专业共用自来水协议（通用17篇）

通过总结，我们可以更清晰地认识自己，找到提升的方向。在写总结之前，我们需要明确总结的目的和对象，以便更好地展开思路。总结范文的分享是为了帮助大家更好地理解和掌握总结的要点和写作技巧。

共用自来水协议篇一

协议号：_________供水方：_________（以下简称甲方）

用水方：_________（以下简称乙方）

总表户号：_________

为便于水费结算，适应银行电子资金实时清算系统运行要求，经双方协商同意，通过银行特种委托结算，特签订协议如下：

1．甲方应每月按实抄见水表读数（除水表发生故障或其他原因无法抄表计量的，按《_________市城市供水和节约用水管理条例》规定计算外），并正确计算水费向乙方开户银行结算。

2．乙方对甲方委托银行收取的水费均应无条件全部承付。乙方如对水表计量性能有异议时，按《_________市城市供水和节约用水管理条例实施具体规定》办理；如对水表抄见有异议时，甲方应及时会同乙方复验。

3．因乙方银行无款、销户、帐户冻结，或户名、开户银行、帐号变更等原因，致使甲方无法通过银行及时收款时，接到甲方通知后，乙方应在当月内到甲方所在地办理有关手续。否则按《_________市城市供水和节约用水管理条例》办理。

4．如要变更协议，须在_________个月前通知对方。

5．未尽事宜由双方协商确定。

代表（签字）：_________代表（签字）：_________

共用自来水协议篇二

协议号：_________供水方：_________(以下简称甲方)

用水方：_________(以下简称乙方)

总表户号：_________

为便于水费结算，适应银行电子资金实时清算系统运行要求，经双方协商同意，通过银行特种委托结算，特签订协议如下：

1.甲方应每月按实抄见水表读数(除水表发生故障或其他原因无法抄表计量的，按《_________市城市供水和节约用水管理条例》规定计算外)，并正确计算水费向乙方开户银行结算。

2.乙方对甲方委托银行收取的水费均应无条件全部承付。乙方如对水表计量性能有异议时，按《_________市城市供水和节约用水管理条例实施具体规定》办理;如对水表抄见有异议时，甲方应及时会同乙方复验。

3.因乙方银行无款、销户、帐户冻结，或户名、开户银行、帐号变更等原因，致使甲方无法通过银行及时收款时，接到甲方通知后，乙方应在当月内到甲方所在地办理有关手续。否则按《_________市城市供水和节约用水管理条例》办理。

4.如要变更协议，须在_________个月前通知对方。

5.未尽事宜由双方协商确定。

6.本协议一式四份，甲、乙双方和双方的开户银行各执一份。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

代表(签字)：_________代表(签字)：_________

开户银行：_____________开户银行：_____________

联系人：_______________联系人：_______________

共用自来水协议篇三

代收代缴自来水费协议(草案）

委托方：阳泉市自来水有限公司（以下简称甲方）

受托方： （以下简称乙方）

为方便自来水用户缴纳水费，保证自来水费及时回收，阳泉市自来水有限公司与 ，根据《合同法》等有关法律法规的规定。遵循“平等自愿、互惠互利”的原则，经甲、乙双方友好协商，就代收自来水费事宜订立本协议。

一、 合同内容

甲方委托乙方所管理的网点代收居民自来水费（含违约金）和预存水费（即用户将水费先行缴存至自来水公司）。

二、 甲方权利和义务

1、甲方负责甲方的数据库及通讯程序的正常运行，便于乙方联网查询或收取自来水费；

2、甲方向乙方提供专用的自来水费空白发票，并对发票的使用进行监督；

4、甲方按每笔一元钱的手续费于次月20日前支付给乙方。

三、 乙方权利和义务

7、双方开展业务所需通讯线路的安装和使用费由乙方承担，甲方不反对由乙方负责协调，暂时借用自来水公司至 的现有通讯线路， 乙方有义务与 共同确保该线路的畅通。

8、乙方提供一台前置服务器，放置在甲方机房用于双方业务系统通讯，其产权仍为乙方有所，日后的维修、维护也由乙方负责。

10、乙方代收的水费每月一次结转到甲方的指定账户（每十日结转一次）并附对帐清单。

四、 违约责任

1、任一方擅自变更、违反本协议约定条款，应承担由此引起的一切赔偿责任；

2、乙方因收费人员服务态度、服务质量问题致用户投诉的，乙方应按有关规定严肃处理并给予考核，将考核情况反馈甲方。

五、 附则

1、本协议双方签字加盖公章后生效，本协议自签字之日起三年内有效；

2、一方提出修改、变更、增加协议条款时，须经对方书面同意，并另行签订补充协议；

4、未尽事宜，由双方协商或以修改、补充协议的形式确认；

5、本协议一式四份，甲、乙双方执二份。

委托方（公章） 受托方（公章）

法定代表人（或委托人） 法定代表人（或委托人）

签约时间： 签约时间：

共用自来水协议篇四

甲方委托乙方所管理的网点代收居民自来水费(含违约金)和预存水费(即用户将水费先行缴存至自来水公司)。

二、甲方权利和义务

1、甲方负责甲方的数据库及通讯程序的正常运行，便于乙方联网查询或收取自来水费;

