2023年工程检测申请书（汇总18篇）

在日常生活中，我们会遇到许多琐碎的小事，而总结是帮助我们更好地理清思绪的重要方法。写总结时要注意语言的准确性和用词的恰当性，避免模糊和含糊不清的表达。这些范文包含了丰富的内容和观点，相信会对你的学习和工作有所启发。

工程检测申请书篇一

xx集团公司领导：

20xx年1月，因我司后渚油库进了一船柴油，泉州市港口管理局对我司库区及码头提出了若干问题，大部分项目已整改完成。目前尚缺防雷防静电检测报告已过期（有效期至20xx年09月），因该证书涉及库区、码头、加油站、办公楼等设施的防雷防静电保护的检测，若无此证书，将会影响《港口经营许可证》等证书的继续年检。检测费用共计8000元（优惠后的`价格），特向公司申请该项检测。

妥否？请批示！

泉州闽中燃港丰石化有限公司

20xx年2月19日

工程检测申请书篇二

编号：

陕西省建筑消防工程质量检测

申请表

申请单位（盖章）

申请时间

受检单位提供资料目录及施工产品明细

为保证现场检测工作正常进行和报告的出具，贵公司（单位）须提供以下资料、证书（复印件亦可，需加盖印章）：

1、建筑工程消防审核意见书；

3、消防供水、消防线缆隐蔽工程验收报告、绝缘电阻测试记录；

4、管道冲洗、试压验收报告；

5、自动报警系统设备、元件地址编码表，系统及联动控制调试报告；

6、气体自动灭火系统的设备及部件合格证、检测报告。

以上资料及以下表格应在一定时间内填好，提供我公司,以便准确及时完成《检测报告》。另：请用正楷字填写。

工程检测申请书篇三

xx集团公司领导：

20xx年1月，因我司后渚油库进了一船柴油，泉州市港口管理局对我司库区及码头提出了若干问题，大部分项目已整改完成。目前尚缺防雷防静电检测报告已过期（有效期至20xx年09月），因该证书涉及库区、码头、加油站、办公楼等设施的`防雷防静电保护的检测，若无此证书，将会影响《港口经营许可证》等证书的继续年检。检测费用共计8000元（优惠后的价格），特向公司申请该项检测。

妥否？请批示！

泉州闽中燃港丰石化有限公司

20xx年2月19日

工程检测申请书篇四

尊敬的领导：

您好！我于________年____月x____日成为公司的试用员工，根据公司的规章制度，现申请转为公司正式员工。回首三个月来的工作，通过学习工作和其他员工的相互沟通，我已逐渐容入这个集体中。

1.根据检验记录填写检验报告

2.对检验发现的问题提出改善对策

工作职责：

1.严格按检验标准检验我司品牌的中期或尾期。

2.如实填写检验报告表。

3.发现面辅料的异常和货品的验收结果及时与跟单沟通。

4.对市场部投诉的质量问题，进行跟进。

总之，我觉得干好质检工作要学习的东西很多。

此致

敬礼

xxx

20xx年xx月xx日

工程检测申请书篇五

1.检验人员应系统掌握检验方法和检验所依据的标准，了解检验过程。

2.做好检验的一切准备工作(包括仪器，设备，试剂，标本等)，并保证达到检验要求。

3.遵守实验室制度，按时上、下班，工作时要坚守岗位，配合主管加强对实验室的安全管理工作。

工程检测申请书篇六

尊敬的领导：

您好！

本人于20xx月xx月加入郑州市公共交通总公司，担任公交车司机一职，试用期为一年。根据公司的规章管理制度，现申请转正。与大家一同工作，为公司尽自己的一份力量。

在实习期间，在队长和调度的带领指挥下，我严格遵守各项规章制度及岗位职责。做到随叫随到、服从安排、听从指挥，自觉维护公司及个人形象。在工作中严格遵守交通规则及行车路线，带着高度的安全意识和责任心完成出车任务，确保安全出车，文明驾车。稍有空闲，便学习各种交通法规及行车技巧，做到遵章安全行车。

