监理工程师合同管理试题(精选19篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-07 09:15:03
监理工程师合同管理试题(精选19篇)
时间:2023-11-07 09:15:03     小编:文锋

合同可以有效地规范和管理商业关系。在签订合同前,应当对条款进行充分协商和慎重评估。这些范文可以帮助您理解如何正确起草各种类型的合同。

监理工程师合同管理试题篇一

1.下列关于合同价款说法正确的是()。

a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。

b.非招标工程的合同价款,由当事人依据工程预算书协商,填写在协议书内。

d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。

e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。

答案ab。

2.关于固定价格合同说法正确的是()。

a.合同的价款是不可调整的。

b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同,但单价合同不属于。

c.约定范围内的风险由承包人承担,但是约定范围外的风险由发包人承担。

e.在约定的风险范围内合同价款不再调整。

答案cde。

3.有关成本加酬金合同的正确描述是()。

a.合同双方分担风险。

b.一般用于工期较长的工程合同中。

c.发包人负担工程成本。

d.发包人支付承包人酬金。

e.可用于灾后修复工程。

答案cde。

4.发包人原因延期开工时,工程师应()。

a.以书面形式及时通知承包人。

b.赔偿承包人由此造成的损失。

c.批准工期顺延。

d.审核由此给承包人造成的损失。

e.口头通知承包人。

答案acd。

5.下列关于发包人供应的材料与约定不符时的处理原则,叙述正确的是()。

a.单价不符,由发包人承担所有差价。

b.到货时间早,发包人承担保管费。

c.数量多,由承包人负责运出工地。

d.规格不符,承包人可拒收。

e.延误的工期不予顺延。

答案abd。

6.工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是()。

a.发包人对工程质量有特殊要求的,应支付由此产生的追加合同价款。

b.工程师发现工程质量达不到要求,应要求承包人返工。

c.工程师检查验收合格后,又发现质量问题,应由工程师负责。

d.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担。

e.工程师检验影响施工正常进行,应由发包人承担责任。

答案abd。

7.关于施工质量控制说法正确的是()。

a.质量检查,达到约定标准的给予质量认可,达不到则予拒收。

b.双方对质量有争议,由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定。

c.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查。

d.检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。

e.工程师指令失误而导致的追加合同价款,由工程师承担。

答案acd。

8.下列关于施工合同履行过程中,有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有()。

a.工程师不能按时参加验收,须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。

b.工程师未能按时提出延期要求,不参加验收,承包人可自行组织验收。

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录。

e.由于工程师没有参与验收,则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。

答案ab。

9.工程师发布暂停施工的原因包括()。

a.外部条件的变化。

b.协调管理的需要。

c.施工质量不合格。

d.施工中遇到古迹需保护。

e.承包人调换技术员。

答案abcd。

10.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有()。

a.设计变更。

b.非承包人原因停电。

c.分包人的施工干扰。

d.发包人不能按合同约定日期支付预付款,使工程不能正常进行

e.交通部门修理公路影响材料运输进度。

答案abde。

11.有关变更的说法,正确的是()。

a.工程变更分为设计变更和其他变更两类。

b.工程中常发生的变更是设计变更。

c.其他变更仅指工程质量标准变更。

d.承包人不可要求设计变更。

e.只有发包人才能提出设计变更。

答案ab。

12.工程师可以就()方面向承包人发出变更通知。

a.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。

b.增减合同中约定的工程量。

c.改变有关工程的施工时间和顺序。

d.其他有关工程变更需要的附加工作。

e.变更工程质量标准。

答案abcd。

13.对于确定变更价款的程序,应该是()。

a.承包人在工程变更确定后14天内,提出变更价款要求的报告。

b.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内给予答复。

c.工程师确认的追加合同价款,与工程进度款同期支付。

d.施工中与其他承包商发生干扰后提出变更合同价款的报告。

e.未向工程师提出变更价款报告,视为该项变更不涉及合同价款的调整。

答案abce。

14.确定变更价款的原则包括()。

a.应维持承包人投标报价单内的竞争水平。

b.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有价格变更合同价款。

c.合同中已有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款。

答案abcd。

15.关于对工程量确认的说法正确的是()。

a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量。

b.承包人收到通知未参加计量,工程师自行计量的结果有效。

e.工程师未通知承包人参加计量,其计量结果有效。

答案abd。

16.工程进度款的计算内容包括()。

a.实际完成的工程量价款。

b.工程师批准的索赔款。

c.本期应扣回的预付款。

d.设计变更调整的合同款。

e.保修金的退还。

答案abcd。

17.工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有()。

a.识别可能发生不可抗力的因素。

b.督促当事人转移不可抗力风险。

c.督促承包人采取有效防范措。

d.审核不可抗力对承包商造成的损失。

e.发生不可抗力采取的有效手段。

答案abce。

18.有关联动无负荷试车的说法错误的是()。

a.由承包人组织。

b.试车合格,工程师签字。

c.发包人按要求做好准备工作。

d.由发包人组织e.双方签字确认试车合格。

答案abc。

19.关于竣工验收下列说法正确的是()。

a.实行监理的工程,工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见。

b.当各方不能形成一致意见时,应报当地建设行政主管部门协调。

c.发包人收到竣工验收报告28天内不组织验收视为验收报告已被认可。

d.发包人收到竣工验收报告28天内确认视为验收报告已被认可。

e.因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,需签订部分竣工协议。

答案abc。

20.关于正常使用条件下的最低保修期限的说法正确的是()。

a.基础设施工程,房屋建筑的主体工程为该工程的合理使用年限。

b.屋面防水工程为5年。

c.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年。

d.供热、供冷系统,为2个采暖期、供冷期。

e.电气管线、给排水管道为2年。

答案abde。

监理工程师合同管理试题篇二

1.施工企业提交的履约保函,属于《担保法》规定的( )担保。

a.留置

b.定金

c.质押

d.保证

2.下列财产中,不可以作为抵押物的是( )。

a.抵押人所有的房屋和其他地上定着物

b.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

c.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

d.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权

3.在没有乙建筑公司委托的情况下,甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中,正确的说法是( )。

a.甲某的行为属无权代理,该合同无效

b.甲某的行为属表见代理,该合同有效

c.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,该合同才成立

4.被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致( )关系的终止。

a.委托代理

b.转代理

c.意定代理

d.指定代理或法定代理

5.由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的,因此,( )一般应向承包人支付预付款,帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。

a.监理单位

b.发包人

c.设计单位

d.总监理工程师

6.采用评标价法进行评标,评标委员会确定的评标价格本质上是( )。

a.确定中标价

b.衡量各投标书优劣的依据

c.确定合同价

d.确定投标人实现各种指标的依据

7.关于主合同与从合同的叙述中,有误的是( )。

a.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同

b.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同

c.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止

d.借款合同是典型的从合同

8.某建筑公司致函钢材经销商甲公司:“我公司欲以3 300元/t的价格购买函25的螺纹钢30 t,有意者请于3 d内回复。”乙公司获悉此事,赶在甲公司回复之前致电建筑公司:“同意报价,准备接货事宜。”请问,乙公司发出的这份通知属于( )。

a.承诺

b.要约

c.反要约

d.要约邀请

9.关于要约和承诺生效的表述中,有误的是( )。

a.要约到达受要约人时生效

b.承诺的通知发出时生效

10.关于不要式合同的成立的说法中,不正确的是( )。

a.在一般情况下,要约生效的地点为合同成立的地点

b.采用数据电文形式订立合同的,收件人的任意营业地均可为合同成立的地点

c.当事人对合同成立的地点可以另行约定

d.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求,则承诺生效时合同成立

11.一般说来,依法成立的合同,自( )生效。

a.成立时

b.登记后

c.交付定金后

d.备案后

12.某施工单位的材料员乙,一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除,但 甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订钢材采购合同,则该合同为( )合同。

a.无效

b.有效

c.可撤销

d.效力待定

13.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕,施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为( )合同。

a.有效

b.无效

c.可变更、可撤销

d.效力待定

14.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同,双方均未加盖公章或签字,不久甲公司交货,乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题,遂诉至法院,根据《合同法》的规定,下列表述中正确的`是( )。

a.合同无效,但已履行部分双方不再返还

b.合同无效,已履行部分双方返还

c.合同已成立,甲公司承担违约责任

d.合同未成立,已履行部分双方相互返还

15.由于无效合同自始没有法律约束力,因此,( )是处理无效合同的主要方式。

a.赔偿损失

b.赔礼道歉

c.返回财产

d.追缴财产,收归国有

16.某合同具有法律约束力的首要表现是( )。

a.合同履行

b.合同转让

c.合同变更

d.合同成立

17.关于合同变更的叙述中,不正确的是( )。

a.合同变更必须针对有效的合同

b.协商一致是合同变更的必要条件,任何一方都不得擅自变更合同

c.如果当事人对合同的变更约定不明确,视为已变更

18.按照我国《合同法》的规定,承担违约责任的条件采用( )。

a.过错责任原则

b.严格责任原则

c.无过错责任原则

d.惩罚性责任原则

19.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起( )个月内做出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

a.2

b.3

c.4

d.6

20.关于招标阶段解答投标人质疑的说法中,不正确的是( )。

b.如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致,以函件的解答为准

监理工程师合同管理试题篇三

1、转让是属于合同主体的变更。()。

a、是。

b、否。

2、在法律上,把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段()。

a、是。

b、否。

3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率()。

a、是b、否。

4、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿,若没有遵守索赔程序,就丧失了索赔的权利。()。

a、是。

b、否。

5、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。()。

a、是。

b、否。

6、fidic条款10.1款载明,承包商应在收到中标函之后28天内,提供履约担保。()。

a、是。

b、否。

7、招标是要约,投标是承诺。()。

a、是。

b、否。

8、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等()。

a、是。

b、否。

c、是。

d、否。

9、根据《经济合同法》的规定,经济合同不包括技术合同()。

a、是。

b、否。

10、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员()。

a、是。

b、否。

单项选择题。

1、施工合同文本规定,承包人要求的延期开工应()。

a、经工程师批准。

b、经发包人批准。

c、由承包人自行决定。

d、由承包人通知发包人。

2、工程师直接向分包人发布了错误指令,分包人经承包人确认后实施,但该错误指令导致分包工程返工,为此分包人向承包人提出费用索赔,承包人()。

a、以不属于自己的原因拒绝索赔要求。

b、认为要求合理,先行支付后再向业主索赔。

c、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告。

d、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告。

3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围,下列情形中的()不属于工程师的权力。

a、检查承包人现场同期的记录。

b、指示承包人缩短合同工期。

c、当工程师与承包人就补偿达不成一致时,工程师单方面作出处理决定。

d、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中。

4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况,投标人由此得出的推论是()。

a、由业主负责。

b、由设计单位负责。

c、由承包商负责。

d、由业主与承包商各负一半。

5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后,应当由()保管。

a、发包人。

b、承包人。

c、工程师。

d、发包人与承包人共同。

6、因总监理工程师在施工阶段管理不当,给承包人造成了损失,承包人应当要求()给予补偿。

a、监理人。

c、发包人。

d、发包人和监理人。

7、驻地监理工程师代表的工作,应直接对()负责。

a、业主。

c、承包商。

d、分包商。

8、按施工合同示范文本规定,施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备,应当由()办理保险。

a、发包人。

b、承包人。

c、发包人和承包人共同。

d、监理人。

9、颁发接收证书之日即为。

a、竣工日。

b、合同解除日。

c、缺陷责任期结束日。

d、完工日。

10、设计招标应采用()方式进行招标。

a、公开。

b、邀请。

c、询价。

d、方案竞选。

11、能够作为保证人的为()。

a、法人的职能部门。

b、公司。

c、学校。

d、幼儿园。

12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t,第二批供货100t,并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货,第二批水泥虽迟于合同约定15天交货,但未对工程施工产生不利影响,则采购方()。