2、甲方向乙方提供专用的自来水费空白发票，并对发票的使用进行监督;

4、甲方按每笔一元钱的手续费于次月20日前支付给乙方。

三、乙方权利和义务

7、双方开展业务所需通讯线路的安装和使用费由乙方承担，甲方不反对由乙方负责协调，暂时借用自来水公司至的现有通讯线路，乙方有义务与共同确保该线路的畅通。

8、乙方提供一台前置服务器，放置在甲方机房用于双方业务系统通讯，其产权仍为乙方有所，日后的维修、维护也由乙方负责。

10、乙方代收的水费每月一次结转到甲方的指定账户（每十日结转一次）并附对帐清单。

四、违约责任

1、任一方擅自变更、违反本协议约定条款，应承担由此引起的一切赔偿责任；

2、乙方因收费人员服务态度、服务质量问题致用户投诉的，乙方应按有关规定严肃处理并给予考核，将考核情况反馈甲方。

五、附则

1、本协议双方签字加盖公章后生效，本协议自签字之日起三年内有效；

2、一方提出修改、变更、增加协议条款时，须经对方书面同意，并另行签订补充协议；

4、未尽事宜，由双方协商或以修改、补充协议的形式确认；

5、本协议一式四份，甲、乙双方执二份。

委托方（公章）受托方（公章）

法定代表人（或委托人）法定代表人（或委托人）

签约时间：签约时间：

共用自来水协议篇五

代收代缴自来水费协议(草案）

委托方：阳泉市自来水有限公司（以下简称甲方）

受托方：（以下简称乙方）

为方便自来水用户缴纳水费，保证自来水费及时回收，阳泉市自来水有限公司与，根据《合同法》等有关法律法规的规定。遵循“平等自愿、互惠互利”的原则，经甲、乙双方友好协商，就代收自来水费事宜订立本协议。

一、合同内容

甲方委托乙方所管理的网点代收居民自来水费（含违约金）和预存水费（即用户将水费先行缴存至自来水公司）。

二、甲方权利和义务

2、甲方向乙方提供专用的自来水费空白发票，并对发票的使用进行监督；

4、甲方按每笔一元钱的手续费于次月20日前支付给乙方。

三、乙方权利和义务

7、双方开展业务所需通讯线路的安装和使用费由乙方承担，甲方不反对由乙方负责协调，暂时借用自来水公司至的现有通讯线路，乙方有义务与共同确保该线路的畅通。

8、乙方提供一台前置服务器，放置在甲方机房用于双方业务系统通讯，其产权仍为乙方有所，日后的维修、维护也由乙方负责。

10、乙方代收的水费每月一次结转到甲方的指定账户（每十日结转一次）并附对帐清单。

四、违约责任

1、任一方擅自变更、违反本协议约定条款，应承担由此引起的一切赔偿责任；

2、乙方因收费人员服务态度、服务质量问题致用户投诉的，乙方应按有关规定严肃处理并给予考核，将考核情况反馈甲方。

五、附则

1、本协议双方签字加盖公章后生效，本协议自签字之日起三年内有效；

4、未尽事宜，由双方协商或以修改、补充协议的形式确认；

5、本协议一式四份，甲、乙双方执二份。

委托方（公章）受托方（公章）

法定代表人（或委托人）法定代表人（或委托人）

签约时间：签约时间：

共用自来水协议篇六

协议号：_________供水方：_________（以下简称甲方）

用水方：_________（以下简称乙方）

总表户号：_________

为便于水费结算，适应银行电子资金实时清算系统运行要求，经双方协商同意，通过银行特种委托结算，特签订协议如下：

1、甲方应每月按实抄见水表读数（除水表发生故障或其他原因无法抄表计量的，按《_________市城市供水和节约用水管理条例》规定计算外），并正确计算水费向乙方开户银行结算。

2、乙方对甲方委托银行收取的水费均应无条件全部承付。乙方如对水表计量性能有异议时，按《_________市城市供水和节约用水管理条例实施具体规定》办理；如对水表抄见有异议时，甲方应及时会同乙方复验。

3、因乙方银行无款、销户、帐户冻结，或户名、开户银行、帐号变更等原因，致使甲方无法通过银行及时收款时，接到甲方通知后，乙方应在当月内到甲方所在地办理有关手续。否则按《_________市城市供水和节约用水管理条例》办理。

4、如要变更协议，须在_________个月前通知对方。

5、未尽事宜由双方协商确定。

6、本协议一式四份，甲、乙双方和双方的开户银行各执一份。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

代表（签字）：_________代表（签字）：_________

开户银行：_____________开户银行：_____________

联系人：_______________联系人：_______________

水费催缴通知书

自来水排水公司述职报告

仲裁协议书通用范文

自来水抄表员工作总结

自来水公司成本控制分析的论文

自来水公司个人工作总结

通用的离婚协议书

共用自来水协议篇七

协议号：_________供水方：_________(以下简称甲方)

用水方：_________(以下简称乙方)

总表户号：_________

为便于水费结算，适应银行电子资金实时清算系统运行要求，经双方协商同意，通过银行特种委托结算，特签订协议如下：

1。甲方应每月按实抄见水表读数(除水表发生故障或其他原因无法抄表计量的，按《_________市城市供水和节约用水管理条例》规定计算外)，并正确计算水费向乙方开户银行结算。

