随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。
消防设施安装改造施工合同十篇一
乙方：________________
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：
4、工程承包方式：
二、合同工期
开工日期：
竣工日期：
三、工程造价、付款方式及质保金
完成后7天内按审计金额的90%付款。
质保金：本工程保修期为一年。保修期满，无质量问题7天内
甲方付清剩于工程款。
四、工程质量及验收标准
1.本工程由甲乙双方及有关部门以国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-xxxx.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-xxxx.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》)gb50261-xxxx.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-xxxx.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-xxxx.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-xxxx.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
五、安全施工
1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2.乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
六、质量保修
1.本工程免费质量保修期限为1年，终身维护保养。
2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3.在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
4.保修金支付方法
4.1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。
4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。
4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
七、双方的权利和义务
1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电。
2.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与其他施工单位沟通等工作。
3.乙方必须按照经甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
4.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。并主动做好工程的后期维护保养工作。
八、违约责任
1.工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的5%的违约金。
2.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。
九、争议的解决
本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
十、其他约定
1.本合同正本两份，双方各执一份;副本四份，甲方执三份，乙方执一份。
2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
消防设施安装改造施工合同十篇二
随着人们法律观念的日益增强，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编为大家收集的消防设施安装改造施工合同范本，欢迎大家分享。
发包人（甲方）：
住址：
承包人（乙方）：
住址：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规，甲方同意将____________________项目的消防工程交给乙方施工，为明确双方在施工过程中的责任，结合本工程具体情况，订立如下协议。
一、工程概括
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：
4、工程内容：图纸作为参考，以实际为准。
二、合同价款与付款方式
1、合同总造价：
2、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款______%，即____________万元。
