合同的违约行为可能导致法律责任的承担。草拟合同时应尽量考虑到各种风险和不可预见的情况,以免后期发生纠纷。如果您对合同的写作感到困惑,以下是一些建议的范本供您参考。
设施工合同篇一
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,甲方将***景观工程委托给乙方进行深化及施工,为了进一步明确双方的责任,根据《中华人民共和国合同法》之规定,结合本工程的具体情况,达成如下合同条款,双方共同遵照执行。
工程范围:按甲方批准的施工图为准。
工程内容包括:硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。
本合同签订以后于200*年*月*日前完成对扩初图的深化设计,其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、,以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。
该项目乙方按*万元(大写:*万元正)人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方*万元(大写:*万元正)人民币的设计定金,乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后,甲方支付乙方剩余设计尾款即*元(大写:*元正)人民币。
开工日期:以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过200*年*月*日)。
竣工日期:在有施工场地的条件下,工期为*天。
因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期,并作相应顺延。
1、本工程执行**,收费级别按**。
2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定,乙方按苗木送到工地价的*%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等,大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果,并经价格确认。甲方对照验收,数量按实收方结算。
乙方应严格按照施工图进行施工,如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。
3、施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失,经双方核实后协商解决。
1、本工程总造价暂定为万元(大写:)人民币,实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。
2、本合同备料款为合同总价的*%,其中*%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后,甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余*%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方汇同乙方直接支付给材料及苗木供应商,不足部分亦由甲方增补。
3、乙方每月*号上报已完成的工程产值,甲方5日内审核并拨付乙方完成量的*%的工程进度款。
4、工程竣工经甲方验收合格后,双方于30日内办理完成决算,甲方扣除工程总价的*%的质保金,将剩余工程款支付给乙方。
5、本工程质保金为工程总造价的*%,在相应项目质保期满后,如未出现质量问题,甲方于2日内付清全部尾款,质保金不计利息。
该工程所有材料原则上由乙方采购,甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方,按设计要求双方进行封样,作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后,认为个别材料、设备或植物高于市场价,可提出要求,如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回,可书面通知甲方组织供应。
第九条工程质量及质保期
1、由于景观工程的特殊性,为确保美观、经济和适用,经甲方认可后,乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整,所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。
2、乙方在施工中应加强质量管理,建立有效的质量控制和检查制度,积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督,若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格,乙方应在期限内进行修补或返工,其损失由乙方自行负担。
3、质保期:质保范围为乙方施工的全部工程,土建、装饰、水电安装一年、草坪养护三个月、灌木养护半年、乔木保活一年。
4、苗木在质保期内由乙方保活,若出现死亡,乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间,逾期甲方有权另行安排,费用在质保金中扣除。
1、乙方应严格按照施工图进行施工,适用国家现行的该行业各项施工验收规范,若施工中发现问题应及时与甲方协商,双方及时处理。
2、甲方现场负责人,乙方现场负责人,负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。
1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方,并做好现场签证工作。
2、对乙方报送的材料样品,48小时之内进行认质认价。
3、对隐蔽工程24小时之内进行验收。
4、甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料,指定临设位置及负责现场三通一平工作。提供施工用的水源和电源,乙方按规定承担相应费用。
5、接到乙方交工验收通知后,甲方应于两日内组织有关部门进行交
工验收工作,验收合格后,办好验收手续。
1、乙方应认真保质、保量、准时完成工程。
2、乙方应对工程进度采取措施,发现影响工程进度因素在24小时内报甲方。
3、对已完工程在甲方验收前,应做好保护工作。
4、乙方不得将工程转包其他施工单位,一经发现甲方有权要求乙方整改,乙方经整改仍达不到要求,甲方有权解除合同,并由乙方承担责任。
5、在施工过程中乙方应文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方负责,若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求,甲方有权要求乙方进行整改,若整改后仍达不到要求,甲方有权解除合同。
6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。
工程具备竣工条件后,乙方向甲方提交竣工报告;竣工验收合格后20日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸一式两套。
1、本合同价款为暂定价。
2、结算范围包含施工图及设计变更所列的硬景、软景、小品、水电等全部内容以及甲、乙双方认可的图纸会审纪要、设计变更、现场签证、隐蔽纪录等。
第十二条违约责任
1、如果甲方未按期拨付工程进度款超过3日,乙方有权暂缓施工,施工工期顺延。甲方每逾期一天付款按合同总造价支付乙方同期银行利率的违约金。
2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同总造价支付甲方同期银行利率的违约金。
第十三条本合同未尽事宜,甲、乙双方协商订立补充协议,与本合同具有同等法律效力。
第十四条本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工并结清工程款后,本合同自行失效。
第十五条本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
发包人:(章)承包人:(章)
法定代表人:委托代理人:电话:传真:地址:开户银行:账号:邮政编码:
签订合同地点:
签订合同日期:年月
设施工合同篇二
甲方:光山县河棚社区 乙方:黄保勇
根据有关规定,甲方在河棚社区主干路两旁安装路灯,经甲、乙双方协商达成如下协议:
一、工程地点:光山县河棚社区
二、施工内容:路灯组装、安装路灯(路灯为热镀锌喷塑6米高,与帅洼村公路两路灯款式一样,光源采用65w节能灯)。
三、工程质量:按照电力、电器、安装标准安装。
四、承包方式:包工包料。
五、工程价款:每盏1750元,具实决算。
六、付款方式:灯具安装完后扣除7%质保金,余款全部付清,一年后付清质保金。
七、双方职责: 甲方职责:
1、负责协调和解决施工中所存在的问题。如老百姓不同意安装其门口,由甲方负责协调。
2、负责路灯计量的安装和电的来源的安装。乙方职责:
1、负责安装路灯。
2、施工中注意施工安全措施,施工中所发生的一切工伤事故都由乙方自己负责。
八、甲、乙双方如不执施工合同内容,双方均向当地法院申请仲裁。
九、工程如果需要变更,经甲、乙双方同意后进行变更增补,本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
****年**月**日
设施工合同篇三
发包方:武汉市十建集团茗阳天下项目部 (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
执照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,就乙方配合甲方所属项目施工事宜进行协商,经双方协商一致同意签订以下天涯啊合同条款保证信守执行。
工程地点:华夏路
第一条:甲方同意将茗阳天下三期327#.328#商住楼及地下车库模板工程以包工的方式向乙方发包,并委托乙方负责施工,乙方同意于 年 月 日组织适合工程施工需要的施工人员 人进场施工。
第二条:质量要求:按国家现行有关规范施工。
第三条:乙方承包施工项目的具体的工作内容及项目要求如下:
本工程的所有 模板 工程。其工作内容:
1、本工程基础及主体结构所有梁、板、柱、墙、楼梯等模板的制安、转运、起吊。
2、二次结构部分构造柱、挑窗板、栏板、圈梁、阳台线脚、门窗洞口过梁、烟道烟口、管道井口、二次封堵、楼梯栏杆线脚、墙压顶等模板制作安装。
3、所有设计要求预留洞口模板制作安装。
4、模板拆除以及出场前的整理、归类。(包括钢管,扣件的分类归堆,整体零散模板的分类归零,模板上钢钉的拔除、刷脱模剂、配模、模板拆除及归类堆放等)
5、进场材料的下卸及归类。
7、圆钉、铁丝、模板制作所需机械及小型工具等,由乙方自理。
8、工期及质量标准:按甲方形象进度安排的工期目标执行。质量达到甲方制定标准,如乙方在施工中出现质量问题,由乙方承担返工的材料、人工损失费,甲方在结算中扣除,卡子、螺帽的损耗按5%,超出其损耗的按甲方在市场上的进行扣除。
