总结是我们不断成长和进步的动力之一。如何培养良好的学习习惯?这些总结范文是对一些重要事件的回顾和总结,很值得一读。
与施工队签订安全协议篇一
为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同资料,进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全职责,保护施工人员的安全和健康,防止伤亡事故的发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规,甲乙双方经协商达成一致,并同意按以下条款签订本协议。
1、施工单位必须建立安全生产职责制,加强规范化管理,向施工人员进行安全交底、安全教育和安全宣传等各类安全活动,严格执行安全技术方案。
2、施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、礼貌施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥。
3、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须贴合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计进行架设,严禁任意拉线接电。
4、施工机械进场须经过安全检查,经检查合格的方能使用,并依照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。
5、施工单位应当做好施工现场安全保卫工作,采取必要的防盗措施,在现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。
6、施工现场发生的'工程建设重大事故的处理,依照国家相关规定执行,同时我方给予20万元的经济处罚并清退出场。
1、甲方有权要求立刻撤走施工场内乙方施工队伍中的违章操作人员。
2、对不贴合安全规定的,建设单位安全管理人员和监理单位安全负责人有权要求施工单位停工和强行整改使之到达安全标准,所需整改费用从工程款中三倍扣除,同时所以造成的一切损失由施工单位承担。
3、违反安全生产、治安、消防、礼貌施工规定的行为,建设单位依据相关规定有权对施工方进行经济处罚。
1、施工单位必须尊重并且服从建设单位现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方职责。
2、施工单位应在合同签约后15天内,呈送安全管理防范方案,详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例,报建设单位批准。但此批准并不减轻施工方的安全职责。
3、施工单位必须执行安全技术方案报批制度、安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度,并做好跟踪检查管理工作。
4、施工单位必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度,按要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施。
5、施工单位必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度确保安全方案和措施得到实施;建立工长、班长跟班检查制度和班组自检制度;必须严格执行检查整改制度。
6、施工单位必须严格执行安全防范制度,采取一切严密的、贴合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情景,并保证建设工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。
7、施工单位自带的各类施工机械设备,机械性能应良好,各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。中小型机械设备和一般防护设施执行自检后依次报监理单位验收合格后方可使用;大型机械设备和大型防护设施,在自检的基础上申报监理单位,并理解专职部门的专业验收。
8、施工单位必须教育和约束自我的职工严格遵守施工现场安全管理规定。
9、施工单位必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度;必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
10、施工单位必须严格执行职工因工伤亡报告制度,施工单位职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故,职责和损失均由施工单位负责。
11、如果发生因工伤亡事故,施工单位应在1小时内,以最快捷的方式及时逐级上报上级有关部门。同时施工方积极组织抢救工作,采取相应的措施保护好现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。
12、施工单位要积极配合建设单位、上级主管部门对事故的调查和现场勘查。凡因施工方隐瞒不报、作伪证或擅自拆毁事故现场的,所造成的一切后果均由施工方承担。
13、施工单位必须承担因为施工单位的原因造成的安全事故的经济职责和法律职责。
14、如果发生因工伤亡事故,建设单位协助施工单位做好事故的善后处理工作。伤亡人员为施工方人员的,施工单位应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作。
1.进入施工现场不戴安全帽,不按规定使用劳动保护用品;。
2.攀登、跨越各种栏、网、架、墙、乘坐非载人提升设备上下,从上抛掷物料、垃圾;。
3.无证进行特种作业;。
4.擅自改变安全技术方案,拆改、移动或故意损坏安全设施,安全标志;。
5.乱拉乱接临时用电线路,擅自动用电器设备的;。
6.擅自带未满16岁人员进入施工现场;。
7.宿舍区乱倒垃圾、乱泼脏、废水的、乱扔烟头、乱倒剩饭剩菜;。
8.不服从管理,拒绝安全管理检查人员指导,威胁、漫骂、侮辱、殴打管理人员的;。
10.拆改、移动防护设施后,不按要求恢复,也不采取弥补措施的;。
12.偷盗现场的物资、设备、零星配件的。
4.违章指挥行为造成隐患、险情、未遂事故或伤害他人的;。
6.未及时做到工完料清的;。
7.随意乱倒建筑垃圾的;。
8.违章指挥造成事故的;。
9.发生紧急情景未能及时排除、制止或报告的;。