3、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款______%，即____________万元。
4、乙方完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款______%，即____________万元。
5、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后______日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，保修期满后支付）。
三、施工日期
1、本工程预计______年______月______日开工， ______年______月______日完工，完工后五日内组织验收，总工期______天。
2、工期顺延
（1）如因台风等不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。
（2）因甲方支付工程款不到位，无法施工，协商后仍不能解决的。
（3）因连续______小时停电，导致无法正常施工的
若乙方无正当理由不开工，延误工期的，由乙方承担因懈怠造成的损失。
四、设备及材料供应方式
1、本工程所需要设备及材料经双方协商一致，均由______方负责供应。
2、______方提供的.材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由______方负责。
五、工程质量及验收交工
1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。
2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。
3、工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。
4、工程竣工交验后，保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期______年。
六、双方职责
（一）甲方职责
1、派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。
2、根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。
3、如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。
4、合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸____套。
（二）乙方职责
1、施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。
2、严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。
3、已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。
4、在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。
5、严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。安全作业，文明施工。
6、施工过程中因乙方原因发生的安全事故一律由乙方负责，甲方不负任何责任。
七、争议解决
双方约定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地人民法院起诉。
八、附则
1、本合同一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
负责人
联系方式：
______年______月______日
乙方：
负责人
联系方式：
______年______月______日
消防设施安装改造施工合同十篇三
乙方：
1、 修改第一条第三款，修改为：
开工日期：20______________年10月3日
竣工日期：20______________年10月31日
2、修改第三条第三款，修改为：室内消火栓系统(第一条
第二款的b项)，聚酯车间的12套消火栓安装结束(该消火栓数量最终以图纸为准)，经甲乙双方认可，甲方支付至合同总价款的65%。其余车间的15套消火栓安装结束(该消火栓数量最终以图纸为准)，经甲乙双方认可，甲方支付至合同总价款的80%。安装施工范围全部结束，消防设施经过公安消防部门验收合格，出具建筑工程消防验收文件后，甲方付至乙方工程款为合同总价款的.95%;乙方开具全额价款的正式发票。保修期满，甲方付清余款 5% 。
3、20______________年11月7日前，整个消防设施工程具备济阳县公安消防大队验收条件。
4、在执行本补充合同的同时，原签订的合同仍然有效。
合同订立时间 ：
