热门用水用电协议书（案例17篇）

阅读是提高语文素养的重要途径，我们应该多读书多积累。写总结时，要注意用词准确、语言简练，尽量避免冗长的描述。以下是小编为大家精选的相关范文，供大家参考。

用水用电协议书篇一

甲方：

乙方： 

为保证工程建设的顺利进行，确保安全供用电，甲乙双方就乙方施工供用电事宜达成如下协议：

乙方在甲方工地施工，甲方负责提供电源。乙方事先提出用电负荷并经甲方确认，同时完成用电线路铺设及电源设施安装报甲方验收合格后，由甲方给予送电。

乙方必须按照国家有关电力标准及规程设计、安装、使用电力设施，并严格管理，加强安全监督，以保证安全用电。（配电盘必须安装合格的漏电保护器；所有电气设备外壳必须良好接地，刀闸、开关灭弧装置必须齐全完好；熔丝严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替；电缆绝缘必须良好）。乙方驻工地期间因用电造成的安全事故，一切责任均由乙方全部承担。

甲方应保证电力正常供应，若遇正常检修停电等情况，应提前24小时通知乙方，若遇事故停电，应及时通知乙方，以便乙方作好工作安排。若乙方自身原因需停电时，乙方应书面通知甲方，由甲方进行安排。

乙方必须按照施工合同规定承担用电电费，计量表计以双方确认的表计为准。对使用220v电源的设备用电，必须安装单相电度表，电度表表壳必须有完整的'铅封。使用电源接线完毕后，由甲方电气工作人员对表尾和计量用ct接线端子进行加装专用铅封。乙方在工作期间不得随意拆除更换电表和计量用ct接线端子的铅封，不得私自改动，私动计量表计。否则，每发现一次罚款500元，并追加损失电量。若有问题必须改动时，必须提前通知甲方电气技术人员到场共同办理。

乙方必须按照事先约定的负荷用电，因超负荷造成甲方供电设备损坏的，乙方承担全部损失。因乙方责任造成停电范围较大，影响整体工程进度的，责任由乙方承担。

甲方有对乙方用电情况进行检查的权力，发现隐患及问题及时通知乙方限期整改，逾期不改者，每次罚款200～1000元。情节严重者，给予停电，影响工期责任自负。

本协议经甲乙双方代表签字后生效，作为施工合同附件，与施工合同具有同等法律效力。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

时间：

用水用电协议书篇二

1、严格执行国家、北京市建筑工程临时用电的管理制度和操作规程，对自己辖区内的.临电负全面的管理责任。

2、自己区域内增加设备时，应先向甲方申请，同意后实施。不得私自增加用电容量，造成上一级跳闸的后果乙方负责。

3、保证自己施工区所有配电箱、线路及各种用电设备、设施完好，加强日常维护和巡视，有问题及时上报，严禁设备设施带“病”运行。

4、雨、雪等恶劣天气后，应对用电设施进行绝缘遥测，合格后方可投入使用。

5、有专人负责临电设施，对操作人员要进行用电交底。避免违章指挥，违章操作，确保安全用电。

6、乙方有权对甲方提供电源不符合标准时，提出整改申请，对上级提出有关临电存在的问题，必须认真落实整改。

7、甲方电缆乙方不得随意挪动，不得堆积易燃物。违章操作和未通过甲方擅自拆、改造成的恶果，由乙方负全责，造成的甲方损失由乙方承担。

8、乙方在使用中造成的箱变的跳闸，乙方先查清自己的原因，故障排除后书面向甲方说明确认，方可合闸。由于乙方频繁跳闸造成的闸具（箱变）损坏由乙方负责。

9、乙方用水不得出现跑、冒、漏情况。

收费标准：先将押金_____元交与甲方。

1、水费单价为_____元/吨，用电单价为_____元/度（包含铜损）；

2、水、电费每月月底由甲、乙双方签字确认，乙方每月27日前交足水电费；

3、甲方每月出示用水、用电量凭据，并在乙方交费后提供加盖财务公章的交费收据。

本协议有效期：自_____年_____月_____日至乙方工程竣工日止。双方盖章后生效。协议一式三份，双方各执一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

