2023年光伏工程劳务承包合同(21篇)

格式:DOC 上传日期:2023-04-04 06:12:44
2023年光伏工程劳务承包合同(21篇)
时间:2023-04-04 06:12:44     小编:zdfb

在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。

光伏工程劳务承包合同篇一

承包方(以下称乙方):__________________________

根据《_____》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称:_______________________________________

二、工程地点:_______________________________________

三、承包方式:_______________________________________

第二条工程期限

合同工期总日历天数_______天

第三条工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。

4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工

乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

第六条奖惩责任

1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装,则按1mw=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。

甲方(签章):______________乙方(签章):______________

_________年________月______日_________年________月______日

光伏工程劳务承包合同篇二

发包方(甲方):

承包方(乙方):

为了保证安全生产,提高生产效率,根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律、法规规定,结合本工程具体情况,经甲乙双方共同协商,共同制定本合同,明确双方的权利、义务、责任,以便共同遵守。

一、承包形式

1、双方一致同意,乙方独立承包甲方所属矿区 井下采掘工程施工,实际施工范围的确定以甲方提供的施工图表明的范围做为准。(根据实际生产情况,施工范围经双方协商可作调整,调整范围以书面形式确认。)

2、乙方以大包干的形式对甲方工程进行承包(即:包施工、包产量、包进度、包本协议约定乙方提供的材料、包动力消耗、包施工人员的组织管理、包甲方提供的施工设备使用操作及维修保养),并对安全生产、工程质量和产品质量全面负责。依法独立承担承包范围的安全生产责任、民事责任。

二、承包工程内容

1、开拓工程:扩帮、起底按相应工程单价计算。

2、探矿工程:

3、采准工程

4、回采工程:

上述全部工程的工程量及其他技术参数以甲方交付乙方的施工图描述为准,甲方交付乙方的施工图作为本合同的附件。

三、计价方法及单价

(一)、计价方法

1、验收合格的掘进工程,按工程量乘以单价计算总价。

2、出矿量按毛矿扣除废石和水份之后的净矿量计算;矿石总价按净矿量乘矿石单价计算总价。

(二)、单价

以上掘进费用定额,按掘进工作面涌水量小于40m3/h计算。单工作面涌水量大于40 m3 /h时,甲方承担超出部分排水电费。

四、设备、材料供应

(一)、甲方负责提供的设备、材料

1、由甲方提供的大型设备包括:动力变压器、配电柜、牵引车、整流柜、破碎机及皮带运输机、永久水泵、永久提升机、永久空压机、磁滑轮。详细内容见本合同《附件一:甲方提供设备明细表》。

2、甲方向乙方提供以下主要材料:地面井下铺轨材料、主风水管、主电缆、电机车架空线及配件、绞车首次使用的钢丝绳及斜井首次使用的地滚等。详细内容见本合同《附件二:甲方提供材料明细表》。

(二)、乙方负责提供的设备、材料

乙方承包工程中除第三条第(一)项明确由甲方提供的大型设备、材料外,其余一切材料消耗、水电动力消耗、工器具及其它设备的配置等全部由乙方负责,所产生的费用由其承担。

五、乙方应当承担的其他费用

1、乙方负责承包矿区、生活区范围内的安全管理工作,包括按法律、法规规定的要求配备足够的安全管理人员,工程专业技术人员;以及对员工进行安全教育培训,培训费用由乙方负担。

2、承包范围内的设备、材料运杂费,小型设备的安装费、货场管理其他辅助工程费,临时支护安全措施费。

3、乙方自主负责承包范围内人员的组织、录用;材料进购、保管,费用由乙方自行负担。乙方自主协调与相关部门的关系,甲方可以应乙方的请求帮助乙方进行协调,所产生的费用由乙方自行承担。

4、乙方依法向相关部门按期缴纳相关税费,因乙方缴纳不及时所产生的罚款或其他损失由乙方自行承担。

5、在承包工程后乙方的生活和生产的费用,乙方所有人员的保险及福利待遇。

六、乙方承诺

1、生产任务:全年计划生产铁矿石 万吨(净矿量),各种规格井巷具体安排及采矿作业计划以当年甲方下达的生产作业计划为准。

2、乙方保证实现本合同约定的工程质量、产品质量、工程进度、产量、设备完好率等计划指标。

3、安全生产责任目标:无因工死亡事故、无重伤事故。安全教育、安全管理工作严格按《安全生产监督管理协议》、《安全生产目标管理责任状》执行,完成安全生产目标任务。

4、乙方在承包期内管理和使用甲方提供的主要设备完好率达到95%以上,其他设备、设施完好率达到85%以上。

七、工程进度、质量要求及工程款支付方式

1、乙方每月生产的矿石产量和井巷掘进量与产品质量、工程质量,必须严格按照甲方下达的当月生产任务和设计要求及本合同约定的标准执行,本合同没有约定标准的适用国家标准

2、出矿矿石块度小于400mm,进入选厂大于400mm大块由乙方处理,费用乙方负责。

3、回采施工严格按设计要求进行,严格控制废石混入,禁止矿石、岩石岩混倒,发现一次乙方向甲方支付违约金500—20__元,根据情节由甲方确定具体数额。

4、掘进工程计量,以甲乙双方月底共同验收的工程量为准。结算矿量以甲方质检部计量的净矿量为准。

5、乙方完成甲方下达的月掘进计划任务100%-110%(不含110%)时,掘进单价执行本合同单价;完成甲方月计划任务

110%-120%(不含120%)时,掘进单价上浮10%;完成甲方月计划任务120%-130%时掘进单价上浮20%;完成计划任务130%以上时,掘进单价上浮30%;未完成当月掘进任务时,当月掘进单价按照当月掘进完成量占当月任务百分比乘以约定单价执行。

6、工程款支付以甲方当月下达的生产计划为基础,按照当月进度,次月25日前拨付上月工程款的90%(10%为质量保证金;矿石及采矿工程不留质量保证金)