看着公交的快速发展，在城市中发挥越来越大的作用，我深深的感到骄傲和自豪，也更加迫切的'希望成为公司一名正式员工，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值。

在此我提出转正申请，希望自己能成为公司的正式员工，恳请领导给我锻炼机会，我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作。

此致

敬礼！

申请人：xxx

20xx年xx月xx日

工程检测申请书篇七

尊敬的领导：

您好!首先感谢您在百忙之中抽出时间阅读我的辞职信申请报告。

我是怀着十分复杂的心情写这封辞职信的。

自我进入医院之后，由于您对我的关心、指导和信任，使我在检验行业获得了很多机遇和挑战。

经过这段时间在医院的工作，我在检验领域学到了很多知识，积累了一定的经验，对此我深表感激。

由于我自身能力的不足，近期的工作让我觉得力不从心。

为此，我进行了长时间的思考，觉得医院目前的工作安排和我自己之前做的职业规划并不完全一致，而自己对一个新的领域也缺乏学习的兴趣。

为了不因为我个人能力的原因而影响医院的运作，经过深思熟虑之后我决定辞去目前在医院的检验工作。

我知道这个过程会给您带来一定程度上的不便，对此我深表抱歉。

非常感谢您在这段时间里对我的教导和照顾。

在医院的这段经历于我而言非常珍贵。

将来无论什么时候，我都会为自己曾经是医院的一员而感到荣幸。

我确信在医院的这段工作经历将是我整个职业生涯发展中相当重要的一部分。

祝医院领导和所有同事身体健康、工作顺利! 再次对我的离职给医院带来的不便表示抱歉，同时我也希望医院能够体恤我的个人实际，对我的申请予以考虑并批准。

最后，祝我们县医院一切顺利，万事如意。

辞职人：

尊敬的院长：

您好!

进入单位快一年，期间承蒙领导关心和同事帮助，工作生活颇为顺心。

自我在检验岗位履职以来，深感岗位工作之重要。

领导对检验工作的改善报有殷切希望，员工对此亦有迫切的关注，我也曾经满怀热情。

然而积极探索和寻找改善的途径之后，由于能力之不逮，未曾有明显效果，有负于领导希望，心中惭愧!

单位领导兢兢业业的敬业精神、运筹帷幄的博大智慧、孜孜以求的务实作风、忠于事业的高尚情怀和学习钻研的专业素养无不值得我敬佩和学习，实际上我也从中学习和吸收了许多的知识和养分，这对于我今后的学习工作和生活有着深远的'影响和切实的帮助，心中感谢!

考虑到单位的要求和我个人的能力之间暂时不能得到很快契合的现状，我深感已经不适应单位的发展，此职位应该让给更加适合的人。

所以于私、于公计，唯请辞才为上策。

对照单位对人才的要求，自感差距巨大，专业知识和工作经验皆不能满足现实的需要。

幸有自知之明，不曾放弃学习。

现在辞职我可以有更多的时间放在弥补不足上来，辞职虽有不舍，亦感欣慰!他日如有学成之日，单位不弃，仍愿为单位效劳。

最后，恳请领导批准我辞职为谢!

尊敬的医院领导：

您好! 我很遗憾自己在这个时候向医院提出辞职申请。

十分感谢医院多年来对我的培养与帮助，使我在这个温暖的大家庭里成熟、成长。

十六年来在我们医院的工作中，我学到了许多的医学技术知识，学会了很多做人的道理，积累了丰富的人生经验。

在这里，我有过欢笑，也有过泪水，更有过许许多多的收获。

在这里，有我不可磨灭的成长记忆，是我此生刻骨铭心的成长摇篮!同时，也非常感谢医院领导和同事们对我的信任与厚爱，使我30来岁就担任了党支部书记与科室负责人，给了我很多的荣誉，使我的人生历练如此精彩，让我倍感荣耀。

我会十分重视并永远怀念在医院的这段经历，也会无比珍惜与大家的深厚感情，我确信这依然会是我的人生今后继续努力奋进的动力。

很遗憾的是检验科在我的领导下沦落到今天这般境地，实在是有负领导之所托及同事们的信任，在这里我仅向大家表示无比的愧疚!现提交辞职申请报告，对于由此给医院造成的不便，我深感抱歉。

我将到其他单位去寻找适合我发展的平台，望领导批准我的辞职申请，并安排好工作交接人选。

祝大家身体健康! 此致 敬礼!

