总结让我们懂得感恩,懂得珍惜,懂得在变化中不断成长。在写总结之前,先进行充分的准备和资料收集,才能更好地表达自己的思想和观点。希望大家可以从总结范文中获得一些启发和提升,提升自身的写作水平。
工程安全质量协议书篇一
甲方:
乙方:
为认真贯彻安全第一、预防为主、综合治理,百年大计、质量第一的方针,完善安全质量保证体系,深化安全质量标准工地创建活动,强化施工现场管理,规范施工中的各项操作,达到施工现场各项工作有序可控,消灭安全质量隐患,杜绝安全质量事故的发生,结合本工程具体情况和甲乙双方签订的《建设工程施工劳务分包合同》,双方签订本安全质量协议。
一、乙方施工的具体项目和时间。
1、施工项目:按劳动合同内容执行。
2、施工时间:按劳动合同规定办理。
二、甲方责任和权利。
1、监督检查乙方贯彻执行国家有关施工安全质量工作的`方针、政策、法令以及上级颁发的规章制度。
2、编制工程项目施工组织设计,并分解到乙方分包项目。组织、指导和审查乙方编制分包工程内容的安全施工方案和质量管理措施,并督促和检查乙方认真落实。
3、组织有关人员对乙方施工进行定期或不定期安全质量检查,对检查中发现的问题,提出改进措施,责成乙方整改到位。
要的罚款。如遇有险情危及人身安全或工程质量不符合规定的,甲方有权责令乙方停止作业,乙方接到甲方通知,必须认真对待,及时改进。
三、乙方责任及权利。
1、乙方必须严格按甲方提交的设计文件、资料、技术标准及相关施工规范组织施工,必须接受甲派驻施工现场人员的指导和监督,确保合同内容规定的工程质量与施工进度满足建设单位、监理单位和甲方的要求。
2、乙方按有关规定,必须采取严格的安全防护措施,并承担施工过程中安全事故的责任和造成的损失所发生的所有费用。
3、乙方负责保证所租赁的施工机械、设备在使用过程中的安全,如发生机械责任事故所造成的损失费用全部由乙方承担。
4、乙方施工的工程如发生质量事故及返工工程,所发生的费用全部由乙方承担。
5、对本单位的施工人员应登记造册,如实向甲方报告,接受甲方入场前的安全教育。有人员调整时,要立即报告甲方,并进行安全教育,未经安全教育的,不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员、未满18岁的未成年人和年龄超过55岁的人员。
6、按规定要求设置安全管理人员(施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员;不足50人的,应指定兼职安全管理人员;各施工班组应设一名兼职安全员),负责施工中的安全检查。
7、负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时,
应进行有针对性的安全技术交底,检查操作人员安全着装,发生交叉作业时,应先报告甲方,并进行监护。不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业,不安排患有高血压、心脏病及其他不适宜高空作业的人员从事高空作业。
8、教育本单位职工遵章守纪,不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律、违反安全操作规程而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
四、乙方在施工期间必须遵守以下要求。
1、对工程质量要求高起点,严要求,牢固树立质量第一的观念。从每道工序开始,从分项工程做起,加强施工过程的控制,每项工序质量检查前,乙方先自检、互检、交接检后,记录经甲方负责人签认、质检员认可、填写工程检查证、经质检工程师复验后,邀请工地监理现场检查合格、签证后方能转入下道工序,确保工程质量达到甲方及建设单位的要求。
2、认真执行合同条款,自觉接受建设单位、监理单位、甲方对工程质量的检查督促,严格执行隐蔽工程检查制度,对监理工程师和甲方代表进行随机抽查和重点检查提供必要的检查条件,对检查提出的质量问题,必须及时采取有效可靠地措施进行返工或返修。
3、严格按《测规》有关规定进行施工放样和复测,确保建筑物的定位准确,中线水平、断面准确无误,满足设计规范要求。
4、严把原材料进场关,工程所使用的原材料各项技术指标,必。
须符合国家标准,进入施工现场的原材料必须附有出厂合格证书和验收报告单,并经甲方试验室检验合格方可进场使用。
5、必须按设计配合比施工,保持计量设备状态的良好,严格坚持计量制。
6、严格按设计、规范、技术交底、安全交底做好施工。所用材料符合规范要求,各项施工符合验收规范的要求。
7、积极配合甲方进行原始施工资料的收集、整理,以及竣工文件的编制。
8、其它未尽事项按设计文件及相关施工规范要求进行施工。
(二)施工安全。
1、贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针,对参加本工程施工人员进行安全生产教育,组织学习有关施工安全操作规程。
2、施工人员严格遵守安全操作规程,按程序操作。
3、严格把好脚手架搭设关,保证搭设质量,严禁偷工减料,野蛮施工。
4、高空作业人员必须系安全带,戴安全帽,穿防滑鞋,采取必要的防护措施,确保施工人员安全。
5、电工作业人员必须持证上岗,配电箱及开关必须防雨,设门配锁,并安装漏电保护器,执行一机一闸一漏一箱一锁的规定。
6、施工现场设安全标志,夜间设红灯警示,工地布置符合防洪、防火等有关安全规定的规定。
7、在容易发生火灾的地区施工动火时,应事先向甲方申请,得。
到书面批准,并采取有效的防火措施,方能施工。储存、使用易燃、易爆器材时,应当采用特殊的消防安全措施。
8、未尽事项按有关施工安全标准、规则采取必要的防护措施。
(三)现场文明施工。
1、按照批准的施工平面图进行场地规划,各项临时设施、驻地禁止随意搭设,要因地制宜,布局合理,整齐有序,安全卫生。
2、各项建筑材料、砂石料、备用品要分类别、分规格、分品种堆放,要放置整齐,标识齐全。
3、注意做好施工现场及生活区的排水系统,经常清理,保持排水畅通。
4、施工便道要合理规划布置,专人整修,保证畅通,司机要文明开车,礼貌行车。
5、施工工点设置,要有计划有步骤地进行,做到有序展开,工完料尽、及时平整恢复场地。
6、设置必须的永久性安全警示牌及工地宣传牌。