责任人：责任人：

日期：__________

用水用电协议书篇三

1、经双方共同协商，为确保双方各项责任、义务的顺利履行，双方约定乙方至合同签订之日起向甲方一次性缴纳履约保证金人民币20000元；待合同终止后，乙方履行完全部责任义务甲方无息退还乙方保证金。若在履行协议过程中乙方违约，甲方可视具体情况酌情扣除乙方保证金后无息退还乙方剩余保证金，乙方不得有任何异议。

2、经协商，双方电价为：_____元/度；水价为_____元/立方；每月底由双方相关人员共同抄表，核实，次月2日前乙方将双方确定的上月用电用水费用上缴甲方综合办公室，若因乙方延期不予缴纳，甲方有权终止本协议，停止向乙方供水供电，拖欠费用在乙方上缴保证金中扣除，乙方不得有异议。

3、甲方提供给乙方的水、电是经地方相关行政主管部门许可接入，同时也受到地方行政主管部门日常监管，若因乙方接入甲方水、电受到地方行政主管部门处罚或约束，由乙方负责协调处理，所发生的费用及罚款由乙方负责支付，甲方不承担任何责任和费用。因乙方无力协调，甲方视具体损失如实扣留乙方所缴纳的保证金，作为弥补乙方给甲方造成的损失，并同时终止本协议。

4、因乙方用电、用水给第三方造成的财产损害、人身伤亡事故由乙方自行承担，甲方不承担任何责任及费用。

5、甲方提供给乙方的临时生活用水、用电只是短期行为，随着甲方临时场地、设施变拆会及时中断，甲方临时场地、设施变拆中断前3日提前通知乙方，乙方应做好相关中断后准备工作，甲方中断后乙方不得阻拦干扰甲方正当行为，否则视乙方违约，甲方可扣留乙方所缴纳的保证金，作为弥补乙方给甲方造成的损失。

6、乙方未依照约定履行维护检查的义务，导致电气设备带病运行，存在安全隐患的，甲方有权对乙方直接中止供电。

7、乙方临时用电应事先向甲方书面申请，电力设备安装、临时用电所需电线、插头、插座、开关应符号安全用电的要求；临时用电期间应设专人看管临时用电设施，用完及时拆除。

8、严禁窃电和违章用电。乙方若有窃电及违章用电行为时，每发现一次按最高用电设施负荷量的10倍进行处罚。

9、本协议终止日期为20xx年4月30日，因不可抗力原因（如地方主管部门要求拆除甲方临时设施、地方纠纷、地方主管部门要求终止向乙方供电供水等）本协议即行终止，乙方不得有异议。

用水用电协议书篇四

甲方：山东省xx置业有限公司（建设单位）

乙方：山东xx置业集团股份有限公司（总包单位）

丙方：北京xx建筑装饰设计工程有限公司（分包单位）

鲁商国奥城2楼工程装饰装修工程由甲方公开招标确定由丙方负责施工，现就装饰装修工程的用水、用电的使用、费用及支付情况经三方研究达成如下协议。

1、乙方同意丙方有偿使用工程施工现场现有的临时用水设施及丙方从乙方每层的配电箱内接电使用。

2、丙方必须使用山东省建筑安全监督站统一推荐使用的配电箱，严格按照临时用电规范使用，并配备持证上岗的专职电工。

3、丙方必须服从乙方的用水、用电的管理。

4、丙方应向乙方缴纳的水、电费用，按丙方经审计审定后工程总造价的1%计取支付给乙方，此费用的支付由甲方代扣代支。

甲方负责人：

乙方负责人：

丙方负责人：

xx年xx月xx日

用水用电协议书篇五

1、乙方临时用水由乙方在甲方指定接水口连接引水，并按要求设置经相关机构检验合格的计量表，经双方确认后方可安装，甲方对其计量表有异议时可要求乙方重新更换，乙方不得有异议。

