合同具有法律效力，双方必须按照合同条款履行义务。对于复杂的合同，可以考虑寻求法律专业人士的帮助，以确保合同的合规性。请看下面的样板合同，您可以根据实际情况进行适当修改。
电气设备购销合同篇一
养殖户（甲方）：
收购方（乙方）：
签订地点：
签订时间：
为促进小龙虾业健康发展，使养殖户和经营方得到共同发展，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，达成如下协议：
一、数量：甲方确保将其养殖的鲜小龙虾销售给乙方。
二、规格：甲方提供的小龙虾规格应达到乙方的要求。
四、提货方式：乙方到甲方养殖所在海域或甲、乙方商定的收购地点。
五、检验方法：根据质量要求当场进行验收，边收购边检验。
六、结算：乙方收到小龙虾之日起1个月内结算完毕。
七、协作：在遇到台风等自然灾害时，乙方应按其能力协助甲方做好相关措施，因台风而提前收割的小龙虾，规格未达到要求的，乙方应尽量予以收购，在价格上双方予以协商。
八、违约责任：甲方未按要求履行本合同的，乙方不负责对其今后养殖小龙虾的收购（包括台风季节的协作）；乙方延迟支付收购款的，应当每日按照延迟部分货款______向甲方支付违约金。
九、争议解决方式：双方在本合同履行期间发生纠纷，可采取协商解决或申请有关部门进行调解，协商或调解不成的，双方约定按下列第______种方式解决：
（一）提交舟山仲裁委员会仲裁。
（二）依法向人民法院起诉。
十、本合同自双方签字之日起生效，合同一式两份，甲、乙双方各一份。
十一、其他约定事项：
养殖户（签字）
收购方（盖章）
身份证号
法定代表人（签字）
电气设备购销合同篇二
买方： 以下简称(甲方)
卖方： 以下简称(乙方)
本着平等互利、诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，在互惠互利原则基础上，就混凝土外加剂买卖事宜协商一致，达成如下合同条款，双方共同遵守。
1.1 乙方所供应的 泵送剂生产的泵送剂
2.1 乙方供应的 型号 缓凝高泵送剂，其品质、性能指标须符合中华人民共和国国家标准《混凝土外加剂》gb8076-之相应要求，甲方将根据《混凝土外加剂》gb8076-或其它泵送剂相关条款对乙方供应的产品进行验收。
第三条 检验验收
3.1 甲方委托 负责对乙方的结算、现场供货清单的签认及协调等事项，乙方委托 作为现场代表负责签认供货清单、办理结算等事项。
3.2 乙方须提供上述材料出厂检验报告和产品合格证(复印件需加盖公章。)
3.3 数量以在甲方现场过磅结果为准，合理磅差在3范围内。如超出上述的误差范围，双方任何一方对过磅数量有异议，可到第三方磅站复检(第三方磅站须具备国家计量检定有效合格证)，复检费用及磅差由误差造成方承担。在数量复核期间，不影响混凝土外加剂正常供应工作。
第四条 计划、供货时间、交货地点
4.1 甲方提前一天向乙方提出上述材料的供货计划，乙方街道通知后需准时供应。
4.2 交货地点及方式
4.3 包装物回收：甲方工地配合乙方回收外加剂的包装桶。甲方用完后按时通知乙方回收包装桶，乙方接到通知后一周内予以回收。
4.4 运输及费用：运输、装车费用由乙方承担。
第五条 结算方式、款项支付
5.1 结算：以现场代表签认的送货单为依据，每批送货后，核对送货单数量，核对完毕，签认结算清单。
5.2 支付
5.
2.1每月____日结算。
5.
