合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
简易承包合同协议书篇一
甲方:_________(以下简称甲方)
乙方:_________(责任承包人)(以下简称乙方)
甲方与__有限公司(简称“发包单位”)于__年__月签署《建设工程施工合同》(简称施工合同),乙方在充分了解并知晓甲方中标工程的基本情况及甲方与发包单位就该中标项目所签订的施工合同及相关文件的全部内容,并愿意信守和履行甲方与发包单位所签订的有关本工程的全部合同义务,自愿承包该工程。
为全面履行与发包单位签订的施工合同、强化企业管理,提高企业的经济效益,确保工程项目优质、高效、安全、如期完成;根据有关法律法规,经双方充分协商一致,签订本内部承包协议书(以下简称协议书),以资共同遵守。
第一条工程项目基本情况
发包单位__有限公司
工程名称__建筑面积__平方米
工程地点__工程类别
承包范围__合同工期__日历天
质量目标合格合同总价__万元整
其它目标/文明施工目标符合相关规定
备注
第二条责任承包人基本情况
责任承包人:本协议书所称责任承包人,是指受甲方委派对本工程施工过程全面负责的项目管理者,是甲方在本工程上(本协议范围内)的授权代表,对工程质量、职业健康安全、环保、文明施工、工期和工程成本等全面负责。
责任承包人基本情况责任承包人身份证复印件附后
名称__法定代表__
公司住址__资质证书__
联系电话__手机号码__
第三条承包原则
本项目承包原则:独立核算,盈亏自负,包死基数,确保上交,以乙方名下的个人财产担保。
第四条承包指标
1、上交税费指标:乙方上交的管理费(含正常纳税)按工程决算总价的__%收取,一次包干;若乙方未按第五条的一(四)款”发票要求”执行而产生的额外税费由乙方承担。地方建设行政费、保险等费用按标准,另由乙方承担。
2、工期目标:确保在甲方与发包方签订的施工合同工期内完工。
3、质量目标:合格,按施工合同。
4、安全生产、文明施工目标:按施工合同。
5、其它目标:按施工合同。
6、深化设计工作由乙方自行完成。甲方的技术和工程管理人员到工程现场的差旅费用有乙方承担。
第五条工程项目管理约定
一、财务管理约定
(一)资金管理
1、工程各类保证金、根据施工合同约定或由于发包单位支付工程进度款不及时所需的垫资、带资款均由乙方自行解决,上述款项必须纳入公司统一管理(垫资、带资及工程各类保证金收据提交甲方财务保管),在建设单位归还时须划入公司财务账目,然后由公司划拨给项目部,如有违反按本条第一款第(二)项第6点规定处理。
2、乙方因工程特殊困难需向甲方借款时,必须经财务部核实,办理好申请、批准手续(总裁批准),同时办理好担保及抵押手续,并明确借款本息归还日期(利息按公司有关规定)。如发现所借款项挪作他用,视同工程款挪用,依照本条第一款第(二)项第6点规定处理,由此产生的一切经济与法律责任由乙方自行承担。
3、乙方原则上不得设立银行帐户,确需设立时,由乙方提出书面申请,经总裁批准后设立,财务人员由甲方委派,委派的财务人员的所有开支(工资、福利待遇和差旅费等)均由乙方承担。
(二)工程款管理
本项目工程款实行专款专用,乙方应及时按约向发包单位收取工程款,所收工程款必须全额转入甲方指定的银行帐户。甲方有责任和权利对建设单位支付的工程款进行安全和正常运转管理,并对工程款的使用进行监督管理,乙方自觉服从和遵守甲方对工程款的运转管理并承诺在工程承包期间严格遵守以下条款:
1、工程款专用于工程建设,不得虚报列支,挪作他用。
2、不得以本工程名义超定额采购建材、挪作他用。
3、建设单位的工程款必须一律汇入甲方的开户银行和指定帐户,任何人不得以任何理由直接向建设单位领用、借用工程款或转帐到其他帐户。
4、建设单位供给项目的工程材料及实物视作工程款同等对待,甲方按预算、计划用量和进度有计划拨给乙方使用,乙方向建设单位办好手续的同时,每月与甲方办理好有关价款的财务结算手续,月底上报给甲方。
5、在结算时如发现乙方工程造价有隐瞒不报、少报、漏报,甩项不报、甲供材料款项内扣或划出不列入工程决算、独立费划出等现象,则按双倍收取管理费。
6、如乙方违反上述各条款,甲方有权要求承担所涉及金额1~5倍的赔偿责任,或按《刑法》第271、272条规定处理。
(三)工程款的使用和结算
1、工程款的使用
工程款的支付原则上按施工合同约定的付款条件和实际收款情况支付;乙方有权在收到的工程款中扣除应上交的管理费、各类税金和地方费用、(如有借款)应归还的借款和利息等费用后的资金范围内使用资金,乙方使用资金时应凭有效的发票,经甲方有关部门审批,总裁批准后支付,管理费、各类税金和地方费用按收到的工程进度款同步上交。工程进度款收完后,本协议第四条管理费按合同价扣完。
2、材料采购、工程分包和劳务分包管理
乙方因工程需要对外签订建材采购、工程分包和劳务分包合同,必须由甲方盖章确认,并将采购合同备份交公司经营预算部、财务部存档,其价款按合同约定,凭合同及对方单位的有效发票办完相关审批手续后由甲方财务部(或甲方外派会计)按规定拨付给对方单位。
乙方向外采购的一切材料和实物、拖欠的货款以及分包工程的拖欠工程款以及人工工资、资金、劳保福利及其他有关工程的一切费用,均应由乙方自行负责结算和承担。如因乙方拖欠款项所发生的经济纠纷,无论工程结束与否拖欠多久,均由乙方承担经济和法律责任。由此造成甲方损失的',由乙方按实承担赔偿责任。
通过劳务公司支付。因乙方(劳务公司)未签订劳务合同,导致政府部门对公司处罚和媒体曝光,由乙方承担一切责任。同时甲方对乙方处以20%~30%的罚款。