10.发生工伤事故未能及时抢救人员及保护现场的。
1、施工单位必须执行其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查,施工现场因安全生产不达标而造成的罚款等损失均由施工方承担。
2、施工单位应按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的职责和所以而发生的费用由施工单位承担。非施工方职责的伤亡事故,由职责方承担职责和有关费用。
3、施工单位必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,以及建设单位对施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并理解各方的安全检查。对建设单位及其他相关部门所签发的隐患整改通知,施工方应在指定的期限内整改完毕。逾期不改或整改不贴合要求的,建设单位有权对施工方进行5万元的经济处罚,该款直接从工程款中扣除。
4、因施工单位管理以及自身防范措施不到位或施工方工人职责造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济职责、事故法律职责以及事故的善后处理均由施工方独自承担,所以给建设单位造成的经济损失由施工方负责全额赔偿。
本协议为施工合同补充条款,经双方签字盖章后生效,与施工合同具有同等法律效力,双方应认真履行。
本协议一式四份,甲乙双方各持二份。
甲方:__________(章)乙方:__________(章)。
法定代表人:_______法定代表人:________。
____年____月____日____年____月____日。
与施工队签订安全协议篇二
签协议单位(甲):
签协议单位(乙):
为确保施工人员在北京市轨道交通15号线04合同段施工生产中的人身安全与健康,明确甲﹑乙双方责任﹑权利和义务,经协商一致,特签订本协议并共同遵守。
第一条甲方的具体责任。
一﹑甲方认真贯彻执行国家﹑建设部﹑北京市政府﹑市建委和15号线项目管理公司颁发的有关安全生产法令﹑法规及规章制度。
二﹑乙方进场后,对乙方进场人员复验身份证件,发放胸卡,进行“三级”安全教育,经考试合格后方准上岗,并建立安全教育档案。要同施工队主要责任人签定安全责任协议书。甲方对乙方从事特种作业工作的人员必须进行考核,合格后方可从事特殊工种的作业。甲方可根据工程进度情况及施工特点,不定期对乙方进行安全教育。
三、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产,向乙方公布本合同段施工现场安全生产规章制度。对乙方安全生产实施监督管理。
四、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求,提出施工方法和安全操作规程。以书面形式向乙方进行安全技术交底。施工中监督乙方按交底内容实施。
五、甲方按照国家有关部门安全检查标准,组织定期和不定期的安全检查,纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患,立即责令停工、整改,对检查出的事故隐患主动制定整改措施,指定专人负责,限期乙方组织整改。
六﹑甲方制定项目部安全管理罚款条例,凡对乙方处以违章罚款的,甲方出示罚款单,写明罚款事由,并附违章照片,留项目部财务存档,从工程结算费用中扣除。安全管理罚款条例附表所示。
七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。
八、提供符合卫生、照明等要求的职工生活环境,在容易发生火灾的地区,设置灵敏有效的消防器材。发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。
九、负责统一办理乙方施工人员和管理人员的人身意外伤害保险,费用由乙方承担。
十、根据新《劳动合同法》规定,督促乙方完成施工工人社会保险及补充保险和福利待遇的交纳,费用由乙方负责。
第二条乙方的具体责任。
乙方在甲方统一指挥监督下按其职责分工,具体履行以下责任:
一、接受甲方的指挥和监督,接收甲方的上场安全教育及考核,遵守甲方安全管理制度。
二、乙方施工人员进入现场后,要组织班组进行入场安全教育,作业纪律、劳动纪律教育和技术培训,提高员工的安全责任意识和自我防护能力。乙方必须保证有专职安全员一名,兼职安全员一名,在施工中一切听从现场负责人的指挥,在绝对安全的条件下进行施工。
三、乙方应建立健全各项安全生产规章制度,明确安全生产责任制、制定安全操作规程等,健全安全组织,指定专人负责,落实岗位责任制。
四、乙方应正确处理进度与安全、效益与安全的关系,始终把安全生产放在第一位。认真落实安全技术措施(方案),制定安全技术施工工艺,保障施工过程中人员、设备的安全。
五、乙方必须遵章守纪,不违章操作,在施工过程中要严防安全事故,若发生因违章作业造成的安全事故,以及由此而产生的各项费用、罚款均由乙方自行承担。
六、依据iso14000标准,乙方全面负责施工现场的环境保护工作。乙方必须按照甲方、业主、监理、政府有关方面的要求做好文明施工、绿色施工和环境保护工作。
七、乙方自觉维护好施工现场的施工秩序,派专人负责看管施工现场。
八、乙方应严格遵守国家、地方的法律法规。严禁使用童工或不宜从事建筑施工工作的人员。
九、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受各级安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
十、当乙方发生伤亡事故时,甲方按规定及时向上级主管部门和有关单位报告,并督促乙方向本企业主管部门和有关单位报告事故,根据事故调查组意见,参与或会同乙方对事故进行调查和处理。
十一、乙方对于新进场人员必须及时向甲方安全部门上报,进行安全教育并签定安全协议,如有未签定安全协议的人员,甲方有权拒绝支付该工人的劳动报酬,有此而产生的.后果有乙方负责。
第三条双方的违约责任。
甲、乙双方必须认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全管理方针,遵守执行国家有关安全生产的法律、法规和行业、上级颁发的安全管理规定,保障安全生产。乙方人员发生伤亡事故,甲、乙双方应尽力抢救,保持好事故现场,以便有关部门进行勘察、鉴定、调查,并实事求是向事故调查人员提供事故有关情况和证据。其双方违约责任如下:
一、甲方违约责任。