2、甲方提供给乙方临时用水乙方只能作为生活用水，不得另作他用或向第三方提供用水，也不得用作施工用水。在使用过程中乙方应保护好甲方提供给乙方的主水管道不被破坏，若因管道发生故障乙方应无偿派人协助甲方共同及时解决。

用水用电协议书篇六

（以下简称甲方）

（以下简称乙方）

为贯彻国家安全生产的法律、法规，保障施工现场临时用电安全，执行“安全第一，预防为主”防止人身触电事故。依据建设部“施工现场临时用电安全技术规范”（jgj46-2005）、“北京市建筑工地施工临时用电标准”明确临时用电安全责任。甲、乙双方应按照各自职责，严格遵守协议规定的权利、责任、义务，保障施工现场临时用电的安全。

1、贯彻落实国家、北京市建筑工程对临时用电的有关规定，负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对用电过程安全检查和指导。

2、按照施工临时用电组织设计和施工工序，从箱变指定一路为乙方专用，乙方组织人员把电源送至乙方施工区域内，安装a#、b#配电箱，经验收后交给乙方使用。

3、甲方依据标准监督乙方用电和用电设备运行情况，发现存在隐患和不符合标准的乙方无条件执行整改。不服从管理的甲方有权停电整改，必要时实行经济处罚，直至整改完毕。

4、乙方作业人员的电工操作证复印件及考核记录存档备案，未经考核人员不得上岗。

5、甲方临电安装完毕后，组织甲、乙方主管领导及安全部门共同验收后，方可使用。

6、甲方对箱变、水表定期维护。

7、甲方每月20日查表，甲、乙双方认可后，乙方七日内交费，否则将押金抵齐后有权停水、停电。

1、严格执行国家、北京市建筑工程临时用电的管理制度和操作规程，对自己辖区内的.临电负全面的管理责任。

2、自己区域内增加设备时，应先向甲方申请，同意后实施。不得私自增加用电容量，造成上一级跳闸的后果乙方负责。

3、保证自己施工区所有配电箱、线路及各种用电设备、设施完好，加强日常维护和巡视，有问题及时上报，严禁设备设施带“病”运行。

4、雨、雪等恶劣天气后，应对用电设施进行绝缘遥测，合格后方可投入使用。

5、有专人负责临电设施，对操作人员要进行用电交底。避免违章指挥，违章操作，确保安全用电。

6、乙方有权对甲方提供电源不符合标准时，提出整改申请，对上级提出有关临电存在的问题，必须认真落实整改。

7、甲方电缆乙方不得随意挪动，不得堆积易燃物。违章操作和未通过甲方擅自拆、改造成的恶果，由乙方负全责，造成的甲方损失由乙方承担。

8、乙方在使用中造成的箱变的跳闸，乙方先查清自己的原因，故障排除后书面向甲方说明确认，方可合闸。由于乙方频繁跳闸造成的闸具（箱变）损坏由乙方负责。

9、乙方用水不得出现跑、冒、漏情况。

收费标准：先将押金_____元交与甲方。

1、水费单价为_____元/吨，用电单价为_____元/度（包含铜损）；

2、水、电费每月月底由甲、乙双方签字确认，乙方每月27日前交足水电费；

3、甲方每月出示用水、用电量凭据，并在乙方交费后提供加盖财务公章的交费收据。

本协议有效期：自_____年_____月_____日至乙方工程竣工日止。双方盖章后生效。协议一式三份，双方各执一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