3、工程款的结算
竣工结算如有亏损,乙方全额承担亏损并及时将亏损弥补给甲方或办理相关欠款及还款手续;否则甲方有权通过法律手段封存乙方名下的所有财产。
竣工结算无论盈亏,乙方应在甲方要求的时间内完成内结。如乙方无正当理由拒绝或逃避内结,甲方在公告通知后,即视为乙方无条件接受甲方的结算结果。
(四)发票要求
2、乙方提供建筑安装部分发票占承包价的20%(不含__%)。
二、项目管理人员组织约定
乙方应按工程项目的规模和特点配备项目管理人员,所有项目必须配备项目经理、项目技术负责人、施工员、专职质量员、专职安全员、资料员、材料员,相关人员应按有关规定持证上岗,乙方未按规定配备上述人员时,甲方有权指派相关管理人员,所有费用均由乙方承担。
第六条双方的职责和权力
一、甲方的职责
1、甲方应协助乙方理顺与发包单位、监理公司及有关政府部门的关系;
2、甲方在发包单位资金到位的情况下,保证资金及时到位,不挪用乙方资金;
3、做好开工前的审核(人力资源、机械设备、主要材料、施工方法、安全和环保的控制)以及施工组织设计的审批审定和质量技术交底工作。
5、甲方应组织相关职能部门做好配合服务工作;协助乙方作好创优夺杯、创建安全生产、文明施工标化工地等相关工作;参加工程竣工验收。
6、做好工程项目管理的考核工作,并按甲方的有关规章制度和文件进行奖励和处罚。
二、乙方职责
1、乙方必须严格遵守国家、省(市)和行业主管部门有关的法律法规和政策;遵守甲方有关施工进度、工程质量、安全生产、劳动保护、财务管理等企业的各项规章制度,维护企业的形象和整体利益。施工过程中发现的所以事故,均由乙方无条件负责。
2、本工程项目只限于乙方承包,中途不得转包给他人或以其他形式分包。如经发现,甲方有权立即终止本协议,由此产生的一切经济损失由乙方承担。
3、乙方应处理好当地政府部门的关系,负责处理涉及工程项目的社会性外部事务工作,重大问题及时向公司报告。同时负责协调项目分包和供应单位的关系,做好对分包单位的工程质量、进度、安全及文明施工等管理、检查、监督和验收工作。
4、乙方应健全施工现场管理体制,加强内部管理,所有管理和作业人员应按有关规定持证上岗,在开工前将项目管理人员(包括班组负责人)的名单报甲方核实,公司工程部备案(备案资料:工程施工管理五大员和特殊工种人员上岗证、身份证复印件)甲方有权对其中不符合施工条件的人员进行审核和调配。工程施工过程中如上述人员变动或增减应及时报甲方审核。
5、乙方应做好开工准备,组织编制切实可行的施工组织设计或方案,按有关程序提交甲方审批审定,并严格按国家有关法律法规、规范标准、设计文件、施工组织设计及公司程序文件等要求组织施工,对工程项目施工过程进行有效控制。接受甲方、建设单位等监督检查。
6、乙方应按相关规定及时、真实、有效地填写、收集工程质量、安全、技术和决算资料,并在竣工后一个月内提供完整的竣工验收备案资料给甲方,甲方审核后再送相关部门审定存档;并负责处理各项善后工作和保修期质量回访工作。
7、乙方负责备料款、进度款及其他各项款项的收取,并汇入甲方指定帐户。建立规范的财务制度,合理使使用工程款。施工过程中,及时办理技术经济签证;工程竣工后,负责编制、洽谈工程决算。
8、乙方负责分包单位工程决算和工程结算款的审核,并按程序送公司经营部审定,财务部备案。
9、乙方应在每月25日前向公司工程部递交当月完成的工程量统计报表和下月的生产计划报表,向公司财务部递交下月资金使用计划表。每月底如实将发包单位提供的建筑材料情况上报甲方。
10、乙方应做好项目施工作业人员的思想工作、治安保卫和后勤生活保障工作。
11、积极配合公司做好“三合一”体系审核、外审无严重不合格报告。
12、乙方必须每月按管理人员和配合人员编制人工工资发放报表,经公司主管领导批准由公司财务部配合督促发放,发放工资报表需经领款人签字交公司财务部。
三、乙方在担任责任承包人期间的权力
1、本工程施工过程中具有经营决策权和生产指挥权。
2、项目管理机构设置和人员编制建议权,项目部内对人员工作的分配、调整权;
3、建立项目内部各种岗位经济责任制,在法律和政策规定范围内,有资金分配的自主权和对职工的奖罚权。
4、根据甲方委托,按本公司相关程序规定处理与本工程项目相关的对外关系,签订有关施工联系单、协议及本工程需用材料的采购权(公司有规定的除外)。
5、甲方授予的其它管理权力。
第七条甲方对本协议的单方解除权
乙方在工程管理过程中,如出现下列情况,甲方有权单方解除:
1、因身体健康原因,乙方难以胜任工作的;
2、乙方因违法受到处理,不宜再担任职务的;
3、项目出现重大质量、安全事故,被建设行政主管部门责令取消资格或业主要求更换责任承包人的。
第八条违约责任
1、本协议任何一方违约,应赔偿因其违约给对方及相关方造成的损失。
2、乙方如不能按约上缴管理费,甲方有权令乙方限期缴足,乙方应自逾期之日起按甲方借款利息支付滞纳金,并承担所造成的损失。
3、因乙方原因造成本工程亏损及法律纠纷等均由乙方自负,并以乙方名下的所有财产作抵押。
4、乙方必须严格执行公司有关工程质量、安全生产、文明施工、计划生育、综合治理等管理的规定。所有工程项目不管施工合同有无承诺创杯,创杯化工地,如公司要求创杯、创标化的项目,项目部必须无条件执行公司作出的决定。因乙方未按本协议约定完成质量、安全和其他各项指标,甲方有权按公司《工程管理奖罚办法》规定进行处罚。
第九条补充条款:
1、按甲方与发包单位的合同付款比列,甲方收到发包单位的款项后,甲方扣除管理费等费用后支付给乙方。乙方收到甲方的款项应用于本工程,不得挪作其它用途,否则一切责任有乙方承担。
