合同是法律规定的一种特殊形式的协议,必须满足法定要件。编写合同时,应明确双方当事人的身份和联系方式。以下范文为一般情况下的合同样本,您可以根据您的具体情况进行适当修改和完善。
加工定做合同管辖权篇一
定作方:
承揽方:
签订地点:
签订时间: 年 月 日
一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限
定作物品 价款或酬金 交货数量及交货期限
规格型号计量单位数 量
名或项目 单价总金额合计
二、定作方带料
材料名称规格型号计量单位数 量质 量提供日期消耗定额单 价总金额
三、质量要求、技术标准
四、承揽方对质量负责的条件及期限
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
六、验收标准、方法和期限
七、包装要求及费用负担
八、交(提)货方式及地点
九、交付定金预付款数额及时间
十、结算方式及期限
十一、违约责任
十二、如需提供担保,另立合同
担保书
,作为本合同附件十四、双方协商的其它条款
定作方承揽方
单位名称(章)单位名称(章)
单位地址:单位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年月日至年月日
加工定做合同管辖权篇二
定作方委托承揽方加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
1.(用承揽方原料完成工作的),承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
2.(用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。
3.交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。
技术资料、图纸提供办法
1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。
2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
价款或酬金价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。
验收标准和方法1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。
3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
交货的时间和地点1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。
2.交(提)定作物日期计算:承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中,必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。
包装要求及费用负担
运输办法及费用负担
结算方式及期限
其他约定
承揽方的违约责任
一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。
二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
三、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作方偿付违约金____ 元;(合同中无具体规定的,应当比照 中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。
未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%~30%)或酬金总额的____%(20%~60%)的违约金。
六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。
七、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此造成的损失。
九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量承担责任。
十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。
定作方的违约责任一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。
二、中途废止合同,属承揽方提供原村料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%~30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%(20%~60%的幅度)违约金。
三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。
五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。
六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
七、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。
不可抗力在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。
纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成按( )项处理:
1.向仲裁机关申请仲裁;
2.向人民法院起诉。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份,交____________(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。
加工定做合同管辖权篇三
定作方:
承揽方:
签订地点:
签订时间:年月日。
一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限。
定作物品价款或酬金交货数量及交货期限。
规格型号计量单位数量。
名或项目单价总金额合计。
二、定作方带料。
材料名称规格型号计量单位数量质量提供日期消耗定额单价总金额
三、质量要求、技术标准。
四、承揽方对质量负责的条件及期限。
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求。
六、验收标准、方法和期限。
七、包装要求及费用负担。
八、交(提)货方式及地点。
九、交付定金预付款数额及时间。
十、结算方式及期限。
十一、违约责任。
十二、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件。
十四、双方协商的其它条款。
定作方承揽方。
单位名称(章)单位名称(章)。
单位地址:单位地址:
法定代表人:法定代表人:
年月日年月日。
有效期限:年月日至年月日。
加工定做合同管辖权篇四
定作方(甲方):
承揽方(乙方):
签订地点:
签订时间: 年 月 日
一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限
定作物品 价款或酬金 交货数量及交货期限
规格型号计量单位数 量
名或项目 单价总金额合计
二、定作方带料
材料名称规格型号计量单位数 量质 量提供日期消耗定额单 价总金额
三、质量要求、技术标准
四、承揽方对质量负责的条件及期限
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
六、验收标准、方法和期限
七、包装要求及费用负担
八、交(提)货方式及地点
九、交付定金预付款数额及时间
十、结算方式及期限
十一、违约责任
十二、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件
十四、双方协商的其它条款
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工定做合同管辖权篇五
供方(乙方):_______________________________
合同编号:
甲乙双方经友好协商,愿着公平,公正,公开互信的原则,共同遵守如下条款:
二.甲方订购乙方以下产品:
六.安装前甲方提前提供如下准备工作:
1.提供产品安放位置和清除障碍物,不得影响工程进度
2.组织安装所需的220v(800w)电源和即到即装的现场条件;
方有权从安装地点收回本产品,相关损失由甲方负责
_____________________________________________________.
十一.本合同一式,甲方执,乙方执份,双方签字盖章后即可生效.