7、尊重当地人民的风俗习惯,遵守地方政府的有关规定,加强对职工的管理教育,与当地乡政府携手共建文明工地。
五、工程质量安全管理奖罚规定。
1、乙方所施工的工程必须严格按甲方质量和安全要求组织施工,受甲方人员的指导和监督。为确保安全质量管理工作更好地贯彻执行,使施工现场各项工作有序可控,消除事故隐患,杜绝安全质量事故的发生。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)。
日期:日期:
质量安全管理简历模板。
工程安全质量协议书篇二
乙方:
为贯彻执行“百年大计,质量第一”及“安全第一,预防为主”的质量、安全管理方针,根据甲方管理要求,双方就工程签定本安全质量的责任书。
1、安全目标。
(1)杜绝死亡事故。
(2)杜绝伤害和火灾事故。
(3)一般事故频率控制在2%以内。
2、质量目标。
(1)满足合同工程质量目标要求,工程一次交验合格率达到100%。
(2)杜绝重大质量事故,消除一般质量事故。
(3)有质量通病整改计划,且工程质量通病整改率达到100%。
1、甲方责任:
(1)监督和督促乙方认真贯彻执行与工程施工相关的质量标准及国家有关安全生产法规和企业规章制度。
(2)根据施工现场及乙方施工内容,对乙方的施工安全、质量验收规范和质量评定标准的交底工作进行针对性检查。
(3)组织对乙方进行定期或不定期的施工现场安全、文明、卫生和施工质量等例行监督检查。
(4)对乙方施工过程中出现的安全质量事故和问题实施经济处罚。
(5)甲方若接到建设单位及监理对乙方施工的工程安全、质量提出整改通知,甲方将根据情况督促乙方实施整改并给予经济处罚。
(6)对乙方施工的安全、质量工作实施监督检查。
2、乙方责任。
(1)认真贯彻执行国家有关安全生产、工程质量、文明工地等政策法规和企业的规章制度。服从建设单位、监理和甲方代表的管理。
(2)建设健全安全和质量生产管理机构,班组设有专职安全员和质量员。
(3)经常性地对施工人员进行安全、质量意识教育、组织学习相关安全、技术操作规范、政策法规和甲方的规章制度。定期召开安全、质量例会并做好记录。
(4)做好施工项目的安全、质量、文明工地建设等检查工作。对查出的问题和隐患,要定人、定措施、定时间积极整改,确保责任到人并及时检查结果书面报送甲方现场代表。
(5)对施工现场范围内设置的安全防护措施、电气线路、机械设备、脚手架等必修符合安全技术要求并设置响应醒目的安全标志牌。
(6)发生各类安全、质量事故时,应报告甲方代表并保护好现场,及时抢救伤员。并按“四不放过”的原则严肃处理。
(7)乙方必修为现场施工人员办理人身意外伤害保险。保险票据留给甲方保存。否则,甲方有权代乙方办理,费用从工程款中扣除。
(8)乙方在强化安全质量管理的同时必修加强施工现场的安全保卫工作和环境保护工作,自觉遵守有关管理规定。
(9)对施工过程中的安全、质量事故所发生的全部责任及经济损失均由乙方承担。
1、奖励:
若工程施工质量合格,无安全事故,工期满足合同及建设单位要求,材料使用不浪费,现场文明施工较好,施工过程(不损害甲方利益情况下)获建设单位认可与好评,甲方向乙方奖励万元。
2、处罚:
1、乙方的安全出现缺陷时,甲方按下列规定处罚:
a、发生因工人员死亡事故,处以7~10万元罚款。
b、发生因工人员重伤事故,处以1~3万元罚款。
c、因发生轻伤事故,处以0.1~0.5万元罚款。
d、乙方发生安全事故时,要立即通知甲方代表,发现有隐瞒不报每次处以0.1~0.3万元罚款。
e、若乙方存在安全事故隐患,而不按甲方要求整改或者整改不彻底者,每出现一次处以0.05~0.2万元罚款。
f、甲方组织安全检查中,或发现乙方违章操作、违章指挥和违反安全生产规定的行为,按甲方企业安全管理规定给予处罚。
2、乙方的质量管理和工程质量出现缺陷时,甲方按下列规定处罚:
a、发生重大质量事故,每次处以1~3万元罚款。
b、发生一般质量事故时,监理和甲方管理部门,提出的工程质量缺陷,若不及时组织整改,每次处以0.1~0.5万元罚款。
c、乙方对建设单位、监理和甲方管理部门,提出的工程质量缺陷,若不及时组织更改,每次处以0.1~0.3万元罚款。
本责任书随主合同生效之日生效,主合同失效而失效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)。
日期:日期:
工程安全质量协议书篇三
兹证明坐落在_________________省_________________市________________地方的商品房一套,房屋情况如下:
座向________________,数量_____________间(套),结构_____________层,实用面积_________________平方米。上述房屋的所有权归________________、________________、所有。
特此证明。
房屋于_____________租赁__________,__________同意转租__________。
证明单位盖章。
______年______月______日。
工程安全质量协议书篇四
委托单位:______公司(简称甲方)。
施工单位:___________(简称乙方)。
工程名称:________________桩基工程。
二、甲乙双方责任。
(一)、甲方的责任1.施工过程期间,甲方监控乙方安全生产管理制度、岗位责任制度、安全操作规程的实施,积极协助乙方,防止施工过程中安全事故的发生。2.甲方现场安全施工管理代表,本着“安全责任重于泰山”的原则精神,积极主动协助乙方抓、管安全工作,对出现的安全隐患,采取“三不放过”的原则,及时整改和制订安全措施,做好本职工作。3.甲方管理代表,本着“实事求是”的工作原则,积极主动配合乙方有组织、有计划,合理有序的施工。
(二)乙方的责任。
1.乙方必须按上级安全管理部门及总承包单位的要求配备安全设施,并制订切实可行的安全施工措施,完善各项安全管理制度,并将安全制度及责任落实到班组和每个员工,同时与每个员工签订安全责任书。在施工期间,乙方必须积极参加并接受甲方的安全教育和各种形式的安全检查活动,严格遵守甲乙双方签订的合同准则,严格执行安全操作规程及各项施工安全管理制度,服从甲方管理代表指挥,不得违章作业,冒险蛮干。
2.本工程由乙方承担一切安全责任及安全事故处理费用。