2、乙方应该按结算造价开齐__增值税发票和劳务安装发票。
3、为确保本项目能按期完工,本工程所收工程预收款及工程进度款应优先用于购买原材料。
4、为确保本工程的质量工期,项目班子到岗安全文明施工等,乙方应在施工前7天内提供合同价15%的履约保证金,在工程验收合格后一个月内返还。
第十条其它事项
1、本合同最终解释权在甲方。在履行合同过程中产生争议时,双方协商解决,不能协商解决的向__人民法院提起诉讼。
2、凡本合同没有具体约定的事项均以施工合同及其附件和甲方相关规章、文件为准。
3、本协议的修订,必须采用书面形式,由本协议各方签署。
4、本协议书一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。
甲方:_________(盖章)乙方:_________
法定代表人:_________责任承包人:_________
委托代理人:_________签订日期:_________
简易承包合同协议书篇二
甲方:
法定代表:
乙方:
法定代表:
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议:
1、工程名称:
2、工程地址:
1、工程范围:
2、承包方式:
1、开工日期:
2、竣工日期:
3、合同总工期为 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。
1、工程质量达到省优至鲁班奖。
2、工程质量评定等级为优良。
3、符合国家质量验收标准。
4、双方约定的标准,具体为:
本合同工程价款结算采用下列 种方式:
1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为 ,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议 。
2、按实际发生的工程量结算,并按下列约定执行:
(1) 工程预算价: (工程结束后按实结算)
工程单价: (含外运等其他一切费用)
(2)按实际发生的工程量,结合甘肃省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或 进行审计确认。
(3)所有工程量必须在每月 日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。
(4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。
(5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。
(6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。
(7)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。
(8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。
1、本工程预算款为:
扣回工程预付款的方式为:
2、工程款按 方式支付,具体为:
(1)本工程无预付款;
(3)总工程款的 %作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形, 后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。
1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。
2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于 小时,负责处理工程上有关事务。
3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
4、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。
5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。
7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式 份。
8、其他约定 : 按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。
划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的 %支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。
3、项目经理: 现场代表(乙方):
监理: 现场代表(甲方):
4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
4、履行其它本协议约定的义务以及负责
1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。
3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。
5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修, 日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。