2.2乙方须遵守国家财务管理规定。
第六条 违约责任
6.1 在合同执行工程中，甲方对乙方的供货通知以电话通知乙方。在本合同约定的月供应计划内，进货通知须提前一天。如乙方不能按甲方通知规定时间内交货(不可抗力原因除外)，造成外加剂供应延误，每拖延一天扣除违约金人民币1000元，超过三天追究供应不及时而导致的现场损失。
6.2 乙方如提供产品不合格，甲方有权退货，一切损失和责任均由乙方承担。如乙方对甲方认为不合格的检验结果有异议，可再次抽样检验，送交双方认可的具有资质的质量检测中心，该检验结果是最终的。如确属不合格产品，乙方应该承担由此给甲方造成的一切损失，且甲方有权终止该合同。如属合格产品，甲方应承担检验费及乙方由于退货而发生的运费。
6.3 由于乙方供应上述材料质量问题，给甲方造成的`返工、停工等损失或信誉影响，甲方有权向乙方索赔并解除本合同，由于乙方不能及时供货或由于某种原因不具备供货能力甲方有权解除本合同。
6.4 在甲方施工期间，乙方必须保证上述材料的连续供应。必须保证材料质量符合本合同要求。由于上述原因造成甲方停工待料，影响总体工程进度，乙方须负责任。由于上述原因造成甲方更换供应厂商，由此带来的全部损失，由乙方负责。
第七条 职业健康、安全、文明施工
7.1 乙方司机须持上岗证，禁止酒后，疲劳驾驶，乙方人员进入甲方施工现场后应服从甲方管理和遵守甲方现场安全管理制度。
7.2 乙方运输车辆进入甲方现场，必须服从甲方及甲方业主的场内文明施工管理规定，违犯规章制度将予以处理，服从甲方及甲方业主的现场管理人员统一指挥、调度，对现场的电缆、电杆及其他建筑物和人员应予以避让，一旦撞坏、撞伤乙方须负责并承担相应费用。乙方负责进入甲方现场的人员及车辆的安全责任，如乙方人员进入甲方施工现场后不服从甲方管理和遵守甲方现场安全制度，对甲方造成损失的将由乙方赔偿。
7.3 乙方车辆在甲方现场内，须限速行驶，不允许携带有毒，危险品。
第八条 不可抗力
8.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件(诸如战争、水灾、台风、地震、罢工、或其它公认不可抗力事件)导致合同不能履行，则合同履行期可延长，其延长期于不可抗力影响期相同。
8.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
8.3 不可抗力事件延续30天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同.
第九条 争议解决
9.1 在执行合同中所发生的一切争执，应通过协商解决。协商解决不了的，请____市仲裁委员会进行仲裁。裁决是终身性的，对甲乙双方均有约束力。除仲裁机构另有裁定外，仲裁费用由败诉方负担。
本合同的适用法律为中华人民共和国法律。
第十条 合同生效及其它
10.1 合同经双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效。
10.2 本合同一式两份，甲、乙双方各一份，具有同等法律效力。
10.3 本合同未尽事宜，双方另行商定，或遵照《民法典》规定执行。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
电气设备购销合同篇三
委托方：(以下简称“甲方”)：
公司法人：
营业执照编号：
受托方：(以下简称“乙方”)：
公司法人：
营业执照编号：
本着平等、双赢的原则，现就甲方开发的 ，委托乙方独家营销策划代理事宜达成如下合同条款：
乙方代理策划和营销的相关事项表式如下：
一、甲方应向乙方提供委托代理项目的土地规划、销售等各项法律文件、以及工程技术相关图纸资料供乙方售楼使用，并保证以上资料的真实性与合法性。
二、甲方负责户型面积的核定工作，如在销售过程中因户型面积发生的问题，乙方不承担相关责任。
三、甲方应向乙方提供项目工程进度表，甲方应按此计划表进行施工。
四、甲方应向乙方提供以下销售条件：
1、售楼部及售楼道具、办公场地及办公用具(含电脑及打印设备)空调、纯水机、固定电话。(水电费及电话费用由甲方承担)。
2、售房合同样本、认购书及空白合同文本。
3、甲方应在对外承诺的有关建筑材料、配套设施、物业管理收费标准、交房标准、工程进度、交房日期及建筑销售面积等资料上签字盖章，并遵守承诺。
4、甲方委派协调人员负责收款及合同审定盖章工作。并全权负责办理银行按揭及个人产权、土地证等相关手续。
5、每月及时足额支付给乙方代理费用。
1、在营销过程中，应注重树立甲方的品牌形象，不断宣传甲方物业知名度，不断提升甲方楼盘潜在价值。
2、全权负责销售案场的客户接待、洽谈、签约等案场的实际销售执行工作。
3、根据项目进展情况制定各阶段销售价格，保证低开高走的营销策略。
4、结合本项目周边房地产市场进行调查(主要包括价格及营销手段)，及时向甲方沟通，以便及时调整营销思路。
5、每月5日前向甲方书面通报上月营销项目的销售情况，制定当月销售计划书。
6、安排适当销售人员进行市场行销，确保销售工作顺利进行。
7、协助甲方作好一次性、分期付款业主后期房款的催要工作。积极配合甲方作好业主银行按揭的个人资料收集及相关资料准备工作;协助物业管理公司做好业主交接房工作。
1、底价：每个代理项目的底价由甲方签字确认。
2、销售佣金：甲方按底价收入的2 %计算支付乙方销售佣金。
3、溢价：乙方在甲方签字章确认的底价基础上实现销售部分称为溢价。溢价部分甲乙双方7：3分成，甲方得70%，乙方得30%，与佣金同时结算。
4、签定本合同时，甲方支付 万元整作为乙方项目的策划费。其余策划费在 年 月 日由甲方付清给乙方。
5、佣金和溢价结算时间为每月6日前。
6、乙方承担乙方所有工作人员薪金、交通费及人员食宿费用等。
一、乙方与客户签定了《认购书》并由甲方收取了首付款，即视为乙方符合结算条件。甲方应按上月乙方应得佣金和溢价分成如数结算给乙方。
二、客户只签定了购房定单或甲方只收取了定金(不退)，不符合乙方结算条件。
三、签订认购书后(即大定)如客户违约未按时签订购房合同而退房的,定金甲乙双方各得50%。
一、乙方为甲方提供营销推广方案，甲方签字认可后执行，推广费用由甲方承担70﹪，乙方承担30﹪.
