光伏租赁屋顶合同法优秀

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!

光伏租赁屋顶合同法优秀篇一

承包人（以下简称乙方）：

依据《xxx合同法

》、《中华

平和

1、 工程名称：

2、 工程地点：

3、 承包范围：对应效果图的供货清单范围内所有灯具供货、安装。

4、 承包方式：包工包料。

5、 合同工期：

供货日期：合同签订之日（预付款到账）起25天内运送到田方指定工地，即 年 月 日前所有灯具运抵施工现场，装并交验完毕。

6、 产品质量：优质

7、 合同价款：

优惠后总价： 元

以上价款为固定总价，包含所有灯具材料、生产、运输、安装、取费、税金、验收备案及未完成工程所发生的一切费用。

1、 向已方提供货物存放地的约定：甲方提供现场货物存放地，乙方自行摆放、保管。

2、 负责根据效果图、图纸、规范及合民规定的相关标准对产品进行验收。有权利随时对产品质量进行抽查，对不符合合同规定质量的产品要求限期调换。

3、 做好合同执生过程中的相关协调工作。

4、 指派 作为甲方驻工地代表，负责对产品质量、进度等进行全面管理，并负责办理设讦变更、洽商、现场签证、工程结算等的内部审批手续。

5、 甲方需协调相关单位，为乙方提供工作便利。

乙方未能履行下述各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方相关损失。

1、 未经甲方同意，不得将本工程转给第三人。

3、 指汽船派 （电话） 为乙方驻工地项目负责人，负责合同履行，按双方认可的施工组织设计（施工方案）和甲方发出的指令组织指导施工，确保保质、保量、按期完成施工任务，解决由方负责的务项事宜。

4、 遵守政府有关主管部门对施场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续并承担相应费用，同时以书面形式通知甲方。

5、 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承但因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

6、 遵守工程建设安全生产有关规定和甲方的《建设工程安全文明管理办法》，严格按安全标准组织进场。负责对施工场地工作人员进行安全教育，随时接爱甲方或政府行政主管部门的安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

7、 认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方发出的指令供货，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

8、 服从甲方工地的观管理。负责乙方施工人员的防盗、防意外事意外事帮等安全事项。

9、 乙方在交货时通知甲方验收，甲方应在三日内完成验收，逾期视为合格，乙方负责安装验收前的成品保护工作，出现破坏应及时更换修补，承担相关费用。

10、 已方负责上报本工程相关竣工资料。

11、 效果图经相关部门已认可，乙方应甲方提供的效果图，联系设计单位完善施工图设讦，因乙方未能按甲方确信的效果图及施工图生产导致不能通过验收，则乙方承担给甲方造成一切损失。

（1） 设计变更和工和量增加；

（2）不可抗力。

2、 因乙方责任，不能按期交货、中途无故售货停产或产品质量不合格返工等影响工期的，工期不顺延。

1、 本工程以甲方相关质量验 收规定和国家、行业现行验收规范为质量评定验收标准。

2、 发生重大伤亡及其他安生事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

3、 由于乙方原因造成质量事故，乙方必须赔偿给甲方造成的损失，并在甲方指定的期限内返工直至达到合同约定的质量标准，返工费由乙方承担，并且工期不予顺延。

4、 非乙方原因造 成的.质量问题，由乙方负责维修或更换，支付给乙方的维修或更换费用由甲乙双方协商确定。

5、 工程总体质量保修期为工程验收合格后一年。质保期内，除人力不可抗拒原因乙方免费负责维修或更换，质保期外，乙方也需要进行维修，费用甲乙双方商定。

1、 双方商定本合同价款采用固定总价方式。

2、 因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

3、 工程支付方式：合同签订后付合同部价款20％做为预付款；货物全部到场，甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的50％作为质保金，质保期后无质量问题一周内付清（无利息）。