        申请人： 日 期：

工程检测申请书篇八

编号：

陕 西 省 建 筑 消 防 工 程 质 量 检 测

申 请 表

申请单位 （盖章）

申请时间

受检单位提供资料目录及施工产品明细

为保证现场检测工作正常进行和报告的出具，贵公司（单位）须提供以下资料、证书（复印件亦可，需加盖印章）：

1、建筑工程消防审核意见书；

3、消防供水、消防线缆隐蔽工程验收报告、绝缘电阻测试记录；

4、管道冲洗、试压验收报告；

5、自动报警系统设备、元件地址编码表，系统及联动控制调试报告；

6、气体自动灭火系统的设备及部件合格证、检测报告。

以上资料及以下表格应在一定时间内填好，提供我公司,以便准确及时完成《检测报告》。 另：请用正楷字填写。

工程检测申请书篇九

乙方：_________

为了增强甲乙双方的责任感、加强经济核算提高经济效益、确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关行政法规，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条基本要求：

1、工程名称：_________

2、工程地点：_________

3、质量要求及技术标准：符合国家及行业标准、技术规格说明书、设计图纸及业主方、监理方具体的要求。

4、检测面积或范围：中城1#楼—9325㎡、2#楼—5339㎡、4#楼—7259㎡、裙房1551㎡，共计建筑面积23474㎡。

5、检测时间：甲乙双方待现场施工完毕后另协商。

6、受检建筑类别使用性质：

第二条检测服务内容：

1、固定消防设施检测内容

2、建筑电气消防安全检测内容

高低压配电装置消防检测低压配电线路消防检测照明装置消防检测电动装置消防检测

第三条合同金额

1、检测单价：固定消防设施：_________元/m2（建筑面积）、建筑电气：_________元/m2（建筑面积）。共计合同金额为人民币（大写）：_________。

第四条付款方式

在乙方出具合格的检测报告书后并提供正规的发票等相关资料情况下，甲方一次付清合同款。

第五条服务质量：

1、在检测合格后，免费提供跟踪服务和技术指导，及后续相关消防专业知识咨询。

2、因甲方（或施工方）原因，造成首次检测不合格，乙方提出整改意见后可提供免费复测服务一次，如经过复测仍未通过，需再次复测，每一次复测费按检测费总价30%收取，但最低标准不少于3000元/次。

第六条甲方责任：

1、对于检测中发现的`不符合项，由甲方组织对其相应工作进行调整，甲方不应在乙方未完成检测工作或检测结果不符合有关技术要求的情况下，不经调整另行委托其他检测单位进行检测。

2、按本合同规定向乙方支付货款。

3、全面配合乙方在检测，并派专人（操作员、电工）负责。

第七条乙方责任：

1、乙方指定相关人员负责检测工作，检测工作中涉及相关消防设施的操作由甲方人员进行。检测过程中的乙方工作人员的生命、财产安全情况由乙方负责。

2、检测仪器由乙方自备。

3、在检测完毕后5个工作日内提供相应的检测报告书

4、乙方有义务协助甲方在武汉市消防有关单位进行报验的配合工作。

第八条争议裁决：

1、"凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，应提交武汉市仲裁委员会，由该委员会按现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力"。

第九条其它条款：

1、双方应该履行该合同保密义务。

2、本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

3、本合同正本一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

5、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商或进行补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方：_________乙方：_________

