合同是商业活动中不可或缺的法律文件，具有法律约束力。在合同签订之后，应妥善保存合同原本，并及时记录相关的履行情况和变更事项。根据您的需求，以下是我们为您准备的一些合同示范，请参考。
居间合同承诺书篇一
承诺方：___（以下简称“甲方”）
受诺方：___（身份证号___）（以下简称“乙方”）
事由：签定房地产项目的《全程独家策划与营销代理协议》 鉴于乙方在___开发的房地产项目xxx城或滨xx城（暂订名）能够协助甲方开展全程独家策划与营销代理销售业务，现甲方向乙方做出以下承诺：
一、经乙方的有效拓展，致使甲方成功签订位于___、土地面积36654.87、土地使用权证为“xx国用（200x城单）第4x号”的xxxx城（项目暂订名）房地产项目全程独家策划与营销代理协议，甲方将项目策划代理销售所得实际代理销售佣金及或有的溢价分成按比例向乙方支付，作为乙方的项目拓展回报。
二、项目拓展回报支付方式：
1、甲方与项目开发商签定全程独家策划与营销代理协议并且实施代理销售业务，甲方每月与项目开发商按协议约定结算并取得当月销售代理佣金后，甲方将当月佣金总额扣减 5.6%的营业税费后剩余部分的 5 %于三日内向乙方支付。
2、甲方若取得项目溢价分成，则甲方将所获得溢价分成总额扣减5.6%营业税费后剩余部分的 10 %于三日内向乙方支付。
3、乙方所得的上述款项（一项或两项）今后如产生个人所得税费，则由乙方自行负责全额缴纳。
三、本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 特此承诺。
承诺方：___
日期___
受诺方确认签收：
居间合同承诺书篇二
我公司经由xx先生居间工作，获得了符合我本公司所需要条件的资金。现经公司董事会研究决定，给予以下承诺：
1、我公司委托xx作为本公司在北京地区的融资代理人，其融资代理行为由本公司承担。
2、我方所获得投入的人民币资金是真实、合法、可移动，符合我所需要的相关条件的；
5、我方与借款人如増加或减少融资额和资金使用年限，本承诺继续有效。
6、如未能兑现本承诺，我方无条件放弃上诉和抗辯，甘愿承担一切经济与法律责任。如发生纠纷双方约定由北京市海淀区人民法院管辖受理。
居间合同承诺书篇三
我（ ）因 项目，现委托你方落实并促成我签协议。 根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，我自愿按以下方式向居间人支付居间费：
一、支付金额 。
二、支付方式： 。
三、本《承诺书》不可撤销、不更改、不受时间限制而失效，不受承诺人签定协议中缔约双方的违约纠纷影响，承诺人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与协议相关的连带责任，承诺人负有对此《承诺书》保密的义务。
四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力，为此我如不履行本承诺，居间当事人可向我的协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人，对此我无异议；或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施，我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。
五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存，本《承诺书》或居间人的身份证均可作为向承诺人领取居间费的凭证。
六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效，居间费结清后失效。
居间合同承诺书篇四
一、我公司经董事长研究决定，特全权授权委托xx先生、xx女士为我公司联系业务，我公司特承诺：同意按工程总造价（税后）支付被承诺人车旅费、住宿费、生活费、通讯费、奖金等居间费报酬。
二、发包单位：
三、工程地址：
四、工程项目：
五、工程数量：
六、工程造价：
七、工程定额：
八、拨款方式：
（1）人员入场拨xx%
（2）设备入场拨xx%
（3）每月工程进度拨xx%。
九、居间费支付方式：我公司同意为xx次付清。
（1）甲方收到第一次拨款，付%，现金xx元。
