随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
检测合同书篇一
甲方:（委托人）
乙方:（检测机构）
(贵州省建筑科学研究检测中心)
根据《xxx合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。
工程名称：_______________
工程地址：_______________
修建年代：_______________
结构形式：_______________
建筑面积：_______________
建设单位：_______________
设计单位：_______________
监理单位：_______________
施工单位：_______________
第一条检测原因及目的
对主楼负一层及一层剪力墙、柱、梁进行混凝土强度检测，按照gb/t 50344-20xx中a类进行抽检；对辅楼（西）一层至六层剪力墙、柱、梁进行混凝土强度检测按照a类进行抽检。
第二条检测内容及范围
同第一条
第三条检测标准
第四条检测费用与支付方式
（一）双方同意按照下列第2种计算方式核算检测费用。
1．根据检测委托单位按实际检测数量计算总检测费用。
2．总检测费用为暂定128000元（壹拾贰万捌仟元整）
（二）双方同意按照下列支付方式支付检测费用。
乙方提交检测鉴定报告之日，甲方一次付完。
第五条项目完成的时间
项目完成时间为18个工作日，其中现场检测4个工作日，现场工作结束后14个工作日内提交检测报告。如遇非乙方原因造成检测工作无法正常进行，则时间顺延，如时间顺延超过30天，双方协商解决。
第六条检测报告的交付
（一）乙方交付检测报告一式叁份。
（二）双方约定按照快递方式交付报告。
第七条甲方的权利义务
（一）甲方应于检测活动开始前1日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。
（二）甲方应负责协调现场工作及相关辅助工作，并负责恢复工作。
（三）甲方有义务保存好乙方提供的报告、资质证书等，不得和供给非相关单位。
（四）按约定方式支付费用。
第八条乙方的权利义务
（一）乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估认可证书及其附表的复印件。
（二）乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。
（三）乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。
（四）按规范或甲方要求进行检测，并按约定时间提交检测报告。
检测合同书篇二
受托方：
20__年月北京
一、委托内容：
受（甲方）的委托（乙方），依据中华人民共和国国家标准（gb50325—20__）《民用建筑室内环境污染控制规范》实施室内环境质量验收检测工作。检测项目包括：室内环境污染物甲醛、氨、苯、氡、总挥发性有机化合物（tvoc）。
二、委托方案及费用：
本次共计检测点（/点）。检测费用总额为元，人民币（大写），该费用包括为实施、完成该委托事项的全部费用。
乙方完成检测工作并向甲方提交检测报告时，由甲方一次付清检测费用。乙方同时提供正式发票。
三、甲方责任：
1、向乙方提供验收检测工作所需的有关的建筑资料；
4、按照合同约定支付费用。
四、乙方责任：
2、保证验收检测结果的科学性、可靠性；
3、与施工现场各单位做好协调工作，保护被检产品（含半成品）；
4、检测完成后日内交付检测报告。
五、违约责任：
7、上述各项赔偿金均应在责任认定后的十个工作日内，由应承担赔偿责任的一方足额向对方支付。
六、不可抗力：
不可预见、无法避免的事实为不可抗力。发生不可抗力时，双方均有责任及时采取措施避免损失和损失的扩大，并及时通报情况，并在确认为不可抗力后，协商责任的减免和合同的继续履行等问题。
七、合同争议：
本合同生效后双方均应诚意信守；合同执行中若发生争议，双方应本着平等互利的原则协商解决，协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款：
1、合同执行中有需要补充、修订的事宜，应经协商后签订补充协议；
2、合同自双方签字盖章之日起生效；
3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力。
甲方：乙方：
（盖章）（盖章）
代理人：代理人：
（签字）（签字）
日期：
年月日日期：年月日
检测合同书篇三
________(以下简称甲方)
_________(以下简称乙方)，
双方兹就买卖_________事宜，订立本契约，条款如下：
一、买卖标的：
_________。(注明品名、规格、数量、地点、产地、性质、用途等)
二、价款：_______
单价_________元，总金额_________元。
三、交货：_______
交货时间：乙方应于订约后_________内按甲方指定的地点、组数如期送达。
交货地点：甲方所在地或其所指定的地点。
交货方式：_________。
四、验收：_______
甲方或其指定受领人于受领第一条的标的后，应及时验收。如有瑕疵，应于受领后七天内以书面通知乙方更换，逾期乙方不负瑕疵担保责任。
五、付款：_______
付款方式：甲方将所开出的发票和货款一次付给乙方。
付款期限：甲方预付_________元，余款自_________年_________月______________日 至_________年_________月______________日 交付，每月______________日 前各支付_________元。
六、其他费用：_______
原则上运送费、包装费由乙方负担。如果甲方所指定送货地点不在_________界内，按实际里程数每公里_________元酌收运送费用。
七、担保：_______
担保人须对乙方保证，甲方能够按期支付价金，当甲方不能履行时由其对乙方连带赔偿责任。
八、违约责任：_______
标的物经验收不符合第一条要求的，甲方有权要求补足、换货或退货。
标的物不符合质量标准的，甲方有权要求退货，并要求赔偿损失。