甲方(章)： 乙方(章)：
地 址： 地 址：
消防设施安装改造施工合同十篇四
简称乙方
一、 甲方危房改造面积为620平方米，每平方米按300元计算，总投资为18.6万元。
二、 甲方为了巩固“普九”成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量，不得偷工减料，如40年有质量问题，由乙方承担一切责任。
三、 二楼前后出阳台，靠街道阳台为封闭型，配铝合金窗，院内阳台不封闭，每两家工艺楼梯，楼梯顶各设水箱一个，屋面盖红瓦，用夹板材料打吊顶。
四、 外墙全部粉刷渣子，内墙以涂料为主，卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线，门窗必须带纱门)
五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故，(包括社会上来人扯皮打架闹事等，)所有大小事故乙方负全部责任。
六、 签字之日后半个月动工，3个月完工。动工时预付资金3万元，交房时再付3万元，其余欠款由承包人垫资，学校分四年平均付清。
七、 甲乙双方必须信守合同，合约从签字之日生效，合约一式两份，甲乙双方各持一份。口说无凭，立约为据。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
消防设施安装改造施工合同十篇五
甲方：
乙方：
一、设备名称及报价
1、设备名称规格详细内容及报价见附件一《设备报价清单》。
报价为：人民币
2、报价包括设备、运输交通、安装、售后服务(含设备之外的各种辅助性附件费用)及各种税费等。
3、设备安装前，乙方经过甲方认可后可以根据工程实际需要调整设备的规格和数量。若相应调整的设备与使用设备规格型号相同，则按照报价清单相应调整，若相应调整的设备与使用设备规格型号不同，则设备的单价另行协商。
二、付款方式和条件
移动电视设备安装完成，经过验收合格后20个工作日，甲方按照双方认可的工程结算清单价格内向乙方支付。
三、安装、调试与验收
1、乙方负责车辆安装、调试。设备运输装卸、安装调试、技术服务、人员培训及售后服务产生的费用由乙方负责。
2、由甲方指定安装日期，及特殊情况下，甲方可要求乙方提供上门安装服务。在安装之前，乙方免费提供在甲方指定地点进行对指定vip小车的安装前勘查，对已勘查车辆提出可行性安装方案供甲方审核。
3、安装完毕，由乙方安装检验人员检验验收，调试合格之后，再通知甲方调试验收，验收合格通过即表示安装调试结束。
4、乙方对安装过程、安装质量负责。如发现质量瑕疵或造成安装车辆实际损害时，应当承担相应的经济与法律责任。
安装日期：年月日
验收日期：年月日
四、质量技术保证
乙方提供的设备必须是全新(包括零部件)的设备。乙方保证所提供的设备为原厂产品和已经经过测试实践，并保证其在正常操作环境下的长期服务质量和稳定性能。
五、售后服务
1、乙方对所提供的设备及安装服务质量实行三包，免费保修期自设备安装验收合格之日起一年。
2、保修期内，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，需在6个小时内到达现场勘查情况。如果故障责任在甲方，乙方应友好协助甲方排除故障，相关费用由甲方承担。维修所需增加的设备可由乙方协助提供，甲方承担设备费用;如果故障责任在乙方，则发生的一切费用由乙方承担。
3、保修期满后，乙方有义务继续对设备进行维护，合理收取甲方费用。
六、仲裁
1、对于在执行本协议时发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如经协商仍未达成一致，则该争议应提交深圳仲裁委员会仲裁。
因设备的质量问题发生争议，由国家和市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结果是终局的，供需双方应当接受。
2、除非双方另有协议，否则双方仍应按适当的程序继续履行本协议内容。
甲方：
授权代表签字：
签字日期：年 月 日
乙方：
授权代表签字：
签字日期：年 月 日
消防设施安装改造施工合同十篇六
分包方：
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
分包内容(范围)：
分包方式：
二、工期：
开工日期：
竣工日期：
三、消防保卫、治安
1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人单位，或是其上级主管单位(法人单位)授权的组织(持授权委托书)，并且分包与其资质相符，在授权委托书范围内工程的经济组织。
2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《北京市〈建设工程施工现场管理规定〉实施细则》、《北京市建设工程施工现场管理问题性质的认定及处罚规定》、《消防法》、《中华人民共和国消防条例》、《北京市建设工程施工现场消防安全管理办法》。