6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的 承担违约金,或每天按 元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
1、本协议经双方签章后生效。
2、本协议于 年 月 日在 签署。
3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方(签章):
乙方(签章):
法定代表人:
法定代表人:
授权代表(签字):
授权代表(签字):
20xx年xx月xx日
简易承包合同协议书篇三
乙方:xxx
根据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定,乙方通过 方式取得甲方荒滩荒山(林地)的承包经营权,经双方共同商定,达成如下协议,特立此合同:
一、甲方将位于 村民委员会(组)所有的, 以北、现以西与村xx毗邻的`荒山(林地)发包给乙方使用,其四至为:
东至:现西边;
南至:与xx村荒山相隔的通往上山的道路;
西至:这两座山顶东西分水岭一线;
北至:从南侧数第二个山头与第三个山头之间的山谷中分线。
二、乙方承包后,承包使用期五十年不变,即从二oxx年x月x日起至二oxx 年x月x日终止。
三、乙方所承包的荒滩荒山(林地)使用权及其地上附着物总承包款为人民币xx元整,付款方式为:
四、乙方承包荒滩荒山后应积极治理,在荒山上植树、种草或搞多种经营;经有关部门批准可以从事非农业生产,利用承包范围内的林木、粘土、沙石等矿产资源或建造固定设施。
五、乙方对所承包的荒滩荒山有独立的经营管理权,但不得转包。
六、甲方要尊重乙方所承包荒滩荒山的生产经营自主权,保护其合法权益不受侵犯,对荒山的开发治理成果全部归乙方所有。
七、乙方在所承包的荒滩荒山在合同履行期内除乙方交纳承包款外,乙方不负责其他任何名目的费用。
八、乙方将荒滩荒山承包后,甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒滩荒山资源,发现问题及时书面通知乙方。
九、甲方保证该荒滩荒山(林地)界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷,由甲方负责协调处理,如由此给乙方造成经济损失,由甲方负责全额赔偿。
十、甲乙双方必须信守合同。如甲方违约导致解除此合同,须付给乙方违约金人民币 万元、退还乙方承包荒滩荒山所付的全部价款,同时对乙方的治理投入和治理成果合理作价,作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同,甲方不予退还乙方的承包款。
十一、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时,应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。
十二、合同期满后,如乙方愿意继续承包经营,双方续签合同;如乙方不再承包经营,甲方对乙方的治理成果、经济投入合理作价归甲方,作价款一次性付给乙方,不得拖欠。否则,此合同期限顺延至甲方将全部价款付清乙方后合同自行终止。
十三、甲乙双方如因作价款发生分歧,协商不成,须委托甲乙双方共同认可的中介机构进行评估作价,其结果对双方均有约束力。
十四、此合同发生纠纷由 裁决。
十五、本合同一式四份,甲乙双方各一份、公证处一份、 乡人民政府备案一份,经 公证处公证后生效。
甲方(盖章) 乙方(签字)
法定代表人(签字)
二o 年 月 日
简易承包合同协议书篇四
订立合同双方:
______县_____公社(乡)______大队(村)_______生产队,以下简称甲方。
_____县______公社(乡)______大队(村)________生产队社员_________,以下简称乙方。
为了充分利用水利资源,发展渔业生产,为城乡人民群众提供更多的商品鱼,增加集体和个人收入,根据中央(83),(84)一号文件精神,经社员大会充分讨论和甲乙双方认真协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。
一、承包地点和面积
甲方将座落在_______________鱼塘(河道,水库,湖面)_________亩,承包给乙方养鱼,鱼塘(河道,水库,湖面)的所有权归甲方,乙方只有管理使用权和合同规定的受益权,但不准出卖、出租或转让。在承包期内,乙方如去逝,其家庭成员享有承包继承权。
二、承包期限
承包时间为__________年,自_______年________月______日起,至_______年_______月________日止。
三、乙方上交甲方提成的办法及时间
在承包期内,乙方共上交甲方鲜鱼(或承包款)_______斤(或______元),其中:一九_______年上交______斤(_____元),一九________年上交_______斤(_____元)……;在上交甲方的鲜鱼中,_____鱼占______%,______鱼占____%,鱼占_____%,……上交时间均为每年_______月______日左右(时间不超过前后十天)____________,甲方收到乙方上交的鲜鱼(或承包款)后,即出具收鱼(款)凭证。
四、甲方的权利义务
1、甲方应将养护鱼用的房屋______间(如果有)和下列工具提供给乙方使用:___________。