责任人：责任人：

日期：__________

用水用电协议书篇七

四、本协议发生争议时由双方协商解决。协商达不成一致意见可上诉至人民法院仲裁。

五、双方约定本协议争议仲裁上诉法院为重庆市九龙坡区人民法院。

甲方单位：

乙方单位：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

日期：20xx年1月5日

日期：20xx年1月5日

用水用电协议书篇八

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商一致，就甲方向乙方提供桶装饮用水事宜达成如下协议：

一、协议期限：一年。

自20 年 月 日至20 年 月 日止。

二、饮用水规格、价格：

1、甲方向乙方提供的桶装饮用水规格为：3加仑和5加仑两种。

2、桶装饮用水价格：

（1）3加仑：/桶

（2）5加仑：/桶

三、服务及要求：

1、甲方送水工作人员在乙方工作场所内，应自觉遵守乙方的各项规章制度、安全生产及环保要求。要爱护乙方财物，不得损坏，如有人为损坏，甲方要照价赔偿。

2、乙方用水每满乙方使用；每满 桶，甲方免费提供一台 饮水机（冷热水功能）给乙方使用。饮水机所有权归 方所有。

3、甲方为乙方提供增加周转桶的，应按 元/桶的价格支付周转桶押金。

4、甲方接到乙方用水电话通知，应在的送水点。

5、甲方应定期对乙方饮水机进行免费保养和消毒，办公楼饮水机每半年应全面消毒清洗一次，车间饮用水每季度消毒清洗一次。

6、饮水机使用期一年内，对非人为原因造成的损坏，甲方负责免费维修或更换。饮水机损坏，如当天无法完成维修的，应于次日免费提供备用饮水机给乙方使用。如因乙方人为原因造成的损坏，甲方可适当收取维修费用。

四、质量要求：

甲方所提供的饮用水必须符合国家规定的卫生标准，因卫生不达标导致乙方人员伤害的，由甲方负责。

五、付款方式：

乙方于每月额，核对无误后甲方出具正式发票，乙方于收到发票后 个工作日内以转帐的方式一次性结清。如协议终止，甲方应按收回周转桶数量将押金一次性退还乙方。如有损坏，按 元/桶进行结算。

六、其他

本协议未尽事宜，甲乙双方应共同协商解决。协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：漳州蓝田鹤鸣山水业有限公司 乙方：

甲方（代表）签字： 乙方（代表）签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

用水用电协议书篇九

甲方：

乙方：

为进一步深化和完善农村小型水利工程产权制度改革，提高水资源的利用率，降低农业生产成本，节约农村劳动力，增加农民收入，更好做好“三农”工作，郝王庄镇农民，在镇政府的领导下，自愿组织起来成立灌溉用水协会，为约束双方的行为，经双方协商，签定本协议。

一、甲方的权利和义务

（一）坚持党的基本路线，遵守宪法、法律和法规，遵守社会公德。

（二）接受业务主管单位县水务局和社团登记管理机关县民政局的.业务指导和监督管理。

（三）对所辖工程进行管理和水费收支管理。

（四）对所辖工程组织进行维修。

（五）负责协会业务培训、技术咨询和科技推广。

（六）对用水户进行节约用水宣传和教育。

二、乙方的权利和义务

（一）遵守协会的章程。

（二）执行协会的决议。

（三）按规定缴纳水费。

（四）按规定缴纳水利建设、维修、大修、折旧和管理费，并投工投劳。

（五）保护工程及设施的安全。

（六）完成本会交办的其他工作。

三、会员退会应书面通知协会，经理事会批准，方可退会。会员如有违反本章程的行为，经理事会通过，予以除名，同时撤回协会援助其的物资原值。

四、本协议未尽事宜，按协会章程规定执行。

五、本协议一式四份，甲乙双方及县水务局、县民政局各一份。

六、本协议经双方签字后生效。

甲方：

乙方：

日期：

用水用电协议书篇十

甲方：

乙方：

为确保项目部用电的正常进行，确保安全用电，经甲、乙双方协商，就该工程施工用电用水拟定协议如下：

1、用电位置：；

用电时间：月

2、甲方根据乙方的申请，经审核后，迅速组织落实，按时供电，除供电供水部门检修线路、设备或停电停水外，不得无故停电听谁，以确保工程的正常进行。

3、乙方必须严格遵守用电操作程序，严禁违章操作，严禁带故障、超负荷运行。

4、乙方须配备专职电工，持证上岗，并将电工上岗证原件交甲方验证，报甲方一份复印件备案。

5、乙方保证用电设备规范，配置漏电过载保护装置。乙方所有用电器、配电柜、临时接表及线路接线，须符合安全规范的要求。

纳产生的一切后果由乙方承担，电费单价按1.00元/度结算，水费按市场价结算。

7、甲方对乙方施工用电进行不定期检查，对乙方在用电过程中的不规范行为提出整改要求，乙方必须按甲方要求在规定期限内予以整改，否则甲方将采取停电、经济处罚等措施，由此造成的延误工期及其它一切责任均由乙方自负。

