合同是商业合作的基石，对于企业发展和业务拓展具有重要意义。在合同中要注明各方的权利和义务，避免一方对另一方的利益造成损害。合同是双方达成的一种法律文件，明确了双方的权利和义务。在商业领域，合同是保障交易安全和权益的重要工具之一。签订合同可以明确各方的权益，防止纠纷的发生。在撰写合同时，需要明确双方的意愿和目的。合同的内容应该具体、明确，不能存在模糊和歧义。如需撰写合同，可以参考下面的合同范本，了解合同的一般结构和内容。希望对您有所帮助。
资料整理合同协议篇一
乙方：_____
为了更好地保证建筑物防雷工程部分符合技术规范，杜绝因防雷设施不合格而返工的现象，根据《重庆市雷电灾害防御管理办法》的规定，经甲、乙双方协商，约定如下：
一、甲方负责对乙方________项目进行防雷工程部分施工图设计审核和现场施工监审。
二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套（施工图应有防雷设计平面图及相应说明），并填写申请表。甲方在乙方资料完备的情况下，一个工作日内完成审核、提出审查意见，符合要求的发给审核证书。
三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方电话联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试，并填入相应报告表。此表是防雷工程验收的重要依据。预计施工监审时间为：________ 。
四、根据重庆市物价局文件（渝价[xx]402号）规定，乙方应缴纳：
1．图纸设计审核费________元。（工程预算的________‰）
2．施工监审费________元。（每次________元）
两项费用总计________?元（大写________万________仟________佰________拾________元）。
五、甲方有责任对乙方提出的要求及时进行办理；乙方有义务提供准确的资料，及时联系甲方，对甲方提出的问题及时整改。
六、以上条款，甲、乙双方如有违反，将按照《_气象法》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》的有关规定，给予处罚。
甲方（签章）：_____________
乙方：_____________________
_______年_______月_______日
资料整理合同协议篇二
承包方(以下简称乙方)：
依照《_经济合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就旭辉花园综合用房幕墙工程建设劳务承包事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
_________工程。
二、工程地点：_______________。
三、工程内容及范围：
4、承担该工程的施工准备、施工过程中的材料装卸，成品保护。施工完毕后的材料退场、现场清理、安全文明施工等工作。
四、承包方式及承包金额、付款、结算方式;
实行包质量、包安全、包工期的劳务包干方式
(1)、测量放线、埋件安装，占10%;
(2)、龙骨安装，占30%;
(3)、防火避雷安装。占5%;
(4)、面板安装，占40%;
(5)、打胶清理，占15%;
五、工期及进度要求：
本工程总工期为30天，开工日期为20xx年12月20日，完工日期为20xx年01月20日。具体进度及节点要求按甲方进度计划执行。
六、劳动力人数及业务技能水平要求：
劳动力人数及业务技能水平原则上由乙方自主控制，但必须满足工程质量、安全文明施工以及工期的要求。
七、质量要求及验收标准
1、乙方严格按设计图纸施工，保证结构的安全和外观的美感，确保工程质量合格。
2、工程验收标准：jg3035-96《建筑幕墙》，jgj102-20_《玻璃幕墙工程技术规范》、jgj133-20_《金属与石材幕墙工程技术规范》、jgj81-20_《建筑钢结构焊接技术规范》。
八、双方的责任与义务
1、组织材料及时到货，配合乙方做好材料的管理工作。
2、负责乙方施工过程中的各项协调工作。
3、管理、监督和控制乙方在安全、质量和工期等方面的工作。
4、为乙方提供技术服务，并在质量和安全上提供指导。
5、协调提供施工用电接口，提供两个二级配电箱，提供乙方生活后勤场所，保证施工需要，其费用由甲方承担。为维护甲方企业形象，甲方提供乙方在施工过程中实际所需的安全帽、工作服等劳保用品。
6、当工程质量、安全及工期等不能满足甲方要求时，甲方有权要求乙方采取必要措施。
1、接受甲方对本工程在质量、安全和工期等方面的管理监督和控制。
2、配合甲方做好施工过程中的协调配合工作。
3、做好现场安全文明施工工作，正确佩戴安全帽、安全带，工完场清。
4、维护企业形象，做好生活社区的卫生工作，仓库材料要摆放整齐有序。
5、负责做好材料的搬运、保管、防火和防盗工作。
6、在工程未验收前，乙方有义务协助甲方做好成品保护工作。
九、其他事项;
本合同一式四份，在双方签字后生效，工程款付完后失效。未尽事宜，双方协调解决。
甲方：乙方：
代表：代表：
日期：日期：
资料整理合同协议篇三
为保证工程质量，确保该工程施工进度进行，更有利及完善该工程资料管理工作，经双方协商一致，现将工程(以下简称甲方)的资料部分工作承包给资料员(以下简称乙方)进行完成，为明确双方权益与责任范围，其具体内容如下：
一、承包范围：乙方负责本工程()部分所有保证与管理资料的填写与整理装订一式三份(即原件一份复印件二份)以送城建档案馆发初验合格证为准，其中包括现场取样送检及施工过程中各种资料的及时签字盖章(其中所发生费用由甲方承担)。
二、承包价格：甲方以元/m2的单价以施工图纸的建筑面积计算，其中甲方必需承担业务范围内的纸张、表格及打字复印等费用，试验费由甲方负责承担。
三、付款方式：采用现金支付，工期开工先付总金额的10%作为乙方开办费，基础竣工付30%,主体验收付足70%，工程竣工资料交验付足95%，其余在领取城建档案馆的初验合格证一次付清。
四、相关责任：甲方负责提供乙方办公室一间及有关桌、椅、柜等办公用品，床位等办公生活设施，并负责承担上班期间的伙食以及在合同期内及时解决乙方力不能及的有关单位协调等重要事宜。乙方必须根据现场实际情况及时完成相关资料工作，不能出现资料原因出现的停工，整改等现象。
五、施工期限：本工程自年月日开始施工，乙方必须进场开展工作，至年月日完成竣工验收时乙方必须及时提供全套资料，如由甲方原因引起的工程延期，则由甲方按1500元/月付给乙方作为工资。
六、违约条款：如果甲方中途变换资料员，预付开办费慨不退还，且由此造成因资料不齐全、不完整而影响验收交工的损失，乙方不承担任何责任。
七、本合同未尽事宜，双方协调解决。
八、本合同一式二份，双方签字生效；工程完工、资料费两清后失效。
甲方：(盖章)乙方(签字)
项目经理：
联系电话：联系电话：
年月日
资料整理合同协议篇四
随着社会的不断发展，各行各业都越来越重视整理和归档资料的重要性，而协议资料的整理更是其中的重要环节。在我个人的工作中，我也深刻体会到了协议资料整理的重要性，并积累了一些心得体会。以下是我对协议资料整理的心得体会。
首先，协议资料整理要做到“有序”。在整理协议资料时，我认为首要的一点就是要做到有序。这就要求我们在收到协议资料后，首先进行分类和归档，明确每个协议的内容和分类。可以创建一个详细的文件夹或者数据库，将不同的协议资料进行编目，并在文件夹或数据库中进行标注，方便日后查找。同时，还需要在整理资料时注意时间顺序和编号，确保资料的时间和顺序的准确性。有序的整理能够帮助我们在面临需要查找或使用协议资料的时候，快速找到所需的信息，提高工作效率。
其次，协议资料整理要做到“明确”。协议资料非常重要，其中包含了双方达成的共识和承诺，因此我们对于协议资料的整理和归档要做到明确。首先，在整理资料时，要对协议的内容进行详细的梳理和总结，确保自己对协议的理解没有偏差。同时，还要提取出关键信息，如比较重要的条款、截止日期等，给予特殊的标注或者制作一个简洁的摘要，方便自己和他人快速了解协议的主要内容。明确的整理能够帮助我们提供准确的信息，并减少因为理解上的偏差而产生的问题。