3.乙方应设立安全管理机构班子,并设专职安全员一人,负责本工程的安全管理工作。具体负责对施工现场、建筑材料、供电设施、设备安全及运行状况、井下操作等安全工作进行重点管理,并与甲方安全管理人员协调沟通安全管理工作事务。
4.若乙方不按有关规定和总承包方的要求配备安全设备;未制订安全施工措施;不按施工组织设计规定的工序(尤其是钢筋砼护壁)施工;不服从甲方的正常管理,盲目抢工程进度、违章操作、乱搭电源、无控制配电箱、冒险蛮干;未经甲方同意,擅自改变配电设施,生产运输工具行驶不规范,所造成的安全责任事故,乙方承担一切责任和经济损失。
5.乙方在施工期间应对员工不断进行治安条例、劳动纪律、操作规程、作业制度的管理教育与培训。员工不得打架、斗殴、饮酒取闹、违纪违法,造成恶劣影响有损公司信誉,由此造成的一切损失和后果,均由乙方承担责任。
7.乙方必须给下井员工购买保险(即人身意外险)。
三、甲乙双方有关事宜本责任合同书自双方签订之日起生效,工程完工验收后三月内失效。本责任合同书一式两份,甲乙双方各执原件壹份。
甲方(签章):_______乙方(签章):_______。
代表:______________代表:_______________。
项目安全员:_________项目安全员:_________。
____年_____月_____日_____年_____月_____日。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
工程安全质量协议书篇五
甲方:珠海品成建设有限公司(盖章)。
乙方:身份证号:签名:
乙方以珠海品成建设有限公司承接的珠海市金湾区佳铖电子厂厂房(三期)监理业务。因项目管理工作需要,甲乙双方经过友好协商,签订本协议。
2、乙方因为监理质量事故造成经济和甲方信誉损失,甲方有权向乙方追偿;
3、若乙方未能对项目实施有效监理,项目在质量和安全检查中有不合格的和名次排在后面被提出批评和处罚的,甲方将分别处以该项目经理费1%的罚款,甲方将视具体情况给予通告批评或直接安排人员负责监理,所发生费用由乙方负责。
4、若乙方所承担的监理项目发生安全事故,公司被行政处罚的,罚金由乙方全额承担。
6、乙方监理的项目如因被建设行政主管部门处罚,甲方企业被扣分、乙方应向甲方缴纳管理违约金1000元/分。总监扣分乙方应向甲方缴纳管理违约金500元/分。专监及监理员扣分不记管理违约金。
甲方:珠海品成建设有限公司(盖章)乙方(签名):
法人代表(委托人):。
20xx年月日20xx年月日。
质量安全管理简历模板。
工程安全质量协议书篇六
甲方:
乙方:
为贯彻执行百年大计,质量第一及安全第一,预防为主的质量、安全管理方针,根据甲方管理要求,双方就工程签定本安全质量的责任书。
1、安全目标。
(1)、杜绝死亡事故。
(2)、杜绝伤害和火灾事故。
(3)、一般事故频率控制在2%以内。
2、质量目标。
(1)、满足合同工程质量目标要求,工程一次交验合格率达到100%。
(2)、杜绝重大质量事故,消除一般质量事故。
(3)、有质量通病整改计划,且工程质量通病整改率达到100%。
1、甲方责任:
(1)、监督和督促乙方认真贯彻执行与工程施工相关的质量标准及国家有关安全生产法规和企业规章制度。
(2)、根据施工现场及乙方施工内容,对乙方的施工安全、质量验收规范和质量评定标准的交底工作进行针对性检查。
(3)、组织对乙方进行定期或不定期的施工现场安全、文明、卫生和施工质量等例行监督检查。
(4)、对乙方施工过程中出现的安全质量事故和问题实施经济处罚。
(5)、甲方若接到建设单位及监理对乙方施工的工程安全、质量提出整改通知,甲方将根据情况督促乙方实施整改并给予经济处罚。
(6)、对乙方施工的安全、质量工作实施监督检查。
2、乙方责任。
(1)、认真贯彻执行国家有关安全生产、工程质量、文明工地等政策法规和企业的规章制度。服从建设单位、监理和甲方代表的管理。
(2)、建设健全安全和质量生产管理机构,班组设有专职安全员和质量员。
(3)、经常性地对施工人员进行安全、质量意识教育、组织学习相关安全、技术操作规范、政策法规和甲方的规章制度。定期召开安全、质量例会并做好记录。
(4)、做好施工项目的安全、质量、文明工地建设等检查工作。对查出的问题和隐患,要定人、定措施、定时间积极整改,确保责任到人并及时检查结果书面报送甲方现场代表。
(5)、对施工现场范围内设置的安全防护措施、电气线路、机械设备、脚手架等必修符合安全技术要求并设置响应醒目的安全标志牌。
(6)、发生各类安全、质量事故时,应报告甲方代表并保护好现场,及时抢救伤员。并按四不放过的原则严肃处理。
(7)、乙方必修为现场施工人员办理人身意外伤害保险。保险票据留给甲方保存。否则,甲方有权代乙方办理,费用从工程款中扣除。
(8)、乙方在强化安全质量管理的同时必修加强施工现场的安全保卫工作和环境保护工作,自觉遵守有关管理规定。
(9)、对施工过程中的安全、质量事故所发生的全部责任及经济损失均由乙方承担。
1、奖励:(1)、若工程施工质量合格,无安全事故,工期满足合同及建设单位要求,材料使用不浪费,现场文明施工较好,施工过程(不损害甲方利益情况下)获建设单位认可与好评,甲方向乙方奖励万元。
2、处罚:
1、乙方的安全出现缺陷时,甲方按下列规定处罚:
a、发生因工人员死亡事故,处以7~10万元罚款。
b、发生因工人员重伤事故,处以1~3万元罚款。
c、因发生轻伤事故,处以0.1~0.5万元罚款。
d、乙方发生安全事故时,要立即通知甲方代表,发现有隐瞒不报每次处以0.1~0.3万元罚款。
e、若乙方存在安全事故隐患,而不按甲方要求整改或者整改不彻底者,每出现一次处以0.05~0.2万元罚款。
f、甲方组织安全检查中,或发现乙方违章操作、违章指挥和违反安全生产规定的行为,按甲方企业安全管理规定给予处罚。
2、乙方的质量管理和工程质量出现缺陷时,甲方按下列规定处罚:
a、发生重大质量事故,每次处以1~3万元罚款。
b、发生一般质量事故时,监理和甲方管理部门,提出的工程质量缺陷,若不及时组织整改,每次处以0.1~0.5万元罚款。
c、乙方对建设单位、监理和甲方管理部门,提出的工程质量缺陷,若不及时组织更改,每次处以0.1~0.3万元罚款。
本责任书随主合同生效之日生效,主合同失效而失效。
甲方:(盖章)。
日期:
乙方:(盖章)。
日期:
工程安全质量协议书篇七
甲方:
乙方:
为贯彻执行百年大计,质量第一及安全第一,预防为主的质量、安全管理方针,根据甲方管理要求,双方就工程签定本安全质量的责任书。
第一条 管理目标
1、安全目标
(1)、杜绝死亡事故。
(2)、杜绝伤害和火灾事故。
(3)、一般事故频率控制在2%以内。
2、质量目标
(1)、满足合同工程质量目标要求,工程一次交验合格率达到100%
(2)、杜绝重大质量事故,消除一般质量事故。
(3)、有质量通病整改计划,且工程质量通病整改率达到100%。
第二条、甲乙双方责任
1、甲方责任:
(1)、监督和督促乙方认真贯彻执行与工程施工相关的质量标准及国家有关安全生产法规和企业规章制度。
(2)、根据施工现场及乙方施工内容,对乙方的施工安全、质量验收规范和质量评定标准的交底工作进行针对性检查。
(3)、组织对乙方进行定期或不定期的施工现场安全、文明、卫生和施工质量等例行监督检查。
(4)、对乙方施工过程中出现的安全质量事故和问题实施经济处罚。
(5)、甲方若接到建设单位及监理对乙方施工的工程安全、质量提出整改通知,甲方将根据情况督促乙方实施整改并给予经济处罚。
(6)、对乙方施工的安全、质量工作实施监督检查
2、 乙方责任
(1)、认真贯彻执行国家有关安全生产、工程质量、文明工地等政策法规和企业的规章制度。服从建设单位、监理和甲方代表的管理。
(2)、建设健全安全和质量生产管理机构,班组设有专职安全员和质量员
(3)、经常性地对施工人员进行安全、质量意识教育、组织学习相关安全、技术操作规范、政策法规和甲方的规章制度。定期召开安全、质量例会并做好记录。
(4)、做好施工项目的安全、质量、文明工地建设等检查工作。对查出的问题和隐患,要定人、定措施、定时间积极整改,确保责任到人并及时检查结果书面报送甲方现场代表。
(5)、对施工现场范围内设置的安全防护措施、电气线路、机械设备、脚手架等必修符合安全技术要求并设置响应醒目的安全标志牌。
(6)、发生各类安全、质量事故时,应报告甲方代表并保护好现场,及时抢救伤员。并按四不放过的原则严肃处理。
(7)、乙方必修为现场施工人员办理人身意外伤害保险。保险票据留给甲方保存。否则,甲方有权代乙方办理,费用从工程款中扣除。
(8)、乙方在强化安全质量管理的同时必修加强施工现场的安全保卫工作和环境保护工作,自觉遵守有关管理规定。
(9)、对施工过程中的安全、质量事故所发生的全部责任及经济损失均由乙方承担。
第三条 奖罚措施
1、奖励: (1)、若工程施工质量合格,无安全事故,工期满足合同及建设单位要求,材料使用不 浪费,现场文明施工较好,施工过程(不损害甲方利益情况下)获建设单位认可与好评,甲方向乙方奖励 万元。
2、处罚:
1、乙方的安全出现缺陷时,甲方按下列规定处罚:
a、发生因工人员死亡事故,处以7~10万元罚款。
b、发生因工人员重伤事故,处以1~3万元罚款。
c、因发生轻伤事故,处以0.1~0.5万元罚款。
d、乙方发生安全事故时,要立即通知甲方代表,发现有隐瞒不报每次处以0.1~0.3万元罚款。
e、若乙方存在安全事故隐患,而不按甲方要求整改或者整改不彻底者,每出现一次处以0.05~0.2万元罚款。
f、甲方组织安全检查中,或发现乙方违章操作、违章指挥和违反安全生产规定的行为,按甲方企业安全管理规定给予处罚。
2、乙方的质量管理和工程质量出现缺陷时,甲方按下列规定处罚:
a、发生重大质量事故,每次处以1~3万元罚款。
b、发生一般质量事故时,监理和甲方管理部门,提出的工程质量缺陷,若不及时组织整改,每次处以0.1~0.5万元罚款。
c、乙方对建设单位、监理和甲方管理部门,提出的工程质量缺陷,若不及时组织更改,每次处以0.1~0.3万元罚款。
第四条 其他
本责任书随主合同生效之日生效,主合同失效而失效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
日 期: 日 期:
工程安全质量协议书篇八
乙方:
为贯彻执行百年大计,质量第一及安全第一,预防为主的质量、安全管理方针,根据甲方管理要求,双方就工程签定本安全质量的责任书。
1、安全目标
(1)、杜绝死亡事故。
(2)、杜绝伤害和火灾事故。
(3)、一般事故频率控制在2%以内。
2、质量目标
(1)、满足合同工程质量目标要求,工程一次交验合格率达到100%
(2)、杜绝重大质量事故,消除一般质量事故。
(3)、有质量通病整改计划,且工程质量通病整改率达到100%。
1、甲方责任:
(1)、监督和督促乙方认真贯彻执行与工程施工相关的质量标准及国家有关安全生产法规和企业规章制度。
(2)、根据施工现场及乙方施工内容,对乙方的施工安全、质量验收规范和质量评定标准的交底工作进行针对性检查。
(3)、组织对乙方进行定期或不定期的施工现场安全、文明、卫生和施工质量等例行监督检查。
(4)、对乙方施工过程中出现的安全质量事故和问题实施经济处罚。
(5)、甲方若接到建设单位及监理对乙方施工的工程安全、质量提出整改通知,甲方将根据情况督促乙方实施整改并给予经济处罚。
(6)、对乙方施工的安全、质量工作实施监督检查
2、乙方责任
(1)、认真贯彻执行国家有关安全生产、工程质量、文明工地等政策法规和企业的规章制度。服从建设单位、监理和甲方代表的管理。
(2)、建设健全安全和质量生产管理机构,班组设有专职安全员和质量员
(3)、经常性地对施工人员进行安全、质量意识教育、组织学习相关安全、技术操作规范、政策法规和甲方的规章制度。定期召开安全、质量例会并做好记录。
(4)、做好施工项目的安全、质量、文明工地建设等检查工作。对查出的问题和隐患,要定人、定措施、定时间积极整改,确保责任到人并及时检查结果书面报送甲方现场代表。
(5)、对施工现场范围内设置的安全防护措施、电气线路、机械设备、脚手架等必修符合安全技术要求并设置响应醒目的安全标志牌。
(6)、发生各类安全、质量事故时,应报告甲方代表并保护好现场,及时抢救伤员。并按四不放过的原则严肃处理。
(7)、乙方必修为现场施工人员办理人身意外伤害保险。保险票据留给甲方保存。否则,甲方有权代乙方办理,费用从工程款中扣除。
(8)、乙方在强化安全质量管理的同时必修加强施工现场的安全保卫工作和环境保护工作,自觉遵守有关管理规定。
(9)、对施工过程中的安全、质量事故所发生的全部责任及经济损失均由乙方承担。