2、上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资,甲方应合理分配给乙方。
3、甲方应对社员群众进行保护渔业生产的教育、如发生偷、毒、炸鱼等情况,甲方应积极协助乙方处理。
4、养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低水平线不低于____米。
5、乙方需要排水或抽水时,甲方应及时提供抽水机给乙方使用。
6、甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。
五、乙方的权利义务
1、除了不可抗力的情况发生外,乙方必须在合同规定的时间内完成合同规定的义务,完成国家派购商品鱼的任务(如果有)。
2、乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道,水库,湖面)的费用,均由乙方自理。
3、乙方在捕捞鱼时,严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。
4、乙方每年捕捞鱼后,应优先完成承包任务。
5、承包期届满,乙方应及时交还甲方提供乙方使用的养护鱼房屋和工具,如有损坏或丢失,乙方应负责修理或赔偿。
6、承包期届满,鱼塘(或河道,水库,湖面)内不到_______规格的小鱼、鱼苗,乙方应无偿交给甲方(或由甲方按双方协议价格购买)。
7、乙方有自主养鱼经营权,甲方不得干涉、乙方完成合同规定的义务后,超额部分全归乙方。
8、乙方抓住偷鱼者,按每人偷鱼一次罚款______元计算,罚款归乙方。
9、合同期满后,甲方如再行发包,在同等条件下,乙方有优先承包权。
六,甲方的违约责任
1、甲方如不按合同规定向乙方提供养护鱼用房屋、工具,应偿付违约金______元给乙方,乙方并可提出解除合同。
2、甲方如截留上级主管部门扶持渔业生产的贷款、现金或物资,截留贷款按其金额的_______%向乙方偿付违约金;截留现金或物品,按其金额的____倍向乙方偿_____付违约金。
3、甲方如无故不及时向乙方提供抽水机,应对所造成的损失负责。
七,乙方的违约责任
1、乙方如不按合同规定的时间完成承包任务,每逾期一天,按所欠商品鱼的市场价格(或承包款的金额)的_______%,向甲方偿付违约金。
2、乙方如用电、毒、炸等危险办法捕捞鱼,应按总承包款(商品鱼按市场价格折价)的_____%向甲方偿付违约金,甲方并可提出解除合同。
3、合同期届满时,乙方如捕捞小于_____规格的小鱼、鱼苗,应向甲方偿付_____元的违约金。
八、不可抗力
如因人力不可抗拒的自然灾害(如水灾,旱灾等)造成鱼塘(河道,水库,湖面)崩溃、干涸,经证实后,甲方应据实减小或免除乙方的承包任务。
九、其它____________________________________________________________。
本合同自承包开始之日起生效,甲乙双方均不得随意修改或解除合同。如甲方代表人发生变更,不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。合同期满,甲乙双方如愿意继续承包,应重新鉴订合同。
乙方:____________大队(村)______________________生产队社员_______(盖章)
_____年_____月____日订
简易承包合同协议书篇五
发包人:______ 签订地点:_________
承包人:______ 签订时间:__年__月__日
第一条发包人将位于________发包给承包人使用,承包人按约定从事经营活动。
第二条承包期限:从_____年_____月_____日发包人将饭店交付承包人使用,到_____年_____月_____日收回。
第三条承包金及交付的时间、方式
承包金每月(大写)_______________元。
承包金每____个月交一次,先付后用,第一次承包金于合同生效后____天内交给发包人,第二次承包金于________交清,以后交付方式以此类推。
第五条承包人应当合法经营,承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。
第六条承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税,发包人不承担任何费用。
第七条发包人允许承包人对饭店进行装修,该装修按5年期限折旧,若在5年内发生拆迁事由,实际获得的赔偿归发包人所有,发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满,该装修无偿归发包人所有。
第八条未经发包人同意,承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的,转租合同终止期不得超过原承包合同期限,因第三人造成损失的,承包人应当赔偿损失。
第十条违约责任:任何一方有违约行为,均应向非违约方支付违约金______元,并赔偿相应的损失。
第十一条由于非发包人原因造成的标的物拆迁、灭失,发包人免责。
第十二条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第十三条其他约定事项:
发包人(章): 承包人(章):
住所: 住所:
法定代表人 (签名):法定代表人(签名):
居民身份证号码: 居民身份证号码:
简易承包合同协议书篇六
甲方(发包方):
现住址:
乙方(承包方):
现住址:
甲方将____鱼塘(五口鱼塘)发包给乙方。现甲乙双方协商一致,签订合同条款如下:
第一条甲方将五口鱼塘进行整理,保证鱼塘底面平整,堤坝稳固,发包给乙方使用,并负责四周堤坝使用环境,确保安全生产。
第二条承包期限为________年,即从________年____月____日至________年____月3____日.
第三条承包金额和缴款方法:承包金为平均每年8万元整(合计80万元),乙方第________年交甲方6万元,以后每年递增5千元直至最后________年全部缴清,每年的承包金应于当年年底前一次性缴清。
第四条在承包期内,乙方所承包的鱼塘需要用电,由甲方提供电源,乙方按照甲方指定地方安装电表和漏电开关才能用电.一切费用由乙方负责,电费由乙方负责缴给甲方,电价为甲方使用电费电价同价.甲方保证乙方生产经营道路畅通。
第五条甲方将鱼塘承包给乙方经营,乙方有自主经营权管理权,但不得破坏鱼塘。期满后,在同等条件下,乙方有优先继续承包权。
第六条乙方对鱼塘基础设施的投入,产权归乙方所有甲方不得干涉。
第七条在承包期内,乙方享有国家优惠政策,甲方给予支持.在承包期内乙方若经营困难可另行发包,甲方不得干预。
第八条在承包期内,因国家建设或乡镇需要征用土地时,乙方无条件服从,本合同同时解除,有关青苗、鱼苗、基础设施的补偿归乙方,其他补偿归甲方。
第九条乙方需要排水或抽水时,甲方应及时提供抽水机给乙方使用,如发生偷、毒、炸鱼等情况,甲方应积极协助乙方处理,甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。
第十条乙方对鱼塘四周堤坝除甲方植树外有管理使用的权利。
第十一条在承包期内,如遭遇不可抗拒的特大自然灾害造成乙方不能继续履行合同时,乙方应及时将事故通知甲方,由甲乙双方协商解决。
第十二条如有一方违约,按《中华人民共和国民法典》相关规定进行赔偿。
第十三条本合同经甲乙双方签字或盖章并经镇司法所鉴定后生效。本合同一式三份,甲乙双方各执一份,合同鉴定机关一份存档。
第十四条乙方在承包期内,甲方如因生产需要从塘底取土,必须在乙方休鱼期内进行,乙方应给予积极配合。
甲方(签章):乙方(签章)
________年____月____日________年____月____日
鉴定机关:
鉴定地点:
简易承包合同协议书篇七
甲方:
乙方:
二、合同期限从20_年1月1日起到20_年12月1日止。
三、承包价格:本合同期限内按每亩243元,在20_年1月1日前将2年的承包费一次性结清,结不清自动取消此合同。每2年续签一次,价格随行就市,双方协商定价。
四、结算方式:以现金结算,甲、乙双方以收据为凭。
五、乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权,但不得改变农业土地使用性质,不得转租他人,不得将甲方土地同他人换耕。乙方要认真管理好甲方的土地,不得让别人占用,及时除草,不能留下杂草,保养、平整好每块土地,不得损坏。
六、违约责任:上述条款是甲、乙双方在完全平等、自愿的基础上达成的,任何一方不得以任何借口违约,否则,单方违约给对方造成的经济损失全部由违约方承担。
七、合同的变更和解除
1.本合同一经签订,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。
2.在合同履行期间,任何一方法定代表人或人员的变更,都不得因此而变更或解除本合同。
3.本合同履行中,如因不可抗力或国家、集体土地政策有变化等特殊情况,致使本合同难以履行时,本合同可以变更或解除,双方互不承担责任。
4.本合同期满,如乙方继续承包,乙方享有优先权,双方应于本合同期满前半年签订未来承包合同。
5、乙方如果违反了上面第五款协议,甲方有权终止协议! 八、本合同自双方签字之日起生效,一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
简易承包合同协议书篇八
乙方(承包方):_________
甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。
(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)
(本条主要是用于涉外方面的)
(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)
(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)
(包括隐蔽工程的中间验收等)
本合同一式_________份,当事人各执_________份。本合同自_________年_________月_________(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
承包方(盖章):_________发包方(盖章):_________
代表人(签字):_________代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
简易承包合同协议书篇九
乙方:_________
为探索调整农村产业结构新路子,合理开发土地和山林资源,大力发展畜牧产业,参照国家的相关法律法规,甲乙双方友好协商后,订此合同。
第一条
甲方将承包经营的市县镇村亩土地的使用权租赁给乙方开发畜牧业试验试范基地。
第二条
经甲乙双方公开协商,承包期限年(_____年____月____日至_____年____月____日),承包费用,付款时间为。如有特殊情况,允许顺延六个月内付清。