第四条:乙方施工的所有项目的结算,全部以包干单价实行结算,具体计算为:包干单价(含所有包干内容)乘以乙方完成的模板接触面积(建筑面积数量为计量单位),作为乙方结算金额的依据。
第五条:甲乙双方协商确定,乙方具体包干单价及包干单价中含的具体包干内容如下:
1、乙方具体包干单价定为:
1)、乙方具体单价包干,按完成的模板接触面积:非标层及地下室 元,标准层元,一次性包干,不计其它任何费用。
2)、施工过程中如发生工程量变更无论增加(或减少),在5000元以内,其费用不予调整,超出按合同定价结算。
第六条:乙方包干单价结算时,乙方承包范围内不得结算计时工,乙方未完成单价包干内容而甲方委派其他人员完成所发生的计时工,在乙方结算总额中扣除。
第七条:正负零以下每月按进度的40%付款,正负零以上每月按照实际完成的实物工程量 60 %预结,进度款项支付后,乙方不得拖欠农民工工资款,如因此出现的上级部门对项目的处罚及罚款,所有损失均由乙方承担;结构完工付至总价的85%(由项目部配合发放工资,保证工资到工人手中);下余部分作为乙方工程保证金,待工程项目全部完工验收达到合格标准时一次性结算。
第八条:乙方办理完结算后必须向甲方出据相关结算凭证,甲方通过银行转帐、按甲方在建设单位实际收到的资金比例向乙方付款。
1、提供乙方施工所需要的工程施工图及施工说明,对施工图中及施工过程中的疑难问题进行指导与解释。
2、开工前,甲方项目工程管理班子对工程进度、工艺质量、安全、文明施工等要求对乙方进行全面技术交底,并按国家工程质量验收标准安全技术规范进行检查。
3、做好施工前的准备工作,负责施工现场的水通、电通、电通。
4、甲方为乙方生活、住宿提供方便。
第九条:乙方责任
1、按期组织施工人员进场、落实现场负责人、随时主动配合甲方工作,确保达到合同工期,质量要求,做到工完料净场清。
2、负责乙方进入现场人员管理,落实安全管理负责人,做到遵纪守法,维护施工现场机械、机具及安全防护措施,严格按安全生产操作规程,不得违章操作,冒险作业。
3、服从甲方现场管理人员的管理,配备质检人员进行自检,确保质量达到优质标准,若质量达不到施工验收标准时应及时补救或返工。
4、乙方施工操作人工员做到各种证件齐全,为甲方办理有关手续提供方便。
5、乙方施工人员的安全生产、文明施工、质量、工程进度其中一项,不能达到甲方要求,甲方有权终止合同或劝其自行退场,属乙方原因自行退场,甲方按乙方完成的实际工程蝗50%结帐,并赔偿甲方一切经济损失。
6、乙方承世人合同签订之日,乙方各给甲方预付质量保证金3000元,此款在结构封顶时或工程竣工验收,经监理和质检站验收其质量达到规范要求,退还保质金。
第十条:为加强对所秘史施工人员的安全教育与培训,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,与每个职工都要有安全交底并签定安全合同。凡参加本工程的每个职工必须购买五十元以下人身安全保险。安全管理要落实专人负责,认真执行国家、省市及公司的各项安全生产管理现场,督促进场施工人员搞好安全生产。
第十一条:年龄不满十六周岁,身份来历不明的人员、家属、小孩以及身体有严重缺陷人员等,均不得使用和进入施工现场,若乙方擅自将这些人员带入现场所造成的安全事故及后果,由乙方负完全责任。
第十二条:乙方人员进入现场施工作业,必须执行安全生产“十五”不准及安全生产条例,必须戴安全帽,高空作业必须系好安全带,不得穿拖鞋或赤膊作业,严禁违章指挥和违章操作,乙方现场领导和安全负责人每天早晨开工前和施工作业中必须对本队当天施工作业区内的安全设施及安全隐患情况进行检查,发现无安全防护设施和安全防护不齐全的部位时,均不得强行施工,一定有要及时报告甲方现场负责人,待安全防护设施整改合格后方可进行作业,否则,由此而发生的一切伤亡事故,由乙方自行承担一切责任经济损失。
第十三条:乙方使用公司机械设备,必须报甲方现场负责人同意,签订安全使用协议,须专业培训持证止岗方可操作,否则,一律不准使用,违者发生发生事故的一切经济损失由乙方负责。乙方作业人员如偷盗扣件等,每发现一次对乙方将处500元罚款。
第十四条:乙方人员严禁擅自拆卸和解动现场内安全设施,严禁乱搭乱接施工用电及生活用电发,电线电路发生故障必须报告现场专业电工修理,严禁使用电炉,锯条等非生活照明及电器(违者一次由甲方处罚200-300元)若因此发生一切安全事故均由乙方负责。
第十六条:甲乙双方在施工过程中,根据生产环节的需要另行协商签订的其他协议及奖罚规定属本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十七条:乙方进场施工必须高度重视施工质量,严格每道工序的施工质量,乙方每道工序完工后必须经甲方质检员,检查验收签字认可,认定确定达到优质标准后方可转入下道工序施工。乙方承包的工程项目在正式开工前均必须按甲方技术交底先做好样板,样板验收达到优质标准后方可组织施工,否则,造成质量返工等一切经济损失由乙方全额赔偿。
第十八条:属于乙方施工质量原因而造成工程返工或导致甲方发生二次补救的经济损失,材料费及人工、机械全部费用由乙方全部承担,甲方在其工程款结算中扣除。
第十九条:乙方在施工现场,出现打架闹事等不良现象,由甲方对承包人处5000元罚款,情节严重的送公安机关处理。
第二十条:乙方进场前,必须按信阳市有关规定到市建管部门、市工商部门、市社会劳动力管理部门办理登记事项,其各种费用由乙方自理。
第二十一条:乙方进入甲方现场的施工人员均必须保证来历清楚(首先到甲方登记造册)行为可靠,证件不全不得留用,并承担不可推卸的责任,若因乙方人员违反甲方管理制度而造成的一切经济刑事责任及损失,均由乙方承担。
第二十二条:由于施工现场条件所限,临时设施共量有限,因此凡乙方带家属的员工一律到外面租房居住。由于施工生活区电力供给不足,为便于施工现场的安全管理,乙方施工人员不得在现场做饭,违者发现一次,罚款伍佰元整。
第二十四条:甲方技术部门通过检查,提出的问题应及时整改,第二次检查仍不合格(或不改正),每个问题罚款100元。
第二十五条:本合同经甲、乙方签字后即具有法律效力,双方均应保证信守执行,违约方应承担守约方一切经济损失并负法律责任。
本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,本合同未尽事宜,双方另外协商签定补充合同,本合同各条款履行完成后自行终止。
甲方:武汉市十建茗阳天下项目部 代表:
乙方: 代表:
身份证复印件:
联系方式:
签订日期: 年 月 日
设施工合同篇四
发包方(甲方):
负责人:
承包方(乙方):
负责人:
经协商确定,甲乙双方就施工队安装达成共识,签订如下协议,供双方执行。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程工期:
(1)总工期______天,________年______月______日开始,________年______月______日结束。
(2)乙方自身原因造成的工期拖延,甲方将给予每拖延一天______元的罚款。拖延十五天以上,乙方自行退场。
(3)工程一经验收通过,乙方必须在一周内撤离现场,包括所有施工人员、机具设备等,做到工完场清。
4、承包范围:
5、承包方式:
甲方责任和义务
1、负责提供图纸并进行技术交底,安全文明施工交底,负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育,搞好安全生产管理。
4、位乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度,对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。
乙方责任和义务
1、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。
2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作,发生费用直接从乙方工程款中扣除。
3、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。
4、工程完工时提前______日通知甲方,甲方验收时积极配合甲方完成验收。
1、甲方直接将材料供应到施工现场,保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出,否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明,乙方按有关规定进行验收,验收合格予以接受并办理交接手续,作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工,确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中,因使用不当或错用等造成的质量安全事故,由乙方承担一切经济损失。
4、乙方必须服从甲方的安排,合理使用材料,不得出现浪费现象,一经发现甲方将给予______元/次的罚款,情节严重者,将重罚。
1、合同总价:
2、付款方式:
本工程________无预付款。每月________日部分工程验收合格后,按完成的合格工程量结算________%,剩余工程款在工程完工验收后再行支付。
3、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。
1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。
2、乙方必须保证安全、文明施工,发生安全事故,一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时,应立即抢救并负责保护好现场。
3、乙方不得酒后作业,不得穿拖鞋进场。
2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令,严格按施工组织设计和施工方案进行施工,并建立安保体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录。
3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方,做好自检记录,未经业主和监理认可不得施工下道工序。
4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时,若其复查结果不符合设计要求或质量不合格,复查费用由乙方承担,工期不予顺延。
甲乙双方在合同履行过程中违约,均应向守约方承担违约责任,若须提前解除合同,则须提前______天通知对方,使其做好准备。
1、其它未尽事宜,双方协商解决签订补充协议,具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字后生效。共一式________份,双方各执_____份,具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。