（2）甲方收到第二次拨款，付%，现金xx元。
（3）甲方收到第三次拨款，付%，现金xx元。
十、该居间费承诺书，经我公司签字盖章即法律生效，不得以任何借口拒付。否则，由我公司承担由此引起的经济和法律责任。违约金按承诺书居间费的双倍赔偿。
十一、委托方在施工期间发生的一切债权债务，及人身伤亡事故等各项违约责任，均由我方负责，被委托方不承担任何责任。
十二、为了表明我公司承诺的效力，本承诺书签发后，愿向被委托书交信誉金元以示诚意。
十三、本承诺书一式两份，承诺人和被承诺人各执一份。
居间合同承诺书篇五
我公司经由 先生居间工作，获得了符合我本公司所需要条件的资金。 现经公司董事会研究决定，给予以下承诺：
1、我公司委托 作为本公司在北京地区的融资代理人，其融资代理行为由本公司承担。
2、我方所获得投入的人民币资金是真实、合法、可移动，符合我所需要的相关条件的；
5、我方与借款人如増加或减少融资额和资金使用年限，本承诺继续有效。 6、如未能兑现本承诺，我方无条件放弃上诉和抗辯，甘愿承担一切经济与法律责任。如发生纠纷双方约定由北京市海淀区人民法院管辖受理。
* 净额为完税后款额 即1%为税后额 附：承诺人有关证明文件（复印件）
（企业）全称（签字盖章）：
法定代表人（签字盖章））：
身份证号码：
居间合同承诺书篇六
【承诺方】：深圳市xxxxx经纪有限公司（以下简称“甲方”）
【受诺方】：赵x（身份证号xxx）（以下简称“乙方”）
【事由】：签定房地产项目的《全程独家策划与营销代理协议》 鉴于乙方在四川省德阳市中江县的由四川xx置业有限责任公司开发的.房地产项目xxx城或滨xx城（暂订名）能够协助甲方开展全程独家策划与营销代理销售业务，现甲方向乙方做出以下承诺：
一、经乙方的有效拓展，致使甲方成功签订位于四川省德阳市中江县xx镇xx南路115号、土地面积36654.87、土地使用权证为“xx国用（200x城单）第4x号”的xxxx城（项目暂订名）房地产项目全程独家策划与营销代理协议，甲方将项目策划代理销售所得实际代理销售佣金及或有的溢价分成按比例向乙方支付，作为乙方的项目拓展回报。
二、项目拓展回报支付方式：
1、甲方与项目开发商签定全程独家策划与营销代理协议并且实施代理销售业务，甲方每月与项目开发商按协议约定结算并取得当月销售代理佣金后，甲方将当月佣金总额扣减 5.6%的营业税费后剩余部分的 5 %于三日内向乙方支付。
2、甲方若取得项目溢价分成，则甲方将所获得溢价分成总额扣减5.6%营业税费后剩余部分的 10 %于三日内向乙方支付。
3、乙方所得的上述款项（一项或两项）今后如产生个人所得税费，则由乙方自行负责全额缴纳。
三、本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 特此承诺。
承诺方：深圳市xxxx经纪有限公司
日期
受诺方确认签收：
居间合同承诺书篇七
我公司为了企业发展、公司特委托_______________同志为我公司及本人联系承揽的工程项目，（以上等人为受委托方）。
合同价款__________________________以签订合同总价为准。
依据《中华人民共和国经济合同法》第426条及相关法律规定，对居间经纪人本着有偿服务的`原则，本公司及个人特作承诺如下：
二、如果我公司或工程队不按以上承诺支付劳务费等，受委托方可持本承诺书向建设方或中标方（及有关方）支取本款，并列入施工方作为其工程预付款。我方无条件认可，绝无异议，受委托方也可以申请法院执行，我公司自愿承担一切经济责任，本承诺书与施工合同同时生效，生效后我方与建设方发生任何纠纷及矛盾或工程有变动（含质量、工期、进度）均与受委托方无关，一律由我公司承担所有一切经济责任和法律责任。
三、受委托方也可在我方不履行承诺时或未履行承诺完毕时，有权扣押我方工程材料或机械设备作为抵押，直至付清劳务费为止。
特此承诺，并附本人身份证复印件及公司营业执照复印件。
此承诺书共四份，双方各执二份，希共同遵守执行。
委托单位： 受委托方：
法人代表(或授权委托人)： 代表人：
承诺人身份证： 身份证：
承诺时间：_______年______月______日
甲方： 乙方：
甲方为了企业发展，公司特委派同志为甲方及本人承揽工程项目受委托人（居间经纪人为乙方）。 工程名称：