2。乙方对甲方委托银行收取的水费均应无条件全部承付。乙方如对水表计量性能有异议时，按《_________市城市供水和节约用水管理条例实施具体规定》办理;如对水表抄见有异议时，甲方应及时会同乙方复验。

3。因乙方银行无款、销户、账户冻结，或户名、开户银行、帐号变更等原因，致使甲方无法通过银行及时收款时，接到甲方通知后，乙方应在当月内到甲方所在地办理有关手续。否则按《_________市城市供水和节约用水管理条例》办理。

4。如要变更协议，须在_________个月前通知对方。

5。未尽事宜由双方协商确定。

6。本协议一式四份，甲、乙双方和双方的开户银行各执一份。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

代表(签字)：_________代表(签字)：_________

帐号：_________________帐号：_________________

共用自来水协议篇八

甲方：________________

乙方(用水方)：________________

用水地址：________________

联系电话：________________

一、为维护双方的合法权益，保证城镇用水供应与使用的正常进行和用户的正常用水，方便用户缴纳水费，根据《民法典》等有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致,订立本协议书，以便共同遵守执行。

开户银行中国工商银行、账号：________________),按甲方法规定的交费期限每月代收代缴用水户名为：________________户号为：________________的'水费、发生的违约金及应交的垃圾处理费。

三、甲方采用通过乙方委托的银行代收代缴乙方的水费。水费划扣后,银行不另给凭证,所发生的代收代缴水费金额，乙方可以补登在存折上，也可通过电话银行、网上银行、自动终端(电话银行、网上银行需要到银行网点办理开通手续)等方式进行账户交易流水查询，或拨打甲方供水服务热线______电话进行咨询，如果乙方需要水费发票的可到甲方营业厅索取。

四、为了保证代收代缴水费的顺利进行，乙方须保证用于代收代缴的银行账户存款余额足够缴纳当月水费金额，乙方存入个人银行账户的存款可按半年或一年一次存入，也可在当月的15日前存入。如扣费期间内无足够金额缴纳当月水费的，银行无法代收代缴，由此引起的责任，由乙方自己承担。

五、乙方用于代收代缴水费的银行个人账户在一般情况下不得办理销户。因特殊需要挂失、销户等变更的，或被有关冻结、扣划，应重新办理代收代缴开户手续，并及时到平龙水厂营业厅及委托行另行签订委托协议书，方可保证水费的扣收。否则由此引起的一切后果由乙方承担。

六、乙方必须在当月25日前交清当月水费，否则视为逾期。因乙方原因延误代收代缴水费的，甲方根据《广西供水条例》相关的规定，从逾期之日起每日按欠费总额的千分之五记收违约金。经催告乙方仍不交纳水费，甲方则按有关规定停止供水。

七、其他事项

(一)用于代收代缴水费的账户可根据乙方的需要，可以专户使用账户，也可以使用普通账户(如代发工资账户、银行卡等)，以上均存取自由，结余存款按委托行活期存款计算利息。

(二)任何一方要终止本协议时，应提前以书面形式通知并应取得双方的一致同意。

(三)本协议经甲方法定代理人(或授权代理人)签字并加盖公章、乙方本人(可委托代理人)签字后生效。

(四)本协议一式两份，甲方、乙方各执一份。

或授权代理人(签字)：________________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

共用自来水协议篇九

甲方：

乙方：

丙方：

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。结合本工程的特点，合同三

方在平等、自愿、公平、诚信的原则下，就本工程协商一致，达成如下条款，特订立本合同。

一、工程概况：

二、施工内容：

工程的承包人，负责具体施工。

三、计价方式：

本施工安装

工程为总价万元(含图纸不明确的小结点或细小的变动，除甲方有变动要求或甲方对立面进行较大改动而发生的协商费用)。以上价格已包含人工费、辅料费、施工水电费、施工住宿费、吊笼施工费、清洁费、企业管理费、检测费、税金等国家规定的一切费用。

四、施工工期：

本工程在合同签订后必须三日内开工，工期规定在年月日必须完成。承包方应制定合理的施工工期及进度计划，必须严格按照施工图，审定的施工组织设计及有关的施工验收规范、规程等精心组织施工，严格把好各道施工工序和质量关，杜绝工程质量事故。甲方委托监理单位进场会同总包单位监督和控制施工质量、进度。

五、材料要求：

(一)材料要求：

1.1.根据规范要求，门窗构件和结构应牢固，需用发泡剂、密封胶条等使连接部分密封、防水，此子项包含在价格范围内。

1.2.幕墙材料：幕墙密封胶：硅酮结构密封胶应符合国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》gb16776-1997相关标准，并有保险年限质保书，硅酮结构胶在试验合格后才能使用。

1.3.挂件必须采用304不锈钢标准挂件。

1.4.乙方提供的建筑物的主体无法满足正常施工的，且下一道工序无法施工或必须处理而产生费用的，经甲方、监理现场核实后签证入决算。

1.6.本工程预埋件原图纸已经设计并由乙方预埋，丙方可根据实际施工的需要进行增加的或调整，但费用已包含在总价中不在增加费用，增加后置埋板的拉拔试验费用由丙方承担。

