精选逾期交房协议书大全(15篇)

格式:DOC 上传日期:2023-10-29 11:01:03
精选逾期交房协议书大全(15篇)
时间:2023-10-29 11:01:03     小编:紫薇儿

总结经验是人类成长的必然过程,它可以让我们更好地认识自己。深入分析自己在任务中的优势和不足,进行全面反思是写一篇完美总结的必要环节。你可以通过阅读一些优秀的总结文章,获取灵感和写作技巧。

逾期交房协议书篇一

编号:

出卖人(下称甲方):

注册地址:

营业执照注册号:

法定代表人:

联系电话:

预定方(下称乙方):

姓名:身份证号码:

地址:电话:

公司或机构名称:

法定代表人:

委托代理人:

代理人身份证号码:

电话:

公司或机构地址:

甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内,邑海家园住宅事宜,达成如下协议:

1、乙方预定房屋为xx号楼xx单元xx室,建筑面积xx平方米。该房屋附带地下室为xx号,建筑面积xx平方米。

2、交房时间定于xx年xx月xx日。

3、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续,并按合同约定及时补齐该套房产的应付款,乙方未履行本协议有关约定,逾期则视为乙方自动放弃,甲方有权将该套房产另行处理,同时乙方所交定金不予退回。

4、乙方按本协议约定付清款项后,如甲方自行将该套房产另行出售,甲方应双倍返还乙方所交定金。

5、本协议一式两份,甲方、乙方签章即生效,双方各执一份,均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后,本协议相关条款自动作废。

甲方(签字):乙方(签字):

(盖章)(盖章)

签署地点:签署时间:

逾期交房协议书篇二

甲方:

乙方:

丙方:

(以下简称甲方、乙方、丙方。)

由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用,为了维护乙方的权益,甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经充分协商,签定本协议,由双方共同遵守。

一、本协议内容作为《银茂新天地小区购房合同》的补充协议执行,与购房合同具有同等法律效力。

二、交房时间

1、甲方必须于20xx年10月30日前所有业主交房。

2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件并符合商品房交付条件,验收合格。

三、证件的办理

甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所

必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》,保障业主应有的合法权益,于交房时办理完毕;并按照合同规定,于交房同时办理房产证及土地证。

四、违约赔偿

1、20xx年4月30日到20xx年5月31日的违约金按照购房合同执行。

2、20xx年6月1日至20xx年10月30日期间的违约金,不再按购房合同执行。购房合同上单价为3500元/平方米以下的业主(含3500元/平米),违约金从20xx年6月1日起,每天按业主所购房总房款额的万分之贰计算,购房合同上单价为3500元/平方米以上的业主,违约金从20xx年6月1日起,每天按业主所购房总房款额的万分之叁计算。

3、20xx年10月30日未按期交房,不再按购房合同执行,违约金从20xx年10月31日起,十一月份每天按业主所购房总房款额的万分之四计算,十二月份每天按业主所购房总房款额的万分之五计算,以此类推直到交房为止。或抵扣车位使用权(使用期限与房屋产权一致)或物业管路费用。

五、违约金支付方式

20xx年4月30日至20xx年8月31日之间的违约金必须在20xx年9月7日之前全部分户分别打入每位业主账户。20xx年8月31日后的补偿款必须在当月末结算分户打入每位业主账户,不得延期!

六、工程进度的监督

1、甲方承诺在20xx年10月30日前完成银茂新天地小区的所有工程,并交付符合标准的商品房给乙方,并同时办理好房产证及土地证。具体工程计划及施工进度表,甲方须向乙方和丙方公示。

2、丙方自发推选工程监督人员,并按甲方提供的工程计划及施工进度表每星期实地考察监督,并在业主群公示施工进度的图片和文字,甲方须在丙方监督人员督促下按时完成工程进度计划,确保能够按时交房。

