实用合同签订心得体会(案例17篇)

格式:DOC 上传日期:2023-10-31 04:22:18
实用合同签订心得体会(案例17篇)
时间:2023-10-31 04:22:18     小编:琉璃

写下心得体会是对所学知识的升华和内化,让我们更好地将所学应用到实践中。写心得体会时,要注重实践与理论的结合,将自己的体会与实际情况相结合。这是一些优秀的心得体会范例,供大家参考和学习。

合同签订心得体会篇一

签订合同是商业交易中不可或缺的一环。一个完善的合同能够有效地保障双方权益,维护交易合法性,避免纠纷发生。在商业合作中,签订合同就像建立桥梁一样,可以使得交易更加顺畅,安全及有保障。

第二段:分享如何进行合同签署前的准备

在签署合同之前,应该充分准备并细致检查。首先需要了解合同的基本法律条款及用语,对于重要或争议问题应该事先咨询专业律师。其次,在签署前应该对合同条款进行逐条详细阅读,确保所有款项、规则以及细节都得到考虑和讨论。最后,双方需要确认所有合同条款内容,并认真对待任何更改和修改。

第三段:详细述说合同签署时的注意事项

在签署时,需要着重注意以下几点。首先,应该确定签署地点和日期。次之,签署前应该仔细阅读所有条款,并确保双方对于合同内容的理解一致。签约当天,应在合同上注明相应的签名并保留好副本。在签署后,需要保证所有执行内容都严格根据合同条款执行,并随时记录交易过程,以避免任何争议的发生。

第四段:分享在实际操作中需要注意的问题

在合同签订过程中,存在一些需要特别关注的问题。首先是签署人员的身份确认,确保与他人签署的是合作的真实代表。二是仔细核对合同内容和词句,特别是是责任和款项的分配,以防止在后续交易中引发纠纷。三是要求书面证明,如需要取消或延迟任何约定,需要书面通知和协商。

第五段:总结合同签署需要注意的要点

在实际操作中,要认真备齐所有必要文件,确保签署前所有条款都经过详细讨论。签署时需要注明签署日期、地点和签名确认。在交易过程中,应保持透明并记录下所有交易内容,并遵守合同条款。最后强调,签署合同之后,必须认真履行合同条款,以避免不必要的法律和经济损失发生。

结论:签订合同培训是一项非常重要的工作,需要合适的人员参与和完善的准备。只要遵循合同条款,确保良好的沟通和信息共享,双方就可以在商业交易中获得更多的收益和满足度。

合同签订心得体会篇二

签订合同是商业和日常生活中常见的行为,它具有明确双方责任和权益的作用。通过签订合同,不仅可以维护双方的合法权益,还能促进交流合作,实现共赢。在我的生活和工作中,我有幸与许多人签订过合同,并从中获得了一些宝贵的经验和体会。

首先,签订合同需要慎重考虑。在与对方商讨合作意向时,我们应该充分了解对方的信用状况和过往合作经验。如果对方信誉不佳或曾有过违约行为,那么我们就应该谨慎选择是否与其签订合同。此外,签订合同前我们还要明确自己的需求和目标,并对合同中的条款进行仔细研究和评估,确保合同能够平衡双方的利益。只有在充分考虑和论证之后,我们才能有信心签订合同并全力履行合同。

其次,签订合同要注重沟通和交流。在签订合同的过程中,双方需进行详尽的讨论和协商,确定合同的具体内容和条款。这就需要我们具备良好的沟通技巧和协商能力。我们应主动与对方联系,了解对方的需求和意见,并充分表达自己的观点和建议。通过有效的沟通和交流,双方能够更好地理解对方的要求和底线,从而在合同中找到共同的利益点,实现合作的最大化。

第三,签订合同需明确责任和风险分担。当签订合同时,我们应明确各方的责任和权益,理解合同中的权责对等原则。在合同中,我们要明确自己的权利和义务,并要求对方明确承担相应的责任。此外,合同还需要提前考虑到可能出现的风险和变数,制定相应的应对措施。只有在签订合同时明确责任和风险分担,我们才能更好地应对合作中可能遇到的问题和挑战。

第四,签订合同后要严格履行。签订合同只是合作的开始,更重要的是能够严格遵守合同的约定。我们要自觉践行合同精神,信守承诺,履行合同义务。如果合同中规定有履约保证金或违约金等制度,我们也要按合同约定及时支付或扣除相应款项,确保合同的实施效力。只有在合同履行的过程中,我们才能树立起优秀的商业信誉,赢得合作伙伴的尊重和信任。

最后,签订合同要及时总结和反思。在合同履行结束后,我们应及时总结合作的经验和教训,反思自己在合同签订和履行过程中存在的问题和不足。通过总结和反思,我们可以提升自己的合同管理和合作能力,更好地应对未来合作中的挑战,不断提高合同履行的质量和效果。

总结而言,签订合同是一项需要谨慎和专业的工作。通过慎重考虑、充分沟通、明确责任和风险分担、严格履行及时总结等步骤,我们能够有效签订和履行合同,保障自己的权益,实现共赢合作。不管是在商业合作中还是日常生活中,我们都要始终牢记合同的重要性,注重细节,提高自身的专业素养和合作能力,以更好地实现个人和组织的发展目标。

合同签订心得体会篇三

签订合同是商务活动中的重要一环,它不仅仅是纸面文件的交换,更是双方之间信任和合作的象征。在我从事商务工作多年的经历中,我深刻体会到签订合同的重要性和技巧。下面我将从准备阶段、协商过程、合同内容、签订仪式和履行义务五个方面详细阐述我对签订合同的心得体会。

首先,准备阶段是签订合同前必不可少的一步。在签订合同之前,双方应该充分了解彼此的需求和利益,制定自己的目标和底线,为签订合同做充分的准备。同时,双方还要对市场进行充分的调研,了解行业常规和最新的法律法规,遵循市场规则和行业规范。只有在充分准备之后,才能增加签订合同的成功率,减少争议和纠纷的发生。