第三条
土地的`转包、建设、改造、使用、管理。
1、甲方交付土地时,必须清除地内所有种植物,确保乙方正常使用。
2、乙方接管土地后,对原土地需进行统一规划改造,不保留各地块界线。因此,土地交付乙方使用前,甲方可根据需要自行制作地形地界数据图表留存。
3、在项目实施过程中,若涉及道路、沟渠、防洪、排涝等需要使用已租地块之外的土地,甲方负责协调帮助解决,保证乙方建设使用。
第四条
甲方有责任协助乙方搞好当地社会治安综合治理,为乙方营造良好的投资环境,保证乙方交通、用水、用电。水电费按当地群众使用的价格计收。
第五条
甲乙双方均不得单方终止本合同。承包期内双方均不得提出租金变更要求。否则,必须承担因此造成的一切损失。
第六条
承包合同到期时,若乙方需要顺延承包合同时,甲方无条件满足乙方要求。土地租金可按当时的物价指数调整。
第七条
乙方办公管理等房屋由乙方定点建设,甲方必须无条件支持并协办有关手续。
第八条
有关支持本项目需要现有土地承包人配合的,必须无条件配合。
第九条
本合同经双方签字、盖章,并经所在村社同意后盖章生效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
第十条
违约责任:甲方违约,用土地租金进行赔偿抵压;乙方违约,用种经济作物和牲畜作抵押赔偿。
第十一条
未尽事宜,双方另商。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
简易承包合同协议书篇十
甲方:乙方:
甲、乙双方经友好协商一致,现将经营权在本合同期限内发包给乙方以供经营,订立本合同,双方应共同遵守,严格执行。具体合同条款如下:
甲方将座落在鱼塘亩,承包给乙方养鱼,鱼塘的所有权归甲方,乙方只有管理使用权和合同规定的受益权,但不准出卖、出租或转让。
承包期限为年,自年月日起,至年月日止。
在承包期内,乙方共上交甲方承包款元,其中(时间不超过前后十天),甲方收到乙方上产的承包款后,即出具收款凭证。
1、甲方应将养护鱼用的房屋供给乙方使用:。
2、上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资,甲方应合理分配给乙方。
3、养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水位线不低于米。
4、甲谈恋爱权督促乙方完成合同规定的义务。
1、乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘的费用,均由乙方自理。
2、乙方在捕捞鱼时,应慎重使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。
3、乙方每年捕捞鱼后,应优先完成承包任务。
4、承包期届满,乙方应及时交还甲方提供乙方使用的养护鱼房屋和工具,如有损坏或丢失,乙方应负责修理或赔偿。
5、承包期届满,鱼塘内不到规格的小鱼、鱼苗,乙方应无偿交给甲方。
6、乙方有自主养鱼经营权,甲方不得干涉。乙方完成合同规定的义务后,超额部分归乙方所有。
7、合同期满后,甲方如再行发包,在同等条件下,乙方有优先承包权。
1、甲方如不按合同规定乙方提供养护鱼用房屋、工具,应偿付违约金元给乙方,乙方并可提出解除合同。
1、乙方如不按合同规定的时间完成承包任务,每逾期一天,按所欠承包款的金额的%,向甲方偿付违约金。
3、合同期届满时,乙方如捕捞小于规格的小鱼、鱼苗,应向甲方偿付元的违约金。
1、双方在合同期内如有未尽之宜,双方协商解决。
2、在合同期限内,如遇政策性及其它不可抗拒的力量不能继续执行的,双方协商。
本合同自承包开始之日起生效,甲乙双方均不得随意修改或解除合同。如甲方代表人发生变更,不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜,经甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。合同期满,甲乙双方如愿意继续承包,应重新签订合同。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式(如经公证或鉴证机关)……各存一份。
甲方:(签名)
乙方:(签名)
年月日
简易承包合同协议书篇十一
甲方(发包方):现住址:
乙方(承包方):现住址:
因乙方的生产需要,为了更加提高经济效益,故需充分利用水资源,现就甲方自行所有的`一口鱼塘,经甲乙双方认真协商订立本合同书,以供双方共同遵守。
一、甲方发包的鱼塘座落及面积:该塘座落于:面积约亩。
二、承包期限:本协议承包期限为________年,即从________年____月____日起到________年____月____日止。
三、承包金额和付款方式:
1、合同的总金额为:408115.00元。
2、付款方式为:
a、________年____月1号付款60000元(
第一次付款)。
b、________年____月31号前付款63000元(
第二次付款)。
c、________年____月31号前付款66150元(
第三次付款)。
d、________年____月31号前付款69458元(
第四次付款)。
e、________年____月31号前付款72930元(
第五次付款)。
f、________年____月31号前付款76577元(
第六次付款)。
四、承包期间,鱼塘边不能栽种树木。