l、甲方指挥人员和管理人员违章指挥,乙方有权拒绝执行,由此造成的伤亡事故和经济损失,由甲方承担。
2、由于甲方直接责任造成的乙方员工伤亡事故,由甲方统计,并按“四不放过”的原则进行调查处理。
3、由于甲方直接责任造成的乙方员工伤亡事故,由甲方参照国家有关规定,对乙方伤亡人员或家属进行经济补偿,善后工作由乙方安排和处理,甲方积极协助善后处理工作。
二、乙方违约责任。
1、乙方施工现场达不到标准化安全文明施工条件,甲方有权要求乙方整改。乙方整改不力或拒不整改,甲方有权下令停工整顿,如仍达不到要求,终止施工合同,同时终止本协议书,由此造成的经济损失由乙方自负。
2、由于乙方责任或乙方工人违章违纪造成的伤亡事故,由乙方统计,并按照“四不放过”的原则进行调查处理。情节严重者,追究责任者的刑事责任。
3、由于乙方责任或乙方工人违章违纪造成的伤亡事故,由乙方自行按照有关规定对伤亡员工或家属给予经济补偿。甲方不承担经济责任。但甲方可以协助乙方做好善后工作。
第四条其它部分。
一、由于地震、风暴、洪水等不可抗拒的自然灾害造成的伤亡事故,甲、乙双方确认不属于责任事故,所受损失双方应协商解决,并做好善后工作。
二、甲、乙双方在履行本协议书的过程中发生异议或有争议时,双方应首先进行充分协商,协商后仍不能达成一致意见,可向北京市仲裁机构申请调解。
三、本协议经双方负责人或委托代理人签字盖章后生效。
四﹑本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
五﹑本协议自签订之日起至施工结束,签字盖章后生效。
甲方负责人:(签字)乙方负责人:(签字)。
(盖章)。
年月日年月日。
与施工队签订安全协议篇三
甲方:
乙方:
为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,加强安全管理,明确双方的安全责任,增强乙方装载机司机在甲方工地施工的安全责任意识,确保装载机的操作安全,杜绝事故的发生,甲乙双方就装载机的安全使用达成如下协议:
1、乙方提供的装载机应配专业操作人员,不得随意调动,必须持证上岗。专业的操作人员必须严格遵守安全操作规则,遵守施工现场有关规定,不得野蛮作业和违章操作,并应了解自己的作业环境。由于违章操作而造成机械设备及人身伤亡事故或影响工程进度的,均由乙方负全部责任。
3、乙方所提供的装载机,各种安全设施必须齐全、完整、机械性能良好。在设备使用前,乙方应指派专人对设备、操作、安全系统实施进行验收、如不合格影响施工安全的设备,严禁操作使用。乙方提供相关设备材料,协助甲方进行设备报验。
4、乙方负责装载机进退场运输中的交通安全管理工作,使装载机安全运到甲方施工现场。
5、乙方加强对司机的教育,尤其是安全、法制方面的教育。严格安装操作规程执行,每天工作前进行检查,做好日常巡检记录并定期交与项目部。出现危及安全施工的机械故障时,应立即停止使用,及时进行抢修,确保装载机在性能良好的情况下使用。
6、乙方作业人员必须遵守中铁十六局集团有限公司青岛市地铁四号线土建02工区项目经理部工地现场其他管理规定以及业主和监理方的有关管理制度,因乙方作业人员违反制度造成的罚款由乙方自行承担。
7、严禁装载机司机酒后上岗,工作时间之外酗酒闹事、打架斗殴等出现的伤亡事故,后果自负,并接受甲方处罚。
8、甲方对乙方进行安全操作技术交底,明确施工现场的各项安全注意事项。
9、甲方有权利、有义务对乙方进行安全教育和安全督察,有权对乙方违规、违章行为劝诫和经济处罚。
10、若在施工期间非设备安全问题所引发的人身伤亡事故,甲乙双方有协助紧急抢救伤员的义务,甲方应根据国家及有关规定,组织对事故进行调查处理。
11、本协议作为装载机租赁协议的附件,一式二份,经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效,共同执行,甲乙双方各执一份。
甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):
日期:年月日日期:年月日
与施工队签订安全协议篇四
2.不绷紧安全的弦就弹不出生产的.调。
3.安全花开把春报生产效益节节高。
4.忽视安全抓生产是火中取栗脱离安全求效益如水中捞月。
5.幸福是棵树安全是沃土。
6.安全保健康千金及不上。
7.安全为了生产生产必须安全。
8.宁绕百丈远不冒一步险。
9.质量是安全基础安全为生产前提。
10.疏忽一时痛苦一世。
11.生产再忙安全不忘。
12.小心无大错粗心铸大过。
13.时时注意安全处处预防事故。
14.粗心大意是事故的温床马虎是安全航道的暗礁。
15.蛮干是走向事故深渊的第一步。
16.眼睛容不下一粒砂土安全来不得半点马虎。
17.杂草不除禾苗不壮隐患不除效益难上。
18.万千产品堆成山一星火源毁于旦。
19.安全是增产的细胞隐患是事故的胚胎。
20.重视安全硕果来忽视安全遭祸害。
21.快刀不磨会生锈安全不抓出纰漏。
22.高高兴兴上班平平安安回家。
23.秤砣不大压千斤安全帽小救人命。
24.安全不离口规章不离手。
25.安全是朵幸福花合家浇灌美如画。
26.安不可忘危治不可忘乱。
27.想要无事故须下苦功夫。
28.入海之前先探风上岗之前先练功。
29.筑起堤坝洪水挡练就技能事故防。
与施工队签订安全协议篇五
甲方:
乙方:
为了全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保本项目部在工程建设活动中的职业健康安全,确保各种施工机械、国家财产、集体财产、的安全及社会公众利益不受损害。保证安全文明施工目标的实现,依据《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及《施工承包合同》,特签订本责任书。
一、工作原则:
1、坚持贯彻落实《安全生产法》、《电力建设安全管理规定》及项目部安全文明施工相关管理制度,明确各方的安全管理职责,实行各负其责的原则。
2、充分发挥安全生产保证体系和监督体系的作用,做好所有参建人员的安全培训、教育,保证作业人员掌握所需的生产技能和安全知识,培养严谨的工作作风。
3、工作理念:通过坚持不懈的努力,积极预防各类事故(除不可抗拒的自然灾害外),积极预防各种隐患。
二、安全目标:
人身死亡事故为零;人身重伤事故为零;群伤事故为零;重大机械设备事故为零;火灾事故为零;交通事故为零;垮塌事故为零;职业卫生伤害事故为零;轻伤事故率小于1‰。
三、安全责任的处罚与奖励要求:
项目部安全领导小组将依据以下标准对责任单位是否实现安全文明目标和落实部门安全责任制情况进行检查、考核、评价,并提出奖励或处罚的建议。