甲方(签章):
乙方(签章):
签约(代理人):
签约(代理人):
联系电话:
联系电话:
签字日期:
签字日期:
加工定做合同管辖权篇六
定作方:承揽方:
签订地点:签订时间:________年____月____日
规格型号计量单位数
量名或项目 单价总金额合计
二、定作方带料材料名称规格型号计量单位数
量质
量提供日期消耗定额单
价总金额
三、质量要求、技术标准
四、承揽方对质量负责的条件及期限
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
六、验收标准、方法和期限
七、包装要求及费用负担
八、交(提)货方式及地点
九、交付定金预付款数额及时间
十、结算方式及期限
十一、违约责任
十二、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件
十四、双方协商的其它条款定作方承揽方
单位名称(章)单位名称(章)单位地址:单位地址:
法定代表人:
加工定做合同管辖权篇七
定作人(甲方):
承揽人(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则,现就电瓶产品委托乙方加工制作的相关事宜,特签订本合同:
加工定作内容:就乙方目前生产的20多个品种的电瓶,甲方暂定在合同期限内向乙方定做30万支。
自本合同生效之日起至20________年12月30日止。
1、本合同中甲乙双方所约定的加工定作方式为:由甲方提供原材料,乙方进行加工制作,生产出成品后,向甲方交付产品,乙方收取加工劳务费。
2、在本合同期限内,生产原材料和成品的所有权均系甲方所有,乙方只具有收取劳务费的权利和义务。
3、关于其加工制作过程中的税、费等问题由双方另行协商确定。
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本价的15%向乙方支付加工劳务费用。
1、本合同期限内,甲方负责向乙方供应生产电瓶产品所需的一切原材料,乙方提供仓库供甲方用于原材料和产品堆放,甲方对原材料享有所有权,甲方派专人就原材料签收登记、保管,并按生产进度的需要发放原材料。
2、甲方有权监督乙方进行加工制作,如发现存在不合格产品的,甲方可拒绝接收成品,并有权要求乙方承担成本损失。
3、乙方应对生产的成品,分批次向甲方移交。
4、未经甲方同意,乙方不得擅自处置甲方的原材料或成品(包括不得变卖、转移、出售、赠与、担保等)。
5、合同期间,非因不可抗力或本合同约定情形乙方不得停工、停产。
6、合同履行期间,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方认为有需要对生产的产品办理质押等手续的,乙方应全面配合。
乙方生产的产品质量应严格按照国家标准或行业标准执行乙方下线的成品每天向甲方办理移交。
1、乙方应妥善的保管好甲方供应的原材料和生产线上的半成品及未交付的成品,在此期间,如存在损毁灭失等情形的由乙方承担赔偿责任。
2、乙方如擅自处置甲方的原材料或产品的,则由乙方承担损失赔偿责任。
1、本合同未尽事宜,可由双方签订补充协议,补充协议与本合同相冲突的,以补充协议为准。
2、本合同自双方签字或盖章时生效,在履行合同的过程中发生争议的,可向合同履行地人民法院诉讼解决。
3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
加工定做合同管辖权篇八
定作人(甲方):
承揽人(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则,现就电瓶产品委托乙方加工制作的相关事宜,特签订本合同:
第一条合作内容
加工定作内容:就乙方目前生产的20多个品种的电瓶,甲方暂定在合同期限内向乙方定做30万支。
第二条合同期限
自本合同生效之日起至年月日止。
第三条加工定作方式
1、本合同中甲乙双方所约定的加工定作方式为:由甲方提供原材料,乙方进行加工制作,生产出成品后,向甲方交付产品,乙方收取加工劳务费。
2、在本合同期限内,生产原材料和成品的所有权均系甲方所有,乙方只具有收取劳务费的权利和义务。
3、关于其加工制作过程中的税、费等问题由双方另行协商确定。
第四条加工劳务费
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本价的15%向乙方支付加工劳务费用。
第五条双方的权利与义务
1、本合同期限内,甲方负责向乙方供应生产电瓶产品所需的一切原材料,乙方提供仓库供甲方用于原材料和产品堆放,甲方对原材料享有所有权,甲方派专人就原材料签收登记、保管,并按生产进度的需要发放原材料。
2、甲方有权监督乙方进行加工制作,如发现存在不合格产品的,甲方可拒绝接收成品,并有权要求乙方承担成本损失。
3、乙方应对生产的成品,分批次向甲方移交。
4、未经甲方同意,乙方不得擅自处置甲方的原材料或成品(包括不得变卖、转移、出售、赠与、担保等)。
5、合同期间,非因不可抗力或本合同约定情形乙方不得停工、停产。
6、合同履行期间,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方认为有需要对生产的产品办理质押等手续的,乙方应全面配合。
第六条验收标准
乙方生产的产品质量应严格按照国家标准或行业标准执行乙方下线的成品每天向甲方办理移交。
第七条违约责任
1、乙方应妥善的保管好甲方供应的原材料和生产线上的半成品及未交付的成品,在此期间,如存在损毁灭失等情形的由乙方承担赔偿责任。