1.7.本工程的主要材料花岗岩、全明框玻璃幕墙的铝型材、铝板、钢架型材、胶水、玻璃及配件由甲方自理。

(二)幕墙性能试验：幕墙的三性试验由丙方组织甲方、乙方、监理机构等有关人员参加，在国家认可的试验室内进行。试验结束后，试验机构应出具完整的试验报告。试验费用由丙方承担。

(三)制作要求：

3.1.铝型材加工应在车间内进行，车间应有良好的'清洁条件;有适用于加工铝型材的设备、机具，并满足精度要求;所用的量具要能达到测量相适应的精度，在计量认证的有效期内使用。生产厂间应配合施工单位、监理机构、总包方质监人员的定期、不定期检查。

费用自理。如因丙方工作疏忽或失误引起的后果由丙方承担。

3.3.所有进场的材料必须有合格证和检测报告才能进行制作加工。加工时应采取有效的成品/半成品保护措施。3.4.加工质量必须符合现行质量验收规范，观感质量良好，办理检验批验收。

(四)物料样板：4.1.丙方在施工过程时，需提供以下物料样板标明品牌供业主审核及批准：

4.1.1.硅酮结构密封胶、耐候密封胶。4.1.2.门窗五金件各一套。4.1.4.密封垫、固定块、橡胶条、密封条、发泡剂等。

(五)安装验收要求：

5.1.铝合金门窗、玻璃幕墙安装施工前应编制详细的施工组织设计，并经监理批准,报甲方审核确认。5.2.丙方应使用训练有素的安装人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。5.3.在施工及交验过程中，丙方应采取有效的成品保护措施，防止产品污染和表面损伤，保护所发生的费用包含在总价内，由丙方自理。

5.4.铝合金门窗、玻璃幕墙工程验收：丙方在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经监理、总包方复查同意，并在相关部门共同参加下完成了实体功能检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。丙方按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。

5.5.铝合金门窗、玻璃幕墙工程验收时应提交完整工程资料。

(六)其它须知：

6.1.门窗表与平面图数量不一致，以现场实际数量为准。

6.2.本工程的施工辅材由丙方采购，其质量等必须符合设计和施工规范要求及合同规定的品牌。为保证工程质量，本工程采用材料应满足设计图纸对各项材料的技术要求。

6.3.工程安全事故均由丙方自行承担一切费用。

6.4.施工用电、施工用水由丙方自行装表计量，费用自理，甲方只提供变压器接电点。

6.5.施工现场不得作为施工人员的住宿处，住宿由丙方自理，费用丙方承担，如作为管理仓库现场及值班人员数量必须经总包方同意的人员入住，如违反，一次性扣元工程款且三天内搬离，逾期后每天扣元，依此类推。

6.6.本工程幕墙设计费万元列入总价，由甲方从工程款中扣除后转付。

6.7.要求丙方做好渗水处理，如发现由于石材干挂或幕墙渗水，罚款元/处，依此类推。

(七)、其他材料按图注明，如图中无注明按现行国家外墙花岗岩干挂施工规范及要求，现行国家幕墙施工规范及要求，铝合金门窗施工规范等相关施工规范实施。

(八)、所有试验按图及规范进行试验，相关接地必须严格按图及规范要求执行。

六、违约责任：

1、材料不符合施工图、合同要求的，甲方、乙方、监理有权拒收，并无条件退常如丙方不给予配合，甲方、乙方、监理有权要求停工，如出现材料不按规定及图纸施工的，每发现一次处罚元并无条件返工，三次(含)以上扣合同总价的%并无条件返工至符合要求为止，费用直接在工程申请款中扣除。

2、工期推迟3天(含)以内不处罚，3天以上每天处罚元，按天累计，提前三天内(含)不奖励，提前3-10(含)奖励元，10天以上每提前三天奖励元，依此类推。对因甲方原因造成的停工(必须达到联系48小时方能计取)，必须具备甲方、监理书面签字认可，工期顺延，施工过程中因场外露天作业，受风、雨季等自然气候影响，不能施工联续达72小时，所超越部分的时间现场签认，施工工期作延续处理。

3、丙方在施工过程中，因丙方自身资金问题无法开展工程而造成停工达到7日历天时，甲方有权强制处理丙方进行退场，且丙方施工必须无条件接受，并且甲方在7日历天内可直接安排新的施工队伍进场，对丙方的原施工产生的费用，以甲方核算为准，按核算价的90%与丙方结算，丙方必须无条件接受。如果由于资金问题断续施工而影响工期总进度，导致甲方无法按期交房，由此产生的损失全部由丙方承担(违约索赔有费用清单的，按违约索赔清单的处罚)。