a、不必追究对方的违约责任。

b、按300t的数量计算违约金。

c、按100t的货款计算违约金。

d、按逾期15天的时间计算违约金。

13、承包人采购的材料,在使用前应()。

a、按工程师的要求进行检验。

b、由发包人负责检验。

c、检验费由发包人承担。

d、不合格可使用。

14、承包人负责采购的材料和设备,应()。

a、发包人负责检验试验,费用发包人承担。

b、发包人负责检验试验,费用承包人承担。

c、承包人负责检验试验,费用承包人承担。

d、承包人负责检验试验,费用发包人承担。

15、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷,由施工单位负责维修,其费用()。

a、由施工单位直接向设计单位索赔。

b、由设计单位全额承担。

c、由建设单位全额承担。

d、通过建设单位向设计单位索赔,不足部分由建设单位负责。

16、《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括()。

a、增加合同中约定的工程量。

b、删减承包范围的工作内容交给其他人实施。

c、改变承包人原计划的工作顺序和时间。

d、更改工程有关部分的'标高。

17、债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债权的担保是()。

a、定金。

b、抵押。

c、质押。

d、留置。

18、与邀请招标相比,公开招标的最大优点是()。

a、节省招标费用。

b、招标时间短。

c、减小合同履行过程中承包不违约的风险。

d、竞争激烈。

19、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工程量或持续时间,增加的工作量应视为()。

a、正常监理工作。

b、附加监理工作。

c、额外监理工作。

d、新的委托监理合同工作。

20、仲裁委员会的裁决,当事人应当履行。一方当事人不履行,另一方当事人可以向()申请执行。

a、行政管理机关。

b、人民法院。

c、仲裁委员会。

d、调解委员会。

21、建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。

a、物。

b、智力成果。

c、行为。

d、财。

22、能够留置的财产仅限于()。

a、不动产。

b、动产。

c、专利权。

监理工程师合同管理试题篇四

1根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》,下列关于工程进度款的说法不正确的是()。

a.工程进度款支付方式或按月工程进度或按付款计划表申请付款。

b.发包人应在收到承包人提交的付款申请报告之日起的25日内审查并支付。

d.按月工程进度申请付款的,承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础。

参考答案:c。

2下列流水施工参数中,属于工艺参数的是。

a.施工过程。

b.施工段。

c.流水步距。

d.流水节拍。

参考答案:a。

3运用现金流量图可以全面、形象、直观地表示现金流量的三要素:()。

a.资金数额、方向、期间。

b.资金数额、流入、时间点。

c.大小、流出、时间段。

d.大小、方向、时间点。

参考答案:d。

4根据《合同法》,执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的'物的,则()。

a.无论价格升降,均按新价格执行。

b.遇价格上涨时,按照新价格执行。

c.无论价格升降,均按原价格执行。

d.遇价格上涨时,按照原价格执行。

参考答案:d。

5在单因素敏感性分析中,当下降幅度为5.91%、项目投资额降低幅度为25.67%、经营成本上升幅度为14.82%时,该项目净现值为0,按净现值对、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序,依次为()。

a.——投资额——经营成本。

b.——经营成本——投资额。

c.投资额——经营成本——。

d.经营成本——投资额——。

参考答案:b。

6在评价投资方案经济效果时,如果a,b两个方案中缺少任何一个,另一个就不能正常运行,则a,b两方案称为()。

a.组合型。

b.互补型。

c.混合型。

d.相关型。

参考答案:b。

7静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费及()。

a.生产预备费。

b.调整预备费。

c.不可预见费。

d.因工程量误差而引起的工程造价的增减。

参考答案:d。

8根据《招标投标法》,下列关于招标投标的说法,正确的是()。

a.评标委员会成员为7人以上单数。

b.联合体中标的,由联合体牵头单位与招标人签订合同。

c.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

d.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保证金。

参考答案:c。

9我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的人员分别不少于()人。

a.20和10。

b.20和8。

c.12和8。

d.12和6。

参考答案:a。

10在融资的每股收益分析中,根据每股收益的无差别点,可以分析判断()。

a.企业长期资金的加权平均资金成本。

b.市场投资组合条件下股东的预期收益率。

c.不同销售水平下适用的资本结构。

d.债务资金比率的变化所带来的风险。

参考答案:c。

11在投资项目经济评价的不确定性分析中,敏感性分析的主要目的是()。

a.分析不确定因素的变化对项目评价指标的影响。

b.度量项目风险的大小。

c.判断项目承担风险的能力。

d.分析不确定因素发生变化的概率。

参考答案:a。

12在情况紧急且无法与监理人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在采取措施后()h内向监理人提交书面报告。

a.24。

b.48。

c.72。

d.96。

参考答案:a。

13发达国家一般按照投资来源不同,将项目划分为政府投资项目和()。

a.企业投资项目。

b.国外投资项目。

c.私人投资项目。

d.国际投资项目。

参考答案:c。

14按照我国现行规定,外商投资企业总额1200万美元,注册资本最低要求是不得低于()。

a.420万美元。

b.500万美元。

c.400万美元。

d.480万美元。

参考答案:b。

15在组织建设工程流水施工时,用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是().

a.流水节拍。

b.施工段。

c.流水强度。

d.施工过程。

参考答案:b。

a.1。

b.2。

c.3。

d.4。

参考答案:a。

17美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由()制订。

a.政府建设主管部门。

b.土木工程师学会。

c.各专业协会、大型工程咨询公司。

d.建筑师学会。

参考答案:c。

18根据国家现行规定,下列关于建设项目竣工验收的表述正确的是()。

a.无论规模大小,建设项目完工后均应进行初验,然后进行正式验收。

b.建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志。

c.由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。

d.施工单位必须及时编制竣工决算,分析投资计划执行情况。

参考答案:c。

19某工程双代号网络计划如下图所示,其中关键线路有()条。

a.1。

b.2。

c.3。

d.4。

参考答案:b。

20作为施工承包单位计划体系的重要内容,项目管理实施规划应()主持编制。

a.在开工之前由承包单位技术负责人。

b.在开工之前由施工项目经理。

c.在投标之前由承包单位技术负责人。

d.在投标之前由施工项目经理。

参考答案:b。

监理工程师合同管理试题篇五

1.甲公司欠某供应商500万元货款,现甲公司分立为乙、丙两家公司。以下关于甲公司分立后500万元债务清偿问题的说法,正确的是(  )。

a.乙公司与丙公司均不承担清偿责任

b.应当由乙、丙公司承担连带责任

c.应当由丙公司承担全部债务

d.应当由乙公司承担全部债务

2.定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限,定金合同从(  )之日生效。

a.合同签订

b.合同登记

c.约定交付定金

d.实际交付定金

3.下列选项中,不属于无权代理的是(  )。

a.没有代理权而为代理行为

b.超越代理权限为代理行为

c.代理权终止为代理行为

d.不当代理行为

4.甲、乙双方签订合同时,丙方向甲方提供合同担保。履行过程中,甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更,但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后,甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是(  )。

a.甲方未将变更事项通知丙方,该损失由甲、乙双方承担

b.甲方未将变更事项通知丙方,丙方赔偿该部分损失的一半

c.丙方提供了合同担保,应承担全部赔偿责任一

d.甲方未将变更事项通知丙方,丙方对该部分损失不承担保证责任

5.下列各项中,关于无效合同的法律后果的表述,有误的是(  )。

a.合同被确认无效后,履行中的合同应当终止履行

b.合同被确认无效后,合同规定的权利义务即为无效

c.合同被确认无效后,有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失

d.由于无效合同自始没有法律约束力,因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式

6.合同履行中,应当先履行合同的一方可以中止履行合同的情形不包括(  )。

a.丧失商业信誉的

b.拖欠工程费的

c.抽逃资金以逃避债务的

d.经营状况严重恶化的

7.建设工程合同属于(  )。

a.单务合同

b.从合同

c.双务合同

d.无偿合同

8.有关债务人向第三人履行债务这种情况的法律关系特点的表述,不正确的是(  )

a.在合同履行期限内,第三人可以向债务人请求履行,债务人不得拒绝

b.债务人对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用

c.债权的转让在合同内有约定,但不改变当事人之间的权利义务关系

d.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定,应向第三人承担违约责任

9.某建设项目,承包人与分包人口头约定了施工合同内容,施工任务完成后,由于承包人欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,则(  )。

a.施工合同成立,且生效

b.施工合同成立,但不生效

c.施工合同不成立,但有效

d.施工合同不成立,不生效

10.最高人民法院的.司法解释认为,民间借贷(包括公民与企业之间的借贷)约定的利息高于银行同期同种贷款利率的(  )倍,为显失公平。

a.2

b.3

c.4

d.5

11.建设工程施工过程中,如果发包人拖欠工程款,则承包人可以放慢施工进度,甚至停止施工,承包人依据的是(  )。

a.先履行抗辩权

b.同时履行抗辨权

c.后履行抗辩权

d.代履行抗辩权

12.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确,双方通过协商又未能达成一致,此时,该部分货物的价款应按(  )的市场价格履行。

a.履行合同时订立地

b.履行合同时履行地

c.订立合同时订立地

d.订立合同时履行地

13.合同履行地点没有约定或约定不明确的,关于其确定方法的表述不正确的是(  )。

a.给付货币的,在给付货币一方所在地履行

b.交付不动产的,在不动产所在地履行

c.履行期限不明确的,债务人可以随时履行

d.履行标的是行为的,在履行义务一方所在地履行

14.下列选项中,(  )是指由于债权人的原因致使债务人无法向其交付标的物,债务人可以将标的物交给有关机关保存以此消灭合同的制度。

a.提存

b.抵押

c.保全

d.留置

15.某建设物资采购合同,采购方向供货方交付定金8万元。由于供货方违约,按合同约定计算的违约金为20万元,则采购方有权要求供货方支付(  )万元承担违约责任。

a.8

b.16

c.20

d.28

16.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述,有误的是(  )。.