8、用电安全，由乙方全权负责。

9程用电结束后，在乙方无用电责任事故且结清电费的情况下，甲方给予无息退还。

10、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。

11、本协议在甲、乙双方签字、盖章后生效。

电表初始读数：水表初始读数：

甲方（盖章）乙方（盖章）联系人：联系人：

时间：年月日时间：年月日

《节约用水》教案

用水调查报告

“节约用水”倡议书

关于用水的建议书

节水用水倡议书样式

最新节约用水倡议书

工业锅炉节能用水论文

节约用水英文作文八篇

节约用水手抄报

用水用电协议书篇十一

乙方：xx

为了支持广巴高速公路建设，同时也为了共建施工单位与当地村民的和谐关系及乙方第二冷拌场施工用水需要。就乙方第二冷拌场施工用水问题，经甲乙双方友好协商达成协议如下：

1、甲方将该村靠近高速公路冷拌场处自来水供给乙方冷拌场作施工用水。

2、甲方承诺甲方供水量应满足乙方施工需要，如在自来水供给不足的情况下，甲方应从附近鱼池供水以确保乙方任何时候施工时不断水。

3、从自来水管处架设水管或鱼池放出的水流到冷拌场旁边的水坑后的抽水设施由乙方负责。

4、在用水过程中发生的一切与当地村民的纠纷和阻水现象由甲方负责，甲方应确保乙方施工用水需要。

5、乙方共应支付甲方水费三万元（大写叁万元整、包括协调等费用），该费用分三次付清。该协议签定后甲方供水管道或抽水设施架设完毕支付1万元（大写壹万元整），之后三个月支付1万元（大写壹万元整），最后1万元（大写壹万元整）待乙方水稳层施工完毕，冷拌楼撤场之前全部支付给甲方。

6、以上协议自甲乙双方签字之日起生效，乙方付清完水费后自动失效。

7、以上协议双方必须共同遵守，若任何一方违约，需支付另一方违约金及造成损失费10万元（大写壹拾万元整）。

8、本协议一式二份、甲乙双方各执一份。

甲方单位（盖章）：xx

法人代表或委托代理：xx

联系电话：xxxxxx

乙方单位（盖章）：xx

法人代表或委托代理：xx

联系电话：xxxxxx

签订日期：xxxx年xx月xx日

签约地点：

用水协议书范文汇总五篇

《节约用水》教案

【精选】节约用水倡议书范文九篇

用水用电协议书篇十二

甲方：

乙方：

为确保项目部用电的.正常进行，确保安全用电，经甲、乙双方协商，就该工程施工用电用水拟定协议如下：

1、用电位置：；

用电时间：月

2、甲方根据乙方的申请，经审核后，迅速组织落实，按时供电，除供电供水部门检修线路、设备或停电停水外，不得无故停电听谁，以确保工程的正常进行。

3、乙方必须严格遵守用电操作程序，严禁违章操作，严禁带故障、超负荷运行。

4、乙方须配备专职电工，持证上岗，并将电工上岗证原件交甲方验证，报甲方一份复印件备案。

5、乙方保证用电设备规范，配置漏电过载保护装置。乙方所有用电器、配电柜、临时接表及线路接线，须符合安全规范的要求。

纳产生的一切后果由乙方承担，电费单价按1.00元/度结算，水费按市场价结算。

7、甲方对乙方施工用电进行不定期检查，对乙方在用电过程中的不规范行为提出整改要求，乙方必须按甲方要求在规定期限内予以整改，否则甲方将采取停电、经济处罚等措施，由此造成的延误工期及其它一切责任均由乙方自负。