安全保证金抵押人民币伍万元(从工程款中分二次扣押)。
考核期内发生事故时,按以下标准考核安全保证金:
1、发生人身死亡事故和交通死亡事故,扣100%。
2、发生一起人身重伤事故,扣80%。
3、发生一起重大设备事故(包括重大施工机械事故),扣60%。
4、发生一起较大设备事故(包括重大施工机械事故),扣40%。
5、发生一起重大火灾事故,扣60%。
6、发生一起较大火灾事故,扣40%。
7、发生一起群伤事故,扣30%。
8、发生一起重大交通事故,扣40%。
9、发生一起一般交通事故,扣30%。
10、发生重大垮塌事故,扣40%。
11、发生较大垮塌事故,扣30%。
12、发生轻伤率高于1‰,扣30%。
13、发生隐瞒事故,发现一起不论轻重,扣50%。
14、实现安全目标、施工中及时发现并积极处理本责任区或其它单位安全隐患及安全事故的,根据考评结果报安全委会研究奖励,额度视情况而定。
四、本责任书一式二份,双方各执一份,经双方签字后生效,本责任书有效期自签订之日起至工程结束止。
甲方:乙方:
____年__月__日。
与施工队签订安全协议篇六
甲方:
乙方:
甲方于20xx年01月04日与乙方签订了濮阳市创亿机械设备有限公司合同(协议),经甲方审查,具备安全生产施工作业条件,为了保证乙方作业人员的人身安全和甲方人员安全和设备安全运行,经双方协商,签订如下协议:
钢结构制造与防腐施工。
甲方:
1、负责审查乙方队伍安全作业证,负责对乙方有关人员进行安全及现场文明施工教育。
2、负责审查乙方施工作业安全组织措施。
3、有权制止乙方不符和安全作业规定的作业行为,在甲方日常安全环境、现场文明施工检查过程中发现乙方有违章、违规行为,则有权下发罚款通知单,对乙方进行经济处罚。
4、施工队伍在施工现场发生事故,组织有关部门对现场进行勘察,处理事故现场,尽快恢复生产。
乙方:
1、施工队伍进入施工现场要严格遵守甲方hse管理方面的有关规定。
2、施工队伍作业应明确安全工作负责人,并向甲方提供保证施工作业的安全措施,并严格执行。
4、施工作业队伍在施工现场发生事故后,应向甲方安全部门立即汇报并提供书面的事故报告,写明事故经过、原因分析及发生事故后采取的防范措施,经甲方安全等有关部门认可后,方可继续作业。
5、进入施工作业区,应向甲方安全部门交纳人民币1000—5000元现金,或者按照工程合同款的1%作为安全押金,作为安全施工作业风险抵押金,在施工过程中如果能遵守甲方安全环境管理规定,能做到工完料净场地清,不发生事故,施工结束经甲方安全部门负责人在安全协议书上签字认可后,全部退还安全施工作业保证金,如果在甲方日常安全环境、现场文明施工检查过程中发现乙方有违章、违规行为,罚款金额从乙方交的保证金里面直接扣除。
6、施工作业队伍在作业中造成乙方员工人身伤亡事故及甲方的人身伤亡和损坏设备事故,乙方负责全面责任,安全风险抵押金全部扣除,并赔偿因事故造成双方的全部经济损失。
7、因违章造成的设备、工具、电路等物品损坏,乙方负责进行赔款。
甲方代表:
乙方代表:
与施工队签订安全协议篇七
编号:
甲方:
乙方:
甲方于20xx年01月04日与乙方签订了濮阳市创亿机械设备有限公司合同(协议),经甲方审查,具备安全生产施工作业条件,为了保证乙方作业人员的人身安全和甲方人员安全和设备安全运行,经双方协商,签订如下协议:
一、施工项目名称:
钢结构制造与防腐施工。
二、作业起止时间:
20xx.01.04。
三、双方责任:
甲方:
1、负责审查乙方队伍安全作业证,负责对乙方有关人员进行安全及现场文明施工教育。
2、负责审查乙方施工作业安全组织措施。
3、有权制止乙方不符和安全作业规定的作业行为,在甲方日常安全环境、现场文明施工检查过程中发现乙方有违章、违规行为,则有权下发罚款通知单,对乙方进行经济处罚。
4、施工队伍在施工现场发生事故,组织有关部门对现场进行勘察,处理事故现场,尽快恢复生产。
乙方:
1、施工队伍进入施工现场要严格遵守甲方hse管理方面的有关规定。
2、施工队伍作业应明确安全工作负责人,并向甲方提供保证施工作业的安全措施,并严格执行。
4、施工作业队伍在施工现场发生事故后,应向甲方安全部门立即汇报并提供书面的事故报告,写明事故经过、原因分析及发生事故后采取的防范措施,经甲方安全等有关部门认可后,方可继续作业。
5、进入施工作业区,应向甲方安全部门交纳人民币1000-5000元现金,或者按照工程合同款的1%作为安全押金,作为安全施工作业风险抵押金,在施工过程中如果能遵守甲方安全环境管理规定,能做到工完料净场地清,不发生事故,施工结束经甲方安全部门负责人在安全协议书上签字认可后,全部退还安全施工作业保证金,如果在甲方日常安全环境、现场文明施工检查过程中发现乙方有违章、违规行为,罚款金额从乙方交的保证金里面直接扣除。
6、施工作业队伍在作业中造成乙方员工人身伤亡事故及甲方的人身伤亡和损坏设备事故,乙方负责全面责任,安全风险抵押金全部扣除,并赔偿因事故造成双方的'全部经济损失。
7、因违章造成的设备、工具、电路等物品损坏,乙方负责进行赔款。
四、未尽事宜,双方协商解决。
五、现场安全工作负责人:
六、现场安全工作监护人:
七、乙方在签订《外部施工队伍安全协议书》之前,应向甲方提供如下材料:
1、劳动部颁发的《安全生产许可证》,许可证号。
2、作业人员人数及持证上岗情况;
3、保证施工作业的安全措施。
八、附则。
本安全协议书一式两份,双方各执一份。
甲方代表:乙方代表:
(签章)(签章)。
年月日年月日。
与施工队签订安全协议篇八
甲方单位名称:
乙方单位名称:
一、目的。
为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
二、施工项目:
三、施工地点:
四、施工时间:
五、协议内容:
1、乙方进厂(站、库)施工,须经甲方领导同意,并指定施工负责人,施工现场设立安全监督,便于施工过程中的协调、联系。同时,在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。
2、乙方施工前,必须对施工人员进行安全教育,并与甲方公司签定《施工安全协议书》,甲方并不承担对乙方进行安全教育内容。
3、施工人员必须穿戴劳保用品如安全帽、安全带等,特种作业人员还必须携带特种作业操作证。
4、乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域,甲方人员有权随时检查。
5、施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。