a.邀请对象的数目不应少于5家

b.邀请对象的数目以5~7家为宜

c.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间

d.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差

17.在开标时判定为无效的投标文件,应当(  )。

a.在初评阶段淘汰

b.不再进入评标

c.在详评阶段淘汰

d.在定标阶段淘汰

18.某建设工程的施工单项合同估价为l 200万元人民币,在施工中需要采用专有技术进行施工,该施工项目(  )方式发包。

a.应该采用邀请招标

b.应该采用公开招标

c.可以采用直接委托

d.应该采用议标

19.公开招标的优点不包括(  )。

a.招标人的选择范围较广

b.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人

c.有利于取得有竞争性的报价

d.招标时间短、费用低

20.下列选项中,(  )是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难,提前给付的一笔款项。

a.暂列金额

b.保留金

c.预付款

d.暂估价

监理工程师合同管理试题篇六

某建筑材料采购合同,既约定了违约金,又约定了定金。当一方违约时,守约方( )。

a.必须适用违约金条款

b.必须适用定金条款

c.可以选择适用违约金或定金条款

d.两者都不能适用,因约定无效

正确答案:c

第 2 题

在fidic《施工合同条件》中,工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。

a.工程维修

b.清理施工现场

c.报送竣工报表

d.财务结算

正确答案:d

第 3 题

某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同,并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约,按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件, 建设单位有权要求供货商支付( )万元。

a.10

b.25

c.20

d.35

正确答案:b

第 4题

下列各项中,关于无效合同的法律后果,表述有误的是( )。

a.合同被确认无效后,履行中的合同应当终止履行

b.合同被确认无效后,合同约定的权利义务即为无效

c.合同被确认无效后,有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失

d.由于无效合同自始没有法律约束力,因此,赔偿损失是处理无效合同的主要方式

正确答案:d

第 5 题

a公司授权其采购员甲到b公司购买一批计算机,并交给甲已经盖好公司公章的空白合同书。后甲办理了辞职手续离开了a公司,又用此合同书与b公司订立了购买 一批电视机的合同,b公司要求a公司支付计算机价款,a公司认为甲已辞职,其订立的合同与己无关,因此发生纠纷。根据合同法中的规定,应如何定性( )。

a.购买电视机的合同成立,a公司应支付价款

b.购买电视机的合同成立。甲应支付价款

c.购买电视机的合同不成立,b应自己承担损失

d.购买电视机的合同不成立,甲应赔偿b损失

正确答案:a

第 6 题

工程师必须对隐蔽工程在( )进行检查验收。

a.试车前

b.隐蔽前

c.隐蔽后

d.试车后

正确答案:b

第 7 题

施工合同示范文本中规定,如果发包人不按合同的约定支付工程进度款,承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款,可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于( )的.规定。

a.撤销权

b.不安抗辩权

c.后履行方抗辩权

d.同时履行抗辩权

正确答案:d

第 8 题

某工程项目保修期内发现存在质量缺陷,监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力,直接联系维修公司进行了维修,则维修费用应由( )承担。

a.发包人

b.监理单位

c.承包人

d.维修公司

正确答案:a

第 9 题

监理人开始实行分包合同的前提是( )。

a.签订分包合同协议

b.行政主管部门备案

c.委托人书面同意

d.分包形式合法

正确答案:c

第 10 题

依据《合同法》的规定,下列文件中,属于要约的是( )。

a.招标公告

b.投标书

c.寄送的价目表

d.招股说明书

正确答案:b

第 11 题

(2010年)合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是( )。

a.地震灾害导致施工暂停

b.恶劣气候影响施工安全

c.社会动乱影响施工进度

d.图纸设计错误导致的工程返工

正确答案:d

第 12 题

当事人采用信件、数据电文等形式订立的合同,( )时合同成立。

a.签订合同

b.承诺生效

c.签订确认书

d.双方签字

正确答案:c

第 13 题

按照建设工程设计合同示范文本规定,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,如果在1年内项目未开始施工,则设计人( )。

a.不再负责处理有关设计问题

b.仍应无偿负责处理有关设计问题

c.仍应负责处理有关设计问题,但可适当收取咨询服务费

d.仍应负责处理有关设计问题,但可不再负责设计变更

正确答案:c

第 14 题

设计招标确定中标人后,发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时,表明( )。

a.要约生效

b.承诺生效

c.合同成立

d.合同生效

正确答案:c

第 15 题

合同当事人之间出现合同纠纷,要求仲裁机构仲裁,仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。

a.合同公证书

b.仲裁协议书

c.履约保函

d.合同担保书

正确答案:b

第 16 题

(2010年)某施工合同履行过程中,承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度,按照工程师要求对进度计划进行了修改,并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划,仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中,正确的是( )。

a.追究承包人拖期违约责任时,减少合同约定的日拖期赔偿金额

b.工程师对确认进度计划负责,承担部分拖期完工违约金

c.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期,不视为拖期完工

正确答案:c

第 17 题

下列投标文件对招标文件响应的偏差中,属于细微偏差的是( )。

a.联合体投标没有联合体协议书

b.投标工期长于招标文件要求的工期

c.投标报价的大写金额与小写金额不一致

d.投标文件没有投标人授权代表的签字

正确答案:c

第 18 题

为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理形式是( )。

a.有权代理

b.法定代理

c.指定代理

d.委托代理

正确答案:b

第 19题

当承包商不能在工程师限定的时间内将不合格的材料或设备移出施工现场,以及在限定时间内没有或无力修复缺陷工程时,建设单位可以( )。

a.直接向承包商发出终止合同的通知

b.雇佣其他人完成作业,所支付的费用从承包商处扣回

c.立即进驻现场,自行修复

d.根据履约担保处理

正确答案:b

第 20 题

某监理合同中,出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定,该约定应写在( )中。

a.建设工程委托监理合同

b.中标函

c.建设工程委托监理合同标准条件

d.建设工程委托监理合同专用条件

正确答案:d

监理工程师合同管理试题篇七

1抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是(a)。

a抵押人所有的房屋和其他地上定着物b土地所有权。

c宅基地土地使用权d依法被监管的财产。

2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是(c)。

c保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿d保险合同有法律约束力。

3、合同履行后,定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的,应(c)返还定金。

a、原价b、三倍c、两倍d、按违约金额。

4、留置的期限一般规定,债务人应在(a)的期限内履行债务。

a、不少于两个月b、一个月内c、10天内d、不少于一个月内。

5、保证方式没有约定或约定不明确的,按(b)承担担保责任。

a、保证b、连带保证c、违约d、合同。

6、甲需购进价值100万元的设备,甲应预付定金(a)万元。

a、20b、30c、40d、50。

7、保险合同中的保险人对于(c)事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。

a、一切b、偶然c、合同约定d、自然。

8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点,以(a)为主线的基本法律规范。

a、建筑工程质量和安全b、建筑市场发展。

c、建筑经济发展d、建筑经济利益。

9、8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》,施行于(a)。

a、.1.1b、2000.2.1c、.1.1d、2001.2.1。

10、根据不同的分类方式,工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类,下列不正确的是(a)。

a、项目开发招标b、项目总承包招标。

c、堪察设计招标d、工程施工招标。

多选题。

1建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。下列属于建筑法的立法目的的是(abcd)。

a加强对建筑活动的监督管理b、维护建筑市场秩序。

c保证建筑工程的质量与安全d、促进建筑业健康发展e调整建设工程活动。

2建筑工程的从业人员包括(abde)。

a水暖设备安装人员b、建筑师c、营造师。

3、建筑安全生产管理包括以下(ab)。

a纵向管理b横向管理c施工现场管理。

d,纵向、横向混合管理e纵向、横向和施工现场混合管理。

4民事诉讼法特有的原则是(abc)。

a当事人诉讼权利平等原则b调解原则。

c辩论原则d强制原则。

e人民检察院对民事审判活动实行法律监督。

5下列情况属于担保方式具体体现的有(abc)。

a、保证人与债权人以书面形式订立保证合同。

b、债务人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保。

e、债权人将债务人的亲戚留置以使债务人履行合同。

6、采用抵押方式担保时,抵押人和抵押权人应以书面形式订立抵押合同,法律规定应当。

办理抵押物登记的,抵押合同自登记之日起生效。抵押合同应该包括下列(bcde)。

a被担保的主债权种类、数额b债务人履行债务的期限。

c抵押担保的范围d当事人认为需要约定的其他事项。

e担保人的情况。

7保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同,保证合同应包括以下(abcde)。

a被保证的主债权种类、数量b保证人与债权人的情况说明。

c债务人履行债务的期限d保证的方式e保证担保的范围。

8仲裁协议应包括下列内容(abc)。

a.请求仲裁的意思表示b仲裁事项c选定的仲裁委员会。

d仲裁协议书的签订e仲裁委员会成员情况。

9根据我国《仲裁法》第四章的规定,仲裁程序主要有(abcd)。

a申请b受理c开庭d裁决e、申请撤销裁决。

10下列说法正确的是(bcd)。

a、仲裁的发生是以双方当事人自愿为前提。

b、仲裁的客体是当事人之间发生的一定范围的争议。

c仲裁须有三方活动主体d裁决具有强制性e裁决不具有强制性。

监理工程师合同管理试题篇八

1.企业的设立、变更和终止应当向登记机关办理相应登记,以下行为中,无需办理登记的是(  )。

a.企业分立

b.法定代表人更换

c.对外投资

d.公司破产

2.动产(  )是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担保。

a.抵押

b.质押

c.留置

d.提存

3.下列组织中,具有保证人资格的是(  )。

a.国家机关

b.幼儿园、医院

c.具有代为清偿债务能力的公民

d.企业法人的分支机构、职能部门

4.保证合同生效后,当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任,一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起(  )。