3、因履行合同发生争议,协商不成的,均可向工程所在地人民法院起诉。
甲方:
地址:
联系人:
联系电话:
_______年______月______日
乙方:
地址:
联系人:
联系电话:
_______年______月______日
设施工合同篇五
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。经协商确定,甲乙双方就施工队安装达成共识,签订如下协议,供双方执行。
1、工程名称:__________________
2、工程地点:__________________
3、工程工期:风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
(1)总工期______天,___xxxx____年____月____日开始,___xxxx____年____月____日结束。
(2)乙方自身原因造成的工期拖延,甲方将给予每拖延一天______元的罚款。拖延十五天以上,乙方自行退场。
(3)工程一经验收通过,乙方必须在一周内撤离现场,包括所有施工人员、机具设备等,做到工完场清。
4、承包范围:
5、承包方式:
1、负责提供图纸并进行技术交底,安全文明施工交底,负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育,搞好安全生产管理。
4、位乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度,对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。乙方责任和义务
1、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。
2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作,发生费用直接从乙方工程款中扣除。
3、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
1、甲方直接将材料供应到施工现场,保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出,否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提x品合格证明,乙方按有关规定进行验收,验收合格予以接受并办理交接手续,作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工,确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中,因使用不当或错用等造成的质量安全事故,由乙方承担一切经济损失。
4、乙方必须服从甲方的安排,合理使用材料,不得出现浪费现象,一经发现甲方将给予______元次的罚款,情节严重者,将重罚。
1、合同总价:
2、付款方式:本工程___xxxx____无预付款。每月____日部分工程验收合格后,按完成的合格工程量结算___xxxx____%,剩余工程款在工程完工验收后再行支付。
3、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。
1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。
2、乙方必须保证安全、文明施工,发生安全事故,一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时,应立即抢救并负责保护好现场。
3、乙方不得酒后作业,不得穿拖鞋进场。风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令,严格按施工组织设计和施工方案进行施工,并建立安保体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录。
3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方,做好自检记录,未经业主和监理认可不得施工下道工序。
1、其它未尽事宜,双方协商解决签订补充协议,具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字后生效。共一式___xxxx____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。
3、因履行合同发生争议,协商不成的,均可向工程所在地x起诉。
甲方:_______地址:_______联系人:_______
联系电话:__________________
__________年____月____日
乙方:_______地址:_______联系人:_______
联系电话:______________
______________年____月____日
设施工合同篇六
甲方(发包方):__________________(以下简称甲方)
乙方(承包方):__________________(以下简称乙方)
依据《一、工程概况
工程名称:工程地点:
工程内容:设计施工图纸所包含的所有内容。
二、工程合同价款:本工程合同造价为币_________元,即币x元整。本造价内含两年养护费用。
三、承包方式:
由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。
四、工期
本工程工期为:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日绿化工程养护期为:20xx年x月x日至20xx年x月x日。
五、工程价款的支付与结算
1、按工程进度每月支付完成产值的______%;
3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向*诉讼解决。本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方代表签字:_________(公章)
乙方代表签字:_________(公章)
20xx年x月x日
20xx年x月x日
设施工合同篇七
发包方:_________________项目部(以下简称甲方)
承包方:_____,身份证号:______(以下简称乙方)
甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据《民法典》、《爆破安全管理规程》、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定,甲、乙双方就位于__________________的责任管理达成以下协议:
一、工程概况:
工程名称:______爆破工程
工程地点:______________
承包工程内容:布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣(含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用),不含孔底清渣。
二、工程单价和工程量:
1.工程单价:爆破单价按_________元/m(不含税费),钎探单价按_________元/元,甲方代扣_________%的保险费用。
2.工程量确认:以实际收方计算,若乙方装药量过大导致孔桩直径过大,孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。
三、进度款支付:
1.工程进度款的支付:按照当月实际完成工程量的_________%支付进度款。
2.工程计量及结算:工程计量以双方实测数据为准,即工程计价款=工程量*单价;工程完工验收合格后15天内,完成工程结算及支付手续。
四、工期要求:
本合同工期:本项工程工期为31天:开工时间为____年____月____日;竣工时间为____年____月____日,若乙方原因拖延工期的,甲方有权按照5000元/天对乙方进行罚款处理。
五、双方责权利:
甲方责权利:
1.给乙方提供施工基础图1份。
2.及时办理技术交底。
3.为甲方工程师,行使合同约定的权利,履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任,处理现场问题,协调关系,负责质量、安全、进度、文明施工管理。
4.甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续。
5.每次爆破作业前,甲方负责清理施工便道及场地,为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。
乙方责权利:
1.乙方负责办理爆炸物品使用相关手续。
3.乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定,严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工。
4.严谨违章作业、违章指挥、冒险施工,乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥,对违章指挥,乙方有权拒绝施工,因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。
5.乙方爆破作业人员必须持证上岗,并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业
6.按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》及相规定,必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目,由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担,各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。
7.乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破,如有违反,所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。
8.若乙方在爆破过程中,由于装药量过多(少)爆破导致孔桩垮塌(欠爆),由乙方全权负责。
六、安全责任:
1.甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定,做好安全防护工作。
2.乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数,科学管理。精心施工,确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。
3.若爆破中发生安全伤亡事故,医药费由乙方垫付,待甲方报保险公司后,所报销的费用归乙方所有,其它费用由乙方承担,甲方不再支付任何费用。