日期：_________

工程检测申请书篇十

1.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和()三类。

a.建设工程监理合同

b.建设工程采购合同

c.建设工程分包合同

d.建设工程施工合同

2.按照《合同法》，()属于委托合同。

a.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同

b.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同

c.某建设单位与设计院订立的工程设计合同

d.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同

3.下列关于代理的叙述中，不正确的是()。

a.代理的民事责任由被代理人承担

b.代理人以自己的`名义实施代理行为

c.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

d.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循()的原则。

a.平等、自愿、公平、公正

b.平等、公开、公平、公正

c.平等、公开、公平、诚实信用

d.平等、自愿、公平、诚实信用

5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人()。

a.只能要求债务人履行债务

b.只能要求保证人履行债务

c.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

d.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下()。

a.没有代理权而为的代理行为

b.超越代理权而为的代理行为

c.在代理人授权范围内的代理

d.代理权终止后的代理行为

7.某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()。

a.无效

b.甲方同意有效

c.成立

d.备案登记后成立

8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是()。

a.仲裁条款是独立存在的

b.合同若发生变更，则仲裁条款无效

c.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉

d.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力

9.依据《合同法》，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是()。

a.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务

b.合同中未约定履行顺序

c.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

d.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

10.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从a银行贷款4000万元，从b银行贷款20xx万元，并与b银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用于清偿a、b银行债务。a、b银行债权的分配数额应为().

a.a银行4000万元，b银行1000万元

b.a银行3300万元，b银行1700万元

c.a、b银行各项工作2500万元

d.a银行3000万元，b银行20xx万元

工程检测申请书篇十一

发包单位：(简称甲方)：

承包单位： (简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》等法律法规的规定，甲方委托乙方承担建设工程质量检测任务。为明确权责，保护当事人双方的合法权利，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

第二条 桩基(试桩)检测方法及目的：

静载试验法判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;

静载试验法确定单桩竖向抗压极限承载力;

静载试验法判定复合地基承载力是否满足设计要求;

高应变法判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;

低应变法检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别;

声波透射法检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别。

其它检测项目：

第三条 技术要求

1、本工程设计提供的单桩竖向抗压极限承载力(复合地基承载力特征值)为： 。

2、执行标准

第四条 检测周期或提供检测报告的时间

提供检测报告的时间按下列第 条执行：

1、双方约定检测周期为 自年月年 月 日前提供检测报告。

2、甲方提前通知乙方进场检测，乙方在接到通知后天内进场实施检测，现场作业完成后 天内提供检测报告。

第五条 检测数量、费用和付款方式

根据国家和海南省现行规定及工程具体情况，双方就检测费用和付款方式商定如下：

1、检测数量和费用

2、付款方式

检测费用以人民币结算，结算方式为。

(1)合同签订后即预付总费用的 %，计 ;余款在提交检测报告时结清。

(2)在提交检测报告时一次结清。

六、承包方式

1、执行固定合同单价承包，即合同单价不作任何调整，合同单价不会因工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件之要求而有所调整，不会因设计调整、业态调整和开工日期等因素而调整，不会因检测条件或措施的变化而调整。

2、该合同单价包括但不限于以下内容：完成和实施本工程检测所需的人工、机械、材料、水电费、各项措施费、施工现场转场、现场铺垫路、设备运输和安拆、安全文明措施、垃圾外运、保险、配合费、利润、管理费、税金、应向政府及主管部门缴纳的各项法定手续费用等。

3、乙方作为有经验的承包商，其报价应已充分考虑可能发生的一切风险、责任和义务的费用。

七、合同、设计变更和签证

1、因甲方原因造成合同变更时，甲方应事先以书面形式通知乙方。如因合同变更而增加工作量或给乙方造成经济损失时，甲方应根据实际情况予以补偿。

2、图纸以外的工作量及设计变更须有甲方盖章确认的通知单，现场签证须有监理和甲方代表签字、并盖章确认，否则不予认可。

3、设计变更和签证应实行编号管理，所有的设计变更、签证都应先估算报甲方批准后实施，对未执行该手续的项目事后不得进行结算。

八、 双方责任 甲方：

1、应于乙方进场前、施工记录、工程地质勘察报告和桩位图等检测工作所必需的资料，并对其可靠性和完整性负责。

2、应为进入现场作业的乙方人员提供必要的工作条件和便利(如试坑开挖、试桩桩头的处理、试验现场三通;施工便道的铺设、场地的平整和加固等)，保证乙方仪器及运输设备顺利进出场。