第三，协议资料整理要做到“保密”。协议资料可能涉及到商业机密或者个人隐私，因此我们在整理协议资料时要严格遵守保密规定，确保资料的安全性。可以采用密码保护或者访问权限的设置，限制外部人员的查阅，只有经过授权的人员才能查看相关协议资料。此外，在纸质资料的整理过程中要注意存放和灭活时的保密措施，如封存或销毁不再有效的纸质资料。保密的整理能够维护协议资料的安全，保护公司或个人的利益。
第四，协议资料整理要做到“定期”。协议资料的整理不是一次性的工作，而是需要进行长期的维护和管理。我们需要制定一个定期的整理计划，如每月、每季度或者每年，检查已有的协议资料并进行更新和整理。定期整理能够帮助我们及时发现问题，并对协议资料进行补充和修改，确保协议资料的及时性和准确性。
最后，协议资料整理要做到“用心”。整理协议资料是一项看似繁琐的工作，但却十分重要。我们需要用心对待每一个协议资料的整理，对每一个细节进行认真的梳理和处理。只有真正用心去整理，才能保证协议资料的完整与性和精确性。同时，也要保持对协议资料整理工作的持续关注和学习，不断提高自身的专业能力。
总之，协议资料整理是一项重要而复杂的工作，涉及到整理、分类、保密和定期维护等方面。通过我的工作经验，我深感协议资料整理的重要性，并总结了以上的几点心得体会。希望这些体会能够帮助到更多的整理者，使协议资料的整理工作更加规范、高效和有序。
资料整理合同协议篇五
甲方：
乙方：
一、承包范围
乙方承包路施工资料的打印、复印、送报、收发、整理工作。该施工资料的承包范围不包括设计变更、工程合同外签证单的签字工作及工程预决算资料。
二、双方权利和义务
1、甲方需向乙方按时提供相关图纸，测量、试验、原材料半成品证件、设计变更等原始资料。
2.甲方需按时向乙方支付资料制作费用，不得拖欠，否则乙方有权停止制作。
3.乙方需按甲方提供的施工图纸及施工过程中的设计变更等要求，按国家规范、规定按时制作资料。
4、乙方在现场配备一名实习生资料员，负责现场的资料送报，收发工作。乙方需配备一名专业资料员每3天巡视工地一次。资料制作工作不得影响甲方工程正常施工。
三、合同工期：
日历天240天。
四、付款方式
1.承包费用为工程总造价的0.2%，该工程总造价为合同内和合同外的造价之和。
2.工程开始施工后7天内，甲方支付乙方___元前期资料制作费。工程进行施工中，甲方每月15日支付乙方___元资料制作费。
3.如工程延期完工，甲方需按月支付乙方延期资料制作费，每月___元。
甲方：
乙方：
年月日
资料整理合同协议篇六
甲方：
乙方：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
1、乙方负责本工程土建资料(基础土建、主体土建、装修土建工程各分部分项工程的检验批、资料整理、归档等工作)、竣工备案资料的编制与整理。乙方须按当地资料管理规程与建设工程质量监督站的质检要求、城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。
2、本工程施工技术资料一式3份。本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方，否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。
3、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装档案盒并分别交给甲方或城建档案馆，以资料验收合格为准，另如需装订其费用由甲方负责。
1、乙方按月薪承包甲方本工程的土建、水电竣工备案资料（建筑面积按照38000m2）月薪6000元。
2、付款方式：
（1）本合同经甲乙双方签字生效之日起，乙方工作满一个月后，甲方在每月28日，支付乙方人民币_元。
（2）甲方应在规定时间内支付乙方资料劳务费，如若延期七天以上不予支付，乙方有权利自行终止合同，并要求甲方赔偿乙方由此引起的损失。
1、由甲方负责工作中产生的一切办公耗材及a4纸以上资料复印，大图复印、晒图等均由甲方负责。
2、甲方负责提供打印机、电脑、资料软件等办公用品。
3、甲方给乙方提供现场食宿及办公场所
4、各单位之间的关系由甲方负责协调、处理。
5、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中所有“项目经理（签名）”“设计单位（签章）”等各单位签字盖章均由甲方自行负责。
6、乙方定员上岗，持证上岗，乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作。
7、因乙方人员的专业或工作能力原因，不得到业主或监理工程师的认可，或不能满足项目的资料工作进度，况且在甲方指定的时间内不能调整，甲方有权单方面解除本合同。
8、本合同一式三份，甲方执两份，乙方壹两份，签字生效具同等法律效应，其他未尽事宜，双方共同协商解决。
1、本合同自甲乙双方签字后即行生效
2、本合同规定的甲乙双方完成各自应当履行的义务该合同自行失效
甲方签字盖章：乙方签字盖章：
日期：日期：
资料整理合同协议篇七
甲方：
乙方：
一、承包范围
乙方承包路施工资料的打印、复印、送报、收发、整理工作。该施工资料的承包范围不包括设计变更、工程合同外签证单的签字工作及工程预决算资料。
二、双方权利和义务
1、甲方需向乙方按时提供相关图纸，测量、试验、原材料半成品证件、设计变更等原始资料。
2.甲方需按时向乙方支付资料制作费用，不得拖欠，否则乙方有权停止制作。
3.乙方需按甲方提供的施工图纸及施工过程中的设计变更等要求，按国家规范、规定按时制作资料。
4、乙方在现场配备一名实习生资料员，负责现场的资料送报，收发工作。乙方需配备一名专业资料员每3天巡视工地一次。资料制作工作不得影响甲方工程正常施工。
三、合同工期：
日历天240天。
四、付款方式
1.承包费用为工程总造价的0.2%，该工程总造价为合同内和合同外的造价之和。
2.工程开始施工后7天内，甲方支付乙方3000元前期资料制作费。工程进行施工中，甲方每月15日支付乙方4000元资料制作费。
3.如工程延期完工，甲方需按月支付乙方延期资料制作费，每月1500元。
4.合同内资料制作费余款及合同外资料制作费在竣工资料验收合格日一次付清给乙方。
5.竣工资料装订费用由甲方提供。
五、本合同由双方签字之日起生效，未尽事宜，双方协商解决。合同一式贰份，甲乙双方各存壹份。
甲方签字：乙方签字：
签约时间：20xx年月日
资料整理合同协议篇八
甲方：乙方：
上列双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，就施工资料整理及归档的劳务费事宜，达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：郑州新郑国际机场t1停车楼工程地点：郑州新郑国际机场航站区内
二、工期
该工程于20xx年1月7日开工，至20xx年11月9日竣工，工期共308日历天。
三、承包内容
1、乙方负责本工程室外管网资料、土建水电资料(包括土建、水电工程的各分部分项工程的检验批、资料整理工作)、安全资料、竣工备案资料的编制与整理。乙方必须按当地建设工程质量监督站的质检要求、城建档案馆的存档要求、监理单位监理资料的归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。
2、本工程施工技术资料一式四份。本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方；否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。
3、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装入档案盒并分别移交给甲方或城建档案馆，如需装订，装订费由甲方负责。
四、承包方式及单价
1、乙方按建筑面积承包甲方本工程的土建、安全、竣工备案资料(建筑面积按实结算)承包单价按2.5元/m2。结算按t1停车楼建筑面积54030.96平方米计算。
2、付款方式
(1)、本合同经甲乙双方签字盖章生效之日起7个工作日内，甲方预付10%合同预付款给乙方。
(2)、合同付款方式：按形象进度约定付款，主体结构结束施工