七、解决争议的方式

本合同未尽事宜,双方以友好协商的原则妥善解决,如双方发生争议,可向池州市仲裁委员会申请仲裁,亦可直接向池州市人民法院起诉。

八、附则

1、本协议为主合同不可分割的组成部分,与购房合同具有同等法律效力。

2、部分业主其它未尽事宜,双方协商另签补充协议,与主合同具有同等法律效力。

3、合同协议签定后,不经双方同意,任何一方不得随意变更或解除。如单方解除合同,应赔偿对方因此造成的一切损失。

备注:本协议共4页,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人(签名): 业主代表人(签名):

或指定授权人: 或指定授权人:

丙方见证人签章:

本合同于 年 月 日签订于 。

逾期交房协议书篇三

甲方(卖方):

住所:

邮编:

乙方(买方):

年龄:

性别:

(买方的名称要与购房合同上面的一致,夫妻关系的都要签字。)

身份证号码:

住址:

鉴于:

1、根据甲乙双方于20xx年x月xx日签订的编号为:《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》,乙方自愿向甲方购买位于苏州工业园xx区(镇)公安编号幢xx室的商品房(以下简称“房屋”),名义层为层,实际自然层为层,该房屋的约定预测建筑面积为_____________平方米。 经苏州工业园区国土房产局认定的房屋测绘机构实测面积为:房屋建筑面积__________平方米、共用部位分摊建筑面积________平方米。

2、甲乙双方签订的前述《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》约定的交房日期为20xx年x月xx日。现因乙方强力要求提前交付房屋,甲方为满足乙方的请求。故甲乙双方商定于20xx年x月xx日前交付该房屋。

甲乙双方经过友好协商,就提前交付房屋相关事宜进行如下约定:

的《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》第六部分第十五、十六、十七条约定的所有房屋交付条件、履行了《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》关于房屋交付时间、房屋交付程序的所有相关约定,房屋交接验收所需证明文件或出示的证明文件已齐全。不论之后,甲方是否按照原合同具备交付条件,乙方均视同甲方已履行合同义务。

2、乙方在提前交付日应按照双方《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》的约定及甲方的要求办理交房验房手续。

(1)房屋交付之日(乙方领取房屋钥匙)的第二日起该房屋的风险责任及物业服务费由乙方承担。(物业费的起算以交付的第二日开始。)

(2)在交付日乙方应履行交付手续:签订前期物业合同、缴纳物业费用、维修基金、办理房地产权属证书所涉及的所有税费等。房屋买卖价款、物业费用、维修基金、办理房地产权属证书所涉及的所有税费均依照房屋实测面积为准进行计算。如乙方未能完全履行上述义务的,甲方有权推迟交房。

(3)乙方委托由《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》约定的第三方办理、申领房地产权属证书的,乙方应在提前交付日将办理权属证书的材料提供给甲方。代办房地产权属证书费用由乙方承担。甲方确定按照《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》约定的交房日期之日起180日内取得房地产权属证书。

(4)甲乙双方于20xx年x月xx日签订的编号为:《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》(包括《补充条款》)与本《提前交房补充协议》具有同等法律效力,若有任何不一致之处,以本《提前交房补充协议》为准。

签订日期: 20xx年x月xx日

甲方:

乙方:

逾期交房协议书篇四

乙方(买受人): xxxx栋单元房业主

根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》,乙方购买甲方开发建设的`“佰利奥体城“小区,按照合同约定甲方应于20xx年12月31日前将房屋交付乙方,但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响,甲方实际于2016年8月办理竣工验收并于2016年9月30日通告交房,鉴于此,甲乙双方经友好协商,就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。

1、乙方已于 年 月 日办理完成房屋交接手续,即实际通告交房日期为2016年9月30日,自合同约定交房日期起合计违约270天。

2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费,合计 年个月(共计 元)由甲方直接交付物业服务单位。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效,签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。

4、双方应对本协议内容进行保密,任何一方对外泄露应支付对方违约金壹万元。

5、甲乙双方再无任何纠纷。

6、本协议一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。

甲方(出卖人):

乙方(买受人):

业主 :

签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日

逾期交房协议书篇五

编号:

出卖人(下称甲方):

注册地址:

营业执照注册号:

法定代表人:

