2022年承建钢架棚合同(3篇)

格式:DOC 上传日期:2022-12-19 13:37:03
2022年承建钢架棚合同(3篇)
时间:2022-12-19 13:37:03     小编:zdfb

随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。

承建钢架棚合同篇一

法定代理人:_____________

乙方:___________有限公司

法定代理人:_________________

甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案(_____年______民 终字第____号)达成如下和解协议:

1、甲方确认甲乙双方于_____________年下半年未发生_______加工业务,该业务系________、__________擅自以乙方名义与甲方达成的加工业务,__________、__________不是乙方的员工,业务过程中未得到乙方的委托授权,事后乙方已出具声明对无权代理行为拒绝追认。

2、甲方决定对该案撤回上诉,为弥补甲方的损失,乙方同意一次性补偿甲方人民币 元,甲方向乙方出具相关收款发票。

3、双方无其它经济纠纷。

4、本协议自双方签字后生效。

甲方:__________________有限公司

法定代表人:____________________

乙方:__________________有限公司

代理人:________________________

__________年_______月_______日

承建钢架棚合同篇二

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,在自愿、平等、公正的原则下,双方就本建设工程施工事项协商一致,达成一致,特订立本合同。

一、程概况

1、工程名称:轻型钢架棚

2、工程地点:镇平工业园区,__塑料制品有限公司

二、工程承包范围

1、面积:61.3_44.3=2715.59平方,附工程详单,见-3

2、承包方式:甲方出资,乙方承包工、料含土建。

3、工程造价165元/㎡,总造价448072.35元。

4、付款方式:合同签订后甲方预付总造价30%,柱子立起再付40%,验收后再付25%,剩余5%工程完成后一年内全部付清。

5、土建工程结束后开始施工, 天交工。

年内保证维护正常使用。

6、在施工期间,乙方施工人员应由乙方全部投入保险,如发生工伤事故等事宜,由乙方从保险金中解决,不足部分由乙方承担,甲方概不负责。

7、甲方负责水、路两通及其费用,负责外围治安秩序,乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全,乙方在施工期间,电费由乙方承担,甲方负责协调。

甲乙双方应履行合同义务,如一方违约,应向对方支付三万元的违约金。

本合同一式两份,甲乙双方各持一份,合同自签订之日起,即可生效。

甲方:

乙方:

年 月 日

承建钢架棚合同篇三

原告:_________________石家庄市__________公司

住所地:_________________石家庄市__________路_____号

法定代表人:_________________李__________,系该公司经理

电话:________________

被告:_________________邢台__________公司

住所地:_________________邢台市__________路_____号

法定代表人:_________________王__________,系该公司经理。

电话:________________

诉讼请求

1、依法解除合同,被告返还原告价款 __________ 元;

2、判令被告依法赔偿给原告造成的经济损失__________元。

3、诉讼费用由被告承担。

事实和理由

原、被告于20__年订立合同,约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款100000元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按时使用,给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益,特诉至贵院,请求依法解除合同,判决被告返还价款,并赔偿原告的经济损失。

此致

__________人民法院

具状人:_________________

_____年_____月_____日

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/580693.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档