6、施工过程中使用到甲方的水、电、等,所需费用由乙方单位负担(现场施工配电表,用水按施工人数双方协商费用)。
7、乙方不得在施工现场做饭、住宿。
8、施工完成后,乙方向甲方提供相应施工资料。
9、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
1、现场负责人:
2、安全负责人:
3、材料负责人:
本协议一式三份,甲乙双方各执一份、建设方一份。
该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收后,即告终止。
甲方单位(章):
乙方单位(章):
与施工队签订安全协议篇九
乙方:___________________________。
签订日期:_______年______月______日
甲方:
乙方(学生家长或法定监护人):
甲乙双方权利与义务。
1、甲方有义务保障学生在辅导班内的安全问题和良好的学习环境。
2、学生在上课期间不得外出,特殊情况必须经过与家长沟通协商并经过家长同意后方可外出。
3、学生在本辅导班外出现任何事故与本辅导班无关。
4、学生在学习期间不得损坏室内所有财务,如:在上墙乱写乱画、破坏桌椅板凳等行为,应照价赔偿本辅导机构的损失。
5、学生在下课期间不得在室内乱跑乱跳影响邻居的正常生活,再三劝告不加改正的学生,本辅导机构有权开除学生,辅导费用概不退。
6、学生无特殊原因中途退学,辅导费概不退还。
二、辅导班收费标准及收费方式。
1、小学___元每人,每天___课时(1小时为1课时)。
2、初中学生___元每人,___课时(1小时为1课时)。
3、学生在本辅导班付费一次性交全。
4、学生自___月___日学习到___月___日。
5、家长如果对教学质量有异议和意见需要退费需要和负责人沟通协商。
三、本合同如有未尽事宜,由甲乙双方共同有好协商后解决。
四、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,双方盖章签字,或画押后方可生效。
甲方(盖章)乙方(签字)。
家长或监护人联系电话:签字日期:
与施工队签订安全协议篇十
一、仲裁协议有两种:
一是合同中订立的仲裁条款;。
二是以其他书面方式达成的仲裁协议。
我们建议在订立合同中在其中约定如下条款:
第条因本合同引起的或与本合同有关的争议,当事人协商解决,协商不成提交恩施仲裁委员会仲裁。
如果争议发生时合同中无仲裁条款,双方当事人可以另行签订如下补充仲裁协议:
双方同意,将某某合同争议提交恩施仲裁委员会仲裁解决。
如果是需填写的格式文本合同,一般是如下形式:
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第种方式解决:
(1)向仲裁委员会申请仲裁;。
(2)向人民法院起诉。
当事人可直接填写成:
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(1)种方式解决:
(1)向恩施仲裁委员会申请仲裁;。
(2)向人民法院起诉。
二、仲裁协议及常见问题。
(一)仲裁协议的形式和内容。
按照《仲裁法》的规定,仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议,在内容上应当具有:请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁机构(仲裁委员会)。
(二)仲裁协议确定的仲裁机构。
选择仲裁机构是仲裁协议的基本内容。我国当前仲裁机构数量众多,为了纠纷能够得到公正、及时和低成本的解决,投资者和期货公司在仲裁协议中应当择优选定仲裁机构。双方在选择仲裁机构时应当考虑以下几个因素:一是选择管理规范、信誉良好的`仲裁机构;二是优先考虑一些经济较为发达的大城市仲裁机构,这主要是因为大城市交通便利,仲裁机构条件优越,经验丰富,仲裁员队伍整体素质较高;三是选择就近的仲裁机构,以便减少奔波,节省精力,降低成本。
(三)仲裁协议中常见问题的说明。
实践中,期货公司与投资者约定的仲裁协议有时因为存在瑕疵,导致双方在争议发生后申请仲裁时产生分歧,阻碍了及时有效地解决纠纷。下面结合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》的相关规定,对投资者和期货公司可能遇到的分歧进行解释说明:
4.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向法院起诉的,仲裁协议无效,但一方向仲裁机构申请仲裁,另一方未在仲裁庭首次开庭前提出异议的除外。
与施工队签订安全协议篇十一
为加强我公司综合安全管理,落实安全管理责任,强化各部门主管的安全意识和法制责任观念,有效控制各类伤亡和其它重大事故,预防或减少一般安全事故,保障公司生产经营顺利进行,公司各级层人员签订以下安全目标管理责任书。
一、安全控制目标:
1、群伤、重伤、较大及重、特大安全事故(包括各种质量等其它重大以上安全事故)为零。
2、无重大治安、刑事案件。
3、预防发生人员轻伤和其它一般安全事故。
4、财务资金安全、货物运输、业务风险为零。
5、现场违纪现象做到人见人管,形成一个群防群治,人人维护的安全管理格局。
二、安全管理职责:
(一)严格执行公司各种安全规章制度,并结合工厂实际,建立、健全本部门具有可操作性的各种安全管理制度(包括巡检制度、各岗位操作规程和物流管理程序);全面落实部门安全管理职责;组织好日常安全生产,管理好辖区内的各种机械、电气设备和生产成品、物资;做好安全综合检查,彻底整改隐患事故、各种消防器材设施须保持完好状态;加强所属人员的思想、品质教育,注重作风和廉正建设;组织制定本部门重特大事故应急救援预案,并组织重大事故应急救援演练。
(二)认真落实公司__年年度安全工作计划书,结合部门的安全生产特点,制订并落实部门年度安全工作计划,计划中有明确的安全工作目标和重点,同时落实公司日常的安全管理要求。
(三)建立、健全部门安全管理责任制度,实行“一岗双责制”,公司、车间、班组、员工逐级签订安全目标管理责任书。采取有效措施,切实加强日常综合安全检查、教育、规范和隐患整改,确保各种生产成品的质量,把事故隐患消灭在萌芽状态。
(四)加强重大危险源及重点区域的安全管理。车间周查、部门月检时,须对重大危险源和。
重点区域进行安全隐患排查,做到及时发现隐患和彻底整改,对其实行登记、建档,并按公司有关制度要求及时控制处理,并上报公司安全监督主管部门。