联系电话:20___年__月__日

邮政编码:20___年__月__日

购买方(下称乙方):

姓名:身份证号码:

地址:电话:

公司或机构名称:

法定代表人:

委托代理人:

代理人身份证号码:

电话:

公司或机构地址:

甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内,邑海家园住宅事宜,达成如下协议:

1、乙方预定房屋为_____号楼_____单元_____室,建筑面积____平方米。该房屋附带地下室为______号,建筑面积________平方米。

2、交房时间定于20___年__月__日。

4、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续,并按合同约定及时补齐该套房产的应付款,乙方未履行本协议有关约定,逾期则视为乙方自动放弃,甲方有权将该套房产另行处理,同时乙方所交定金不予退回。

5、乙方按本协议约定付清款项后,如甲方自行将该套房产另行出售,甲方应双倍返还乙方所交定金。

6、本协议一式两份,甲方、乙方签章即生效,双方各执一份,均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后,本协议相关条款自动作废。

甲方(签字):乙方(签字):

(盖章)(盖章)

签署地点:

签署时间:20___年__月__日

逾期交房协议书篇六

编号:

出卖人(下称甲方):

注册地址:;

营业执照注册号:

法定代表人:

联系电话:邮政编码:

预定方(下称乙方):

姓名:身份证号码:

地址:电话:

公司或机构名称:

法定代表人:委托代理人:

代理人身份证号码:电话:公司或机构地址:

甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内,邑海家园住宅事宜,达成如下协议:

1、乙方预定房屋为号楼单元室,建筑面积平方米。该房屋附带地下室为号,建筑面积平方米。

2、交房时间定于年月日,

4、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续,并按合同约定及时补齐该套房产的应付款,乙方未履行本协议有关约定,逾期则视为乙方自动放弃,甲方有权将该套房产另行处理,同时乙方所交定金不予退回。

5、乙方按本协议约定付清款项后,如甲方自行将该套房产另行出售,甲方应双倍返还乙方所交定金。

6、本协议一式两份,甲方、乙方签章即生效,双方各执一份,均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后,本协议相关条款自动作废。

甲方(签字):乙方(签字):

(盖章)(盖章)

签署地点:签署时间:年月日

逾期交房协议书篇七

出让人:(以下简称甲方)

受让人:(以下简称乙方)

见证方(以下简称丙方)

甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款:

甲方根据国家规定,已依法取得_____的房屋所有权证书,所有权证书_____房权证(_____)字第____号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为砖混结构,使用面积为____平方米(不含柴棚)。

甲方保证该房屋是贴合国家及______县房屋上市的有关规定及政策法规,甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及____县相关政策法规而引起的法律及经济职责由甲方来承担。

乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下,就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议,并认可仅在此种状况下签订才具有法律效力。

双方同意上述房屋售价为_____万元整(含柴棚)。

1、乙方应在签订《____房屋买卖合同》时,支付相当于总房款的三分之一的定金。

2、乙方应在办理立契过户手续前一年内,支付剩余房款。

1、甲、乙双方合同签订后,乙方中途悔约,应书面通知甲方,甲方应在3个工作日内,将乙方的已付款(不计利息)返还乙方,但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约,应书面通知乙方,并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

2、乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天,乙方应支付甲方所应付房款的0.4‰作为滞纳金,逾期超过15天,即视乙方违约,定金不予返还。

3、甲方应在获得全部房款后7个工作日内将房屋搬空,每逾期一天,甲方应按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滞纳金,逾期超过15天,即视甲方违约,乙方可要求法院强制执行。

1、没有房屋欠帐,如电话费、电费、物业管理费、水费等;

2、没有固定不可移动装修物品的破坏;

3、房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏。

1、本协议签订后,应由甲乙双方应向当地房地产交易管理部门申请办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房屋所有权证。鉴于目前_____暂缓办理二手房过户手续,待______启办二手房过户手续时,甲方务必协助乙方办理上述手续,同时,产生的税费及相关费用,由甲乙双方依照有关规定缴纳。