7、乙方安全考核不合格按甲方《安全生产目标管理责任状》约定标准承担违约金。

八 、工程验收

1、乙方按照《矿山井巷工程施工及验收规范(gbj213-90)》和相关规定及施工图纸组织施工,确保工程质量全部合格。

双方以上述标准进行验收、评定工程质量等级。

2、为了确保工程质量,乙方自购材料必须有合格证、化验单、否则不得使用,材料代用需甲方同意签字方可代用。

3、验收时间定为每月20-25日,由甲、乙双方共同参加验收。不合格工程由乙方无偿按期整改,直至合格为止;

4、验收隐蔽工程,乙方需要提前24小时以书面形式通知甲方代表,如甲方代表不到场,乙方可自行隐蔽并做好记录,甲方应承担并且予以签证;

6、工程竣工交付生产使用,乙方施工的工程一年内出现工程质量问题由乙方无偿负责修理或赔偿。

7、锚喷巷道的验收,按《锚杆喷射混凝土支护技术规范》进行验收,经甲方同意的喷浆工程,可以按实际喷厚进行结算。

九、甲方的权利、义务

1、甲方负责对矿山进行统一规划开采方案设计和生产管理。甲方每月初以书面形式向乙方下达当月生产计划和任务,甲方下达的生产计划和任务作为本合同的组成部分。

2、在甲方核定范围内,甲方负责火工材料供应,超出核定用量的部分乙方按照甲方购买成本价格的120%支付甲方费用。甲方有权利监督乙方对火工材料的运输、贮存、管理和使用,纠正乙方不符合管理要求的作法。

3、甲方出借现有固定设施(包括办公室、宿舍、库房、机房等)、生活设施给乙方无偿使用,详细内容见《附件四:甲方提供生产、生活设施》。乙方接收上述设施后,房屋修缮由乙方负责,修缮费用由乙方承担。

该房屋交付乙方后产生的其他费用如水费、电费等亦由乙方负担。

4、甲方有权利对乙方进行安全文明生产管理,有权制止乙方的违章行为;有权对乙方生产进行安全检查,提出安全整改指令,乙方应当遵照执行。对乙方的违法乱纪、违章行为有权制止。

5、甲方有权对乙方产品、工程不合格,完不成生产任务等违反合同的行为要求乙方给付违约金,违约金计算办法为:不合格的产品、工程或未完成任务金额的30%。

十、乙方的权利、义务、责任

1、乙方有按合同约定取得工程款的权利。

2、乙方应当全面负责生产过程中的安全、技术管理、确保生产安全和质量。

3、乙方负责承包范围内甲方提供的主要大型设备的维修保养,确保设备完好率,完好标准见本合同《附件三:设备完好标准》。乙方使用甲方的设备使用完毕后应完好的交给甲方。如有损坏须赔偿甲方损失。

4、乙方必须服从于甲方安全生产管理,严格按照甲方设计要求和生产计划安排生产;甲方制定的各项安全管理制度,安全操作规程,乙方遵照执行。

5、乙方更换项目经理或负责人需经甲方同意

6、乙方必须按照国家劳动法规的要求,与自己聘用的管理人员及施工人员签定书面劳动合同,同时要将所签定的劳动合同复印件提供给甲方,如乙方不履行签定劳动合同的义务而造成的任何形式的后果,均由乙方自行承担相关责任,乙方不得招聘不明身份的人员,并对所要招聘人员严格管理。

7、乙方承包工程后要加强安全管理,避免安全事故的发生。乙方应承担在生产、生活中因自身安全的措施不力而发生的设备事故、人员伤亡事故及其它安全事故的责任和因此发生的费用。

十一、合同的解除

1、经双方协商一致可以解除本合同。

2、发生下列情形之一者,甲方有权解除合同,乙方在接到甲方《解除合同通知书》之日起10日内退出生产现场,造成损失乙方自行承担。

(1)出现乙方以任何方式组织人员围攻、殴打甲方工作人员,或冲击甲方办公场所。

(2)出现乙方拒绝接受甲方安全指令,不服从甲方依法进行的安全生产管理行为。

(3)乙方连续二个月完不成任务湖当月产量完不成计划的50%。

(4)本合同约定的履行期限届满。

(5)由于乙方的各种违约行为,乙方在接到甲方终止(解除)合同通知书,10日内必须撤离施工现场,如不撤离每日支付甲方违约金万元人民币整,直至乙方撤离完毕。

3、合同解除后乙方未爆破的中深孔、存窿矿量按下列方式结算:

1)、符合设计要求的中深孔按总进尺乘以单价计算总价。单价为 元/米。

2)、存窿矿量按照数量乘以单价的方式计算总价。存窿矿量依照甲方的设计和现场实测资料确定,双方对计算办法有争议的由甲方委托有资质的机构依照甲方的设计和现场实测资料重新评估计算,所产生的费用双方平均分担。存窿矿量单价为元/吨。

十二、其它

1、乙方在矿区内建设房屋的行为需取得甲方同意,具体内容双方另行书面约定。

2、合同执行中发生纠纷,应友好协商解决,不能协商解决的,任何一方均可以向合同履行地人民法院诉讼。

3、本合同有效期自签定之日起至 年 月 日止。

4、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商补充。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话:

年 月 日 年 月 日

光伏工程劳务承包合同篇三

日期:______年______月______日

地点:______________________市

一、本合同经下述双方签署:

1.____________市卫生局局长______先生(以下简称甲方)

2.______建筑工程承包公司海外工程部经理______先生______年______月______日由__________建筑工程承包公司授权(以下简称乙方)

出生地:____________(国家)

国籍:____________(国家)

总部:______(国)______市

在a 国的通讯地址:__________________信箱

鉴于甲方要兴建____________学校______平方米的教学楼(该工程为楼房,包括全套家具、设备、空调)进行施工。

乙方承认自己对合同的正文和附件已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。

所有上述文件、附件,均是本合同不可分割的组成部分。

二、合同金额

本合同金额为____________第纳尔(兑换美元的比例为70%)。

这个金额是用单位乘实际工程量的方法计算出来的,这仅是对“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。临时报表的书写方法应是在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。

合同价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格。

三、合同工期

乙方必须根据本合同第____________号附件的说明,在自移交场地之日起的380天内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果甲方由于某些不可抗力的原因而认为不可能按期完工的话,可从书面形式通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在,合同期限可以适当延长。

四、移交场地

根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各执一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将机要的复印件寄给乙方。起草纪要之日为乙方接收场地之日。

