合同是商业活动中的一种约定，有助于明确双方责任和义务。合同中的条款应该准确反映双方的意图和约定。合同的样本可以帮助我们更好地理解和掌握合同的写作要点和注意事项。
正规工程安装合同篇一
甲方：
乙方：创研信息科技有限公司。
经甲乙双方协商，就甲方委托乙方制作安装led电子显示屏有关事宜，双方在平等的原则下签订本合同。
一、双方约定的有关事项：
1、led电子显示屏的规格型号。
该电子显示屏的外观尺寸为长2.54米×高1.808米采用的发光二极管为山大泰克国联品牌，并且每平方米为控制显示屏的软件由乙方负责向甲方提供，并培训甲方工作人员。
2、安装地点：烟草公司一楼大厅。
3、led电子显示屏的单价为每平方米2600元，合计4.59平方计11934元；控制卡1600元；设计、安装、调试、培训、辅助材料、维护、人工等费用为600元；外框80元/米，合计8.696米，计695元。四项合计led显示屏的总造价是：14829元.
4、led电子显示屏安装工期：乙方必须于年月日前安装完毕，并交付甲方正常使用。
5、付款方式：乙方安装完毕，经甲方验收合格后，付总造价的95%，即：14087元，剩余5%三个月后若显示屏正常工作，则甲方将剩余部分即742元，一次付清予乙方。
6、施工安全：在电子显示屏安装施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担，甲方概不负责。
7、质量要求：乙方保证提供的设备质量规格及性能达到约定产品的技术要求。保修期内系统及设备出现故障乙方负责免费维修或更换。
8、质保一年，终生维护。
二、违约责任：
1、乙方必须按照本合同书所规定的工期，准时把显示屏交付甲方使用，否则，
每拖延一天，乙方必须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方。2、甲方必须按照本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项，否则，每拖延一天，甲方必须按总工程费用的千分之一支付拖延付款的罚金给乙方。3、若遇到不可抗力（如地震、台风等）的因素或非乙方原因而引起的工期延误或显示屏损坏，属于免责条件。
4、本合同书未尽事宜，经双方友好协商后可签定《补充合同书》，与本合同书等同有效。
5、本合同书在履行中若发生争议，由双方协商解决，若解决不了，可向所在地工商行政管理部门合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。6、本合同书一式两份，甲方、乙方各执一份，自双方签章之日起生效，具有法律效力。
甲方单位盖章。
乙方单位盖章。
正规工程安装合同篇二
于____年____月____日，______________有限公司(简称甲方)，与______________有限公司(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。
1.安装工程名称：_____________________.
2.工程地点：甲方___________________港口。
3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限：本安装工程将配合甲方___________________在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括______________主机试验运行。
5.安装工程总价格：_______________美元整。
6.安装工程付款进度：
第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的_____%，即_____________________美元整。
7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的_____%计算，即_____________美元整。
8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。
13.附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14.附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。
附件包括：(1)图样;(2)估价单。
15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对__________主机保养服务_____年，每_____个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方：____________________
乙方：____________________
由：______________________________由：____________________________承包人。承包人与欲求安装工程的业主双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工，而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安装施工任务，承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动力等。