2、鉴于甲方目前资金周围困难,已用现转让的房屋产权证在金融部门抵押贷款(_____年八月五日抵押贷款_____元整,贷款期限为叁年,至_____年八月五日止),甲方务必按时还本付息;抵押期满由甲方将所抵押的房屋产权证及时交给乙方。

3、在房屋未过户期间,乙方急需资金用已转让房屋抵押贷款时,甲方应用心协助乙方到金融部门办理相关手续,并按乙方授意签署相关文件。

4、在房屋未过户期间,如遇规划或政策性拆迁,甲方应用心协助乙方到各拆迁管理部门办理相关拆迁手续,并按乙方授意签署相关文件,所有拆迁安置补偿费用应归受让人即乙方所有。

本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分,具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时,双方协商解决。协商不能解决的,双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。

甲乙双方各执一份,房屋交易管理部门留存一份,见证方一份。均具有同等法律效力。自双方签字之日起生效。

甲方:

乙方:

丙方:

逾期交房协议书篇八

甲方:

乙方:

甲、乙双方系姐弟关系,现双方共有房产一套,现甲、乙双方协商一致将该房产过户登记到乙方名下,为避免后期发生纠纷,甲、乙双方特订立协议如下,以资共同遵守:

1、房产信息:__________产权人:__________,地址:__________,产权证号:__________,产权面积(以下简称该房产)。

2、上述房屋的实际所有权自始归甲、乙双方所有,甲、乙各占一半。

乙方应于________年________月________日前支付30%的转让款人民币________元(大写:__________),通过甲方指定的方式支付给甲方。

乙方应于________年________月________日前支付70%的转让款人民币________元(大写:__________),通过甲方指定的方式支付给甲方。

4、甲方应于收到乙方第一笔房款之日起天内协助乙方办理房产过户登记手续,确保甲方能行使房屋全部所有权。

5、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同双方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。

6、本协议是甲、乙双方的真实意思表示,对本协议的内容,甲、乙双方均予以确认并表示无异议。本协议不能对抗善意第三人。

7、本合同一式贰份,经甲、乙双方签字并捺指印生效。

甲方:

乙方:

逾期交房协议书篇九

2009年上半年管理中心围绕a、b座交房开展工作,在集团公司及物业总公司领导的鼎力支持及相关部门的全力配合下,物业管理中心比较顺利地完成了交房任务,现就交房工作总结如下,希望给以后的工作有一定的借鉴:

一、交房报告

1、b座交房报告

2、a座交房报告

二、交房准备工作回顾

1、人员培训

鉴于物业管理中心为全新团队,团队的能力和经验均明显稚嫩。前期物管中心充分发挥驻场经理和顾问团队的资源优势,从“物业法律法规、物业服务人员礼仪礼节、交房百问百答、物业管理人员操作技能”四个方面对员工进行全面、密集的培训,在短期内打造了一个懂专业、服务意识强的团队。

2、房屋接管验收

为了实现嘉会广场房屋的顺利交接,物业管理中心制订了《房屋

接管验收方案》,针对业主对户内设施严把质量关,物管中心推出了 “一房一验”,并对户内维修情况密切跟进,实时更新。有力地配合了相关部门的维修工作。

3、交房资料准备

为了实现交房工作的流程化,保障房屋平稳有序交接,物管中心对业主收房时间精心进行了安排,制定了合理流程并精心制作了《业主交接手册》、《业主服务手册》。

4、交房现场布置

为了实现房屋的顺利交接,管理中心本着节约实用的原则,对交房现场进行了精心布置,力图营造出和谐、温馨气氛。

三、下一步物业管理工作的重点

5、加大房屋招商的力度,提高入住率。保障业主投资回报和物业费的顺利收取;

逾期交房协议书篇十

乙方(买受人):______________栋单元房业主

根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》,乙方购买甲方开发建设的.“佰利奥体城“小区,按照合同约定甲方应于20xx年12月31日前将房屋交付乙方,但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响,甲方实际于20xx年8月办理竣工验收并于20xx年9月30日通告交房,鉴于此,甲乙双方经友好协商,就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。