其次,在协商过程中,双方要本着平等、公正、诚信的原则进行,共同商讨和解决各方关注的问题。在协商过程中,双方要注重沟通和理解,为了实现共赢的目标,双方需要做出一些让步和妥协。同时,双方要留有余地,预留一些弹性空间,以应对后续的变数和风险。双方应当保持耐心和冷静,不应着急做决策,而应深入思考和权衡利弊。

第三,在合同内容的编写和修改过程中,双方要详细地阐明各自的权利和义务,并确保各项条款符合法律法规的要求。合同内容应该包括双方的基本信息、合同的目的和内容、合同的履行期限、合同的违约责任等方面。合同条款要表述明确,避免使用模糊或模棱两可的措辞,避免引起歧义和争议。双方还应当在合同中设立解决争议的机制,如仲裁、诉讼等,以便在发生纠纷时能够及时解决。

第四,在签订合同的仪式上要严肃认真,表明双方对合同的重视和诚意。签订合同需要双方的法定代表人或经授权的代表在合同上签字盖章,以确保合同的法律效力。在签订仪式上,双方应当准备好必要的证据和文件,如身份证、授权委托书等,以确保合同的合法性和有效性。签订合同的仪式上,双方还可以举行简短的庆祝活动,以增强双方的合作氛围和信心。

最后,在合同的履行过程中,双方应该严格按照合同约定的条款和义务进行履行,遵守各项承诺和约定。遇到问题和困难时,双方要积极主动地与对方沟通,并寻求解决的办法。合同的履行过程中,要保持良好的合作态度和诚信精神,以维护双方的合作关系和信任。同时,双方还要及时进行合同变更和补充,以适应市场和环境的变化。

签订合同是商务活动中的关键步骤,它是双方之间合作和信任的象征。通过对签订合同的心得体会,我们可以看到签订合同的重要性和技巧。在签订合同的过程中,准备阶段、协商过程、合同内容、签订仪式和履行义务都是不可或缺的环节。只有在注重细节和规范流程的基础上,双方才能签订出公平、合法、有效的合同,保障双方的权益和利益。因此,我们应当不断总结经验,提高签订合同的能力和水平,为实现商务的合作和发展做出积极的贡献。

合同签订心得体会篇四

随着全球贸易的不断发展和扩大,出口合同成为了企业之间实现国际商贸往来的重要纽带。经过一段时间的实践和学习,我不禁深感出口合同的重要性,并从中收获了一些心得和体会。在下文中,我将以五段式的结构,分享我在出口合同签订过程中的体会。

第一段:意识到出口合同的重要性

在经营出口贸易的过程中,我深深地意识到了出口合同的重要性。一份完整、合理的合同是保障双方权益的基础,也是解决纠纷和争议的依据。通过签订合同,双方能够明确商业合作的目标、内容、条件以及责任和义务,从而避免了沟通上的误解和不必要的风险。我学会了在出口合同签订过程中注重细节,尽量做到合同的准确、全面和可行。

第二段:了解国际交易法规和约定

在与国外客户签订合同之前,我不仅研究了我国有关规定的国内法律法规,还深入学习了国际贸易法律和国际商事惯例。我了解到在国际贸易中,有一些公约和国际组织制定的规则能够起到指导和约束的作用,如国际贸易惯例(INCOTERMS)和国际商会的国际贸易条款(ICC)等。掌握了这些法规和约定,我可以在合同中选择和运用适合双方交易的条款,确保交易过程的合法性和可靠性。

第三段:维护自己合法权益的意识

在签订出口合同时,我始终保持着维护自己合法权益的意识。我认识到只有在坚守原则、合法合规的前提下,才能保障自己的权益。因此,我在合同中明确了产品价格、交货期限、支付方式、违约责任等重要条款,并注重合同的可执行性和可证明性。同时,在与国外客户进行协商过程中,我始终坚持相互尊重、平等互利的原则,通过合作而非对抗的方式,维护双方的合法权益。

第四段:加强合同履行的监督与管理

签订合同只是开始,对合同的履行与管理同样重要。我在出口合同签订后,会仔细安排内部相关部门协作配合,确保合同的履行和交付按照合同约定的要求进行。同时,我也密切关注供应链的各个环节,确保原材料、生产工艺、质量检验等环节符合合同要求,并建立了相应的质量追溯和管理制度。通过加强合同履行的监督与管理,我提高了整个供应链的稳定性和合作伙伴的信任度。

第五段:借助互联网技术提升合同管理效率

在信息技术高速发展的时代,我深感利用互联网技术提升合同管理效率的重要性。我将笔记本电脑、智能手机等设备与互联网相结合,借助云存储和电子签名等技术,在合同的起草、修改、签订和储存等方面实现了自动化和数字化。这不仅提高了工作效率,减少了纸质合同的使用,还使合同管理更加便捷和安全。借助互联网技术,我成功地与国外客户进行了长期、稳定的合作。

总结:

签订出口合同是国际贸易中至关重要的步骤。通过意识到出口合同的重要性、了解国际交易法规和约定、维护自己合法权益的意识、加强合同履行的监督与管理以及借助互联网技术提升合同管理效率,我逐渐积累了一定的经验和心得。在今后的出口合同签订过程中,我将继续不断学习和实践,不断完善自己的合同管理能力,以更好地促进企业与国际市场的互动和合作。

合同签订心得体会篇五

合同是人们经济交往的重要工具,通过签订合同,双方可以明确权利义务,保障各自的合法权益。在签订合同的过程中,我有幸积累了一些心得体会。在下文中,我将就此展开论述。

首先,合同签订需要明确目的和要求。没有明确的目的和要求,双方很难达成一致。在起草合同前,双方应当充分沟通,明确合同目的和双方各自的期望。只有在明确的基础上,才能制定出具体、可行的合同条款,保证各方的合法权益。