(五)外出业务人员加强对人身及财产的安全;财务、贸易、储运部门加强公司资金、财产、货物等物资流通领域的安全防护。
(六)按照公司有关安全规章制度的要求,及时、准确地报告安全事故,配合公司做好安全事故调查,并认真落实公司的处理意见和整改要求,形成教育和整改记录。
三、安全奖惩。
奖惩原则:依据谁主管谁负责的原则,层层落实。
(一)人事行政部与安全主管人员实施日常安全监督管理,并做好各种日常安全管理台帐,公司年终对各部门进行安全考核。
(二)发生“安全控制目标”第、2条和第4条损失重大的安全事故,按照公司《员工奖惩管理规定》或依据政府安全主管部门的处理意见对直接责任人、主要责任人和领导责任人实施处理,取消评先资格,记入年终目标考核。
(三)全面完成了“安全控制目标”,年终由公司进行通报表彰。
(四)未发生“安全控制目标”第、2条和第4条损失严重的安全事故,以部门发生一般安全事故最低率和日常消防器材设施完好率及安全隐患整改率的高低,作为部门评先的综合依据,被评为安全先进部门的,公司通报表彰,并进行奖励。
(五)执行安全问题一票否决制。对于隐患整改多次不及时、弄虚作假、隐瞒事故的部门(包括车间或班组),年终取消评先资格,对其直接主管,根据公司有关规定,给予严肃处理。
__。
20__年x月x日。
与施工队签订安全协议篇十二
(学校联)为了增强学生安全防范意识,确保学生健康成长,根据上级《关于进一步加强学校安全工作的紧急通知》精神,学校与家长签订如下协议:
一、家长是学生的第一监护人,每一位家长都要增强安全意识,切实履行第一监护人的职责,和学校、社会共同做好以防范学生溺水为重点的学生安全工作。
二、学生在放学及节假日期间,家长要做到:1、重点对孩子进行防溺水教育
我区四面环海,东岛、力岸、神前、银海城等旅游景点极易发生游水溺水事故。要教育孩子不要在大海、河道、坑塘、水库、沟渠、渔池等地私自下水游泳、洗澡、玩水。同时教育孩子发现同学、同伴溺水时,要科学救助,立即呼叫成年人开展营救,防止因盲目施救而造成更大损失。
2、抓好孩子其他安全教育。
针对放学及节假日期间存在的各项安全隐患,对孩子进行防雷电和泥石流等自然灾害教育、交通安全教育、防触电安全教育、饮食安全教育、意外伤害教育等,进一步提高孩子防范各类安全事故的措施和能力。
3、加强对自己孩子的监管。
放学及节假日期间,学生回到家里生活学习,作为法定监护人的家长应对未成年子女的生活学习进行有效监督指导,切实担负起孩子安全的责任,随时保持与孩子的联系,掌握他们活动动向,特别是在涉及孩子生命安全的原则问题上不可过多迁就孩子。
4、合理安排孩子的放学及节假日期间生活
青少年学生的身心尚未成熟,活泼好动是他们的天性,对他们的教育和管理要遵循青少年的成长规律,教育他们在认真完成作业的同时,鼓励孩子参加一些有组织、有安全保障的社会实践活动,培养学生的动手能力和热爱劳动的品行,丰富学生的假期生活。
四、家长朋友们,让我们携起手来,共同筑起一道安全防线,让安全事故远离我们的孩子。
____年级。
学生签名:
班主任签名:
****年**月**日。
(家长联)。
为了增强学生安全防范意识,确保学生健康成长,根据上级《关于进一步加强学校安全工作的紧急通知》精神,学校与家长签订如下协议:
一、家长是学生的第一监护人,每一位家长都要增强安全意识,切实履行第一监护人的职责,和学校、社会共同做好以防范学生溺水为重点的学生安全工作。
二、学生在放学及节假日期间,家长要做到:1、重点对孩子进行防溺水教育
我区四面环海,东岛、力岸、神前、银海城等旅游景点极易发生游水溺水事故。要教育孩子不要在大海、河道、坑塘、水库、沟渠、渔池等地私自下水游泳、洗澡、玩水。同时教育孩子发现同学、同伴溺水时,要科学救助,立即呼叫成年人开展营救,防止因盲目施救而造成更大损失。
2、抓好孩子其他安全教育。
针对放学及节假日期间存在的各项安全隐患,对孩子进行防雷电和泥石流等自然灾害教育、交通安全教育、防触电安全教育、饮食安全教育、意外伤害教育等,进一步提高孩子防范各类安全事故的措施和能力。
3、加强对自己孩子的监管。
放学及节假日期间,学生回到家里生活学习,作为法定监护人的家长应对未成年子女的生活学习进行有效监督指导,切实担负起孩子安全的责任,随时保持与孩子的联系,掌握他们活动动向,特别是在涉及孩子生命安全的原则问题上不可过多迁就孩子。
4、合理安排孩子的放学及节假日期间生活
青少年学生的身心尚未成熟,活泼好动是他们的天性,对他们的教育和管理要遵循青少年的成长规律,教育他们在认真完成作业的同时,鼓励孩子参加一些有组织、有安全保障的社会实践活动,培养学生的动手能力和热爱劳动的品行,丰富学生的假期生活。
四、家长朋友们,让我们携起手来,共同筑起一道安全防线,让安全事故远离我们的孩子。
____年级。
学生签名:
班主任签名:
****年**月**日。
与施工队签订安全协议篇十三
签订商品房买卖合同应该是双方对合同的条款达成一致意见并以书面形式表达后同时签字盖章,然后合同才能生效。但实际上一些开发商要求买方先签字,然后才去盖章。开发商这样做有很多理由,比如开发商委托中介机构售楼时,中介机构并无权在合同上盖章,所以必须将谈好的合同送到开发商那里去盖章;还有的是开发商的公章归某个人掌管,为了提高开发商自己的效率或自己方便或者其它的原因,开发商一般在凑足了几份买方已事先签字的合同后,才集中起来去盖章。卖方盖章和买方签字的时间差,对于诚信的开发商来说无需多虑,但对于个别存在有意欺诈的开发商,买方就不得不防了,比如开发商利用这个时间差,将一式四份的合同修改,在空白处增加对自己有利的内容,对事先谈好的补充协议不认可,可这时买方已签字了,首付款大都交了,这会使买方处于一个不利的地位。
为了防止这种概率虽小但对买方杀伤力却极强的细节,建议买方事先将合同的空白处划掉,并将已选择的条款用汉字在合同的空白处表述出来,以防被改动。最好坚持双方同时盖章签字,这开发商不是不能做到,同时也是对买方的一种尊重,对合同严肃性的尊重。
一、签合同要注意的事项。
2.必须要求承诺办理产权证的时间。明确房产证办理的具体时间以及无房产证、迟办房产证的违约责任。出卖人应当协助买受人于房屋交付之日起或合同签订之日起90日内,办理产权登记手续。(第一阶段,开发企业应当在交付使用后60日内将需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送产权登记机关;第二阶段的30日里,由买受人办理产权登记手续)。
3.应注意新建商品房应取得《住宅交付使用许可证》后方可交付使用,无《住宅交付使用许可证》的,公安部门不予办理入户手续.