4、丙方在合同工期内施工，乙方垂直运输费用不需丙方承担，但工期外的施工垂直运输费用按市场租赁价计取，签认费用后由甲方直接从丙方工程款中扣除给乙方。

5、合同签订后，在施工过程中，甲方、丙方任何一方非正常原因单方终止合同，均给守约方总价10%的违约金。

6、合同签订后一周内，丙方向甲方交纳人民币元作为履约保证金，钢架完成、幕墙及石材完成50%时退一半，竣工验收合格备案完成后付清，不计息。

7、该工程的施工质量必须达到单项“感观好”的评定，否则处总价3%的罚款。

七、付款方式：

工程款支付：幕墙工程单项验收合格并工程资料提交完全后付工程合同暂定价的万，结算完成(指联系单结算完成)支付至工程结算价的95%，余款5%作为保修金，保修期2两年，工程竣工验收合格满一年无明显质量问题付至工程总价的98%，保修期满后一周付清，保修期以竣工验收合格之日起计算。付款日期为达到节点后5天审批完成(从请款单到达甲方管理人员开始计算日期)，审批完成后5天付清。若甲方不能按时支付进度款，造成工程延误的直接损失由甲方承担。工程款支付给丙方时丙方必须提供工程正规发票。

八、三方责任：

1、甲方派作为现场管理负责人，电话，丙方任命为项目经理，派为现场管理人员，电话，合同签订后不能更换。

2、丙方在完成每一道工序后，必须经监理、甲方、乙方三方共同验收后方可进入下一道工序，验收必须提前一天通知。

3、乙方必须按要求提供垂直升降机,按市场价协商确定，工期内费用由甲方承担。

4、乙方必须提供一块花岗岩加工场地及堆积地。

5、丙方施工完成，施工场地内的机械及废料一周内必须清理出现场，否则，甲方有权让其他人员处理，发生费用由丙方承担。

6、丙方必须按照乙方、监理要求进行施工现场文明施工，不听从乙方指挥、安排，不按乙方要求文明施工的，乙方有权处于元/次的处罚(处罚必须经监理、甲方签字方能生效)，在工程款中扣除，转给乙方。

7、涉及干挂、幕墙等相关资料丙方在完工十天内必须移交乙方，并合同乙方将资料并入土建资料，直至完成，否则，每拖延一天罚款元，以此类推。

8、涉及总体进度必须由乙方签字确认。

9、施工验收完成后，甲方在交付业主房屋前，丙方必须重新对外立面进行一次认真的清洗工作，经物业、甲方对清洁卫生验收合格后方可作为移交的最后标准，该费用由丙方自理，且该前发生的由于验收所要求的保护及清理工作均由丙方承担。

10、甲方其他施工队伍、乙方、丙方等各方施工过程中对其他工种造成成品损坏的，经监理确认或现场抓到的，处市场价2倍的处罚，由甲方执行，扣除造成方的工程款作为处罚给损坏方，造成方不得以任何理由拒签扣款单。

九、保修期：

此工程保修期为二年。在保修期内丙方在接到物业维修通知后2天内必须到现场进行维修，如无法按期进行维修的，物业可自行安排进行维修，费用从丙方的保修金中双倍扣除，并给予罚款每次元，以此类推。

十、其他事项：

1、其他未尽事项，三方本着解决问题的原则协商解决，无法达成协商的则可向工程所在地的法院提出诉讼解决。

2、本合同一式六份，甲、乙、丙三方各执二份，自三方签字盖章后生效。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)丙方：(盖章)签字：年月日

共用自来水协议篇十

甲方：____________(以下简称甲方)

乙方：____________(以下简称乙方)

为了搞好中学校区内自来水安装，方便全体师生员工的安全饮用;为了在安装中能做到规范施工，确保质量。经甲、乙双方协商同意，将其安装相关事宜订立如下合同，以资共同信守。

一、甲方将整个校区内教学大楼各楼层、办公楼各楼层、师生宿舍大楼各楼层以及教师个人住宅楼和师生食堂等处的全部饮用水管网，以包工包料的`方式承包给乙方安装施工。

二、自镇区主管道接口处开始至校区内各楼层所需用的全部闸阀、水表、管材、附属等材料均由乙方采购提供。

三、乙方提供的全部材料必须经过甲方认可后方可安装，在安装施工中，甲方派员现场指挥，乙方必须按照甲方的规化要求进行安装，并且要确保安装质量可靠，在交付使用的一年期内，如出现漏水、渗水现象，乙方必须无条件进行返工，所发生的一切工料费用甲方概不负责。若由于漏水、渗水给甲方造成损失时，乙方应无条件承担赔偿责任。

四、甲方付给乙方的包干安装工料费用为x元人民币。

五、整个安装工期为40天，若因天气等其它因素顺延，正式通水时间不得超出8月23日。

六、甲方分两次付清乙方的工料费用，按规化全部安装完工后付80%，余款自交付使用之日起，一年期满日若没出现质量问题，或出现质量问题后按照甲方要求进行返工整改后再无质量问题时全额付清。

七、以上各条甲、乙双方必须共同信守，如出现违约方，约定赔付对方的违约金为贰万元人民币。

八、本合同自签订之日起至甲方付清全部工料费用之日止有效。

九、本合同一式两份，甲、乙方各执一份。

甲方代表：____________

乙方代表：____________

甲方盖章：____________

乙方盖章：____________

____________年_____月_______日

共用自来水协议篇十一

下面是大学网提供的制度文章供您参考：

一、实行有偿供水。烟区范围内的用水按亩收费，按实际灌溉亩积核算。

二、水价成本核算。根据水利工程供水成本测算有关规定，协会理事会负责组织烟区内水利工程水价成本核算。

三、水价标准。经会员代表大会讨论通过，移栽烤烟用水水价按以下标准执行：

烟用水每亩5元。

四、水费征收。

(一)水费的征收由协会理事会负责统一收取，

协会会员交纳水费，由协会财务人员开据统一发票(收据)。

(二)协会会员应积极主动带头按期交纳水费，逾期不交将每日加收1‰滞纳金，催交仍不交纳者，协会将停止对其供水。

五、水费管理和使用

(一)水费的收取实行专户储存，专款专用。

(二)水费的使用范围：

1、水利工程正常运行管理人员经费;