a.3个月

b.6个月

c.1年

d.2年

5.有关附条件和附期限合同的生效时间的说法中,正确的是(  )。

a.附生效期限的合同,自期限届至时失效

b.附终止期限合同,自期限届满时失效

c.附生效条件的合同,自条件成就时失效

d.附解除条件的合同,自条件成就时生效

6.对无效合同的免责条款理解不正确的是(  )。

a.造成对方人身伤害的免责条款无效

b.因过失造成对方财产损失的免责条款无效

c.因故意造成对方财产损失的免责条款无效

d.合同免责条款,是指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款

7.关于同时履行抗辩权的适用条件,表述不正确的是(  )。

a.合同中约定了履行的顺序

b.对方的对价给付是可能履行的义务

c.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

d.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务

8.下列承担缔约过失责任的情形中,不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是(  )。

a.故意隐瞒标的物的瑕疵

b.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有

c.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商

d.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标

9.下列合同中,属于单务合同的是(  )。

a.借款合同

b.赠与合同

c.保管合同

d.居间合同

10.m公司授权某采购员到n公司采购电脑,但该采购员用盖有m公司公章的空白合同文本与n公司订立了购买电视机的合同,则该合同(  )。

a.有效,由m公司向n公司支付货款

b.有效,由采购员向n公司支付货款

c.无效,由采购员向n公司支付货款

d.无效,m公司退货,n公司的损失自行承担

11.执行政府定价或政府指导价的合同,逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按(  )执行。

a.原价格

b.新价格

c.订立地的市场价格

d.交付地的市场价格

12.建设工程合同的纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖,由(  )人民法院管辖。

a.原告住所地

b.被告住所地

c.工程所在地

d.合同签订地

13.当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时(  )。

a.要约生效

b.承诺生效

c.合同生效

d.合同成立

14.材料供应商以败坏施工名誉要挟施工企业与其订立材料买卖合同,则该合同为(  )。

a.效力待定合同

b.有效合同

c.无效合同

d.可变更、可撤销合同

15.人民法院应当在受理撤销裁决申请之e1起(  )内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

a.15天

b.30天

c.2个月

d.6个月

16.建设工程招标管理中,关于定标程序的表述,不正确的是(  )。

a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

b.确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

c.招标人确定中标人后30天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

17.非经委托人书面同意,监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬,以保证监理行为的(  )。

a.公正性

b.系统性

c.完整性

d.合法性

18.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人(  )。

a.可以自行招标,且无须备案

b.可以自行招标,但应当备案

c.必须进行公开招标

d.必须委托中介机构代理招标

19.监理人在败理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益,监理人有权按专用条款的约定获得经济奖励,奖金的计算办法是(  )。

a.奖励金额=合同约定的报酬×报酬比率

b.奖励金额=工程费用节省额×报酬比率

c.奖励金额=工程监理酬金×报酬比率

d.奖励金额=具体商定报酬额×报酬比率

20.投标人在投标过程中出现(  )时,招标人可以没收投标保证金。

a.投标文件未按照招标文件的要求予以密封

b.投标文件的关键内容字迹模糊,无法辨认

c.组成联合体投标的,投标文件未附联合体各方共同投标协议

d.投标人在投标有效期内撤销投标书

21.根据《中华人民共和国合同法》规定,债权人转让权利的,(  )。

a.无需通知债务人

b.无需通知债务人,但当事人另有约定的除外

c.应当通知债务人,但无需征得债务人的同意

d.应当通知债务人,且必须征得债务人的`同意

22.下列选项中,可以不进行招标的项目是(  )。

a.施工单项合同估算价在200万元人民币以上

b.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在150万元人民币以上

c.勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上

d.施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的

23.正常的监理酬金的构成,是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本,再加上合理的利润和税金。其中属于直接成本的是(  )。

a.办公设施费

b.交通费、差旅费

c.公司使用的水、电、气费用

d.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用

24.合同管理涉及的有关各方按照(  )订立合同后,任何一方都不能将合同转让给第三者。

a.公证原则

b.诚实信用原则

c.科学原则

d.自愿原则

25.发包人应提供的文件和资料中,设计依据文件和资料不包括的是(  )。

a.工程勘察资料

b.设计依据的标准

c.城市规划许可文件

d.经批准的项目可行性研究报告或项目建议书

26.下列各设计阶段的工作任务中,属于施工图设计的内容是(  )。

a.修正初步设计

b.建筑设计

c.设备设计

d.工艺设计

27.建设工程设计合同履行时,属于发包人责任的是(  )。

a.解决施工中出现的设计问题

b.保护设计人的知识产权

c.保证设计质量

d.对外商的设计资料进行审查

28.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,设计阶段成果完成后,应由(  )组织鉴定和验收。

a.发包人

b.承包人

c.监理单位

d.设计单位

29.在建设项目施工过程中,采用外商供应的大型设备的,如需使用外商提供的制造图纸,(  )应负责对该设计资料进行审查。

a.发包人

b.监理人

c.设计人

d.承包人

30.施工合同是建设工程合同的一种,它是(  ),在订立时应遵守自愿、公平、诚实信用等原则。

a.单务有偿合同

b.诺成合同

c.双务有偿合同

d.实践合同

监理工程师合同管理试题篇九

(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由( )承担。

a.发包人

b.承包人

c.工程师

d.承包人和发包人共同

2、对已经发生法律效力但尚未履行或者尚未完全履行的合同,因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权、债务关系提前归于消灭的行为称为( )。

a.合同解除

b.合同转让

c.合同变更

d.权利和义务同时转移

3、施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款,或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定,都属于( )条款。

a.有效的合同

b.效力待定的合同

c.可变更、可撤销的合同

d.无效的合同

4、在某私人投资项目的建设中,甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0%,否则下半年及以后的订单不再给乙,乙表示同意。根据《合同法》的规定,甲、乙之间的买卖合同因( )。

a.欺诈而可撤销

b.胁迫而可撤销

c.胁迫而无效

d.显失公平而无效

5、无权代理的情况不包括( )。

a.没有代理权而为代理行为

b.经过被代理人追认的.行为

c.代理权终止为代理行为

d.超越代理权限为代理行为

6、执行政府定价或政府指导价的合同,逾期提取标的物或者逾期付款的,( )。

a.按原价格执行

b.按新价格执行

c.遇价格上涨时,按新价格执行;价格下降时,按原价格执行

d.遇价格上涨时,按原价格执行;价格下降时,按新价格执行

7、不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔方法是( )。

a.比例计算法

b.网络图分析法

c.分部组合估价法

d.定额估价法

8、下列关于合同法律关系的表述,错误的是( )。

a.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质

b.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织

c.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素

d.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系

9、监理合同自( )生效。

a.合同签字之日起

b.合同登记之日起

c.工程开工之日起

d.监理工程师进驻现场之日起

10、监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作,即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务前不超过( )d的准工作时间。

a.14

b.21

c.42

d.84

11、 甲公司欠某供应商1 000万元货款,现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的l 000万元债务的清偿问题的说法,正确的是( )。

a.应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任

b.乙公司与丙公司均不承担清偿责任

c.应当由甲公司承担全部债务

d.应当由乙公司承担全部债务

12、 工程师确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后( )d内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。

a.7

b.14

c.28

d.34

13、 监理合同的有效期即监理人的责任期,是以( )来判定的。

a.约定的日历天数

b.完成正常监理工作预定的时间

c.《建设工程委托监理合同》中注明的完成日

d.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务

14、 下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中,不正确的是( )。

a.发包人在验收后l4 d内给予认可或提出修改意见

b.竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用,承包人承担工程保管责任

c.需要修改缺陷的部分,承包人应按要求进行修改,并承担由自身原因造成修改的费用

15、 由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等,造成工期延长和费用增加,承包人对此提出索赔,这种索赔叫做( )。

a.费用索赔

b.工期索赔

c.工程加速索赔

d.工程变更索赔

16、 当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时,应当由( )。

a.发包人明确双方职责,且无需做出通知 、

b.监理单位明确双方职责,并以书面形式通知发包人

c.监理单位明确双方职责,且无需做出通知

d.发包人明确双方职责,并以书面形式通知承包方

17、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,工程师发出暂停施工指示的起因不包括( )。

a.内外部条件的变化

b.发包人应承担责任的原因

c.协调管理的原因

d.承包人的原因

18、 合同缔结过程中,当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销,应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿,基于此项信赖而发生的损害称为( )。

a.连带责任

b.违约责任

c.保证责任

d.缔约过失责任

19、 主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。

a.指定代理

b.法定代理

c.转代理

d.委托代理

20、 发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括( )。

a.提前竣工的机器设备要求

b.发包人为赶工应提供的方便条件

c.提前竣工所需的追加合同价款

d.承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施

监理工程师合同管理试题篇十

b泥沙和漂浮物。

c水位。

d流量。

选b。

2.地表水取水构筑物分为固定式和活动式两大类,下列何项属于固定式取水构筑物型式?

a岸边式缆车式水泵直接吸水式。

b岸边式河床式浮船式。

c岸边式河床式斗槽式。

d河床式斗槽式渗渠。

选c。

3.粒径不均匀滤料在反冲洗时处于流态化状态,反冲洗结束后产生较大粒径滤料分布在下层的自然分层现象,其主要原因是:

a大粒径滤料密度较大,容易先沉到下层。

b大粒径滤料比表面积较小,下沉时受水流阻力较小,容易先沉到下层。

c大粒径滤料受水的.浮力较小,容易先沉到下层。

d大粒径滤料不受水中颗粒布朗运动撞击作用。

选b。

a靠近支流河道出口处的支流河道上。

b支流河道出口处的干流河道上。

c支流河道出口处的上下游足够距离的干流河道上。

d支流河道和干流河道汇合处夹角最小的地方。

选c。

5.选择岸边式取水构筑物的位置,除了水量充沛,水质、地质条件较好,水位变化幅度不大的条件外,还应要求:

a江河岸边较陡,主流近岸,岸边有足够水深。

b江河岸边平坦,风浪不大,河床有足够水深。

c江河岸边平坦,水流顺直,岸边有足够场地。

d江河岸边较陡,主流冲顶,岸边有足够水深。

选a。

监理工程师合同管理试题篇十一

1.《合同法》中的自愿原则指的是()情形。

a.合同当事人有权决定是否订立合同。

b.合同当事人有权决定与谁订立合同。

c.合同当事人有权决定合同生效时间。

d.合同当事人有权决定以书面形式还是口头形式订立合同。

e.合同当事人有权决定是否接受合同条款。

答案abde。

2.有关要约邀请的说法,错误的是()。

a.希望和他人订立合同。

b.希望他人向自己发出要约。

c.不承担法律责任。

d.受其意思约束。

e.是合同成立的必要条件。

答案ade。

3.《合同法》规定,属于不得撤销要约的情况有()。

a.要约人确定了承诺期限。

b.要约已经到达受要约人。

c.要约人明示要约不可撤销。

d.受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同做了准备工作。

e.要约人明示要约可以撤销。

答案acd。

4.关于合同成立时间的说法,正确的是()。

a.要式合同自双方当事人签字时成立。

b.不要式合同在承诺生效时成立。

c.要式合同在承诺生效时成立。

d.以信件订立的合同在签订确认书时成立。

e.以数据、电文订立的合同在承诺生效时成立。

答案abd。

5.下列关于格式条款的叙述,正确的是()。

a.对格式条款的理解发生争议时,应按通常的解释。

b.有两种解释时,按不利于提出格式条款的一方解释。

c.有两种解释时,按有利于提出格式条款的一方解释。

d.当格式条款与非格式条款不一致时,应当采用格式条款。

e.当格式条款与非格式条款不一致时,应当采用非格式条款。

答案abe。

6.缔约过失责任是()。

a.独立责任。

b.合同磋商阶段责任。

c.合同未成立时的责任。

d.合同成立后的责任。

e.非独立责任。

答案abc。

7.合同生效应具备的条件有()。

a.意思表示真实。

b.不违反社会公共利益。

c.必须做出承诺。

d.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

e.必须发出要约邀请。

答案abcd。

8.可以作为合同生效时间的是()。

a.合同成立。

b.双方签字盖章。

c.受要约人承诺。

d.承诺之前。

e.发出要约邀请。

答案abc。

9.合同中免责条款无效的是()。

a.造成对方人身伤害的。

b.故意造成对方财产损失的。

c.因重大过失造成对方财产损失的。

d.因误解造成对方财产损失的。

e.因过失造成对方财产损失的。

答案abc。

10.合同无效的法律后果有()。

a.返还财产。

b.赔偿损失。

c.追缴财产收归国有。

d.折价处理。

e.追究刑事责任。

答案abc。

11.当事人一方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销其合同的情况包括()。

a.因重大误解而订立的合同。

b.在订立合同时,显失公平的合同。

c.以欺诈手段,使对方违背真实意思的情况下订立的合同。

d.损害国家利益。

e.假借订立合同,恶意进行磋商。

答案abc。

12.后履行抗辩权的适用条件包括()。

a.合同中未约定履行顺序。

b.合同中约定了履行顺序。

c.由同一双务合同产生互负的对价给付债务。

d.应当先履行的对价给付是可能履行的义务。

e.经营状况严重恶化。

答案bcd。

13.合同不当履行的处理包括()。

a.因债权人致使债务履行困难的处理。

b.提前或部分履行的处理。

c.合同不当履行中的保全措施。

d.部分合同失效的处理。

e.合同部分撤销的处理。

答案abc。

14.有关合同变更的说法,正确的是()。

a.必须是针对有效合同才可变更。

b.合同变更只须经当事人一方同意。

c.合同变更后,必须按变更后的合同履行。

d.变更合同是因为合同无效才变更。

e.合同变更的内容是尚未(或尚未完全)履行的合同。

答案ace。

15.“债务人向第三人履行债务”的特点是()。

a.不改变当事人之间的权利义务关系。

b.债务人不得拒绝第三人的请求履行。

c.改变当事人之间的权利义务关系。

d.第三人无追究对方违约责任的权利。

e.第三人不可以向债务人请求履行。

答案abd。

16.《合同法》规定,合同权利义务终止,不影响合同中()的效力。

a.清理条款。

b.结算条款。

c.质量条款。

d.风险条款。

e.目的条款。

答案ab。

17.有关承担违约责任的说法正确的是()。

a.赔偿损失是承担违约的主要方式。

b.建筑工程合同中,施工单位承担违约责任常用的方法是采取补救措施。

c.违约金和定金不能合并使用。

d.当事人延迟履行后发生的不可抗力,可以免除责任。

e.违约金和赔偿损失同时使用时,赔偿损失优先。

答案abc。

18.在违约责任的承担中,损失赔偿额应当()。

a.相当于因违约造成的损失。

b.不包括合同履行后可获得的利益。

c.包括合同履行后可获得的利益。

d.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失。

e.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失。

答案acd。

19.《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有()。

a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议。

b.当事人订立有仲裁协议的,当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。

c.当事人不愿和解、调解,可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。

d.当事人不履行仲裁裁决的,对方可以请求人民法院执行。

e.如果当事人没有在合同中约定通过诉讼解决争议,则只能通过仲裁作为最终解决方式。

答案acd。

20.仲裁协议包括的内容是()。

a.请求仲裁的意思表示。

b.不向法院起诉的承诺。

c.仲裁事项。

d.双方争议的解决方式。

e.所选定的仲裁委员会。

答案ace。

监理工程师合同管理试题篇十二

1.债务人将其权利移交给债权人占有,用以担保债务履行的方式是(  )。

a.留置

b.保证

c.质押

d.抵押

2.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电脑,并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书,该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电脑的合同。乙公司按时交货后未收到货款,则乙公司应(  )。

a.要求该采购员支付电脑货款

b.要求甲公司支付电脑货款

c.中止合同并要求甲公司退货

d.换货后要求采购员支付电脑货款

3.一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起(  )。

a.3个月

b.6个月

c.9个月

d.12个月

4.《中华人民共和国合同法》规定,要约撤销的条件是,撤销要约的通知应当在(  )到达受要约人。

a.要约到达对方之前

b.受要约人发出承诺之后

c.受要约人发出承诺之前

d.承诺到达对方之前

5.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的(  )倍时,签订的合同可确认为可变更、可撤销合同。

a.3

b.4

c.5

d.6

6.定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限,定金合同从(  )生效。

a.约定交付定金之日

b.签订合同之日

c.合同登记之日

d.实际交付定金之日

7.根据《中华人民共和国合同法》规定,下列文件中属于要约的是(  )。

a.寄送的价目表

b.投标文件

c.招标说明书

d.招标公告

8.关于代理的叙述,不正确的是(  )。

a.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

b.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

c.无权代理的法律后果由被代理人承担

d.代理人只能在代理权限内实施代理行为

9.“由第三人向债权人履行债务”时,如履行债务不符合约定,应(  )。

a.由债权人承担违约责任

b.由债权人追究第三人的违约责任

c.由债务人向债权人承担违约责任

d.由债务人追究第三人的违约责任

10.在施工合同的履行中,如果建设单位拖欠工程款,经催告后在合理的期限内仍未支付,则施工企业可以主张( ),然后要求对方赔偿损失。

a.撤销合同,无须通知对方

b.撤销合同,但应当通知对方

c.解除合同,无须通知对方

d.解除合同,但应当通知对方

11.建设工程施工合同中,在合同生效后,由于合同的价款不明,则按(  )的市场价格履行。

a.工程所在地

b.施工单位所在地

c.建设单位所在地

d.签订合同所在地

12.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金,守约方可(  )。

a.按合同约定违约金要求对方赔偿

b.按实际损失加上违约金要求对方赔偿

c.请示法院增加超过违约金部分的损失

d.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金定金

13.执行政府定价的合同,当事人一方逾期提取货物,遇到政府上调价格时,应当按(  )执行。

a.原价格

b.市场价格

c.原价格和新价格的平均价格

d.新价格

14.邀请招标投标阶段是指(  )。

a.从发布招标广告始到投标截止日期为止的`期间

b.从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间

c.从发出邀请函到签订合同日期为止的期间

d.从发出邀请函始到定标为止的期间

15.设计人完成合同约定的设计任务后,交付设计文件,发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多,在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作,故发包人征得设计人同意后,将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工,但因设计原因出现质量事故,则事故的责任应由(  )。

a.原设计人承担

b.承接变更的设计人承担

c.原设计人与承接变更的设计人共同承担

d.承接变更的设计人与监理工程师共同承担

16.在项目招标的评标结束后,中标人的投标保证金应当在(  )退还。

a.合同履行完毕后

b.提交履约担保后

c.发出中标通知书后

d.完成评标后

17.投标人在投标过程中出现(  )时,招标人可以没收投标保证金。

a.投标文件中附有招标人不能接受的条件

b.购买招标文件后不递交投标文件

c.投标文件的密封不符合招标文件的要求

d.投标人在投标有效期内撤销投标书

18.在投标文件的报价单中,如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时,应当(  )。

a.以总价金额为准,由评标委员会直接修正即可

b.以总价金额为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

c.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会直接修正即可

19.确定中标人后,招标人与投标人应以(  ),作为施工合同价。

a.标底价

b.评标价

c.投标价

d.标底修正价

20.由于第三方原因使监理工作受阻或延误,以致增加了工作量或延续时间,这属于(  )。

a.正常监理工作

b.附加监理工作

c.额外监理工作

d.临时监理工作

准。

a.现场考察时招标人口头解释

b.书面回函解答

c.招标文件规定

d.仲裁机构决定

22.评标委员会对投标书中的错误加以修正后,如投标人拒绝签字,则(  )。

a.投标有效

b.投标无效,退还其投标保证金

c.由评标委员会代签

d.投标无效,没收其投标保证金

23.对设计投标人的资格审查不包括(  )。

a.证书的种类

b.证书级别

c.允许承接的任务范围

d.近几年完成工程项目表

24.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当首先(  )。

a.报经原审批机关批准

b.经监理人同意

c.经设计人同意

d.由原勘察、设计单位修改

25.按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是(  )。

a.损失严重的应向发包人支付赔偿金

b.赔偿责任按工程实际损失的百分率计算

c.累计赔偿总额不得超过设计费用总额

d.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费

26.设计合同示范文本规定,设计合同在正常履行的情况下,(  ),设计人为合同项目的服务结束,合同终止。

a.按设计合同要求,完成设计并提交全部图样

b.按设计合同要求,提交最后一部分图样,发包人结清全部设计费

c.工程施工完成竣工验收工作

d.工程通过保修期检验

27.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人(  )。

a.可以自行招标,无需备案

b.可以采用直接委托方式发包

c.必须委托中介机构代理招标

d.可以自行招标,但应当备案

28.设计合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应(  )。

a.退还定金

b.退还定金并赔偿发包人损失

c.双倍返还定金

d.支付设计费的2%的违约金

说法中,正确的是(  )。

a.应由承包人自行复制,复制费用自行承担

b.应由承包人自行复制,复制费用由发包人承担

c.应由发包人复制,复制费用由发包人承担

d.应由发包人复制,复制费用由承包人承担

30.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时,按照施工合同示范文本的规定,如果是(  )。

a.发包人要求使用,由发包人办理相应手续,发包人承担相应费用

b.发包人要求使用,由承包人办理相应手续,发包人承担相应费用

c.承包人提出使用,由发包人办理相应手续,承包人承担相应费用

d.承包人提出使用,由承包人办理相应手续,发包人承担相应费用

1.c 2.b 3.b 4.c 5.b

6.d 7.b 8.c 9.c 10.d

1la 12.c 13.d 14.b 15.b

16b 17.d 18.d 19.c 20.b

21 b 22.d 23.d 24.a 25.c

26.c 27.d 28.c 29.d 30.a

监理工程师合同管理试题篇十三

考生分享:一年考过四科的经验。

一年一度的监理考试又要报名了。能否顺利通过考试对每位考生都有着不同的经济效益和社会效益。一年考过四科是每位考生都期盼的。那么,以下就介绍一下我一年考过四科的经验。

