合同的履行是双方履行合同义务的关键，也是确保双方权益的重要环节。编写一个完美的合同需要考虑各方的权益和需求。如果您对起草合同存在疑问，以下是一些专家提供的合同指南。
建筑承揽合同篇一
身份证号码：__________。
乙方：__________。
身份证号码：__________。
经甲乙双方协商，乙方帮甲方拟建一座房屋，面积约为平方米，为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本合同。
1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、石头、钢材、管道等建筑材料。还要负责路通、水通、电通，水电费由方负责，根据施工进度，乙方应提前2—3天通知甲方购买所需材料。施工所用的水、电费用由甲方负责。
2、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。
3、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的'安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。
1、基础石要求高不低于90厘米，宽80厘米，圈梁高30厘米。房屋底层高3。6米，第二层高3。4米，板面厚需浇铸13厘米，墙面地平做到垂直平滑，地平面无积水。
2、底层地面磨和走廊过道磨石子。其余用地板砖。屋面用水泥清光。墙面要求粉仿瓷顶角有线条。
3、底层楼梯间设有卫生间，卫生间空间高度不得低于2米。二至三楼楼梯间有卫生间，二楼有个标间设有卫生间，共设卫生间个。每格房间要求至少有两个插座开关，要求全部浇铸完后才安装电路电灯。
4、乙方应当本着保质保量的原则，按甲方需要和要求施工，加强质量管理。重要施工过程：如浇铸地脚、圈梁前须经甲方查看后方能施工。
5、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、不按甲方要求施工，影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。
6、房屋建成后一年内，若出现屋顶、墙体炸等质量问题的，乙方必须进行免费维修，并且甲方扣除乙方全部质量保证金。
7、甲方从乙方施工费中扣5%作为质量保证金，房屋建成满一年后，若不出现质量问题，甲方才付给乙方，否则甲方不再付给乙方。
1、工程款结算方式：以建房面积计算，每平方米人民币_____元。楼梯及出缘按建筑面积的_____%计算。
2、付款时间：第一次付款在施工开始初预付一万元，第二次付款在房屋浇铸完第一层时付一万，第三次全部峻工并经甲方检验后15天内给付。
1、由于工程质量达不到要求的，乙方要进行修理、重作，造成损失的，由乙方赔偿。
2、乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方违约，甲方有权解除本合同。
发生合同争议时，双方应友好协商。如协商不成。双方可将争议提交人民法院进行裁决。
1、本合同未尽事宜由双方在施工过程中协商完善。
2、本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。自签订之日起生效。
3、以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲方签字：__________。
乙方签字：__________。
证明人签字：__________。
_____年_____月_____日。
建筑承揽合同篇二
乙方：_________________。
依照《中华人民共和国劳动法、________、建筑法》为依据，参照有关文件精神。本着甲、乙双方互惠互利的.原则，双方协商签订施工合同如下：
一、工程名称：_________________。
二、施工地点：_________________。
三、结构形式：_________________。
五、资质要求：________以上资质，签订合同时，将资质复印件留给甲方存档备查。
六、质量要求：合格。
七、开工日期：________年________月________日
竣工日期：________年________月________日
八、材料要求：
所使用的建筑材料，必须有合格证和化验单。
九、付款方式：
1、乙方全部垫付工程款。
2、主体圈梁竣工后付总造价款的30%。
3、竣工初检合格后，甲方付给乙方工程总造价款50%。
4、经质检站、监理，甲乙双方技术人员共同验收全部合格后甲方付给乙方总造价工程款17%。
5、保质金3%，质保期为12个月，在质保期内如出现质量问题，甲方通知乙方并约定时间进行维修，如乙方不能按时进行维修，甲方派人维修，其维修费用从乙方预留的质量保金内扣除，质保期满后按合同约定时间把质保金全部退还给乙方。
6、每竣工一栋初检合格结一栋，联合检查全部合格结清工程款。
十、施工人员须持证上岗，工地管理人员要求一长三员。
十一、施工期间因个别情况与业主发生争执，由物业单位协调处理，乙方不能因此停工，拖延工期。
十二、在施工过程中，保证小区道路畅通无粉尘，做好屋面防水，如有此类现象发生，乙方自行与业主调解。
十三、施工中的建筑垃圾须堆放整齐，由甲方处理。
十四、安全生产，文明施工。
1、施工严格执行安全生产操作规范，施工前须对上岗人进行安全生产，文明施工教育，有隐患存在未排除前停止施工。
2、施工期间发生一切安全事故均属乙方责任。乙方承担所有费用。
3、进场的各种设备、材料随使随进，合理堆放，保证施工现场清洁。
十五、违约：
1、甲乙又方签订合同后，乙方不得以任何理由退出现场或停工，如违约甲方有权拒付工程款。
2、不许转包他人，如发生发现有转包现象出现，甲方有权终止合同，所发生的费用由乙方承担。
十六、施工现场三通一平，由甲方协调，费用由乙方承担。
十七、合同未尽事宜，双方共同协商解决。
十八、本合同双方签字后，具有法律效力，共同遵守。
十九、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：________________乙方：________________。
电话：________________电话：________________。
________年________月________日。
建筑承揽合同篇三
发包人：
承包人：
依照《_合同法》、《_建筑法》和其他有关法律、行政法规、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内容有关事项协商一致，订立本补充协议。
工程名称：
工程内容：
增加工作内容在施工计划进度关键线路上的监理签证相应顺延总工期，不影响工期的不顺延工期。工程质量必须达到合格标准。
补充施工内容工程价款为万元整(其中：泵房：万元、危险品库房：万元、高低压变配电房(开闭所)：万元、挡土墙：万元)。以财政审核造价为结算价。
补充施工内容工程价款的确定。补充工程内容结算价一律套用当地现行相关定额及相应取费标准和安全文明施工措施费率确定，主材价格按施工期间当地发布的信息价，结合监理、发包方签证进行调整。
工程施工过程中涉及的相关问题一律按原《施工合同》约定执行。本补充协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。
补充协议订立时间：____年__月___日。
发包方(章)：
承包方(章)：
法定代表人：
法定代表人：
____年__月___日。
____年__月___日。
建筑承揽合同篇四
依照《中华人民共和国劳动法、________、建筑法》为依据，参照有关文件精神。本着甲、乙双方互惠互利的原则，双方协商签订施工合同如下：
一、工程名称：_________________。
二、施工地点：_________________。
三、结构形式：_________________。
五、资质要求：________以上资质，签订合同时，将资质复印件留给甲方存档备查。
六、质量要求：合格。
七、开工日期：________年________月________日
竣工日期：________年________月________日
八、材料要求：
所使用的建筑材料，必须有合格证和化验单。
九、付款方式：
1、乙方全部垫付工程款。