3、维护乙方检测文件和检测成果的严肃性，不得擅自修改或转让给第三方使用，否则应负法律责任。

4、乙方提供的检测报告除经有关部门鉴定为不合格报告之外，甲方不得拒绝，或借故拒付检测费。

5、其它责任：

乙方：

1、必须全部承担本工程合同检测内容，不得转让。如乙方擅自转包工程，甲方有权解除本合同，且乙方应按合同总价的 %向甲方支付违约金。

2、合同生效后三天内，乙方应提交《检测实施方案》。实施方案中应有针对性的提出专项安全防护措施和应急预案，实施方案经监理单位批准后，方可实施。

3、负责通过政府主管部门审查并备案，负责为满足检测而进行的一切之现场处理工作等。

4、按照国家和省市有关规定及本合同要求进行检测，并对检测结果负责。如因乙方工作失误引起返工、停工或造成工程损失，乙方应继续完善检测工作，且甲方可视造成经济、工期和技术的损失大小，可以减少或不付检测费，还有权要求乙方承担由此造成所有损失等额的赔偿金，且不免除乙方应承担的相应责任。

5、乙方必须认真贯彻国家和上级主管部门颁发的有关安全生产法规、规定和条例，在检测期间必须严格遵守和执行甲方及监理工程师对安全生产、消防、治安管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。

6、现场检测人员、设备、仪器由承包人统一协调管理，安全责任由乙方承担。

7、应安全文明施工。既确保自身安全，也须注意不能危害他人安全;负责对地下管线、临近建筑物和构筑物、河岸堤、市政道路、架空线路等的保护;做到工完场清，由检测工作所产生的垃圾，乙方负责外运;在检测过程中，降低噪音、减少粉尘，做好环保及文明施工。

8、乙方应合理安全使用水、电等设施，否则引起的一切责任由乙方承担。

9、负责作好防止扰民的措施，(如发生扰民事件，其责任与所需费用均由乙方负责承担)。

10、以上任何违约条款的执行并不免除乙方继续履约的义务和责任。

11、检测必须对整体工程质量进行评价，结论应明确;对存在的勘测、设计、施工质量问题必须明确指出。乙方必须密切配合甲方进行桩基工程验收，否则向甲方支付伍仟元的违约金。

12、按照《检测实施方案》的要求，应按时向甲方提交阶段性检测报告或最终报告。在现场测试工作全部完毕后 天内向甲方提交 份正式的检测报告。未能按时提交报告的，按合同总价的千分之 每日支付违约金。

13、其它责任：

九、违约责任

1、因甲方中途终止合同或不履行合同而造成乙方经济损失时，由甲方按实际赔偿。

2、因乙方检测失误引起重大质量事故的，按国家有关规定处理。

3、甲方超过合同规定期限十天以上支付检测费时，应向乙方偿付违约金，三个月内每天按检测费的万分之五计算;超过三个月则加倍计取违约金。

4、乙方不按合同规定期限提交检测报告的，超过十天时，每拖延一天，应向甲方支付相当于检测费万分之五的违约金，超过三个月的，加倍计取违约金。

十、争议的解决方式

合同执行过程中如有争议，双方应及时进行沟通和协商。协商无效时，任何一方均可申请向甲方所在当地法院起诉，并根据《中华人民共和国》中的有关规定处理。

十一、特别条款

乙方在合同履行过程中，出现下述问题，(包括但不限于)乙方除应按合同约定承担相应的违约责任外，还应该双倍赔偿甲方造成的损失。同时，乙方将被永久取消今后参加甲方其他项目的投标权。

1、因监测失误，导致监测数据偏差或错误的。

2、未按合同规定的时间提交勘察成果资料，导致发包人工程进度滞后的。

3、未按合同规定，将合同的监测工作转包或分包。

十二、补充条款：

1、本合同未载明事项，一律按《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规执行。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。正本一式两份，发包方和承包方各持一份。双方根据各自需要，可以复制副本。副本与正本一样，须经双方签字盖章，具有同等的法律效率。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程检测申请书篇十二