参加监理考试的人,多半是人到中年,工作繁重,家中也是老、少都须要照顾。那么为了生计还要参加考试,可见难度之大。我09年就是在母亲过世,孩子高考的情况下考过了四科。可见,时间上我们就不充裕。以前谁炫耀自己两个月考过四科,我心里在想:他是吹牛。但是09年我通过实践,证明了这个愿望是可以实现的。

通常情况下,监理考试二到四年能考过也算英雄好汉了。那么自己就要在心里念叨:我要把别人四年的复习时间用在一年中;即便您很聪明,也要对自己说:慢鸟先飞,勤能补拙。

思想上的准备做好之后,就要做物质上的准备。我觉得参加一个讲解透彻的培训班是很必要的。但重要的是讲解透彻,如果像和尚念经的讲法就不要让他来浪费你的时间和精力了。而一个讲解透彻的培训班会让你站在巨人的肩膀上――节省你的时间,让你掌握的都是该考的,而考试不会出现或不影响你的及格率的知识老师会提醒你不必死扣――你的时间和脑力都是有限的哦。我在听培训之前就知道自己人到中年的记忆力怎样;那么上课之前我就买了一mp3。除了注意听讲以外,还把老师的讲解录了音。培训结束之后首先精听一遍录音,再掌握教材的知识。但是人到中年,属于自己的时间很少,那我做饭时、坐车时、睡觉前――一切时间都可以听mp3,而且带上耳机不影响任何人。有时你听的时候头脑会溜号,但时间长了也会深深地刻入你的大脑。虽然时间紧、任务重,但我不赞成熬夜,我觉得学习要讲求效率。头脑清醒就会收获很多,还不觉得辛苦。

假如您没有听说哪个班讲的精彩,及格个率高,那么就自学。对教材有了大概印象后就做历年试题,反复地做,直至卷后满分。题不在多,掌握才行!

本人考结构一注和监理均一次高分通过,平时用功较多,但未吃二遍苦,因此总的说还是合算的。以下是关键点:

1.结构:常用规范(混凝土,钢结构,砌体,地基,荷载)深入研读,其他规范如施工验收等浏览一下即可。研读方式举例:按规程某条文(主条文)中的公式可求出计算结果,此结果还须参见另一条文折减,考试时没有时间把这些参见条文弄全,极易答错,平时用功时可将参见条文记在主条文边。

监理:“要览”深入读记,不能理解时看“教材”。死记是记不住的,理解了才能记住。

3.平时多作题。书上的题做错的要用铅笔打上记号,回头可只作错题,不要将答案写在题上。此条对监理很重要!

4.监理多选题:单选题是拿分的关键,多选题是通过的关键!!怎样答多选题?少选!abcde中100%吃准的才选,否则别选!

5.考时注意:发卷前深呼吸,暗示自己状态很好能考好。心情烦躁嫌老师还不发卷别的考场已发+挤车+邻桌打手机屁话多偷看+座位太小+外面太吵者还不如退场逛街去。

考试中途要去洗手即使不想洗手。要洗脸,冷水。

一门考后:及时吃饭,然后找地方靠一靠,树下最好,补氧。

考生分享:考取国家注册监理工程师资格的几点体会。

国家监理考试是规范监理行业、提高监理工程师执业水平的重要途径,对于统一监理工程师的标准和与国际接轨都有着重要的意义。考取国家监理工程师资格,并经注册,才能以监理工程师名义执业,并取得签字权,所以,考取国家监理工程师资格,是工作的需要。目前,在监理行业中,国家注册监理工程师不足三分之一,多数监理单位对有证者都是来者不拒,所以,考取国家监理工程师资格,对于个人就业也大有好处。

一、认真读透几本书。

目前,国家监理工程师执业资格考试每年五月份举行一次。教材为2003年版,共七本书,即《监理概论》、《信息管理》、《合同管理》、《质量控制》、《投资控制》、《进度控制》、《监理相关法规文件汇编》。另有国家监理协会组织编写的'两本《监理教材辅导资料》(上、下)也应一并学习。

应试者除熟读教材外,还应阅读年度考试大纲,每年考试大纲规定的考试范围,会有少许变化,所以,考试大纲是不可不读的。大纲中要求“掌握”的内容,考题可能会灵活多变,不但要深刻理解,还要会计算。要求“熟悉”的内容,也是考试题量比较大的内容,也要熟记。要求“了解”的内容,考题可能会直来直去,比较容易解答。由于考试题量较大,考点较多,所以教材必须通读,熟读,有选择的重点阅读是不可取的。

二、从自身的实际情况出发作好充分准备。

案例分析题每题应在40分钟内做完,必须在4小时内做完全部6道题,如果做不完,丢分就较多,及格的可能性就小。年龄大,解题慢的考生要在提高速度上下工夫,关键是熟练,熟能生巧,要自己总结经验和技巧,以提高速度。

案例分析题的复习准备,切忌只看不练,要多动手做一些典型题,这样才能在考试时迅速进入角色。

要知道梨子的滋味,就要亲口尝一尝。参加一次考试,体会就深刻多了。

三、考场应试要点。

1、理清各考试科目的内容和涉及的书目。《基本理论与相关法规》科目考试时间为2小时,涉及《监理概论》、《信息管理》和《相关法规》的部分内容,《合同管理》科目考试时间为2小时,涉及《合同管理》和《相关法规》的部分内容,《三控制》科目考试时间为3小时,涉及《质量控制》、《投资控制》和《进度控制》,案例分析科目考试时间为4小时,涉及全部七本书,这些对于单科不及格者是更要清楚的,免得走弯路。

2、先易后难,巧答试题。在一定的时间内把全部试题答完,达到及格水平,除了熟读教材外,还应掌握一些答题方法和技巧。

对于单选题,四个供选答案中只有一个最正确,选对得1分,选错得0分。要想及格,单选题必须得高分。做单选题时,如果对答案熟悉,可直接选中,如果对答案不熟悉,可采用排除法,去掉三个错误答案。每题应在一分钟内完成,特别费时间的计算题可适当放弃几道,有时间再回来研究,必须保证把全部题做完。无论对答案是否熟悉,无论是否已计算出结果,都要选一个答案做答,切不可空题。

多项选择题有五个供选答案,至少有两个正确答案和一个错误答案,每题2分,选择了错误答案,该题得零分,正确答案没有全部选出,则选中一个得0.5分。每道题做题时间不应超过1.5分钟。多选题中计算题比较少,应试者要在此挤出一定时间来处理其他疑难问题。对于多选题,没有把握的答案一定不要选,宁可少选,不可多选。多选题的得分率一般要低于单选题,所以,要提高成绩,就应在多选题上下功夫。

单选题和多选题还要把涂答题卡的时间留够,考试前要把2b铅笔削好。

3、注意审题,把握重点。监理资格考试能否通过的关键还在于《案例分析》题。案例分析题考核应试者在实践中分析问题解决问题的能力,是对全部监理知识的综合性考核。解案例分析题要求知识全面,逻辑性强,考题不难,但面比较宽。回答不完整,或答非所问,是丢分的主要原因。

解案例分析题,首先要认真审题,透彻理解题意;答题时,充分利用已知条件,如果有没用上的已知条件,就要引起注意,错误可能就发生在这里。

解题时,应先做计算题,因为刚进考场头脑清醒,不容易出现差错,做对了,容易得高分,甚至得满分。计算题一般比较简单,如果后做,万一计算有误,丢分就较多,实在可惜。

案例分析题的解答,要与教材保持一致,不要自己另立观点。回答问题,要直来直去,语言精练,观点明确,切中要害。

一、合理安排时间,紧扣大纲,吃透教材。

从历年考试可以看出教材以大纲为线,将教材的一个个知识点串起来。由于按规定要求只有工程师以上职称之后从事监理工作三年才有考试资格,大部分同志已是单位骨干,工作担子重,看书时间少,而象监理概论性知识必须进行重复记忆。因此,提议参加考试的考生首先针对自身的情况进行合理安排,尽量保证有充裕的时间进行学习。其次,紧扣大纲,对大纲中要求掌握的知识点,在教材中必须理解、吃透,对大纲中要求了解的内容对照教材中的相关知识点了解其主要内容即可。但是对于教材中新增别的章节内容要多加关注,因为此内容在以往的考题中没有,极易出题,所以我们要多加关注,要费点心思。尽量提高得分率。

监理工程师合同管理试题篇十四

第 1 题 (单项选择题)

《中华人民共和国招标投标法》要求必须招标的项目是()。

a.恢复建设项目

b.利用国际援助资金的项目

c.涉及秘密项目

d.使用专有技术项目

正确答案:b,

第 2 题 (单项选择题)

某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械 未到场向工程师递交了延期开工1周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日,承包人在自检合格后提交了竣工验收报告,工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定,承包人的施工期应为()。

a.自2月1日始,至12月5日止 b.自2月1日始,至12月20日止

c.自2月5日始,至12月5日止 d.自2月5日始,至12月20日止

正确答案:a,

第 3 题 (单项选择题)

材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时,均应以()的形式承担违约赔偿责任。

a.违约金

b.继续履行

c.赔偿损失

d.赔偿价差损失

正确答案:a,

第 4 题 (单项选择题)

《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,委托人的责任不包括()。

a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误

b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失

c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立

d.监理人的'过失导致合同终止

正确答案:d,

第 5 题 (单项选择题)

依据《建设工程施工合同示范文本》的规定,下列关于承包商索赔的说法,错误的是()。

a.监理工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力

b.索赔处理应尽可能协商达成一致

c.只能向有合同关系的对方提出索赔

d.监理工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬

正确答案:d,

第 6 题 (单项选择题)

fidic《施工合同条件》中的暂列金额是()的一项款额。

a.不计入合同价格之内

b.用于不可预见项目使用

c.由工程师或承包商代表控制使用

d.专门用于承包商施工范围内工程使用

正确答案:b,

第 7 题 (单项选择题)

工程师必须对隐蔽工程在()进行检查验收。

a.试车前

b.隐蔽前

c.隐蔽后

d.试车后

正确答案:b,

第 8 题 (单项选择题)

建设工程施工合同管理中,有关承包人要求延期开工的说法,不正确的是()。

a.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求,则工期不予顺延

b.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复,视为不同意承包人的要求

c.如果是承包人要求的延期开工,则工程师有权批准是否同意延期开工

正确答案:b,

第 9 题 (单项选择题)

某项目施工需要办理爆破作业的批准手续,但没有及时获得批准,给承发包双方都造成一定损失,则( )。

a. 承包人的损失都由发包人承担b. 发包人的损失都由承包人承担

c. 双方的损失各自承担d. 双方的损失都由审批部门承担

正确答案:a,

第 10 题 (单项选择题)