4、 付款时，乙方需要开具符合甲方要求的发票。

1、 乙方付责施工中所有的材料供应，费用乙方承担。

2、 乙方采购的材料与合同约定或双方确认的产品不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新提供符合要求的产品，承担由此以生的费用，由此延误的工期不予顺延。

3、 乙方采购的材料在使用前，乙方应甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费由乙方承担。

4、 甲方发现乙方采购并使用不符合要求的材料设备时，有权求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

1、 乙方必须按照合同中确定的交货日期交货，否则，每延误一天，甲方有权在付款时扣除合同总价款的千分之一；延误达十天（含十天）以上的，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知到达乙方时合同解除。乙方必须妥善做好施工场地的保护和移交工作，按甲方要求将自有设务和人员撤出施工场地。同时在接到合同的通知后十五日内返还田方已支会款项银行同期贷款利息，承担因合同银除给发包人造成的一切损失，并一次性向发包人支付合同总价款10％的违约金。

2、 产品未达到合同约定的质量本、示准，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，并在甲方指定期限骨返工直至工程达到合同规定的杯准，返工所发的费用由乙方承担，并且工期不予顺延。

3、 乙方应妥善保护施工现场 的设施，如造成损失照价赔偿。

4、 k如乙方违约，由此给甲方造成的所有损失，山乙方赔付，并一次性支付给甲方总价款的10％做为违约金。

1、 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方采取协商解决或请有产关部门进行调解。

2、 协商或调解不成的，依法向工程所在地人民法院起诉。

1、 本合同工式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等交力。

2、 本合同双方签字盖章之日起生效。

3、 合同的实质性变更（包括工程承包范围、合同工期、合同价款及支付方式、合同价款调整范围和方式、材料设务供应、质量及验收、违约责任和解决争议方法等的变更）必须以书面形式，并经双方共同签字、盖章确认后才有效变更。

4、 本合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

甲方（公章）：乙方(公章）：

签订日期： 年月 日

签订地点：

光伏租赁屋顶合同法优秀篇二

如乙方有意对外委托本合同项下的电站的维护工作，在同等条件下，甲方享有优先权，但甲方应于收到乙方通知后【 】个工作日内提供报价，甲方未在前述期限内提供报价的，视为甲方放弃优先权。

如乙方有意对外转让（即转让予除乙方关联公司以外的第三方）电站所有权，在同等条件下，甲方享有优先权，但甲方应于收到乙方通知后【 】个工作日内提供报价，甲方未在前述期限内提供报价的，视为甲方放弃优先权。

（1）提供屋顶所属建筑物设计文件、竣工图纸、屋顶的结构和荷载证明等涉及施工方案设计的其他资料复印件，并加盖甲方公章。

甲方应为乙方提供项目建设所需用水、用电及存放设备及工具的临时场地等必要条件。乙方在进行项目施工、运营过程中，铺设输变电线路需要通过甲方其他场地、房屋时，在不改变甲方原有建筑物结构且不妨碍甲方正常经营的前提下，甲方应予以同意。建设施工用水、用电费用由乙方委托的施工单位承担。

甲方应当协助乙方向有关政府机构或者其他单位申请项目投资方可享受的相关补助、奖励或其他可适用的优惠政策。

（1）乙方电站为独立空间，由乙方设置隔离门，乙方人员及乙方委托的电站维护人员均有权进入电站内进行安全巡查或维护工作，甲方不得无故阻拦。

（2）甲方有义务阻止无关人员靠近、进入电站，除甲方指定的且已在乙方处备案登记的安全巡视人员例行巡查外，未经乙方许可，甲方不得允许其他无关人员进入电站。

（3）就安全监管、维护工作，甲方须指定联络人负责和乙方联络人对接工作，甲方指定联络人须保持通讯畅通以备乙方随时联络。

（4）甲方已设置视频监控系统的，应允许乙方电站视频监控信号接入其视频监控系统内，并负责电站实时视频监控；甲方未设置视频监控系统的，由乙方在甲方门卫处单独设立视频监控显示器，由甲方负责实时监控。