二、甲方在收到乙方所提供的营销方案后五日内应当给予答复，并提出书面意见，否则视为甲方同意。
三、如因甲方执行方案时间推迟或不执行营销方案所造成本合同期间内达不到销售任务目标，其责任由甲方承担，乙方营销时间顺延,代理费正常收取。
四、对于乙方提交经甲方认可的各类营销方案，甲方不得擅自改变，否则因改变营销方案所造成的后果应由甲方承担。同时未经甲方认可的营销方案，乙方亦无权实施，否则后果乙方承担。
五、代理项目的设计(包括报纸、户外、电视、广播、互联网等各种)及项目标志vi设计，可由甲、乙双方共同商定的公司进行设计及发布，费用由甲方承担70﹪，乙方承担30﹪.
六、在甲、乙双方正常合作情况下，一方擅自违约终止本合同的，违约方除应按本合同规定承担相应法律、经济责任外，赔偿受损失方(币)十万元的违约金。
一、甲方应把控对外承诺的内容，如因承诺不能兑现问题而发生的客户投诉退房，由甲方承担。
二、乙方对外宣传的物品(包括、楼书等其他对外宣传品)均经甲方签定确认，均视为甲方对外承诺。
三、在乙方代理销售过程中，因工程质量、物业管理等问题，影响销售进度的，乙方不负责任，且营销代理费不受影响。
四、为稳定项目的市场销售价格的统一性，甲方不得对外销售已委托给乙方代理的项目，如特殊情况，应由甲方总经理签字方可销售，照常计算乙方业绩，按底价提取乙方佣金。按销售价格计提乙方溢价。
五、本协议生效后，若出现自然灾害、战争或因政策调整等不可抗力造成本项目不能销售的，双方可终止协议或协商延长本协议履行期限，具体事宜按《中华人民共和国合同法》的有关条款，由双方协商解决。
六、在本协议履行中，如双方发生纠纷，应先行协商解决，协商不成，可向焦作中级提起诉讼。
七、在本协议履行中，不得擅自更改。因特殊原因需续签的补充协议或会议纪要，作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日_________年____月____日
电气设备购销合同篇四
买方：_________
签约地点：_________
签约日期：_________
根据《合同法》的有关条款，买卖双方本着平等协商、互惠互利的原则，卖方按如下条款向
塑料编制袋包装，不计价，不返回。
买方自提。
在正常生产的情况下，_________年_________月_________日至_________年_________月_________日交付完毕。
需方对供应商提供的产品质量，需在提货后两个自然日内以书面方式向供方提出投诉并随附检测报告，逾期视为质量合格；对产品质量如有争议，双方应按共同取标准样品送交双方认可的国家权威性机构检测，并以其检测结果作为最终结果，检测费与检测过程中所产生的相关费用由失误方承担；需方不得就已经使用、处置的货物提出任何异议和索赔，质量争议及解决的过程不影响需方合同下其他义务的履行。
重量结算方式，以实际出厂重量为标准。
款到账上发货。合同签订日17：30前需将定金（10%）付到供方指定账户，合同定金在提最后一批货物时可转为货款。
汇款时所发生的费用由买方承担。
1、需方应按照供方根据签订合同需要提供有效证件及材料。
2、本合同双方签字或盖章生效，任何一方擅自修改无效。如修改需经双方协商并在修改处盖章确认。
3、本合同在签订合同当日17：30前回传或以短信方式确认有效，逾期回传视为违约，需方有权保留进一步追究法律责任的权利。
4、因不可抗力或非供方人为因素造成合同无法按时履行或无法履行，未履约方可免除责任。
本合同一旦生效，买卖双方必须共同严格执行，如发生违约，由违约方按合同未履约部分总金额20%支付给守约方违约金，如双方在履行合同时发生纠纷，应友好协商，协商不成时，交签约地人民法院解决。
备注：本合同一式两份，供需双方各执一份，原件、复印件双方约定具有同等法律效力。
买方：_________
代表：_________
代表：_________
开户行：_________
账号：_________
账号：_________
地址：包头市东河区国家铝业园区
联系人：_________
传真：0472—2620086
传真：_________
电话：_________
电话：_________
日期：_________
日期：_________
电气设备购销合同篇五
地址：__________
法定代表人：__________
联系电话：__________
买方(乙方)：__________
地址：__________
法定代表人：__________
联系电话：__________
甲、乙双方经友好协商一致，在平等自愿的基础上，现就乙方向甲方采购产品的事宜，达成如下合同条款，并保证共同遵守切实履行：
一、合同标的
二、交货时间、地点和方式
1、交货时间：__________
2、交货地点：__________
3、运输方式：__________，运输费用由______方承担。
4、乙方收货联系人(姓名及联系方式)：
三、验收交付、质量异议及提出异议期限
乙方收货后如对货物质量、数量、规格等有异议的，必须在收货后日内向甲方提出。乙方如未在约定期限内提出异议的，则视为乙方收货无误。
四、质量条款
质量标准，按下列第(______ )项执行：
(1)按照国家法律规定的标准执行。
(2)按双方商定要求执行，具体为：__________ 。