1、奖励:(1)、若工程施工质量合格,无安全事故,工期满足合同及建设单位要求,材料使用不浪费,现场文明施工较好,施工过程(不损害甲方利益情况下)获建设单位认可与好评,甲方向乙方奖励万元。
2、处罚:
1、乙方的安全出现缺陷时,甲方按下列规定处罚:
a、发生因工人员死亡事故,处以7~10万元罚款。
b、发生因工人员重伤事故,处以1~3万元罚款。
c、因发生轻伤事故,处以0.1~0.5万元罚款。
d、乙方发生安全事故时,要立即通知甲方代表,发现有隐瞒不报每次处以0.1~0.3万元罚款。
e、若乙方存在安全事故隐患,而不按甲方要求整改或者整改不彻底者,每出现一次处以0.05~0.2万元罚款。
f、甲方组织安全检查中,或发现乙方违章操作、违章指挥和违反安全生产规定的行为,按甲方企业安全管理规定给予处罚。
2、乙方的质量管理和工程质量出现缺陷时,甲方按下列规定处罚:
a、发生重大质量事故,每次处以1~3万元罚款。
b、发生一般质量事故时,监理和甲方管理部门,提出的工程质量缺陷,若不及时组织整改,每次处以0.1~0.5万元罚款。
c、乙方对建设单位、监理和甲方管理部门,提出的工程质量缺陷,若不及时组织更改,每次处以0.1~0.3万元罚款。
本责任书随主合同生效之日生效,主合同失效而失效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
日期:日期:
工程安全质量协议书篇九
乙方:湖北祥安智能工程有限公司。
为了加强工程的质量管理,认真贯彻落实《建设工程质量管理条例》和国家相关政策、法规,确保工程质量优良,明确双方在工程质量方面的责任、义务和权利,结合工程的实际情况与要求,经协商,甲乙双方在已经签订的中国工商银行鄂州分行综合办公楼工程分包合同框架范围内,另签订本质量管理协议,以明确双方质量管理权利责任并共同遵守。
第一条双方共同遵守国家《建筑法》等一系列有关质量管理的法律法规和国家现行施工规范、标准和相关法规。
第二条双方共同遵守中建三局第三建设公司各项质量管理规章制度。
第三条甲方和乙方之间是分包合同关系,乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系,乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。
第四条甲方责任和权力。
5、对工程的施工难点,甲方应编制专项施工方案,方案应经过建设、监理、设。
7、对需要隐蔽的工程项目,甲方应做好工程质量检查和记录,隐蔽工程在隐蔽前,甲方应当通知建设单位和建设工程监督机构进行验收,合格后,甲方方可通知乙方进行下一道工序的施工。
第五条、乙方责任和权力。
2、按照规定配备专职质检人员一名;
8、乙方应严格按照甲方制定的施工方案进行施工,不得擅自修改施工方案;
9、对需要隐蔽的工程,在隐蔽前乙方不得进行下道工序;
10、乙方必须全力配合甲方工程质量创优,以确保工程达到双方合同约定的质量创优目标,否则甲方将严格按照合同进行处罚。
11、工程完工后,乙方应按照合同约定的内容对工程进行维修和保养工作,保修年限严格按照《建设工程质量管理条例》和甲方与建设单位合同所规定的年限,建设工程保修期,从工程竣工验收合格之日起计算。
第六条、其他。
1、若发生质量事故,由甲方牵头,甲乙双方参加,按照规定报告有关部门进行调查,查清事故原因,分清事故责任,提出对事故责任者的处理意见。
2、本协议如有未尽事宜,由双方协商解决。
3、本协议从甲乙双方签字之日起生效,工程保修期过后,该协议自动失效。
4、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:
代表:
代表:年月日日。
工程安全质量协议书篇十
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承建农村居民住房(包工按天计算),为明确乙方在承建甲方房屋中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合该工程具体情况,双方本着平等、互利、诚信原则,确保建房过程中坚持安全、优质、高效原则,现经双方充分协商,同意签订本合同,以期共同遵守。
施工安全。
1、乙方在施工过程中要特别注意安全,杜绝一切安全事故,并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由事故发生的一切费用,一概与甲方无关。在整个施工过程中,若出现任何大小伤亡事故一切责任由乙方负责,甲方不承担任何法律连带责任。
2、乙方在施工过程中,应采取必要的安全防护措施,保障作业人员及相邻民居的人身及财产安全。如因施工问题导致相邻民居住房管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏、人身伤亡等一切事故,由乙方全权负责。
3、在施工前后时间里乙方发生任何事故与甲方无关,甲方不承担任何法律连带责任。
4、本合同自双方签字后生效,合同具有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
签订时间:年月日。
工程安全质量协议书篇十一
发包人(全称):
承包人(全称):
发包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对郑东建材家居城xxx工程签定工程质量保修书。
1.1.承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
1.2.凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷,及由于承包人维修造成业主的相关损失,均属于承包人保修责任范围;不属于承包人责任,但是经由双方协商由承包人施工的,承包人应配合维修,费用由责任方承担。
3.1.保修期头三个月内,承包人应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作,承包人维修负责人每天与发包人工程部及相关部门主动联系一次,在发包人维修备案本上签到。认真履行保修责任,做到服务周到,随叫随到,此后应在发包人通知24小时内赶到现场进行维修,履行保修义务,保证维修的质量及效果。承包人联系电话:发包人通知时间以电信部门记录为准,一次接通或三次无人接听或接不通视为发包人已通知承包人(发包人电话通知时间8:00~18:00之间)。承包人如更改电话,必须提前3天加盖公司公章书面通知发包人。