其次,合同签订要注重合同的完整性。合同是一份法律文件,应当具备完整的法律要素,并且各个条款之间应当协调一致。在起草合同时,双方应当细致地核查和反复斟酌合同条款,确保没有遗漏或模糊不清的地方。同时,应当注意各个条款之间的逻辑关系和协调性,确保合同的内外部统一性,避免出现后续的纠纷和争议。

第三,合同签订需要注重合同的可执行性。合同的可执行性是合同的基本要求之一,合同一旦签订,各方应当全力履行合同责任。在签订合同前,双方应当进行充分的调查和研判,确保合同的可能性和可行性。特别是在商业合同中,合同履行往往涉及到巨额的资金投入和长期的时间成本,双方应当慎重考虑、合理评估风险,以保证合同的可执行性。

第四,合同签订要讲究条款的明确性。合同是对双方权利和义务作出明确规定的文件,因此,在起草合同时,应当尽量用简明扼要的语言表达,避免使用模糊、抽象的表述。合同条款应当明确双方的权利和义务、违约责任和赔偿规定等,以便在合同履行过程中产生纠纷时,能够明确判定各方的责任和义务,从而寻求解决办法。

最后,合同签订需要注重法律的制约和约束。合同作为一份法律文件,受法律的制约和约束。在签订合同前,双方应当了解、掌握相关法律法规,并确保合同的内容和签订方式符合法律规定。在合同履行过程中,双方应当遵守诚实信用原则和合同精神,切实履行合同义务。

综上所述,合同签订是商业活动中不可或缺的一环,它体现了双方的合法权益、彰显了双方的诚信意识。在合同签订中,明确目的和要求、注重合同完整性、可执行性、明确条款和法律制约等,都是至关重要的。通过不断总结心得体会,我相信在今后的合同签订中,我将能够做得更好,为自己和合作伙伴创造更多的经济效益和价值。

合同签订心得体会篇六

在现代社会中,签订合同是商业活动中不可或缺的一部分。无论是商家与客户之间的交易,还是企业之间的合作,签订合同都是保障双方权益的重要手段。经过一段时间的工作经验和实际操作,我对签订合同有了一些心得体会。本文将从合同的重要性、合同中的要素、合同的执行、合同中的陷阱以及个人对合同的态度这五个方面阐述我的心得体会。

首先,合同的重要性不可忽视。合同是商业活动中确定权利和义务的法律文书,它为商家和企业提供了法律保护,防范了双方权益受到侵害。在签订合同之前,双方可以通过协商明确交易内容、价格、付款方式等重要细节,以保证各自的利益。而一旦合同签订完毕,双方都必须按照合同内容履行义务,否则将面临法律责任的追究。因此,合同在商业活动中具有至关重要的地位,它为交易双方提供了法律保障,增加了商业信任度。

其次,合同中的要素也是非常重要的。一个完整的合同应包含明确的标的物、价格、数量、质量、交付时间和地点等要素,在合同中这些要素是必须清晰明确的,以避免后续出现争议。此外,双方在签订合同过程中还应明确约定各自的权利和义务,如违约责任、争议解决方式等,以保障双方权益并协商解决潜在争议。

第三,合同的执行非常重要。签订合同是为了约束商业活动的进行,使双方按照合同约定的方式履行各自的义务。因此,执行合同是保证商业活动进行顺利的重要环节。在执行合同的过程中,双方应密切合作并及时沟通,确保交付物品的质量和时间,避免发生纠纷。同时,对于合同中的变更或问题,双方也要及时进行协商和处理,以保证合同的顺利执行。

第四,合同中的陷阱需要警惕。在签订合同的过程中,有些人可能会利用语言上的漏洞或法律上的空白来设立陷阱,损害他人的权益。因此,我们必须保持警惕,对合同的内容进行仔细分析,特别是对于法律条款和从事商业活动的常识要有充分的了解。此外,应尽量避免与不信任的商家或企业签订合同,以免未来发生纠纷时,无法通过法律手段维护自己的权益。

最后,我个人对待合同的态度是认真负责。作为一位从事商业活动的人士,我深知合同的重要性和影响。在签订合同的过程中,我会充分了解合同内容,并与对方进行充分的协商和沟通,确保合同的有效和具体执行。并在合同中遵守诚实守信的原则,积极履行自己的义务,以树立良好的商业信誉。

综上所述,签订合同对商业活动的顺利进行至关重要。作为一位从事商业活动的人士,我们需要充分认识合同的重要性,理解合同中的要素,并且始终保持警惕,避免合同中的陷阱。只有以认真负责的态度对待合同,才能保护自己的权益,促进商业活动的发展。

合同签订心得体会篇七

签订合同是商业活动中最基本的环节之一,关系到双方的利益。由此,需要遵守相关法律法规,保护双方权益。而如何签订一份合同呢?笔者近期参加了一次关于合同签订培训,从中收获颇丰。接下来,笔者将从培训内容、实践操作、合同细节、文化融合及合作理念等方面,为大家总结如何签订一份成功的合同。

第二段:培训内容

在培训中,我们了解到合同签订包括了各种层面的信息。由开始洽谈、见面讨论、明确协议内容、草拟合同、法律评估、审批等程序逐步推进。这其中,培训特别强调了合同细节、协作沟通和风险控制的重要性。如果双方在签订合同时,注意到所有的细节问题,有效率且具体的协商,那么双方会以更专业的态度来面对商务事项。

第三段:实践操作

在实践方面,我们学到了如何有效地起草合同。在纠纷出现之前,让你的合同条款变得尽可能的清晰、详尽、完整,可以让你更好的掌控商务风险。同时,在签署合同之前,还需要对合同细节进行详细的解释和梳理,以便让大家能够对合同详细了解。