委托单位：_________（以下简称甲方）

承接单位：_________（以下简称乙方）

根据建设部《建设工程质量检测管理办法》（第141号令）关于质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测之规定、省建设厅《福建省建设工程质量检测管理实施暂行办法》，建设单位（晋江泰利地产）委托乙方（泉州市建振工程技术有限公司）对甲方（江苏南通六建建设集团有限公司）所承建的工程进行所有项目质量检测。经甲乙双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、基本概况

项目名称：君悦湾二期3#、4#楼及地下室工程

工程地址：晋江梅岭街道世纪大道

施工范围：国家规范要求检测的所有项目

二、服务内容

甲方将其所建设工程所有检测项目的检测任务委托乙方检测，由乙方办理有关检测手续。具体检测项目按建设主管部门的规定，一般包括以下内容：水泥、混凝土配合比、砂浆配合比、混凝土试块（同条件）、砂浆试块、钢材（原材及焊接，机械连接）、砂、石子、建筑用砂氯离子含量、砌墙砖、防水材料、土工、内外墙涂料，饰面砖粘结强度等。具体检测项目以建设单位书面指定要求为准。检测项目收费：检测费用按照福建省建筑工程质量检测与建材产品质量检测收费标准的单价_________50%=实际收费金额（不含税）。

三、甲乙双方权利和义务

（一）甲方职责

1、指派专人严格按照相关规范要求进行监督见证取样，见证取样的样品应具有代表性。

2、对送检的样品，应委托见证人护送或封样送到乙方检测室直至办理样品接收手续。

3、若见证人无法见证护送，样品应加盖见证单位公章的.封签，对见证样品进行封样签字确认。

4、首次送检应办理见证人委托手续，并提供见证人委托书、见证人身份证、岗位证书复印件各一份给乙方备案。

5、若甲方或相关委托人要求见证检测过程，应在送检时以书面形式明确提出，乙方在检测前通知甲方或相关委托人旁站检测。

6、每次送样前送检单位应填好委托检测协议书，并由见证人签证认可，保证所提供资料信息及样品的真实性。对检毕样品的保留问题，送检时应在委托检测协议书中明确约定，否则，由乙方自行处理。

7、对于现场检测，委托方应提供检测所需的临时平台，设施、电、水、施工图等条件或资料。

（二）乙方职责

1、严格按照国家有关规范、标准和省、市建设局主管部门的有关规定进行检测。

2、客观、公正、严谨、及时出具检测报告（在规定的检测周期内），并对检测结果负责。

3、认证负责履行送检委托单位所要求的内容。

4、负责来现场取样职责（送检样品需提前备好），积极配合甲方材料检测工作。

5、乙方负责接收检测样品及发送检测报告。

四、履行期限、地点和方式

1、对于现场检测，甲方现场条件准备好后三天内，乙方组织人员进场，对于材料检测，乙方将甲方材料送到检测室办理样品登记接收后，乙方从速安排检测。

2、正常情况下，乙方检验工作结束3天内，出具检验报告4份。

五、付款方式

每月初乙方把甲方委托的检测项目清单于次月初发至丙方核对，检测费用按季度结算或费用达到人民币壹万元时结算一次。

六、违约处理方法：

1、违反本合同约定、违约方应按《中华人民共和国合同法》第三百六十二条规定，承担违约责任。

2、未按合同规定时间支付检测费，乙方不予发放检测报告。

3、由于乙方原因未按合同出具检测报告。

4、本合同在履行过程中如有争议，可采取双方协商解决办法，协商不成，任何一方可向当地执法部门申诉或向当地仲裁委员会申请仲裁。

七、合同持有对象

本合同壹式伍份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执贰份，自签字之日起生效，本工程结束检测，费用结清后自动失效。合同未尽事宜依照国家有关法律及行政主管部门有关规定处理。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

