合同的签订可以有效防范法律纠纷，保护自身利益。制定合同前应进行全面的风险评估，考虑各方可能面临的潜在风险并作相应规避措施。想要写出一份令人满意的合同，可以从范文中吸取一些经验和技巧。
维修合同简易协议书篇一
甲方：
乙方：
双方经过充分协商，本着互惠互利平等交易的原则，就乙方负责为甲方维修电机，签订本合同，并共同遵守。
一、维修内容及金额：rmb（含税价）
三、工期：合同签署后____日内完成维修。
四、付款：验收合格后一次性付清，同时乙方需向甲方提供全额增值税发票。
五、验收：维修结束后在甲方工厂验收。
六、质保：质保期____个月，从最终验收合格之日起计算。
七、售中售后服务：质保期内出现质量问题由乙方在一周内免费更换。
八、违约责任：如因乙方不能按甲方要求完成维修，每延期一周，乙方按合同总价的0.5%向甲方支付违约金；因乙方原因延期交货超过一个月，甲方有权取消本合同，同时乙方赔偿甲方因此而产生的直接损失。
九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在十五日内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十、争议解决：所有因本合同或执行本合同所引起的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，则任何一方均可向合同所签订地法院提起诉讼。
十一、本合同双方签字盖章后方可生效。
十二、本合同壹式贰份，双方各执壹份。
甲方代表：
乙方代表:
签订日期：____年__月__日
签订地点：
维修合同简易协议书篇二
甲方：
地址：
法人代表：
电话：传真：
乙方：
地址：
法人代表：
电话：传真：
根据北京市消防局消监字《20xx》140号通知规定，为了保证消防器材的正常使用，甲方委托乙方对大厦内具4kg干粉abc灭火器进行维修年检，每具维修费用为元人民币。双方本着互惠互利、友好合作的前提，明确双方的权利及义务，特达成如下合作事项：
具4kg干粉abc类灭火器(具体明细详见附件)，每具维修价格元人民币，维修费用合计：。人民币大写：。以上报价含税金及乙方灭火器材维修、运输等全部费用。
二、维修日期：
三、交货地址：将维修合格消防器材送至。
四、验收方式：甲乙双方在大厦现场验收维修合格消防器材，灭火器外观、喷射软管良好，压力充足。
五、付款方式：甲方验收合格并收到乙方提供符合国家和甲方要求的发票后10日内将维修款以支票形式付给乙方。
六、质保期：乙方对所负责维修的甲方具干粉abc灭火器材免费质保1年，一年内灭火器出现压力不足、软管开裂等情况，乙方负责免费上门维修。
七、甲方责任。
1、甲方须保证消防器材不受人为破坏，消防器材应放在干燥防潮的地方。
2、甲方一旦发现消防器材压力不足、喷射软管断裂等异常情况后及时通知乙方，乙方须在24小时内及时给予维修。
3、认真履行合同，对工作任务的完成情况和工作质量进行监督检查和验收。
八、乙方责任。
1、乙方必须按照国家的有关标准进行灭火器的维修，严格质量管理，保证维修的灭火器能够正常有效的使用。
2、质保期内乙方对需要进行维修的灭火器实行免费上门服务，维修后的灭火器按原位摆放。
3、甲方须保证消防器材不受人为破坏，消防器材应放在干燥防潮的地方。
4、本协议书采用固定总价方式即：协议依据报价时的所有工程量固定，人、材、机及取费全部固定。负责提供本协议施工材料、零配件和工具，对人工费乙方不再单独收费。
5、协议价款已结合工程具体情况考虑了技术措施费及保证工期、质量等因素所需的赶工费等全部费用。
6、本工程以乙方包材料设备、包工期、包施工、包质量、包材料检验、包安全的形式进行承包。
八、本协议一式肆份。甲、乙双方各持贰分，具有同等法律效率。本协议自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
维修合同简易协议书篇三
甲方因工作需要建设临时板房一批，经过同乙方友好协商，达成如下协议。
1、工程概况。
临建地点位于__以南，__以东，数量暂定为________间，实际结算数以甲方要求及实际建设间数为据。
2、双方责任。
甲方负责临建房屋的地基处理、地面硬化，乙方负责地面上建筑物的建设施工，门窗安装。
3、房屋构造。
单间房屋尺寸一般为3米×5米结构，具体尺寸和房屋布局以甲方提供的图纸为准。
地基上两层砖结构。木头门窗，门窗玻璃厚度不低于________cm。杨木檩条，檩条上加苇箔，并覆盖油毡。墙壁应采用厚度不低于5cm，价格不低于4元/张(以目前市场价为据)的石棉瓦。
4、工期。
乙方在接到甲方处理完地基的施工场地后15日内完成所有房屋的建设。
5、价格及结算方式。
乙方包工包料，单层石棉瓦房530元/间，双层石棉瓦房660元/间。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方结算工程款的'95，其余5作为保证金，如无质量问题在工程完工1年后付清。