3.2.发生紧急抢修事故,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3.3.承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的,承包人同意发包人自行另请他人代为维修并确定价格,同意所有修复费用及赔偿费用及发包人加收管理费(修复及赔偿费的15%)可以从发包人支付承包人的任何款项中扣除,但不等于解除承包人的任何应负的责任。
3.4.承包人的施工质量原因,导致业主退房、补偿等全部责任、费用及甲放的损失均由承包人承担。承包人授权发包人全权代表承包人与相关业主进行谈判,承包人应在发包人通知有关费用的3天内向发包人支付,否则发包人加15%的违约金从保修金中扣除,并要求承包人补充保修金。
3.5.承包人每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人的验收签字,所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的,仍然由承包人保修。
3.6.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
3.7.质量保修完成后,由发包人组织验收。
在保修期内,如果维修次数,业主投诉较多,保修金五年以后酌情结算,保修金结算后,承包人仍应继续完成2款规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
本工程质量保修书一式四份,双方各两份,由施工合同发包人、承包人双方签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
甲方:__________。
乙方:__________。
代表:__________。
代表:__________。
____年____月____日。
____年____月____日。
工程安全质量协议书篇十二
订立协议双方:
建设单位:_________(以下简称甲方);
勘察单位:_________勘察院(以下简称乙方)。
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本协议,以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_________。
第二条勘察的范围、进度和质量_________。
第三条甲方的义务。
1、在签订协议时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2、在签订协议时,甲方必须在_________年_________月_________日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各_________份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。
3、甲方必须在_________年_________月_________日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现尝准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
4、甲方必须在_________年_________月_________日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5、甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的`民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6、乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7、甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。
第四条乙方的义务。
1、乙方应按照现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按协议规定的进度、质量提交勘察后果。
2、乙方应于_________年_________月_________日进入现场勘察,_________年_________月_________日提交全部勘察资料,提交测量透明图_________份,提交工程地质报告书一式_________份(如甲方需要加英加晒图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工_________天以上,工期可顺延。
第五条定金及勘察取费标准及拨付办法。
1、本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为_________元。自本勘察协议生效后_________日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的_________%的定金;勘察协议履行后,定金抵作勘察费。甲方不履行协议的,无权要求偿还定金,乙方不履行协议的,应当双倍返回定金。勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察经费的_________%;全部勘察工程结束后,乙方按协议规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后_________日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
2、属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大、紧急、有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收_________%的勘察费。