工程承包有综合承包人(总承包)和专业承包人。承包人对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。
国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。
正规工程安装合同篇三
身份证号：_______________。
身份证号：_______________。
居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关装修工程项目居间服务等事项，经协商一致，签订本合同。
居间方向委托方提供珠江新城装修工程，合同标的物具体情况。
a、居间方应积极、认真地介绍装修项目基本情况，并及时沟通情况；
b、居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作；
c、居间方提供委托方工程装修有关设计图及预算图；
d、居间方应协调有关矛盾，促成委托方与该装修工程项目方成功签约。
a、委托方承诺一旦本装修工程项目方与委托方签订合同，委托方即应承担向居间方支付服务费义务。
b、委托方在施工期间出现质量及有关施工所有问题，委托方不能以任何理由拒付及拖延居间服务费。
a、居间服务费（即是中介服务费）的标准；
b、委托方与装修工程方签订的针对本装修工程项目合同总金额（不论何种形式）的'6%，此居间费包括所有居间人的费用在内。
c、居间服务费支付方法：
委托方与装修工程方签订合同后各委托方收到该项目工程费达到总造价10%以上时，委托方支付居间服务费30%，委托方收到工程费达到50%以上时，付居间服务费30%，委托方收到工程费达到70%，付居间服务费40%（即付清）。
第二条：工程地点_______。
第三条：工程范围_______。
第四条：质量标准_______可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）。
第五条：承包人_______（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。
第六条：工程总价。
本工程包价计人民币_______元整。
第七条：工程包价。
本工程包价计人民币_______元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。
第八条：付款办法：_______。
第九条：工程期限。
按本合同第三条的工程范围自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止全部完工。
第十条：本工程范围内的_______工程，自_______年_______月_______日开工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一条：双方联系制度及协作办法_______。
第十一条：本合同正式两份，双方各执一份，副本_______份，总承包人收执_______份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执_______份。
甲方：________________。
乙方：________________。
_______年________月_________日。
正规工程安装合同篇四
于_________年_________月_________日，_________(简称甲方)与_________(简称乙方)，签订安装_________的项目合同。
1.安装工程名称：_________。
2.工程地点：甲方_________港口。
3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。
5.安装工程总价格：_________美元整。
6.安装工程付款进度：
第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。
第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。
第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。
7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。
8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。
11.工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_________年。
13.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。
附件包括：(1)图样;(2)估价单。
15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年，每_________个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
正规工程安装合同篇五