某施工项目保修期内,发现存在涉及结构安全的质量问题,则修复方案应当由 ( )提出。

a.发包人

b.设计单位

c.承包人

d.监理单位

正确答案:b,

第 11 题 (单项选择题)

按照fidic《施工合同条件》的规定,因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验,工程师应以()签发接收证书。

a.本该进行竣工检验日

b.缺陷通知期内补充检验通过日

c.工程实际移交日

d.业主实际使用日

正确答案:a,

第 12 题 (单项选择题)

承包人()将竣工工程交付发包人,施工合同宣告终止。

a.竣工验收合格后14天内

b.竣工验收报告经发包人认可后28天内

c.自发包人收到竣工结算报告后28天内

d.收到竣工结算款14天内。

正确答案:d,

第 13 题 (单项选择题)

供货方供应的砌体的砌块,采购方与供货方进行现场交货的数量检验时,应采用()计算交货数量。

a.查点法

b.理论换算法

c.衡量法

d.经验鉴别法

正确答案:a,

执行政府指导价的合同,合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时,依据《中华人民共和国合同法》的规定,遇价格下降时,应按()执行。

a.原价格

b.市场价格

c.新价格

d.原价格和新价格的平均价

正确答案:c,

第 15 题 (单项选择题)

因设备制造原因试车达不到验收要求,由该()负责重新购置或修理,承包人负责拆除或重新安装。

a.发包人

b.设备采购方

c.设计单位

d.承包商

正确答案:b,

第 16 题 (单项选择题)

工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段,工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由()承担责任。

a.发包人

b.监理人

c.设计人

d.承包人

正确答案:a,

第 17 题 (单项选择题)

建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。

a.工程所在地

b.仲裁申请人所在地

c.纠纷发生地

d.双方协商选定

正确答案:d,

第 18 题 (单项选择题)

暂列金额实际上是一笔建设单位方的备用金,()可以发布指示,控制使用暂列金额,发布变更指令,审查承包商索赔要求。只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后,才能从其中获得相应支付。

a.工程师

b.发包人

c.承包人

d.分包人

正确答案:a,

第 19 题 (单项选择题)

将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是()。

a.索赔目的

b.合同条款

c.索赔事件性质

d.索赔客体

正确答案:a,

第 20 题 (单项选择题)

在施工合同履行过程中,()是错误的。

a.工程师可发出口头指令,并在48小时内予以书面确认

c.承包人认为工程师指令不合理,不允许提出疑义

d.承包人对工程师的错误指令不承担责任

正确答案:c,

监理工程师合同管理试题篇十五

1.在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是(c)招标。

a.施工 b.设备采购

c.设计 d.材料采购

2.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定,(d)。

a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人

b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人

c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师

d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

3.建设工程施工合同示范文本中,工程师无权指示设计变更的情形是(c)。

a.减少合同中约定的工程量

b.改变有关工程的施工时间

c.删除承包范围内的部分工作

d.更改工程有关部分尺寸

4.依据施工合同示范文本规定,某设备安装工程试车时发现,由于设计原因试车达不到验收要求,则应由(a)。

a.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用,追加合同价款,工期相应顺延

b.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用,工期相应顺延

c.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用,工期不予顺延

d.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用,工期相应顺延

5.按照《建设工程委托监理合同》规定,执行监理业务过程中,(c)不违反监理人员应遵守的职业道德。

a.向其他人泄露委托人申明的秘密

b.从承包方获取提前工期奖金

c.帮助承包人完善施工组织设计

d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

6.发包人应为设计提供的现场服务不包括(c)。

a.施工现场的工作条件

b.生活条件

c.设计人的现场津贴

d.交通工具

7.监理合同示范文本的标准条款规定,当发生(d)情况时,监理人有权向委托人发出终止合同的通知。

a.执行监理业务的时间超过合同内约定的时间

b.委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求

c.委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款

d.由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月

8.发包人负责采购的一批钢窗,运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕,工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形,要求承包人拆除,则此质量事故(b)。

a.所需费用和延误工期由承包人负责

b.所需费用和延误工期由发包人负责

c.所需费用给予补偿,延误工期由承包人负责

d.延误工期应予顺延,费用由承包人承担

9.在合同正常履行的情况下,(d),此时设计合同终止。

a.设计费全部支付完毕

b.设计阶段结束

c.颁发工程移交证书

d.工程施工竣工验收

10.下列委托合同中,以服务作为标的物的是(a)。

a.委托监理合同 b.勘察设计合同

c.施工承包合同 d.加工承揽合同

11.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的,实施工程必须遵循项目建设的内在规律,即坚持(b)的程序。

a.先勘察设计,再施工

b.先勘察、后设计、再施工

c.边勘察、边设计、边施工

d.先设计、后勘察、再施工

12.监理合同示范文本规定,因(c),属于监理服务的`额外工作。

a.承包方原因,导致施工进度延误,监理单位需延长监理工作的时间

b.委托人要求增加的监理工作范围

c.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后工作

d.承包方原因,使监理工程受到阻碍,而增加的工作内容

13.勘察招标中,发包人不履行合同时,发包人(a)。

a.无权要求返还定金

b.有权要求返还定金

c.无权要求返还定金且需支付违约金

d.只能要求返还定金的一半

14.关于委托人提供的人员服务说法错误的是(b)。

a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员

b.涉及监理服务工作时,委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示

c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作,但不对他们的失职行为负责

d.人数和服务时间应在专用条件中写明

15.下列有关暂停施工说法不正确的是()。

a.承包人应按工程师要求停止施工

b.承包人实施工程师处理意见后,可以自行复工

c.工程师未能在规定时间内作出答复,由发包人承担违约责任

d.工程师发现施工可能危及人身安全,应停止施工

16.建设工程设计合同履行时,(c)是承包人的义务。

a.提供有关设备的技术资料

b.向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作

c.修改预算

d.确定设计深度和范围

17.为了保证工程质量,对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由(a)。

a.承包人负责检验工作,发包人承担检验费用

b.承包人负责检验工作,并承担检验费用

c.发包人负责检验工作,并承担检验费用

d.发包人负责检验工作,承包人承担检验费用

18.招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为(c)。

a.评标委员会算出的评标价

b.招标人编制的标底价

c.中标人的投标价

d.施工图预算价

19.发包人给设计人就项目设计的要求中应包括(d)。

a.工程范围

b.工程规模

c.限额设计要求

d.设计方案

20.施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划不符时,承包人按工程师要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应由(b)承担责任。

a.发包人 b.承包人

c.工程师 d.承包人和工程师

监理工程师合同管理试题篇十六

1、下列说法正确的是(abc )

b、 承包商可以从工程师那里得到指示

d、 设计需由工程师批准,出现错误也要由工程师负责

2、改变任何部分工程的型式、质量或数量的方法有( abcd )

a、删减任何工作 b、必要的附加工作

c、增加合同中所包括的任何工作的数量 d、改变任何工作的性质

f、 减少工程师认为不能减少的工作

3、合同履行中涉及的几个阶段为( ac )

a、合同工期 b、施工期 c、缺陷责任期

d、合同有效期 e、合同制订期

4、下列哪些因素会影响合同价格( bde )

a、提前竣工 b、结清单生效 c、承包商的质量责任

d、包含在合同价格内的暂定金额 e、合同类型特点

5、在工程移交证书中,应说明的主要内容有( ae )

a、确认工程已经竣工 b、采用与合同规定不同的方法进行检验

c、注明达到基本竣工的具体日期 d、说明竣工后的检验日期

e、详细列出按照合同规定承包商在缺陷责任期内还需完成的工作项目一览表

6、下列有关颁发工程移交证书,不正确的说法有(acd )

b、如果工程师对竣工条件不满意,应书面通知承包商

7、在缺陷责任期内,承包商的义务表现在( abd )

a、按工程师颁发移交证书时开列的后续工作一览表,完成承包范围内的全部工程

d、对工程竣工后发现的任何缺陷,承包商都要进行修复工作

e、包括c和d

8、土木工程施工合同条件规定的支付结算和程序包括( abce )

a、每个月支付工程进度款 b、物价浮动调整款

c、竣工移交时办理竣工结算 d、解除缺陷责任后进行最终结算

e、逾期付款利息

9、土木工程施工合同条件的主要特点表现为( abce )

a、条款中责任的约定以招标选择承包商为前提

b、合同履行过程中建立以工程师为核心的管理模式

c、以单价合同为基础(也允许部分工作以总价合同承包)

d、以转移财产的所有权为目的

e、以转移财物和支付价款为主要内容

10、在支付工程进度款中,每个月的月末承包商应按工程师规定的格式提交一式六份本月支付报表,其内容包括(abd )

a、动员预付款 b、因物价浮动的调价款

c、本月实施的永久工程价值 d、违约赔偿款 e、保留金

11、下列关于合同争端的解决中说法正确的是( abcde )

a、一般均是通过工程师调解,不能解决时再诉诸仲裁

c、在争端尚未解决之前,承包商可以暂停施工

d、工程师应在收到一方书面报告后84天内对争端做出他的决定,并通知双方

e、当工程师的决定未能被接受,而又未能友好协商解决争端时,则由仲裁庭开始仲裁

12、施工索赔发生的原因大致有(abcd )

a、建筑过程的难度和复杂性增大

b、合同文件前后矛盾和用词不严谨

c、建筑业经济效益的'影响

d、项目及管理模式的变化

e、由于管理人员管理不当造成的损失

13、施工索赔分类的方法很多,从不同的角度,有不同的分类方法。下列关于其分类方法正确的是( abcd )

a、按索赔目的,索赔可分为工期索赔和经济索赔

b、按索赔处理方式和处理时间不同,可分为单项索赔和一揽子索赔

c、按索赔发生的原因, 延期索赔、工程变更索赔和施工加速索赔

d、依据合同的索赔分类,可分为合同内索赔、合同外索赔和道义索赔

e、依据合同的索赔分类,可分为合同内索赔、合同外索赔

14、索赔意向通知,通常包括以下内容(abcd )

a、事件发生的时间和情况的简单描述

b、合同依据的条款和理由

c、有关后续资料的提供,包括及时记录和提供事件发展的动态

d、对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度,以期引起监理工程师的注意

e、索赔的金额

15、证据资料准备包括(abcd )

a、施工日志 b、来往信件 c、气象资料

d、会议纪要 e、合同

16、索赔报告必须进行反复讨论和修改,它必须准确可靠,应强调以下几点( abc )

a、责任分析应清楚、准确 b、索赔值的计算依据要正确,计算结果要准确

c、用词要委婉和恰当 d、用词要恰当

e、用词要直接

17、工期的索赔计算主要有(ab )