五、包装方式和包装品的处理：__________
采用方法包装，包装材料由方提供，包装费用由方承担。
六、预付货款：
在本合同生效后，乙方应在______日内以方式支付给甲方为货款%的金额作为预付款。
七、货款结算方式及期限
1、货款的支付时间：__________
货款的支付方式：__________
2、其它费用的支付时间及方式：__________
八、违约责任
1、如乙方未能按照约定及时向甲方支付货款，则乙方须按照欠付的货款金额支付违约金。每逾期一天向甲方支付为货款%的违约金，若逾期支付货款达到______日，甲方有权单方面解除合同及不返还预付款，并有权向乙方请求为货款______%的违约金。
2、如乙方未能按照约定及时向甲方支付预付款的，则乙方需按照预付款金额支付违约金。每逾期一日向甲方支付预付货款%的违约金。若逾期支付预付款达到______日，甲方有权单方面解除合同，并有权向乙方请求为货款______%的违约金。
3、乙方自提产品未按甲方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之______计算，向甲方支付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。
4、乙方中途退货的，应向甲方赔偿退货部分货款的______%违约金。
5、如甲方未能按照本合同约定依时交货的，则每逾期一天须按照乙方已支付的货款金额向乙方支付______%的违约金。
九、不可抗力：
当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
十、合同争议的解决方式
如在履行本合同过程中发生争议的，双方当事人应先尽量共同协商解决。如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他约定事项
1、本合同如有未尽事宜，应由双方共同协商订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签字并加盖公章后生效。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，每份均具同等法律效力。
甲方：__________
乙方：__________
法定代表人：__________
法定代表人：__________
日期：_______________
日期：______________
电气设备购销合同篇六
甲方：
乙方：
一、产品要求：
二、交货时间：
三、交货地点：
四、结算方式:
按甲方所确认的乙方提供产品图片及说明
1定金：本合同签订日，支付总价的30%，即人民币元。2余款：商品交付甲方后日，支付总价的70%，即人民币__元。
六、违约责任：
1、由于不可抗力而产生的违约行为，甲、已双方均不承担违约责任。
所造成的一切后果与乙方无关。
3、甲方按乙方提供产品图片及说明为验收标准。
七、合同生效条件：
甲方(需方)：
乙方：
单位盖章：
签约代表：
主管代表：
日期：
电气设备购销合同篇七
供方： 需方：
一、销售纸品内容如下：
二、质量标准：
三、交货地点：需方指定印刷厂，供方承担运输费用。
四、包装标准：平板木夹板包装，包装完整、无破损。
五、验收标准，方法及提出异议的期限：如有质量问题需方在货到后15日内提出异议，若逾期不提出异议，视为合同产品符合质量要求，技术标准。
六、结算方式及期限：需方在签订合同时预付定金拾万元整，货到后经印刷厂印刷后无质量问题，供方向需方开具全部增值税专用发票后，需方将其余货款付清。
七、解决争议方式：双方友好协商解决。
八、供货时间： 年 月 日前。
九、本合同壹式贰份，具有同等效力。供方和需方各执壹份。
供方名称： 需方名称：
地址及电话： 地址及电话：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
签定日期：签定日期：
电气设备购销合同篇八
第一条 标的、数量及价款 标的名称
牌号商标
规格等级
生产单位
计量单位
数量
单价
金额
合计人民币金额（大写）：小写：
第二条 质量标准______________
第三条 出卖人对质量负责的内容及期限____________
第四条 合理损耗标准及计算方法__________________
第五条 标的物所有权自__________________时起转移，但买受人未履行全额支付价款义务的，标的物属于所有。
第六条 检验标准、方法、地点及期限______________
第七条 担保方式_______________________________
第八条 本合同解除的条件_______________________
第九条 违约责任_______________________________
第十条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_______种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法 院起诉。
第十四条 本合同自___________起生效。
第十五条 其他约定事项__________
出卖人（章）
单位地址：
法定代表人：
身份证号码：
电话：
传真；
开户银行：