乙方：公司（以下简称甲方）。
拟委托（以下简称乙方）安装办公楼亮化轮廓灯，为明确责任，保证质量，经双方协商，特签订本协议。
一、规格：材质采用104颗粒非透明外管黄色、白色护栏管对其办公大楼进行亮化，主线路采用国标6平方防老化线，支线分别采用4平方、2.5平方国标铜线。另在新楼二三层窗户下安装彩色灯管。
二、工程造价为58586元，后附预算明细及安装图，完工后由甲方后按实际测量结果及明细价格进行结算。
三、制作期限：自签订之日日起，于年元月日止完工；若乙方逾期，甲方有权终止本协议；
八、本协议一式二份，甲乙双方签字后具有法律效应。
甲方：
农业委员会（章）。
负责人签字：
乙方：公司（章）。
开户行：
账号：
负责人签字。
正规工程安装合同篇六
甲方：（以下称甲方）乙方：（身份证）（以下称乙方）。
为优质、快捷完成昌达停车场场平工程的施工设计及概（预）算任务，经甲乙双方平等协商，甲方将停车场场平工程的施工初步设计及概（预）算方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：
2.1场地平整及硬化施工设计。
2.2场平土石方量的计算。
2.3边坡防护施工设计。
2.4浆砌挡土墙施工设计。
2.5场内管网施工设计。
2.6上述项目的工程量及概（预）算编制。
3.1从甲方交接乙方规划图及有关项目资料开始至资料交工为止。
3.2双方拟定施工合作时间为8天，即从20_年6月1日到20_年6月8日。
3.3以上合同工期，包括节假日在内，若因甲方原因造成暂停设计的时间，不包括工程编制时间。
3.4如工期超出1天，乙方应支付甲方超出工期的工程技术总费1%。
4.1施工设计及概预算费：按包干总价11000（元），大写：壹万壹仟元整计费。
4.2工程项目更改增加设计及预算费根据工作量及造价经双方协商拟定。
5.1甲方责任。
5.1.1甲方管理单位全称：被授权对本工程履行甲方义务和权利。
5.1.2甲方负责交付规划图及具有资质测绘单位现场实测的1：500地形图全套及电子版，甲方向乙方提供满足施工设计所需的真实资料及要求。若甲方提供资料不真实，要求超出规范等，所造成设计不符合现状及工程量不合实际等，均由甲方自行负责。
5.2乙方责任。
5.2.1乙方住址全称：宜昌市夷陵区罗河路33号。
5.2.2乙方全权代表姓名：（身份证号码）。乙方中断换人，乙方应提前2天书面通知甲方，经甲方代表书面同意后方可换人，后任继续承担前任应负的责任和承诺。
5.2.3乙方负责本项目所需施工初步设计及概（预）算资料的编制。
5.2.4在8天内，向甲方提供施工初步设计及概（预）算资料。
5.2.5乙方配合甲方负责解释与交接资料编制。
6.1乙方按合同专用条款保质按时完成甲方交待的施工设计及概（预）算编制。甲方一次性支付给乙方所有费用（11000元）。
6.2双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理。
6.4本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
正规工程安装合同篇七
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就监控摄像机安装工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况。
2、建设地点：
4、承包范围：按甲方要求完成安装验收。
二、承包方式、造价及造价调整。
3、发生下列情况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价：
(1)由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容。
(2)不可抗力。
发生以上情况时，乙方应在3天内，及时将调整的原因、金额以书面的形式(附有详细估算和甲方的书面告知)报送甲方，甲方应在收到报告后10天内给予答复。
4、除合同另有说明外，本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用均已包括在本合同造价内。
三、双方责任。
甲方责任：
1、负责提供布线的功能要求，并由专人负责项目的协调。
2、开工前向乙方进行现场情况交底，提供施工场地的有关情况，以便乙方进行施工。
3、负责协调、处理现场有关设计图纸、生产进度、技术质量、安全文明施工、检查验收和审核工程款支付事宜。
4、审核乙方报送的施工组织设计和工程进度计划。
5、组织工程竣工验收。
6、负责现场的协调管理，定期召开生产协调会。
乙方责任：
1、编制切实可行的施工组织设计、工程进度计划和材料设备进场计划，书面报甲方审核确认后严格执行。
2、指派经甲方资格审查合格的现场项目负责人，根据合同规定处理现场有关事宜，项目负责人或其授权代表必须参加甲方召开的生产协调会，并代表乙方作出决定。
3、每月底向甲方报送一式两份下月施工进度计划和上月工程完成情况月报表(包括进度、工程量和工作量)。
4、工程未经验收、交付业主使用之前，做好成品保护工作。
5、自全部工程竣工验收合格之日起，乙方按国家及行业有关规定以及合同要求对本工程负责免费保修和质量保证，如发生任何质量问题，由乙方全权负责。