a、网络图分析 b、比例计算法 c、横道图法

d、前锋线法 e、s形曲线法

18、一般认为在具备以下条件时采用总费用法是合理的(abce )

a、已开支的实际总费用经过审核,认为是比较合理的

b、承包商的原始报价是比较合理的

c、费用的增加是由对方原因造成的

d、费用的增加有承包商管理不善的责任

e、由于该项索赔事件的性质以及现场记录的不同,难于采用更精确的计算方法

19、分项法是将索赔的损失费用分项进行计算,其内容包括(abcd )

a、人工费索赔 b、材料费索赔 c、施工机械费索赔

d、现场管理费索赔计算 e、机械闲置费索赔

20、索赔的技巧包括(abcd )

a、及时发现索赔机会 b、商签好合同协议

c、对口头变更指令要得到确认 d、及时发出“索赔通知书”

e、力争一揽子索赔,避免单项索赔

监理工程师合同管理试题篇十七

1、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于( )。

a.买卖合同

b.承揽合同

c.普通合同

d.特殊合同

2、根据《标准施工合同》,下列事项属于发包人应承担的义务是( )。

a.现场查勘

b.提供夜间施工使用的照明设备

c.提供施工现场的工程地质资料

d.提供工程进度计划

3、 建设工程( )管理能够有效地提高工程建设的管理水平。

a.质量

b.进度

c.合同

d.安全

4、 适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是( )。

a.综合评估法

b.最低评标价法

c.理论换算法

d.经验鉴别法

5、 标准履约担保格式中,担保人承诺“在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的.赔偿要求后,在( )天内无条件支付”。

a.7

b.14

c.21

d.30

6、 建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定交货期限,首先应按照( )履行。

a.债权人要求

b.合同有关条款

c.交易习惯

d.补充协议

多项选择题

7、施工专业分包和劳务分包的主要区别在于( )。

a.收入不同,劳务分包人获得的是劳务报酬

b.保险责任不同,专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

c.对施工质量承担责任的期限不同,验收合格后劳务分包人不再对工程质量承担责任

d.施工组织不同,专业分包人不需要单独编制施工组织设计

e.实施风险不同,劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术

8、 《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计人在技术设计阶段的主要工作有( )。

a.建筑设计

b.结构设计

c.协调专业设计

d.提出技术设计计划

e.编制技术设计文件

9、 在建设工程勘察合同履行期间,由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时,关于勘察费用结算的说法,正确的有( )。

a.勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金

b.完成的勘察工作量在50%以内时,应支付预算额30%的勘察费

c.完成的勘察工作量在50%以上80%以下时,应支付预算额的50%的勘察费

d.完成的勘察工作量在50%以上时,应支付预算额100%的勘察费

e.应按完成工作量占预计工作量的比例,支付预算额相应比例的勘察费

10、 某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,关于采购方式及合同的说法,正确的有( )。

a.属于非即时买卖合同

b.试用期内可以拒绝购买

c.试用的前提是支付价款或提供担保

d.试用期只能由法律规定,当事人不能约定

e.试用期届满,采购人对是否购买未作表示的,视为购买

监理工程师合同管理试题篇十八

合同条款中规定,接受预付款前应提供( )。

a.履约担保

b.预付款担保

c.定金担保

d.实物担保

正确答案:b

第 2 题

建设工程合同的公证与签证,在法律上的相同之处是( )。

a.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

b.效力相同,即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

c.适用范围相同,即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式

d.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

正确答案:d

第 3 题

(2008年)在fidic的《施工合同条件》中,合同协议书应当在( )后签订。

a.开标

b.发出中标函

c.提交履约保证

d.开工

正确答案:c

第 4 题

fidic施工合同条件中,对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险,归业主承担。

a.合同签字日

b.下达开工令

c.基准日

d.风险事件发生日

正确答案:c

第 5 题

依据委托监理合同示范文本的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

d.委托人拒付合理化建议奖

正确答案:b

第 6 题

项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是( )。

a.委托代理

b.法定代理

c.指定代理

d.转代理

正确答案:a

第 7 题

接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。

a.要约到达受要约人之前

b.承诺通知到达要约人之前

c.承诺通知发出之前

d.承诺通知到达要约人之后

正确答案:a

第 8 题

承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。

a.工程延误索赔

b.工程变更索赔

c.工程加速索赔

d.合同工期索赔

正确答案:c

第 9 题

某项目招标,经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求,此时应( )。

a.与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人

b.修改招标文件后重新招标

c.改为直接发包

d.用原招标文件重新招标

正确答案:b

第 10 题

某施工合同履行过程中,承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度,按照工程师要求对进度计划进行了修改,并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划,仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中,正确的是( )。

a.追究承包人拖期违约责任时,减少合同约定的日拖期赔偿金额

b.工程师对确认进度计划负责,承担部分拖期完工违约金

c.承包人按合同约定的.拖期违约金的计算办法承担违约责任

d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期,不视为拖期完工

正确答案:c

第 11 题

建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算,担保期限至缺陷通知期满后( ),并且为无条件担保,使合同双方的担保义务对等。

a.1个月

b.3个月

c.6个月

d.12个月

正确答案:c

第 12 题

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是( )。

a.乙、丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人

b.乙、丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可

c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

正确答案:d

第 13 题

能够作为保证人的是( )。

a.法人的职能部门

b.公司

c.学校

d.幼儿园

正确答案:b

第 14 题

某高层建筑采购外墙面砖合同,进行交货检验时,发现交货数量少于订购的数量,但是没有超过合同约定的合理尾差限度,采购方应( )。

a.按实际交货数量支付

b.按订购数量支付

c.待供货方补足数量后再按订购数量支付

d.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金

正确答案:b

第 15 题

实施监理的建设工程项目施工前,有关监理工作内容及监理权限事宜,应由( ) 以书面形式通知承包人。

a.总监理工程师

b.监理人

c.发包人

d.总监理工程师代表

正确答案:c

第 16 题

在订立合同时( )即可采用格式条款。

a.与对方协商一致

b.通知对方

c.未与对方协商

d.在要约中明确

正确答案:c

第 17 题

承包人在临街交通要道附近施工,施工开始前应向工程师提出安全措施,工程师认可后实施,其防护措施费由( )。

a.发包人承担

b.承包人承担

c.发包人和承包人共同分担

d.承包人垫付,施工结束无安全事故后由发包人支付

正确答案:a

第 18 题

某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核,经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误,已经施工的部分工程需要拆除,设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。

a.审查单位与监理单位共同承担

b.承包人与审查单位连带承担

c.承包人全部承担

d.承包人承担设计损失,发包人承担施工损失

正确答案:c

第 19 题

作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件,如果承包商发生损失,按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处,也应取得相应的利益。

a.发包人

b.承包商

c.工程师

d.特殊分包商

正确答案:a

第 20 题

(2010年)某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日,承包人在自检合格后提交了竣工验收报告,工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定,承包人的施工期应为( )。

a.自2月1日始,至12月5日止

b.自2月1日始,至12月20日止

c.自2月5日始,至12月5日止

d.自2月5日始,至12月20日止

正确答案:a

监理工程师合同管理试题篇十九

1.定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的(  )。

a.10%

b.20%

c.30%

d.40%

2.定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限,定金合同从(  )之日生效。

a.合同签订

b.合同登记

c.约定交付定金

d.实际交付定金

3.下列选项中,不属于无权代理的是(  )。

a.没有代理权而为代理行为

b.超越代理权限为代理行为

c.代理权终止为代理行为

d.不当代理行为

4.甲、乙双方签订合同时,丙方向甲方提供合同担保。履行过程中,甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更,但甲方未将变更事项通知丙方。(环球网校监理工程师频道为您整理)合同部分履行后,甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是(  )。

a.甲方未将变更事项通知丙方,该损失由甲、乙双方承担

b.甲方未将变更事项通知丙方,丙方赔偿该部分损失的一半

c.丙方提供了合同担保,应承担全部赔偿责任

d.甲方未将变更事项通知丙方,丙方对该部分损失不承担保证责任

5.下列各项中,关于无效合同的法律后果的表述,有误的是(  )。

a.合同被确认无效后,履行中的合同应当终止履行

b.合同被确认无效后,合同规定的权利义务即为无效

c.合同被确认无效后,有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失

d.由于无效合同自始没有法律约束力,因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式

6.在市场经济条件下,由于主要是依靠合同规范当事人的交易行为,合同的内容将成为实施(  )行为的主要依据。

a.建设工程

b.设备采购

c.勘察设计

d.违约责任

7.我国建设领域的核心制度是(  )。

a.法人负责制

b.招标投标制

c.工程监理制

d.合同管理制

8.关于法人的说法,错误的是(  )。

a.法人可以分为企业法人和非企业法人两大类

b.有独立经费的机关需要办理法人登记,经核准登记,具有法人资格

c.依法需要办理法人登记的,经核准登记,取得法人资格

d.非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人

9.保险合同一般是以(  )的形式订立的。

a.现金支票

b.保险单

c.银行汇票

d.银行保函

10.被保险人不包括(  )。

a.业主或工程所有人

b.承包商或者分包商

c.技术顾问

d.材料配送人员

11.招标人采用邀请招标方式的,应保证有(  )个以上具备承担招标项目设计能力,并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

a.2

b.3

c.4

d.5

12.取得(  )的企业,可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。

a.工程设计综合资质

b.工程设计专业资质

c.工程设计行业资质

d.工程设计专项资质

13.承办机电产品国际招标的招标机构应取得机电产品(  )代理资格。

a.国际招标

b.国内招标

c.公开招标

d.邀请招标

14.具有代为清偿债务能力的法人、(环球网校监理工程师频道为您整理)其他组织或者公民,可以作为(  )。

a.抵押人

b.代理人

c.保证人

d.法人

15.合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,连接主体的纽带的是(  )。

a.合同法律关系的内容

b.合同法律关系的.主体

c.合同法律关系的客体

d.合同法律关系的权力

16.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述,有误的是(  )。

a.邀请对象的数目不应少于5家

b.邀请对象的数目以5~7家为宜

c.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间

d.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差

17.在工程建设的过程中,(  )是最为常用的一种担保方式。

a.质押

b.留置

c.保证

d.抵押

18.投标保证金将被没收的情况不包括(  )。

a.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标

b.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同

c.中标人根据规定未能提交履约保证金

d.投标人采用正当的手段中标

19.公开招标的优点不包括(  )。

a.招标人的选择范围较广

b.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人

c.有利于取得有竞争性的报价

d.招标时间短、费用低

20.根据《招标投标法》规定,(环球网校监理工程师频道为您整理)(  )要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提供。

a.招标文件

b.招标邀请书

c.授权委托书

d.保证人的保证书

1.b 2.d 3.d 4.d 5.d6.a 7.d 8.b 9.b 10.d

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/8759677.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档