1、乙方已于___年___月___日办理完成房屋交接手续,即实际通告交房日期为20xx年9月30日,自合同约定交房日期起合计违约270天。

2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费,合计年个月(共计元)由甲方直接交付物业服务单位。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效,签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。

4、双方应对本协议内容进行保密,任何一方对外泄露应支付对方违约金壹万元。

5、甲乙双方再无任何纠纷。

6、本协议一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。

_________栋单元号业主:_________________

逾期交房协议书篇十一

原告:杨女士(女,汉族,身份证号:)

住所:xx市xx区街号室

被告:xx甲房地产开发有限公司

住所:xx市湖里区路号室

法定代表人:

诉讼请求:

2、判令被告承担本案诉讼费用。

事实与理由:

xxxxx年8月18日,原告与被告签署了编号08888的《商品房买卖合同》(下称“商品房买卖合同”),原告向被告购买址在(含地下车库)单元的房产。商品房买卖合同第八条规定,被告应当在xxxxx年10月1日前将合乎约定条件的商品房交付原告使用;第九条规定,被告逾期交房超过90天的,原告有权单方解除合同。

被告实际交房时间已经逾期超过90日,其行为已经构成严重违约,为此,原告特提起本次诉讼依法单方解除商品房买卖合同,请贵院判如所诉。

此致

xx市湖里区人民法院

原告:杨女士

(签字)

xxxx年11月日

相关知识

逾期交房违约金比例是多少?

对于逾期交房,在商品房买卖合同中,有明确的违约责任约定,比如:逾期一天按照已交付房款的万分之几支付违约金,这是最常见的违约责任方式,但开发商可能会有一个兜底条款,就是违约金最多不能超过多少。

有时候,开发商逾期交房时间较长,完全按照这个约定,对于购房者来说明显是不公平的,根据《最高院商品房司法解释》第16条规定,当事人以约定的.违约金低于造成的损失为由请求增加的,应当以违约造成的损失确定违约金数额。

购房者的在逾期交房中有损失,可以根据《最高院商品房司法解释》第17条的规定,逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。

怎样起诉开发商晚交房违约金?

购房者应审查开发商是否办理了综合验收备案证明(即竣工验收备案表)等材料,因此,应当要求开发商出示商品房综合验收备案证明,并提供《商品房质量保证书》、《商品房使用说明书》等材料,否则购房人有权拒绝收房,出现的后果应由开发商承担。

这种情况下,为避免势单力薄,开发商以大欺小,业主可以组团进行维权,与开发商进行协商。在协商过程中注意维权方式的合法性,不能采取过激行为,更不能采取围堵等扰乱公共秩序的行为。

当与开发商协商不能达成一致意见后,购房者可以选择向人民法院提起诉讼的方式维护自己的合法权益,这里要注意保存好以下几个重要的证据,首先是商品房买卖合同,一般适用的都是国家工商总局制定的统一的格式文本合同,另外,还有购房者缴纳房款的相关票据。

以上就是关于逾期交房违约金赔偿以及起诉开发商的介绍了,如果开发商较长时间不交付房屋,购房者认为违约金不能弥补自己的损失的话,可以按照相关房屋租金的标准进行赔偿。

逾期交房协议书篇十二

编号:

出卖人(下称甲方):

注册地址:

营业执照注册号:

法定代表人:

联系电话:___年__月__日

邮政编码:___年__月__日

购买方(下称乙方):

姓名:身份证号码:

地址:电话:

公司或机构名称:

法定代表人:

委托代理人:

代理人身份证号码:

电话:

公司或机构地址:

甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内,邑海家园住宅事宜,达成如下协议:

1、乙方预定房屋为_____号楼_____单元_____室,建筑面积____平方米。该房屋附带地下室为______号,建筑面积________平方米。

2、交房时间定于___年__月__日。

4、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续,并按合同约定及时补齐该套房产的应付款,乙方未履行本协议有关约定,逾期则视为乙方自动放弃,甲方有权将该套房产另行处理,同时乙方所交定金不予退回。