2、水利工程的.维修养护、大修理和更新改造;

3、水资源的统一规划、保护、开发利用;

4、水质检测、化验;

5、节约用水、相关水法律法规的宣传;

6、协会理事会日常办公经费;

7、协会会员代表大会及活动经费补助。

(三)水费开支严格按照《财务管理制度》进行管理。

(四)水费的收支情况须每年向会员公开，接受公员监督。

共用自来水协议篇十二

供水方：_________(以下简称甲方)

总表户号：_________

为便于水费结算，适应银行电子资金实时清算系统运行要求，经双方协商同意，通过银行特种委托结算，特签订协议如下：

1.甲方应每月按实抄见水表读数(除水表发生故障或其他原因无法抄表计量的，按《_________市城市供水和节约用水管理条例》规定计算外)，并正确计算水费向乙方开户银行结算。

2.乙方对甲方委托银行收取的水费均应无条件全部承付。乙方如对水表计量性能有异议时，按《_________市城市供水和节约用水管理条例实施具体规定》办理;如对水表抄见有异议时，甲方应及时会同乙方复验。

3.因乙方银行无款、销户、账户冻结，或户名、开户银行、帐号变更等原因，致使甲方无法通过银行及时收款时，接到甲方通知后，乙方应在当月内到甲方所在地办理有关手续。否则按《_________市城市供水和节约用水管理条例》办理。

4.如要变更协议，须在_________个月前通知对方。

5.未尽事宜由双方协商确定。

6.本协议一式四份，甲、乙双方和双方的`开户银行各执一份。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

代表(签字)：_________代表(签字)：_________

帐号：_________________帐号：_________________

开户银行：_____________开户银行：_____________

联系人：_______________联系人：_______________

电话：_________________电话：_________________

_________年____月____日_________年____月____日

共用自来水协议篇十三

乙方(承包方)：____________

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，以平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方安装盐官镇综合果蔬市场自来水管道和水表，以及维修维护等事宜，达成一致意见，特签订本协议，以资信守。

一、工程地点：礼县盐官镇综合果蔬市场。

二、承包范围：盐官镇综合果蔬市场内供水管道的安装与维修。

三、工期：自20xx年9月20日至20xx年9月25日止。

四、工程造价：共玖仟叁佰元整人民币(小写：9300元)。

五、付款方式：工程竣工验收后，一次性付清。

六、违约责任：

1、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合要求，乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查，复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

4、乙方未能在合同约定工期内完成工程的，每逾期一日，按工程预算总价款的5﹪向甲方支付违约金。逾期超过3日，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金。

5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

6、乙方擅自中途更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起2日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

7、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。

8、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的.损害由乙方承担责任并负责赔偿;由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。

9、乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的2日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的20%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

10、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

11、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证工程量的，甲方已经支付工程款项的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按相当于虚报工程款的数额向甲方支付违约金。

七、乙方按甲方要求尽职尽责做好施工安装工作，爱护现场设施，做到安全文明施工，保证安装质量。如有争议，甲乙双方友好协商，如果协商不成，可向工程地点所在地人民法院起诉。

八、该工程竣工验收后，市场内供水管道的维护、维修，以及市场内自来水用户的管理，皆交予盐官镇自来水公司负责。

本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

本协议自签字之日起生效。

甲方：____________

乙方：____________

______年___月___日

共用自来水协议篇十四

委托方：（以下简称甲方）

受托方：（以下简称乙方）

为方便自来水用户缴纳水费，保证自来水费及时回收，阳泉市自来水有限公司与，根据《合同法》等有关法律法规的规定。遵循“平等自愿、互惠互利”的原则，经甲、乙双方友好协商，就代收自来水费事宜订立本协议。