8、用电安全，由乙方全权负责。

9程用电结束后，在乙方无用电责任事故且结清电费的情况下，甲方给予无息退还。

10、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。

11、本协议在甲、乙双方签字、盖章后生效。

电表初始读数：水表初始读数：

甲方（盖章）乙方（盖章）联系人：联系人：

时间：年月日时间：年月日

用水用电协议书篇十三

甲方：

乙方：

为了支持广巴高速公路建设，同时也为了共建施工单位与当地村民的和谐关系及乙方第二冷拌场施工用水需要。就乙方第二冷拌场施工用水问题，经甲乙双方友好协商达成协议如下：

1、甲方将该村靠近高速公路冷拌场处自来水供给乙方冷拌场作施工用水。

2、甲方承诺甲方供水量应满足乙方施工需要，如在自来水供给不足的情况下，甲方应从附近鱼池供水以确保乙方任何时候施工时不断水。

3、从自来水管处架设水管或鱼池放出的水流到冷拌场旁边的水坑后的抽水设施由乙方负责。

4、在用水过程中发生的`一切与当地村民的纠纷和阻水现象由甲方负责，甲方应确保乙方施工用水需要。

5、乙方共应支付甲方水费三万元（大写叁万元整、包括协调等费用），该费用分三次付清。该协议签定后甲方供水管道或抽水设施架设完毕支付1万元（大写壹万元整），之后三个月支付1万元（大写壹万元整），最后1万元（大写壹万元整）待乙方水稳层施工完毕，冷拌楼撤场之前全部支付给甲方。

6、以上协议自甲乙双方签字之日起生效，乙方付清完水费后自动失效。

7、以上协议双方必须共同遵守，若任何一方违约，需支付另一方违约金及造成损失费10万元（大写壹拾万元整）。

8、本协议一式二份、甲乙双方各执一份。

甲方单位（盖章）：

法人代表或委托代理：

联系电话：

乙方单位（盖章）：

法人代表或委托代理：

联系电话：

签订日期：x年xx月xx日

签约地点：

用水用电协议书篇十四

甲方：

乙方：

一、据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方各自的权利、义务和经济责任，甲乙双方本着友好协商，互惠互利的原则，签订本合同。

二、合同双方应认真履行合同规定之内容。

三、本施工合同为xx镇xx村村内管网改造工程，乙方应完成的工作内容包括：

(一)村内管网改造，包括对管道沟（水表井以上部分）

的破路、土方开挖、管道铺设、管道沟回填、水表井、截门井、排气井、泄水井、消防井的'砌筑、管道冲洗、打压。

(二)村内入户段工程（水表井以下至入户墙外壹米）。

包括水表井以下部分至入户墙外壹米的土方开挖、管道沟回填等。该村合同户数为xx户。

四、乙方负责提供村内供水管网至入户墙外壹米的农民改水工程所需各种管材管件及材料费的筹集（该材料费由区财政补贴给甲方，待工程完工后由甲方拨付给乙方____元）。甲方负责提供改水中发生的居民差价；管道施工费用；主干管、分支干管破路、开挖、回填费用；水表井以下部分至入户墙外壹米的土方开挖、管道沟回填等。甲方出资费用总计为___元。