（6）如甲方发现电站设备丢失或损坏，甲方应及时通知乙方，并配合、协助乙方调查取证及索赔。

甲方应为项目检修维护、故障处理、检测提供便利，包括为乙方项目维护人员或乙方聘请的第三方进出提供方便等。

未经乙方书面同意，甲方不得拆除、更换、更改、添加或移动项目设备、设施。

本合同签订后，承租屋顶所涉房屋、承租房间如发生所有权变动，甲方应及时书面通知乙方，且甲方应如实告知第三方租赁情况，确保乙方对租赁物的使用权及项目资产不受到任何妨碍或影响。

如租赁物被列入拆迁范围，甲方应自知道或应当知道该等事件后的3个工作日内书面通知乙方，拆迁补偿方案中应含有对乙方项目的拆迁补偿方案，乙方项目的拆迁补偿及营业损失补偿属乙方专有，甲方不得侵占。

如拆迁后，甲方在其他地块新建房产，在满足光伏项目建设条件的基础上，乙方有意在新址投资建设项目的，同等条件下，对甲方新建房产屋顶，乙方享有优先租赁权。

为保障电力安全，租赁期内，双方因履行本合同或其他协议发生任何争议或纠纷，在争议或纠纷未最终解决之前，甲方不得采取任何措施妨碍电站正常运行。

如项目建设需要拆除、移除甲方设置于屋顶上的相关设施、设备，由双方本着利于项目建设的原则协商处理。

未经乙方书面同意，甲方不得在屋顶设置任何影响电站采光的广告牌、设施、设备等。

甲方如需对房屋进行可能影响屋顶结构、荷载能力的改造，应提前书面通知乙方并获得乙方的同意方可进行。

光伏租赁屋顶合同法优秀篇三

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为明确甲、乙双方的权利、义务，经双方在平等、自愿的基础上，就yyy“10mw分布式太阳能光伏并网发电站项目”合作事宜协商，签订本协议。

一、项目建设所需资金：由乙方自筹解决。

二、由乙方负责项目融资、设计、施工、验收、运营、维护、收益、处置，项目产权归乙方所有。

1、甲方固定租赁费用：自光伏电站验收投入运行之日起20xx年内，按照1元/平方/月×实际租赁面积，每月一结算。

2、乙方发电收益计算公式为：电价×光伏电站发电甲方用量-固定租赁费+光伏余电上网电价×余电上网电量，甲方用电电价按照当地电网工业用电峰段价格确定。

四、各方责任：

1、甲方责任：

(1)、积极配合乙方完成项目验收所需工作;

(2)、保证优先使用项目运行后所发电力，按月支付电费给乙方;

(5)、全面配合乙方申请国家各级政府的政策支持。

2、乙方责任：

(1)、负责项目建设所需资金的筹集;

(2)、负责项目设计、施工、验收和维护;

(3)、每月根据甲方所支付的电费，开具普通发票给甲方;

(4)、屋面电站维护以及因屋面电站原因导致的建筑物屋面防水维护：在产权转移前(1-20xx年)由乙方负责并承担相关费用;产权转移后(20xx年后)由甲方负责并承担相关费用。

五、电站产权转移

乙方有权将电站转移给第三方，甲方有优先购买权。电站转移给第三方后，本合同下乙方权力和义务由第三方承担。

六、违约责任：

1、甲方未按合同约定支付光伏电站月电费，逾期每天应支付所欠款项10%作为违约金支付给乙方。(注：甲方支付电费时间为乙方发票到达甲方2日内付清)

2、若电站运行未满20xx年需要拆除，如属乙方原因，乙方应承担屋面电站拆除和屋面恢复的全部费用以及给甲方造成的直接损失;如属甲方原因，甲方应按未满20xx年部分的电费收入赔偿乙方损失，损失额的计算公式为：电站拆除上一年度乙方发电收益分成×(20-已运行年数)