资料经工程监理人员验收后支付至合同总价款的50%;装饰装修工程施工完毕施工资料经监理验收合格后支付至合同总价款的75%;水电工程完毕施工资料经监理验收合格后支付至合同总价款的95%;工程竣工存档时结清合同余款；施工期间如因农忙、春节等因为工程进度原因未达到拨付工程款点位时乙方可向甲方借资。甲方应酌情给予乙方所借工程款。
(注)：本工程计划工期为10个月，如工程延期(延期壹个月以下不计，延期一个月壹以上，不足壹个月按壹个月计算)甲方额外付给乙方7000元/月。
五、双方责任、义务
1、合同签订后，甲方及时向乙方提供施工图纸、图纸变更和必要的施工资料和提供施工用电、复印纸、食宿，乙方自备电脑、打印机。
2、各单位之间的关系由甲方负责协调、处理。
3、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中所有“项目经理”(签名)，“设计单位(盖章)”等各单位签字盖章均有甲方自行负责。
4、乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作。
5、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。未尽事宜，双方共同协商解决。
六、合同时限
1、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务后，该合同自行失效。
甲方(签字)：乙方(签字)：
年月日：
资料整理合同协议篇九
近年来，随着全球经济的日益发展和经济全球化的加深，各国之间的合作成为推动经济繁荣和发展的重要力量。而各种协议的签署和执行是国际合作的基础，然而，这些协议的执行需要大量的资料整理和管理。在我的工作中，我积累了一些关于协议资料整理的心得体会。
首先，协议资料整理是一个复杂的过程，需要从各个渠道搜集相关的文件和信息，对其进行分类和整理。在搜集文件和信息的过程中，我发现多个渠道的协同使用是非常有效的。例如，可以通过整理已有的电子文件、在网络上进行搜索或与其他部门合作收集相关文件等方式，以获取尽可能多的资料。同时，将不同渠道获得的资料进行对比和核实，有助于确保资料的准确性和完整性。
其次，协议资料整理的过程中，合理的分类和文件命名是非常重要的。一个良好的分类系统可以使文件的检索更加迅捷和准确。在我的工作中，我建立了一个基于主题和时间的分类系统，并采用了清晰简洁的命名规则，以确保文件的整理和检索的效率。如果遇到文件多且复杂的情况，可以使用文件管理软件或工具来帮助整理并建立索引，进一步提高工作效率。
此外，定期的备份和归档工作也是协议资料整理的重要环节。备份和归档可以保证数据的安全，并能够快速恢复遭遇意外事故的文件。在我的工作中，我每天都会对重要的协议资料进行备份，并按照一定的规则进行归档，以确保文件的安全性和可访问性。同时，定期检查和更新备份设备或系统也是必要的。
此外，合理利用办公自动化工具和技术也是协议资料整理的重要手段。在我的工作中，我经常使用电子表格、数据库和文档处理软件等办公自动化工具，来对资料进行整理和管理。这些工具可以提高工作效率，减少人为错误，并且可以生成各种报表和统计数据，便于对协议资料进行分析和评估。
最后，协议资料整理需要持续的学习和提升。由于国内外法律法规和协议的不断发展和变化，作为协议资料整理人员，必须保持学习和更新的动力。在我工作的过程中，我经常参加各种培训和学习活动，以了解最新的法律法规和协议要求，并将其应用到我的工作中。同时，我还与同行交流经验，参加相关的行业研讨会和会议，以拓宽自己的视野。
总之，协议资料整理是一项需要耐心和细致的工作，但是只有做到科学、高效地进行整理和管理，才能更好地实现协议的执行和国际合作的顺利进行。通过不断学习和提升自己的技能，协议资料整理人员可以更好地应对日益复杂的工作需求和协议要求，为国际合作的成功贡献自己的力量。
资料整理合同协议篇十
本工程为中国联通内蒙古分公司办公楼。施工地点位于呼和浩特市新城区兴安北路55号。经双方协商一致，就该工程资料及试验工作承包达成如下协议。
一、承包内容及价格
本工程共分为一栋楼，一个单位工程。资料的承包，按照市场参考价格，并结合本地区施工特点，经双方友好协商，最后商定承包价格为2元/平方米，送试单价为0.5元/平方米，合计单价为2.5元/平方米，建筑面积为39637平方米，总价为99092.5元，大写为玖万玖仟零玖拾贰元伍角。承包内容：总包单位的建筑及结构工程资料、水电资料、安全资料及试样送检。试样的制作由甲方负责。
二、付款方式
1、经双方协商，甲方扫进度拨付乙方工资款，基础工程完成后，甲方支付乙方工资总额的20%;主体工程施工至五层，甲方支付乙方工资款总额的20%;主体工程施工至十层，甲方支付乙方工资款总额的20%;主体封顶后，甲方支付乙方工资款总额的20%;竣工验收到后一周内甲方支付乙方全部工资款额。
2、资料的验收通过以质检站监督科室的验收通过为准，不以建设单位存档日期为准。监督科室验收通过后七日内，甲方结清乙方全部工资款额。但建设单位在存档过程中有需要乙方协助的，乙方须全力配合。
三、工作内容及相关事宜
1、乙方应尽职尽责，按施工进度及时做好各工程资料，不得延误。
2、乙方应熟知岗位职责，在遵守本合同的基础上，完成本职工作，自觉遵守公司的各项规章制度。
3、甲方为乙方免费提供办公地点并解决食宿。乙方在工作期间所用的各种办公用品及耗材由甲方负责。但乙方应本着勤俭节约的原则，合理使用耗材，不得造成大量的浪费。尽可能的为甲方节省办公开支。对做好的资料要认真核实，尽量避免错打、误打和漏打工程文件。
4、乙方必须指派能胜任资料员岗位的工作人员，如甲方发现现场资料员不负责任，资料工作严重滞后，甲方有权要求乙方更换人员。主体施工阶段，乙方资料员要保证每月26个工作日，每个工作日要保证80%的上班时间。如有事，可与主管领导请假批准后离开。不得擅自离开工作岗位。进入装修和二次结构阶段，乙方可以不坐班，适当灵活调整上班时间，但必须保证资料与工程进度同步，不得滞后。
5、施工技术性文件由甲方技术人员和安全人员专门负责，乙方负责收集、整理、装订成册并报送监理单位及建设单位审批。内容包括：施工组织设计、安全施工组织设计、各专项方案计算书、施工方案、技术交底、安全交底、施工日记、安全日记、放线记录、变更核定、洽商、班组自检交接检等。如甲方技术性文件缺失或不健全，造成难以交工的，乙方概不负责。但甲方技术人员编制好后，乙方可协助整理装订。
6、交工时，如确因乙方工作失误造成甲方资料不能归档的，乙方必须整改完善。保证负责竣工验收。如客观因素导致的，甲方不得无理追究乙方责任，并应及时疏通与上级质检及相关部门的关系，以确保竣工验收。
7、甲方进材料时，应将各种材料的合格证件及检验报告、准用证等质量保证资料收集齐全，交由乙方，乙方负责收集、保存各类质量证明资料。
8、乙方在工作期间，在施工现场，如发生人身伤亡及其它事故，甲方应视乙方为项目部成员，承担一定的责任。
9、在合同期内，如签订本合同的甲方签约人因工作调离本单位，合同将继续有效，甲方无权废止本合同。
10、资料承包按照平米单价进行承包，如施工过程中发现建筑面积与实际不符时，按施工图纸据实结算。双方及时协商，调整总价及月付款金额。
11、乙方送检材料时，不确保合格，出现问题时，甲方自行出资解决，但乙方可协助办理。试样制作由甲方负责，运输工具由甲方负责。
12、如在合同工期内，对施工资料的执行标准及法规发生重大调整及改变，甲方工程申请创“青山杯”、“青城杯”“草原杯”的，或甲方申请呼和浩特市“安全文明工地”的，造成乙方工作量大量增加的，甲方应按情况给予乙方0.2元/平方米的工作补贴。
五、有以下原因的合同终止
1、经双方商定同意后自行解除。
2、因不可抗力因素造成的。
本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效，合同期满后，本合同自行废止。本合同共计三页。
甲方签约人签字盖章：
甲方签约人身份证号码：
甲方签约人联系方式：年月日
乙方签约人签字：
乙方签约人身份证号码：
乙方签约人联系方式：年月日
资料整理合同协议篇十一
为保证工程质量，确保该工程施工进度进行，更有利及完善该工程资料管理工作，经双方协商一致，现将工程(以下简称甲方)的资料部分工作承包给资料员(以下简称乙方)进行完成，为明确双方权益与责任范围，其具体内容如下：