工程地址： 依据《中华人民共和国合同法》第二十三章第424条、第426条、第428条及相关法律规定，对受委托人（居间经纪人乙方）本着有偿服务的原则，甲方及个人特作承诺如下：
一、甲方与建设中标方（及有关方）签订施工合同，甲方自愿承担受委托人的劳务佣金，并拟定该工程合同总价款的 %兑现支付（税后款）给委托人。经双方协商，在甲方与建设方签订施工合同为准。
1、甲方应向乙方提供订立合同需要的相关手续，配合乙方做好前期协调工作。合同工程量为发包方实际的工程量为准。
2、乙方确保甲方承接： 合同的订立，并提供发包方真实的信息资料（施工图纸等），如乙方协调无力，此合同自行作废。乙方促成甲方正式签订施工合同后，甲方工程施工及经济效益成立，甲方必须支付给乙方工程总金额%费用。
3、金额支付方式：是以帐外资金支付，七天之内一次性付清，付款给受
委托人（乙方）的承诺。
4、注明以及甲方处成后续工程业务，本承诺书仍然有效。
二、如果甲方或工程队不按以上承诺支付劳务佣金，受委托人(乙方)可持本承诺书到建设方后承包方（及有关方）收取劳务佣金，并列入施工方作为其工程方作为其工程预付款，甲方无条件认可，绝无异议。如甲方不履行本协议承诺，受委托人（乙方）可以申请法院执行，甲方自愿承担一切经济责任，本承诺书与施工合同同时生效。生效后甲方与建设方发生任何纠纷及矛盾或者工程有变动（含质量、工期、进度）均与受委托人（乙方）无关，一律由甲方承担所有一切经济责任和法律责任。
三、受委托人（乙方）也可在甲方不履行承诺时或未履行承诺完毕时，有权扣押甲方工程材料或机械设备作为抵押，直到付清劳务费为止。此一式两份，各执一份。特此承诺!
甲方（盖章）
法人（签字）：
电话：
开户银行：
帐号：
签订地址:
乙方：
身份证号码：
电话：
居间合同承诺书篇八
居间人 ：
我（ ）因 项目，现委
托你方落实并促成我与 签订 协议。
根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员和顾问咨
询人员本着有偿服务的原则，我自愿按以下方式向居间人支付居间费：
一、支付金额：
二、支付方式：
三、本《承诺书》不可撤销、不更改、不受时间限制而失效，不受承诺人签定协议
中缔约双方的违约纠纷影响，承诺人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与协议相关的连带责任，承诺人负有对此《承诺书》保密的义务。
四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力，为此我如不履行本承诺，居间当事人可向我的'协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人，对此我无异议；或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施，我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。
五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存，本《承诺书》或居间人的身份证均可作为向承诺人领取居间费的凭证。
六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效，居间费结清后失效。
委托方（承诺人）被承诺人（居间人）
身份证号： 身份证号：
联系电话： 联系电话：
年月日
居间合同承诺书篇九
受托人：公司
委托人正在进行 公司有关 项目（以下简称“该公司项目”）的融资工作。现委托人委托受托人指导并参与该公司项目的融资工作及该公司项目有关投融资设计、融资价格谈判以及该公司项目的准备、实施和管理等工作。
为明确委托人与受托人在该公司项目中的权利与义务，根据《合同法》中居间合同的有关规定，委托人决定，与受托人签订此份不可撤销的支付居间佣金的承诺书。委托人声明如下：
五）和无偿资金的40%（百分之四十）作为受托人的佣金，该佣金为经委托人完税后的金额。委托人同意，在受托人佣金全部到位之前，建立由委托人和受托人共管的账号，用于接收和管理基于该公司项目所获得的有偿资金和无偿资金；按照该信贷资金实时到位额度和上述比例，委托人在两工作日内向受托人指定银行账号支付佣金。