甲方委托乙方所管理的网点代收居民自来水费（含违约金）和预存水费（即用户将水费先行缴存至自来水公司）。

1、甲方负责甲方的数据库及通讯程序的正常运行，便于乙方联网查询或收取自来水费；

2、甲方向乙方提供专用的自来水费空白发票，并对发票的使用进行监督；

4、甲方按每笔一元钱的手续费于次月20日前支付给乙方。

7、双方开展业务所需通讯线路的安装和使用费由乙方承担，甲方不反对由乙方负责协调，暂时借用自来水公司至的现有通讯线路，乙方有义务与共同确保该线路的畅通。

8、乙方提供一台前置服务器，放置在甲方机房用于双方业务系统通讯，其产权仍为乙方有所，日后的维修、维护也由乙方负责。

10、乙方代收的.水费每月一次结转到甲方的指定账户（每十日结转一次）并附对帐清单。

1、任一方擅自变更、违反本协议约定条款，应承担由此引起的一切赔偿责任；

2、乙方因收费人员服务态度、服务质量问题致用户投诉的，乙方应按有关规定严肃处理并给予考核，将考核情况反馈甲方。

1、本协议双方签字加盖公章后生效，本协议自签字之日起三年内有效；

2、一方提出修改、变更、增加协议条款时，须经对方书面同意，并另行签订补充协议；

4、未尽事宜，由双方协商或以修改、补充协议的形式确认；

5、本协议一式四份，甲、乙双方执二份。

委托方（公章）受托方（公章）

法定代表人（或委托人）法定代表人（或委托人）

签约时间：签约时间：

共用自来水协议篇十五

委托方：阳泉市自来水有限公司（以下简称甲方）

受托方：（以下简称乙方）

为方便自来水用户缴纳水费，保证自来水费及时回收，阳泉市自来水有限公司，根据《合同法》等有关法律法规的规定。遵循“平等自愿、互惠互利”的原则，经甲、乙双方友好协商，就代收自来水费事宜订立本协议。

甲方委托乙方所管理的网点代收居民自来水费（含违约金）和预存水费（即用户将水费先行缴存至自来水公司）。

2、甲方向乙方提供专用的自来水费空白发票，并对发票的使用进行监督；

4、甲方按每笔一元钱的手续费于次月20日前支付给乙方。

7、双方开展业务所需通讯线路的安装和使用费由乙方承担，甲方不反对由乙方负责协调，暂时借用自来水公司至的现有通讯线路，乙方有义务与共同确保该线路的畅通。

8、乙方提供一台前置服务器，放置在甲方机房用于双方业务系统通讯，其产权仍为乙方有所，日后的维修、维护也由乙方负责。

10、乙方代收的水费每月一次结转到甲方的指定账户（每十日结转一次）并附对帐清单。

1、任一方擅自变更、违反本协议约定条款，应承担由此引起的一切赔偿责任；

2、乙方因收费人员服务态度、服务质量问题致用户投诉的，乙方应按有关规定严肃处理并给予考核，将考核情况反馈甲方。

1、本协议双方签字加盖公章后生效，本协议自签字之日起三年内有效；

4、未尽事宜，由双方协商或以修改、补充协议的形式确认；

5、本协议一式四份，甲、乙双方执二份。

委托方（公章）受托方（公章）

法定代表人（或委托人）法定代表人（或委托人）

签约时间：签约时间：

共用自来水协议篇十六

甲方：

乙方：

1、甲乙双方欲共同购买房产一套；

2、甲乙双方协商确定购房款承担比例及房屋产权归属方式；甲乙双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本协议项下共有房产的占有、使用、收益、处分等达成如下协议，以资双方共同信守：术语解释：

本协议中，除非协议文本清楚表明有其它含义，以下名词均为其后注释所确定之含义：

1、按揭：指目前中国大陆通行的由购房人将其房屋买卖合同项下之权益质押于按揭银行，或将其所购房屋之所有权抵押于按揭银行，按揭银行将一定数额的款项贷给购房人并以购房人名义支付给房产开发商的一种市场行为。

2、按份共有：指多个主体按照一定份额对本协议项下房产共同享有占有、使用、收益、处分的权利。

1、本协议项下房产位于。

2、本协议项下房产面积为平方米。

3、购房全款为人民币元（小写：）。

4、本协议项下所述房产购房合同编号为（如有）。

1、甲乙双方同意选择以下方式承担本协议项下所述房产之购房款。

a．由甲方承担全部房款

b．由乙方承担全部房款

c．由甲乙双方按约定比例承担购房款，其中甲方负担%，乙方负担%（如为按揭支付方式，则首付及月供均按以上约定比例承担）

d．如为按揭支付方式，由方支付首付款，方承担月供。

e．其他方式：

2、甲乙双方同意选择以下方式承担本协议项下其他价款（包括但不限于房屋产权交易中介费、房屋产权转让应缴纳的税款、房屋产权过户登记手续费等房产交易过程中应当支付的价款）

a、由甲方承担全部价款

b、由乙方承担全部价款

c、由甲乙双方按约定比例承担，其中甲方承担%，乙方承担%

d、其他方式：

1、甲乙双方共同享有本协议项下房产之占有、使用、收益、处分的权利。

2、甲乙双方约定，本协议项下房产共有份额为甲方%，乙方%。

1、甲乙双方应当按本协议第2条约定及时支付相应价款。

2、甲乙双方对本协议项下房产为按份共有，任何一方未经对方同意不得擅自出租、处分共有房产。未经另一共有人同意的任何处分行为均是可撤销行为。

3、共有房产为一方经营或居住使用的'，另一方可以要求使用方支付一定数额的经济补偿，具体数额及支付方式由甲乙双方另行协商确定。

4、共有房产为一方经营或居住使用的，使用方应当妥善保管共有房产，因使用方重大过失导致共有房产损害或灭失的（包含共有房产内装修、装饰物及摆设物品），另一方有权要求相对方予以赔偿。