一、承包范围：乙方负责本工程()部分所有保证与管理资料的填写与整理装订一式三份(即原件一份复印件二份)以送城建档案馆发初验合格证为准，其中包括现场取样送检及施工过程中各种资料的及时签字盖章(其中所发生费用由甲方承担)。
二、承包价格：甲方以元/m2的单价以施工图纸的建筑面积计算，其中甲方必需承担业务范围内的纸张、表格及打字复印等费用，试验费由甲方负责承担。
三、付款方式：采用现金支付，工期开工先付总金额的10%作为乙方开办费，基础竣工付30%,主体验收付足70%，工程竣工资料交验付足95%，其余在领取城建档案馆的初验合格证一次付清。
四、相关责任：甲方负责提供乙方办公室一间及有关桌、椅、柜等办公用品，床位等办公生活设施，并负责承担上班期间的伙食以及在合同期内及时解决乙方力不能及的有关单位协调等重要事宜。乙方必须根据现场实际情况及时完成相关资料工作，不能出现资料原因出现的停工，整改等现象。
五、施工期限：本工程自年月日开始施工，乙方必须进场开展工作，至年月日完成竣工验收时乙方必须及时提供全套资料，如由甲方原因引起的工程延期，则由甲方按1500元/月付给乙方作为工资。
六、违约条款：如果甲方中途变换资料员，预付开办费慨不退还，且由此造成因资料不齐全、不完整而影响验收交工的损失，乙方不承担任何责任。
七、本合同未尽事宜，双方协调解决。
八、本合同一式二份，双方签字生效;工程完工、资料费两清后失效。
甲方：(盖章)乙方(签字)
项目经理：
联系电话：联系电话：
年月日
资料整理合同协议篇十二
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国劳动保护法》和有关法律规定，就本工程的资料情况，有关资料的管理制度，为明确双方权利、义务以及经济责任，经甲乙双方协商一致，统一签订本合同，愿共同遵守。
一、工程概况
1、建筑面积：约55000m2，总建筑面积以实际验收面积为准。。
2、以资料移交给上级单位完为资料完成。
二、承包范围及要求
1、甲方负责提供原材料、电气材料、水暖材料、装饰装修等材料的合格证及检验报告。
2、甲方负责提供图纸一套。
3、甲方需提供在资料备案过程中的所有办公用品(电脑、打印机除外)，以及承担在资料整理过程中所发生的费用。
4、乙方负责填写所有施工合同涉及的工程资料(基础、主体、装饰、节能、给排水、电气、屋面等分部分项及分户验收)的填写、整理工作，并及时的跟上工程进度，保证现场施工完，资料完，乙方保证资料一次性验收合格。
5、乙方负责原材料和试件的送检工作(甲方提供试件、送检车辆)，乙方对检测结果不负责。乙方需配合甲方处理不合格的报告的处理工作。
6、乙方负责填写及整理资料，不负责施工单位资料签字工作，签字应有甲方各施工人员自己签字。但应配合甲方、监理、设计、地勘等单位人员的签字和盖章工作。
7、甲方协助乙方完成竣工图的绘制工作，并协助甲方签证资料的完善，以及收方资料表格的填写和整理。
8、分户验收需甲方提供真实有效的数据，乙方协助完成填写工作。
9、甲方为乙方提供住宿，乙方的生活费在承包单价中扣除。
10、工程完工后乙方需交给甲方资料套数按要求执行，如监理、业主有其他要求，乙方负责对剩下资料复印件的整理工作。
三、合同价款及付款方式
1、本合同以建筑平米为准，每平米元。
2、签订合同后甲方按单栋分阶段结算，基础20%，主体30%，预验收30%，以验收会议为准，资料移交后三天内支付20%。
四、附则
2、本合同经甲乙双方签字后生效。
3、本合同一式二份，甲乙双方有关人员各一份。
甲方签字：
乙方签字：
年月日
资料整理合同协议篇十三
甲方：乙方：
上列双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，就施工资料整理及归档的劳务费事宜，达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：郑州新郑国际机场t1停车楼工程地点：郑州新郑国际机场航站区内
二、工期
该工程于20xx年1月7日开工，至20xx年11月9日竣工，工期共308日历天。
三、承包内容
1、乙方负责本工程室外管网资料、土建水电资料(包括土建、水电工程的各分部分项工程的检验批、资料整理工作)、安全资料、竣工备案资料的编制与整理。乙方必须按当地建设工程质量监督站的质检要求、城建档案馆的存档要求、监理单位监理资料的归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。
2、本工程施工技术资料一式四份。本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方；否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。
3、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装入档案盒并分别移交给甲方或城建档案馆，如需装订，装订费由甲方负责。
四、承包方式及单价
1、乙方按建筑面积承包甲方本工程的土建、安全、竣工备案资料(建筑面积按实结算)承包单价按2.5元/m2。结算按t1停车楼建筑面积54030.96平方米计算。
2、付款方式
(1)、本合同经甲乙双方签字盖章生效之日起7个工作日内，甲方预付10%合同预付款给乙方。
(2)、合同付款方式：按形象进度约定付款，主体结构结束施工资料经工程监理人员验收后支付至合同总价款的50%;装饰装修工程施工完毕施工资料经监理验收合格后支付至合同总价款的75%;水电工程完毕施工资料经监理验收合格后支付至合同总价款的95%;工程竣工存档时结清合同余款；施工期间如因农忙、春节等因为工程进度原因未达到拨付工程款点位时乙方可向甲方借资。甲方应酌情给予乙方所借工程款。
(注)：本工程计划工期为10个月，如工程延期(延期壹个月以下不计，延期一个月壹以上，不足壹个月按壹个月计算)甲方额外付给乙方7000元/月。
五、双方责任、义务
1、合同签订后，甲方及时向乙方提供施工图纸、图纸变更和必要的施工资料和提供施工用电、复印纸、食宿，乙方自备电脑、打印机。
2、各单位之间的关系由甲方负责协调、处理。
3、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中所有“项目经理”(签名)，“设计单位(盖章)”等各单位签字盖章均有甲方自行负责。
4、乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作。
5、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。未尽事宜，双方共同协商解决。
六、合同时限
1、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务后，该合同自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
资料整理合同协议篇十四
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国劳动保护法》和有关法律规定，就本工程的资料情况，有关资料的管理制度，为明确双方权利、义务以及经济责任，经甲乙双方协商一致，统一签订本合同，愿共同遵守。
一、工程概况
1、建筑面积：约55000m2，总建筑面积以实际验收面积为准。。
2、以资料移交给上级单位完为资料完成。
二、承包范围及要求
1、甲方负责提供原材料、电气材料、水暖材料、装饰装修等材料的合格证及检验报告。
2、甲方负责提供图纸一套。
3、甲方需提供在资料备案过程中的所有办公用品(电脑、打印机除外)，以及承担在资料整理过程中所发生的费用。
4、乙方负责填写所有施工合同涉及的工程资料(基础、主体、装饰、节能、给排水、电气、屋面等分部分项及分户验收)的填写、整理工作，并及时的跟上工程进度，保证现场施工完，资料完，乙方保证资料一次性验收合格。
5、乙方负责原材料和试件的送检工作(甲方提供试件、送检车辆)，乙方对检测结果不负责。乙方需配合甲方处理不合格的报告的处理工作。