七、违约责任
除不可抗力的原因,任何一方不履行合同,均要承担违约责任。
1.甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
2.如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的,由乙方承担并赔偿甲方损失。
八、工程计量结算支付完成后,本合同自行失效。
九、本合同一式_________份,甲方执_________份、乙方执_________份。
授权代理人(签字):____身份证号:______________
日期:____年____月____日日期:____年____月____日
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档
搜索文档
设施工合同篇八
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
经双方共同协商,本着平等互利的原则,甲方将电缆沟的工程交由乙方施工。遵照国家的有关规定要求签订本协议,以明确双方的权利和义务,并相互配合、共同遵守。
一、工程名称:电缆沟工程(以下简称电缆沟工程)
二、工程地点:
三、承包方式:包工包料,全长约800米。
五、工程质量:按照国家现行的有关技术规范进行施工,工程质量为合格。乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸或施工说明等标准进行施工。乙方必须接受甲方现场工程师监督,接受整改意见。
六、工程价款:结合本工程,经双方共同协商:场地平整、、沟槽开挖、清理运至指定地点,沟底整平夯实、电缆沟及工作井、电缆沟墙体砌筑、局部砂浆抹灰、沟盖板及沟内设施安装(不包括电缆),等工程所有相关费用。包死价为每延米元(含税);工程竣工验收后据实结算。过引岗渠部分、电缆井及电缆井盖板根据现场实际情况再进行决算。由于现场地势情况复杂,为达到施工要求需要清理、平整场地,此费用按现场实际发生台班计量。
七、工程款的支付:
1、工程完成一半时,拨付工程款的40%,全面完成经甲方及相关部门验收合格后,在10个工作日内付至总工程款95%;暂扣5%作为工程质保金,质保期为1年。质保金在质保期满后1月内付清。
2、质保期自竣工验收手续签字的日期起算。在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修期限为一年。
3、工程款采用支票方式支付。
八、甲、乙双方的责任:
(一)甲方责任
1、负责场地的三通一平,以利于乙方施工。
2、负责施工过程中的外部协调。
3、负责施工过程中的技术要求。
4、负责按时支付乙方工程款。
1、负责按照设计图纸及甲方的要求施工,保证电缆沟工程质量。工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。
2、乙方若未能按期完工,每拖延工期一天罚1000元。
3、乙方施工过程中必须服从甲方工程技术人员的统一指挥调度,科学合理有序地组织施工,严格遵守施工操作规格,并制订切实有效的安全施工措施,做到安全生产、文明施工。若因乙方引起的质量问题及发生人身安全等大小事故,一切责任和经济补偿均由乙方负责。九、其它未尽事宜:甲、乙双方另行协商解决。本合同一式柒份,甲方执陆份,乙方执壹份。本合同自签字之日起生效,工程完全结算完毕后自行废除。
甲方:乙方:
委托代理人委托代理人
年月日
设施工合同篇九
工承包合同
甲方:
乙方: 有限公司 2017年8月1日分布式光伏发电项目
施工承包 依照中华人民共和国《合同法》及其他有关法律、行政法规,根据工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,对本工程建设项目,经双方协商一致并达成一致意见,签订本合同。
一、工程名称:目施工承包项目
二、工程地点:
三、工程施工建设内容
工程为屋顶分布式光伏电站,总装机容量为1.2mw,设备甲方直接供货,施工范围包括但不限于:组件、支架、电气设备、线缆等所有物资的二次倒运、保管、运输、吊装、安装调试、所有电缆和电缆沟(桥架)施工、接地、防腐;逆变器、汇流箱、监控设备、高压柜和二次柜(含通信及调度数据网系统)的就位、接线、安装调试试验;送出工程和并网调试等,水泥基础的制作、箱逆变基础平台的施工。上述范围为满足供电公司验收标准及业主要求的全部施工。具体包括:
1)水泥基础的制作(材料和制作费用另外计算);所有物资的卸货、二次倒运和看管、吊装。
2)支架、太阳能电池组件及汇流箱的安装;电缆敷设;桥架(含电缆沟)施工;电缆头制安;接地、防腐施工;箱变和逆变基础平台施工。
3)开关站土建和房建的施工(含照明、暖通、消防、地砖或防静电地板等);箱变和逆变器的吊装、安装和调试;电缆沟或桥架施工。所有电缆、通信线缆和光缆的电缆头制安、打压试验、熔接。
4)站内所有设备的安装、调试和试验:含盘柜的就位、安装、接线、电缆施工、电缆打压试验、联试联调;监控、气象设备的安装调试,综合保护、调度通信远动设备的安装调试试验,通信线缆施工。
施工承包
四、承包方式及工程总造价
本工程承包方式为包清工,材料甲方直接提供,工程范围内的价格为 w计价,其中水泥基础按 元/个按实际数量单独另计,开关站站房费用另计。合同总价暂为 万元(大写:)。具体总价以实际发生量为准。承包人开具建安类增值税专用发票。
铜鼻子和扎带、防火封堵材料、线缆走向标牌等小辅材费用由施工方承担。
五、工程期限
2017年 8月5日进场施工至2018年9月30日竣工且并网发电。乙方应充分考虑所有影响工期的因素如天气等,除设计变更或不可抗力因素外,不得以其他理由要求延期。
六、付款方式
1、合同生效且乙方提供工人保险凭证3个工作日内预付总合同款的10%承包款。
2、组件和开关站施工完工后5个工作日内支付总合同款的20%承包款。
3、竣工验收完成且并网后30个工作日内支付合同总价的65%。
5、合同总款的5%留作质保金,工程质保期为壹年,自项目并网之日起开始计算,待质保期满后且无质量问题,甲方将剩余5%质保金在7个工作日内一次性无息支付给乙方。付款前乙方需开具对应发票。
七、工程竣工
工程骏工以验收合格并配合甲方完成并网调试合格为准。
八、设备、材料、质量认定
1、乙方供应采购的设备,必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,由供货方将其运出场外,其复验费由供货方承担。
2、无合格证及相关质量检验报告的材料、设备不得用于本工程。
3、任何一方犯有失职或者渎职,提供不合格材料、设备,用于本工程的,由此引起的一切后果由责任方承担。
4、施工工程质量不符合供电公司验收要求,延误工期,由施工方负担责任。
九、甲、乙双方责任和义务 分布式光伏发电项目
施工承包
1、甲方责任和义务:
(1)确保项目手续完备,合法合规,协调房屋业主关系。
(2)甲方本身原因导致项目无法继续,给乙方带来损失的承担赔偿责任。(3)协调业主解决临水临电,施工车辆进出通道,材料堆放场所等。
2、乙方的责任和义务:
(1)施工和验收标准:以施工质量必须达到甲方和供电公司及业主要求为准。严格按照施工图和国家、行业标准规范施工。
(2)文明施工:严格遵守建设等相关部门安全生产、文明施工的要求;准守业主统一制度,确保交通、噪音以及环境保护和安全生产等符合要求,承担由于自身安全措施不力,造成自身或外单位安全事故责任并承担相应的费用。乙方自行承担施工产生的水、电等所有费用。
(3)乙方负责所有物资(包含甲供物资)的装卸、看管,并对保管不当或灭失负责赔偿。
(4)因乙方施工工程质量不符本合同规定的,负责无偿返工、更换、修理,返工工期计入施工工期。对太阳能电池板的隐裂承担赔偿责任。
(5)工程未按本合同规定的工期如期完工并验收合格造成甲方损失的,除按每逾期一天按合同总价1‰向甲方支付违约金外,还应赔偿甲方由此造成的实际损失。
(6)乙方在施工前,应至施工现场实际勘察屋面漏雨情况,并与业主共同做好现场记录界定责任关系,因未做好此项工作导致业主无法界定的索赔承担全部赔偿责任,同时承担由于施工等自身原因造成现业主屋面漏雨或财产损失的赔偿责任。
(7)乙方应对施工人员购买意外保险。
(8)乙方应确保及时发放施工工人工资,因未发放工人工资导致工人在政府部门或甲方上访闹事的按每次10万元罚款。乙方须做好安全文明施工教育,购买相应保险,并对发生工伤事故按每次2万元罚款。
施工承包 分退场)的权利,乙方对此不持任何异议,并承担不遵守此项条款按每次10万元罚款。
十、工程质量检查验收
1、乙方必须严格按照施工图纸,并按照国家颁发的有关规范、规程进行施工,接受甲方的监督检查。对因施工不当导致的太阳能电池组件的隐裂承担责任。
2、乙方按工程进度,及时向现甲方提供关于工程质量的技术资料,便于甲方掌握工程进度中的质量问题。
3、隐蔽工程由乙方自检后,填写《隐蔽工程验收单》,提前48小时通知甲方进行检查验收,合格后方可进行下一工序。如甲方未按时检查验收,乙方采取自检、互检确认合格后可继续施工。但应将自检、互检的质量情况通知给甲方,甲方的质量检验不能免除乙方施工本身应承担的责任。乙方隐瞒真相,以次充好,产生返工造成损失应由乙方负责。
4、工程质量达不到约定标准的部分,甲方一经发现,要求乙方整改或重新施工,乙方应按工程质量标准拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工程不予顺延的责任。
5、工程竣工验收,应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知单、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
十一、其他情况
1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七日内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件。
2、乙方应及时发放施工工人工资。
3、乙方不得未经甲方同意擅自转包。
4、乙方自行解决施工工具,设备、器械,自行解决工人食宿等。
十二、安全文明施工 详见安全协议书
十三、争议的解决方式
合同执行过程中发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方可向肥东县人民法院起诉。
十四、附则 分布式光伏发电项目
施工承包
1、本合同条款如对特殊情况未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款。作为本合同之附件,与本合同具有同等效力。
2、本合同一式4份,甲乙双方各执2份。本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效。
甲方:合肥中南光电有限公司 乙方:展有限公司
法定代表人 或委托代理人 :
施工承包 安全协议书
甲方: 合肥中南光电有限公司 乙方: 公司