第六条甲方的违约责任。
1、如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。
2、甲方超过协议规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_________元。
第七条乙方的违约责任。
1、乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。
2、乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
3、由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达_________天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________‰的违约金。
第八条纠纷的处理。
本协议执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的协议管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
第九条其它。
_________。
本协议_________年_________月_________日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本协议如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本协议具有同等效力。
本协议正本一式_________份,甲乙双方各执_________份;协议副本一式_________份,送计委、建委、建行_________各留存一份。
建设单位(甲方)(盖章):_________。
勘察单位(乙方)(盖章):_________。
代表人(签字):_________。
代表人(签字):_________。
联系人:_________。
联系人:_________。
通讯处:_________。
通讯处:_________。
电话或电报:_________。
电话或电报:_________。
开户银行:_________。
开户银行:_________。
帐号:_________。
帐号:_________。
_________年____月____日。
_________年____月____。
工程安全质量协议书篇十三
设计方(乙方):_________。
甲乙双方经友好协商,甲方委托乙方进行室内装饰工程设计。为保证工作顺利进行,双方特签订本协议供共同遵守执行。
第一条 工程概况。
一、工程地点:_________。
二、设计内容:_________。
三、设计面积:_________。
四、设计规格。
第二条 价格、计价和支付方式、时间。
一、本工程设计费为人民币(大写)_________元。
二、本工程设计费按:每平方米设计费_________元。
建筑面积平方米×元/平方米=_________元。
三、付款方式:
1.协议一经签订,甲方3天内应付首期款协议总额_________%,计_________元。
2.乙方提交设计方案,甲方3天内应付款协议总额_________%,计_________元。
3.设计图纸完成提交后,甲方3天内付清设计余款协议总额_________%,计_________元。
4.如有增加设计项目,设计费另计。
第三条 违约责任:
1.协议经双方签字生效后,任何一方需变更协议内容,应经双方协商一致后重新补订协议。
2.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时,双方须另行协商,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
3.甲方应按本协议第二条规定的金额和时间向乙方支付费用,甲方如果逾期付费超过10天以上,乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方,直至终止协议。
协议终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。
4.协议生效后,在协议履行期间,乙方逾期完成委托任务,应向甲方支付违约金协议总额的'_________%。
5.甲方擅自解除协议,乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除协议,乙方应付还甲方双倍设计费。
第四条 争议解议。
1.协议履行期间如发生争议,双方协商友好解决。
2.协商不成,可以按照本协议约定向人民法院提起诉讼。
第五条 未经乙方同意,甲方不得将乙方提供的设计图纸,方案文件向第三方复制或转让。如发生以上侵权行为,乙方有权索赔。
第六条 协议生效。
1.本协议由甲、乙双方盖章、签字后生效。
2.补充协议与本协议具有同等法律效力。
3.本协议签订后不得转包。
工程安全质量协议书篇十四
施工项目名称:
总包单位(甲方):
分包项目部(乙方):
为了保证在工程施工期间杜绝各类质量事故的发生,确保在施工程的正常进行;经双方协商一致,订立本协议:
第二条:本协议的期限自工程开工之日起至工程竣工验收。
第三条:质量管理:甲方确认为项目经理、为质量检查员,代表甲方对工程质量进行全面管理。乙方确认为项目经理、为质量检查员,代表乙方对工程质量进行全面管理。甲方技术质量部对工程质量的控制过程进行监督检查。
第四条:甲方责任及义务:
1.甲方负责施工现场的统一管理,负责监督检查乙方在工程质量控制过程中的一切活动。
2.甲方负责组织协调各单位在工程开工前编制完成施工组织总设计及工程质量保证措施,必要时进行现场指导。
3.甲方负责向乙方发放图纸、设计变更、洽商。
4.甲方在施工过程中发现乙方不按图纸、施工方案、技术交底组织施工,违章蛮干严重危害工程质量时,有权制止,并对乙方进行经济处罚;情节严重的,甲方有权终止合同。
5.甲方有权对未经自检的工程进行验收。
第五条:乙方的责任及义务