五、查看工地

乙方承认在签订合同之前已查看了工地及周围的环境,掌握了的所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这些因素造成的后果均由乙方负责。

六、履约保证金

乙方应自被通知中标的第二天起的三十天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该合同在总额的20%,或在指定的期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生义务。

用现金、信用支票,或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。按第五十六条规定,保函须在合同整个执行期中都有效,直到最后交付工程为止。

该保证金始终由甲方保存,用于乙方完美施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后,最多一个月内,按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金。否则,甲方有权没收保证金的余额,或者从乙方手中收回工程,由甲方自行施工而由乙方承担费用,甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙方即可,无须诉诸法院或采取其他措施。

甲方有权从乙方在本合同的任何收益中划拨其拖欠的债务。

七、图纸和规范完整无缺

甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽可以随时更正。乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度,并在适当的时候把自己的意见告诉甲方。在甲方接受这些意见的情况下,甲方要对这些意见负责,就如同是其自己提出来的一样。

八、施工进度计划表

乙方自接收工地起,十五天内向甲方递交一份施工计划,阐明为完成本合同工程所采用的办法、施工进度、施工安排、运进施工现场的设备,以及建立临时设施等。乙方应根据甲方的意见和施工进展情况,对自己的施工计划进行调整。

九、合同内容的变更

甲方有权调整合同内容,但增加或减少的工程量不得超过合同金额的15%。实际工程量的增加或减少在合同金额的15%之内时,乙方无权要求任何补偿。

上述调整金额,要用业已议定的单价计算。如果没有这种单价,则在责成乙方进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上计算。

根据本条款的规定,如果乙方认为提出的调整会导致工程不能按期完工或交工,乙方可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向甲方提出延长工程的要求。否则,等于放弃权利。这样,乙方就要在原工期内完成包括调整部分在内的工程,并交付使用。

甲方在收到乙方呈交的延期要求时,可将工期延长到其认为适当的时候。

十、支付条件

1.在乙方接收工地,提交履约保函并办完合同注册登记付税手续之后,甲方必须根据乙方的要求,向乙方支付合同金额______%的预付款。支付预付款应在乙方提交与预付款等值的保函之后,该保函在施工期间始终有效,且应开自a国的一家银行,或是经过这家银行认证,同时不许附加任何条件,也不得被作废。上述银行须承认有一笔与保函等值的款项由甲方支配,并承认可全部支付甲方,无须提醒,无须诉诸司法部门,也无须办理其他手续,同时也不管乙方或第三者提出的异议。预付款应从支付给乙方的月工程进度款中按预付款在合同总价中所占的比例扣除,直到扣完为止。保函额度也可以按预付款收回的金额递减。

2.乙方运到工地而又是工程实际需要并被甲方接受的材料,其费用中的______%应付给乙方。条件是乙方提供的材料应优质、适用、符合规定,为甲方工程师所接受,并 须妥善储存在仓库里。上述规定同样适用于乙方运到工地的机器设备。这些机器设备是工程的组成部分,在安装时应是完好无损的。但属乙方所有的机械则不包括在内,因为这些机械并非是工程的组成部分,只不过是为了施工而引进到现场。

上述预付款要首先从乙方用库存材料所完成的工程的进度款中扣除,直到全部收回为止。

3.对符合条件与规范而且实际上完成了的工程,甲方在双方确定的单价基础上,向乙方支付其造价的______%。这些支付款的金额应根据本合同第二十五的规定和每月完成的工程量报表而定。这些款项要在扣除本条第一款所述的预付款比例和先前业已支付的入库材料费后才能支付,每月支付金额不少于______第纳尔。甲方支付本规定的月工程进度款,要在工程报表得到甲方认可的四十五日之内进行。条件是完成的工程应全部符合本合同所规定的条件。

支付要在审查报表、支付申请单、并证实无误后进行。支付迟于四十五天时,乙方可按____________银行规定的利息索取利息。由于乙方对工程量的统计欠及时,或者在制作工程量表时乙方(或其代表)外出,或甲方认定工程的进度差、乙方(或其代表,或其分包人)的表现差,甲方对其逾期支付不负支付利息的责任。同样,如果报表出现缺陷、疏忽和错误 不管是被甲方发现的还是在支付前被a国任何稽核、监督单位发现的 甲方对其逾期支付也不承担支付利息的责任。在这种情况下,可将支付(月进度)款的时限适当推迟,以便对报表进行校正。本文规定的因迟付而享受利息的规定不适用于付款、合同决算款、过期退回保证金,以及材料款。一言以蔽之,这个规定只适用于月工程进度款。

4.乙方应向a国有关方面缴的款项,可从其于甲方签订的合同的收益中扣除。

5.甲方从每月的月工程进度款中扣除5%的金额,作为保证施工完好的保留金。在工程竣工和按第五十四条规定进行初步验收后,逐将这个比例金额付还乙方。也可以依据一份符合本条规定且与上述比例等值的保函,把这个比例的金额付给乙方,该保函自初步验收之日起三十日内开出有效。

6.在遵守货币管理法及有关规定的情况下,乙方可以把用于工程而从国外购来的进口材料款、机械设备款汇往国外。也可根据现行规定和状况,把本合同的盈余款额汇往国外。

十一、信用证

为本合同施工而需要从国外进口的材料费、设备费,乙方可以用a国的一家银行所开的信用证兑换外汇。

这个金额的确定要根据乙方开信用证前向甲方提供的材料、设备单子总价而定。

信用证可以分着开。根据乙方向甲方提供的须进口的每一批施工材料、设备的时间表而确定支付金额和日期。同时根据该表确定信用证的有效期。

在确定受益人之后,开给乙方的信用证,非经甲方同意,不得转让给任何其他受益人。上述信用证的每次支付须通过下列方式进行:

1.每次装运支付75%以上金额时,要提供下列凭证:

(1)五份认证的原始账单。

(2)一套货运单据,证实已按正常的海运价付过运费。

(3)由a国的一家保险公司为甲方开的为之承担的一切风险的保险文件,要求从制造厂到a国项目现场均在保险范围。

(4)装运氢弹。

(5)根据本合同的规定,由甲方承认和批准的检查证明。

(6)制造厂家的证明和a国驻国外使馆或领事馆在原件上认证。

2.当这些材料和设备根据工艺要求和技术规范安装完毕后,甲方通知银行并支付15%比例的信用证金额。

3.信用证金额的10%保存到全部合同工程初步验收结束时为止。上述支付比例,由甲方通知银行支付。

十二、甲方有权检查材料及其种类,只有甲方开了证明以后才允许启运。

海关税收以及所有储存费、运往现场的开支、装卸费,只要没有得到有关方面豁免,都由乙方根据法律交付。

为办理信用证及付款手续上的需要,乙方负责向其在a国国内外的开户银行提交一份合同副本。

十三、完美施工

乙方应根据工程图纸、技术规范和施工计划及专业技术规定的要求认真地进行施工。在施工中要使用优质材料、设备、机械,在投入使用之前,要给甲方工程师提供所有样品,并给予充分时间进行认可。

因材料有瑕疵,或制造粗糙,或施工错误而致使甲方拒收的任何工程部分,需对其进行修理或拆除时,一切费用均由乙方负责。

十四、第三方保险

乙方应在一家保险公司对因施工而使第三者及其财产蒙受损失的责任进行保险。不论什么情况,保险金额均为____________第纳尔。为避免可能发生的工人和其他人员伤亡,避免给社会和个人造成损失,乙方须采取必要的措施,其中包括按交通规则设置白天与夜晚的路标(用标记和 指示灯)。由于施工,由于乙方或其代理人,或其承包人,或其职工的不慎而可能造成的死亡、事故、损伤,乙方要负直接责任,并独自承担由此而引起的索赔和补偿。

十五、工程保险

乙方应在一家保险公司缴纳保险金,对现场已完成的工程、材料和器具遭到破坏、失火或被窃进行保险。保险文件要为承包商承担一切风险。根据本合同第五十四条规定到工程初步接收时此项保险才可结束。

十六、乙方未尽保险义务

乙方在开工时,要为其前两条所规定的保险义务提出已履行的证据。如对保险未尽义务,或没有支付这笔款项,甲方可以代为保险,承担这笔费用,可将这些费用从乙方应得的款项中扣除。在所有情况下,甲方都应停止向乙方支付任何款项直至乙方确实已经承担此项保险义务,并支付这笔款项。

十七、分包合同

不允许乙方将合同中规定的工程分包出去,但经甲方的书面同意后,允许乙方和那些有能力和经验的专业施工公司,就合同中部分工程的施工签订分包合同。在所有情况下,把部分工程分包出去的乙方,始终都要和他的分包人一起对本合同的执行负责。

十八、转让

不允许乙方向他人转让整个或部分合同,如乙方违反这一条规定,合同就被废除,履约保险金就被没收。这无须经过任何法律手续,也不影响甲方要求赔偿损失的权利,如有必要,甲方还有权向乙方索取因物价上涨所增加的费用。但允许签约人将其应得款的全部或局部转让给a国的一家银行,条件如下:

(1)针对乙方的转让未经甲方书面同意不能成立。

(2)这种转让不影响甲方对乙方的权利。

(3)一旦乙方向某银行转让,就不能反悔,除非得到银行的同意。

十九、施工监督

对签约工程的施工监督和对乙方施工的检查,由甲方工程师或管理机构授权的职员承担。如甲方工程师或认为工程进展缓慢,可以向乙方提出书面警告,要求增加工人,增加机械设备,加班以及采取其他以保证工程顺利进行和按时竣工的措施。所有这些费用均由乙方承担。

甲方工程师和他的职员有权在任何时候进入现场,对施工的工程进行检查、管理,乃至发布旨在使施工顺利进行的命令和指示,这些指令应书面通知乙方并记入现场记录;乙方和他的工人、分包者应执行这些指令,而且不使用那些甲方工程师认为不符合合同或附件条件的材料。为了保证按技术规范和合同条件进行施工,在甲方工程师认为有必要时,他们有权书面通知停工,或者不接受不符合议定的材料和工程;同时允许在不影响工程造价、不违反合同宗旨的情况下,根据技术规范要求进行细小的调整和修改。对于那些需要增加费用的工程应经甲方批准。甲方工程师有权要求乙方做材料试验、材料分析、检查材料强度和提交各工期的照片,这些费用均由乙方承担。只有甲方要求再次对这些材料进行检查和试验,而且两次试验结果都符合技术规范要求时,甲方才承担这笔费用。

为继续施工起见,乙方也可以要求 甲方工程师进行任何一项必要的检查。这要由乙方向甲方工程师或其代表提交一份书面报告,由后者在报告的复印件上做收讫签字,在这种情况下,甲方工程师应做必要的检查,并尽快提出意见,把检查结果记入工地记录。

二十、甲方工程师办公室

乙方应在现场为甲方工程师提供办公室。该办公室应完全符合条件,包括全套设备。建立办公室、供电、安装设备的费用全部由乙方承担。

二十一、乙方的现场代表

乙方应指定现场代表,负责接收并执行甲方工程师的指令,同时应为他设立一个具有同等施工经验、有高度技术水平的技术机构,给机构成员在整个工程期间均应在现场。

对于现场代表和技术机构成员的选配和更换,应事先经甲方同意,必要时甲方有权要求更换人选,这不影响乙方完美施工的责任。

二十二、为管理工作和其他承包人提供方便

乙方和他所属的工地负责人、代表、职工,要为甲方工程师提供必要的方便条件,包括到现场进行检查、测量、试验及其他工作,同时还应照顾到其他承包人在现场及其附近地方的施工,并为他们的施工创造有利条件。

二十三、维护工地秩序

乙方负责维护现场秩序,对那些玩忽职守、拒绝执行工程师指示,或者技术能力差,或有关当局要求解雇的职工,乙方应在街道甲方书面命令后的二十四小时内把他们送出现场,在任何扰乱工地治安的行为出现时应马上报警。

二十四、合同文件应保存在工地

乙方现场至少应保存两套合同文本、技术规范、工程图纸及其他与本工程有关的文件,以便在甲方工程师或去的代表需要时参阅。

二十五、已完工程的计算

每月底在甲方代表同意的情况下,乙方出资对完工部分进行计算,同时应由甲方代表参加。工程计算必须由双方代表签字才有效。如果乙方拖延工程计算,他就要服从甲方的算法并承担计算费用。工程量表中的工程量只是一种估算,用上述计算方式计算出来的实际完成的工程,才是实际工程量。