2、主体圈梁竣工后付总造价款的30%。
3、竣工初检合格后，甲方付给乙方工程总造价款50%。
4、经质检站、监理，甲乙双方技术人员共同验收全部合格后甲方付给乙方总造价工程款17%。
5、保质金3%，质保期为12个月，在质保期内如出现质量问题，甲方通知乙方并约定时间进行维修，如乙方不能按时进行维修，甲方派人维修，其维修费用从乙方预留的质量保金内扣除，质保期满后按合同约定时间把质保金全部退还给乙方。
6、每竣工一栋初检合格结一栋，联合检查全部合格结清工程款。
十、施工人员须持证上岗，工地管理人员要求一长三员。
十一、施工期间因个别情况与业主发生争执，由物业单位协调处理，乙方不能因此停工，拖延工期。
十二、在施工过程中，保证小区道路畅通无粉尘，做好屋面防水，如有此类现象发生，乙方自行与业主调解。
十三、施工中的建筑垃圾须堆放整齐，由甲方处理。
十四、安全生产，文明施工。
1、施工严格执行安全生产操作规范，施工前须对上岗人进行安全生产，文明施工教育，有隐患存在未排除前停止施工。
2、施工期间发生一切安全事故均属乙方责任。乙方承担所有费用。
3、进场的各种设备、材料随使随进，合理堆放，保证施工现场清洁。
十五、违约：
1、甲乙又方签订合同后，乙方不得以任何理由退出现场或停工，如违约甲方有权拒付工程款。
2、不许转包他人，如发生发现有转包现象出现，甲方有权终止合同，所发生的费用由乙方承担。
十六、施工现场三通一平，由甲方协调，费用由乙方承担。
十七、合同未尽事宜，双方共同协商解决。
十八、本合同双方签字后，具有法律效力，共同遵守。
十九、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：________________乙方：________________。
电话：________________电话：________________。
________年________月________日。
建筑承揽合同篇五
发包方：
承包方：
合同编号：
签订时间：
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方在履行承包合同过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。
一、建设单位：
二、工程名称：
三、承包范围：
四、组成合同的文件。
1、本合同各项条款;。
2、图纸;。
3、双方有关工程的洽商、变更、工程联系单等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
一、根据使用需要，商定工程总工期为个工作日，暂定年之日起算起。
二、遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延。
1、按施工准备规定要求，不能提供施工场地、水、电，影响进场施工的。
2、重大设计变更，使设计方案改变造成施工无法进行而影响进度或工程量增加的。
3、未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。
4、承包方在以上情况发生后三天内，就延迟的内容和因此发生的经济支出向发包方提出书面报告。发包方代表收到报告后，应在三天内予以确认答复，逾期不予答复，承包方即可视为报告内容和延期要求已被确认。
工程价款的支付与结算，应根据中国人民银行规定的"基本建设工程价款结算办法"结合建筑的特殊情况，按以下方式结算：
1、承包方在材料进场后，发包方即支付合同总价的，计人民币元整。
2、安装完工后15天内，发包方应支付合同总价的，计人民币整。
3、其它余款竣工验收合格，留5万元保修金30天内一次性支付。
4、工程完工后，承包方需在天内进行验收，给予确认或提出修改意见。逾期未给予答复的，则视为合格。工程合格后余款全部付清。
一、本工程质量经双方协定要求达到合格工程。
二、承包方必须严格按照施工图纸说明文件和技术修改通知单进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
一、承包方应自带灭火器、保险带进场施工，遵守消防施工规范。
二、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采用必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
三、发包人应对其在施工场地的工作人员进行教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
任何一方违反合同规定，由双方协商解决，若双方协商不成，可向人民法院起诉讼。
一、本合同一式份，承、发双方各执正本份。
二、本合同自双方代表签字，或加盖双方公章、合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。该合同履行地为承包方所在地。
三、本合同签定后，承、发双方如需提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
建筑承揽合同篇六
发包方：
承包方：
合同编号：
签订时间：
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方在履行承包合同过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。
第一项工程项目。
一、建设单位：
二、工程名称：
三、承包范围：
四、组成合同的文件。
1、本合同各项条款;。
2、图纸;。
3、双方有关工程的洽商、变更、工程联系单等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第二项工程期限。
一、根据使用需要，商定工程总工期为个工作日，暂定年之日起算起。
二、遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延。
1、按施工准备规定要求，不能提供施工场地、水、电，影响进场施工的。
2、重大设计变更，使设计方案改变造成施工无法进行而影响进度或工程量增加的。
3、未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。
4、承包方在以上情况发生后三天内，就延迟的内容和因此发生的经济支出向发包方提出书面报告。发包方代表收到报告后，应在三天内予以确认答复，逾期不予答复，承包方即可视为报告内容和延期要求已被确认。
第三项工程款的支付与结算。
工程价款的支付与结算，应根据中国人民银行规定的“基本建设工程价款结算办法”结合建筑的特殊情况，按以下方式结算：
1、承包方在材料进场后，发包方即支付合同总价的，计人民币元整。
2、安装完工后15天内，发包方应支付合同总价的，计人民币整。
3、其它余款竣工验收合格，留5万元保修金30天内一次性支付。
4、工程完工后，承包方需在天内进行验收，给予确认或提出修改意见。逾期未给予答复的，则视为合格。工程合格后余款全部付清。
第四项工程质量。
一、本工程质量经双方协定要求达到合格工程。
二、承包方必须严格按照施工图纸说明文件和技术修改通知单进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
第五项安全施工。
一、承包方应自带灭火器、保险带进场施工，遵守消防施工规范。
二、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采用必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
三、发包人应对其在施工场地的工作人员进行教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
第六项纠纷解决办法。
任何一方违反合同规定，由双方协商解决，若双方协商不成，可向人民法院起诉讼。
第七项附则。
一、本合同一式份，承、发双方各执正本份。
二、本合同自双方代表签字，或加盖双方公章、合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。该合同履行地为承包方所在地。
三、本合同签定后，承、发双方如需提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑承揽合同篇七