五、在承包期间,其塘塍、便的管理由乙方负责。如遇不可抗拒的自然灾害(地震、特大洪涝等)造成该鱼塍、便倒塌,修复由甲方负责,甲方因修复鱼塘便耽误乙方使用,如不减乙方当年承包金,其合同期限顺延________年。
六、在承包期间,塘内的蓄水由乙方负责管理,用水甲方负责安排,其塘内的最高水位以本塘常年平水缺为限,最低水位以塘中心60公分内。
七、乙方需要排水、抽水时,如发现水质有毒、污染物等情况,甲方应积极协助乙方处理。
八、承包期间,乙方不得随意改变该鱼塘的使用性质,不准建永久性建筑物。否则,在承包期满,将自动拆除。
九、承包期间,乙方不得随意转租他人。
十、本合同自承包开始之日起生效,甲乙双方均不得修改或解除本协议。如甲方代表发生变更,不得变更本合同。本合同如有未尽事宜,经甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定同本合同具有同等法律效力。合同期满,在同等条件下,乙方有优先权。如甲乙双方双方愿意继续承包,应重新签订合同。本合同一式两份,甲乙双方各执一份(合同副本一式份,交____各存一份。
甲方(发包方):乙方(承包方):代表:代表:____日期____日期
简易承包合同协议书篇十二
承包方(以下称乙方):_________
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
一、工程名称:
麻城宋埠40mw光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点:
麻城宋埠
三、承包方式:
包工、包机械、包安全
一、合同工期总日历天数10天
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的`费用,由乙方承担。
1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装,则按1mw=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方:_________乙方:_________
代表:_________代表:_________
简易承包合同协议书篇十三
乙方:_______________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。
1、工程名称:江苏省防汛防旱抢险中心防汛物资仓库安全维修工程
2、工程地点:防汛防旱抢险中心内
1、开竣工日期:20_年8月29日-20_年10月27日(具体以开工报告为准)
2、合同总工期为60工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。
符合国家质量验收标准;
本合同工程价款结算采用下列种方式:
1、采用固定单价方式,固定单价为元/平方米(工作量按实结算)
1、工程款按审计结束后付至审定价的90%,留置10%质保金一年后付清。
2、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
3、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。
5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
6、甲方应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。
7、竣工后,乙方应书面通知甲方验收,乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式份。
8、其他约定:按图纸说明施工,达到甲方的要求,禁止随地洒落、倾倒。
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。
4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
4、履行其它本协议约定的义务以及负责
1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。
3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。
5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修,日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。
6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。十三、违约责任
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的承担违约金,或每天按1000元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
1、本协议经双方签章后生效。
2、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
3、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
4、未尽事宜或合同执行中发生纠纷,双方应友好协商解决。商不了,由该维修工程所在地人民法院解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/4829680.html】