银行账号：
邮政编码：
买受人
受买人（章）
地址：
身份证号码：
电话：
邮政编码：
监制单位：四川省工商行政管理局 印制单位：___________
电气设备购销合同篇九
供方（乙方）：_________________________________
为了搞活流通，促进柑桔生产的发展，经协商一致，订立本合同。
第一条 品名、数量、交货时间、地点
品名
单位
数量
单价
金额
交货时间
交货地点
备注
第二条 品质规格
按_________质量规格标准收购。乙方不得交次留好，丙级果不超过交售总量的10％，不合格果不收。
第三条 价格
按交货之日双方议购价结算。
第四条 交货办法
在合同规定日期内，柑桔成熟后具体商定交货日期和日交量。
第五条 验收办法
按国家主管部门规定的散果或成件果验收办法。在收购点过秤前抽样验收。
第六条 价款结付
需方按实收数量、等级在_________日内（除扣回订金、扶持资金外）全部付清。延期按银行付息。
第七条 费用负担
交货前由供方自理。如收货地点的距离超过合同规定交货地点，其超里程运费，由需方负担。
第八条 其他约定：____________________________________________。
第九条 双方的责任
供方应努力提高产量、质量，按采收计划按时、保质、保量完成合同任务后，才能自行处理多余产品。如遇人力不可抗拒的灾害影响合同的执行时，应在_________月_________日前提出协商修改合同。需方应负责找好销路，不得少收或不收，做好生产采收技术指导，按政策规定做好生产资料供应和预购订金的发放等工作。
第十条 违约处理
任何一方违反合同，按合同总值_________％偿付另一方违约金，如发生争议，任何一方都可向人民法院起诉。
第十一条 本合同自双方签字之日起生效，有效期限自_______年_____月_____日至______年_____月_____日。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：_________
代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_______
电气设备购销合同篇十
采购单位（甲方）：
供货单位（乙方）：
现有甲方向乙方订购花卉，经双方协妥条款如下，以兹共同遵守：
一、货品名称、数量及价格见附表。
三、交货地点：
四、货款支付方法：货物送到、数量核对无误后由乙方开具发票。凭发票一次性付清全部货款。
五、包装方法及费用：由乙方负责按相关标准进行包装，并确保货物在装卸及运输过程中损坏不超过1%。
六、运输方法及费用：汽车（箱式）运输，费用由乙方承担。送货具体数量及日期，双方在合同期限内提前2-3天协商确定。
七、货物质量：花卉种植后10天内，如非甲方养护原因、及自然灾害导致花卉损失的，由乙方无偿补齐部分的花卉数量。
八、违约责任：如乙方不能再规定的时间内保质保量的提供货物，乙方需支付相应货物价款的30%违约金给甲方。
九、本合同一式二份，双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
地址： 地址：
经办人： 经办人：
电话： 电话：
签订日期： 年 月 日签订日期： 年 月 日
电气设备购销合同篇十一
委托方：_________（甲方）。
服务方：_________（乙方）。
签订地点：_________。
签订日期：_________年_________月_________日
依据《^v^合同法》的规定，合同双方就认证业务_________项目的技术服务，经协商一致，签订本合同。
乙方为甲方提供认证业务管理系统内容，具体模块见附件。
乙方保证认证业务管理系统的_________提供可执行的开发代码、必要时安排对甲方的使用培训（见附件说明）。
需维护时，维护费_________元／年（包括部分功能的改进），维护需另行签约。
甲方为乙方提供工作条件包括必要的设备、办公场所等。乙方为甲方提供本合同第一条款中标明的服务并满足规定的要求。
本合同不固定履行地点，可以是甲方、乙方的办公地点，也可以是乙方能解决甲方问题的地点。
电气设备购销合同篇十二
本合同双方当事人 ：
委托方(以下简称甲方)：
受委托方(以下简称乙方)：
根据《_经济合同法》及其实施细则等国家、地方有关法律、法规和技术要求，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲方就温州____水上乐园园区电器设备维修及保养委托乙方进行长期维修保养，特订立本合同。
第一条 承包范围
1、 负责照明系统的保养、维修，主要包括办公楼、宿舍楼、1号接待中心、2号接待中心、园区(游乐区)及泳池(海啸池、漂流河及落水池)等区域的灯具、电源线路及控制开关的维修、保养。
2、 负责保养、维修园区电力系统的箱式配电箱内的电器设备，箱式配电箱共计4台。
3、 负责园区游乐设备机房、消防设备机房及生活水泵机房内所有电器设备的保养、维修工作，游乐设备机房共计9个，消防机房1个，生活水泵机房1个。
4、 室外音乐喷泉、室内喷泉的电器保养、维修工作。
5、 热水机组电器设备的保养、维修工作。
第二条本合同期限为年。自年日起至月日止。
第三条 甲方权利、义务
1、 甲方为乙方提供住宿，伙食费用乙方自理。