3、任意单方面违背上述协议条款，按有关法律追究违约责任，并赔偿对方的一切经济损失。

七、争议的解决办法：协商或诉讼。诉讼由甲方所在地的人民法院裁决。

八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

代表人签字：

代表人签字：

签约时间：___年___月___日

签约时间：___年___月___日

光伏租赁屋顶合同法优秀篇四

沼气发电项目可行性研究报告

提供国家*（甲、乙、丙）级资质

中投信德——专业编写各类商务报告

【主要用途】*立项、*批地 、贷款融资、环评、申请国家补助资金等

【交付方式】特快专递、e-mail

【交付时间】2-3个工作日

【报告格式】word格式、pdf格式

【报告价格】此报告为委托项目报告，具体价格根据具体的要求协商

【工 程 师】高建（先生）会给您满意的答复

【报告说明】

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告， 此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录， 并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容， 为企业项目立项、批地、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能

性、有效性、技术方案及行业政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。 可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心， 围绕影响项目的各种因素， 运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。为了结论的需要，往往还需要加上一些附件，如试验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可行性报告的说服力。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性， 经济上的合理性， 技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为*审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。 审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：*立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

可行性研究报告大纲（具体可根据客户或法改委大纲进行调整）

为客户提供国家发委（甲乙丙）级资质

专业编写：

沼气发电项目建议书

沼气发电项目申请报告

沼气发电项目环评报告

沼气发电项目商业计划书

沼气发电项目资金申请报告

沼气发电项目节能评估报告

沼气发电项目规划设计咨询

沼气发电项目可行性研究报告

第一章 沼气发电项目总论

第一节 沼气发电项目背景

一、沼气发电项目名称

二、沼气发电项目承办单位

三、沼气发电项目主管部门

四、沼气发电项目拟建地区、地点

五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

六、沼气发电项目可行性研究报告编制依据

七、沼气发电项目提出的理由与过程

第二节 可行性研究结论

一、市场预测和项目规模

二、原材料、燃料和动力供应

三、选址

四、沼气发电项目工程技术方案

五、环境保护

六、工厂组织及劳动定员

七、沼气发电项目建设进度

八、投资估算和资金筹措

九、沼气发电项目财务和经济评论

十、沼气发电项目综合评价结论

第三节 主要技术经济指标表

第四节 存在问题及建议

第二章 沼气发电项目投资环境分析

第一节 社会宏观环境分析

第二节 沼气发电项目相关政策分析

一、国家政策

二、沼气发电行业准入政策

三、沼气发电行业技术政策

第三节 地方政策

第三章 沼气发电项目背景和发展概况

第一节 沼气发电项目提出的背景

一、国家及沼气发电行业发展规划

二、沼气发电项目发起人和发起缘由

第二节 沼气发电项目发展概况