5、乙方按本协议约定付清款项后,如甲方自行将该套房产另行出售,甲方应双倍返还乙方所交定金。

6、本协议一式两份,甲方、乙方签章即生效,双方各执一份,均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后,本协议相关条款自动作废。

甲方(签字):乙方(签字):

(盖章)(盖章)

签署地点:

签署时间:___年__月__日

逾期交房协议书篇十三

原告:,男,李xx。身份证号:

地址:深圳市

被告:xx市xx房地产有限公司机构代码:xxxxxx

法定代表人:岑xx联系电话:xxxxxxxxxxxxxx

地址:xx市会城潮兴路

诉讼请求:

1、确认原被告双方签订的《广东省商品房买卖合同》依法解除;

2、责令被告向原告返还已付购房款人民币2891040元,并承担银行利息336722元(从xxxx年12月6日暂算至xxxx年8月6日止,请求法院按按月利率5.54625‰判决至实际给付日止)。

3、责令被告向原告支付违约金人民币28910.4元及其实际损失22026元;

4、本案诉讼费用由被告承担。

事实与理由:

原告为购买位于xx市新会区xx座(规划图中为e19)别墅,与被告在xxxx年10月16日签订了《玉圭园认购书》。同年12月12日,原被告双方签订了《广东省商品房买卖合同》。根据合同约定,被告应当在xxxx年12月30日前完成交房。如逾期超过180日后,原告有权解除合同,被告应同时按房款的1%支付违约金。同时,合同第十条约定:该商品房预售后,出卖人不得擅自变更该商品房项目的规划、设计。确需变更的,出卖人应书面征得买受人同意,不同意变更的买受人可要求终止买卖合同。

签署合同后,原告积极履行义务,按期足额支付购房款2891040元并提前支付了物业维护基金及垃圾清运费5700元。同时,为履行《广东省商品房买卖合同》,原告因此还承担了保险费、工本费、印花税等费用合计16326元。但是,被告不但擅自更改规划,而且一直未能根据《广东省商品房买卖合同》履行交房义务。

为了保护自身合法权益,xxxx年5月18日,原告委托律师向被告发出律师函,要求被告就延期交房及擅自更改规划事宜主动与原告协议。但被告收到律师函后非但不承认更改规划之事实,反而对延期交房违约事实避而不谈。xxxx年6月23日,被告向原告发出《商品房交付使用通知书》,称已建成并达到交付使用标准要求到销售部办理有关的交付手续。xxxx年7月2日,原告根据被告要求前往被告售楼处办理入伙,但发现被告根本不具备交房条件,不但不能提供面积实测表,甚至连法律强制规定交房必备的竣工验收备案表也不能提供。更让人难以接受的是,原告发现去别墅的道路被建筑材料堵塞,别墅内脚手架、建筑材料、临时电线柱没有拆除,而且别墅因更改规划被其他房屋严重影响通风、采光及景观。在与被告工作人员交涉未果的情况下,原告于xxxx年7月8日向被告发出解除《广东省商品房买卖合同》通知。同年7月10日,被告回复确认收到解除通知书,但辩称已具备交付使用条件。为再次确认被告的违约行径,xxxx年7月14日,原告再次来到被告处要求出具竣工备案证明、面积实测表、住宅质量保证书、住宅使用说明书等法律规定的法律文件,但是被告仍然不能提供符合法律规定的交房手续。

原告认为,被告在未经原告同意的情况下,擅自变更规划图纸,且实际施工中又未严格按照规划图纸施工,导致严重影响了别墅通风、采光和景观。被告的行为严重违反了《广东省商品房买卖合同》第十条约定及《广东省商品房预售管理条例》中“预售房不得擅自变更已预售的商品房项目的设计”的强制性规定。另外,被告xxxx年12月30日前未能向原告交付符合法律规定及合同约定的商品房,也属于严重违反合同约定。被告在延期交房六个月后,为逃避法律责任通知交房但却不能按《商品房销售管理办法》提供符合交房条件的手续,原告依照《建筑工程质量管理条例》第十六条之规定有权拒绝收房。目前,由于被告延期交房已经超过180天,原告根据《广东省商品房买卖合同》第九条解除合同符合法律规定。