2、乙方如擅自处置甲方的原材料或产品的,则由乙方承担损失赔偿责任。
第八条其他
1、本合同未尽事宜,可由双方签订补充协议,补充协议与本合同相冲突的,以补充协议为准。
2、本合同自双方签字或盖章时生效,在履行合同的过程中发生争议的,可向合同履行地人民法院诉讼解决。
3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
加工定做合同管辖权篇九
定做方:
承揽方:
签定日期:年月日。
交(提)货期限年月日。
一、品名或项目、规格、用料、数量、金额。
二、质量要求及技术标准:
三、技术资料及图纸提供方法:
四、包装要求及费用负担:
五、交(提)货方式及地点和费用承担:
六、交付订金预付款数额及时间:
七、结算方式及期限:
八、违约责任:
九、双方协商的其它条款:
十、本合同的有效期限:自年月日至年月日。
定做方:承揽方
单位名称:单位名称:
单位地址:单位地址:
联系电话:联系电话:
单位代理人:单位代理人:
日期:
加工定做合同管辖权篇十
乙方:_________________
甲、乙双方经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,本着自愿、平等、互利为原则,特签订此合同。
一、广告牌加工制作内容及要求
二、验收标准:按实际样品为检验标准。
三、交货方式:乙方负责送货到甲方指定安装地点。
四、结算方式及期限本文:合同签订后乙方开始制作广告牌,负责按质按量如期完成合同所约定的项目内容。待验收合格后,甲方一次性付清乙方工程款。
五、违约责任:双方应严格遵守本合同的约定,如出现问题,根据问题所属承担责任。
六、本合同一式两份,双方各执一份,具同等法律效力,其他事宜均由双方协商解决。
甲方:_____________乙方:_____________
委托代理人:_______委托代理人:_______
_____年____月____日_____年____月____日
加工定做合同管辖权篇十一
上诉人:住所地:法定代表人:联系电话:被上诉人:住所地:法定代表人:
上诉人因与被上诉人诉上诉人纠纷纠纷一案,不服法院号民事裁定书,特依法提起上诉。
上诉请求。
1、依法撤销号民事裁定。
2、依法裁定将本案移送人民法院。
事实与理由。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十九条之规定:因侵权的行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。《关于适用中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》第二十八条之规定:“民事诉讼法第二十九条规定的侵权行为地,包括侵权行为实施地、侵权结果发生地。”被上诉人在民事起诉状中主张上诉人住所地为:,但上诉人的实际住所地及办公地点所在地均为:,并且本案侵权行为实施地、侵权结果发生地也为成都市高新区。
所以,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关之规定结合本案基本事实,被上诉人对上诉人提起诉讼,应由高新区人民法院管辖。故请求你院依法撤销民事裁定,并将案件移送至高新区人民法院管辖。
此致
成都市中级人民法院。
上诉人:
加工定做合同管辖权篇十二
民事上诉状。
上诉人(原审被告):******有限公司。
法定代表人:****董事长。
被上诉人(原审原告):****。
上诉人因**纠纷提出的管辖异议,不服**人民法院(20**)*民三初字第**2号民事裁定书,现提出上诉。
上诉请求:
2、本案上诉费用由被上诉人承担。
事实和理由:
人民法院提出管辖权异议,认为该案应移送******有限公司住所地(同时也是劳动合同履行地)即****区人民法院管辖。2009年*月*日,新浦人民法院就此作出了(2009)@民一初字第***号《民事裁定书》,裁定驳回上诉人提出管辖权异议,并于2009年*月**日送达上诉人。上诉人认为*****区人民法院的裁定没有法律依据,是错误的裁定。本案依法应移送****区人民法院管辖。理由如下:
一、原审裁定没有法律依据,应当予以撤销。
原审裁定认为:劳动争议仲裁委员会作出裁决后,当事人不服提起诉讼的,一般应由该劳动争议仲裁委员会所在地的人民法院管辖。本案经连云港市劳动争议仲裁委员会裁决,并作出裁决书,所以应由@@@@区法院进行审理。
上诉人认为:原审法院@@@@区法院的理由没有法律规定予以支持。并且原审法院也没有给出一个明确的法律规定,只是一个模糊的说法。所以该裁定是没有法律依据的裁定,应当予以撤销。
二、****区人民法院对本案无管辖权。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十二条第二款的规定:对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。第二十四条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。本案是劳动合同履行纠纷案件,也应当由上诉人住所地或劳动合同履行地法院管辖,所以本案应该由上诉人住所地,即连云港市****区人民法院管辖,而****区也同时是劳动合同履行地。而@@@@区法院是被上诉人住所地,根据法律规定不应享有管辖权。
三、本案应当依法移送有管辖权的法院审理。
请。