3、分包方必须执行总包方的各项安全管理，负责贯彻执行国家、政府法律、法规、规范标准及各项规定。并能够积极参加有关促进消防、保卫治安的各项活动，参与所在地组织的社会治安综合治理工作。
4、分包方必须认真贯彻执行国家和地方政府有关企业内部行政、治安、保卫管理的各项规范，建立健全规章制度，落实《企业内部社会治安综合治理目标责任制》，立足提高自治、自防、自卫能力，要求层层分解落实到各部门、班组、外埠施工队及职工个人。
5、分包方必须执行安全管理，对各种用电线路和各种电力设备要经常检查、维修、保养，对老化线路和设备及时更换，不得私自乱拉乱接电线，预防火灾、触电、伤亡等不安全事故。
6、分包方必须自觉遵守党纪、国法，活跃文化生活。严禁赌博，传看黄色小说和不健康刊物，违者罚款。
7、分包方必须提高警惕，注意安全。宿舍、办公室、施工现场要有防火、防盗、防触电等方面的措施，预防各类事故的发生。
8、分包方必须贯彻执行北京市颁布的《社会治安综合治理条例》的实施细则，为维护社会政治稳定，维护企业正常生产、经营和良好的治安秩序，切实做好消防、治安、保卫工作，严格控制各类违法犯罪案件发生，遵守《社会治安综合治理责任管理考核指标》。
9、分包方必须执行消防、保卫、治安工作管理，它是一个企业的重要组成部分，各级领导要贯彻“谁主管，谁负责”的宗旨。对所管的人、财、物等领导应负全面责任。对重点工程、重点部位、重点人员的治安保卫要有方案及预案，要贯彻“群防、群治，防治结合”的方针，各级领导要把消防、治安、保卫工作纳入议事日程，做到消防、保卫、治安工作与生产经营工作同计划、同布置、同检查、同总结、同评比，经常对全员进行法制教育，不留死角，防止违法犯罪行为等事故。
10、分包方必须随时接受总包方的检查和上级领导检查、监督，严格控制各种案件的发生，制定工作细则，建立治安、保卫委员会(简称治保会)，有组织有领导。
11、分包方必须贯彻国家和上级有关治安工作规定指示，对本单位人、地、物情况做到有底数，情况明，协助公安保卫部门破案，保护事故现场，加强与驻地公安机关、治安联防组织联系。
12、分包方必须在施工中有组织设计，要有保卫、消防措施方案及平面设施布置图，并制定治安、保卫、消防工作预案、方案。
13、分包方必须做好成品、半成品保护工作制定具体措施，严防被盗、破坏和治安灾害事故发生。
14、分包方必须对财务、贵重物品要具备三铁(防盗门、防盗窗、保险柜)装有报警器，安装安全牢固，保险柜不得存放现金、票证，有专人看护，防盗锁要牢固，出屋要加锁、关窗防止被盗，违反者丢失责任自负，并要追究个人责任。
15、分包方必须执行电灯、电线、电炉子等规范用火要求，仓库不准使用60瓦以上灯泡照明，不准在火源堆放易燃易爆物品，违者后果自负。
16、分包方必须执行每个人员必须三证齐全(身份证、暂住证、工作证)并随身携带证件，随时接受保卫部门和政府有关部门治安检查，凡是三证不全，直至清理除出场。
17、分包方必须设置消防设备并明确仓库易燃易爆危险品存放，并保证安全，有制度、有专人负责，并建立制定消防、保卫方案和灭火预案，制定消防、保卫措施和义务消防队分工，必须配备专职消防、保卫人员，对义务消防队每月按期教育一次，训练两次，定期检查消防器材，建立消防工作档案，保障消防器材灵敏有效，如果达不到要求要及时更换。
18、分包方不得占用消防通道，宽度不小于3.5米，消防通道不能环行时，应在适当地点建回转车辆场地，消防水源进水干管直径不得小于100毫米，消火栓周围3米不准存放任何物品，并配备水带水枪。
19、分包方必须执行施工现场搭建的临设不得使用易燃材料，重点工程区域内不准搭建木板房，必须搭建时应纳入施工组织设计，需经消防监督机关批准。
20、分包方必须执行材料的存放、保管，库房内不准存放易燃易爆物品，通风，可燃材料因施工需要进入工程，可根据工程计划进入并有可靠的消防措施，严禁使用电热器具，如果需要定出措施，指定负责人到有关部门审批。
21、分包方必须执行特种人员上岗持有各种证件，如电工、电气焊工、设备安装、电气切割作业，要有用火证，严禁非电气焊工作业，动火前要清理周围易燃物品，配看火人，带灭火器材、水桶，用火证当日有效，动火地点更换时重新办理用火手续，氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶距明火作业不小于10米，禁止存放楼内地下室，坚持消防安全技术交底制度，特别是进行电气焊、油漆粉刷、木质装修，有具体消防要求。
22、分包方必须执行根据季节变化施工计划制定冬季及装修阶段消防、保卫、治安措施方案，入场前进行消防、保卫、治安教育，签定治安、保卫、消防协议书。
23、分包方必须执行库房内不得住人，安装防爆照明设施，无关人员不准进入库房，严禁携带火种、火源入库，油漆稀料存放使用要遵守管理规定，严禁在施工现场吸烟，并配备吸烟室，有消防设施配备，不要随地乱丢烟头，不准躺在床上吸烟，定期检查消防器材，按照施工现场的防火要求规定制度进行配备灭火器材。