第四段:合同细节和文化融合

接下来,让我们来看看合同细节以及文化融合这两个方面。在合同签订过程中,我们很容易忽视合同的小细节。例如确定协议的模板,利益分配,争端解决,违约赔偿等等。此外,在国际化背景下,双方所持有的价值观及文化背景的差异,也需要在协商中予以注意。这就需要我们更加注重文化交流,并尊重对方的背景和观点,以便双方能够达成共识。

第五段:合作理念

最后,让我们谈一下合作理念。在进行商业合作时,我们往往关注的是利益,而忽略了合作精神。无论是一次合作还是持续的合作,双方都需要保持一种尊重与信任的态度。在商业活动中,任何形式的合作理念都需要建立在双方的话语平等,尊重合作伙伴的决策能力、尊重司法裁定、尊重诚实守信等前提之上。

总结:

综上所述,如何签订一份合同,关键在于协作沟通、保护自身权益、以及合作精神等方面。通过在合作期间互相交流,协调合作双方的人际关系以及合同条款,可以让合作变得更顺利,并且在通力合作的前提之下,双方更容易获得双赢的结果。最后,笔者想要强调的是,合同签订是一个漫长的过程,需要花费更多的精力和心血来保护自己的利益,但是一份完美的合同背后总是隐藏着坚实的信任和优秀的合作。

合同签订心得体会篇八

第一段:引言和背景介绍(约200字)

出口合同签订是国际贸易中非常重要的环节,涉及多方利益的平衡和风险的控制。在我个人的经验中,签订出口合同不仅仅是一份法律文件,更是商业合作的基石。在过去的几年里,我积累了一些有关出口合同签订的心得体会,在这篇文章中,我将分享一些我认为最重要的方面,以期对其他从事国际贸易的从业者有所帮助。

第二段:了解合作伙伴(约300字)

在签订出口合同之前,深入了解合作伙伴是至关重要的。这包括对合作伙伴的背景、信誉度和实力的评估。可以通过查阅相关的公司资料、市场调研以及与其他合作伙伴的对话来获取这些信息。另外还要了解合作伙伴的需求和期望,确保双方在合同中能够达成共识。通过建立良好的沟通渠道和及时回应合作伙伴的需求,可以更好地满足双方的利益。

第三段:明确合同条款(约300字)

合同条款是出口合同中最为重要的一部分,它规定了双方应承担的权利和义务,以及在合作过程中的风险分担。为了确保合同的有效性和可执行性,我们在起草合同条款时要特别小心。这包括明确产品的规格、质量标准、交货时间、付款方式等。同时,还要合理分配合同风险,比如在不可抗力、违约和争端解决等方面进行详细的规定。确保合同条款的明确性和完整性,有助于减少后期的纠纷和争议。

第四段:合同执行和风险管理(约300字)

签订合同只是合作关系的开始,如何有效地执行合同也是很重要的。在合同履行的过程中,我们应该及时履行自己的义务,并保持与合作伙伴的密切沟通。同时,要跟踪订单进展,确保交货时间和质量要求的实现。此外,风险管理也是合同执行的重要环节。我们应该密切关注市场变化、政策调整和合作伙伴的变化,及时采取措施来降低风险,确保合作关系的稳定和持续。

第五段:总结和展望未来(约200字)

通过签订出口合同,我深刻认识到合同对于国际贸易的重要性。了解合作伙伴、明确合同条款、合同执行和风险管理都是确保合作关系顺利进行的关键因素。未来,我将继续努力完善自己在合同签订方面的技巧,并更加注重与合作伙伴的沟通和合作,以促进国际贸易的发展和合作伙伴关系的持久稳定。

合同签订心得体会篇九

法律顾问室:

兹有我部门_____同志,因与_____公司洽谈_____项目(写明要做的事项),需要办理授权委托书,期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,权限为谈判并签订合同。

特此申请,请予办理。

_____公司_____部(负责人签字)

年月日

合同签订心得体会篇十

代表人:_________

乙方:_________

代表人:_________

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,结合住宅装饰工程施工的特点,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经友好洽谈和协商,就双方的住宅装饰工程的有关事宜,达成如下协议:

1、工程地点_________。

2、工程内容及做法:详见双方确认的工程预算表、施工图和工程内容。

3、承包方式:双方商定采取下列_________种方式。

(1)包工包料;

(2)包工、包部分材料;

(3)包工不包料。

4、工程期限及保修期:工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。保修期:_________月。自工程竣工经甲方验收合格,双方签字之日起计算,并由乙方开具工程保修单。

5、合同价款及付款方式:

本合同总价为(大写):_________(小写)_________元,合同生效后,甲方按约定向乙方支付工程款:

工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算单,并将有关资料送交甲方,由甲方在五天内审核完毕如无异议视为同意,并在签字同时结清工程余款,工程发票(合同总价)中所应缴纳的税金由甲方承担。

甲方:

2、提供施工期间的水源、电源,并承担相应费用;

3、负责协调施工队和邻里之间的关系;

5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用;

6、对工程质量、施工进度进行检查和监督;

7、甲方家庭成员对工程的意见,均需经过甲方代表与乙方接触。

乙方:

1、根据施工图纸,提供施工方案和进度计划,交甲方备案认可;

4、文明施工,佩证上岗,保证施工现场的整洁,尽量减少噪音,不扰民及污染环境,工程完工后负责清扫施工现场。

1、工程施工过程中,甲方提出修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方联系,并签订书面变更协议后,方能进行该项目的施工。

2、甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果,由甲方自负,给乙方造成损失,延误工期的,还应赔偿。

1、由甲方提供的材料设备,应为附合设计和国家标准要求的合格产品,并应按施工进度计划及时供应到现场,并事先通知乙方,双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收,办理交接手续后由乙方负责保管,并收取一定的保管费用,如造成损失,由乙方负责赔偿。