6、乙方应该严格按照国家的相关标准进行施工，乙方应对申领的材料进行妥善保管和使用，如果发生浪费或者损坏，乙方必须进行赔偿；乙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、财产损害和经济损失须承担全部责任。
7、不得损坏其他单位的施工内容，如有损坏乙方负责赔偿。
8、乙方自行负责劳动防护用品的购置以及施工安全，如果发生一切安全事故，所有损失由乙方负全责。
9、本协议内容未经甲方许可，不得向第三方透露。
四、工程价款支付及结算。
本合同签订后一周内完成验收后，由甲方支付合同总款2200元。
五、违约。
1、据《中华人民共和国合同法》及本合同条例执行，任何一方不得单方面违约。
2、本工程须按期完成交付使用，因乙方原因，工程每延期一天交付使用，甲方将对乙方罚款人民币500元。
3、若甲方未能按照合同规定按时支付乙方相应的工程价款，每迟支付三天，甲方将支付乙方合同额的0.3%作为罚款。
六、不可抗力。
七、争议的解决。
双方就合同条款的解释、执行及与工程密切相关的事项发生争议，应在10天内友好地协商解决，协商不成，双方同意提交法律仲裁委员会按其规则仲裁，对仲裁结果双方不得再提出异议。仲裁费由败诉方承担。
八、其它。
1、本承包工程不允许转让和非法分包。
2、本合同自甲方、乙方签字盖章后确认之日起生效，工程完工结清全部价款后失效。
3、本合同一式两份，双方各执壹份。
4、本合同的补充协议和附件与合同具有同等的法律效力。
5、本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
地址：地址：
法人代表(签字)：法人代表(签字)：
委托代表(签字)：委托代表(签字)：
电话：电话：
正规工程安装合同篇八
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合。
一、工程概况。
工程名称：`````工程`。
工程规模：`。
二、工程承包范围。
承包范围为：`。
承包人式为：包工包料。
三、合同工期。
开工日期：`
合同工期及开工竣工日期：
四、工程质量标准：国家施工规范合格标准。
必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20--)、《建筑装饰工程质量验收规范》(gb50210-20--)，《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-20--)等现行标准验收规范的要求及工程所在地相关职能部门的规定和要求及其他相配套的工程质量验收规范。
五、合同价款。
合同价款：暂定人民币大写：万元。小写：元。
最终合同价款的确定：
六、组成合同的文件。
组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款赋予的规定一致。
七、发包人承诺。
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
八、承包人承诺。
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效。
本合同订立时间：年月日本合同订立地点：
双方约定本合同自双方法定代表人或法定代表人委托人签字并加盖单位公章后生效。
发包人：(公章)住所：法定代表人：委托代理人：电话：开户银行：帐号：邮政编码：
承包人：(公章)住所：法定代表人：委托代理人：电话：开户银行：帐号：邮政编码：
第二部分通用条款。
该通用条款为针对建设工程施工合同的通用条款，详《湖北省建设工程施工合同(示范文本)》(ef-20---0203)通用条款。
第三部分专用条款。
1定义。
需要重新定义的词语和新定义的的词语：无。
2同文件及解释。
2.1文件及优先顺序。
组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：
(1)双方签订的本合同协议书;。
(2)成交通知书;。
(3竞争性磋商文件;。
(4)专用条款;。
(5)明确双方权利、义务的纪要、协议;。
(6)通用条款;。
(7)标准、规范及有关技术文件;。
(8)施工图纸;。
(9)工程量清单;。
(10)合同履行中，发包人和承包人双方认可的有关工程通知、文件、电传等合同的附件组成部分。
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更、技术核定书面确认单等书面协议视为本合同的组成部分。
如果在合同履行过程中另行签订的文件与前述文件关于同一内容有不同的表述，则应当以签署时间较后的文件的相关内容为准;但除非有特别的新规定，前述文件的其他内容仍然完全有效。图纸范围外的增加变更工程施工内容，经监理人审核并由发包人书面同意后承包人方可施工。
3语言及适用的法律、标准与规范。
3.1约定适用的标准、规范的名称：
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及现行的国家、湖北省、襄阳市的法律法规及规章。
3.2适用标准、规范(待与装饰办对接)。
适用标准、规范的名称：《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20--)，《建筑装饰工程质量验收规范》(gb50210-20--)，《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-20--)、装饰工程现行各类强制性标准，各类设计、施工及验收规范，以及工程所在地相关职能部门的规定要求、与工程相配套的工程质量验收规范等现行国家、行业标准验收规范。符合国家及地方现行相关设计标准。