乙方应保存专门的记录,把由双方签字的月统计表中反映出来的工程量记录在案。

二十六、设备处理

未经甲方同意不允许乙方将他运入现场的材料、工具、机械、设备、临时设施运走和处理,直到工程初步交工时为止。上述材料设备的丢失、损坏、被窃等,甲方概不负责。

二十七、保护公共设施

如果在现场挖掘土方的过程中,发现电线、水管管道,或者其他东西,乙方应立即停止挖掘工作,并及时报告甲方或专门机构。乙方根据有关指示,负责修理那些被破坏的公共设施,并恢复原状,费用由乙方承担。

二十八、文物和有价值的物品

在施工过程中发现文物和有价值的物品时,乙方在采取防止损坏、打碎的措施的同时,应立即告诉甲方、文物局和警察局,如果这些文物不易搬动,应就地停工,并通知甲方代表、专门机构和警察局。

二十九、停工

只有接到甲方的书面命令,才允许乙方停工。在停工期间,乙方负责保护工程。

如果停工的原因不属于乙方,那么甲方应向乙方不足相当于停工时间的工期,如果停工时间超过六个月而原因又归结于甲方,那么乙方有权要求终止合同。

在这种情况下,乙方有权要求索取他已经施工的工程费用和停工时间的实际损失,但不许要求其他方面的赔偿。

三十、误期罚款

如果乙方不能按照合同中规定的期限,或在其他业已议定的期限内完成施工,他应承担误期罚款。比例如下:

如果甲方认为可以从已经完成的工程中获益的话,每误期一天的罚款占延期总价的1%,如果甲方认为不能从已经完成的工程中获得收益的话,每误期一天的罚款占工程总价的0.1%。

在所有的情况下,罚款均不应超过合同总价的5%,即使未因延误工期而造成损害,误期也要罚款,无须提醒,不用警告,不用提交仲裁或采取任何其他措施,也不影响甲方因误期使自己蒙受的损失要求乙方赔偿的权利。

如果甲方证实乙方误期是由于意外原因所致,那么误期罚款可以全部或部分免除。罚款可以从保证金或者乙方在甲方处的应得款项或者从其在任何其他的公共机构的应得款项中扣除。任何罚款的扣除并不意味着免除乙方承担施工以及完成议定工程的责任。

在乙方于甲方处还有足够款项偿还延期罚款的情况下,甲方根据自己的全面估计,可以延期索回罚款。但要由乙方提出申请,并阐明延期缴纳罚款的详细理由和延迟期限。

三十一、废除合同

在不影响甲方取得误期罚金和赔偿的条件下,在遇到下列情况时,甲方有权废除合同,没收保证金。

1.乙方延期开工,或施工很慢,虽然给予书面提醒,甲方仍认为他不可能按期完成合同工程。

2.如果乙方停工十五天以上,停工理由不被甲方接受。

3.如果乙方撤离工地,或放弃工程,或证实他没有施工,或者他被证实施工混乱,而又不可能指望他完美施工。

4.如果乙方没有按合同规定的期限施工,甲方认为没有必要个他一个宽限期,或者再给他的宽限期内未能完成施工。

5.在执行合同或同甲方在施工期交往中,如乙方自己或通过他人直接或见解采用欺骗或营私舞弊的手法。

6.如果乙方被证实通过自己或他人直接或见解地贿赂甲方的官员、工人或监工代表,或伙同上述人员相勾结搞有损于甲方和有损于公益的事时。

7.如果乙方破产,或宣布破产,或陷于于债权人调停状态。

8.如果乙方对合同的执行严重敷衍了事,或者忽视履行合同中的实质性义务,而且从书面要求其改正之日起十五日之内仍无动于衷。

对取消合同和没收保证金,甲方用备忘录形式通知乙方即可,无须诉诸司法和采取其他措施。

三十二、收回工程由己方出资施工

在甲方可以废除合同的情况下,他可不废除合同,只要用挂号函件通知乙方,就可以收回工程,这无须诉诸法院,也无须办理任何手续。甲方可亲自动手施工,也可以通过投标议价、缔约方式让任何缔约者对未完工程的全部或局部进行施工。其费用、责任由乙方承担。甲方可以从乙方存在甲方处的保险金或乙方在甲方或其他任何部门的应得款项中扣除合同金额外所花费的一切开支和损失。因工程造价比原议定的价格下降而出现的盈余,乙方无权要求分享。甲方可以查封工地的临时设施、机具设备和材料,用以保证自己的权利。上述机具设备、材料,甲方可以无偿用于施工。对其损坏、短缺,甲方对乙方不承担责任。甲方还可以变卖这些物品,用以补偿自己的权益,由于变卖上述机具设备、材料而给乙方造成的损失,甲方不承担责任。

除了合同金额外,甲方有权索取误期罚款,有权要求乙方赔偿其因收回工程所蒙受的损失。

三十三、终止合同

如果出于公益需要,甲方可在乙方没有任何过错的情况下结束合同,条件是必要时可向乙方赔偿。

三十四、工程清点

特别是在第三十一、三十二、三十三条中所指的那些情况下,由甲方确定检查现场的时间,清点已经完成的工程,清点乙方运到现场的机械、材料、设备。甲方至少在七天之前用挂号函件将确定的时间告诉乙方,让其参加清点并签署纪要。如果乙方或他的代表在规定的时间缺席,那么甲方就在乙方缺席的情况下进行清点,并记入清点纪要,甲方代表在纪要上签字,将该纪要用挂号函件寄一份给乙方,让乙方对纪要发表意见。如果乙方在纪要送去七天当中没有发表意见,就说明他承认纪要中的内容正确无误,并接受了清点。

本条规定的工程计算和清点费用由乙方负责。

在因执行法令而结束合同的情况下,本条款有效。

三十五、丧失能力

1.如果乙方丧失能力,那么甲方有权在终止合同和允许乙方的继承人继续施工二者之间做出选择,如果乙方这样要求,甲方也证实乙方的的继承人有继续施工的财力和技术能力的话。