2、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。

3、由乙方提供的材料、设备,必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符,经甲方签字认可后再行使用。

4、乙方提供的材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时,禁止使用;如已使用,其后果和损失均由乙方承担。

1、本工程质量标准按xx年1月10日发布的江苏省《住宅装饰质量标准》执行。

3、如未经验收,甲方自行搬入家具或居住,则视为验收合格。

4、施工过程中双方对工程质量发生争议,由质检部门对工程质量予以验证,经验证工程质量不符合合同约定及质量标准的,验证过程支出的相关费用由乙方承担,如符合合同约定和质量标准的,验证过程支出的相关费用由甲方承担。

5、室内环境质量。乙方与甲方共同做到使用符合国家标准(国家质量检验检疫总局xx年1月1日发布实施)的建筑装饰材料。工程完工后,乙方应根据国家质量检验检疫总局和建设部xx年1月1日联合发布实施的"民用建筑工程室内环境污染控制规范",进行室内环境的检测,并提供检测报告。检测费用根据建设部建办质(xx)17号文件精神,室内环境质量检测属装修装饰工程最后一个环节,应列入工程预算中,检测结果不合格,双方应分析原因,明确责任,责任方应承担由此产生的治理费用。

6、甲方如有特殊施工项目和特殊质量要求,双方应确认,并另签补充合同。

1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认签字,工期相应顺延:

(1)工程量变化和设计变更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延,因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

3、甲方不按期支付工程款,合同工期相应顺延。

4、因乙方责任未按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延,因乙方所提供的`材料、设备质量不合格或造成的工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理单位、监理工程师的姓名、联系电话及其职责等通知乙方。

1、合同双方中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔给对方造成的直接经济损失。

2、合同生效后,在合同履行期间,任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同,应按合同总造价的5%作为违约金,会付给对方,因一方擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金时,应进行补偿。如一方因故无法履行合同时,应及时通过另一方法办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

(1)未按合同规定的时间、要求提供材料、设备,应偿付乙方因此造成的停工、误工机械台班的实际损失。

本站合同范文·建材订货合同范本·简单装修合同·工装装修合同·门面店面装修合同·办公室装修合同·室内装修合同(2)由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。

(3)工程未经验收,甲方提前使用造成质量问题或损坏,由甲方承担责任。

(4)甲方未按约定期支付工程款的,每延误一天向乙方支付合同价款1‰的滞纳金。

(5)甲方未办理有关手续,要求乙方拆除原有建筑结构设备管线,乙方有权拒绝施工。

4、乙方责任

甲方:乙方:

年月日年月日

合同签订心得体会篇十一

代表人:_________

乙方:_________

代表人:_________

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,结合住宅装饰工程施工的特点,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经友好洽谈和协商,就双方的住宅装饰工程的有关事宜,达成如下协议:

1、工程地点_________。

2、工程内容及做法:详见双方确认的工程预算表、施工图和工程内容。

3、承包方式:双方商定采取下列_________种方式。

(1)包工包料;

(2)包工、包部分材料;

(3)包工不包料。

4、工程期限及保修期:工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年 _________月_________日止。保修期:_________月。自工程竣工经甲方验收合格,双方签字之日起计算,并由乙方开具工程保修单。

5、合同价款及付款方式:

本合同总价为(大写):_________(小写)_________元,合同生效后,甲方按约定向乙方支付工程款:

工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算单,并将有关资料送交甲方,由甲方在五天内审核完毕如无异议视为同意,并在签字同时结清工程余款,工程发票(合同总价)中所应缴纳的税金由甲方承担。

甲方:

2、提供施工期间的水源、电源,并承担相应费用;

3、负责协调施工队和邻里之间的关系;

5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用;

6、对工程质量、施工进度进行检查和监督;

7、甲方家庭成员对工程的意见,均需经过甲方代表与乙方接触。

乙方:

1、根据施工图纸,提供施工方案和进度计划,交甲方备案认可;

4、文明施工,佩证上岗,保证施工现场的整洁,尽量减少噪音,不扰民及污染环境,工程完工后负责清扫施工现场。

1、工程施工过程中,甲方提出修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方联系,并签订书面变更协议后,方能进行该项目的施工。

2、甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果,由甲方自负,给乙方造成损失,延误工期的,还应赔偿。

1、由甲方提供的材料设备,应为附合设计和国家标准要求的合格产品,并应按施工进度计划及时供应到现场,并事先通知乙方,双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收,办理交接手续后由乙方负责保管,并收取一定的保管费用,如造成损失,由乙方负责赔偿。

2、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。

3、由乙方提供的材料、设备,必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符,经甲方签字认可后再行使用。

4、乙方提供的材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时,禁止使用;如已使用,其后果和损失均由乙方承担。

1、本工程质量标准按xx年1月10日发布的江苏省《住宅装饰质量标准》执行。

3、如未经验收,甲方自行搬入家具或居住,则视为验收合格。

4、施工过程中双方对工程质量发生争议,由质检部门对工程质量予以验证,经验证工程质量不符合合同约定及质量标准的,验证过程支出的相关费用由乙方承担,如符合合同约定和质量标准的,验证过程支出的相关费用由甲方承担。

5、室内环境质量。乙方与甲方共同做到使用符合国家标准(国家质量检验检疫总局xx年1月1日发布实施)的建筑装饰材料。工程完工后,乙方应根据国家质量检验检疫总局和建设部xx年1月1日联合发布实施的"民用建筑工程室内环境污染控制规范",进行室内环境的检测,并提供检测报告。检测费用根据建设部建办质(xx)17号文件精神,室内环境质量检测属装修装饰工程最后一个环节,应列入工程预算中,检测结果不合格,双方应分析原因,明确责任,责任方应承担由此产生的治理费用。