5、共有房产出租给第三方使用的，甲乙双方约定租金按以下方式收取。

a、租金所有权归甲方

b、租金所有权归乙方

c、租金按约定比例由甲乙双方分别占有，其中甲方%，乙方%。

d、其他方式

6、本协议项下任何一方欲转让其所占份额之房屋产权，另一共有人均享有优先购买权。

7、一方主张行使优先购买权时，甲乙双方应当协商确定欲转让份额的房产价值或委托中介机构根据当时市场状况评估决定。

8、一方主张行使优先购买权，另一共有人应当积极配合办理房屋产权变更手续。

1、甲乙双方协商一致可以解除本协议。

2、甲乙双方解除本协议时，选择按以下方式处理共有房产。

a、由甲方购买乙方共有份额，甲方取得原共有房产产权

b、由乙方购买甲方共有份额，乙方取得原共有房产产权

c、转让共有房产产权，所得转让款按甲乙方所占份额分配

d、其他方式

1、本协议若有任何属于法律规定为违法、无效或不能执行的条款或经法律程序确认部分条款无效，不应影响本协议其它条款的合法、有效和可实施性。

2、如果本协议的任何条款被确认属于违法或无效条款，或由于法律政策、规定等情况变化已成为违法或无效条款，双方应善意协商并将其修改为具有相同效力的合法有效条款。

1、甲乙双方对本协议的效力、履行、解释、终止等存在争议，应通过友好协商解决。

2、协商未能解决，任何一方均可以选择以下方式解决纠纷。

a、向共有房产所在地仲裁委员会提起仲裁

b、向共有房产所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

1、本协议各条款标题不应在对本协议进行解释时作为考虑因素。

2、除非由甲乙双方书面签署补充协议或补充约定，本协议条款不得更改，任何单方对本协议条款的修改、修订、弃权行为均属无效。

3、本协议未尽事宜，甲乙双方可协商作出补充约定，补充约定应采用书面形式且与本协议具有同等法律效力。

4、本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

5、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字或盖章）：

乙方（签字或盖章）：

共用自来水协议篇十七

供水方：

用水方：

为明确供、用水方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、**市自来水供水相关规定等有关法律、法规和规章，经供、用水双方协商，自愿订立合同条款如下：

第一条用水地址、用水价格

(一)用水地址：新建**广铁路**站；

(二)用水价格：按照**市自来水供水单位收费价格金额的70％价格执行。

第二条供水方式、水质

(二)用水方不能间断用水；

(三)供水方保证供水管网水质符合**市生活饮用水卫生要求标准。

第三条用水计量、水价及水费结算方式

(一)用水计量

1、结算用计量器具符合桂平市自来水计量技术标准；

2、供水方或用水方一方提出计量器具有误差须送检，由提出方送检并预交送检费用及相关费用，检测结果在允许误差范围内，由提出方承担有关费用，不在允许误差范围内则由另一方承担相关费用。送检的全过程,须供水方、用水方共同参加。

(二)水价

用水方用水价格按照桂平市自来水供水单位收费价格金额的70％价格执行，具体参照桂平市自来水供水价格。

(三)水费结算方式

2、水费结算由用水方将现金送交供水方或银行转账方式支付。

第四条水管铺设费用

双方确认，用水方的用水量计量器具点为**************，该点至供水水厂水管的铺设安装施工、验收及接口工作由供水方负责，用水方承担其费用。施工完成后，由用水方一次性支付供水方水管安装费用******元整，供水方提供正式发票。

第五条供、用水设施产权分界与维护管理

(一)供、用水设施产权分界点是：用水方的用水量计量器具点为双方的产权分界点；

(三)凡属两水表以上使用的通水管为共用管，属自然损坏的由供水方负责维修，认为损坏的由当事人承担相应的一切费用。如有意破坏供水设施者必须承担直接经济的10倍罚款，情节严重者追究法律责任。

（四）凡未经供水方同意私自安装的水表、水管、水阀，一律拆除，并予以当事人重罚。

第六条供水方的权利和义务

(一)监督用水方按照合同约定的用水量、用水性质、用水地址范围用水；

(二)用水方需按约支付水费，如欠一年水费催缴仍未交的`，供水方有权采取停水措施。

(三)供水方随时受理供水方权属范围内的报修；

（五）用水方需正规用水，如出现偷水现象，每次罚款50～500元。

第七条用水方的权利和义务

(一)对计量器具读数有异议时，有权要求供水方按照国家的规定进行检定；

(二)有权对供水方收缴的水费及确定的水价申请复核；

(三)应当按照合同约定按期向供水方交纳水费；

(四)用水方应当经常查看产权内管道、用水器具是否有跑、冒、滴、漏现象，以防水的漏失，而产生不必要的水费负担。

第八条违约责任

(一)供水方的违约责任

2、由于不可抗力、政府行为或他人责任造成停水，使用水方受到损失的，供水方不承担赔偿责任。

(二)用水方的违约责任

3、用水方擅自向区域外供水而引发供水压力不足、水量不够等矛盾或改变用水性质，由用水方负责，并应按违约处理。

第九条合同有效期限:合同有效期从用水方开户至用水方停止用水时止。

第十条合同的变更

当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，需经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十一条争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。第十二条本合同自双方签字或盖章后生效，双方各执一份，具有同等效力。

供水方：代表：

（盖章）（签字）

用水方：代表：

（盖章）（签字）

年月日

【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/5069307.html】