2、 甲方将根据甲方企业标准对乙方服务过程及效果进行监督、检查、评分的权利，亦有检查乙方工作人员的工作态度、劳动纪律、仪容仪表等是否符合甲方标准的权利。若乙方达不到标准要求，甲方有要求乙方整改返工，扣减乙方服务费，直至解除合同的权利。
合同期限
3、 由于乙方保养不到位，故障维修不及时，给甲方带来的经济损失。甲方有权根据损失大小扣减乙方15%~25%月服务费。
4、 甲方有向乙方提供设备技术资料的义务。
5、 甲方有按时支付维修保养费用的义务。
6、 甲方有为乙方开展工作给予适当、必要配合的义务。
7、 乙方提供的维修、保养人员应无条件服从甲方管理，如出现不服从管理，不听指挥及损伤甲方利益的情况出现，甲方有权要求乙方进行人员更换，乙方应无条件接受配合。
8、 乙方维修保养过程中若须更换设备配件，若配件由甲方支付费用，需由乙方事前申请、报价，甲方有权对其进行审批、验证。
9、 保养、维修工作质量未达到甲方指定要求，未按时完成工作计划的情况出现，甲方有权立即终于本合同，并不再向乙方支付后续服务费。
第四条 乙方权利、义务
1、 乙方负责本合同第一条约定的维修保养内容，合同以外的服务内容甲方可以采取口头委托，乙方应及时完成，经甲方审核后由甲方支付相关服务费用。
2、 乙方在接到维修任务的情况下，应在10分钟内到达事故现场，对问题进行处理。
3、 乙方维修、保养人员，需持相关证件上岗，年龄在45周岁以下。
4、 乙方的维修人员，需有三年以上电器维修、保养经验，人员身体健康无任何疾病，并具备一定的高空作业经验。
5、 乙方有提供不低于甲方企业标准服务的义务。
6、 乙方需提供详细的电器设备保养计划，按照周、月、季、年进行制定。计划制定完成后，需交于甲方人员进行确认，如有问题之处应进行相应调整。每周六提供下周保养、维修计划，每月28日提供下月保养、维修计划。季度、年度保养、维修计划，在每年1月5日前提供。
7、 乙方就合同约定服务范围内的保养、维修工作制定保养计划、作好保养、维修记录的义务，并无条件的配合甲方人员检查工作。
8、 乙方必须保证维修、保养工作期间，乙方人员及第三方人员的安全。甲方有义务提醒乙方人员安全问题，如因乙方人员操作失误而引发的人生安全事故，由乙方自行承担。
9、 因乙方人员操作失误、保养不到位、巡查不到位，而造成电器设备损坏，以及电器设备无法正常使用，将由乙方独自承担电器设备维修费用。
10、 乙方有权要求甲方按期付款。
10、乙方不再参与本合同，应提前一个月以书面形式通知甲方。在未出具书面通知的情况下，乙方单方面终止本合同，甲方有权通过法律手段为辅自身利益的权力。
第五条 维修保养费用
1、 本合同约定范围内的设备维修、保养总固定费用为(含税)_________元/年。
2、 本合同约定范围内的设备维修保养费调整，须提前通知对方并另行签定协议。
第六条
1、 本合同未尽事宜双方可协商解决。若对本合同的条款进行修订更改或补充，须签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
2、 合同规定的服务期满，本合同自然终止，双方如续订合同，应在合同期满三个月前向对方提出书面意见。
3、 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任。
4、 本合同之附件均为合同有效组成部分;本合同及附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
5、 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6、 本合同自双方代表签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电气设备购销合同篇十三
甲方：___(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)。
乙方：___(同上)。
(承包方)。
甲乙双方按照《^v^经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。
第一条。
承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)
第二条。
合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)。
第三条。
图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)
第四条。
甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)。
第五条甲乙双方的基础工作。
第六条。
工程进度计划。
第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)。
第八条人事同价款及其调整。
第九条。
工程预付款及工程价的支付方式和时间。
第十条工程验收。
第十一条决算。
第十二条。
第十三条争议处理。
第十四条违约责任。
第十五条双方约定的其他内容。
第十六条。
本合同一式__份，当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