工程检测申请书篇十三

甲方：

乙方：

甲乙两方本着互谅互让的'原则，综合考虑各方实际情况，就 年 月 日 年 月 日期间，因甲方出售的 座 单元出现工程质量问题需维修处理，影响乙方如期装修入住的赔偿问题，经双方协商，现达成和解协议如下：

一、甲方给予乙方垫付三个月的物业管理费作为赔偿，乙方予以接受并确认。乙方不得再以 座 单元相关工程质量问题向甲方提出索赔，不再要求甲方承担任何相关的责任。

二、本协议经各方签字或者盖章后生效。一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(签字)：

乙方(签字)：

签约日期： 年 月 日

签约地点：

工程检测申请书篇十四

你好！

1、严格按检验标准检验我司品牌的中期或尾期，

2、如实填写检验报告表。

3、发现面辅料的

异常

4、对市场部投诉的质量问题，进行跟进。

总之，我觉得干好质检工作要学习的东西很多。

申请人：

申请日期：

工程检测申请书篇十五

我于

2015

我在试用期内完成的主要工作有：

2、通过学习及现场锻炼，能够熟练使用检测仪器；

3、跟随检验小组下矿山检测实习，对整个检测流程及细节有了的深刻掌握。

在这三个月的时间里面，由于

领导

网

解决。为了能够尽快在业务能力上达到要求，我充分利用业余时间，加强检测标准规范以及相关专业知识的学习。总之，这三个月下来，我对xxx的工作有了深刻的认识，做为检验员，对业务也有了较好的掌握及理解。我有信心，能够胜任这份工作。

当然，这三个月的工作中，我也存在着很多不足。在开展检测业务中，经常犯一些错误，考虑问题也不够全面。这也给我今后的工作敲响了警钟，要无时无刻的加强学习，用知识来武装自己，提高自己的业务能力，争当做行业内的翘楚。

转眼间，三个月的试用期结束了。在这期间，我深深地体会到了

领导

领导

在此，我提出转正申请，希望院

领导

xxx

20xx年xx月xx日

工程检测申请书篇十六

尊敬的领导：

您好！首先非常感谢公司能给我这个展示自我、实现价值的机会，能够成为公司这个团体中的一员，我感到十分荣幸。

我于20xx年xx月xx日进入公司试用，担任qc检验员一职。根据公司规定，前3个月为试用期，在此期间，我虚心向学、努力工作，一直本着严谨认真的态度来做好每一件事。以较强的责任心和进取心，勤勉不懈，踏实地完成领导交付的工作。在和同事的相处中，也力争做到了团结互助、和谐融洽。

通过3个月的试用，我熟悉和掌握了qc实验室分析测试的日常工作，能够按照sop独立操作实验室的样品分析测试工作。同时，也让我时时感受到这个团体——开放、和谐、学习、融洽的工作氛围，勤勉、团结、奋进的企业文化。在这里要感谢领导和同事对我入职的指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。

我还有很多不足，在今后的工作中，我将继续发扬自己的长处，改正自身的不足，进一步严格要求自己，虚心向领导和同事学习。同时，我会更加积极地学习，注重自身的.发展和进步，努力提高自己的综合素质，成为公司所需求的合格员工。

在此，我提出转正申请，恳请领导能够给我继续锻炼实现理想的机会。我会以更加谦逊的态度和饱满的热情做好我的工作，为公司创造价值，与公司共同成长！

申请人：xx

20xx年xx月xx日

工程检测申请书篇十七

甲方：

乙方：

为加强电站工程的施工质量管理，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(sl176-20xx)等有关文件规定和要求，乙方编制了《工程施工质量检测方案》(以下简称《方案》)。甲方根据《方案》委托乙方承担电站工程的施工检测任务。经双方协商一致，签订本合同。

1检测目的、项目及频率

1.1检测目的为甲方控制

1.2检测项目及频率

检测项目及频率以附表《电站工程施工检测项目及数量表》为准。

2检测工期

本工程的施工检测工期预计为年月至年月，工期延长按5.3条执行。

3检测费用及支付方式

3.1检测费用

3.2支付方式

本合同试验检测费用采取按次按进度支付，在签订合同15个工作日内支付乙方检测付万元，之后每季度支付乙方检测付万元。支付至甲方万时，余额万元在在工程完工时，乙方提交所有报告时一次支付。

