总结是一种反思，是一种进步的动力。写总结时，要注意用词得当，避免使用太过模糊的词语。借助以下总结范文，我们可以更好地理解总结的特点和写作方法。
工程打包协议书篇一
工程编号：合同编号：
深圳市建设工程施工合同。
（适用于招标工程固定单价施工合同）。
工程名称：工程地点：发包人：承包人：
20xx版。
编制说明。
本合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等法律以及深圳市的相关法规,在20xx版《深圳市建设工程施工(单价)合同》示范文本的基础上,由深圳市建设工程造价管理站编制而成的。
本合同示范文本适用于深圳市行政区域内采用固定单价合同形式的招标工程施工合同，包括各类新建、扩建、改建、拆除的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程。本合同示范文本中所称招标工程，是指根据《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》规定应当招标且实际通过招标进行发包的工程。
本合同示范文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”及“附件”五部分组成。建设工程承发包双方采用本合同示范文本签订施工合同时，不得对“通用条款”部分进行调整；并应将“协议书”、“专用条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确；同时可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同内容。未经编制单位许可，任何单位和个人不得以营销目的复制、抄袭本合同示范文本或其中的任何条款内容。
目录。
工程打包协议书篇二
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
二、承包范围：
承保范围：综合楼内外墙漆（包工、包料、包安全、包验收）。
三、合同工期：开工日期：20xx年7月20日，竣工日期：20xx年8月20日。
四、质量标准等级
工程质量标准：本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准和xx省地方标准，如果xx省地方规定标准高于国家标准，按其中xx省地方规定的标准执行，如果xx省地方规定标准低于国家标准的，按国家标准规定的执行，工程质量等级按样板施工及验收。
五、工艺要求：按图纸要求施工。
六、合同价款结算方式
外墙：按实际施工面积每平方米人民币15元结算。所有空间包括:门窗、阳台不得计算。线条按15元/米计算。
内墙：按实际施工面积结算，每平方米人民币14元。
楼面葡萄架，按展开面积每平方米19元结算。
七、付款方式
内外墙完工付工程款的80%，余款待工程竣工验收后一次性付清。保修金按国家规定留3%。一年后付清。
八、质量要求
承包人确保漆面3年不褪色，否则无条件返工，并承担相关费用。
九、安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
承包人应保证安全生产，听从现场管理人员的指挥和安排，由于承包人安全措施不力或违章操作，不听劝阻，参照公司管理奖罚制度给予重罚，若因承包人自身原因造成的一切安全责任事故，均由承包人承担，一律与发包人无关。如果没有按时完工，每天罚款300元。
承包人必须自己配合提供水电场地，十、本合同一式二份，发包人一份，承包人一份，双方签字盖章后生效。
发包人 ： 承包人：
年 月 日 年 月 日
工程打包协议书篇三
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
现甲方将架子工程采用单包形式发包给乙方施工，为了明确双方权利及义务、确保工程质量及施工进度，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定。现经双方协商达成如下条款协议：
一、承包内容
1、项目名称：城北公交客运站场综合车间
2、工程地址：鹤城区盈口乡炉天冲村
3、承包性质：单包形式（包括整个工程架子及人工工资）
二、承包价格
此工程总面积约有2万平方米（具体以实际工程图纸为准）单价为60平方米，总造价约有132万元。
从基开台所有架子工程按图纸建筑面积计算。
三、
付款方式1、施工阶段：甲方按乙方施工进度付给乙方适应生活费，其余费用由乙方自行垫付。
2、待工程竣工验收合格后，甲方付给乙方总工程款70%。
3、剩余30%四个月这内甲乙双方一起办理工程结算。
四、施工工期
乙方必须近照甲方整体施工方案和施工组织设计安排施工，主体工程必须在20xx年6月15日前完成木工所有工程。
五、工程质量
本工程质量要求为优衣工程，在施工过程中乙方必须按照国家现行质量验收和甲方要求设计进行施工。
六、施工安全
乙方必须建立安全施工管理制度，对工人加强安全教育工作，做到“安全第一，文明施工。”如乙方在施工过程中生的安全事故，其责任和一切经济损失一权由乙方承担，甲方不承担任何法律及经济责任。
七、其它
1、待工程每完成一层，乙方必须清理其层的全部架子材料及架子扣件、钢管全部，待工程完工扣件、钢管按甲方所指定的地方归堆。
2、本协议未清事宜，甲乙双方另行协商解决及签订补充协议。
3、本合同一式二从，甲乙双方各执一从，双方签字确认后生效，工程结算账清后失效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
甲方签字： 乙方签字：
工程打包协议书篇四
本站后面为你推荐更多工程协议书！
委托人（甲方）：__________________
受托人（乙方）：__________________
兹由甲方委托乙方办理工程审计业务，经双方协商同意共同遵守如下条款。