发包方。
单位名称(章)：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
电报挂号：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
承包方。
单位名称(章)：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
电报挂号：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
鉴(公)证意见。
经办人：
鉴(公)证机关。
(章)。
〔注：除国家另有规定外，鉴(公)证实行自愿原则〕。
2.说明。
建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题，而且涉及的法律、法规也很多。
因此，订立建筑工程承包合同，应当根据不同的情况作出具体规定，力求做到准确、明确和正确，确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同，因此，更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。
一般来讲，下列三个方面的问题是应当注意的：
(1)作为承包方为讲，首先要了解工程基本情况，包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应，则应当讲明，否则，应当承担相应的责任。
(2)作为发包方，应当审查承包方的资质等级，是否有力量承包此项工程。
对于是否允许承包方转包，应当事先在合同中讲明。
(3)发包方应当加强对工程质量的监督检查，在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容;对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。
电气设备购销合同篇十四
发包单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
依照《^v^合同法》、《建设工程合同管理办法》甲方将工程的分项工程承包给乙方。甲乙双方经协商达成如下协议，并共同遵守。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程内容：
3、承包范围：
4、开竣工时间：
5、合同价款：
二、工程费用。
按建筑面积计算：元/每平米，即：元×平米=元。
三、付款方式：
甲方必须每月给乙方支付工程进度款，主体封顶时，甲方应向乙方支付50%的工程款，电气安装，调试完毕后甲方向乙方付清全部工程款(保修金除外)。
四、双方责任：
(一)、甲方责任。
1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督管理并组织工程竣工验收。
2、根据工程进度向乙方拨付工程进度款，因甲方单位迟延或不能足额拨付工程进度款时，所造成的一切损失由甲方全部承担。
(二)、乙方责任。
1、乙方全面履行与甲方签订合同所约定的各项条款。
2、遵守工程施工及本合同的各项规章制度及技术安全操作规程，严格按图纸规范要求施工，施工中的图纸变更需要经甲方同意联系设计人员签字认可后方可进行施工，图纸变更所增加的费用甲方应向乙方支付。
3、随时接受甲方及监理、建设单位的质量、安全、治安人员的监督检查。执行施工现场安全保卫等规章制度，搞好现场文明施工。
4、乙方必须按照合同约定，保证工程进度和安全生产。
五、工程保修。
本合同预留总造价%的保修款。待甲方合约约定的保修期满后支付保修款。
六、违约责任。
1、甲乙双方发生争议，双方协商解决。无法解决的，任何一方可直接向人民法院起诉。
2、由于非甲方原因，致使合同不能或全面履行，不构成甲方违约。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决或另行签订协议。
4、施工现场分项管理需细则作为合同附件，必须严格遵守。
5、本合同自双方签订盖章之日起生效。
6、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
七、其他事项：
电气设备购销合同篇十五
发包方：
承包方：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，订立本建筑工程施工合同。
第一条 工程概况
工程名称：***围墙设置工程
工程地点：
第二条 承包方式
包工包料。
第三条 工程承包范围
1、甲方提供图纸的工作内容：花式围墙砌筑、粉刷（含基础）、铁艺栏杆制作、安装、油漆。附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖、回填以及恢复工作及预算中包含的其他子项工作。
2、按图纸设计要求；特殊要求按甲方书面通知。
3、以上工程内容包工期、包安全、包质量、包工地内外的保洁并保持与周围业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。
4、施工中如甲方要求增加或减少工程量的，在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按合同单价执行，合同中没有的项目按定额执行。