6、违约责任。
乙方不能按期完成建设的，甲方有权依据损失酌情扣除建设工程款，房屋在1年内出现质量问题时，甲方可以依据约定扣除保留金。
7、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
乙方________。
日期：________
维修合同简易协议书篇四
供方：(以下简称甲方)合同编号：需方：(以下简称乙方)签订日期：
根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就甲方在合约期内为乙方提供服务，达成如下协议：
项目为通信线路维修，采购总金额为：9490元。
二、服务方式。
甲方应接到乙方通知后24小时能到达现场并处理好故障问题，若甲方未能在规定时间内完成故障处理，应按合同价日千分之五每日支付违约金。
三、质量保证。
甲方应按《工程建设标准强制性条文》(信息工程部分)的通知(建标20__259号)等法律法规规定及各专业施工规范要求进行工程施工。在具体项目建设过程中如发现甲方未能按时、按质、按量提供服务的，乙方有权提出限期整改的要求，整改期届满而甲方施工仍未能符合规范要求的，乙方有权中止直至解除具体合同/订单，并要求甲方承担相应赔偿及违约责任。
四、付款方式。
乙方在收到甲方提供的《完工报告》后一个月内支付该次维修费用。甲方收到货款后开具维修费发票。
五、合同纠纷解决方式。
双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院裁决。
六、合同生效。
双方授权代表签字并盖章后本合同生效，本合同一式二份，各执一份。
甲方：
乙方：
维修合同简易协议书篇五
乙方接受甲方委托，作为甲方的相关维修定点单位，对甲方的提供电机、水泵及相关设备进行维修、提供相关配件。为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方友好协商签订本协议。
乙方保证其具有维修电机及相关设备的资格证照，有权从事维修电机、水泵及相关设备。
双方现就以下事项进行正式约定：
第一条：更换配件。
1、乙方提供更换配件必须保证为与设备同品牌原装配件，如有特殊情况乙方需在与甲方协商认同后更换与原配件应用功能与技术指标相近的部件。
2.更换配件的费用由甲方承担，乙方有义务提供部件的报价，供甲方参考确认，报价中的部件价格不得高于电机及相关设备的生产商在*市授权的维修(服务)中心提供的部件价格。甲方可以在经乙方书面确认的第三家(设备供应商或直接代理商)处购买部件。
1.甲方将需维修的电机及相关设备告知乙方，乙方协同甲方确认后自行取走。
2.维修项目完工后，乙方有义务告知甲方确认维修项目和更换配件明细。交付时间：维修项目完工后3日内。交付方式：乙方将维修完工的电机及相关设备移交给甲方。交付地点：司院内。
第三条验收。
1.双方约定由甲方和乙方共同来进行维修的验收工作。
2.修缮修理项目检验标准依据国家相关标准执行。
第四条保管义务。
第五条上门服务。
1、对电机、水泵及相关设备的安装、使用过程的疑问，乙方免费提供上门服务。
第六条保修。
电机、水泵修复后，在正常的使用环境下，对于该电机、水泵的同一故障，乙方提供1个月的保修。但下列情况不属保修范围：
1.他人擅自拆装或操作失误造成的损坏;。
2.使用假冒或伪劣消耗材料造成的故障和损伤;。
3.因天灾、人灾等不可抗力的因素引起的损坏;。
4.因未经乙方人同意或雇佣第三方修理而引起的损坏。
第七条费用结算、支付的方式。
1、维修产生的费用单据必须经由甲方经办人签字确认，方才有效。
2、因为维修电机、水泵及相关设备的型号、数量、更换配件的不确定性，费用结算时双方依据结算周期内实际发生的维修相关费用为结算金额，出具结算单。
3、双方约定按4-6月为固定结算周期。
4、维修费用支付条件：质量、服务无纠纷，由乙方提供3%税务代开发票后，甲方一次性付清。
第八条违约责任:违约责任;。
1.合同签订后若供方不能按约定日期供货。使需方造成损失，供方应偿付需方此批货款总价的违约金。
2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者给需方造成损失的，供方应偿付需方此批货款总值的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意。
第十三条合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效第十四条双方在履行本合同期间，如发生纠纷应通过协商方式解决，若协商后仍不能解决，一方或双方需在合同签订地()法院通过诉讼方式解决，当争议标的额超过500万元的，双方在仲裁委员会通过仲裁的方式解决。
第十五条本合同的签订地为。