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国民法典》及相关法规、规章的规定，甲乙双方在平等、互利互惠的基础上，就本工程施工承揽事宜达成以下协议。
第一条合作事项。
总承包业务，协助甲方与建设单位________房地产开发有限公司________分公司签订施工总承包合同和入场事宜并协调筑坚房地产开发有限公司平山分公司按照施工总承包合同相关条款及时将工程进度款支付于甲方。
2、甲方负责按照本协议相关条款支付乙方中介费用。
第二条中介费用及支付方式。
1、中介费用为________苑11#、12#楼工程总价的1.2%。
2、甲方根据建设单位每次实际支付给甲方工程进度款。甲方扣除税金后按比例支付给乙方中介费。
3、甲方每次收到建设单位进度款后10日内支付乙方中介费。
4、甲方与建设单位签订施工总承包合同及入场后10日内，
甲方先行支付乙方5万元诚意金，待甲方第一次支付乙方中介费时扣除。
第三条协议的生效。
本协议一式两份，甲、乙双方各一份，双方签字盖章后即生效。
第四条协议解除。
本协议在建设单位支付完甲方工程款，甲方支付完乙方中介费后自然解除。
第五条争议解决。
双方若发生争议先行协商解决，协商不成可选择仲裁或上诉解决。
甲方(章)：乙方(章)：
电话：电话:。
身份证号：身份证号：
日期：年月日日期：年月日
建筑承揽合同篇八
甲方在_____同合乡干石山村7组宅基地自建房屋一栋，由乙方承包施工。甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经甲乙双方协商同意，特签订如下合同：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、脚手架用材、跳板、码钉及生产生活用具等。
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、后向墙面粉水泥砂浆、下水管道、落水管等；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。
房屋建筑总面积_____平方米，每平方米按_____元计算。女儿墙按每米_____元计算，包括水泥砂浆抹面。
主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的_____%，即(金额大写)：_____元；待工程完工后，经甲方验收合格，于日内付清工程的余下款项。
甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
施工中，乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和甲方的'要求进行施工。主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整；粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝；阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行；房屋四周要进行雨水排除的处理。
文明施工，工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。
主体工程工期为天，从签订合同之日起计算，乙方必须在_____年_____月_____日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同自_____年_____月_____日签定之日起生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_______年____月____日。
_______年____月____日。
建筑承揽合同篇九
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编收集整理的建筑施工承揽合同，希望对大家有所帮助。
甲方:(全称)乙方:(全称)。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，为了明确双方的权利义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程经友好协商达成以下施工条款，特签定本合同。
第一条、工程概况。
第二条、综合单价。
1、锚固深度为。
2、本报价包含检测费，不包含税金，施工用电费和管理费。
3、甲方提供无锈无油的钢筋、电源、脚手架等。
4、植筋锚固采用植筋胶。
第三条、质量标准：
工程质量必须符合国家的规范要求，达到钢筋对应抗拉值。
第四条、工期。
本工期为天，从年月日至年月号。
第五条、合同价款支付。
乙方的施工人员、设备、材料进入工现场后，甲方支付乙方材料款的30%，本植筋工程完工后，一次性付清乙方全部工程款。
第六条、甲方责任：
1、甲方应负责向乙方提供图纸和实际定位、放线工作;并进行技术质量要求交底。
2、甲方为乙方提供施工中的各项便利条件并负责协调该项目的全过程管理。
3、提供的材料，必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并根据乙方提出的材料计划将工程所需的材料送至施工地点50米范围内。
4、按合同约定按时拨付工程款，若因甲方变动造成的.停工、窝工应给予乙方经济补偿。
第七条、乙方责任：
1、乙方必须遵守甲方的现场管理制度。
2、乙方严格按国家相关要求的工程质量验收标准施工。
3、进入施工现场要带好安全帽，高空作业要佩带安全带，遵守各项安全操作规范做到文明施工。工程施工存在不安全因素时乙方有权向甲方提出不予施工，由甲方配合排除安全隐患后方可施工。
4、提供施工所需的材料质检报告、合格证等相关资料。
第八条、安全责任：
乙方必须对工人做好安全技术交底按照合同规定的工程范围进行施工，施工中造成事故的，有事故责任方负责。
第九条、工程质量验收标准。
1、乙方须严格按照甲方的施工图纸精心施工，确保工程质量达到国家验收规范和质量检查评定标准。
2、施工完毕，由甲、乙、监理方共同验收，由具有检测资质的单位出具检测报告。
第十条、违约责任。
1、甲方未按合同规定时间和要求提供材料、资金、施工图纸等，工期相应顺延。
2、在施工中由于原材料和施工工艺不合格而引起的质量问题由乙方负责，由于设计原因、基础的强度及钢筋不合格等与乙方无关的因素导致的工程不合格，乙方不负责任。
第十一条、争议。
双方在合同履行中发生争议，应本着友好的原则协商解决，协商不成时，向人民法院起诉。
第十二条、合同生效与终止。
本合同甲、乙双方必须严格履行合同规定的全部条款，任何一方违约，则按《合同法》及有关约定条款处理。合同一式份，甲方执份，乙方执份，双方签字盖章后生效，双方合同约定的本工程内容全部完工，工程款支付完毕后，本合同条款即告终止。
甲方：(章)代表人：单位地址：联系电话：
乙方(章)代表人：单位地址：联系电话：
合同签订日期：年月日
建筑承揽合同篇十
为规范装饰装潢施工，保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及有关法律、法规规定的原则，结合本项目的具体情况，双方经友好协商同意，就乙方承揽甲方的装饰装修工程事宜订立本合同并共同遵守。
一、工程概况。
1.工程名称：__________________________________。
2.工程地点：__________________________________。
3.承包范围：参见合同附件之预算表。
4.工程承包方式：双方商定采取下列第____________种承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料;。
(3)承包人包工、发包人包料。
5.施工图纸：双方施工图采取下列第____________种方式提供：
(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份;。
(2)发包人委托承包人设计施工图纸，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内).