一方迟延交货或迟延支付价款的，应每_____日 按照迟延部分价款_________%的标准向对方支付违约金。
其他：_________。
九、声明及保证：_______
(一)甲方：_______
甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)乙方：_______
乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
十、保密：_______
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
十一、不可抗力：_______
本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、*行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
十二、通知：_______
根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
各方通讯地址如下：_________。
一方变更通知或通讯地址，应自变更之_____日 起______________日 内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
十三、争议的处理：_______
(一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
提交_________仲裁委员会仲裁;
依法向人民法院起诉。
十四、解释：_______
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
十五、补充与
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附文和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十六、合同效力：_______
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之_____日 起生效。有效期为_________年，自_________年_________月______________日 至_________年_________月______________日 。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
签订地点：_________签订地点：_________
检测合同书篇四
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及行业管理的有关规定，在自愿、平等、互利的基础上，甲方委托乙方完成有关本工程土建原材等的试验检测任务，为明确甲方乙方双方的权利义务，经双方协商，订立本合同，愿共同遵守。
一、工程名称及相关内容
二、甲方承担责任
3、如取样或现场检测时段在每日八小时工作期间外或法定节假日时间，应提前与乙方协商联系，以便合理安排工作。
4、应按协商付款方式给乙方支付检测费用;不按约定支付检测费用时，由此造成的损失全部由甲方负担。
三、乙方承担责任
1、负责来样等级标示，按国家有关标准规范及资质授权范围正确执行测试规程，进行检测并出具检测报告;(接到检测结果不符合时，及时将检测概况通知甲方，若甲方接到通知后未采取相应的措施，乙方有权拒绝甲方的不合理要求，所发生的检测费用由甲方承担。)
2、乙方必须及时提供检测报告，指导甲方施工生产使用。
3、负责试验检测工作中的有关技术问题的咨询。
乙方承担工程范围内的检测内容：
1、水泥物理性能检测;
2、毛石、砂子、石子物理性能检测;
3、普通混凝土配合比、砂浆配合比;
5、混凝土、砂浆试块强度试验;
6、混凝土抗渗检测;
8、有质量疑义时混凝土回弹、钻芯检测以及砌筑砂浆强度检测;
9、水泥、砂、骨料、外加剂等氯离子检验;
10、橡胶止水带、膨胀止水条及防水板、盲管的物理性能检测。
11、上述试验检测内容必须满足业主及监理提出的检测项目。
12、除上述1~10外且在乙方资质批准的范围内的检测项目。
四、付款方式
双方协商如下付款方式：
1、工程完工后一次结清;
2、乙方最后资料齐全，甲方付清款项;
3、乙方提供收款收据及正式发票。
六、其他：
3、本合同一式3份，甲方2份，乙方1份具有同等法律效力，双方盖章、签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
检测合同书篇五
甲方：________________________
乙方：________________________
根据《xxx合同法》的规定，甲方委托乙方对____________人工挖孔桩进行抽芯检测，经协商一致，签订本合同。
一、甲方委托乙方对________________人工挖孔桩进行抽芯检测，检验内容为桩身质量情况、混凝土抗压强度、桩底沉渣和桩端持力层是否满足设计要求。
二、包干单价：混凝土抽芯检测为_______________元/米，岩石层抽芯检测为______________元/米，完工后，按甲方最终确认的实际完成工程量进行结算。
三、乙方必须按国家有关文件、标准和规定进行操作和检验，对其检验质量负责，并在现场检测结束后_______________日内提交检测正式报告一式_______________份。
四、提交检测正式报告后_______________天内，甲方一次性支付完工程款。
五、甲方的责任：
1．严格按照国家xxx技术规范、标准、要求进行施工；
2．为乙方现场鉴定提供条件，便于乙方顺利开展工作；
3．按合同规定支付技术鉴定费。
六、乙方的责任：
1．乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测试，按本合同规定的时间提交正式的鉴定报告，并对鉴定报告内容的真实性和准确性负责。
2．因检测结果无效造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外，并应根据损失程度向发包人支付赔偿金，该赔偿金为实际损失的_____%。