4.房地产开发企业在商品住宅交付使用时,应当向消费者提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》,并按《住宅质量保证书》的约定承担保修责任。
二房屋面积的条款。
1.建筑面积、套内面积、使用面积和公摊的面积(自己分摊的公用面积)及其测量方法要明晰。具体做法:a,应在条款中写明建筑面积,建筑面积中含公用面积的组成部分及具体平米数、使用面积平米数、建筑面积与使用面积的比例。b,公摊面积:和开发商约定清楚,不仅要有一个笼统的公摊面积的数字,而且要约定公摊的是哪一部分,要确定公摊的位置。现在有很多赠与这个,赠与那个,实际上有的时候是公用的面积。
c,其他:所购楼房的楼号、房号、单元在整幢楼中的位置示意图、单元的平面图也应在合同中写明或作为附件。另外房子宏观规划(主要是外部环境)要详细约定。
面积差异的处理方式:一种是双方自行约定,约定使用面积不能大于1%,或者0.5%;另一种,约定面积误差比绝对值在3%以内的据实结算房款,面积误差比绝对值超过3%,开发商必须承担违约责任,同时允许购房者退房。某些开发企业将这一条规定在合同中直接格式化为“多退少补、据实结算”,此点必须注意不接受,约定清楚。
2.房屋质量的条款。
要详细地把质量要求写进合同。如:卧室、厨房、卫生间的装修标准、等级,建材配备清单、等级,屋内设备清单,水、电、气、管线通畅,门、窗、家具瑕疵,房屋抗震等级等。同时,合同中还可以规定房屋的保质期、附属设备保质期等。(下水道堵塞、墙面渗水、屋顶漏雨、墙体起鼓等等问题)。
注意:涉及装饰、设备标准承诺和基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺时,合同要求双方对有关承诺的违约责任作出处理约定。避免笼统地写上“由出卖人继续完善”或是“由买卖双方协商解决”,或干脆空白不填。另外要注意楼盘小区内的规划及配套是否与广告说明相符。如户型、绿化、相关配套设施、开发商对小区的承诺等,可以以“附页”或“附条件合同”的形式签订。
下列情况,购房人因为房屋质量问题,有权要求解除合同并要求赔偿损失:房屋主体结构质量不合格,不能交付使用;房屋交付使用后,房屋主体结构质量经检验确属不合格;因房屋质量问题严重影响正常居住使用。交付使用的房屋存在质量问题,在保修期内,出卖人应当承担修复责任;出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的,买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。注意查看交付标准:多数开发企业选择的是第一种交付标准,即“该商品房经验收合格”。而国务院《城市房地产开发经营管理条例》中已明确规定,住宅小区等群体房地产开发项目应当进行综合验收,分期开发的应当分期验收,否则不得交付使用。
三交房时间和预期交房条件。
在预售合同中应予明确交付时间。比如交房装饰标准、物业的服务项目、收费等,同时明确违约责任。注意开发商利用“合理顺延”权利过长延迟交楼时间。对于一些不合理的、缺少依据的收费,如发展商聘请律师的费用、委托中介费、银行手续费等,拒付。
注意:如要购买地下车库应注明地下车位的范围、车位号、预售面积、预售价款,维修费、物管费等等。
与施工队签订安全协议篇十四
xx乡人民政府(以下简称甲方)。
xx乡xx村民村(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国土地管理法》和县政府有关征用土地政策的规定,因油迈乡气象观测站建设的.需要,经规划选址定点,经双方共同协商,订立如下协议:
一、土地座落:
该宗地座落于xx村xx丫口至打上路口上100米处,地名为岩汗。
二、面积和地类:
土地类别为耕地,该宗地内已种植油茶共20株,土地面积为90平方米(折合0.135亩)。
三、补偿费用类别及计算标准。
经甲乙双方协商,土地征用参照xx县人民政府关于龙滩水电站xx库区投资概算调整补偿兑现标准(xx府发〔〕26号)为13608元/亩,青苗补偿标准为20元/株。
1、土地补偿费:0.135×13608=1837.08元。
2、青苗补偿费:30×20=600元。
合计各项补偿费用2437.08元,(大写):贰仟肆佰叁拾柒元零捌元整。
五、本协议一式叁份,甲、乙双方各执一份,xx村委会执一份,自签字日起生效。
六、未尽事宜、另行协商。
甲方:xx乡人民政府。
乙方:
与施工队签订安全协议篇十五
为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务:
1.为乙方提供安全可靠的施工作业环境;对乙方所有施工人员进行安全教育。
2.负责对乙方施工方案及安全防护措施进行审查,从施工安全管理上对乙方进行指导。
3.依据《外来施工队伍安全管理规定》及其它安全规定、制度对乙方施工过程及人员进行安全管理和监督检查。
4.有权制止乙方人员违反安全规定、制度的行为,并依据《外来施工队伍安全管理规定》中的有关条款进行处理。
二、乙方的权利、责任和义务:
1.遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电安全、施工现场安全负全面管理责任。
2.服从甲方安全生产管理。
3.乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方全部承担事故责任和经济责任,并承担因事故造成的甲方的一切损失。
4.乙方施工过程中要制定切实的施工方案,确保施工过程中的人员、设施及地下设备设施的安全,因违章操作而造成上述的人员伤害及设备损失由乙方承担全部责任。
二、发生事故的处理。
1.在施工作业中发生事故,由乙方负责组织调查、处理,并将事故情况抄送甲方备案。
2.乙方在施工作业中,由于违反甲方有关安全规定、制度,而发生事故或自身伤害,甲方不负任何责任,但若造成甲方人员伤亡或财产损失,要承担责任并赔偿全部损失。