2.如果乙方多于一人,当其中的一人丧失能力,甲方可以在中指合同和委托乙方的其他人继续施工二者之间进行选择。

3.如果乙方只是拥有人员,或只有资金的公司而且已经散伙,而散伙的目的不是为了重新组合,甲方就结束合同。

4.在所有可以结束合同的情况下,用挂号函件将甲方的意见通知乙方即可,无须采取任何其他措施或通知诉讼。

三十六、乙方遇到不可抗拒的情况

如果遇到不可抗拒和无法预料的情况,使施工任务繁重,乙方受到重大损失的威胁,而施工并非不可能进行时,乙方可以用合理提高合同金额的方法向甲方索取赔偿。如果这种情况继续存在,而又不能消除,就终止合同。如果出现施工无法进行的不可抗拒的力量,乙方履行施工的义务就被免除。

三十七、支付印花税

乙方应在a国税务局办理合同登记手续,要在签订合同十五天之内缴印花税,对误期缴纳次税要承担各种费用和罚款。乙方还应缴纳为执行合同应缴的其他印花税,并向甲方递交他缴完税收的正式文件。

三十八、所得税

根据a国所得税法和此法公布的其他条例,乙方应缴的所得税和本合同利润附加税。

三十九、海关税

根据海关及有关制度和规定,乙方负责缴纳进口货物和与执行合同有关的理应缴纳的海关税和其他税收。

四十、享受临时免税制度

根据a国海关法及海关制度的规定,对于为了完成合同工程而进口到a国的施工机械、设备和器具,在提交竣工后将上述机械、设备、器具重新外云的保证书提交后,乙方可享受海关临时免税制度。

四十一、当地材料

只要在a国市场上有建筑材料、设备、机械、器具等国内产品,乙方必须尽可能使用。

四十二、组织施工和使用当地工人

乙方负责技术工人和非技术工人、设备、机械、器具及其他与施工、完美施工有关事宜的组织工作,甲方向a国的有关当局提交文件,以便在该合同工程需要雇工时,为之提供方便条件。

四十三、工人花名册

在开工时,人员增加或变动时,乙方应向甲方提供花名册,用以反映工人、职员、技术人员的姓名和工地管理人员的不同职务。乙方还要向甲方提供有关乙方运入现场的机械、设备、一起的说明和资料。

四十四、安排工人居住,提供现场公共设施

乙方负责向其工人、职工提供住房,并负责现场居住费用;还要负责提供这些住房的照明、引水及必要的公共设施。如果乙方为其工人建临时住房时,应得到甲方的同意;在这种情况下,乙方负责所有建房费用、维修费,并负责提供必要的服务。工程竣工之后,乙方还要负责拆除临时住房,并恢复原状;如甲方需要,可按双方协商的价格进行转让。甲方提供必要的电源、水源,但乙方要承担内部的临时管线安装费、照明费;用于工程施工的发电机、机械等所用水、电和燃料的消耗费,由乙方承担;乙方还应负责处理废水和废渣。

四十五、违禁物品

不允许乙方以任何方式进口、出售、交换任何酒精饮料和麻醉药品,以及其他法律所禁止的物品。乙方也不得允许他的分包人、代表、职工和工人饮用、进口、出售及从事交换上述违禁物品的任何活动。也不允许交换外币(在货币管理法和a国中央银行许可的情况下,在a国银行进行兑换者例外)。除非经专门的机构批准,不允许乙方和任何人交换、使用任何一种武器、弹药、炸药,同时未经甲方工程师批准,不许乙方在施工中使用炸药或爆炸物。

四十六、禁止政治活动

乙方及其合作者、分包人、代理人、外国雇工以及他们的家属在a国境内居住期间,不能以任何形式参与任何政治活动。

四十七、周假和法定假

乙方应让他的外国工人和职工在星期天和a国法定假日休息。根据先行法律、条例的规定,因工作需要工人们在假日工作时应给予补偿。

四十八、工人的工资和奖金

乙方负担工人的工资、奖金和补偿。按劳动法、社会保险法、工资最低基限法及现有和将来要制定的其他法律和制度,均由乙方独自承担业主(对工人)应尽的所有义务。

四十九、合同机密

未经甲方事先书面同意,不允许乙方披露合同的细节,也不允许乙方在商业印刷品、专业印刷品和其他场合披露这些细节。

在施工期间直到合同结束和维修期终止后,乙方均应保密,未经甲方的书面同意,不允许传播报表中的全部或局部内容。

五十、遵守法律条款和条例

乙方在执行合同过程中,应遵守a国的有效法律,特别是有关工程、工资、社会保障、工程保险、物资保险、运输保险、运输工具保险的法律和有关文物、海关、税收及其他诸如此类的法律。对于为施工而取得的任何一种许可所花的费用,均应由乙方承担。

在遵守合同条款的同时,在执行本合同中所产生的各种赋税,其中包括海关税和附加税,均由乙方负担。除了法定和合同条件中规定可豁免的以外,任何一项税收均不能免除。

五十一、专利权和发明权

乙方应尊重他人的专利权、发明权和垄断权 对于因乙方不尊重他人的这种权利,其中包括a国境内外项目的技术说明和图纸 他人向甲方提出的任何要求而因之造成的任何损失,乙方应给予赔偿。

五十二、a国的司法权限

有关合同的所有解释和执行必须服从a国的现行法律和法规,a国的司法部门负责审理由合同引起的纠纷。

任何一方诉诸法律都不能中止合同的执行,都不影响双方的义务和权利,直到对争执的问题有了必须执行的判决为止。

五十三、初步验收

当乙方完成了合同的主体工程和附属工程以后,应马上用挂号函通知甲方,并要求甲方确定初步验收日期。同时乙方应清理现场所有杂物。否则甲方在用挂号函件通知乙方并给十天以内的宽限之后,乙方仍未清理现场时,甲方就要进行这项清理工作,这时乙方应负责此项费用。甲方应将确定好的验收日期书面通知乙方,此验收日期不得超过接到乙方通知日的一个月。验收应在既定日期进行,应起草一式三份的初步验收纪要,由双方或双方代表签字,其中一份交给乙方或其代表。如果乙方或他的代表未出席检查,即进行乙方缺席检查,应将情况记入纪要,并用挂号函件将一份纪要寄给乙方。如果检查证实已完工程符合合同条款的要求,那么,甲方通知乙方完工的日期就作为竣工日期,同时也作为维修的开始日期。