第十六条合同有效期限：签订之日生效，双方权利义务终止时止。
第十七条本合同一式四份，甲方两份，乙方两份。自双方签字盖章之日起生效。
第十条本合同一式陆份，甲方肆份，乙方两份。自双方签字盖章之日起生效。
第十一条补充与附件。
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
维修合同简易协议书篇六
甲方：
乙方：
就甲方的一栋教学楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议：
一、维修费用
二、质量标准
1、乙方施工必须规范，不能粗制滥造、野蛮施工;
2、工程质量保修1年，若甲方发现质量问题，乙方应及时维修;
3、如果在保修期内工程出现漏水等质量问题，乙方因各种因素无法维修，则乙方需赔偿甲方相应损失(损失包括就质量问题带来的其他损失)。
三、费用及付款方式
签订本合同后，乙方开始施工，工程完工，经验收合格后一次性付工程款 元。
四、安全责任
1、乙方必须规范施工，按照国家的相应的施工规范操作，做好劳动保护，确保施工安全。
2、在施工过程中，若发生事故，责任有乙方自负，甲方不承担任何责任。
3、施工方的工作人员与甲方没有任何劳动关系或雇佣关系。
五、其他事项
1、本合同签订后，甲乙双方不得随意更改(过程变更部分除外)
2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字生效。
甲方代表签字：
乙方代表签字：
日期：
维修合同简易协议书篇七
发包人（全称）（以下简称甲方）。
承包人（全称）：（以下简称乙方）。
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，将甲方房屋的维修承包给乙方并达成如下几点协议：
1、维修房屋地址为：，维修内容为：。
2、维修时间：乙方在本合同签署后10天之内组织人员或设备进行维修，维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收，并形成验收文件用于结算。
3、承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以单方解除本协议。
乙方按相关规定对已维修工程进行保修，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担已维修工程质量保修责任，按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程（同一位置）的质量保修期如下：
1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年；
2、装修工程为2年；
3、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
4、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
5、其它项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
（一）甲方的权利与义务。
1、由甲方工程师共同配合乙方施工，行使合同约定的职权，向乙方发出指令及其签证，确保工程的顺利进行。
2、现场确定施工范围核实工程量。
3、组织相关单位进行验收，评定质量标准。
4、按合同约定的期限支付工程款。
5、负责各部门的关系协调。
（二）乙方的权利与义务。
1、提供相关的施工方案。
2、按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。
3、抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。
4、每日完工后必须保证环境整洁、干净。
维修按每处单独计价，费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价，每月汇总后进行结算，预留5%作为质保金，验收合格一个月复查合格后支付。
甲乙双方务必严格履行合同的所有条款，不得违约，否则，另一方有权利追求其违约责任，并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。
下列情况为违约：
1、不按规定的方案和质量标准施工，造成质量低劣。
2、不能在规定的期限内完成工程任务。
3、现场管理混乱，受到有关职能部门的批评处罚。
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙双方签字或盖章生效，本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。
发包人（公章）：承包人（签字）：
法定代表人（签字）：身份证号码：