第四条 合同工期
接甲方指令后开工，在 年 月 日前，乙方应完成全部包干工作，雨天经甲方确认可适当顺延工期。
由于乙方的原因导致工程延期，承包人应承担 1000元/天的违约金。违约金在工程款中直接扣除。
质量要求
符合国家相关规定及达到发包人的质量要求，达到合格标准。
第六条 工程价款及付款方式
1、本合同固定总价合计人民币**元，大写***圆整。
2、本合同暂定总价包含：承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。
3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的，结算时应扣除。
4、付款方式
施工至全部工程量的50%，甲方向乙方支付至合同总价款的20%；工程竣工验收合格后十五个工作日内，付至合同总价款的50%；结算完毕付至结算价的95%；剩余5%结算价作为质保金，于验收合格之日起一年后如无任何质量问题一次性无息付清。
乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票，乙方未开具时，甲方有权暂停支付相应的工程款，且乙方未能及时开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的，责任由乙方自行承担，且乙方不得因此而拒绝施工。
第七条 甲方职责
现场协调指挥：包括协助施工单位做好与小区业主的沟通、协调，协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。
第八条 乙方职责
1、按合同要求完成施工内容确保工程质量。服从甲方现场指挥人员的指挥，保证安全、保证质量和工期。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，依法办理相关保险，承担一切安全措施费用；施工过程中发生的一切安全事故，所造成的一切后果及损失由乙方承担。
2、乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关，由乙方自行承担一切责任；如因乙方原因导致甲方和第三方人身、财产损失，乙方应及时予以赔偿。必要时甲方可将乙方应承担的上述赔偿金额从应付工程款中直接扣除。
3、施工过程中，乙方必须文明施工，保持现场施工整洁，做到现场施工整洁，如乙方不服从管理，甲方有权要求承包人整改，延误工期责任由乙方承担；在甲方书面通知7天内建筑垃圾若未及时清理，甲方有权另请施工单位清理，其发生的费用直接从工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的违约金。
4、在质保期内因质量问题乙方在一周内不能及时进行维修的，甲方有权另行安排其他施工队伍修理，所需费用直接在质保金中扣除。如质保金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。
5、材料供应管理：工程材料由乙方自购，材料质量必须到达相关标准要求，且材质必须得到甲方的确认，如因材料不合格承包人应承担相关责任及损失（包括工期延误责任）。
6、乙方应负责已完成工程的保护工作，在工程竣工验收完成并移交甲方前，乙方应妥善做好看护工作。
第九条 违约责任
1、本工程应达到甲方要求的质量标准，如工程竣工验收不合格的，甲方将终止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并应另行承担因此给发包人造成的全部损失。
2、乙方应按照合同约定的工期如期完工，逾期超过七天的，甲方有权单方面终止本合同，乙方除无权取得任何款项外，还须向甲方支付合同总价款20%的违约金，因此给甲方造成损失的，还应据实赔偿损失。
3、乙方未能按合同要求完成施工内容或不服从甲方安排，甲方有权单方面终止本合同，清退乙方所有人员，并向乙方追索相应的损失。
4、在施工过程中，若发生重大人身伤亡事故，不但由乙方承担一切责任，还须向甲方支付付每伤亡人次10000元的违约金，且甲方有权单方面解除本合同，因合同解除产生的一切责任及损失均由乙方承担。
第十条 廉洁条款
承包人被发现以任何形式之商业贿赂予发包人员工，如“回扣”、“招待”、“娱乐”、“购房”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”，及其他一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者，皆视为商业贿赂，如发生这种情况，发包人有权单方面终止双方之间的合同，冻结所有应付款项，如情节严重或者涉及刑事，则发包人提交相关司法部门依法处理。
第十一条 其它约定
1、如发生与本合同有关的争议，无法通过协商途径解决的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效，工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。
3、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/6224440.html】