6.施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。
施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。
7.甲方自愿将项目委托给乙方施工。工程总造价计圆整，大写金额：圆整(附报价清单)。
二、施工时间。
工程期限_________日，时间自_________起至_________日止。如在制作期限内甲方提出变更而造成待工，工程时间顺延。
三、甲方工作。
1、开工前_______天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物(合同已经包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。
2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。
4、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。
5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。
6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。
四、乙方工作。
1.参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。
2.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
3.未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4.保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。
5.对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。
6.严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
7.工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。
五、验收和标准。
1.按照合同规定的质量要求，图纸作为验收标准。
2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。
3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
六、工程款付款方式如下：
付款时间。
付款百分比。
金额。
七、违约责任：
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。
八、质保期。
乙方承诺装修质保期六个月，质保期间出现装修质量问题，乙方负责维修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自双方代表签、盖后生效，需办理鉴(公)证的，自办理鉴(公)证之日起生效，工程竣工验收符合要求过质量保修期后终止。
3、本合同签订后，若双方需要提出修改时，经协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。
4、双方因履行合同发生的争议，由双方协商解决，如协商不成，依法向杭州仲裁委员会申请仲裁。
委托方(甲方)：_________承揽单位(乙方)：_________。
代表人：_________代表人：_________。
____年____月____日。
建筑承揽合同篇十一
甲方将_________________小区15#、16#楼的木工、瓦工、钢筋工、水电工(油漆另订)，内外脚手架的施工，垂直运输及部分材料发包给乙方，双方就相关权利与业务协议如下，以共同遵守。
一、承包范围与单价。
1、瓦工承包内容：15#、16#楼的施工内容包括砼施工、墙体砌筑、粉刷、楼地面、散水其中包括施工机械，外墙及屋面保温防水，泥桶、铁锹等，承包单价。(注：大临计时工土方开挖及配合人工，外墙贴面砖、花岗岩、内地面砖、散水坡意外的附属工程，如化粪池、窨井、道路等不在承包范围内，另行商定。)。
2、木工承包内容：15#、16#楼的施工内容包括模板的支拆，内满堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及钉子等加固材料，承包单价________元/m2(建筑面积)。
3、钢筋承包内容：15#、16#楼所有的钢筋加工绑扎、加工机械、钢筋保护层等承包价(建筑面积)。(注：电渣压力焊及二次构造植筋不在承包范围内。)。
4、架子工承包内容：15#、16#楼所有脚手架搭拆包括内外脚手架的钢管、扣件挑架的槽钢、附墙材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭设棚、临边防护、基坑防护、安全通道等承包单价(建筑面积)。
5、水电工承包内容：15#、16#楼的水电安装施工包括现场施工用电管理，外墙落水管的安装，承包单价。(注：消防、暖通不在承包范围内。)。
6、垂直运输：现场配备qtz60型塔吊壹台，人货电梯贰台，施工用五芯电缆500m，总配电箱一台，二级配电箱二台，________配电箱十台承包单价(建筑面积)。
二、甲方职责：
1、甲方按时支付进度款。
2、甲方提供相关施工图纸四套，并进行技术交底。
3、甲方负责提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用电及道路的畅通。
4、施工中甲方提供轴线、标高及水准点，甲方技术人员配合进行施工放线。
三、乙方职责：
1、严格按规范和设计要求进行施工，确保工程质量。
2、服从甲方施工技术人员的管理，服从甲方调遣。
3、按甲方要求的进度节点完成施工内容，确保工程工期。
4、严格按甲方安全科(安全员)的要求进行施工，严禁野莽施工，服从甲方的安全管理。
四、付款方式：
1、乙方机械材料进场一周内，甲方代付15%材料款，约人民币________万(以借条为准)，待工程结算时从总价中扣除。
2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。(注：付款期限不超过每个月的5号，逾期造成人员不稳定或其它损失由甲方承担。)。
3、春节前支付完成工程量的90%，主体结构在春节前封顶，甲方承诺给予奖金________元，以资_____________。
4、工程实体完工支付结算总价的95%，5%余款于________年________月________日前一次性付清。
五、其它：
补充事项：
六、本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份。
本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成可向地方法院提起诉讼。
七、签证。
发包人：________________承包人：________________。
签章：________________签章：________________。
日期：________________日期：________________
建筑承揽合同篇十二
乙方：________________
根据《________》及其它有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方充分协商，一致同意，特签订以下条款，共同遵守。