一、已进行的调查研究沼气发电项目及其成果

二、试验试制工作情况

三、厂址初勘和初步测量工作情况

四、沼气发电项目建议书的编制、提出及审批过程

第三节 沼气发电项目建设的必要性

一、现状与差距

二、发展趋势

三、沼气发电项目建设的必要性

四、沼气发电项目建设的可行性

第四节 投资的必要性

第四章 市场预测

第一节 沼气发电产品市场供应预测

一、国内外沼气发电市场供应现状

二、国内外沼气发电市场供应预测

第二节 产品市场需求预测

一、国内外沼气发电市场需求现状

二、国内外沼气发电市场需求预测

第三节 产品目标市场分析

一、沼气发电产品目标市场界定

二、市场占有份额分析

第四节 价格现状与预测

一、沼气发电产品国内市场销售价格

二、沼气发电产品国际市场销售价格

第五节 市场竞争力分析

一、主要竞争对手情况

二、产品市场竞争力优势、劣势

三、营销策略

第六节 市场风险

第五章 沼气发电行业竞争格局分析

第一节 国内生产企业现状

一、重点企业信息

二、企业地理分布

三、企业规模经济效应

四、企业从业人数

第二节 重点区域企业特点分析

一、华北区域

二、东北区域

三、西北区域

四、华东区域

五、华南区域

六、西南区域

七、华中区域

第三节 企业竞争策略分析

一、产品竞争策略

二、价格竞争策略

三、渠道竞争策略

四、销售竞争策略

五、服务竞争策略

六、品牌竞争策略

第六章 沼气发电行业财务指标分析参

第一节 沼气发电行业产销状况分析

第二节 沼气发电行业资产负债状况分析

第三节 沼气发电行业资产运营状况分析

第四节 沼气发电行业获利能力分析

第五节 沼气发电行业成本费用分析

第七章 沼气发电行业市场分析与建设规模

第一节 市场调查

一、拟建沼气发电项目产出物用途调查

二、产品现有生产能力调查

三、产品产量及销售量调查

四、替代产品调查

五、产品价格调查

六、国外市场调查

第二节 沼气发电行业市场预测

一、国内市场需求预测

二、产品出口或进口替代分析

三、价格预测

第三节 沼气发电行业市场推销战略

一、推销方式

二、推销措施

三、促销价格制度

——旅游项目可行性研究报告

光伏租赁屋顶合同法优秀篇五

乙方（全称）：

第一条安装概况

1.1、安装名称（具体情况）：家千瓦屋顶光伏电站

1.2、安装地点：县（区）村

1.3、系统安装容量：千瓦，其中含块瓦组件

第二条双方责任

甲方责任：

一、乙方提供分布式所需并网申请验收等基础资料经审核确认无误，甲方负责安装完毕正常并网发电后，于并网时间的次年次月向乙方支付每年返利，每年共计支付返利 元（大写： 元），按安装单块组件 20 元乘以安装块数每年计算租金返利；除乙方收益外，电站其他收益全部归甲方所有，乙方不得向甲方收取其他费用或提出其他任何主张。

二、甲方提供需要安装的发电系统；

三、甲方负责对安装地点进行勘察测量，提供设计方案；

五、分布式光伏系统每年每户300元运维费用（40块板为例），并网后的前二十年期间由甲方承担，二十年期满后，每年每户管理及运维费用由乙方自愿缴纳。

六、分布式系统由甲方全部投资报备，乙方提供安装场地及发电设备安装条件。前二十年电站物权归甲方所有，并收取所发电费，二十年后物权归乙方。甲方在收取二十年电费完成后，将备案银行卡归还乙方。

乙方责任：

一、乙方提供安装分布式所需材料确认无误，合同签订完成可进行安装，安装完成3日内，乙方向甲方提交乙方备案银行卡以及持卡人另外一张银行卡号（不能与备案银行卡冲突），以便二十年间甲方每年向乙方返利。

二、为进行电费结算和申请补贴，乙方需以自身名义按照本合同约定于甲方指定或认可的银行办理好电费结算银行卡用以归集乙方电费和补贴，乙方电费结算卡可以是实体卡。乙方应配合甲方于甲方指定的银行办理，甲方将乙方电费结算卡账户内的余额按照一定金额定期归集至甲方指定账户，并授权（必要时乙方应配合甲方及乙方电费结算卡开户行签署相关授权文件）甲方在乙方电费结算卡开户行于合同期限届满前有权查询乙方电费结算卡余额、明细，及划扣乙方电费结算卡内的相应资金至甲方指定账户。为保证乙方在合同期限内按本合同约定及时向甲方支付售电款，若有实体的乙方电费结算卡乙方交给甲方保管并全权支配。未经甲方准许，乙方不得注销、挂失或以其他任何方式处置该乙方电费结算卡（无论是实体卡还是虚拟卡）或设置任何影响电费收费权益的权利负担。