五、乙方在施工当中应严格按照施工规范要求施工，听从驻地监理要求，如有违反施工要求造成返工、原材料浪费等问题，后果由乙方自行负责。

六、甲方在施工工程竣工验收后，一次性拨付给乙方工程费款___。

七、施工期间，沙河镇政府应同该村村委会签订安全协议书，明确安全责任。由镇政府委托该村协调具体施工事宜。

八、施工期间，乙方应注意施工安全，如发生施工安全事故，由乙方自行负责。

九、本合同自签订之日起生效，乙方自签订合同后，应立即组织施工人员进场进行施工，本合同施工工期为xx天，如逾期未完成施工任务，应写出书面原因。

十、本合同一式二份，双方各执一份。

甲方：（签字）乙方：（签字）盖章盖章

联系电话：联系电话：日期：日期：

用水用电协议书篇十五

甲方（代表）：

乙方：

甲方（ ）自行修建的饮用水池，尚有部分充足水源，乙方自愿搭伙使用甲方的生活饮用水，双方协商达成如下协议：

一、甲方应履行的.义务：

1、甲方应保证供给乙方充足的生活饮用水，旱、涝、霜冻、地质滑坡等自然灾害除外。

2、甲方应负责甲方蓄水池至乙方水表间的水管线路及常年维修。

二、乙方应履行的义务：

1、乙方应自觉爱护用水设施，发现任何不良现象及时报告甲方。

2、本着一户一表的原则，乙方不得私自以任何理由，私拉乱接水管线路，否则罚款1000.00元，情节严重的，甲方有权在不退还搭伙费的情况，停止乙方使用饮水。

3、乙方应保证（特别是霜冻天）水表的正常转动，发现水表破损、停止转动，应及时报告甲方维修，乙方只负责水表的成本价，不负责水表安装费。如水表不正常转动，乙方发现不及时、或发现后不及时报告甲方，甲方按200.00元/天收取水费，情节严重的，甲方有权在不退还搭伙费的情况，停止乙方使用饮水。

三、搭伙事宜

2、期限：双方约定，甲方水池使用性质不发生改变的情况下，乙方可长期有偿使用甲方水源。

3、大修基金：甲方水池自修建后第一个10年，乙方应付当时搭伙费的1/2作为大修基金，以后每10年付当时搭伙费的2/3作为大修基金。

四、服务协议：

1、本着有偿服务的原则，水费单价2.50元/吨（水价以当时市场价为准）。

2、根据相关法律法规，为确保甲方运转，乙方每月至少保证用水3吨（以水表为准不足3吨按3吨计算），每季度收取一次水费。

3、在服务时限内，乙方如需暂停用水，乙方则应向甲方申请报停（不收取任何费用），报停后申请开通按50.00元/表收取劳务费。

五、建修用水

如乙方因建修用水，需经甲方根据当时水源情况，本着保证生活用水的前提下，实行建修有偿用水，乙方负责水管、水表、接头、安装劳务费，由甲方安装后，方可使用（枯水季节以保证生活饮用水为原则，建修结束后用水协议自行解除），以实际吨位，按3.00元/吨计算费用。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

20 年 月 日

用水用电协议书篇十六

供水方：北京市丰台区王佐镇水利管理服务站 （以下简称：甲方） 需水方： （以下简称：乙方） 根据《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》及有关节约和保护水资源的.法律法规文件精神，结合本地区水资源现状，为最大限度地实现保护和节约水资源，提高水资源利用效率，促进本地区可持续发展，经甲、乙双方协商，签订本协议。

本协议期限为 一 年，即从二〇一二年 月日起至二〇一三年 月日止。

1、用水地址为

2、用水性质为

1、在协议有效期内，甲方通过供水管网及附属设施向乙方供水。

2、乙方对水压、水质有特殊要求的，应当自行设置贮水、间接加压设施及处理设备。

3、甲方保证供应的生活用水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。

4、甲方保证在计费总水表处的水压不低于。

1、用水计量采用磁卡水表预付缴费方式，即乙方先行到镇财务室预付水费，再持票据和磁卡到甲方办理刷卡后方可用水。20xx年 月 日起开始启用磁卡表。

2、供水价格：用水单价采取阶梯式分段计价标准收缴，以乙方全年用水指标 立方米为基数，基数以内水价为元/立方米即基数水价；超过基数20%以内的水价为2倍基数水价即 元/立方米；超过基数在20-40%范围内的水价为3倍基数水价即元/立方米。万元工业增加值用水量为 立方米。在协议有效期内，遇市政府水价调整时，参照调价文件规定执行。