第一条工程概况
1、工程地址：________________。
2、承包方式：采取包工包料的方式。
3、工期：________天(日历________天)。在甲乙双方认同可以开工、材料进场的第二天计算工期,开工日期为________年________月________日。
第二条甲方责任，权利和义务
1、甲方提出设计思路、项目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通电等工作，使之达到乙方装饰施工要求。
3、做好乙方开工现场准备工作，清除影响施工的障碍物，安排好乙方施工所需水、电，并承担相关费用。
4、根据乙方要求及时做好工程验收工作。
第三条乙方责任、权利和义务
1、指派项目责任人，按合同及规范要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定;严格按甲方认定的图纸或按照图纸变更通知和做法说明进行施工，做好各项质量检查记录;参加竣工验收，编制工程结算。
第四条工程项目
1、振升平开窗，双层钢化中空玻璃，单价________元(大写：________________元)
2、玻璃幕墙，________玻璃，单层贴膜，________的铝材做骨架，单价________元(大写：________________元)
3、________铜门厂，单价________元(大写：________________元)
4、隐形防盗网，单价________元
5、推拉门：单价________元
6、阳光房，________方管做骨架，8mm厚钢化玻璃，单价________元
7、卫浴门，________________元
8、室内门，________________元
9、美步楼梯，甲方指定样式，单价________________元
第五条工程质量及验收
1、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
2、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须通知乙方，另约定验收日期，但甲方应承认竣工日期。如甲方在约定时间内未能组织验收，则视为验收认可。
3、在成品或半成品未办理验收移交手续前，甲方不得提前使用，如提前使用可视同该部分验收认可合格。
4、如因验收不合格的工程而须返工的，乙方应承担相应的责任和造成的一切损失。
第六条付款方式
合同总金额：(大写)________________元
(小写)________________
1、乙方完成1.2.3项的工程时，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付总工程款的95%，余下5%作为保证金6个月后再支付。
第七条本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，经双方签字之日起生效;
甲方：________________乙方：________________
建筑承揽合同篇十三
经甲、乙双方协商就甲方承建私人住宅楼工程，经甲方同意以包工的方式，承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》，特订立如下合同。
边墙壕村自留地，建筑面积：_____________平方米。
1、经甲方同意以包工的方式承包给乙方施工，由于在二楼建筑时，建筑所需用砖从砖车上扔到一楼的楼板上，由于人力作业的能力有限所以乙方有向后方运输(或分散码放)的责任。由于乙方没有向后方运输和分散故而砖对楼板压力过大，应而造成了由东向西数的第1、2、3、4、间房的.第一层楼板，每间房由南向北数的第1、2、3、4、块楼不同程度的损伤和弯曲。
2、由于甲方不能保证上述楼板以后会出现如何情况，结合实际乙方也同意由于乙方施工造成的原因，愿意承担以后的所有责任。
3、乙方肯定的承诺上述房间的楼板在以后出现问题包括连带责任造成的一切由乙方承担，于甲方没有任何责任。
4、由于甲方考虑乙方的经济能力因此需有俩位担保人，担保人和乙方有同等责任。
三、本合同双方签字后生效，一式二份双方各持一份，双方必须共同遵守执行，合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》及国家有关规定执行。
甲方：_____________。
乙方：_____________。
______________年______________月______________日：
建筑承揽合同篇十四
地址：————地址：————
邮编：————邮编：————
电话：————电话：————
法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————
开户行：————开户行：————
账户：————账户————
甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
定作物品名或项目规格
型号————计量————
单位数量————价款————或酬金————交货数量————及交货期限————
单价总金额————
合计————
地址：————地址：————
邮编：————邮编：————
电话：————电话：————
法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————
开户行：————开户行：————
账户：————账户————
———年————月———日
建筑承揽合同篇十五
经甲、乙双方协商，甲方把永新县大沙林场危旧房改造工程的泥工建筑任务承揽给乙方，双方达成如下协议：
一、甲方把大沙林场危旧房改造工程的泥工建筑任务承揽给乙方，泥工部分包括该建筑的所有砖结构的建筑任务，所有墙的内外粗粉刷任务，乙方在施工过程中所需材料甲方只负责运输到施工现场，上料、拌料等所有任务由乙方负责。
二、乙方在施工过程中，甲方提供生产工具、水、电接通。
三、质量要求：乙方必须按照该工程的建筑设计图进行施工，同时也要达到承包方的质量要求，如果出现工程质量问题，乙方返工工资甲方概不负责。
四、该工程的单价计算方法：按照该工程的建筑每层的平面面积相加总面积乘以130元/平方米(，其中主体占60%，装修占40%)，另加该建筑工程的屋顶也算一层的面积(包括屋顶的盖瓦任务)，此单价包括乙方的工人工资和乙方所有管理费用，乙方在施工过程中不能以任何理由追加工程款。
五、付款方式：乙方按照甲方的.要求完成每一层的任务，甲方预付该层的80%的工程款，乙方把该工程如期全部完成，甲方在一个星期之内把余下的工程款全部付清。如果乙方中途退场，甲方拒付余下工程款。
六、工程期限：甲、乙双方签订合同之日起三个月之内完工。
七、乙方在施工过程中，甲方必须积极配合乙方，其中包括乙方在施工过程中的所需材料，乙方必须至少两天前通知甲方，甲方按照乙方的通知两天之内必须运到施工现场，还有木工必须及时配合施工。
八、如果不是不可抗力的原因造成该工程不能如期完成，如果是甲方的原因造成延期，甲方补偿乙方该工程泥工部分的总工程款的5%，如果是乙方的原因造成工程延期，甲方将扣除乙方的该工程的总工程泥工部分款的5%。甲、乙双方在施工过程中，如果其中一方没有积极配合的情况下，当时双方将要及时通知对方并且记录下，双方确认生效。
九、乙方在施工过程中，必须节约建筑材料。
十、乙方在施工过程中，必须注意安全，带好安全帽，大小安全事故，甲方概不负责。