24、分包方必须执行电焊机必须设专用接地线，直接接在焊件上，不准接在建筑物上，机械设备、各种管道、金属架上防止接触打火，造成火灾事故，电焊机二次线应用线鼻子，压接牢固并加防护罩，确保不松动，电焊机应设置短路装置严禁同时间、同部位、上下交叉作业，并由保卫部门领取用火证方可作业，焊割结束或离开现场时，在操作完毕半个小时内反复检查，防止引燃发生火灾。
25、分包单位消防、保卫、治安领导对单位的安全生产工作负责，认真履行承包合同安全生产协议规定的安全生产责任，服从总包单位关于消防保卫、治安，安全生产的指挥，执行总包单位有关各项规章制度，措施、规范、标准。
26、分包方必须接受总包的检查落实消防、保卫、治安安全检查的目标，检查的意义、检查的内容、检查的要求，对检查出来的隐患处理，凡是有即发性事故危险的隐患总包方有权应责令停工，被查单位必须立即整改，并进行复查，整改合格后方可施工。
27、分包方必须服从保安管理执行北京市建设工程施工现场四项标准。以上条款分包单位认真落实执行，出现问题承担法律责任。
28、分包方必须落实消防工作责任制加强消防工作管理，落实消防各项管理制度，因分包方原因造成着火，火灾直接财产损失一切费用由分包方负责，有关责任人应负刑事责任、民事责任、行政责任，分包方消防安全责任人(法人代表)消防管理人员负法律责任，总包方给予分包方十倍的罚款。
29、分包方必须服从总包方保安管理，对外来人员要认真验证，办好会客登记后方可放行，对无证和无关人员一律不得放入，发现可疑要盘查清楚，对行人和车辆携带载运建筑材料、装饰材料出门的查清材料调出凭证数物是否相符，记清车牌号方可放行，对无凭证或数物不符者一律扣留，分包方车辆进入大门不准乱停乱放，听从保安指挥。因分包方原因对无理取闹、不讲道理根据情节罚款。
30、为加强各种车辆的管理分包方必须到总包方办理相关车证，小轿车的车证和货车拉材料的车证不相同，小轿车车证不得混用，分包方应负总包方办理车证费用。
31、因分包方原因造成施工现场、生活区、办公区建筑材料、装饰材料、贵重物品丢失、破坏、被盗，不妥善保管、存放由分包方负全部责任，总包方给予分包方相应罚款。
32、若因非总包原因造成事故时，由责任分包单位承担全部经济责任和法律责任，指标属责任分包单位;若无法确定责任分包单位时，由分包单位自负责任，由此给总包造成的经济和名誉等方面损失，分包单位必须给于赔偿。
33、分包方必须接受并执行总包方或总包方上级主管部门、政府
有关部门的安全生产检查和整改意见，若分包不按时整改，总包有权处罚和停工，并上报甲方和监理单位。
四、消防、保卫、治安管理处罚细则
为确保在施工过程中有一个良好的环境，加强消防、保卫、治安的管理，制定处罚细则。
2、在施工现场、生活区、办公区随意大小便罚款50元。
3、在施工现场、生活区、办公区无论在任何时间、酗酒闹事，打架造成事端，根据情节每人罚款1000元。
4、出入大门必须佩带胸牌或出入证件，认真接受保安验证检查等违者罚款100元。
5、出入大门必须服从保安和相关人员管理不服者罚款100元。
6、无论任何时间、地点、任何人不准咒骂保安和管理人员违者罚款50元。
7、在施工现场和生活区不准乱写乱画违者罚款50元。并把所写的擦掉。
8、特种作业人员电焊工、电工、油漆工等必须有考试合格证书，持证上岗，否则罚款200元。
9、气割、喷灯、使用明火作业等并按照用火制度规定执行，必须开用火证，否则罚款200元。
10、氧气瓶、乙炔瓶不得混放明火作业必须保持5米，存放必须10米，不按照要求否则罚款300元。
11、仓库、木工房等不得存放易燃易爆、化学危险品等违者罚款500元。
12、仓库、危险品附近照明灯不得超过60w，否则罚款200元。
13、下班后机械设备不断电，不拉闸罚款100元，如造成损失，受到影响，按照原价的十倍罚款。
14、不在指定大门出入翻墙，不遵守现场管理制度每人罚款200元。
15、劳动者必须按照劳动法遵守执行，不准使用童工，违者罚款每人1000元。
16、在施工现场吸烟，乱丢烟蒂违者每人罚款200元。
17、分包方盗窃各种施工用品，生活区个人物品，公共设施等根据情节罚款1000元。重者重罚。
18、分包方员工、领导围攻上访甲方领导员工违着罚款20__元。
19、分包方不办理胸牌、出入证件等每人罚款100元。
20、分包方所有车辆必须到总包方办理车证，不准随意乱停车，不服从保安指挥，违者罚款100元。
21、分包方单位和个人不准在生活区、办公区、施工区居住家属和小孩，违者每人罚款500元。
22、分包方在施工过程中，如特种作业等分包方须自带灭火器材，进场时必须到总包方消防部门备案，否则归总包方所有。
23、分包方食堂要保持清洁干净，不得食用国家禁用食品，如果造成食物中毒，一切费用由分包方负全部责任。总包方给予分包方罚款1000元。
24、分包方人员未经甲方有关领导同意，私自在生活区、办公区做买卖违者罚款20__元。
25、夏季分包方员工、带班人员不准光背，不雅观出入公共场所，违者罚款200元。
26、分包方在宿舍内不准乱拉电线，私自增加电器设备(如电炉子、电热毯、电热器、热水器、电扇)违者罚款500元，并没收物品。