4双方职责

4.1甲方职责

4.1.1遵守与本合同有关的法律、法规和规章;

4.1.4无偿提供乙方所有现场原位试验、检测工作所必须的辅助人员(农民工);

4.1.7按本合同约定方式及时向乙方支付检测费用;

4.1.9其他应承担的职责。

4.2乙方职责

4.2.1遵守与本合同有关的法律、法规和规章;

4.2.2确保检测数据的科学性、客观性、公正性、准确性及检测资料的完整性;

4.2.3乙方根据甲方提供的工程进度情况，及时、合理安排检测工作，并按照相关标准规程、规范所要求的试验周期进行检测，因不可抗力及不可预见因素，检测时间顺延。

4.2.4根据甲方送检情况，及时安排检测人员进行检测;

4.2.5负责检测工作人员自身的安全;

4.2.6其他应承担的职责。

5违约责任

5.1甲方违约责任

5.1.1若有妨碍检测公正的行为，产生的后果由甲方自行承担;

5.2乙方违约责任

5.2.1乙方应对自己的检测工作负责，保证试验报告的科学性、准确性，若检测报告出现重大偏差，造成工程重大损失的应依法承担相应检测责任。

5.3工期延长由于施工工期延长，导致乙方现场管理费用增加，其增加的管理费用由甲方承担。增加的管理费用包括现场工作人员工资、补贴，设备维护、折旧，设备检定等费用。增加的管理费用按以下金额执行：工作人员工资、补贴：5000元/月/人，设备维护、折旧：34000元/年，设备检定：10000元/次，管理费：10000元/月。

6因违反或终止本合同而引起的对另一方损失和损害的赔偿争议以及因双方在履行本合同中未形成一致意见而形成的其它争议，双方共同做出努力，直接进行友好磋商解决争议;若经双方协商未能达成一致意见，可提请水行政主管部门调解;若调解不成，任何一方均有权将争议向人民法院起诉。

7未尽事宜双方协商解决。

8本合同经双方签字并加盖单位公章后生效。

9本合同一式4份，双方各执2份，均具同等法律效力。

委托方(加盖公章)：

受托方(加盖公章)：

年月日：

工程检测申请书篇十八

1.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和( )三类。

a.建设工程监理合同

b.建设工程采购合同

c.建设工程分包合同

d.建设工程施工合同

2.按照《合同法》，( )属于委托合同。

a.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同

b.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同

c.某建设单位与设计院订立的工程设计合同

d.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同

3.下列关于代理的叙述中，不正确的是( )。

a.代理的民事责任由被代理人承担

b.代理人以自己的名义实施代理行为

c.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

d.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循( )的原则。

a.平等、自愿、公平、公正

b.平等、公开、公平、公正

c.平等、公开、公平、诚实信用

d.平等、自愿、公平、诚实信用

5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。

a.只能要求债务人履行债务

b.只能要求保证人履行债务

c.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

d.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( )。

a.没有代理权而为的代理行为

b.超越代理权而为的代理行为

c.在代理人授权范围内的代理

d.代理权终止后的代理行为

7.某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。

a.无效

b.甲方同意有效

c.成立

d.备案登记后成立

8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是( )。

a.仲裁条款是独立存在的

b.合同若发生变更，则仲裁条款无效

c.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉

d.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力

9.依据《合同法》，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是( )。

a.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务

b.合同中未约定履行顺序

c.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

d.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

10.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从a银行贷款4000万元，从b银行贷款20xx万元，并与b银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用于清偿a、b银行债务。a、b银行债权的分配数额应为( ).

a.a银行4000万元，b银行1000万元

b.a银行3300万元，b银行1700万元

c.a、b银行各项工作2500万元

d.a银行3000万元，b银行20xx万元

【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/5181125.html】