一、委托审计项目名称、目的______________________________________________________________。
二、委托审计的时间
自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。
三、委托审计的方式
______________________________________________________________。
四、双方责任
（一）甲方须向乙方提供真实、准确的资料；
（三）乙方有为甲方所提供的资料、文件及审计报告书内容等进行保密的义务。
五、双方违约责任
（二）甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议，不得索要已支付给乙方的款项；
（四）乙方在甲方的积极配合下，不能按期完成审计工作，或未同甲方协商擅自变更、减除乙签订的协议，应视为违约，违约金为总协议的25％。
六、收费标准及结算方式
（一）收费标准：_____________________________________________。
（二）结算方式：按收费标准，经双方协定，由甲方预付乙方审计费_________元，待审计验证结束后一次结算。
七、其他事项
（一）甲方须向乙方提供审计工作中必要的交通、食宿等费用；
（二）本协议经双方签字，并加盖单位的公章或合同专用章后，即发生法律效力；
（三）本协议正本一式三份，具有同等法律效力；
（四）如遇到国家有关政策调整、法律修改及其他不可抗力事件，导致甲、乙双方或任何一方无法履行本协议，所遗留问题由双方协商解决。
甲方（公章）：__________
法人代表（签字）：______
联系人：________________
地址：__________________
电话：__________________
开户银行：______________
帐户：__________________
_________年_____月____日乙方（公章）：__________
法人代表（签字）：______
联系人：________________
地址：__________________
电话：__________________
开户银行：______________
帐户：__________________
_________年_____月____日
工程打包协议书篇五
乙方:xxx有限公司
关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案，经甲乙双方协商一致达成协议如下:
1. 甲方向乙方支付工程款及相关费用共计:550万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于20xx年9月10日前支付100万元，20xx年10月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元，直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项，支付所欠款项的20％的违约金。若因乙方造成的原因，甲方不支付违约金。
2. 乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后，应将涉及该工程的有关工程的所有技术资料转交给甲方，甲方出具收到手续，否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。
3. 乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前，应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格，否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。
4. 乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票，甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。
5. 本协议自签署之日起三日内，双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份，申请法院出具调解书。
6. 双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结，今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。
7. 本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效，本协议一式叁份，甲、乙双方各持一份，济南市长清区人民法院一份，同样有效。
甲方(签字或盖章):
法定代表人:
地址:
乙方(签字或盖章):
法定代表人:
地址:
20xx年月日
工程打包协议书篇六
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）。
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签定工程质量保修书。
1、乙方所完成的工程，在通过有关部门竣工验收后，在质量保修期内，应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访，知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷，便于双方。
总结。
经验，在以后的工程施工中得以解决提高。
2、回访时间为质量保修期开始后每月回访一次，直至质量保修期届满。