发包人提供标准、规范的时间：。国内没有相应标准、规范时的约定：双方另行商定。
4发包人。
4.1发包人完成下列工作的约定。
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：。(3)施工所需证件、批件的名称和完成时间：。(4)图纸会审和设计交底时间：。
(5)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：。
(6)双方约定发包人应做的其他工作：
(7)发包人委托承包人办理的工作：施工临时设施、环保、环卫等与施工有关的相关手续由承包人办理，发包人协助，所涉费用由发包人承担。如有其他需要，发包人将以书面形式另行委托。
正规工程安装合同篇九
1.1工程地点：_________。
1.2工程内容及做法（见附表。
一：装饰装修工程施工项目确认表、附表。
二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。
1.3工程承包方式，双方商定采取下列第_________种承包方式：
（1）乙方包工、包全部材料（见附表。
五：乙方提供装饰装修材料明细表）；
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（见附表。
四：甲方提供装饰装修材料明细表，附表。
五：乙方提供装饰装修材料明细表）；
（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附表。
四：甲方提供装饰装修材料明细表）。
三：家庭居室装饰装修工程报价单）。
六：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；
第四条甲方工作。
4.2提供施工期间的水源、电源；
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系；
4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。
第五条乙方工作。
5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；
5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
七：装饰装修工程变更单）。
第七条材料供应。
7.1按合同约定由甲方提供的材料、设备（见附表。
7.2按合同约定由乙方提供的材料、设备（见附表。
第八条工期延误。
8.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
1、工程量变化或设计变更；
2、不可抗力；
3、甲方同意工期顺延的其他情况。
8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
（1）《____市家庭装饰工程质量验收规定》。
第十条工程验收和保修。
10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
1、_________。
2、_________。
八：工程验收单）；
八：工程验收单）。在工程款结清后，办理移手续（见附表。
九：工程结算单）；
十：工程保修单）。
第十一条工程款支付方式1。
1.1双方约定按下列第_________种方式支付工程款：
1、此合同签订地为：本市_________家庭装饰装修市场，工程款分两次支付：
第一次开工前____日。
第二次工程进度过半。
第三次双方验收合格。
3、其它支付方式：_________；1。
九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。1。
1.4工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
第十二条违约责任；1。
2.4甲方未按期支付。
第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元；1。
1、向_________仲裁委员会申请仲裁；
2、向_________人民法院起诉。
第十四条几项具体规定；1。
第十五条附则；1。
5.1本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。1。
5.2本合同签订后工程不得转包。1。
5.3甲、乙双方直拉签订合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。1。
5.5合同履行完后自动终止。1。
一：装饰装修工程施工项目确认表。附件。
二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表。附件。
三：家庭居室装饰装修工程报价表。附件。
四：甲方提供装饰装修材料明细表。附件。
五：乙方提供装饰装修材料明细表。附件。
六：家庭居室装饰装修工程设计图纸。附件。