2、委托人同意，将委托受托人基于该公司项目引进股权投资成立公司，则此公司10%（百分之拾）的股份由受托人无偿持有，此股份需在上述公司章程中明示。受托人不负担上述公司的投资和债务但参与上述公司的财务管理并按照所占股份比例分红。
3、委托人同意，将在下述事项获得受托人提供支持性服务，包括但不限于：
（2）协助有关产品的推广和营销，则此产品销售利润（=协助推广销售后产品销售额-协助推广销售后产品生产成本）的40%（百分之四十）作为受托人的佣金，并在上述产品每次货款到账后一次性支付受托人。该佣金为经委托人完税后的金额。委托人同意，在受托人佣金全部到位之前，受托人全程参与上述事项以及有关财务管理。
4、委托人同意，在该公司项目所在地向受托人有关人员提供必要的工作条件
和生活条件，承担受托人人员的有关食宿和交通等费用，并及时向受托人的专家提供适当的专家补贴。此类成本费用不在佣金内，也与受托人是否完成有关受托服务无关。
旦泄密造成损失，泄密方将向守密方赔偿损失。委托人与受托人应友好协商解决彼此之间可能发生的纠纷。协调不成，向受托人所在地法院提起诉讼。受托人未完成有关服务，本承诺书终止。必要时，委托人可就上述1-4项向受托人提供单项承诺。
特此承诺。
委托人：法人代表签字（公章）
年月日
居间合同承诺书篇十
依照《中华人民共和国经济合同法》二十三章第四百二十四条、第四百二十六条之规定，对居间和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，经当事人双方协商一致，订立如下条款，并由承诺人履行承诺。
业主或总承包方： 承诺人或单位：
工程名称： 贵州省中卫导航盘县（平关、滑石、断江）三个机站 居 间 人： （1）姓名： 身份证号码：
（2）姓名： 身份证号码：
一、承诺人或承诺单位与业主方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程量的总造价（承诺人或承诺人单位在本工程项目中做的所有项目都必须包含在内，具体以实际工程量结算为准）支付 %给居间人作为酬金。
余额按进度款支付 %给居间人，直到工程实际总额的 %，支付完为止。
三、居间人促成承诺人单位与业主方或总承包方合同成立的承诺人，应当按照约定支付酬金，承诺人或承诺人单位提供给业主方的结款银行账户，其中办理的银行到账提醒业务，必须由居间人提供手机号码（以便资金对双方透明）。
四、如承诺人或承诺人单位不按本订立约定的条款和时间支付酬金给居间人时，居间人可阻止承诺人或承诺人单位正常施工，因承诺人或承诺人单位违约给居间人造成的一切损失由承诺人或承诺人单位全部承担赔偿。居间人可凭此承诺书向居间人户口所在地人民法院或承诺人及单位所在地人民法院提取诉讼，仲裁或申请支付令，并承担工程总价款每天千分之一的违约金，承诺人或承诺人单位放弃一切抗辩权力。居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包工程款中扣给居间人。
五、本居间酬金税金由承诺人或承诺人单位强缴纳，居间人无须向承诺人单位出具相关票据，对居间方有无备经营内容无提出具体要求和异议。
六、（1）该承诺人或承诺人单位委托以上居间人联系取得本工程项目。
（2）居间酬金以现金支付或以转账方式转入居间人指定的个人账户。
（3）本承诺书受益人所获得的居间费，在任何情况下不得收回。
七、居间人有责任保证承诺人与业主的关系和义务，以及资金安全性，居间人保证本项目工程在合同生效四十五天内前开工，若到时不能开工，居间人退回人民币壹拾万元给承诺人。
承诺人单位： （签章）
承诺人： （签章）
身份证号：
联系电话：
签订地点：
年 月 日
居间合同承诺书篇十一
致：等先生（以下简称贵方）。
我公司全体股东一致同意聘请贵方担任融资财务顾问，为我公司的项目发展引进资金。
根据《中华人民共和国经济合同法》第426条及有关法律规定，对顾问咨询人员，本着有偿服务的原则，我本人及我公司全体股东现在以全部的法律和经济责任签署此份《不可撤销的财务顾问费支付承诺书》，并郑重承诺如下：在完成融资业务的同时（以最终实际进款数额为准），我公司不可撤销的、无条件的同意凭本支付承诺书，即刻向贵方支付与本业务相关的财务顾问费（商务策划、操作督导及金融顾问等费用）。本业务如分批完成，则上述费用分批支付，并实行同台交割。支付金额为融资业务总额五十亿元的百分之一（1%），凭本承诺书按照贵方指定的银行账号或卡号进行分流支付。贵方无需向我公司出具收条或发票。