3、回访对象为：甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。
二、工程质量保修范围和内容。
1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围，不属于甲方责任。
三、
质量保修期。
保修期限为壹年，实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。
四、质量保修金：本工程质量保修金按本工程结算总价的%计取。
五、质量保修金的返还：质保期满壹且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。
六、质量保修责任。
1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题，乙方应免费维修、更换；如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿维修（只收取材料费，不收取人工费）。
2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成为甲方的财产。
3、在保修期内，一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
4、发生下列情况时，甲方可委托他人修理，因此产生的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失）由甲方直接从质量保修金内扣除，不足部分由乙方在5日内补足，并补足原有的质量保修金：
（1）乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复；
（2）乙方对同一部位经两次维修仍未修复的5、质保期内如出现设备、材料更换情况，则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。
6、在保修期内，由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题，责任均由乙方承担。
7、若因乙方拖延，推诿而导致业主一切损失的，或因此造成甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）经济损失和法律责任时，而相关质保金总额又不足以支付的，甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）有权向乙方追索，直至向人民法院提起诉讼。
8、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净，并取得业主和甲方（或物业公司）的验收签字。
9、以上保修期保修回访记录，以及乙方是否履行保修责任，最终以业主和甲方（或物业公司）签字认可为准，若无业主和甲方（或物业公司）签字，甲方将拒付应付的保修金。
本工程质量保修书作为施工合同附件，与施工合同具有同等的法律效力，其有效期限至保修期满。
（甲方）：（乙方）。
法定代表人或委托代理人（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）：
联系电话：联系电话：
经办人（签字）：经办人（签字）：
合同签订时间：
工程打包协议书篇七
发包方：（以下简称甲方）
承包方：(以下简称乙方）
一、工程名称：长安区教师花园小区4#、5#楼
二、工程地点：西安市长安区青年南街
三、承包方式：只包工不包料(含所有施工机具)
四、承包内容：室内外填土及夯实。
五、承包单价：室内填土 元/m3、室外填土 元/ m3 (含灰土)。
六、付款方式：乙方完成承包范围内的全部工作内容并经甲方验收合格后，甲方付给乙方全部工程款。
七、质量及工期要求：
1、回填土厚度不大于300㎜、压实系数不小于0.94同时高、表面平整度等技术指标必须符合国家验收规范要求，对不符合要求的乙方必须返工处理，并承担因此造成工期延误而给甲方带来的损失。
2、因乙方原因造成中途停工或退场的损失，由乙方全部承担，并按乙方以完工程量的60%进行结算。其余40%不予结算。
八、安全要求：
1、乙方必须遵守甲方现场的一切规章制度，对不服从甲方管理的人员甲方有权勒令其退场。
2、乙方应随时检查自己的用电设备状态是否正常，发现问题应立即停电检修，不得带病作业。
3、乙方在施工中应经常教育职工注意安全，对因乙方违规操作而造成的人员伤亡或财产损失甲方概不负责。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程打包协议书篇八
承包人：
广州亚运建设项目 工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。
1、工程结算报告的提交及审定
1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部 名工程结算人员，在 年 月 日至 月 日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按 号合同（以下简称原合同）专用条款第 款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。
1.2承包人应按原合同专用条款第 款的要求编制工程结算基础资料，并在 年 月 日前向发包人提交符合原合同专用条款第 款要求的全部竣工结算资料。
1.3本工程合同正常结算工作以截止在 年 月 日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。
1.4发包人在收到承包人 年 月 日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在 年 月 日前审核完毕，及时报送上级部门审批。