综上,上诉人认为:原审法院作出的裁定书是没有法律依据的,所以必然也是错误的裁定书。故上诉人依法向贵院提起上诉,望裁如所请。
此致
***市中级人民法院。
上诉人:******有限公司。
加工定做合同管辖权篇十三
承揽方:____________
签订地点:____________
签订时间:________年____月____日
一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限
品名或项目
规格型号
数量
单价
金额
交货期限
总金额合计
二、定作方带料
材料名称
规格型号
计量单位
数量
质量
提供日期
消耗定额单价
总金额
三、质量要求、技术标准
四、承揽方对质量负责的条件及期限
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
六、验收标准、方法和期限
七、包装要求及费用负担
八、交(提)货方式及地点
九、交付定金预付款数额及时间
十、结算方式及期限
十一、违约责任
十二、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件
十四、双方协商的其它条款
定作方承揽方
单位名称(章)____________单位名称(章)____________
单位地址:____________单位地址:____________
法定代表人:____________法定代表人:____________
________年____月____日________年____月____日
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档
搜索文档
加工定做合同管辖权篇十四
承揽方(乙方):___________________
签约地点:
签订日期:年月日
加工定作承揽合同
定作方(下称“甲方”):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,就甲方委托乙方加工____________事宜达成如下协议,以资共同信守。
第一条定作物品名、规格型号、数量:
第二条加工成品质量要求:。
第三条原材料的提供:原材料由方提供。原材料品牌及质量要求:
第四条技术资料、设计方案及图纸提供办法:由乙方设计,经甲方书面确认后,作为制作的依据。
第五条合同价款:
第六条付款方式:乙方将定作物运到甲方指定地点,经甲方初步验收合格后,按实际验收合格的数量支付该批次全部价款的%,剩余%为质保金,质保期满无质量问题的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方应当提供等额正规发票,否则甲方有权拒绝付款。
第七条交货时间、地点及方式
2.乙方负责将定作的产品运到甲方办公地点或施工现场;如果定作的产品需要现场制作或安装的,乙方应当派专人进行现场作业。运输、装卸及安装费包含在合同价款中,甲方不另行支付。
第八条验收标准和方式
1.定作产品运至现场后,甲方应当及时组织人员进行验收,对不合格的产品,应当在2日内向乙方提出;对使用后才能够检测产品是否合格的,质保期为年,在质保期内发生质量问题的,乙方应当在甲方通知后24小时内予以修复或更换。2.甲方应当按照国家标准、地方标准、相关产品的行业标准及甲方要求的标准进行验收。
第九条甲方的权利和义务
1.有权检查乙方提供的定作产品原材料,有权要求乙方更换对不合格的原材料;
2.有权审核乙方提供的产品设计方案或图纸;
3.有权要求乙方按时交付合格的定作产品;
4.应当按时向乙方支付价款。
第十条乙方的权利和义务
1.有权要求甲方支付价款;
2.保证提供符合约定的定作产品,原材料符合约定的质量要求;
3.应当按时交付定作产品;
4.负责产品的运输和安装,并承担相应费用;
6.由于乙方产品缺陷造成甲方人员或第三方人身、财产损害的,乙方应当负责赔偿,因此给甲方造成损害的,乙方应当予以赔偿。
第十一条违约责任
一、甲方的违约责任
1.甲方中途变更定作物的规格、质量或设计等,应承担针对变更部分给乙方因此造成的损失。
2.甲方无正当理由拒绝接收定作物的,仍应当向乙方支付相应价款。
3、甲方迟延付款的,每迟延一日,应当向乙方支付应付款0.3‰的违约金。
二、乙方的违约责任
1.乙方未按合同规定的质量标准交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,甲方有权拒收并终止合同,由此造成的损失由乙方赔偿。
2.交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,甲方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分甲方不再需要的,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),逾期一日应当向甲方偿付迟延货物总价0.3‰的违约金;未经甲方同意,提前交付定作物,甲方有权拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,应退还甲方已付的全部货款并承担由此给甲方造成的全部损失。
第十二条其他
1.本合同壹式叁份,甲方持贰份,乙方持壹份,自双方代表人签字(盖章)之日起生效并执行。
2.甲乙双方承诺本合同中所确认通讯地址全部可以送达,任何一项通知送达下面地址的视为送达,尽到通知义务。如任何一方地址变更的应当书面通知对方。任何一项通知及书面材料在送达时接收方应当配合送达方签字确认,否则送达方有权申请公证送达,由此产生的费用由接收方承担。