综上所述,原告解除合同具有事实及法律依据。被告应当及时向原告返还购房款人民币2891040元及赔偿银行同期贷款利息336722元。同时,因被告违约导致原告不能实现合同目的,被告应当向原告支付违约金并赔偿实际损失22026元。

据此,为维护原告自身的合法权益,特根据《民事诉讼法》向贵院提起诉讼,敬请判如所请。

此致

xx市新会区人民法院

具状人:

逾期交房协议书篇十四

甲方:

乙方:

为开发_________小区房屋建设,方便双方居住管理使用,根据《中华人民共和国合同法》和房产交易管理有关规定,甲方、乙方在平等、自愿协商一致的基础上,就房屋交换相关事宜达成一致,订立本协议,共同履行。

一、甲方将其位于_________街_________号平房及其附属建筑设施,土地证号:____________号给乙方作开发通道。其中:房屋建筑面积:附属设施:

二、乙方负责提供位于_________街_________号_________小区_________楼房_________套毛坯房作为甲方交换使用。其中乙方交换的房屋建筑面积为_________平方米,使用面积为_________平方米以上,位于第___层。

三、甲、乙双方交换房屋已征得房屋共有人的同意,并为此承担相应的法律责任;双方对上述房屋已经充分了解,同意交换上述房屋。

四、乙方提供交换的房屋必须达到水电、数字电视安装到位,外墙装饰达到与其他用户设计要求一致,内墙地板达到普通装修的要求。

五、在办理房屋产权与房屋交换过程发生的税费等均由乙方负责,乙方并于_________年______月______日将房产权证办理交给甲方。

六、甲方在搬迁以便乙方通道施工时,乙方一次性支付甲方搬迁费人民币_________元整。乙方负责甲方临时住宿费(按市面租房价支付)从搬迁之日起至乙方交付房屋给甲方使用止。

七、乙方拆除甲方现有房屋需交押金人民币_________万元整作为抵押,乙方交付_________房屋给甲方使用时,甲方交还人民币_________万元整给乙方。

八、如乙方违约,不能按时交付甲方房屋及其房屋产权证,甲方有权终止本协议并没收乙方押金人民币_________万元整,作为拆除甲方现有房屋重建的补偿。

九、甲方交付给乙方房屋产权证原件时,乙方必须交付给甲方交换房屋房产权证原件(同时进行)。乙方交付给甲方的房屋产权证,甲方必须拥有百分之百的房产权。

十、甲、乙双方保证该房屋权属清楚,若发生房屋权属纠纷及债权债务等,由甲、乙双方负责清理,并承担民事责任。因此给对方造成经济损失的需负责赔偿;若致使本协议不能继续履行,还应承担违约责任。

十一、本协议签订后,甲方应于________年______月______日前自行搬迁以便乙方通道施工。乙方应于_____年______月______日前交付房屋给甲方使用。

十三、本协议自签订之日起生效,协议一式二份,甲、乙双方各执一份,本协议未尽事宜,可修正补充。补充后的协议与本协议具有同等的法律效力。

甲方:

乙方:

逾期交房协议书篇十五

乙方(买受人):__________________栋单元房业主

根据甲方双方共同签订的`《商品房买卖合同》,乙方购买甲方开发建设的“______________“小区,按照合同约定甲方应于_______年_______月_______日前将房屋交付乙方,但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响,甲方实际于_______年_______月办理竣工验收并于_______年_______月_______日通告交房,鉴于此,甲乙双方经友好协商,就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。

1、乙方已于_______年_______月_______日办理完成房屋交接手续,即实际通告交房日期为_______年_______月_______日,自合同约定交房日期起合计违约________天。

2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费,合计_______年_______个月(共计_______元)由甲方直接交付物业服务单位。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效,签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。

4、双方应对本协议内容进行保密,任何一方对外泄露应支付对方违约金_______万元。

5、甲乙双方再无任何纠纷。

6、本协议一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。

签订时间:_______________签订时间:_______________

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/4755325.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档