三、乙方违反上条的约定，甲方有权选择以下一种或几种方式：

乙方在电力局备案银行卡持卡人姓名：

卡号：

开户行：

乙方接收年返资金的银行卡持卡人姓名：

卡号：

开户行：

四、乙方需向甲方无偿提供放置所安装发电系统及配套设备所需空间，提供发电系统安装需要的合理位置。

五、乙方需无偿向甲方提供安装期间所需电源及相应设施。

六、在分布式系统的施工、安装、调试期间，乙方应无条件提供必要的配合，保证安装顺利完成。

七、如因乙方原因导致甲方不能正常收取二十年内发电系统发电所产生的对应电费，由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。

八、因甲方设备投入大，收回投资时间长，二十年合同期内，如乙方安装的分布式系统所在建筑物整体出租、出让，需提前通知甲方，乙方必须保证新的承租人和所有人继续履行此协议，必须保证甲方权益，因乙方原因给甲方造成损失的，由乙方全部承担。

九、以上因乙方原因导致甲方不能正常收回二十年发电收益的.，根据甲方损失数额或耽误甲方收益的期限，甲方可以延长期限直到甲方收回约定收益或挽回损失止。保守计算1千瓦20年总发电量为25000千瓦时，总收益为25000*0.444=11110元。

十、二十年期限内乙方自愿购买的，应当与甲方另行签订合同，本合同自购买合同生效之日起终止。购买价格双方协商确定。

十一、逆变器每次启动会产生电费，为保证系统正常运行期间不断电，此费用由甲方支付。

十二、乙方提供的房屋屋顶及水泥基础必须在使用年限内满足以上使用条件，中间出现维修等情况均由用户自行负责。

十三、乙方不得擅自移动、拆装、改造光伏电站，若因此造成光伏电站受损、影响使用或发电量明显降低的，甲方有权从乙方租金收益中扣除等额的维修、换新费用。若因此给安装场地造成损坏的，乙方自行承担所有责任。

十四、乙方应当妥善保管光伏电站及附属设施，若因乙方保管不善、使用不善造成光伏电站受损、影响使用或发电量明显降低的，甲方有权从乙方收益中扣除等额的维修、换新费用。若因此给安装场地造成损坏的，乙方自行承担所有责任。十五、自并网发电开始二十年内，乙方有义务保证电站的采光是充足的，不受邻里新建房屋及树木遮挡影响的，若出现以上情况且发电量明显降低的，甲方有权从乙方收益中扣除相应损失金额。

第三条、特别约定

一、乙方同意该光伏电站二十年所有权归属甲方，合同期内收益权归甲方享有。

二、本合同签订前乙方应当向甲方提供如下材料：

（1）装机地址的产权或使用权证明。

（2）合法用地、安全用地等证明，必要时提供物业同意安装光伏设备证明（如需）。

（3）电站安装备案申请资料。

（4）其他甲方要求乙方需要提供材料。

三、乙方签订本合同前，不可撤销地向甲方保证并承诺如下：

（1）在合同期限内能持续合法使用该场所，不存在任何形式的权利瑕疵。

（2）装机地址的建筑结构和设备设施符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件，不得危及人身安全。

（3）提供的资料真实、完整、合法、有效。

（1）乙方以双方协商的折旧价购买电站并于拆除之前支付价款。自乙方付清价款后，电站所有权及政府补偿全部归乙方，甲方应当配合乙方与政府协商或提供相关资料。无论乙方最终是否与政府相关部门达成补偿协议，均不影响乙方购买电站支付价款的义务。拆装费用由乙方承担。