第十三条其它约定
【以下无正文】
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人法定代表人
(或授权签约人):(或授权签约人):
甲方地址:电子邮箱:
邮编:传真:联系电话:联系人:
乙方地址:电子邮箱:
邮编:传真:联系电话:联系人:
合同签订时间:年月日
合同签订地点:
加工定做合同管辖权篇十五
乙方:________________
一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限:______________。
二、定作方带料:________________________________________________________。
三、质量要求、技术标准:_________________________________________________。
四、承揽方对质量负责的条件及期限:___________________________________。
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求:___________________________________。
六、验收标准、方法和期限:______________________________________________。
七、包装要求及费用负担:_______________________________________________。
八、交(提)货方式及地点:_______________________________________________。
九、交付定金预付款数额及时间:__________________________________________。
十、结算方式及期限:_________________________________________________。
十一、违约责任:________________________________________________________。
十二、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件。
十三、解决合同纠纷的`方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,可向人民法院起诉。
十四、双方协商的其它条款:
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
加工定做合同管辖权篇十六
定作人(甲方):
承揽人(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则,现就电瓶产品委托乙方加工制作的相关事宜,特签订本合同:
第一条合作内容。
加工定作内容:就乙方目前生产的20多个品种的电瓶,甲方暂定在合同期限内向乙方定做30万支。
第二条合同期限。
自本合同生效之日起至2015年12月30日止。
第三条加工定作方式。
1、本合同中甲乙双方所约定的加工定作方式为:由甲方提供原材料,乙方进行加工制作,生产出成品后,向甲方交付产品,乙方收取加工劳务费。
2、在本合同期限内,生产原材料和成品的所有权均系甲方所有,乙方只具有收取劳务费的权利和义务。
3、关于其加工制作过程中的税、费等问题由双方另行协商确定。
第四条加工劳务费。
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本价的15%向乙方支付加工劳务费用。
第五条双方的权利与义务。
1、本合同期限内,甲方负责向乙方供应生产电瓶产品所。
需的一切原材料,乙方提供仓库供甲方用于原材料和产品堆放,甲方对原材料享有所有权,甲方派专人就原材料签收登记、保管,并按生产进度的需要发放原材料。
2、甲方有权监督乙方进行加工制作,如发现存在不合格产品的,甲方可拒绝接收成品,并有权要求乙方承担成本损失。
3、乙方应对生产的成品,分批次向甲方移交。
4、未经甲方同意,乙方不得擅自处置甲方的原材料或成品(包括不得变卖、转移、出售、赠与、担保等)。
5、合同期间,非因不可抗力或本合同约定情形乙方不得停工、停产。
6、合同履行期间,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方认为有需要对生产的产品办理质押等手续的,乙方应全面配合。
第六条验收标准。
乙方生产的产品质量应严格按照国家标准或行业标准执行乙方。
下线的成品每天向甲方办理移交。
第七条违约责任。
1、乙方应妥善的保管好甲方供应的原材料和生产线上的半成品及未交付的成品,在此期间,如存在损毁灭失等情形的由乙方承担赔偿责任。
2、乙方如擅自处置甲方的原材料或产品的,则由乙方承担损失赔偿责任。
第八条其他。
1、本合同未尽事宜,可由双方签订补充协议,补充协议与本合同相冲突的,以补充协议为准。
2、本合同自双方签字或盖章时生效,在履行合同的过程中发生争议的,可向合同履行地人民法院诉讼解决。
3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
时间:
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/8079687.html】