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司及甲方的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程承发包合同的同时,经协商一致,签订本协议。
一、承包工程项目
1、工程项目名称:安徽海龙建筑1.2mw分布式光伏电站施工承包项目
2、工程地址:肥西上派
4、承包形式:施工承包
5、工程项目期限:2017年8月 1日至 2017年9月30日。
二、协议内容
1、安全文明施工目标
1)不发生轻伤及以上人身事故。
2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。3)不发生因工程建设原因造成的电网事故。4)不发生辐射、传染病和中毒事件。
5)不发生因安全问题造成严重社会影响的事件。6)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
10)建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度
3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务
1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
2)分包项目按照“先订工程分包合同和安全协议,后开工”的原则,双方在未签订分包合同和安全协议前,不得以任何理由提前或要求提前开工。
3)建立健全安全生产责任制和现场安全(包括防火)、文明施工管理制度,按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员和相关的安全检查检测装备。
4)施工期间,甲乙双方应指派专职安全管理人员负责本项目的安全文明施工管理。
5)施工现场总平面由甲方统一策划,分区管理,各负其责,不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施,按策划统一组织,乙方施工区域由乙方实施。
6)施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故,双方应尽力组织抢救伤员和保护现场,启动应急预案,按照有关事故报告规定报告事故情况,协助或组织事故调查,吸取事故教训,做到“四不放过”。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4、甲方的安全文明施工权利和义务
1)对乙方的资质、管理人员及作业人员资格情况进行核查,对核查材料复印件存档保管。不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。2)对乙方自带机械、设备、工器具进行入场前的审查。
5、乙方的安全文明施工权利和义务 分布式光伏发电项目
施工承包 1)按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料,并对其真实性负责。2)遵守甲方现场安全文明施工管理制度,服从甲方以及建设单位、监理对现场的安全文明施工、环境保护的管理,配合安全检查(包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查),对存在问题落实整改。
3)按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准,制定安全技术措施计划,报甲方备案,并组织落实。
4)按照职业健康安全管理体系和国家电网公司及甲方的有关管理要求,建立适合的安全管理制度和相关安全记录台帐。
5)按照规定和要求,编制并落实各项施工方案和有针对性的安全文明施工具体措施,项目开工前由乙方技术人员和管理人员组织施工方案和安全措施的全员交底,向施工人员详细告知施工中的危险因素和防范措施,并由双方签字确认。6)组织本单位人员到县级及以上医院或甲方指定的医院体检,按规定对新进厂人员进行三级安全教育和考核;配合甲方组织作业人员(包括现场各类管理人员)的入场安全教育,为安全考试合格人员办理“安全施工上岗证”。
7)组织经常性的安全活动,重点抓好周一安全学习和每天的站班会,利用安全活动组织本单位人员进行危险因素分析和事故预测,落实整改措施,并确保活动的时间和活动的质量符合甲方要求。
8)按照班组化管理的要求认真实施班组化建设,组织好班前的“三交”(交任务、交安全、交技术)、“三查”(查衣着、查三宝、查精神状况)。
9)严格特种作业人员管理,包括特种作业人员的培训、复审,持证上岗,并报甲方备案。
10)定期组织施工人员身体检查,做到健康合格上岗,并按照国家规定为施工人员办理人身意外伤害保险。
11)乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、易燃易爆地段、有毒有害场所等特殊危险、危害环境中施工前,必须编制安全施工措施,并到甲方办理安全施工作业票,经批准后实施。
施工承包 15)为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品(甲方对劳动防护用品的型号、规格有特殊要求的应遵照甲方要求),并督促、教育施工人员按照使用要求正确佩戴和使用;定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验、试验和更新;做好安全工器具的检测,确保合格、有效。
16)建立和执行施工临时用电管理制度;根据甲方施工组织设计中的施工现场临时用电方案,编制施工临时用电实施方案报甲方审批后执行;按要求选用合格的配电箱,装设漏电保护器,电缆、架空线敷设、接地等符合规范。
17)临近带电设备作业,应保持安全距离,做好安全隔离措施,必须指定专人监护。
18)交叉作业时应采取相应的隔离和错时施工等安全措施。
19)特殊临时用电应符合规定,落实安全措施,在室内、夜间等作业环境内施工,应配置相应的照明,在潮湿环境、容器内施工,电源电压应符合安规规定的安全电压等级,金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。夜间施工应按照地方的环保要求,控制噪声、光污染等可能对周边造成的环境影响。20)设备安装就位期间,对未可靠固定的设备应做好相应的专项安全措施。21)在已受电、投运的区域施工或设备检修消缺作业,应严格执行工作票、操作票制度,检修消缺作业应确认设备已经停电、隔绝、卸压、降温、放水、通风,严格落实设备防护和人身安全措施。
22)在危险施工区域完善相应的安全设施,并在相应的区域、设备设置安全隔离、设备铭牌、安全警示牌等安全标识,制定专人进行监护,防止误动、误操作,必要时撤离非本施工项目的作业人员。
23)金属试验、探伤、水压试验等应通过甲方向相关单位提前公告,采取明显的隔离区域,设置相应的警示标识,防止造成对人员的伤害。
24)乙方使用甲方提供的电源,如因乙方使用或管理的线路和设备维护、使用不当造成漏电,而导致任何一方发生触电事故,乙方承担全部责任。
25)遵守现场文明施工的各项管理制度,设备材料摆放规范,做到工完、料尽、场地清,始终保持现场的整洁有序。
施工承包 任由乙方承担,并对事故处理不当产生的一切后果由乙方承担。
27)乙方在施工中发生人身伤亡事故或重大机械设备、火灾、交通运输事故和其它严重影响甲方声誉的事故或事件,以及不服从甲方管理或安全管理混乱,甲方有权终止所签订的施工合同,由此造成的一切损失由乙方承担。28)因乙方隐瞒事故造成的一切后果和责任由乙方全部承担。
29)由于乙方责任造成甲方、第三方的人员伤害、经济损失,由乙方承担全部责任和全部经济损失,由此产生的法律纠纷,造成甲方经济或声誉影响的,乙方承担造成的经济损失。
30)乙方如确需对部分施工作业进行劳务分包,应严格对劳务分包单位进行安全资质审查,履行报批手续,报甲方审核批准后,方可签订劳务分包合同和安全协议,明确安全责任,纳入乙方的安全责任范围内。
31)对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行,对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
三、附则
1、本协议约定的各项条款,经双方签字、盖章后生效,作为合同附件具有同等法律效力,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。
2、本协议内容如与国家有关法律、法规和规定相抵触,按照国家有关规定执行。
3、协议有效期按照合同工期。合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应及时签订补充协议。
4、甲方对乙方进行的任何监督、检查、审查、批准及指令,都不能减轻或免除乙方应承担的责任。
5、因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡,各自承担相应的损失。
6、其他未尽事宜可另行约定。
7、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:合肥中南光电有限公司 乙方:有限公司
(盖章)
(盖章)分布式光伏发电项目
施工承包 法定代表人(或授权代理人):
法定代表人(或授权代理人):
签订日期:2018年 8月 1 日
设施工合同篇十
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
1、 工程名称:归西村混凝土道路
2、 工程地点:归村西村
3、 承包范围:350米混凝土道路
4、 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、 合同价款:合同总价款15万元。
1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面,宽3.5米。
2、 18cm厚3:7灰土垫层。
1、路基处理
在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。
1、发包人主要工作:
负责场地三通一平;
2、承包人主要工作:
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
甲方:
乙方:
______年______月_______日
设施工合同篇十一
乙方(承包方):______________
甲乙双方在平等、自愿协商的基础上,就甲方 ________
_______工程的防水施工事宜达成如下协议:
第一条:工程名称:________________
第二条:工程地址:_________________
第三条:工程内容:__________________
第四条:发包方式:__________________
第五条:工程期限: ___________________
第六条:甲乙双方责任:
甲方:
1、协助乙方按时进场施工;
2、提供乙方施工用电、用水。
3、为乙方提供材料放置空间等方便。
4、协助乙方及时处理施工中与各方关系的协调。
5、施工过程中如有变更,应提前通知乙方,并负责随时检查、督促工程进度和质量。
6、保证施工基层与作业环境符合国家相关规范。 乙方:
1、 严格按施工方案及有关规范组织施工,保证工程质量。
2、 精心组织施工,保证施工进度。
3、 服从甲方工地的管理,但甲方应不妨碍乙方进行正常施工,若甲方延误乙方工期的,乙方工期顺延。
4、 负责乙方施工人员的防盗、防意外事故等安全事项。
5、 乙方应为进场的自有人员和财产投保并承担费用,因乙方原因造成的
第三方及自有人员的生命、财产损失均由乙方承担,甲方概不负责。
第七条:驻工地代表
第八条:工程交验:
1、 施工完毕后,甲乙双方完成验收、签证工作;
2、 乙方在施工完毕后出具书面验收申请,甲方应在收到乙方申请之日起____日内组织甲乙双方进行工程验收并完成工程签字与交验。
第十三条之约定处理。
第九条:工程量签证与结算:
整体或分段工程验收完毕后,应进行工程量签证(或结算);
第十条:工程造价:___________
第十条:工程量变更:
1、 施工过程中因乙方以外的原因导致的防水层破坏或渗漏,
3、 工程整体或分段交验后非因工程质量或材料质量导致的渗漏;
4、 其他非乙方原因导致乙方工程量增加的情况。上述情况,甲方在收到乙方工程量变更报告后,应书面回复;甲方不予书面回复的,乙方可以拒绝维修或施工,造成的损失由甲方承担。问题后付15%,余款5%保质金________年内付清。
第十三条:工程维护
1、 在工程完工后,因乙方施工造成破坏漏水的质量问题;不在乙方保修范围之内,但乙方同意有偿维修。
2、 乙方在正常的情况下,质保________年,________年内如质量原因出现渗漏,乙方维修。
第十四条:其他事项及约定:
1、 本合同未尽事宜,双方应友好协商解决;协商不成,按《民法典》及相关规定处理。
2、 本合同自甲乙双方签章后生效。合同生效后,若一方违反本合同约定,则另一方有权要求违约方合同总金额20%的违约金。
3、 乙方就施工过程中签发的施工业务联系单,交甲方签收,并在____日内做出答复,如不答复,则视为默认。
4、 甲乙双方在履行本合同发生争议时,双方应协商解决;协商不成的双方约定由当地人民法院裁决,或由仲裁委员会裁决。
5、 本合同正本三份,由甲方执两份,乙方执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
设施工合同篇十二
承包人(全称):_________________
为保证 _________________(工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
具体质量保修内容双方约定如下:合同条款中承包人所进行的工程项目、内容,由承包人负责。但因发包人使用过程中的人为损坏,工程的易损耗、易碎品及其他根据国家规定列入易损耗及易碎物品的(如灯泡、灯管、玻璃等)损坏,不可抗力因素损坏以及非承包人原因造成的损坏除外,若发包人委托承包人修理,其修理费用由发包人承担。
二、质量保修期
本工程的质量保修期为_________________ 年,质量保修期从工程实际竣工之日算起(工程未验收的,以工程交付使用之日起计算)。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 5% 。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为_________________(大写)。质量保修金银行利率为_________________。
五、质量保修金的返还
双方约定按以下第 _________________种方式返还质保金:
(1)、发包人在第一年质量保修期满后14天内,返还质量保修金的60%;第二年保修期满后14天内将剩余质量保修金返还承包人。
(2)、在双方确认工程结算价后,由承包人提供结算价5%的质量保修保函,发包人在收到后14天内,将全部质保金支付承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。
设施工合同篇十三
建筑施工机械租赁合同
工程名称: 出租方:承租方: 合同日期:
建筑施工机械租赁合同
甲方(出租方): 营业执照注册号: 乙方(承租方):
根据?中华人民共和国合同法?以及其他有关法律法规的规定,遵循平等、自愿和诚实信用的'原则,甲乙双方就租用建筑施工机械的相关事宜协商一致,签订本合同。
第一条 租赁机械及租金计算办法:
第二条 使用地点、项目名称和工作内空
使用地点: 项目名称:工作内空:第三条 租赁期限
机械租赁机械: 1.如因工程需要延长租期,双方应在合同届满前
2.租赁期满,乙方继续使用租赁机械,甲方没有提出异议的,原租赁
合同继续有效,但租赁期限为不定期。 第四条 租金的支付
1.预计租金总额:元,大写
2.结算方式:按每月的月底结算,次月支付结算额的%,余款待付。
3.租金计算起止时间: 第五条 进出场费用
1. 甲方依合同约定的时间、地点向乙方移交租赁机械,双方就交付机械的型号、规格、数量等共同进行验收并签署交接清单和验收记录。 2. 法律法规规定需安装调试并检测合格方能投入使用的或者合同约定由甲方现场安装后才能投入使用的机械,安装调试合格之日为移交日。
第七条 双方关于保证金的约定
第八条 双方的权利义务
租赁机械由甲方负责操作与维护以及机械所需液压油、润滑油。
(1) 甲方应按合同约定下乙方提供机械设备,并按照法律法规规定提供机
械的生产厂家资质、生产许可证、出租方营业执照、技术鉴定报告、产品合格证等相关必须具备的文件或证件。
(2) 甲方应向乙方提供出租机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注
意事项及其他必要的技术资料和技术说明。
(3) 甲方派出随机操作人员必须持上岗证,服从乙方管理,遵守国家法律
法规及乙方各项规章制度。
要。
(6) 吊车操作人员对乙方提供的施工现场的场地条件、吊装条件必须进行
(1)乙方应为甲方提供承租机械进出场作业、其他维护作业的协助和便利。
(2)乙方擅自改变承租机械的,甲方可以要求乙方恢复原状或者赔偿损失。
(3)乙方应按排必要的维修时间,由甲方对机械进行正常维护保养。 (4)乙方有责任对施工场地地面和地下设施情况进行申报,由于申报不清而造成的事故由乙方负责。
(1) 甲方没有提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号、规定
和质量与合国约定的不符,经乙方催告仍不能按时履行或提供代替机械达不到乙方要求,导致合同无法履行的,乙方可以解除合同。
(2) 其它。 2. 乙方违约责任
(1)乙方未按合同约定支付租金,每逾期一日应按照逾期支付价款的%向甲方支付违约金,逐日累计期满 日的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。
(2)因乙方原因致使机械受到损毁的,甲方可以解除合同,并要求乙方赔偿损失。
(3)乙方未经甲方书面同意擅自将承租机械转租的,甲方可以解除合同并要求乙方赔偿损失。
(4)其他。 第十条 安全管理责任
1. 机械设备发生事故或未遂恶性事故时,出租人和承租人应及时组织抢险,防止事态扩大,保护现场,并报告出租人和有关部门,听候处理。
2. 属于违章操作或违章指挥发生的事故,在查清各自责任后,由双方承担相关的责任。
设施工合同篇十四
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其它有关法律,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协 商,共达成如下协议。
本工程自________ 年____月___日至________ 年____月___日交工,施工期限为____天。逢雨天及其它重要原因,施工期限顺延。
本工程必须使用甲方指定的_______牌系列产品,型号为 ________________ 。
1、甲方应向乙方提供住宿、水电、材料堆放场所,协调处理施 工所遇到的一切问题。
2、甲方委派_____________为驻工地代表,协调监督本工程施工 及工程验收。
3、新工程甲方应向乙方提供图纸及施工要求。
4、工程完成十天后,甲方不验收,此工程可视为合格工程。
l、乙方施工人员有组织、有纪律进入施工现场。
2、乙方委派_____________为驻工地代表,协调监督本工程施工 及工程验收。
3、乙方施工人员必须遵守甲方各项规章制度,爱护公物、文明 施工。
4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,如发生 一切事故,应由乙方承担。
1、本工程每平米造价为_________元。
2、本工程面积约为_________m2,竣工后,按实做面积结算。
3、乙方施工人员、材料等设备进入工地后,甲方应付乙方工程 总造价预付款____%,计_________元。
4、工程竣工验收合格后,除留保修金外,余款十日内一次结清。
5、结算以公司发票为准,支票收款人必须填写本公司名称,如 合同款项挪为它用,将追究其法律责任。
1、本工程保修期为_____年。
2、本工程预留合同总造价______%作为保修金,计________元, ____年期满后一次结清。
1、甲、乙双方发生争议时,双方共同协商解决。
2、当协商调解无效时,可向西安市仲裁委员会申请仲裁。
1、本合同一式____份,甲方执____份,乙方执两份。
2、双方签字盖章后生效。
甲方(公章) 乙方(公章):
法人代表: 注人代表:
联系人: 联系人:
联系电话: 联系电话:
签定时间: 签定时间:
设施工合同篇十五
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定,遵循公平、诚实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。
装饰工程施工地点:_________
施工内容:_________
承包方式:_________
合同总工期_________天,自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。
合同总价款(金额大写):_________
其中:人工费_________元,材料费_________元。(见附表一)
1.甲方工作
1.1 开工前,向乙方提供装饰方案及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并经乙方书面确认。
1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。
1.3 向乙方提供施工需用的水、电、气等设备,并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作,并承担相应费用。
2.乙方工作
2.1 按照甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。
2.2 乙方指派_________(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。
2.3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。