6、乙方负责填写及整理资料，不负责施工单位资料签字工作，签字应有甲方各施工人员自己签字。但应配合甲方、监理、设计、地勘等单位人员的签字和盖章工作。
7、甲方协助乙方完成竣工图的绘制工作，并协助甲方签证资料的完善，以及收方资料表格的填写和整理。
8、分户验收需甲方提供真实有效的数据，乙方协助完成填写工作。
9、甲方为乙方提供住宿，乙方的生活费在承包单价中扣除。
10、工程完工后乙方需交给甲方资料套数按要求执行，如监理、业主有其他要求，乙方负责对剩下资料复印件的整理工作。
三、合同价款及付款方式
1、本合同以建筑平米为准，每平米元。
2、签订合同后甲方按单栋分阶段结算，基础20%，主体30%，预验收30%，以验收会议为准，资料移交后三天内支付20%。
四、附则
2、本合同经甲乙双方签字后生效。
3、本合同一式二份，甲乙双方有关人员各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
资料整理合同协议篇十五
第一章总则
第一条洞口县页岩砖行业商会是页岩砖行业自愿联合结成的非营利性群众团体。
第二务本商会的宗旨是：遵守和维护宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德、风尚；规范行业行为，反对价格垄断、反对恶意竞争；进行技术合作与交流，提高行业生产水平和经营水平。
第三条本商会履行“自我教育、自我管理、自我服务”的职责，独立自主地开展工作，在业务上接受县工商联的指导、监督。
第四条本商会的地址：洞口县天源宾馆。
第二章业务范围
第五条洞口县页岩砖行业商会的任务是：
（一）在政策许可的范围内从事生产经营活动。
（二）反映会员的合理意见与要求，维护会员正当经营和合法权益。
（三）开展文明经营，优质服务活动。
（四）了解和反映非公有制经济发展情况，研究探讨非公有制经济在发展中的问题。
（五）协助政府有关部门对非公有制经济人士进行行政管理。
（六）开展对外经济、商业技术等交流活动。
（七）兴办会员的福利事业，关心会员的生活，开展健康有益的文化体育活动、丰富会员生活。
第三章会员
第六条洞口县页岩砖行业商会会员
（一）凡经县工商行政管理机关登记注册页岩砖厂者，拥护本商会章程，有加入本商会的书面申请，经县工商联批准后，可成为商会会员。
（二）与本商会工作有关的个人，承认本商会章程，可接纳成为本会的会员。
第七条会员的权利
（一）在商会内有选举权、被选举权和表决权。
（二）对本商会工作有批评、建议和监督权。
（三）对理事会成员有权咨询批评、建议和提出罢免动议。
（四）要求维护自己的合法权利和利益。
（五）反映生产经营中存在的问题，提出意见和要求。
（六）参加本商会的活动，获得本商会提供的各项服务。
（七）入会自愿、退会自由。
第八条会员履行下列义务
（一）拥护党的基本路线，遵守国家法律、法规、诚信守法经营，依法纳税。
（二）遵守商会章程，执行商会决议，维护商会声誉。
（三）积极参加商会组织的各项活动，接受商会委托的工作，为商会提供真实情况和资料。
（四）信守职业道德，热心为群众服务。
（五）按时缴纳会费，关心和支持社会公益事业。
第九条 凡被工商行政管理机关注销、吊销营业执照的会员，其会员资格自行终止。
第四章组织制度
第十条本商会的最高权利机构是会员代表大会，代表大会的职权是：
（一）制订和修改《洞口县页岩砖行业商会章程》。
（二）讨论决定本商会的工作方针和任务。
（三）选举产生本商会理事会组成人员，罢免不称职的理事。
第十一条本商会代表大会的代表由会员民主协商选举产生。
第十二条本商会代表大会必须有三分之二以上代表出席方能召开，有出席会议过半数通过的决议才能有效。
第十三条洞口县页岩砖行业商业理事会是会员代表大会的执行机构，开展日常工作、对代表大会负责。
第十四条理事会的职权是：
（一）执行会员代表大会的决议。
（二）选举和罢免会长、副会长、秘书长。
（三）筹备召开会员代表大会。
（四）向代表大会报告工作和财务状况。
（五）制定内部管理制度。
（六）决定其它重大事项。
第十五条理事会每月至少召开一次，情况特殊，另行决定。
第十六条理事会必须有三分之二理事出席方能召开，其决议须经到会理事三分之二以上表决通过方能生效。
第十七条理事会选举产生会长、副会长、秘书长。理事会议由会长或会长委托副会长召集，研究处理联合会日常重要事项。
第十八条洞口县页岩砖行业商会会长、副会长、秘书
长必须具备下列条件：
（一）坚持党的路线、方针、政策，政治素质好。
（二）在本业务范围内有较大影响。
（三）身体健康，能坚持工作。
（四）具有完全民事行为能力。
第十九条洞口县页岩砖行业商会会长、副会长、秘书长任职期肆年。任期满后需延长任期的，须经会员代表大会三分之二以上代表投票或举手表决。
第二十条洞口县页岩砖行业商会会长行使下列职权：
（一）召集和主持理事会。
（二）检查代表大会、理事会决议的落实情况。
（三）代表本商会签署有关重要文件。
第二十一条洞口县页岩砖行业商会秘书长行使下列职权：
（一）主持办事机构开展日常工作。
（二）处理其它日常事务。
第五章经费
第二十二条洞口县页岩砖行业商会应有独立的经费和财产，经费专款专用。经费来源：
（一）会员交纳的会费。
（二）利息。
（三）募捐。
（四）其它合法收入。
第二十三条商会的正常开支按照《中华工商业联合会章程》规定向会员收取会费。
第二十四条本商会经费必须用于本章程规定的业务范围和事业的发展，不得在会员中分配。
第二十五条本商会建立严格的财务管理制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。
第二十六条会计人员必须进行会计核算，实行会计监督。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。
第二十七条本商会的资产管理必须执行国家规定的财务管理制度，接受会员代表大会的监督。
第二十八条本商会换届或更换法定代表人之前必须上报业务主管部门、社会团体登记机关。
第二十九条本商会的资产，任何单位、个人不得侵占、私分和挪用。
资料整理合同协议篇十六
合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：
第一条甲乙双方自愿合伙经营（项目名称____________），总投资为____________万元，甲出资____________万元，乙出资____________万元，各占投资总额的______%、 ______%。
第二条本合伙依法组成合伙企业，由甲负责办理工商登记。
第三条本合伙企业经营期限为三年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。
第四条合伙双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。
企业盈余按照各自的`投资比例分配。
企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第五条他人可以入伙，但须经甲乙双方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
第六条出现下列事项，合伙终止：
（一）合伙期满；
（二）合伙双方协商同意；
（三）合伙经营的事业已经完成或者无法完成；
（四）其他法律规定的情况。
第七条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
第八条本协议一式份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。
合伙人：____________（签字）
合伙人：____________（签字）
______年______月______日
资料整理合同协议篇十七
*方：
乙方：
*乙双方在平等自愿的基础上经充分协商，特订立本协议，以资遵照履行：
第一条：*方以其所合法持有的电子商务平台技术作为无形资产入股上海信息有限公司，双方同意：以协商作价的方式确定该技术价值**元，占公司注册资本的xx%、（或者：经评估，该技术价值**元，占公司注册资本的xx%）
第三条：乙方各协议人承诺对*方因本次技术入股而提供、披露的任何技术秘密及专有资讯承担严格的保密责任，不会以任何方式提供给任何第三方占有或者使用，亦不会用于自营业务。