此合同一式贰份，双方签字生效。
甲方：________________乙方：________________。
电话：________________电话：________________。
________年________月________日。
建筑承揽合同篇十六
工程名称：___________________________。
施工地址：___________________________。
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他相关的法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就_______________________________住宅工程分承包合作事项协商一致，同意签订本合同，双方共同遵守履行。
工程概况、承包内容及方式。
一、工程概况。
1、工程名称：________________________________。
2、结构类型：________________________________。
3、建筑面积：________________________________。
二、承包内容及方式。
1、承包工作内容及范围：基础砼(包括放线，钢筋安装，钉板、打混凝土到成品);主体工程：框架造型和斜板、砌砖墙，甲方提供三通一平。
2、承包方式：包工，施工机具由乙方提供。
三、工期。
2、增加或不可抗力因素造成的工期延误，甲方给予乙方工期顺延，乙方要会同项目经理办理延误手续，因乙方原因照成的工期延误，甲方不予工期延误。
四、合同价款。
1、本合同单价为固定价格，任何一方不得擅自改变，在杜绝一定的风险范围合同价款不再调整，按建筑板面积计算，其中基础工程砼___________元/立方米，主体工程以板面平方__________元计标，斜板以板面平方计标含砌砖。
2、所有造形用到铁模费用由甲方自付，
3、无包安装石窗、门，外架，碰焊。
建筑承揽合同篇十七
发包人(甲方)：
承揽人(乙方)：
经甲、乙双方协商就甲方承建私人住宅楼工程，经甲方同意以包工的方式，承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》，特订立如下合同。
一、施工地点：边墙壕村自留地，建筑面积：平方米。
1、经甲方同意以包工的方式承包给乙方施工，由于在二楼建筑时，建筑所需用砖从砖车上扔到一楼的楼板上，由于人力作业的能力有限所以乙方有向后方运输(或分散码放)的责任。由于乙方没有向后方运输和分散故而砖对楼板压力过大，应而造成了由东向西数的第1、2、3、4、间房的第一层楼板，每间房由南向北数的第1、2、3、4、块楼不同程度的损伤和弯曲。
2、由于甲方不能保证上述楼板以后会出现如何情况，结合实际乙方也同意由于乙方施工造成的原因，愿意承担以后的所有责任。
3、乙方肯定的承诺上述房间的楼板在以后出现问题包括连带责任造成的一切由乙方承担，于甲方没有任何责任。
4、由于甲方考虑乙方的经济能力因此需有俩位担保人，担保人和乙方有同等责任。
三、本合同双方签字后生效，一式二份双方各持一份，双方必须共同遵守执行，合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》及国家有关规定执行。
甲方：
乙方：
建筑承揽合同篇十八
依照《中华人民共和国劳动法、民法典、建筑法》为依据，参照有关文件精神。本着甲、乙双方互惠互利的原则，双方协商签订施工合同如下：
一、工程名称：
二、施工地点：
三、结构形式：
五、资质要求：三级以上资质，签订合同时，将资质复印件留给甲方存档备查。
六、质量要求：合格。
七、开工日期：__________年__________月__________日
竣工日期：__________年__________月__________日
八、材料要求：
所使用的建筑材料，必须有合格证和化验单。
九、付款方式：
1、乙方全部垫付工程款。
2、主体圈梁竣工后付总造价款的30%。
3、竣工初检合格后，甲方付给乙方工程总造价款50%。
4、经质检站、监理，甲乙双方技术人员共同验收全部合格后甲方付给乙方总造价工程款17%。
5、保质金3%，质保期为12个月，在质保期内如出现质量问题，甲方通知乙方并约定时间进行维修，如乙方不能按时进行维修，甲方派人维修，其维修费用从乙方预留的质量保金内扣除，质保期满后按合同约定时间把质保金全部退还给乙方。
6、每竣工一栋初检合格结一栋，联合检查全部合格结清工程款。
十、施工人员须持证上岗，工地管理人员要求一长三员。
十一、施工期间因个别情况与业主发生争执，由物业单位协调处理，乙方不能因此停工，拖延工期。
十二、在施工过程中，保证小区道路畅通无粉尘，做好屋面防水，如有此类现象发生，乙方自行与业主调解。
十三、施工中的建筑垃圾须堆放整齐，由甲方处理。
十四、安全生产，文明施工。
1、施工严格执行安全生产操作规范，施工前须对上岗人进行安全生产，文明施工教育，有隐患存在未排除前停止施工。
2、施工期间发生一切安全事故均属乙方责任。乙方承担所有费用。
3、进场的各种设备、材料随使随进，合理堆放，保证施工现场清洁。
十五、违约：
1、甲乙又方签订合同后，乙方不得以任何理由退出现场或停工，如违约甲方有权拒付工程款。
2、不许转包他人，如发生发现有转包现象出现，甲方有权终止合同，所发生的费用由乙方承担。
十六、施工现场三通一平，由甲方协调，费用由乙方承担。
十七、合同未尽事宜，双方共同协商解决。
十八、本合同双方签字后，具有法律效力，共同遵守。
十九、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：__________乙方：__________。
电话：__________电话：__________。
__________年__________月__________日。
建筑承揽合同篇十九
定作方：
合同编号：
承揽方：
签订地点：
签订时间：__年__月__日。
一、项目名称、任务量、酬金、完成期限、备注。
二、项目的内容及质量技术要求。
三、技术资料、图纸提供办法及保密要求。
四、验收标准、方法和期限。
五、结算方式及期限。
六、违约责任。
七、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由_____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
八、双方协商的其它条款。
定作方：
承揽方：
建筑承揽合同篇二十
甲方:(全称)乙方:(全称)。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，为了明确双方的权利义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程经友好协商达成以下施工条款，特签定本合同。
第一条、工程概况。
第二条、综合单价。
1、锚固深度为。
2、本报价包含检测费，不包含税金，施工用电费和管理费。
3、甲方提供无锈无油的钢筋、电源、脚手架等。
4、植筋锚固采用植筋胶。
第三条、质量标准：
工程质量必须符合国家的规范要求，达到钢筋对应抗拉值。
第四条、工期。
本工期为天，从年月日至年月号。
第五条、合同价款支付。
乙方的施工人员、设备、材料进入工现场后，甲方支付乙方材料款的30%，本植筋工程完工后，一次性付清乙方全部工程款。
第六条、甲方责任：
1、甲方应负责向乙方提供图纸和实际定位、放线工作;并进行技术质量要求交底。