27、分包方所有车辆出入大门认真接受总包方保安检查，并有总包方开出门证件盖章后相关领导签字方可出门。否则罚款1000元暂扣车辆。
28、因分包方原因造成着火事故，总包方给分包方十倍的罚款。
29、因分包方原因造成丢失、破坏、被盗事故由分包方负全部责任，总包方给予分包方罚款。
五、违约
1、达不到以上约定条件的总包方已但发现可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方的要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。
2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。
3、因总包方原因达不到约定条件的由总包方承担违约责任和经济支出。
六、本协议一式叁份，双方各执一份，上报监理单位一份、叁份具有同等效力。
七、本协议双方签字盖章后生效。
总包方(签章)： 分包方(签章)：
法人代表： 法人代表：
(或委托代理)： (或委托代理)：
年 月 日 年 月 日
消防设施安装改造施工合同十篇七
乙方：
一、维护说明
甲、乙双方于____年____月____日签订系统维护保养合同，在设备安装调试开通后，并经政府有关部门验收通过，正式交付甲方使用时起，为确保____大厦消防系统的正常运转，乙方负责保证对甲方该系统提供保养，维修上述系统的技术服务。
二、保养范围：
1、按照《中华人民共和国消防法》的要求，乙放将对 ____ 大厦消防报警、喷淋、消火栓及通风系统进行设备、系统定期维修工作。
2、每当收到甲方的口头或书面(急修)要求服务后，乙方应立即尽快派出工程人员到现场进行(维修)工作。
三、服务内容：
1、乙方将向甲方提供每季度(3个月)一次的定期(检查)及(保养)工作，承担对设备的操作人员技术考核。
2、所有设备检查及保养工作将按国家有关技术规范或有关厂家制定的企业标准为准。
四、保养费用：
乙方对系统维护保养、报价不包含设备损坏更换费用，如需要更换损坏配件设备，应向甲方报告批准同意后实施，材料费由甲方承担。
五、甲、乙双方责任
1、在维护保养工作进行期间，应主动与乙方工程人员积极配合，确保维护保养工作顺利进行，并应由专人与乙方人员进行工作联络，以便及时协商解决相关问题。
2、甲方对系统应妥善保管，正确使用，严禁相关专业人员干扰系统的正常运行。
3、如果发现系统故障，应立即按照技术要求，安全有效的进行检查排除，确认后无法解决应电话或书面通知乙方，以便乙方及时进行维修工作。
4、甲方应对所有消防设施及在其保护中的一切资产购买保险，乙方仅提供系统维修保养技术服务，并不为任何意外风险而引起的一切损失承担赔偿责任。
六、单包委托维护期每年将收取服务费为人民币5000元整，更换单器件200元以下由乙方承担(包括200元)，200元以上整件由甲方承担(甲方自行购买或由甲方出资、乙方提供)，维修人工费由乙方承担，人为损坏的器件费用均由甲方承担。
本协议自签字15日内甲方应将每年维护服务费汇入乙方账户，本协议自动生效。
如无款到帐，本协议自动失效。
七、本协议有效期____年____月____日至____年____月____日。
以上协议内容希甲、乙双方共同遵照执行。
_____________
乙方：
_____________
消防负责人：_____________
联系电话：_____________
技术负责人：_____________
联系电话：_____________
签订日期：____年____月____日
消防设施安装改造施工合同十篇八
建设单位________(甲方)
施工单位________(乙方)
一、工程名称：________
二、工程地点：________
三、工程内容：(二、三、四、五层室内简易喷淋安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。)
四、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万元整(60000.00元)由甲方提供施工电源，并负责二相电连接到自动报警主机旁边。
五、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方，如果消防部门验收说不合格就不付钱。
六、工期要求：________年________月_______日至________年________月________日。
七、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。
八、安全责任：甲方负责提供安全施工环境，施工过程中造成的安全事故由乙方负责。
九、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。
十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。
甲方代表人签字：________
乙方代表人签字：________
____年___月___日
消防设施安装改造施工合同十篇九