6、甲方如有特殊施工项目和特殊质量要求,双方应确认,并另签补充合同。

1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认签字,工期相应顺延:

(1)工程量变化和设计变更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延,因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

3、甲方不按期支付工程款,合同工期相应顺延。

4、因乙方责任未按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延,因乙方所提供的材料、设备质量不合格或造成的工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理单位、监理工程师的姓名、联系电话及其职责等通知乙方。

1、合同双方中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔给对方造成的直接经济损失。

2、合同生效后,在合同履行期间,任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同,应按合同总造价的5%作为违约金,会付给对方,因一方擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金时,应进行补偿。如一方因故无法履行合同时,应及时通过另一方法办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

(1)未按合同规定的时间、要求提供材料、设备,应偿付乙方因此造成的停工、误工机械台班的实际损失。

本站合同范文·建材订货合同范本·简单装修合同·工装装修合同·门面店面装修合同·办公室装修合同·室内装修合同(2)由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。

(3)工程未经验收,甲方提前使用造成质量问题或损坏,由甲方承担责任。

(4)甲方未按约定期支付工程款的',每延误一天向乙方支付合同价款1‰的滞纳金。

(5)甲方未办理有关手续,要求乙方拆除原有建筑结构设备管线,乙方有权拒绝施工。

4、乙方责任

甲方:乙方:

年月日 年月日

合同签订心得体会篇十二

目前工程承包一般都实行项目经理负责制,以项目经理为首组成一个项目经理部。项目经理部是承包人为了履行某一具体的建设工程合同,便于对施工进度、质量进行直接管理而组建的特定工程的临时性的管理团队。根据《建设工程施工合同》通用条款第1.5条的规定,项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。因此,在承包人授权的范围内,项目经理部可以对外签订合同,项目经理部在承包人授权范围内对外签订的合同无疑是有效的。

问题是,在承包人没有授权或者授权不明的情况下,项目经理部对外签订的合同的效力如何认定。我们认为,如果合同已经履行或者事后取得承包人的追认,合同有效;如果合同尚未履行,承包人也不予以追认,则应当分两种情况认定:

(2)如果相对人并没有理由相信项目经理部签订合同是在承包人授权范围内的,项目经理部的行为构成越权代理,合同无效。

通过在上文中的详细讲述,相信你已经知道,在工程项目部这种比较特殊的部门中,其对外签订的合同是有法律效力的.。因为通常工程承包当中都是实行的项目进行负责制。但是也不能完全肯定的说项目部签订的合同就是有效的,还需要符合法律规定的合同生效条件才可以。

合同签订心得体会篇十三

在出租人和出租房屋符合资格与条件后,签署租赁合同前,律师要核对原件、确认双方当事人的主体身份:

个人审核身份证或护照、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证;企业、其他组织审核登记注册证明、法定代表人身份证明、签约代表的授权委托证明,若是境外企业、其他组织,前述证明还应经公正或认证。

委托他人出租房屋的.,房屋所有人应当出具授权委托书,并与受托人签订房屋出租委托合同。

代理人代理出租,应当向承租人出具房屋所有人委托代理出租的授权证明,代收租金的,应当由相关的委托文件。

租赁合同应具备以下主要内容

(1)租赁当事人的姓名或者名称、住所;

(2)房屋座落地点、面积、结构、附属设施和设备状况;

(3)房屋用途;

(4)房屋交付日期;

(5)租赁期限;

(6)租金数额、支付方式和期限;

(7)房屋使用要求和维修责任;

(8)房屋返还时的状态;

(9)转租的约定;

(10)变更和解除合同的条件;

(11)违约责任;

(12)争议的解决方式;

(13)租赁当事人约定的其他内容。

合同签订心得体会篇十四

1、产权证要齐全。包括《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《商品房预售许可证》。此三证是办理产权证的必要条件。销售许可证的证件原件应该在售楼现场悬挂,可以在售楼现场看到证件的原件,再有就是土地证是否抵押了,土地使用证有一个备注页,如果开发商向银行进行了开发贷款,在土地使用权证上会有注明。还有开发商的营业执照,经营范围里是不是有房地产开发商的土地经营许可。

2、签合同时要写明交房日期、通水、通电、通气等条件,要明确双方违约责任。按规定入住70%以上才能开通燃气,之前开发商要免费提供液化气灌。

3、延期交房:开发商《补充协议》规定,“若开发商延期交楼,则按业主已交房价每日千分之一支付违约金,且违约金赔偿总额以房款5%为限,如发展商仍不能交楼,业主只退回已交的本金。”这种约定非常不合理。

4、购买合同的第一条,项目建设依据,在审核这一条条款内容时,需要注意在合同中填写相关的内容,与开发商提供的相关证件是否一致,比如说编号和经营范围。第二条,是商品房的销售依据,需要做的跟第一条基本相同,需要核对销售许可证的号码,批准的机构,以及销售的方式,与开发商在售楼处悬挂的售楼许可证是否一致。

5、公摊面积:不应该计入的包括仓库、机动车车库、非机动车车库,作为人防的地下室,以及可以单独使用的空间。还有售房单位自管自用的房屋,比如说开发商在大堂里做的销售中心等。为多栋房屋服务的管理用房,通俗来说,就是与这栋楼不相连的部分,比如说小区的物业管理用房等。在商品房买卖附件里应该有一个明确的说明,在主合同的第三条里,只是说分摊了多少,分摊的面积的`数额,但是在合同的附件二,应该有一个房屋面积分摊的说明表,分摊了哪一部分,是经过哪一个地方批准的。

6、面积确认和差异的确定。建议购房人选择在合同里已经规定的第二种处理方式,即确定双方可以接受的一个误差比例,也就是说正负3%,超过此比例的购房人可以选择退房,开发商应退还房款以及利息,你也可以接受。