1.5承包人虽未能在 年 月 日前上报，但能在 年 月 日前上报且符合原合同专用条款第 款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。
1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为 年 月 日。至 年 月 日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。
1.7承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第 款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。
2、工程结算定审后有关款项的支付
本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第 款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第 款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第 款的约定按如下方法之一处理：
（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。
3、工程结算中争议问题的处理
对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：
（1）承包人在 年 月 日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在 年 月 日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在 年 月 日前取得一致的，将与承包人在 年 月 日至 年 月 日之间上报的工程结算资料为基础并在 年 月 日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。
（2）双方未能在 年 月 日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。
4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。
5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。
6、本工作协议书一式 份，发包人执 份、承包人执 份，具有同等法律效力。
附件：广州亚运建设项目 工程结算工作架构。
发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室 承包人：
（盖章） （盖章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
住所： 住所：
电话： 电话：
传真： 传真：
签约日期： 签约日期：
签订地点：广东省广州市 区。
工程打包协议书篇九
甲方：身份证号：电话：
乙方：身份证号：电话：
甲乙双方经平等协商，就合伙承包工程事宜达成一致意见，共各方信守。
一、合伙宗旨：在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。
二、合伙经营项目和范围：合伙项目以公司中标合同确认的施工项目内容和范围为准。
三、合伙期限：合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资方式：甲方负责现金出资;乙方负责施工，并由甲方负责工人工资的发放。
五、盈余分配及债务承担：
1、盈余分配：盈余以甲乙双方6:4的比例加以分配。
2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。
六、退伙：合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的，应经两方协商同意;
七、合伙期满：合伙期满，甲乙双方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。
八、违约责任：合伙人一方违反本协议其它约定，给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。
甲方：乙方：
20xx年x月x日 20xx年x月x日
工程打包协议书篇十
发包方：（以下简称甲方） 承建方：（以下简称乙方）甲方为改善居住条件，拟在自家宅基地新建一栋三层房屋，该工程由乙方承包施工。为明确双方的权利与义务，甲乙双方经充分协商，达成如下协议，以便双方共同遵守。
根据甲方意图，甲乙双方经充分讨论，甲方提供房屋平面设计图，以口头方式对房屋布局、结构形式、建设规模、装修装饰样式、施工作业范围等工程概况作了约定，主要内容如下：
1、结构形式：框架结构，层数为三层；
2、建设规模：占地面积约110㎡，建筑面积按施工完毕后实地量度房屋主体面积；
3、施工作业范围：从基础至楼顶、按约定内的土建、装饰等具体为：内外墙面抹灰及内外墙贴陶瓷砖（除室内厕所、厨房贴至上天花顶位外，其余室内墙壁贴至窗台下沿线），所有阳台底部粘帖马赛克；室内全部地面粘贴地砖。
2、施工用水、用电由甲方负责，发生的水费、电费由甲方承担；
3、甲方只提供用水用电设施设备，其余在建造过程中所需的一切设施及工具由乙方负责。
本工程自20xx年3月20日开工至20xx年9月1日交工，工期合计160日历天，因下雨、停水、停电或其它特殊原因误工的，工期顺延。
1、乙方严格按照国家建筑施工相关要求进行施工，工程达到合格标准。
2、甲方选用材料合格，达到国家相关标准。