2、甲方为乙方提供施工中的各项便利条件并负责协调该项目的全过程管理。
3、提供的材料，必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并根据乙方提出的材料计划将工程所需的材料送至施工地点50米范围内。
4、按合同约定按时拨付工程款，若因甲方变动造成的停工、窝工应给予乙方经济补偿。
第七条、乙方责任：
1、乙方必须遵守甲方的现场管理制度。
2、乙方严格按国家相关要求的工程质量验收标准施工。
3、进入施工现场要带好安全帽，高空作业要佩带安全带，遵守各项安全操作规范做到文明施工。工程施工存在不安全因素时乙方有权向甲方提出不予施工，由甲方配合排除安全隐患后方可施工。
4、提供施工所需的材料质检报告、合格证等相关资料。
第八条、安全责任：
乙方必须对工人做好安全技术交底按照合同规定的工程范围进行施工，施工中造成事故的，有事故责任方负责。
第九条、工程质量验收标准。
1、乙方须严格按照甲方的施工图纸精心施工，确保工程质量达到国家验收规范和质量检查评定标准。
2、施工完毕，由甲、乙、监理方共同验收，由具有检测资质的单位出具检测报告。
第十条、违约责任。
1、甲方未按合同规定时间和要求提供材料、资金、施工图纸等，工期相应顺延。
2、在施工中由于原材料和施工工艺不合格而引起的质量问题由乙方负责，由于设计原因、基础的强度及钢筋不合格等与乙方无关的因素导致的工程不合格，乙方不负责任。
第十一条、争议。
双方在合同履行中发生争议，应本着友好的原则协商解决，协商不成时，向人民法院起诉。
第十二条、合同生效与终止。
本合同甲、乙双方必须严格履行合同规定的全部条款，任何一方违约，则按《合同法》及有关约定条款处理。合同一式份，甲方执份，乙方执份，双方签字盖章后生效，双方合同约定的本工程内容全部完工，工程款支付完毕后，本合同条款即告终止。
甲方：(章)代表人：单位地址：联系电话：
乙方(章)代表人：单位地址：联系电话：
合同签订日期：年月日
建筑承揽合同篇二十一
发包人(甲方)：
承揽人(乙方)：
经甲、乙双方协商就甲方承建私人住宅楼工程，经甲方同意以包工、包机械、包模板不包料的方式，承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》，特订立如下合同。
一、施工地点：
建筑面积：平方米。
二、承揽内容及承揽价格：
1、承揽内容：按甲方提供的施工图纸(从基础以上至封顶)和修改通知内容(泥工、钢筋、模板、水电)施工。即主体结构工程(包括砌墙、架模板、楼板为清水模板)、钢筋制作安装、砼浇筑等全部内容)。1—4楼自拌混凝土，5—6楼用商混，泵车钱由乙方自付。
泥作装修工程：
(1)室内装修：内墙面抹灰喷刷双飞粉二遍。天棚面抹灰喷刷双飞粉二遍。地面砼浇筑、室内地坪c15抹面找平，室内地砖，楼梯地面瓷砖、楼道、楼梯、室内踢脚线、卫生间内墙砖、卫生间防水、卫生间地砖、厨房墙砖、6楼楼顶防水。室内装修包括1—6楼，其中1—2楼不贴地板砖。
(2)室外装修：外墙面一般抹灰按施工图规范要求贴墙砖、
水电内容：包括强、弱电予埋管道、穿线、配电箱、开关、插座、电器安装。给排水管道安装、有线电视、监控器线管、洁具安装等全部内容。
脚手架、斜道上料台、施工安全围护搭设、拆除。场地围栏设置，抄平施放线、水电管道洞抹灰补平、混凝土、砂浆搅拌机和井架提升机安装、拆除及进退场、上下车、脚手架用料、模板用料进出场。上下车、建筑材料进场堆码、场内运输、场地每日清扫、建筑垃圾余土上车，打扫卫生，按质按量承揽完成，包并工。
2、承揽价格：按建筑面积承揽，每平方米单价为人民币315元，工程竣工验收后按实际面积结算。(建筑面积计规则，执行云南省现行定额计算规则)。
3、乙方负责提供自己使用的施工机械，垂直运输、卷扬机和用电管理，手推车、手工工具、小型电动工具、易耗品及使用、安装、拆除、操作使用、清洗和保养维修。若因违反操作规程使用，造成电源、水源损失由乙方负责赔偿甲方提供的电源、水电费用，及甲方提供的材料。
三、质量要求及验收标准：
四、施工期限、付款办法和保修事项：
1、施工日期：按甲方与建设单位签订的施工合同，从20xx年11月14日至20xx年6月14日止，共计7个月。
2、付款方式：乙方材料进场时，甲方付给乙方材料款壹万元，第一层板面浇筑完毕付贰万元，以后每层板面浇筑完毕付壹万伍仟元。竣工验收合格后，经结算后扣保修款，尾款在工程完工30天内付清。封顶装修后按施工进度80%支付进度款。
3、保修期为一年。从验收之日起计算，保修费按承揽价款3%扣下，无质量问题保修期满结清。凡属乙方因施工质量问题，乙方接到通知两天内必须到场保修，若不到场，甲方保修，保修费用由乙方负责。
五、甲方应负责任：
1、负责对乙方进场施工作业进行质量监督。
2、为保证工程顺利施工按时付进度款。
3、从开工之日起至竣工验收合格止，对每道工序进行检查验收，验收合格才能进行下道工序施工。
六、乙方应负责任：
应该使用安全合格的施工机械、脚手架、杆、扣件、安全护栏材料、警示标志。
2、本承揽工程乙方安全管理责任目标是：
a、死亡率为零;。
b、重伤率为零;。
c、轻伤率为零;。
d、整个承揽工程乙方负责的范围内安全生产必须达标，杜绝安全事故发生。
3、乙方承揽工程负责人谯伦强为本承揽工程安全生产的第一责任人，对本承揽工程安全生产负直接责任，如突破上述安全生产指标，由此产生的一切经济、法律责任由乙方承担。
4、乙方必须负责组织所有进场施工作业人员参加一、二级宣传教育，负责组织对参加承揽作业人员三级安全教育和培训，并熟悉所有从事的生产环境和安全生产状况后方可进场作业。未经教育人员，不允许上岗作业。承揽方所从事的特种作业的施工人员，必须经培训、考试合格持证上岗，各种机械的操作必须定人，专人负责保证安全，各进场人员必须佩带安全帽，特种作业安全带、安全绳。
5、整个工程脚手架、斜道上料台、四口及安全围护栏搭设，安全措施搭设必须按国家有关规范搭设，若搭设不到位或不规范，发生事故责任由乙方负责。在整个施工过程中，发生一切安全事故由乙方负责，与甲方无关。
6、施工期间乙方必须参加保险缴纳费用，提供施工作业人员的一切劳动保护用品、费用以及发生事故后，赔偿外的一切经济费用和开支。甲方不承担一切安全事故的法律责任和经济责任。
7、发生事故后乙方应及时组织抢救及上报有关部门。
七、其他事项：
1、乙方进场施工人员必须遵纪守法，若违法乱纪造成损失，一切责任由乙方负责。乙方进场人员必须节约爱护原材料，发现浪费行为，造成损失，甲方有权扣款。
2、乙方在施工中，中途违约，甲方不再进行结算付款，并有权追究造成毁约损失责任。
3、本合同双方签字后生效，一式四份双方各持二份，双方必须共同遵守执行，合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》及国家有关规定执行。
甲方：发包工程人乙方：承揽工程负责人签名(章)签名(章)。
电话：电话：
身份证号：身份证号：
承揽合同签字生效日期年月日
签字地点：
建筑承揽合同篇二十二
经甲、乙双方协商就甲方承建私人住宅楼工程，经甲方同意以包工、包机械、包模板不包料的方式，承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》，特订立如下合同。
建筑面积：_____________平方米。
1、承揽内容：按甲方提供的施工图纸(从基础以上至封顶)和修改通知内容(泥工、钢筋、模板、水电)施工。即主体结构工程(包括砌墙、架模板、楼板为清水模板)、钢筋制作安装、砼浇筑等全部内容)。1—4楼自拌混凝土，5—6楼用商混，泵车钱由乙方自付。
泥作装修工程：