委托代理人（签字）：
____年____月____日____年____月____日。
维修合同简易协议书篇八
甲乙双方在自愿、公平、公开的基础上，经协商一致，共同订立协议如下：
1、相同客户要服务最好；同类维修项目、要价格最低、质量最优、速度最快。
2、对甲方维修车辆大保的发动机，要保证3万公里不出问题。如出现技术和配件问题由乙方承担。如驾驶员造成的.机械故障由甲方承担。
3、做好甲方车辆的二级维护保养，对维修后出现的问题，要优质、快速、无偿的给予修复，并办二级维护发票。
4、做好甲方上线车辆年审的办理，确保合格通过。
5、负责协调交管部门，及时解决甲方车辆因此而造成的交通滞留问题。
6、乙方对甲方车辆要优先给予经维修，对抛锚在路上的甲方车辆能够随叫随到，及时给予抢修。
1、甲方车辆到乙方维修时，需持有甲方负责人签字或盖章的车辆维修单，乙方见单后方可按此协议维修车辆。
2、甲方车辆维修单上须注明送修项目和经办司机的姓名。
1、维修项目由甲方在车辆维修通知单上注明，车辆维修需经领导批准，并加盖公章。
2、乙方在维修过程中如发现其他故障需增加维修项目时，乙方应及时通知甲方，甲方派人查验认可后，由乙方维修。
3、乙方维修完车辆后，须把与本次维修有关的工时费、配件费等详细签字或盖章后一并交于甲方司机。
4、未按规定手续进行维修的或甲方司机未经同意私自维修的，甲方不承担任何费用。
甲方交乙方大保的车辆3公里运转正常后，乙方可执维修报告与甲方对所修车辆费用进行结算，其他维修车辆零修费用每月结算一次。
自20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。合同期为一年。
甲方：xxxx。
代表签字：xxx。
20xx年x月x日。
乙方：xxxxxxxxx。
代表签字：xx。
20xx年x月x日。
维修合同简易协议书篇九
发包人：(以下简称甲方)。
承包人：(以下简称乙方)。
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目。
1、工程名称：x道路维修。
2、工程地点：x。
3、承包范围：道路维修。
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价x万。
二、施工及质量要求。
在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或挖掘机平整，并清除路面塌方。
三、双方权利和义务。
1、发包人的权利和义务。
对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
2、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人进行质量检查：
四、工程价款的支付。
工程竣工验收合格后一次性支付全部工程款。
五、安全文明施工。
承包人应按相关工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
六、合同未尽事宜，需经甲乙双方共同协商决定。
七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另一份送天马镇人民政府备案存档。
甲方：乙方：
法定代表人：
年月日年月日。
维修合同简易协议书篇十
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中华人民共和国合同法》的规定，就乙方承包国际汽车园入园路面维修工程，双方自愿达成如下协议：
二、甲方指派代表负责合同履行，工程外观及内在质量恢复原貌，经业主认可并签字验收后结算。
三、乙方须保质保量按期完成施工任务，保护施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消除等工作。施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
四、本工程以原路面质量及验收标准执行。由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担。
五、为保证质量，工程全部完工经验收合格后，甲方付清工程款。
六、乙方负责施工期间的安全工作，发生一切安全事故及经济损失均由乙方承担。
七、本合同在履行期间，双方发生争议时，双方协商解决。协商不成时可向当地人民法院起诉。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
代理人签字：
代理人签字：
____年__月__日。
维修合同简易协议书篇十一
乙方：______________。
双方经过充分协商，本着互惠互利平等交易的原则，就乙方负责为甲方维修电机，签订本合同，并共同遵守。
一、维修内容及金额：_____________(含税价)。