3．在施工期间乙方必须教育好工人，搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间做好安全措施，一切施工安全及人员安全责任由乙方负责。
4．在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其对有关资料的保密义务。
七、技术情报和资料的保密：
乙方有责任对承担该工程相关资料的保密义务。如乙方不切实履行保密义务，须赔偿甲方因此所受一切损失（本条款不因合同变更、解除、终止而失效）。
八、违约责任：
1．由于乙方原因造成鉴定结果无效，不能满足技术要求时，其返工鉴定费由乙方承担。
2．由于乙方原因未按照合同规定时间（日期）提交检验报告，每逾期一日，应减收鉴定费的_______________%。逾期超过_______________日，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付本合同总价款_______________%的赔偿金。
九、争议解决办法：
1．向武汉仲裁委员会提请仲裁；
2．依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他
本合同自双方签字盖章之日起生效，一式_______________份，双方各执_______________份，具同等法律效力，有未详事宜，双方协商解决。
检测合同书篇六
承包方(施工单位)：
按照《xxx合同法》和《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：xx厂区桩基工程
二、工程地点：xx开发区
六、工程造价：约29万元
1、桩基施工单价(中标价)元/米，大写：(最终结算按实际工 程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加元/米
七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：
本工程有效工期 25 天，暂定于自 年 月 日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责
发包方派驻的工程师
姓名： 职务：
职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
监理单位委派的工程师
姓名： 职务：
发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任
(一)、发包方的责任：
1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
检测合同书篇七
合同编号：_________
签订地点：_________
签订时间：________年____月____日
甲方：_________(客户)
乙方：_________(供应商)
一、服务项目名称及费用、服务期限、支付方式
(1)服务期限：本合同第2条规定的服务(下称服务)有效期限为________年，自________年____月____日起至________年____月____日止。
(2)付款方式：在本合同签署后的2天内，甲方应以票据或银行转账方式向乙方支付本合同规定的全部服务费用，计人民币_________元整。乙方银行账户为：_________，账号：_________，开户行：_________。
(3)如果甲方在规定日期内没有按时缴纳服务费用的话，则乙方有权每天以拖欠金额1%的标准加收罚金。
二、项目的内容及质量技术要求
(一)计算机硬件故障诊断、排除
(3)对甲方的硬件购置使用提供合理化意见;
(4)以工本费的标准修复甲方可以修复的硬件(显示器除外);
检测合同书篇八
技术服务合同(样式七)
甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人或负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人或负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第一条?项目名称
第二条?具体内容
第三条?服务对象
第四条?甲方的主要义务
1.甲方为乙方指定所需委托服务的相关税务（分）局的纳税人。
2.甲方制定服务公司考核办法；参与并组织税务（分）局、纳税人实施对服务公司的考核；组织服务公司的推介会。
3.甲方按合同定期支付乙方服务费
第五条?乙方的主要义务
检测合同书篇九
乙方：_________
1.乙方自双方协议签订之日_________年_________月_________日起至_________年__________________日止_________年内至少需向甲方提供煤样_________只，此只煤样的检测费用一次性收取_________元(按只收取，分_________次收取)，若超出_________只煤炭样再另行收费。
2.甲方按国家标准负责检验下列项目：煤的工业分析，煤的全水份测定，煤的全硫测定，煤的发热量测定。若乙方要求其他项目检测则另行收费。
3.收费标准。依据_________物价局_________规定，甲方本着互惠互利的原则，按_________元/只收取，(一次性收取_________元，分_________次收取，)全年检测费用_________元人民币。
4.乙方负责煤样的采集和运送，如委托甲方采样则甲方另行收取采样费。
5.甲方承检乙方送检的煤样，仅对来样负责，检验报告以_________方式告知。
6.甲方收到样品后，保证在_________天之内报出结果。
7.甲方在协议有效期内将向乙方无偿提供技术咨询。
8.若双方协作中出现其他问题，愿自行协商解决或_________。
9.其它需要明确的事项
_________。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/3191249.html】