(1)室内装修：内墙面抹灰喷刷双飞粉二遍。天棚面抹灰喷刷双飞粉二遍。地面砼浇筑、室内地坪c15抹面找平，室内地砖，楼梯地面瓷砖、楼道、楼梯、室内踢脚线、卫生间内墙砖、卫生间防水、卫生间地砖、厨房墙砖、6楼楼顶防水。室内装修包括1—6楼，其中1—2楼不贴地板砖。
(2)室外装修：外墙面一般抹灰按施工图规范要求贴墙砖、
水电内容：包括强、弱电予埋管道、穿线、配电箱、开关、插座、电器安装。给排水管道安装、有线电视、监控器线管、洁具安装等全部内容。
脚手架、斜道上料台、施工安全围护搭设、拆除。场地围栏设置，抄平施放线、水电管道洞抹灰补平、混凝土、砂浆搅拌机和井架提升机安装、拆除及进退场、上下车、脚手架用料、模板用料进出场。上下车、建筑材料进场堆码、场内运输、场地每日清扫、建筑垃圾余土上车，打扫卫生，按质按量承揽完成，包并工。
2、承揽价格：按建筑面积承揽，每平方米单价为人民币315元，工程竣工验收后按实际面积结算。(建筑面积计规则，执行云南省现行定额计算规则)。
3、乙方负责提供自己使用的施工机械，垂直运输、卷扬机和用电管理，手推车、手工工具、小型电动工具、易耗品及使用、安装、拆除、操作使用、清洗和保养维修。若因违反操作规程使用，造成电源、水源损失由乙方负责赔偿甲方提供的电源、水电费用，及甲方提供的材料。
1、施工日期：按甲方与建设单位签订的`施工合同，从20______________年11月14日至20______________年6月14日止，共计7个月。
2、付款方式：乙方材料进场时，甲方付给乙方材料款壹万元，第一层板面浇筑完毕付贰万元，以后每层板面浇筑完毕付壹万伍仟元。竣工验收合格后，经结算后扣保修款，尾款在工程完工30天内付清。封顶装修后按施工进度80%支付进度款。
3、保修期为一年。从验收之日起计算，保修费按承揽价款3%扣下，无质量问题保修期满结清。凡属乙方因施工质量问题，乙方接到通知两天内必须到场保修，若不到场，甲方保修，保修费用由乙方负责。
1、负责对乙方进场施工作业进行质量监督。
2、为保证工程顺利施工按时付进度款。
3、从开工之日起至竣工验收合格止，对每道工序进行检查验收，验收合格才能进行下道工序施工。
应该使用安全合格的施工机械、脚手架、杆、扣件、安全护栏材料、警示标志。
2、本承揽工程乙方安全管理责任目标是：
a、死亡率为零;。
b、重伤率为零;。
c、轻伤率为零;。
d、整个承揽工程乙方负责的范围内安全生产必须达标，杜绝安全事故发生。
3、乙方承揽工程负责人谯伦强为本承揽工程安全生产的第一责任人，对本承揽工程安全生产负直接责任，如突破上述安全生产指标，由此产生的一切经济、法律责任由乙方承担。
4、乙方必须负责组织所有进场施工作业人员参加一、二级宣传教育，负责组织对参加承揽作业人员三级安全教育和培训，并熟悉所有从事的生产环境和安全生产状况后方可进场作业。未经教育人员，不允许上岗作业。承揽方所从事的特种作业的施工人员，必须经培训、考试合格持证上岗，各种机械的操作必须定人，专人负责保证安全，各进场人员必须佩带安全帽，特种作业安全带、安全绳。
5、整个工程脚手架、斜道上料台、四口及安全围护栏搭设，安全措施搭设必须按国家有关规范搭设，若搭设不到位或不规范，发生事故责任由乙方负责。在整个施工过程中，发生一切安全事故由乙方负责，与甲方无关。
6、施工期间乙方必须参加保险缴纳费用，提供施工作业人员的一切劳动保护用品、费用以及发生事故后，赔偿外的一切经济费用和开支。甲方不承担一切安全事故的法律责任和经济责任。
7、发生事故后乙方应及时组织抢救及上报有关部门。
1、乙方进场施工人员必须遵纪守法，若违法乱纪造成损失，一切责任由乙方负责。乙方进场人员必须节约爱护原材料，发现浪费行为，造成损失，甲方有权扣款。
2、乙方在施工中，中途违约，甲方不再进行结算付款，并有权追究造成毁约损失责任。
3、本合同双方签字后生效，一式四份双方各持二份，双方必须共同遵守执行，合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》及国家有关规定执行。
甲方：_____________乙方：_____________签名(章)签名(章)。
身份证号：身份证号：_____________。
签字地点：_____________。
建筑承揽合同篇二十三
发包方：
承包方：
合同编号：
签订时间：
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方在履行承包合同过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。
第一项工程项目。
一、建设单位：
二、工程名称：
三、承包范围：
四、组成合同的文件。
1、本合同各项条款;。
2、图纸;。
3、双方有关工程的洽商、变更、工程联系单等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第二项工程期限。
一、根据使用需要，商定工程总工期为个工作日，暂定年之日起算起。
二、遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延。
1、按施工准备规定要求，不能提供施工场地、水、电，影响进场施工的。
2、重大设计变更，使设计方案改变造成施工无法进行而影响进度或工程量增加的。
3、未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。
4、承包方在以上情况发生后三天内，就延迟的内容和因此发生的经济支出向发包方提出书面报告。发包方代表收到报告后，应在三天内予以确认答复，逾期不予答复，承包方即可视为报告内容和延期要求已被确认。
第三项工程款的支付与结算。
工程价款的支付与结算，应根据中国人民银行规定的“基本建设工程价款结算办法”结合建筑的特殊情况，按以下方式结算：
1、承包方在材料进场后，发包方即支付合同总价的，计人民币元整。
2、安装完工后15天内，发包方应支付合同总价的，计人民币整。
3、其它余款竣工验收合格，留5万元保修金30天内一次性支付。
4、工程完工后，承包方需在天内进行验收，给予确认或提出修改意见。逾期未给予答复的，则视为合格。工程合格后余款全部付清。
第四项工程质量。
一、本工程质量经双方协定要求达到合格工程。
二、承包方必须严格按照施工图纸说明文件和技术修改通知单进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
第五项安全施工。
一、承包方应自带灭火器、保险带进场施工，遵守消防施工规范。
二、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采用必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
三、发包人应对其在施工场地的工作人员进行教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
第六项纠纷解决办法。
任何一方违反合同规定，由双方协商解决，若双方协商不成，可向人民法院起诉讼。
第七项附则。
一、本合同一式份，承、发双方各执正本份。
二、本合同自双方代表签字，或加盖双方公章、合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。该合同履行地为承包方所在地。
三、本合同签定后，承、发双方如需提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/8128712.html】