第四条：技术成果入股后，*方取得股东地位，电子商务平台技术由上海信息有限公司享有。
第五条：违约责任约定：
第六条：凡因履行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议双方均应当通过友好协商解决；如协议不成，应在合同签订地*法院诉讼解决。
第七条：本合同经协议各方签字盖章后生效，本合同正本一式份，协议各方各执一份，报审批机关一份，每份具有同等效力。
*方：有限公司（公章）
法定代表人：
乙方：有限公司各现有股东（签章）：
合同签订地：上海市
合同签订日期：
*方：专利权人：________________
乙方：区域合作人：______________
为使新技术尽快转化为生产力和专利新产品迅速占领市场，现实行技术入股联营生产和产值提成的方式紧密合作，现达成如下协议：
一、*方责任：
1、*方提供专利技术名称为：________，专利发明人：__________。
2、*方授权许可乙方独家生产_________。其销售权：可在全国范围内进行销售。
3、*方提供技术项目合作期限为一年，合同期间*方免收乙方技术转让费，以技术入股，并提供入伙保*金xx万元。
4、*方具体负责新产品的开发、员工的招聘、指导生产、协助销售，并按销售收入的x%提成，结算方式：一月一结。
5、如需扩大生产或建立分厂，可由*方进行重新授权，其分厂、分公司、集团所得收入*方提成40%。
6、在合同期间允许乙方使用发明人的专利权，其使用的方式必须得到*方许可。
7、*方有权监督并随时查看工厂生产、经营及财务状况。
二、乙方责任
1、乙方应负责组建生产公司及工商、税务经营手续和必要的启动资金，并提供厂房、生产人员、水电和生产设备以及扩大生产资金。启动资金（含设备和前期出货费）不低于_______万元。生产过程中发生的所有成本费用均由乙方支付并独力承担。
2、工作总结乙方应在合同生效日前完成生产技术、管理人员的配备及厂房、设备、资金到位。
3、乙方在与*方合作期间，有权要求*方对该产品不断创新和改进，对改进的技术应首先给乙方使用。
4、乙方对生产产品的数量应如数报送*方，应实行财务公开，乙方不得做出对*方利益有损之事。
5、乙方全权负责产品的生产、经营、销售，并有权分得销售收入的xx%。
三、违约责任
1、*方在签约后应全力配合工厂生产，不得将专利技术它用，未经乙方许可，不得中途退出。
2、乙方收到定金后若不能按时生产或放弃生产，乙方应承担全部经济损失，并退还*方保*金xx万元。
3、乙方未经*方许可不得私自设立分厂、分公司和集团，否则按免收的全额技术转让费支付*方。
四、其它条约
1、合同期满，*方不再提成、参股和销售，乙方应退还*方的xx万元保*金。如继续合作，合作方式另行商议。
2、合同期满，乙方如继续使用*方专利，乙方应向*方支付一定数额的使用费，费用另议。
3、个人简历有效期**年____月____日到**年____月____日止。
4、本合同自双方签字之日起生效。
五、备注：
*方：_____________乙方：_____________
代表人：___________代表人：___________
资料整理合同协议篇十八
甲方：
乙方：
甲、乙双方在共同遵守国家相关法律法规和地方政府相关规定的原则基础上,根据《^v^合同法》、《^v^公司法》等规定，本着互惠互利、公平公正的原则，现就建设、运营高科技塔式智能全自动立体停车场(库)项目进行友好联营合作，成立项目公司进行运作。为确定双方的权利和义务，特订立以下协议以资共同遵循：
第一条 建立合营企业
1、协议双方按照^v^的法律建立合营企业。
2、合营企业名称为 有限责任公司(最终名称以工商行政管理部门核准为准)，公司地址在武汉市。
3、合营企业的一切活动，须遵守^v^法律、法令和有关条例规定。
4、合营企业的组织形式为有限责任公司。
第二条 经营目的和范围
1、协议双方合资经营的目的是：本着加强互利互惠的原则，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，开发新产品，并在质量、价格等方面具有市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资双方获得满意的经济利益。
2、合营企业主要采取多元化的经营模式，集合生产制造、管理、维修、销售各环节，在全国各地进行高科技塔式智能全自动立体停车场(库)项目的开发、建设、经营、技术研发和推广，为政府、各行业、企业等提供车辆停泊的、行之有效的解决方案。
公司的经营范围为：
第三条 注册资金与股本结构
1、合营企业的注册资本为1500万元人民币，甲方以现金出资，乙方以工业产权(专利技术)、非专利技术等无形资产出资。合营企业将根据公司业务的发展需要，通过增加注册资本或者进行融资的方式，对公司进行投资。公司发展规模，计划为5000万。
2、股本结构：
(1)甲方：现金出资万元人民币，占新公司%的股份。
(2)乙方：以乙方所合法持有的、拥有知识产权的该高科技智能立体停车场之产品技术和专利，以及其自身所掌握的工程技术等智力成果、技术方案、工业产权、非专利技术等作为无形资产入股公司。乙方以其知识产权出资，协议作价 万元人民币，占新公司 %的股份。
在公司成立时，乙方上述知识产权应转移至新公司名下，由新公司享有该知识产权及其衍生的所有技术成果。乙方作为出资的上述知识产权必须系乙方拥有产权、对他人不构成侵权。且该知识产权在甲乙双方合作期间，必须保持、具有实用性、成熟性、市场竞争力。
3、合营企业双方须在项目公司注册、银行开户及前置条件办妥后15天内交付其出资。
4、合营企业双方的任何一方向第三方转让其出资额，须经其他协议方同意，经其他协议方同意转让的出资，在同等条件下，其他协议方对该出资享有优先购买权。
第四条：公司下设法人代表、董事长、总经理、技术总监、财务总监、营销总监。董事会为公司的最高决策和权力机构，董事会成员和人数由甲乙双方协商确定，董事会中甲方人数应多于乙方人数。甲方委派法定代表人、董事长、总经理，出纳由甲方指派，乙方委派常务副总、技术总监，会计由乙方指派。其中，技术总监指定为黄晓。公司需下设营销部门和生产制造部门以及管理维修部门，对各部门的人员采取面向社会公开招聘。如有单方要推荐工作人员的，该人员在工作中造成的损失，由推荐方承担其相关的责任。具体的经营管理模式和技术相关的事宜以及财务报销制度等详见公司章程。
第五条：甲乙双方责权利：
甲方责任和义务:
1、甲方有按照本协议约定即时足额缴纳出资的义务。
2、甲方以对项目公司的出资额为限，承担有限责任。
3、甲方在本协议签署之前，有权利知晓乙方用于出资的所有知识产权的情况，并有权利要求乙方保证该知识产权的权属、成熟、市场竞争力。乙方在本协议签署时，应提供详细的该知识产权清单，作为本协议的附件。
4、甲方在得知并审阅乙方塔式智能全自动立体停车场(库)的技术资料,批复报告及相关建设文件后,与乙方组成共同开发该项目联合体的公司,出资金投资该项目，甲方有权利对车库范围以外的房地产开发项目享有开发经营权、获得收益权。甲方因车库项目而对周边进行房地产开发所得的税后净利润，应向合营公司支付 10 %的净利润。
5、甲方在与乙方合作联营成立后新公司后，乙方应保证甲方自主进行车库周边房地产开发的权利。甲方自主进行房地产开发的资金，并在乙方配合下办理开发建设手续,交纳相应的开发建设规费，并确保项目资金合法、质量达标、安全保障。
6、甲乙双方的税后利润由董事会决定分配方案，留存后备发展资金，然后按股份分配。
乙方责任和义务：
1、乙方有义务按照本协议的约定，将高科技智能立体停车场的所有技术作为出资，并将该技术成果依据公司法的规定，转移至合营公司的名下。
2、乙方将上述知识产权应转移至合营公司名下，由新公司享有该知识产权。另外，在合营公司运作的过程中，与该高科技智能立体停车场相关的所有研发成果，其知识产权属于合营公司所有。
3、乙方转让该知识产权后，无权利再向其他任何单位和个人转让该技术。
4、乙方负责完成完善塔式智能全自动立体停车场的相关技术论证,专利报批,市场准入资质,立项申报,并得到相关政府部门的批准。
5、乙方对已批准立项的停车场(库)项目首先进行成本核算,并向甲方提供详细的核算清单。由项目公司组织进行停车场项目的实施。