七：装饰装修工程变更单。附件。
八：工程验收单。附件。
九：工程结算单。附件。
十：工程保修单。
正规工程安装合同篇十
二、施工要求：
1、大沟边路段宽5米，厚0.17米；
2、耐磨钢厂路段宽3米，厚0.17米，并增加6个错车带；
3、村中主路根据筹建组指定宽度施工，厚度0.17米；
三、混泥土价格：三条路段综合价为80元3；
五、施工产生的电费由集体承担。
七、施工所用工具及设备由乙方自备。
正规工程安装合同篇十一
三、组织领导：
四、双方责任：
1、甲方责任：
1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。
2、乙方责任：
10）砼工种所需的工、护具及劳保防护用品由乙方自行负责。1。
七、付款方法：
八、其它：
4）伤者费用在_________元以内，不管何种原因均由乙方自理。
九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。十。
正规工程安装合同篇十二
1、工程名称：合肥xx公司钢构厂房工程。
2、工程地点：____市____镇兴港路。
三、工期：
1、开工日期；
2、竣工日期：
四、合同价款本合同工程价款结算采用下列方式：
2、本工程最终按实结算并按下列约定执行：
（5）变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。
五、付款方式（按进度付款）。
（2）厂房混凝土基础浇筑完工甲方须支付工程进度款人民币伍万元整。
（3）厂房钢构主材进场甲方须支付工程进度款人民币拾万元整。
（4）厂房主钢构安装完成后甲方须支付乙方工程进度款人民币伍万元整。
六、质量及验收。
7、其他约定：按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。
七、施工组织与工期。
3、项目经理：现场代表（乙方）；监理代表：现场代表（甲方）；
4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决。
八、安全及文明施工与管理。
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
九、甲方责任。
1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。
4、履行其它本协议约定的义务以及责任。
5、乙方在工程施工过程中如遇外部人为干扰甲方应积极出面给予解决。
十、乙方责任。
1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。
一、违约责任。
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
二、附则。
1、本协议经双方签章后生效。
正规工程安装合同篇十三
维修单位：
施工单位：
工程名称：
签订时间：
办公楼屋面维修协议
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程项目协商一致，订立本合同。
1、采用材料：c防水材料（普通布胎柔性卷材）；一毡一油。
2、贴卷材前必须严格将基层尘土、杂物、乘铲清理干净，基层应干燥、含水至9%以内才能施工。
3、检查基层是否平整、松动、起鼓、有凹凸现象、严重粗糙必须处理平整。
4、复杂部门的处理：阴阳角应抹成弧形，对管道根部、排水口等特殊部位应增设附加层，施工时要细心认真。
5、卷材连接部位要粘牢压实，不得有空鼓，皱折，达接宽度不小于8-10c。
6、卷材与卷材连接的外露边缘应用粘结剂封边要均匀、连接、封满，封边宽度不小于2c。粘结剂应均匀刮涂在板面上，其厚度不小于1.5-2.5c左右。
7、工程单价：
二、工程验收程序：工程竣工检评验收，按合同要求条款施工，工程完工后，由单位三人以上与施工方共同现场检查验收合格认可签字。
三、工程保修责任：工程保修期为________年。
四、工程有关说明：施工方必须保质保量按期完工；施工中要注意人员和财产的安全，凡出现的各种安全事故概由施工方自行负责解决，甲方不承担任何责任。
五、乙方负责缴纳各种税费。
六、违约责任：本合同经甲乙双方签字后生效，任何一方不得随意更改合同内容，违约。如因违约产生的经济损失由违约方负责经济赔偿。
七、本合同一式二份。（甲乙双方各一份）
甲方签字：（盖章）乙方签字：（盖章）
________年____月____日________年____月____日
正规工程安装合同篇十四
一、工程概况：
1、工程名称：____县世纪冰川灵佛旅游宾馆楼工程。
2、工程地点：____县严关镇仙桥村委会乐施堂村。
3、建筑结构：（框架结构）壹栋约26000㎡。
5、承包方式：包工、包料。
6、工程造价暂定3000万元。
二、付款方式与结算：
三、工期：
1、本工程有效工期为240天。
3、竣工时间：（按实际开工日计算）。
四、质量及材料要求：
1、质量要求按国家建设质量标准规范，等级为合格。
五、工程款支付方法：
1、本工程由乙方垫资工程款：从基础土方开挖垫资到00地面（现浇完毕）。
六、工程竣工验收及交付：
七、甲、乙双方权责。
2、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。
5、甲方在支付工程进不能以任何理由及借口拖延支付时间。