1.乙方在施工过程中必须严格按国家颁发的规程、规范施工,工程质量必须达到合同规定的标准。
2.在工程开工前,乙方须将内部质量管理体系、质量保证措施,报甲方施工现场代表。质量管理人员必须与现场人员相符,必须持证上岗。
3.乙方在施工过程中必须严格按照施工组织设计及方案、技术交底施工,要随时接受甲方的质量监督检查。
4.乙方在施工过程中如需进行代表代换,必须经甲方同意后方可进行,严禁擅自做主。
5.乙方在施工过程必须严格执行“三检制”做好工程施工中的自检、互检、交接检工作并做好检查记录。并报予甲方存档。
6.乙方必须配合甲方和监理工程师做好验收工作,及时处理验收过程中存在的问题。
7.如出现质量问题或发生质量事故,乙方要及时通知甲方,不得隐瞒,必须按处理措施或方案进行整改,严禁私自处理。
8.对于甲方不按协议要求进行违章指挥,乙方有权拒绝进行施工。
第六条:处罚:
1.乙方质量管理体系人员不在岗或备案人员资质与现场实际在岗人员不符,被甲方检查发现后,罚款1000--20xx元。
2.乙方未按要求组织施工,每发现一次罚款20xx-5000元;造成质量问题或质量事故,加倍处罚,所造成的损失均由乙方自行承担。
3.乙方在施工过程必须严格执行“三检制”做好工程施工中的自检、互检、交接检工作并做好检查记录,未做到,每发现一次罚款20xx元。
4.乙方未配合甲方进行验收工作,每发现一次罚款20xx-5000元;影响下道工序施工的,罚款10000元。
5.乙方必须按要求及时处理施工过程中存在的问题,凡是未按要求处理,影响下道工序施工的,罚款20xx-5000元。并承担给甲方造成的一切损失。
6.对尚未构成质量事故,但已造成质量问题或缺陷,视情节轻重对乙方罚款20xx-5000元;造成质量事故时,视损失金额情况罚款5000--10000元,同时承担由此给甲方造成的一切损失。
7.因工程质量低劣,受到质监部门或甲方上级部门通报批评、处罚的,对乙方进行20xx-5000元的处罚;处罚金额由乙方承担。
10.乙方项目经理、质量管理人员必须参加甲方组织的工程质量联检及专业会议,无故不参加的罚款500元。
第七条:其它
1.乙方在接到甲方的罚款通知单后,如拒绝签字或接到通知后三日内未提出异议,即视为同意罚款。
第八条:本协议作为分包合同的附件,和合同具有同等法律效力。
发包人主管单位:(盖章)承包人:(盖章)
负责人:负责人:
签订时间:年月日
发包人(全称):郑州郑东置业有限公司
承包人(全称):
发包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对郑东建材家居城工程签定工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
1.1.承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
1.2.凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷,及由于承包人维修造成业主的相关损失,均属于承包人保修责任范围;不属于承包人责任,但是经由双方协商由承包人施工的,承包人应配合维修,费用由责任方承担。
3、质量保修责任
3.1.保修期头三个月内,承包人应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作,承包人维修负责人每天与发包人工程部及相关部门主动联系一次,在发包人维修备案本上签到。认真履行保修责任,做到服务周到,随叫随到,此后应在发包人通知24小时内赶到现场进行维修,履行保修义务,保证维修的.质量及效果。承包人联系电话:发包人通知时间以电信部门记录为准,一次接通或三次无人接听或接不通视为发包人已通知承包人(发包人电话通知时间8:00~18:00之间)。承包人如更改电话,必须提前3天加盖公司公章书面通知发包人。
3.2.发生紧急抢修事故,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3.3.承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的,承包人同意发包人自行另请他人代为维修并确定价格,同意所有修复费用及赔偿费用及发包人加收管理费(修复及赔偿费的15%)可以从发包人支付承包人的任何款项中扣除,但不等于解除承包人的任何应负的责任。
3.4.承包人的施工质量原因,导致业主退房、补偿等全部责任、费用及甲放的损失均由承包人承担。承包人授权发包人全权代表承包人与相关业主进行谈判,承包人应在发包人通知有关费用的3天内向发包人支付,否则发包人加15%的违约金从保修金中扣除,并要求承包人补充保修金。
3.5.承包人每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人的验收签字,所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的,仍然由承包人保修。
3.6.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
3.7.质量保修完成后,由发包人组织验收。
4、质量保修金的支付在保修期2年后,保修期维修较少或业主投诉少,监理工程师、物业管理单位及发包人对工程质量无异议后14天内即与承包人办理保修款支付。在保修期内,如果维修次数,业主投诉较多,保修金五年以后酌情结算,保修金结算后,承包人仍应继续完成2款规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5、其他双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质量保修书一式四份,双方各两份,由施工合同发包人、承包人双方签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人:(公章)郑州郑东置业有限公司承包人:(公章)
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
年月日年月日
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/15730531.html】