三、本协议一式二份,甲乙双方各一份,甲方由办公室负责管理。
甲方(盖章):___________乙方(盖章):___________。
代表(签字):___________代表(签字):___________。
与施工队签订安全协议篇十六
我国《合同法》第十二条规定,合同的内容由当事人约定,一般包括以下条款:
(一)当事人的名称或者姓名和住所;即双方当事人名称不能错。如果是以公司名义签,则要提供公司的营业执照、组织机构代码证,法定代表人身份证;如果是以非公司制企业名义签的,则提供营业执照、投资人身份证;如果以个人名义签的,要提供个人身份证。并注意上述证件名称是否一致。
(二)标的;即买卖货物的名称、型号、或类别。
(三)数量;
(四)质量;
(五)价款或者报酬;单价昨总价。
(六)履行期限、地点和方式;
(七)违约责任;双方责任。
(八)解决争议的方法。
当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。
《合同法》第一百三十一条:买卖合同的内容除依照本法第十二条的规定以外,还可以包括包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。
第一百三十四条:当事人可以在买卖合同中约定买受人未履行支付价款或者其他义务的,标的物的所有权属于出卖人。
第一百三十五条:出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证,并转移标的物所有权的义务。
第一百三十六条:出卖人应当按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证。
以外的有关单证和资料。
第一百三十七条:出卖具有知识产权的计算机软件等标的物的,除法律另有规定或。
者当事人另有约定的以外,该标的物的知识产权不属于买受人。第一百三十八条:出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的,出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。
第一百三十九条:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,适用本法第六十一条、第六十二条第四项的规定。
《合同法》以上规定只是作为只是作为参考,当事人可以根据自己的实际需要增减有关条款。但在实践中,以下这些条款是必须的:
3、价格:要注意货币单位;
4、履行期限:超过履行期限会导致违约,甚至守约方可以解除合同;
5、违约责任:一般约定违约金比例或损失赔偿办法;
6、纠纷解决方式:约定是采用仲裁还是诉讼的方式。如果约定。
仲裁,最好在合同中约定仲裁条款;
7、法律适用问题:这牵涉到诉讼发生时将向哪里的法院起诉的问题;在国际买卖合同中尤为重要。
严格来说,合同的签订和履行还应包括合同缔约过失责任和履行协助义务的内容。在这里我们不涉及这个方面的内容。
合同有多种形式,我们强调合同应以书面的形式签订。签订书面合同的重要性体现在以下方面:首先,它是双方存在合同关系的重要证据,有利于保护双方的权益;其次,避免双方履行过程中产生争议;再次,预防合作方对业务员的职务行为不予认可。
一、合同的签订过程中的风险防范。
(一)签订前对合作对象的审查(调查)。
了解合作对象的基本情况,有助于在签订合同的时候,在供货及付款条件上采取相应的对策,避免风险的发生。
1、了解合作方的基本情况,保留其营业执照复印件,如果合作方是个人,应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同,同时,当处理纠纷的时候,有利于我方的诉讼和法院的执行。
得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任)。
3、调查合作方的商业信誉和履约能力。尽可能对合作方进行实地考察,或者委托专业调查机构对其资信情况进行调查。
(二)合同各主要条款的审查。
我们主张,一切合同都应当采取书面的形式订立。订立合同时,要力争做到用词准确,表达清楚,约定明确,避免产生歧义。对于重要的合同条款,要仔细斟酌。大家也许要说了:我不是学法律的,也不是整天和文字打交道,要求我把合同订得如此完美,这个标准是不是太高了。我们认为,只要掌握一定的法律知识,充分结合自身的经营特点,不断地总结经验,加上认真负责的态度,在座的每一个人都可以把合同订好。
对合同条款的审查,不仅要审查文字的表述,还要审查条款的实质内容。对文字表述的审查能力也许不是一时半会就能提高的,但是对条款实质内容的审查却是每个人都可以做得到的。
1、规格条款:对于多规格产品尤其要注意。我们在与客户协商的时候,要对各型号产品的具体规格做出说明,同时详细了解客户的需要。避免供需之间出现差错。
2、质量标准条款:根据我方的产品质量情况明确约定质量标准,并约定质量异议提出的期限。同时应认真审查合同中约定的标准和客户的需求是否一致。
案例一、天虹公司生产z型钢,z型钢可以用a、b两种标准制造。客户明确指出z型钢的指标必须符合b标准,并将b标准做为合同的附件。可是业务员在合同的产品质量标准一栏,填上了a标准。车间也按照a标准生产了该批货物。客户收货后进行化验,发现各项指标不符,要求天虹公司承担违约责任。
请问:天虹公司主张a标准是经过双方的协商才写入合同的,应按a标准供货。能否得到法院的支持呢?(本案例属对合同条款有争议。《合同法》第125条规定:当事人对合同条款有争议的,应当按照合同所使用的词句,合同的条款,合同的目的,交易习惯以及诚实信用原则,确定该条款的真实意思。由此可见,双方当时的真实意思就是依附件中约定的标准生产,天虹公司的主张不能成立。)。
3、包装条款。对于购货方提出的特殊包装方法应当引起足够的重视。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/9986545.html】