7、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定，经甲方同意方可使用。
八、违约。
正规工程安装合同篇十五
为了全面贯彻“安全第一，预防为主”的方针政策，强化全员安全意识，加强安全生产管理，杜绝违章作业、指挥，确保x高速铁路工程的施工安全，避免事故的发生或发生事故后分清责任。甲乙双方本着平等、自愿的原则，根据国家有关法律、法规、具体的工程安全标准及地方政府安全规定，特签订本“安全生产责任书”，以供双方共同遵守。
一、协议双方。
甲方：
乙方：
二、安全生产责任目标。
双方在施工期间内，安全生产必须做到有法可依、有章可循，安全工作不留空白、不留死角，坚决杜绝重大恶性事故的发生，其安全生产责任目标：
1、无重伤及以上人身伤亡事故;。
2、无火灾与爆炸事故;。
3、无重、特大刑事案件发生;。
4、无重大机械设备、交通安全事故。
三、双方责任。
(一)甲方责任。
1、认真贯彻国家安全生产、劳动保护方针政策，并及时传达乙方，检查监督乙方落实执行。
2、根据本工程施工特点，负责编制安全保证措施。对重点工程、关键部位制定专项的安全技术措施，检查、督促乙方落实执行。
3、认真做好对乙方的岗前施工、安全等方面的教育。组织乙方工人学习安全技术操作规程。
4、负责对乙方进行施工安全技术交底，组织与指导乙方严格按技术标准、安全操作规程进行施工作业。
5、定期或不定期对乙方施工管段进行安全生产大检查，对检查中所发现的违章作业等施工安全问题，甲方有权制止和提出整改措施，并督促乙方及时解决。
6、对乙方不执行甲方的安全生产指示或不服从甲方安全人员的指挥，甲方有权对其停工、限期整改、罚款、直至清退出场。
7、对乙方在施工期间所发生的安全事故，甲方有义务协助乙方组织抢救，并保护现场，但甲方不承担事故的责任与损失。一切损失与责任均由乙方自己承担。
(二)乙方责任。
1、乙方必须认真执行国家与甲方制定的安全生产、劳动保护等方面的规则、规程、制度和措施。
2、乙方必须严格按照甲方制定的安全技术措施、操作规程与安全技术交底施工。
3、乙方应根据自己施工管段内的工程特点，制定出切实可行的安全技术措施，以指导安全施工的进行，并将安全措施上报甲方。
4、乙方应有安全生产指挥系统和安全生产保证体系，并应配备安全检查员负责自己施工范围的安全工作，并检查施工中的安全隐患，督促其整改。
5、乙方必须严格执行岗位负责制，对特殊工种作业人员必须做到100%持证上岗，严禁将机械设备交给无证者操作。
6、乙方须加强施工现场的安全文明标准化工地的建设，工地须设安全警戒标志，危险处应有警告标志。
7、乙方应加强对施工人员的安全教育，提高他们的安全意识，并制定出每个人的安全岗位职责。
8、在施工期间，乙方应配合甲方对工地进行安全生产大检查，对甲方所提出施工安全隐患，乙方必须及时整改、落实。
9、对危险性较大的设施、地点要进行重点防护，对于用电设备必须有漏电安全装置，对于机械设备要加强检查、维修、保养，坚决杜绝带病运转。
10、进入施工现场必须佩戴劳动保护用品，进行高空作业必须佩戴安全帽，系安全带。
11、乙方在施工期间必须服从甲方安全人员的指挥，不得违章作业，盲目蛮干。对不服从甲方人员的指挥，甲方有权对乙方停工、限期整改、罚款、直至清退出场。
12、乙方在施工过程中因违章作业等不安全行为所造成的各种安全事故，一切责任与损失均由乙方自己承担，甲方不承担任何责任与费用。
四、安全管理机构和制度。
1、工程开工前，乙方必须建立健全安全管理机构，并根据所承包的工程项目，制定安全技术措施和相应的安全管理办法，要做到安全机构和制度上墙，安全措施具体，安全责任落实到人。
2、乙方必须配备专职或兼职安全员，协助工地负责人抓好施工现场的安全生产，督促和落实各项安全措施。
3、乙方应严格执行每旬一次的安全检查制度，对检查中发现的安全隐患，乙方应定措施，派专人限期整改，确保安全生产，万无一失。
4、乙方应认真坚持安全生产教育制，对进场的施工人员应进行安全生产教育培训，介绍有关的安全生产管理制度、规定和要求，提高施工人员的安全意识。
五、工程机械、车辆安全管理。
1、所有车辆和工程机械驾驶员均须持证上岗，严禁无证人员驾驶车辆。
2、驾驶人员必须严格遵守交通法规，不得酒后驾驶，不得穿拖鞋和赤脚驾驶，不得客货混装，不得开英雄车，严禁病车上路。
3、工程机械驾驶员应严格遵守安全操作规程，切实保证工程机械安全和操作人员自身的安全。
4、工程车在高陡坡地段运输砼或其它材料时，应有专人指挥，防止车辆滑入坡下。
5、工程机械作业时，严禁闲杂人员靠近。
六、施工现场安全管理。
1、进入施工现场作业人员必须戴安全帽，从事高空作业的施工人员必须按规定系好安全带。
2、施工现场的深坑、沟、井、高陡边坡等危险场所须设置明显警戒标志和有效的防护措施。
3、夜间作业，施工现场应有足够的照明设备，以确保工地光线明亮。
4、工地上所有机械设备应严格按照安全操作规程作业，钢筋与木工机械等机具传动部位应有防护罩，应安装漏电保护器和保护接零。
5、有脚手架作业的工程，应严格按规定搭设，并设置扫地杆与剪刀撑，施工中还须经常检查脚手架的牢固和安全状况，以防作业人员坠落;按规定应挂安的必须按规范要求布置。
6、吊装作业必须设专人指挥，严禁违章指挥。
七、防火、防盗及用电安全管理。