融资业务费分别向下列账户支付。
贵方所支付财务顾问费均为税后数额，凡涉及到的税额由我公司负责缴纳。若涉及税金的法律或经济责任，由我公司全责承担。
若我公司违背本承诺，愿接受下列处治：
1、贵方可凭本承诺书依法冻结我公司的银行帐户；
2、本承诺书自动转为我公司欠贵方财务顾问费的欠条；
3、追回应兑现的财务顾问费并按该费用总额加收每日5‰滞纳金；
4、按财务顾问费总额的两倍收取罚金；
5、追索期间所产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由我公司承担。
本公司对上述业务的其他支付承诺不影响本承诺书的效力。本承诺书作为不可撤销不可更改无条件保证兑现的见索即付凭证，并且上述业务一旦成立，本公司放弃对本承诺书所列内容之所有抗辩与申诉权利。本承诺书是我公司全体董事会成员一致的、真实的意思表示，我公司及全体股东以全部的法律责任和经济责任并以法定代表人个人承担连带的担保责任签署本承诺书。
本承诺书不受企业改制、更名或更换法定代表人、股东变动而影响，具有恒定的法律效力。
本承诺书经我公司及法定代表人签章签字由受益人按约定自填即生效。本承诺书的电子扫描件传真件和本次融资所涉及的相关文件资料的复印件、传真件、电子件、扫描件等，与原件具有同等效力。在．完成上述承诺事项后自动失效。
本承诺书一式一份（复印件承诺单位保存）由被承诺人保存。有效期自本公司签章之日起至同台成交并交割完毕时止。只此原件有效。
居间合同承诺书篇十二
(支付个人居间费的'法律凭证)。
居间人：
我（）因项目，现委。
托你方落实并促成我与签订协议。
根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员和顾问咨。
询人员本着有偿服务的原则，我自愿按以下方式向居间人支付居间费：
一、支付金额：。
二、支付方式：。
三、本《承诺书》不可撤销、不更改、不受时间限制而失效，不受承诺人签定协议。
中缔约双方的违约纠纷影响，承诺人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与协议相关的连带责任，承诺人负有对此《承诺书》保密的义务。
四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力，为此我如不履行本承诺，居间当事人可向我的协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人，对此我无异议；或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施，我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。
五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存，本《承诺书》或居间人的身份证均可作。
为向承诺人领取居间费的凭证。
六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效，居间费结清后失效。
委托方（承诺人）被承诺人（居间人）身份证号：身份证号：联系电话：联系电话：
日
居间合同承诺书篇十三
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》中“行纪合同”和“居间合同”第二
十三章第422条、第426条相关法律规定及有偿服务的`原则：
一、委托事务及具体要求：
乙方受甲方委托、联系、洽谈并协助签订内蒙古赤峰稀土工程合同。
二、工程期限：从 年 月 日至 年 月 日。
三、居间费支付方式：
合同成立后，工程款进入甲方账户，甲方以签订实际工程总造价的 %支付乙方，如工程发包方含税，乙方自行纳税，如工程发包方已完税，乙方就不缴税。居间费按施工进度比例拨付。
四、如甲方不按以上承诺支付乙方居间费，乙方可持本承诺书向建设
单位收取居间费用，如甲方不履行本承诺协议，可由乙方指定司法部门仲裁，申请法院执行。
五、本承诺不因甲方法定代表人（委托人）变更或单位名称变更或合
同转让，本承诺依然有效。
六、本承诺一式两份，甲、乙双方各执一份，机械设备进场生效。