1、甲方出资安装磁卡表。

2、对乙方提出的水表计量不准问题，甲方负责复核和校验。对水表因人为原因损坏造成的表停、表坏，甲方应当更换，校验和更换费用由乙方承担。

3、甲方对供水管线进行巡察，及时排除隐患。

4、因甲方对供水管线或设备进行维修或抢修需要停止供水时，甲方不另行通知乙方。

5、甲方有权对乙方的违约行为采取停水措施。

1、监督甲方按照协议约定的水压、水质向乙方供水。

2、有权向甲方提出进行计费水表复核和校验。

3、乙方用水必须服从甲方管理，按照协议约定缴纳水费。

4、乙方违反本协议规定的用水地址或用水性质，需按本协议相应标准2倍水价向甲方缴纳水费，其水费按本协议签订之日起的用水总量计算缴纳。

6、乙方不得擅自迁移、改装或损坏甲方的供水设施，否则赔偿全部经济损失。

7、乙方不得擅自启闭接口总阀门，如确实需要应通知甲方并由甲方进行启闭。

8、不得私自向其他用水人转供水。

9、协议期间，如遇国家征、占土地或镇、村开发使用土地，本协议无条件终止，双方互不承担任何赔偿责任，甲方终止向乙方供水。

10、本协议终止前，乙方如继续需用甲方供水，需提前2个月向甲方提出申请。

双方发生争议时应协商解决，协商不成时由甲方当地法院判决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）

住所： 住所：

法定代表人：法定代表人：

（签字） （签字）

委托代理人委托代理人：

（签字）：（签字）

电话：电话：

协议签订日期：二〇一二年 月日

用水用电协议书篇十七

甲方：___县供排水总站（以下简称甲方）

乙方：xxx村民委员会（以下简称乙方）

为改善农村饮水条件，促进社会主义新农村建设，按照“农村供水城市化、城乡供水一体化”要求，水务局组织投资，利用国家补助资金及群众自筹资金建设农村联村集中供水工程，成立邢台县鉄楼供水站，由邢台县鉄楼供水站负责工程运行管理。经甲乙双方协商，达成如下协议：

1、乙方自愿并入联村集中供水管网，使用甲方提供的有偿供水服务。

2、联村供水工程入户水表（含水表）以上管道、机井、水泵、配电工程、管理用房及其他附属设施产权归甲方所有。入户水表以下管道、水龙头产权归农户所有。

4、甲方供水期间因管网、设备检修需临时性停水时，甲方于停水前24小时告知乙方。对电网突然停电、临时施工造成管道破裂等不可预见因素造成无法正常供水时，甲方不负有提前告知乙方的义务。连续停水时间一般不超过48小时。

5、甲方负责水源工程、供水主管网及村内管网的维护与管理；用水户发现问题及时报告甲方进行维修。

6、为了确保工程正常运行，运行期间发生的新建、改建及扩建工程，乙方需向甲方提出申请，经甲方同意后，由甲方组织施工，费用由乙方用水户承担。乙方单方面无权对村内管道进行改造，由此造成损失的由乙方负责。

7、水费计量实行总表校核，入户水表计量原则。总表为校核用，不作为供水站对村收取水费的.依据。村内各用水户水表计量值作为甲方征收水费的依据。

8、供水价格按照物价部门核定批准的价格执行。参考已建供水站和其他县市农村联村集中供水水价情况，供水价格居民暂按每立方米1.5元征收，居民以外的用水户暂按2.0元/立方米水价征收。当遇国家政策性水、电价格等调整或综合物价调整时，供水价格按照水务局及物价部门共同核定批准的价格进行适当调整。

10、各用水户应在规定的时间内按规定的水费标准和用水数量交纳水费，逾期不交者，应加收滞纳金（每逾一天加收1‰）。经催交无效，逾期30天不交水费者，甲方有权限制供水，直至停止供水。

11、对在供水期间发现的私自改造、安装及偷水行为的用水户，甲方有权进行制止，并视情况给予该用水户上月用水量2-3倍的水费征收；对故意破坏供水工程设施造成严重后果的，交司法部门依法处理。

12、本合同未尽事宜，可用补充协议的形式加以补充，补充协议将成为正式协议的组成部分。

13、本协议已经乙方村民代表大会讨论通过和甲方同意，协议的执行不受村换届及其他因素影响。

14、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，水务局主管部门备案一份。协议自签定之日起生效。

甲方：邢台县供排水总站

乙方：xxx村民委员会

【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/3939046.html】