7、付款方式与期限。一次性付款可以跟开发商协商,是不是可以留5%左右的房款,在正式交房之后给予付款,银行贷款应该在约定的时间里款没有到开发商的帐上,按照合同,你要支付相应数量的违约金,所以应该把时间约定的更加充裕一些。在签订正式购房合同之前,建议你向开发商指定的银行,或者向律师咨询一下你的资信条件,看你是否能够得到资信贷款,避免出现其他的麻烦。

8、卖售人预期付款的违约责任。也就是说开发商约定你超过30天未付清房款可以解约的,对预期交房的解约期限也只能定30天,这两条应该对应,应该是平等的。

9、有关规划设计变更条款,这一方面,因为我们购买的是期房,在商品房施工的过程中,有可能某些方面,开发商认为需要做规划的变更,设计的变更,应该在收到有关部门批准变更10个工作日,书面通知购房人,购房人有权选择退房。

10、房屋的交接:开发商应该请房地产的管理部门认可的有资质的机构对房屋的面积进行实测,在交楼的时候,应该提供实测面积的数据,以及我们所说的住宅质量保证书以及住宅使用说明书,如果开发商提供证明原件不全的,可以拒绝收楼,由此产生的一切责任,由开发商承担。

11、开发商关于基础设施和配套设施的承诺,一般来说,标准合同中有五项,首先是通水通电通电梯,保证你售楼之后,这是最基本的保障。再有就是有关于天然气以及燃气管道的开通,一般来说,开发商会跟你说等到入住之后,比如说入住率是多少,但是目前北京市并没有明确的规定,说入住率达到多少才可以开通天然气,实际上跟开发商跟燃气公司的工作协调都是有关系的,应该跟开发商进行约定,以免影响您的正常生活。对于您购买园区项目内,在楼书中开发商承诺过的,比如说象会所、园区的绿化,以及地上地下的停车位,建议在这一条中,要求开发商承诺竣工时间。在本条款中还包括如果规定日期内未达到开发商承诺的使用条件,双方约定的处理方式,应该按照对您比较有利的,在这一条上签上,未达到使用条件,应该视为开发商逾期交房,应该承担逾期交房的相关责任。

12、关于产权登记的相关规定,约定了办理产权证的时限,以及违约的条款,购房人可以根据实际的情况,可以选择退房或者违约金。按照现行商品房销售规定,在60天内,开发商应将登记资料提供给产权办理部门备案。如果因为开发商的责任,没有及时把所有的资料报产权登记机关备案,使购买人不能及时办理产权证的,可以约定一个处理方式,可以退房,对于违约金,一般是合同金额的1%—5%之间,也是根据实际的情况来进行选择。也可以选择不退房,如果选择退房,作起来有一定困难,比如说你已经入住了,因为办理产权,是在入住之后的二三个月进行,如果这时你因为产权证的原因要退房,可能会不太利,建议大家在确认这个项目是一个合法的项目之后,那么办理产权只是开发商工作的一个程序问题,以及和相关部门的协调问题,并不是说没有办理产权证,是因为这个项目的本身合法性有问题,在这个情况下建议你选择不退房,让开发商按照一定的比例来支付违约金。

13、其它:比如说这个合同有多少页、有多少份等,商品房买卖标准合同应该有四份,其中二份是正本,二份是副本。现在房管局在做备案的时候,房管局会备一份,购房人应该有一个合同的正本,如果是申请银行按揭的话,合同正本应该交银行来收押。在整个的合同最后一条,是做预售登记备案的一个条款,一般情况下在合同签订30日之内,开发商应该向房产所在区的房产管理局和房管局做登记。附件一是房屋的平面图,在签合同的时候应该注意这个图纸要用坐标来确认这个房屋的朝向;第二要标注面积,或者是面积的标尺。

合同签订心得体会篇十五

一、首先看开发商是否具备五证。即房地产开发证、国有土地使用证、该工程开发许可证、建筑工程规划许可证和商品房销(预)售许可证。签订规范的商品房买卖合同,最好请律师代理或介入并要对合同进行公证,确认其法律效力。

二、使用规范的合同文本。许多开发商在签订正式的预售合同前会要求购房者签订一份《房屋定购协议书》,交一笔订金。这种行为并非购房的必经程序,往往会使购房者陷入订金纠纷。因此建议消费者直接与开发商签订商品房预售合同,这样购房者就有充分的主动权与开发商就合同的具体条款进行完全平等的协商。

三、查验有关证明文件。买期房要查看开发商是否有预售许可证,并要确认自己所购之房在预售范围内,买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证和《新建住宅交付使用许可证》。此外要核对一下卖方的营业执照和房地产开发企事业资质证书,要注意这些证照文件的单位名称是否一致。

四、买期房要注意建筑面积的约定。购房者在建筑面积约定时仅仅用多退少补、按实结算来约定面积问题时容易产生纠纷。在填写暂测面积时除了要填上总建筑面积外,也要将套内面积和公用分摊面积填上。在没有约定的情况下,根据有关法规,建筑面积超过预售合同约定的,购房人可以不承担增加部分的价款,建筑面积不足预售面积合同约定的,开发商应将建筑面积减少部分的价款退还购房者。

五、买期房要约定资讯条件和时限。所谓交房有两层含义:一层是房屋使用权即实物交付;另一层是房屋所有权转移即产权过户。购房者应当在预售合同中对实物交付和产权过户均约定清楚。为避免尴尬法律状态,购房者不能接受未取得《新建住宅交付使用许可证》的房屋使用交付。

六、签约时要注意房屋质量问题。购房者在签约时,应认真推敲《商品住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》两书的内容。并将质保书作为合同的附件。