法定代表人：_____________________
甲乙双方本着平等自愿、共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，就考勤一卡通安装维护事宜，在互惠互利的基础上达成以下条款，并承诺共同遵守。
第一条 考勤一卡通系统实施内容
1.考勤机消费机的安装调试。
2.整体的布线，网线由甲方提供。
3.软件的安装调试。
卡的制作。
5.系统培训。
6.系统维护。
7.系统所使用的技术。
8.考勤管理系统采用基于_____技术，_____结构的模式。
9.技术支持与售后服务。
10.技术支持方式：
通过电话，传真，e-mail等热线方式给予支持_____。
11.远程支持和维护。
12.现场支持和维护。
13.故障响应时间为：
（1）正常工作日9：00——18：00，期间：_____分钟。
（2）正常工作日18：00——9：00，期间：_____分钟。
（3）两天之内法定节假日日间：_____小时。
（4）两天之内法定节假日夜间：_____小时。
（5）两天以上法定节假日：_____天——_____两天。
（6）正常情况下日常故障的排除不过夜，重大故障的排除不愈天。
第二条 售后服务
1.系统保用期为_____年。
2.考勤机消费机_____年保修期范围内（以安装实施之日起计），属产品工艺设计、制造品质等质量原因引起的故障，乙方将免费保修，并不计元器件成本费；非产品质量问题（人为损坏或是不可抗拒力损坏），乙方提供免费维修服务，收取元器件成本费。
3.考勤消费软件正式运行后的_____年内，乙方负责对系统进行及时免费维护和软件升级，在系统保用期内，乙方负责对系统的及时跟踪。
4.在以上免费维护期后，乙方仍应提供及时的维护工作，并可酌情收取维护费用，每年收取项目的_____％。系统运行_____年后签维护合同。
5.项目实施完后，如甲方有新员工入职的时候，由甲方提供员工的数码相片，由乙方负责制作印刷，甲方按照既定价格支付乙方相应的金额。
第三条 培训
1.乙方必须在考勤一卡通软件安装，调试过程中现场提供分别针对甲方操作人员的培训。乙方的工作人员有责任按照甲方的要求讲解系统。
2.乙方有责任在甲方所在地为甲方的技术人员提供免费技术培训。培训内容为本考勤一卡通系统的所有功能。
第四条 甲方的权利与义务
1.甲方负责提供乙方修改所需的业务需求。
2.甲方积极安排、组织、协调各有关人员，共同努力配合乙方进行系统的实施。
3.甲方负责系统的测试验收工作。
4.甲方应按规定向乙方支付费用。
第五条 乙方的权利与义务
1.乙方负责系统的设计，技术修改实施工作。
2.乙方负责系统的安装、调试工作。
3.乙方负责对系统运行维护人员、用户和研究人员进行培训。
4.乙方负责提供使用文档说明。
第六条 付款方式
1.合同生效当日，由甲方向乙方预付定金人民币_____元，大写为_____元整。
2.系统正式使用_____月后，在_____个星期内由甲方向乙方预付人民币_____元，大写为_____元整。
3.系统正式使用_____个月后，在_____个星期内由甲方向乙方支付全部余额部分人民币_____元，大写为_____元整。
开户银行：__________________。
汇款账号：__________________。
公司全称：__________________。
第七条 陈述和保证
1.甲方向乙方陈述和保证如下：
（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
2.乙方向甲方陈述和保证如下：
（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
第八条 违约责任
本合同生效后各方应严格按合同的约定履行自己的义务，如果本合同任何一方违反本合同及有关法律法规的规定导致本合同未获履行和未获完全履行，违约方应承担由此引起的全部责任。
第九条 争议的解决
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第十条 补充与变更
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。
第十一条 不可抗力
因不可抗力致使本合同任何一方或双方不能全部或部分履行本合同条款，遭受不可抗力的一方无须负任何责任，但应自事件发生之日起_____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。不可抗力指，政府法律或法令的变更、自然灾害、战争、军事行动等因素。
第十二条 生效条件
1.本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2.本合同—式_____份，各方当事人各执_____份，具有相同法律效力。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/3452558.html】