6、乙方对停车场(库)项目的建设提供全部技术，办理建设过程中所需的各项审批手续和证件,完成建设后的试运行及技术检测和质量验收,并在规定的周期内取得有效合法的建设资质，以确保该项目以及连同一并开发的商(宅)贸项目的顺利实施。
7、乙方保证其对入股的技术持有合法所有权，并保证在这些技术投入后不会产生侵权行为及纠纷，否则由乙方承担全责。乙方同时保证其入股技术及技术背景在同行业中的先进性和可行性。
8、乙方在新公司经营过程中，负责公司停车场项目的技术安全。由于停车场技术不成熟或技术瑕疵等方面的原因导致的损失，由乙方负责。
第六条：特别约定：
1、甲方提供所有运作资金及负责公司的整体运作，乙方负责产品研发和技术，甲乙双方各自出社会资源共同进行项目运作，此是双方合作的基础。
2、知识产权： 在合作期间，与合作经营期间公司相关产品的发明、实用新型、外观设计、开发产品以及相关的知识产权等均属于公司研发技术成果或商业秘密，其知识产权均属于公司。
3、合作期间，乙方对该项技术不得跟其他人进行联营，所有的专利和技术均需以公司的名义持有，产品需以公司的名义才能够对外进行招商和出卖。
4、甲、乙双方均承诺遵守公司制度以及相关法律规定，在各自岗位权限范围内发挥特长、履行职责和行使职权。
5、项目公司成立后，停车场的经营利润和经营风险，由项目公司享有和承担。除此之外，停车场配套设施的开发(包括房地产开发等)，由甲方或其他具备房地产开发经营资质的企业进行，该配套设施的开发经营，其利润风险等，由房地产开发经营企业自行享有和承担， 配套设施开发(包括房地产开发)税后净利润的 10%，支付给项目公司。
为了上述目标的实现，甲乙双方均同意：在项目公司进行停车场项目立项、取得停车场项目用地之后，项目公司将配合甲方或房地产开发公司进行房地产开发，并配合甲方完成房地产开发所需要的相关手续。
第七条：违约责任：
(一)以下行为构成根本违约：
1、甲乙双方任何一方不按照本协议的约定履行出资的义务。
3、乙方的该项专利和技术不合法的或者与他人有纠纷的;
(二)违约处理:
第八条：其他
2、在履行本协议过程中产生的争议，双方应当通过协商解决，不能达成一致的，任何一方均可以向项目公司所在地的人民法院依法提起诉讼。
3、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字或盖章后立即生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人： 法定代表人：
签订地点：日期：
资料整理合同协议篇十九
各合伙人名单：
为规范合伙经营项目的正角实施以及确保多方合伙人的利益，依据《^v^合伙企业法》及相关的法律法规的规定，合伙各方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则签订本协议。
第一条 合伙宗旨
合伙人各方本着互惠互利、风险公担、利益共享的合伙原则，共同在8673工程的土地整改及相关工程项目工作中担当居间职能，具各司其职、各尽其能，尽力做好个面协议工作。
第二条 工程的真实情况，如果工程不真实，所有各项开支费用均由郭小春一人承担，如工^v^实，所有费用开支均由所有股东共同承担。
第三条 合伙期限
本合伙协议限暂为两年（自—），期满若有自愿退出的经其他各方同意方予退出。
第四条 盈余分配
以居间合同比例为依据，按付出多少、回报多少为原则分配，详情如下：
1、各款项工程款到位之后，扣出的所有股东投资款后，所剩余的金额按股份配配，同时各股东有责任承担外面所借的投资款项，按股份分配，利润与风险同进退，各投资股东不得以任何理由拒绝外资搞好的各款项，如有此发生视为退出，不得参与利润分配。
第五条 委托执行人
根据职责划分经各方协商，一致同意由郭小春同志全权代表合伙人各方与中标方签订居间合同，全权参与居间工作监督与管理。
第六条 执行人的职责
居间事务的执行人对全体合伙人负责，并行使下列职责：
1、对外开展业务，订立合同；
2、主持合伙项目的日常经营、管理工作；
3、拟定合伙项目利润分配或者亏损分担的具体方案；
4、制定合伙项目内部管理机构的设置方案；
5、制定合伙具项目体管理制度或者者规章制度制度；
6、提出聘任合伙项目的经营管理人员；
7、制定增加合伙项目的出资金的方案；
8、每半年向其他合伙人报告合伙项目事务执行情况以及经营状况、财务状况；
9、除《合伙企业法》另有规定外，对合伙项目有关事项作出决议时，须经三分之二以上的合伙人表决通过，表决实行一人一票的表决方法，但在争议双方票数相等时，执行事务的合伙人有裁决权。
第七条 其他合伙人的权利：
1、有权监督执行事务的合伙人、检查其执行合伙项目事务的情况；
2、为了解合伙项目的经营状况和财务状况，有权查阅账簿；
4、合伙人分别执行合伙项目事务时，其他合伙人有权对合伙人执行的事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的执行。
第八条 合伙事务的决定
下列事务必须经全体合伙人同意：
1、处理办公用品等不动产；
2、申请营业执照；
3、以合伙项目名义为他人提供担保；
4、聘任合伙人以外的人担任合伙项目的经营管理人员；
5、新合伙人入伙及合伙人的退伙；
6、合伙人与其他合伙项目进行交易；
7、合伙人增加对合伙项目的出资，用于扩大经营规模或弥补亏损；
8、依照合伙约定的有关事项；
第九条 禁止行为
合伙人在合伙期间有下列情形之一时，必须禁止；
1、禁止合伙人自营或者同他人合作经营与本合伙项目相竞争的业务；
2、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人以合伙项目名义进行业务活动；
3、禁止合伙人从事损害本合伙项目利益的活动；
如合伙人违反上述各条，其业务获得的利益归本合伙项目，造成损失按实际损失赔偿。劝阻不听者，可由其他合伙人决定除名。
第十条 可以退伙的情形
（一）合伙协议约定合伙项目的经营期限的，有下列情形之一时，合伙人可以退伙；
1、合伙协议约定的退伙事由出现；
2、经全体合伙人同意退伙；
3、发生合伙人对于继续参加合伙企业的事由；
4、其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。
（二）合伙协议未约定项目的经营期限的，合伙人不给合伙项目事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前三十日通知其他合伙人。
第十一条 当然退伙的情形
合伙人有下列情形之一，当然退伙；
1、死亡或者被依法宣告死亡；
2、被依法宣告为无民事行为能力的；
3、个人丧失偿债能力；
4、被人民法院强制执行在合伙项目中的全部财产份额。
第十二条 除名退伙的情形
合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名；
1、因故意或者重大过过失给合伙企业造成损失；
2、执行合伙项目事务时不正当行为；
3、合伙协议约定的其他事由。
第十三条 退伙程序
合伙人退伙时按下列顺序进行：
1、退伙需提前30日通知其他合伙人，经全体合伙人同意退伙，并签订书面协议；
2、合伙人退伙，其它合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙项目状况进行结算，退还退伙人的盈余份额；退伙人对其退伙前已发生的合伙项目亏损或债务按占有比例承担责任。
3、退伙人有未了结的合伙项目事务的，待了结后进行结算；
4、退伙人对其退伙前已发生的合伙项目债务，与其他合伙人承担连带责任。
第十四条 合伙的解散
有下列情况之一时，给予解散：
1、合伙期届满时，合伙人不愿继续经营的；
2、合伙协议约定的解散事项出现；
3、全体合伙人决定解散；
4、合伙目的已经实现或无法实现；
5、出现法律、行政法规定的合伙解散的其他原因。
第十五条 清算的顺序
1、清算由全体合伙人担任，并确定一名清算负责人或者申请人民法院指定清算人；
2、合伙项目清算时，应通知和公告债务权人；
3、清理项目财产，分别编制资产负债表和财产清单；
4、处理与清算有关的合伙项目未了结的事务；
6、清算结束后，应当编制清算报告。经全体合伙人签名确认。
第十六条 违约责任