2.5 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
1.工期延误
1.1 因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
(1)甲方不能按约定提供开工条件。
(2)设计变更和工程量变化。
(3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。
1.2 由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。
1.3 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元违约金。
开工日前三天,甲方支付总价款的_________%,计_________元;
工程日期过半,甲方再支付总价款的_________%,计_________元;
验收合格三日内,甲方支付总价款的剩余部门,计_________元。
1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失的,由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_________日内,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意,乙方不得挪作它用,否则,乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方,并承担由此造成的损失。
2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备,必须有材料设备表(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价,甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符,不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用,造成的损失由乙方负责。
在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负。给乙方造成损失的,甲方应负责赔偿。
1.工程质量
1.1 工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据,以《青岛市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。
1.2 乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件,乙方应按照甲方的要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。
2.竣工验收与保修(
2.1 工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收,在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收,超过七日的视为竣工验收已被确认。
2.2 双方约定隐藏工程和中间验收部位:_________。
2.3 双方约定的保修项目内容期限为:_________。(本条2.2和2.3款的内容过多可另加页)
1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,甲方不能及时给出必要的指令、确认,不按合同约定履行自己的义务,或其他使合同无法履行的行为,甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到标准要求,或其他使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_________%向对方支付违约金,若违约金不能弥补损失时,当事人可以要求对方予以增加。
双方约定在履行合同过程中发生争议,由双方协商解决或请_________调解。协商或调解不成时,双方可以按下述第_________种方式解决:
1.由_________仲裁委员会仲裁;
2.向人民法院起诉。
_________
本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
1.本合同条款及合同附表;
2.施工图纸及做法说明;
3.双方有关本工程洽商的其他书面协议;
4.补充规定。
1.本合同正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量,双方约定(签字、鉴证、公证)后生效。
2.乙方收到本装饰工程价款尾款,本合同即告终止。
业主(盖章):_________ 承包方(盖章):_________
注册地址:_________ 注册地址:_________
住地:_________ 住地:_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
委托代理人:_________ 委托代理人:_________
联系电话:_________ 联系电话:_________
设施工合同篇十六
乙方(施工方):______________
签约时间:____________________
签约地点:____________________
为规范住宅装饰装修施工,保护双方的合法权益,根据《中华人民和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部令第110号《住宅室内装饰装修管理办法》、杭州市人民政府令第141号《杭州市城镇住宅装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的 原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、工程概况
1.甲乙双方的条件:甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记,并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。
2.装饰施工地点:_____区_____路(小区)_____幢_____号(单元)_____室。
3.住房结构:_____室_____厅_____结构,建筑面积_____平方米。
4.装饰施工内容:详见附件一《施工内容表》。
5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
6.本工程由_____设计。
7.工期:工程期限_____天,从_____年_____月_____日开工,至_____年_____月_____日竣工。
二、工程价款及结算方式
1.总价款:_____(大写)元(其中:设计费__元,管理费(_____%)元,税金(_____%)元。经双方认可变更施工内容的,变更部分的工程款按实另计。
2.合同签订后,甲方支付总价款的_____%,计_____元。年月日前,甲方支付总价款的_____%,计_____元;年月日前,甲方支付总价款的_____%,计_____元;年月日前,甲方支付总价款的_____%,计_____元;尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_____日内一次付清。
三、施工准备及双方的义务
甲方工作
1.甲方开工前,应向物业管理单位或产权单位登记备案;确需改变房屋结构和使用性质的,应当请具备相应资质的'单位出具鉴定和加固方案,经房产管理部门核准后,领取住宅装修许可单。
2.甲方应在开工前_____天,向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电,并说明使用注意事项。
3.做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。
4.指派为甲方代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记 手续和其他事项。
乙方工作
1.甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划,交甲方审定。
2.指派为乙方代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.未经甲方同意和所在地房产管理部门批准,不得随意改变房屋结构和使用性质。
4.与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。
5.严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
四、材料的供应甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供的材料、设备清单》本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,必须符合国家标准,有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。
如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,经书面认可,可继续使用,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。乙方提供的材料:详见附件三《乙方提供的材料清单》乙方提供的材料,必须符合国家标准,有质量环保合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备,并应得到甲方认可,用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定的,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。乙方提供的材料、设备,如不符合质量环保要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
设施工合同篇十七
甲方:
乙方:身份证号:
本着平等自愿,互惠互利的原则。经双方协商,甲方将现有的巴东经济开发区外环路k1+550-k1+574.1处挡土墙施工承包给乙方。
一,承包内容:单包工
二,承包价格:75.00元/m3
三,结算方式:实做实收,此段施工完成后,甲方支付已完成工程量的50%,待两个月内再付40%,余下工程款待外环路工程完工后一个月内付清。
四,质量要求:按设计图纸施工,达到合格
五,合同约定:
1.甲方负责将各种材料组织到施工现场,水电安装到位。
2.乙方自行安排工人的食宿,自带搅拌机,材料上墙乙方自带挖掘机(费用自理)。乙方施工过程中必须听从甲方安排,接受业主及监理的监督,如果因施工质量达不到要求出现拆除返工等问题,拆除返工的费用由乙方负责赔偿。