序号：_____________。
名称：_____________。
数量：_____________。
修理内容：_____________。
合计：______________________元(含税)。
二、乙方负责将带出维修，维修后送回甲方工厂。
三、工期：合同签署后________日内完成维修。
四、付款：验收合格后一次性付清，同时乙方需向甲方提供全额增值税发票。
五、验收：维修结束后在甲方工厂验收。
六、质保：质保期________个月，从最终验收合格之日起计算。
七、售中售后服务：质保期内出现质量问题由乙方在一周内更换。
八、违约责任：
如因乙方不能按甲方要求完成维修，每延期一周，乙方按合同总价的0.5%向甲方支付违约金;因乙方原因延期交货超过一个月，甲方有权取消本合同，同时乙方赔偿甲方因此而产生的直接损失。
九、不可抗力：
甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在________日内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十、争议解决：
所有因本合同或执行本合同所引起的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，则任何一方均可向合同所签订地法院提起诉讼。
十一、本合同双方签字盖章后方可生效。
十二、本合同壹式________份，双方各执壹份。
甲方代表：________有限公司乙方代表：___________。
____年____月____日____年____月____日。
维修合同简易协议书篇十二
乙方：
双方经过充分协商，本着互惠互利平等交易的原则，就乙方负责为甲方维修电机，签订本合同，并共同遵守。
一、维修内容及金额：rmb(含税价)。
二、乙方负责将带出维修，维修后送回甲方工厂。
三、工期：合同签署后日内完成维修。
四、付款：验收合格后一次性付清，同时乙方需向甲方提供全额增值税发票。
五、验收：维修结束后在甲方工厂验收。
六、质保：质保期个月，从最终验收合格之日起计算。
七、售中售后服务：质保期内出现质量问题由乙方在一周内免费更换。
八、违约责任：如因乙方不能按甲方要求完成维修，每延期一周，乙方按合同总价的0.5%向甲方支付违约金;因乙方原因延期交货超过一个月，甲方有权取消本合同，同时乙方赔偿甲方因此而产生的直接损失。
九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在十五日内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十、争议解决：所有因本合同或执行本合同所引起的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，则任何一方均可向合同所签订地法院提起诉讼。
十一、本合同双方签字盖章后方可生效。
十二、本合同壹式贰份，双方各执壹份。
甲方代表：x有限公司乙方代表:________。
签订日期：20xx年xx月xx日
签订地点：xx市。
维修合同简易协议书篇十三
供方：
受理编号：
需方： 签订地点：
签订时间： 年 月 日
一、供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以便共同遵守。
二、产品名称、型号、序号、故障原因、处理方法、收费金额差旅费：
上门服务费：
合计人民币金额（大写）：
三、维修方式、维修地点：________________
四、修复设备的交付方式、地点：___________
五、需方在按本合同付款后，供方实施维修，在_________日内修复并按第四条中规定的方式寄（送）出。
六、设备修复后，对于该设备的同一故障，供方提供三个月的保修。
七、合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并另订合同，方为有效。
八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》及其它相关规定执行。
九、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，由_________仲裁委员会仲裁。
十、上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，_________作为附件。
十一、本合同另附件_________张，本合同一式_________份，双方各执一份，传真件有效。
十二、其它约定事项：_______________
供方：需方：
盖章：盖章：
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/8132669.html】