1、施工现场和宿舍的电器、电路均须有专职电工安装，任何人不得私拉乱接，严禁超负荷用电，施工用电严格执行“一机、一闸、一漏、一锁”原则。电闸箱要有门、有锁、有防雨设施，严禁在电闸箱内堆放杂物。
2、施工用电要求“三级配电、两级保护”(三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱;两级保护是指总配电箱要有第一级漏电保护、开关箱要有末级漏电保护)。从变压器到工地必须采用三相五线制，工地用电要有接地与接零保护系统。
3、在使用电器设备前，应有专职电工仔细检查线路和电器设备是否漏电、短路以及线路老化等现象，如有故障应及时维修，严禁电器设备带病作业。
4、施工现场的易燃易爆点，应设置醒目的危险标志，并配备消防灭火器材。
5、工地与宿舍的用火均由专人负责并做到人走火灭，严禁工人私自放火烧山;工地食堂用火应用液化气，严禁用煤球烧火。
6、工地的机、车、设备、材、燃料须安排专人看管，谨防盗窃。
八、安全生产考评办法。
本责任书中的安全生产考评是项目部开展劳动竞赛考核评比的一部分内容，项目部每月对各项目队劳动竞赛考核评比的同时，对其中的安全生产也进行考评打分，并与其他内容考评分相加，排出名次，奖优罚劣。
九、本安全责任书是甲乙双方签定的施工合同文件的组成部分，责任书共一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方：(公章)乙方：(公章)。
责任人：责任人：
年月日年月日。
正规工程安装合同篇十六
1、工程名称：【】工程（以下简称“工程”）。
2、工程地点:【】市【】区【。
】路【。
】号【广场】。
3、工程主要范围及内容：【】。详见附件一、附件二。第2条甲方职责。
2.乙方施工牵涉动火，必须向丙方专业人员申请并办理施工动火证；1。
5.其它未尽事宜由甲乙丙三方协商解决。第4条丙方职责。
其它本协议经三方代表签字、盖章后生效。本协议一式三份，甲方壹份，乙方壹份，丙方壹份。附件：施工安全培训资料甲方：
乙方：
丙方：签字盖章：
签字盖章：
签字盖章：____日期：____日期：
____日期
正规工程安装合同篇十七
4.装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
二、关于材料供应的约定：
2.乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。
三、关于工程质量及验收的约定：
2.本工程由_________方设计，施工方案。
4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
五、关于工程价款及结算的约定：
1.工程款付款方式列下表：
2.工程结算：详见附件六《工程结算单》。
六、其它事项。
1.甲方工作：
2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
2.乙方工作：
1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。
3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任：
八、纠纷处理方式：
九、合同的变更和解除：
十、其它约定：十。
1.1工程名称：215;。
1.2工程地点：
1.3承包范围：经双方确认预算的工程内容及合同附件。
1.4承包方式：包工、包料大包干。
1.6工程质量：
1.7合同价款(人民币大写)：万元。
第二条甲方工作。
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第三条乙方工作。
3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条关于工期的约定。
4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，则工期顺延。
4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，则工期顺延。
第五条关于工程质量及验收的约定。
1)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gb300-8。
8)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第六条关于工程价款及结算的约定。
6.1双方商定本合同价款采用第种：
(1)固定价格。
(2)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。
第二次工程进度至30%付合同价款50%元。
第三次工程进度至80%付合同价款的10%元。
第七条关于材料供应的约定。
第八条有关安全生产和防火的约定。
一、工程概况。
1、工程名称：豪庭房屋维修工程。
2、工程地点：____区路215;号。
二、工程服务形式包工、包料、包工期、包质量。
四、工程总价暂定为人民币万元(最终以甲、乙双方确认的结算值为准)。
六、工程款支付。
1、工程款支付方式为支票。
七、保修。
八、违约责任。
第三方支付的赔偿金、违约金)。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/17676708.html】