3.目前k1+550-k1+574.1施工段,乙方必须在15个工作日内完成,根据此段施工中的表现再决定后续施工。
4.墙面勾缝,勾缝用的跳架由乙方自行负责置办。
5.无论何种原因在施工过程中出现乙方不听甲方安排发生争议,乙方自愿自行退场,甲方按乙方实际完成有效工程量据实结算费用。如果此作业面挡土墙施工未达到设计要求,则费用结算按挡土墙4.5米以内单价为45元/m3,每增加一米单价增加5元/m3方式来结算工程款。
6.施工过程中乙方必须加强安全管理,对进场工人进行安全教育,牢记“安全第一”的方针。杜绝安全事故发生,若有安全事故发生,甲方只负责保险公司理赔部分,差额部分由乙方自行承担。
7.此合同一式两份,双方签字生效,若有不能协商的纠纷,将交由法院调解。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
设施工合同篇十八
甲方:
乙方:
甲方将***工程交由乙方负责施工。为明确甲、乙双方权利和义务,确定经济关系,共同确保该工程质量、工期的全面完成,经双方协商一致,达成如下条款,以资共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包方式:
5、合同价款:
6、质量等级:
7、工期: 天(从进场安装之日起)
8、发生下列情况时,工期顺延:
不可抗力的自然灾害。(如下雨、大风、停电等)
设计修改后工程量增加。
二、双方责任
(一)甲方责任
1、向乙方提供施工图纸并进行技术交底;
2、提供施工用水和用电接点位置;
3、指派 为甲方驻现场代表,对工程质量、进度进行监督。
4、协调有关部门做好现场安全保卫、消防等工作。
(二)乙方责任
1、乙方须在合同签订前,与甲方签订《施工安全、环境保护协议书》,作为本合同的附件之一,否则,合同为无效合同。
2、乙方须在合同签订后2天内,以书面形式向甲方报送管理人员资格证书;
4、对施工过程中的质量、工期、消防、安全等负全部责任;
6、负责已完工程的成品保护,承担未交付业主之前发生损坏的修复工作。
7、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。
8、质量:如果在施工中,阶段验收为不合格工程,除责成乙方拆除返工重建外,停工整改的一切费用由乙方负责,不顺延期工期;若工程验收为不合格,甲方不予验收,一切责任和损失由乙方承担。
因工程质量问题造成该项目工程倒塌和人畜重大伤亡,其损失和责任由乙方按国家规定全权承担。
9、工期:按合同工期执行,每延误一天罚款一千元。施工过程中,如遇人力不可抗拒的灾害,工期顺延。
10、转包:乙方不能转包,一经发现甲方有权终止合同,因转包造成的损失由乙方负责。
11、进度:乙方不得以任何理由影响工程进度,否则,甲方有权要求更换,由此造成的损失由乙方承担,甲方拒付一切施工费用。
13、其他施工单位的纠纷:乙方施工进程中与其他施工单位发生的各种纠纷由乙方自行处理,引起的聚众闹事、打架斗殴等事端,造成停工或影响工程进度,所有损失由乙方承担。
三、工程质量
1、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。
2、经检查、检验、验收工程质量不合格,乙方应按业主或监理的整改通知要求进行返修至合格,并承担费用及赔偿由此造成的一切损失。
四、工程验收
工程施工完毕,乙方须三日内通知甲方组织验收。乙方必须确保工程质量达到合格标准。
五、工程保修
工程保修期,自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算,按国家有关规定执行。保修期内,如因乙方原因造成的质量问题,由乙方无偿返修,若乙方未及时返修,甲方可自行返修,费用在乙方质保金中扣除。
六、付款方式:
序号拨款分 次进行金额(元)
七、附则:
1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜,甲乙双方需另行签订补充协议,该协议与本合同有同等效力。
2、本合同经双方签章后生效,一式二份,双方各执一份。
3、本合同出现争议时,可向人民法院起诉。
甲方: 乙方:
代表人(签字): 代表人(签字):
日期:**年**月**日 日期:**年**月**日
设施工合同篇十九
1、 依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑饭》及其它相关法律法规,遵循平等、自愿、公平及诚信的原则,经甲乙双方反复协商就 ,钢结构安装人工费分包工程涉及的各项事宜协商一致,制定本协议。
2、 工程地点:
3、 工程名称:
4、 工程内容及范围:
a. 乙方承包钢结构安装工程人工费(含焊材、卸车费、机械费等其它费用)。
b. 钢结构安装包含钢柱、钢梁、管道支架梁、屋面及墙面檩条阳光板笼骨等(钢结构厂房所涉及钢结构部分安装)。
5、 工期:从签订合同之日25日内完成安装,额外奖励3000元。
如延期一日按工程款总价1%扣除,如超10日自动解除合同。
安装牢固、螺栓紧固、焊接牢固按图纸设计焊缝标准,安装质量等级按建筑设计规范、钢结构设计规范及图纸设计规范合格。保证各部分钢构件衔接尺寸。
1.、甲方应对钢结构安装工程进度进行总体管理。(乙方必须服从甲方指挥及管理如违反延误工期进度乙方负责。)
2、乙方负责整体钢结构工程安装。
3、乙方负责安装人员安全及教育,出现安全事故由乙方全权负责,并负责涉及事故的各项处罚。
4乙方负责安装人员施工现场管理及生活区管理,发生现场惩罚由乙方负责。
5、乙方承包形式为包人工,负责钢结构安装所需人员及人员开支和人员生活。
6、施工现场钢结构安装质量由乙方负责,乙方应按图纸及钢结构验收规范进行施工,达到验收标准。如发生质量事故乙方付全责并进行无偿修改及质量事故处理。如果乙方发生钢构件损坏负责经济赔偿。
7、乙方需提前到现场,对周围环境和已加工好的钢结构配件、标件等校对,如有异议需提前与甲方沟通处理(应留给甲方充足时间),如延误造成误工由乙方自负。
1、工程人工费结算 ,每吨 元。总款约为: 元(此价格包括安装人员各种保险同时乙方应找有资质单位施工)。
2、安装费按借支形式付乙方,工程验收交工后按借支合计进行计算。(注:钢结构安装费借支不能超出总体安装费50%,钢结构工程完工之后验收之前付款不超出总体安装费70%,其余安装费验收约束后进行结算。
4、此工程承包为包人工费无质保金,验收合格结算全部余款。
1、本合同一式两份,甲乙双方签字后生效,并具有同等法律效力。
2、未尽事宜双方应本着减少损失的原则协商解决。
3、协议签订地点:建三江。
4、协议签订时间:20xx年12月9日
5、附带阳光板笼骨定位图
甲方(签字):
乙方(签字):
设施工合同篇二十
业主方: (以下简称甲方)
施工方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、遵循平等、自愿、公平和诚信的.原则,双方就本合同承包工程事项协商一致,订立本合同。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程总面积:
本工程按包工进行施工总承包,主材由甲方提供,油漆及配件由乙方负责。
1、本工程合同工期为 天,开工工期从 年月日至年 月 日,按日历天数。
2、本工程因人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因致使施工不能正常进行同意顺延工期。
1、照施工图纸、工程技术要求、经甲方确认的施工技术方案组织施工。
2、施工过程中甲、乙双方沟通后按进度分段验收。
1、开工前,甲方应对乙方进行施工技术交底,协助乙方放线定位。
2、甲方应委派相关负责人对工程质量、数量确认。
3、当甲方需要进行图纸变更和采取技术处理措施时,应以通知单书面通知乙方。
4、乙方负责协调好施工周边关系,确保材料,机械设备进出场及施工的顺利进行。
1、乙方不能将本工程转包,一经发现,甲方有权立即取消乙方的承包资格,因此造成的一切损失由乙方全部承担。
2、乙方应严格按施工图纸及技术要求组织施工,工程质量必须达到施工规范和设计要求。
八、工程总造价:元人民币(大写: )
1、合同签定后,乙方进场施工达到总工程量50%时,甲方方付 元人民币进度款乙方。
2、工程完工后,甲方验收合格两周内支付至合同总金额的95%。
3、余款5%作为工程的质保金,在半年质保期满,10个工作日内付清工程余款。
1、乙方施工总工期必须在 月 日晚前未能完工,甲方有权扣除乙方工程款一万元。
2、乙方按时竣工及验收合格后,甲方15天内付清乙方工程余款。推迟一天赔偿甲方 元,以此类推。
3、竣工日期为本工程竣工验收通过的日期,此后半年为保修期。
1、本合同未尽事宜,双方协商后签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、合同甲乙双方在合同同期如发生纠纷,可协商解决或提交河源市法院裁决,或向工程所在地人民法院提起诉讼。
3、本合同一式肆份,甲乙双方各持两份,签字盖章后生效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
年 月 日 年 月 日
设施工合同篇二十一
乙方:xxx
根据甲乙双方友好协商,签订本合同,共同遵守。
甲方租用乙方钻机两台,用于xxxx,乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工,保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。
1.乙方进场前,做好场地的三通一平;
3.协助解决工人住宿。
1.根据施工要求,保证质量、包安全,按甲方要求的工期完成钻孔;
2.做好施工原始记录;
3.按照甲方的进度计划施工,服从甲方驻工地代表的管理;
4.严格把好质量关,如因乙方施工原因造成工程质量不合格,乙方必须返工,费用自理;
5.严格按照操作规程进行作业,确保施工安全,如发生安全事故,乙方负责解决,费用由乙方承担。
按照现行有关规范要求及施工设计图施工。
1.成孔按元/米计价,按实际完成工作量结算。该单价不含税,乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时,给予补偿,补偿原则为:甲方与业主协商后,其补偿金额的全部支付给乙方。
2.乙方全部钻机进场开钻后,甲方按每台钻机xxxx元支付预付款。
3.锚杆施工进度达到50%时,甲方再按乙方已经完成工作量的xxxx%支付进度款。
4.工程完工后,甲方支付乙方完成工作量的xx%,但此时应扣除已经支付的款项。尾款在xxx个月内结清。
5.乙方不负责施工用的水、电费用,但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。
本合同自签订之日起生效,至工程结清款项之日失效。
本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方:乙方:日期:
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/5263584.html】