七、签约时明确物业管理事项。合同中要确定前期物业管理公司,以及双方约定的物业管理范围和收费标准。

八、注意合同文本中补充协议的内容。补充协议通常由开发商起草,购房者应谨防有些开发商将示范合同文本中保护交易公平的条款通过补充协议加以取消,以减轻卖方的责任。

合同签订心得体会篇十六

合同是指平等主体的双方或多方当事人(自然人或法人)关于建立、变更、终止民事法律关系的协议。此类合同是产生债权的一种最为普遍和重要的根据,故又称债权合同。《中华人民共和国合同法》所规定的经济合同,属于债权合同的范围。合同有时也泛指发生一定权利、义务的协议,故又称契约。

即合同双方当事人关于建立合同关系的意思表示的方式。中国的合同形式有口头合同、书面合同和经公证、鉴证或审核批准的书面合同等。

是以口头的(包括电话等)意思表示方式而建立的合同。但发生纠纷时,难以举证和分清责任。不少国家对于责任重大的或一定金额以上的合同,限制使用口头形式。

即以文字的意思表示方式(包括书信、电报、契券等)而订立的合同,或者把口头的协议作成书契、备忘录等。书面形式有利于分清是非责任、督促当事人履行合同。中国法律要求法人之间的合同除即时清结者外,应以书面形式签订。其他国家也有适用书面合同的规定。

合同公证是国家公证机关根据合同当事人的申请,对合同的真实性及合法性所作的证明。经公证的合同,具有较强的证据效力,可作为法院判决或强制执行的根据。对于依法或依约定须经公证的合同,不经公证则合同无效。

合同鉴证是中国工商行政管理机关和国家经济主管部门,应合同当事人的申请,依照法定程序,对当事人之间的合同进行的鉴证。鉴证机关认为合同内容有修改的必要时,有权要求当事人双方予以改正。鉴证机关还有监督合同履行的权利,故鉴证具有行政监督的特点。中国合同鉴证除部门或地方性法规有明确规定的以外,一般由当事人自愿决定是否鉴证。

合同的审核批准,指按照国家法律或主管机关的规定,某类合同或一定金额以上的合同,必须经主管机关或上级机关的审核批准时,这类合同非经上述单位审核批准不能生效。例如,对外贸易合同即应依法进行审批程序。

根据《中华人民共和国合同法》及有关法规规定,为明确出租方和承租方的权利和义务关系,经甲、乙双方协商一致,签定本合同。

第1条 租赁房屋的位置和状况条款

甲方将座落于______城市________房屋出租给乙方使用。建筑面积共计约______平方米,使用面积_______平方米。

第2条 租赁期限条款

租赁期限为_____年_____个月,即自_____年_____月____日至_____年_____月____日止。合同到期后,乙方具有优先承租权。

第3条 租赁房屋的用途条款

乙方租用的房屋作居住用途,乙方不得利用租赁房屋从事违法活动。在租赁期间,乙方若对房屋进行转租或改变用途应事先取得甲方书面同意。

第4条 租金和租金的交纳期限条款

租金每月人民币 整,年总租金 整,租赁费每年半年预交1次,以后依次类推。乙方应于每年的_____月____日和_____月____日分2次向甲方交付租金。

第5条 房屋的交付条款

甲方应于_____年_____月____日前将出租房屋交付乙方使用。甲方迟于上述时间交付出租房屋,乙方可将本合同有效期延长,双方应书面签字确认。

第6条 费用承担

租赁期内,按国家规定因房屋租赁应由甲方承担的费用由甲方承担,应由乙方承担的由乙方承担。

乙方使用的'水费、电费由乙方承担,按物价部门及有关部门规定价格计费,交费方式为每月____日交。

第7条 房屋修缮条款

修缮房屋是甲方的义务。甲方对房屋及其设施应进行必要的检查、修缮。

乙方在出租房屋使用过程中,如出租房屋及内部的设施出现或发生妨碍安全、正常使用的损坏或故障时,应及时通知甲方并采取有效措施;甲方应于接到乙方通知后5日内进行维修。

乙方通知甲方,甲方拒不维修的,乙方可经合同登记机关见证后代为维修或由乙方自行维修。本条维修费用(包括乙方代为维修)由甲方承担。

因乙方使用不当或不合理使用,出租房屋及其内的设施出现损坏或发生故障,乙方应负责及时维修和承担相应损失。

第8条 房屋的改建、装修条款

本合同有效期内,甲方确需要对出租房屋进行改建、扩建或装修的,须经乙方同意方可进行,甲、乙双方应就此另行签订协议。因国家政策和不可抗力除外。

本合同有效期内,经甲方书面同意后,乙方可对出租房屋进行装修。合同到期后,可移动装修物乙方带走,不可移动装修物乙方无偿留给甲方。

第9条 房屋转让条款

本合同有效期内,甲方需转让出租房屋的部分或全部的,应提前1个月通知乙方。乙方在同等条件下有优先购买权。出租房屋转让他人的,甲方应保证受让人继续履行本合同。

合同签订心得体会篇十七

《合同签订的法律意义》内容如下:

《民事诉讼法》第二十四条规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。这是法律对于因合同纠纷提起的诉讼的.管辖一般规定,即发生纠纷后,要么向被告住所地人民法院起诉,要么起诉至合同履行地人民法院(从这里可以看出,明确合同履行地比明确合同签订地更具有法律意义)。

所以,一般而言合同签订地人民法院没有管辖权,但也存在特殊情况。《民事诉讼法》第二十五条规定,合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。根据此规定,合同签订地人民法院有管辖权,要同时满足以下条件才可以:

1、双方签订了书面合同(口头合同当然不行);

2、双方所签订的书面合同中已明确约定合同签订地人民法院为管辖法院;

3、双方关于管辖法院的约定,没有违反法律对级别管辖和专属管辖的规定。

只有同时具备以上三个条件,明确合同签订地才具有法律意义,否则对于合同的履行以及可能发生的诉讼,其实际意义相当微小。

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/5591184.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档