（2）双方互相配合申报电站价值，积极争取政府补偿，乙方享有电站补偿款的10%，甲方享有电站补偿款的90%。拆装费用由甲方承担。

（1）乙方以双方协商的折旧价购买电站并于移机之前支付价款，自乙方付清价款后，电站所有权及后续发电收入、补贴全部归乙方。拆装费用由乙方承担。

（2）双方配合完成拆装电站，因此造成损失由乙方承担，包括但不限于直接损失及预期收益（电费及补贴）等。因搬迁或移机导致电站无法发电的，该时段内乙方不享受乙方收益，且乙方应当赔偿甲方该时段内的发电收入及补贴。拆装费用由乙方承担。六、甲方保证产品质量符合国家标准要求，甲方对光伏电站组件质保期 20 年，逆变器质保期 5 年，自电站竣工之日起算。在质保期内出现质量问题，甲方应对因安装工艺、材料和产品质量等原因而造成的设备或部件的损坏提供免费维修和保养。质保期内如因使用不当、人为损坏、丢失造成系统故障，甲方可提供维修和保养服务，乙方承担相关费用。

将导致房屋所有权发生变化的，乙方应在所有权发生变化前，取得甲方同意，并确保受让人同意按照本合同约定继续履行合同，并且确保不影响电费收益单价（脱硫煤电价及补贴），否则，乙方赔偿甲方，赔偿金额为双方协商的电站折旧价。

第四条、违约责任

（1）光伏电站因搬迁、移机无法发电或发电收入及补贴减少的；

（2）乙方阻止甲方进场勘测、设计、施工、安装，或拖延超过30天的；

（3）乙方擅自转租、转售、设立担保的；

（4）其他可以归结于乙方的原因。

二、若因甲方原因引起电站不能并网，甲方有权终止本合同，双方均无需承担任何责任。因乙方原因导致不能并网（包括未配合提供相关材料，房屋所有权纠纷），乙方应赔偿因此给甲方造成的损失包括但不限于安装费、产品、收益等。

三、乙方违反合同的任何约定，甲方按约定解除本合同的，有权同时要求乙方30日内按同期销售价向甲方购买光伏电站并支付价款。乙方违约对甲方造成损害的，还需承担赔偿和法律责任。

四、如在付款期限内，电站的补贴发生变化的，乙方应按照甲方要求积极申报。如乙方未予以配合，所造成的损失，乙方赔偿甲方，甲方有权从乙方收益中相应抵扣。

五、合同期限内如一方违约给另一方造成损失的，违约方应当赔偿全部损失，包括但不限于直接损失及预期收益等。乙方逾期未支付本合同相关的任何款项、赔偿、损失，每逾期一天还应当按照应付款项的万分之五向甲方支付逾期违约金，逾期满30日，甲方有权立即解除合同。

六、甲方有权通过扣除乙方收益、延长付款期限等方式抵扣甲方所遭受的损失（包括但不限于直接损失及预期收益等），从乙方收益中扣除相关费用或延长付款期限的应当提前通知乙方，若不足以覆盖损失的，乙方还应当补齐剩余部分。

第五条不可抗力

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力或者政府政策调整等不能预见、不能避免并不能克服的原因致使协议无法继续履行的，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。在不可抗力事件发生后14日内向对方提供公证机关的证明文件。双方协商根据不可抗力的影响情况而允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第六条争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成的提交保定仲裁委员会仲裁解决，一裁终局，对双方均有约束能力。败诉方需承担因此发生的仲裁费、保全费、律师费、差旅费等一切与案件相关的费用。

第七条其他

一、本协议自双方签字盖章后生效，合同有效期内，除经本协议约定或经对方同意另有法定事由的，任何一方不得变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出书面补充规定，补充规定与本协议具有同等效力。

二、本协议正本一式二份，双方各执一份，具有同等的法律效力。传真件具有同等法律效力。

三、本协议仅用于易县泰易新能源科技有限公司光伏屋顶租赁业务，出现其他违规情况该协议均不生效。

以下无正文

甲方：

乙方：

身份证号：

委托人(签字)：委托人(签字)：

年 月 日 年 月 日

【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/3251295.html】