甲方（盖章）： 乙方（签章）：
法人或委托代理人（签字）： 身份证号：
身份证号： 电话：
电话： 签署地点：
年 月 日
居间合同承诺书篇十四
我（）因项目，现委托你方落实并促成我签协议。根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，我自愿按以下方式向居间人支付居间费：
一、支付金额。
二、支付方式：。
三、本《承诺书》不可撤销、不更改、不受时间限制而失效，不受承诺人签定协议中缔约双方的违约纠纷影响，承诺人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与协议相关的连带责任，承诺人负有对此《承诺书》保密的义务。
四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力，为此我如不履行本承诺，居间当事人可向我的协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人，对此我无异议；或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施，我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。
五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存，本《承诺书》或居间人的身份证均可作为向承诺人领取居间费的凭证。
六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效，居间费结清后失效。
居间合同承诺书篇十五
致：
先生，我公司经由 先生居间工作，获得了符合我本公司所需要条件的资金。 现经公司董事会研究决定，给予以下承诺：
1、我公司委托 作为本公司在北京地区的融资代理人，其融资代理行为由本公司承担。
2、我方所获得投入的人民币资金是真实、合法、可移动，符合我所需要的相关条件的；
5、我方与借款人如増加或减少融资额和资金使用年限，本承诺继续有效。
6、如未能兑现本承诺，我方无条件放弃上诉和抗辯，甘愿承担一切经济与法律责任。如发生纠纷双方约定由北京市海淀区人民法院管辖受理。
净额为完税后款额 即1%为税后额
附：承诺人有关证明文件（复印件）
（企业）全称（签字盖章）：
法定代表人（签字盖章））：
身份证号码：
居间合同承诺书篇十六
自愿委托您就承接广西壮族自治区河池至百色公路第八标段土建工程施工建设项目（以实际签订该合同段施工合同工程量为准），在此我本人以不可撤销、无条件、不可更改的慎重态度对您做出如下承诺：
一、根据《中华人民共和国经济合同法》及相关法律规定，对居间人员本着有偿服务的原则，我本人承诺：在本人与中标方签订该项目承包合同后，按居间合同约定支付居间服务费给您，兑现的`方式和时间居间合同约定执行。
二、我本人支付的居间服务费，是您合法应得的，您拥有完全的支配和使用权。
三、服务费支付成立的条件：是以我本人与中标单位签订上述工程项目的施工合同为准，我本人将按照与您签定的居间合同中约定的时间依次将劳动报酬汇入您指定的银行账号内；如果逾期则按每天1%支付违约滞纳金。
四、我本人对居间服务费的资金来源承担一切法律责任，受益人不承担任何责任。
五、我本人保证所提供的相关材料、银行对帐单等相关文件真实有效、可查询、可验证；若因虚假手续而造成的一切法律后果由我本人自行承担，与您无关。
六、本承诺书经我本人签字，并在正式与项目中标方签订施工合同后即时生效；本承诺书在我履行居间合同期间，不可撤消、不可更改，本承诺书可代替居间合同并具有与居间合同相等的法律效力。
八、我本人与中标单位签订上述工程项目施工合同后，如不履行本承诺，居间受益人可凭本承诺书向我本人追索全部居间服务费，并可采取法律或其他手段向我本人追索，我本人将无条件放弃一切抗辩和反诉权利。
九、如我本人未签订上述工程项目的施工合同，则本承诺书自动失效。
十、本《不可撤销的居间服务费支付承诺书》一式三份，承诺方持一份、居间受益人持二份。
十一、本承诺书内空格手填写部分与打印字体具有同等法律效力。
特此承诺！
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/6005279.html】