1、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其占有份额的，如果其他合伙人不愿接纳受让人为新人合伙人，转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。
2、合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙项目解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任。
3、合伙人违反本合同关于禁止行为规定的，应按合伙实际损失赔偿，劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第十七条 声明和保证
本协议签署各方面作出如下声明和保证：
1、合伙人各方均为具有独立民事行为能力的自然人，并拥有合法的权利或授权签订本协议。
2、合伙人各方投入本项目的资金，均为各合伙人所拥有的合法财产。
3、合伙人各方向本项目提交的文件、资料等均是真实、准确和有效的。
第十八条 保密
合伙各方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于其他方的且无法自开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、项目计划、运营活动、财务信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或各方另有约定的除外。保密期限为两年。
第十九条 通知
1、根据本协议需要一方向另一方发出的全部通知以及各方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用书信、传真、电报、当面送交等方式快递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达方式。
2、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起五日内，以书面形式通知其他方：否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十条 协议的变更
本协议履行期间，发生特殊情况时，合伙人任何一方需变更本协议的，要求变更一方应及时书面通知其他方，征得他方同意后，各方在规定的时限内（书面通知发出十日内）签订书面变更协议，该协议将成为本协议不可分割的部分。未经各方签署书面文件，任何一方无权变更本协议，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第二十一条 争议的解决
因履行本协议所发生的争议，各方应友好协商解决，如协商不成，按照下列方式解决
1、向仲裁委员会申请仲裁；
2、向有管辖权的人民法律起诉。
第二十二条 不可抗力
1、如果本协议任何一方因不可抗力事件影响而未能履行其在本协议下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知各方，并在该不可抗力事件发生后十天向各方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当依据及协议不能履行或者需要延期的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，各方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。不可抗力事件或其影响终止或消除后，各方须立即恢复履行各自在本协议下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使协议任何一方丧失继续履行合同的能力，则各方可协商解除协议或暂时延迟协议的履行，且遭遇不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第二十三条 协议的解释
本协议未尽事宜或条款内容不明确，协议各方当事人中以根据本协议的原则、协议目的、交易习惯及关联条款内容，按照通常理解对本协议作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本协议相抵触。
第二十四条 补充与附件
本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，各方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。
第二十五条 协议的效力
1、本协议自各方或各方其授权代表人签字之日起生效。
2、本协议一式六份，六名合伙人各一份，均具有同等法律效力。
3、本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。
（签字）：
年 月 日
资料整理合同协议篇二十
原告聚吧科技公司诉称：2006年8月1日，原告与被告同志广告公司签订了《软件销售合同》，依照合同规定，原告向被告同志广告公司提供软件及设备，合同总金额5.5万元;结算方式：被告同志广告公司确定购买软件后支付定金16500元，其余货款38500元在硬件安装调试正常后立即支付。原告收到定金后，于2006年9月25日向被告同志广告公司、被告杨锋提供了所有的软件和设备，并安装调试正常，但被告同志广告公司、被告杨锋拒绝支付剩余货款38500元。请求判令被告同志广告公司向原告支付货款38500元及利息2310元整（按借款利息一年6％、办理贷款手续费3％来计算，从2006年10月1日至2007年4月2日，以后另算），被告杨锋承担连带责任。被告同志广告公司和被告杨锋辩称：两被告对购买原告的软件及设备的事实没有异议。原告销售给被告的软件及设备由于自身设计的原因，导致从交付时始一直没有调试正常，即没有符合双方在销售合同中约定的结算最后一笔货款的条件，因此被告有权拒付最后一笔货款。被告杨锋对原告要求其承担连带责任没有异议。
2、当事人申请鉴定经人民法院同意后，由双方当事人协商确定有鉴定资格的鉴定机构、鉴定人员，协商不成的，由人民法院指定。《计算机软件著作权登记办法》第9条、第11条、第12条、第14条规定，申请软件著作权登记时，申请者应当向软件登记中心提交包括该软件的鉴别材料在内的申请文件。软件的鉴别材料包括程序的鉴别材料和文档的鉴别材料。程序的鉴别材料应当由源程序的.前、中、后各连续的20页组成。若整个程序不到60页时，应当提交整个源程序清单。但在规定的情况下也可申请作例外交存，在登记申请批准后，申请者为了以后取证的方便，可申请交存全部或主要部分的源程序清单。申请时，申请者应当提交申请表，阐明交存源程序的数量及要求保存的年限。软件登记中心应当将交存的源程序清单加以封存，未经申请者的同意或法庭的决定任何人都不能启封。在有关计算机软件著作权权利纠纷的诉讼案件中，如果所涉软件已经办理过软件著作权登记，有关法院都应首先向办理软件著作权登记的中国软件登记中心调查取证，取得涉及诉讼的那份软件在办理著作权登记时所交存的鉴别材料。如果软件著作权登记申请者还交存了供将来取证用的源程序清单，则更有利于取证工作。应当采用这些材料作为技术鉴定比较的基准。
二、被告杨锋对被告广西南宁市同志广告制作有限公司的上述债务承担连带责任；
三、被告杨锋对被告广西南宁市同志广告制作有限公司的上述债务承担连带责任后，有权向被告广西南宁市同志广告制作有限公司追偿。二审判决驳回上诉，维持原判。案件受理费791元，二审案件受理费791元，共计1582元，由被告同志广告公司与杨锋共同负担。
即决定软件是否公之于众的权利;
即表明开发者身份，在软件上署名的权利;
即对软件进行增补、删节，或者改变指令、语句顺序的权利;
即将软件制作一份或者多份的权利;
即以出售或者赠与方式向公众提供软件的原件或者复制件的权利;
即有偿许可他人临时使用软件的权利，但是软件不是出租的主要标的的除外;
即将原软件从一种自然语言文字转换成另一种自然语言文字的权利;
应当由软件著作权人享有的其他权利。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/5485552.html】