甲方原则上在工期规定时间内每月向乙方给付工程款，每次付款金额根据双方协商确定，每次给付不超过人民币捌仟元。房屋建造完毕后，甲方应给付按双方厘定的工程总造价的80%，剩余20%款项作为工程质量保证金，如工程建造完毕交付之日起三个月内房屋无任何质量问题，甲方必须付清所有工程款项。
1、甲方有权对工程不合格的部位提出整改或返工。
2、甲方在乙方进入施工现场前做到三通一平并协调好周围邻居、城建、国土等部门的关系，确保工程施工不受干扰。
3、甲方应按约定按时支付工程款。
4、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保工程质量合格，乙方应配备足够人员进行施工，确保工程进度。
5、乙方应重点抓好工程质量和安全施工，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全隐患，杜绝安全事故。6、乙方在使用甲方所提供的电力设施时，乙方使用人员需持有电工证，如发生一切意外事故及经济损失，与甲方无关。
7、乙方在施工过程中，需确保自身及其工人的人身安全，如发生一切意外事故及经济损失，与甲方无关。8、乙方在收到甲方每月的工程款项后，应按时给付其他工人工钱，如发生有工资拖欠等法律问题，与甲方无关。
1、甲方如未按约定及时支付工程款造成乙方待料停工遭受损失的，甲方负责赔偿。
2、乙方承揽的工程质量达不到约定要求的，乙方应无偿维修、返工或重做，对甲方造成损失的应予以赔偿。 3、甲乙双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决，如经协商仍无法解决的，可提请诉讼解决。本合同内在实际过程中未有提及约定的，可另议补充。
1、本合同经甲乙双方签字后立即生效，工程竣工并结清工程款后自行失效。 2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方签字（手印）：身份证号码：
乙方签字（手印）：身份证号码：
工程打包协议书篇十一
甲方（发包方）： 联系方式：
乙方（承包方）： 联系方式：
甲方给予乙方装修工期为20xx年20xx 月 日，在无特殊情况下，双方不得拖延时间，如出现重大问题，哪方责任由哪方负责。
承包方式为乙方包清工（只包水电、泥工、木工、油漆）。
关于材料供应的约定：全部工程用材料均由甲方提供并负责到工地。（包括油漆刷、滚筒等）
甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应该按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责组织施工，由于施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。
为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单。甲方应该按时提供乙方所需的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工程延误后果由甲方承担。
5、按图纸、协议完成水电、泥工、木工、油漆工程量，如有改动需要甲乙双方协商决定。工程量详细清单见后页。
6、付款方式：工程包工总额_________元，本合同签订后，甲方支付__________元，中期支付_________元，实际竣工验收后一次付清。
7、乙方责任：乙方应保质保量，按时完工，如乙方出现装修质量问题，甲方有权拒付工程款。
8、以上协议望共同遵守，未尽事宜，双方再协商。
9、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方签字： 联系方式：
乙方签字：联系方式：
年月 日
工程打包协议书篇十二
甲方：
乙方：
甲方需建一栋层高的私人住宅楼，现发包给乙方承建，为确保施工能顺利进行，经甲乙双方协商，对具体条件和建筑要求签订协议如下：
一、甲方建一栋层高的楼房主体及装修，总面积约平方米，现以包工包料的方式由乙方承包，承包价以每平方米元计算，总共元整，按投影面积计算乙方需由基础做起(包括工人破桩)。
二、乙方施工一定要有建筑机械(如升降机、搅拌机、震机等一切机器设备)。
三、甲方负责建筑材料，乙方负责模板(注：一定要有二层模板)、顶木、
排生竹、铁钉、铁线仔、胶带、安全网、贴地板砖用的砂轮及一切建筑有的用具、费用由乙方负责。
四、乙方在施工期间要注意安全，如有工人发生意外伤亡事故，一切责任和费用由乙方负责。
五、在施工期间，建筑工人要遵守当地的乡规民约，户口费、治安费等一切费用由乙方负责。
六、乙方按设计图纸施工，包括建造化粪池(2个)、下水道，如有质量问题需要返工的，一切材料费及人工费由乙方负责。
七、每层楼面铺了水泥后，2天内不得在楼面上工作，一定要20天后才能拆模板，不得提前拆。
八、楼房外墙前面贴瓷砖，其3面贴马赛克，一楼门面贴门面砖，一楼大厅做水磨石米，楼房内人行道要贴2.1米高的墙裙砖，楼梯级边贴墙裙砖，厨房、卫生间贴瓷片到墙顶，楼梯走道贴2.1米高的墙裙砖，每层楼板均贴地板砖，房内贴墙砖2.1米，厨房内要建灶台并贴瓷片。第二层厅和房间都贴1.5米高墙裙(第二层每个窗台要跳30公分)。
九、批荡前，把屋内所有杂物余x清理后才方可批荡。工程完成后，一定要清理好所有杂物，保持房里清洁。
十、付款方法，按工程进度付款，前期付50%，工程完成合格后，余款50%待验收合格后，在三个月内付清。
十一、甲方给乙方的建筑时间为________年____月____日至________年____月____日，乙方要按时竣工交楼，每延误一天罚款人民币1000元正。
十二、此合约一式两份，双方各执一份，依此为据，不得违反。
甲方签名：
乙方签名
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/7365411.html】