如果在检查中发现没有按照合同施工,那么,应在纪要中注明,并责成乙方按合同修补和纠正错误、完善工程。维修期就从完善施工后的最后一次检查时开始。

乙方在甲方的全面监督下,从初步验收之日起三个月内,自费对合同中所有的主体和附属工程进行计算,对所有实际完成的工程编制最终报表,并交甲方审查和认可。甲方向乙方支付一切应得款项,并扣除预付款、罚款、赔款金等。但是乙方寄存在甲方的保证金额不得少于合同中规定的比例。否则,甲方可扣下一笔款项,用以补足上述比例。

如果需要的话,允许甲方对一部分已经完成的工程,根据本条款中规定的内容和条件进行局部、临时性的验收,条件是局部交付的工程应能使用。在验收工程之前,乙方应出资在工地提供必要的工具、设备、仪器,供甲方或其代表在检查、试验时使用。如果在检查、试验当中,发现毛病和错误,但在本质上并不影响工程,也不妨碍受益,那么当甲方认为可以时就接收,也可以给乙方一段修理和补缺的时限。这笔费用可从乙方在甲方手中的应得款中扣除,只要这些毛病和错误不影响工程的质量,并能按照要求受益,到工程缺陷修补完善后,再将扣除款项退回乙方。

五十四、维修期

乙方要保证本合同规定的工程无瑕疵、施工良好,全部工程使用要达到预期的目的。自甲方初步验收之日起,维修保证期为一年,如果在此期间发现缺点和不足,那么乙方应在收到甲方通知之日后一个星期内进行修理和完善。否则,甲方代为修理,费用由乙方负担,甲方有权从乙方所交的保证金中扣除此项费用。本条规定的维修保证期与a国民法中规定的保修期是一致的。

五十五、最终验收

在维修期结束前的适当时间,乙方须通知甲方,要求其确定检查和最终接收的日期。甲方应自接到乙方的通知之日起两星期内确定检查和验收的日期,并通知乙方亲自到场或派代表参加。在乙方或其代表参加的情况下,在确定的日期内进行检查,同时要就次起草一式四份由双方在场人员签字的纪要,并将其中的一份交给乙方。如果乙方或其代表缺席,可在既定日期进行缺席检查,把情况记入纪要,并寄乙方一份。

甲方有权组成一个自己认为合适的接受技术组,全权进行各种检查、试验,或采取任何旨在查看工程质量的措施。

乙方应在现场自费提供必要的材料、设备,供该接收技术组按其意愿进行检查、试验,直到通过检验,证明工程完美无缺并符合条件和规范时才进行最后接收。如果从检验中发现乙方未履行其义务,那么就把接收日期推迟,维修期相应顺延。如果乙方未在接收技术组于接收纪要总规定的时限内完成,甲方可直接从乙方的收益中扣除其认为与上述工程相称的金额,或由甲方出资自行施工,其款项从乙方收益中扣除。对乙方施工中出现的错误、缺陷和不足还要索取赔偿,款项可从乙方履约保证金或其他收益中扣除,这无须办理任何手续。扣完这笔款后,维修期就结束了。在最后验收后,甲方对乙方进行最终结算,并在验收之后起的一个月内,把乙方在维修期内拖欠的款项扣除后,将保证金或其他金额退还乙方。

五十六、试验费用

乙方承担在a国国内外用于样品和试验的全部费用,根据本合同条款、技术规范和工程量表,只要所用的材料不符合合同规定,无论在任何情况下,乙方都须负担样品、试验费用,并有义务将工程(或局部)拆开,以便检验其质量,然后再恢复原状,此项费用也由乙方承担。

五十七、乙方易址

本合同开头填写的乙方地址变动时,乙方要保证通报。否则,可按原址与乙方通信和发通知,责任由乙方承担。

光伏工程劳务承包合同篇四

签订合同双方:

甲方:仪征市新城建设工程有限公司月城熙庭商品房a区工程项目部 承包人:

乙方承包人:

兹有甲方将钢筋电渣压力焊工程所有的任务交给乙方承包施工,为了确保质量、安全意识的重要性。经甲、乙双方认真磋商,达成以下条款:

1、甲方应给乙方创造和提供有利于工程生产的条件和设施。

2、甲方应对乙方做好施工质量技术交底,加强对乙方生产质量的检查和监督。

3、甲、乙方在施工过程中,应相互采纳合理化建议,乙方必须服从甲方工程量有效合理安排,做好一切工程合理调配。

4、乙方任务范围:所有电渣烽工程量任务一切由乙方按工期保质、保量、保验收完成施工。

5、乙方必须做到工完场清,不留遗物。所有前场材料完工后,清理到后场,保证脚手架上,施工场地无杂物。即保持现场整洁。

6、乙方施工用料自行吊料。必要时跟踪服务。

7、承包价格: 。

8、资金安排:平常生活费按月1000元/每人支付。年终按工程量的75%支付(含平常生活费),余款在次年年底一次付清(即20__年底)。

9、乙方在施工期间必须执行遵守安全承包合同。

10、乙方在施工过程中,坚决杜绝打架、斗殴事件,坚决杜绝逾事罢工、停工现象。违者按工程量80%一次性计算,并清退现场。

以上事项希望甲乙双方严格执行,本合同一式二份,双方各持一份,双方签字后即为生效。

甲方代表: 乙方代表:

光伏工程劳务承包合同篇五

甲方:

乙方:

(身份证号: )联系电话:

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合相关法律、法规的有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,自愿签订本合同。

一、 工程概况:

1、工程名称: 胶南市六汪镇中心小学教学楼工程

2、工程地点: 胶南市六汪镇驻地

3、承包范围:走廊、门厅、卫生间、饮水间及踢脚线

4、承包方式:包工不包料、包质量、包安全、包文明施工、包检测费及运输费、包验收合格。

5、施工依据:以设计图纸及甲方技术交底内容为准。

二、 单价及结算依据:

工程结算以设计图纸为依据,按照实际测量面积计算,踢脚线按照实际展开面积计算。

1、走廊、门厅地砖及踢脚线: 单价14.00元/平方米。

2、卫生间、饮水间地砖、墙砖: 单价16.00元/平方米。

三、结算及付款方式:

每完成两层验收合格后付至所完成工程量的90%,剩余10%待主工程验收交工后一个月内付清。

四、质量要求及工期要求:

1、质量要求:符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求,一次性验收合格。

2、工期要求:在具备施工条件的情况下20天完工,因甲方原因造成的,工期顺延;因乙方原因影响工程进度视情节轻重给予相应处罚(因天气原因及不可抗力除外)。

3、保修要求:保修期内如出现质量问题,应在接到通知后12小时及时进行回修,若出现不及时情况,甲方将另行安排,所发生的费用按照实际发生费用的2倍从乙方质保金内扣除。

五、安全文明施工要求及处罚措施:

1. 进入施工现场,必须戴好安全帽,高处作业时,必须系好安全带,违者每人罚款50元。

2. 严禁酒后作业,违者每人次罚款100元。

3.严禁聚众闹事出现上述行为,无论有何理由,每次均罚乙方5000元,工程结算时扣除。

4.对于出现施工人员的安全事故问题(含路途交通事故等),治安事件等由乙方全责负担,给甲方造成损失的加倍赔偿。

六、注意事项:

1.乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料,要严格使用,禁止损坏和丢失。如果发生损坏和丢失,按其经济价值的3倍罚款。

2.按时参加甲方组织的班前会、班后会,以便处理施工过程中存在的问题,有事提前向甲方请假,无故不参加者,每人次罚款50元。

3.竣工验收前,乙方负责工程的成品(半成品)保护工作,保护期间发生的损坏,乙方自费予以修复,但不得因延误工期和延期工程交付。此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。

4.在工程竣工移交甲方前,乙方须搬走所有施工机械、垃圾、容器、剩余材料,保持建筑物、施工现场及临近范围的清洁和整齐。

5.安全、质量技术交底是合同的一部分。

6.未尽事宜,甲乙双方协商解决。

7.协议一式二份,甲乙双方各执一份,自合同签订之日起生效,结清合同结算款后失效。

甲方:(签章) 乙方:(签章)

联系电话:

年 月 日 年 月 日

光伏工程劳务承包合同篇六

工程名称:________

甲方:________

乙方:________

经双方友好协商,甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工,现就有关事宜达成协议如下:

一、施工范围和施工材料:

乙方施工范围为:

1、铺设隔热层

2、铺设钢丝网(加热管下部),规格:2×200×200㎜;

3、pex—a盘管(______牌);

4、安装全铜分水器(吕丰牌);

5、安装热力箱至分水器之间的ppr供回水管道(乙方提供阀门两个、过滤器一个,其它连接用材料由甲方提供);

二、施工方案及验收标准:

施工前乙方首先提报施工方案和施工设计,经甲方批准后严格按施工设计和方案施工和验收。

加热管间距确定为:

①卫生间:200㎜;

②厨房:300㎜;

③卧室:楼头和顶层200㎜;其他250㎜

④客厅、餐厅:250㎜。

三、施工现场管理

1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工。

2、乙方施工人员要进行全员安全教育,制定周密安全措施方可施工。

3、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。

4、为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

5、施工用水用电由甲方提供,如需要可装表计量。

四、工程造价和结算方式

1、合同造价

该工程地暖实际铺设面积约为:______平方米,结算价格为元/平方米,工程总价约为_____元。

地暖施工完毕后,甲方应对乙方提报的工程质量和工程造价在三日内核定,并在十日内进行最终结算。

工程量核定方法约定:按实际铺设面积核定,具体办法为:未铺设的房间不计算面积,铺设地暖的房间按施工图纸标注尺寸扣出设计墙厚为基准计算面积,卫生间和厨房如果铺设地暖按全部面积计算。

2、结算方式

以实际施工的楼号分批计算。主要材料到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后,拨总价的30%,后续工程按工程形象进度拨款,施工完毕拨付到总价的80%,工程竣工付至总价的90%,保修期为二年,第一个采暖期结束后10天内付到95%,第二个采暖期结束后10日内付清余款,终生负责维修。

五、施工工期:按照甲方要求工期施工,以不耽误后续工程为原则。

六、质量保证:地暖使用寿命保用50年,乙方对安装工程免费保修二个采暖期,终生负责维修。

七、合同签定后双方要严格执行合同条款,不得违约,如果有一方违约,违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。

八、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。

甲方:(公章)___________乙方:(公章)___________

签字:___________签字:___________

________年________月________日________年________月________日

光伏工程劳务承包合同篇七

(20xx年 标段 段)

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

投资方: (以下简称丙方)

根据重xx省xxym市委、区政府《关于印发xxym市森林工程实施意见的通知》(xxym市委[20xx]59号)、“xxym市20xx年森林工程秋冬季造林项目招标文件”和投标成交结果,在平等自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就xxym市20xx年森林工程秋冬季造林项目第 标段绿化工程的实施定立以下合同条约,并共同遵守:

一.工程实施范围:根据甲方作业设计要求,主要在 地,主要栽植 树种。具体范围和栽植树种由甲方按作业设计要求现场指定为准。

二.工程承包内容:工程实行包苗木供应、包整地打窝、包栽植成活、包抚育、包管护到初次验收后满2年。苗木规格、质量和栽植要求如下:

1、苗木规格和质量要求:苗木规格质量详见“附表”,同时要求苗木生命旺盛、根系完整、无检疫性病虫害等。第一次结算时本区内的苗木应提供《产地检疫证》,区外调运的苗木需提供《调运检疫证》。

2、苗木栽植要求:栽植的株行距要求分树种为 。除个别地点确实无法栽植外,均应严格执行以上株行距要求,不得随意提高或降低造林密度,否则质量验收不合格。

三、工程期限:20xx年x月 日至20x年x月x日。分品种为: 在20xx年 x 月 日前完成栽植任务, 在20xx年x月x 日前完成栽植任务。

四、工程验收及付款方式:

(一)付款方式

按5:3:2的比例支付工程款,初次验收合格后,按栽植株数和中标单价计算合同金额,支付50%;管护1年期满进行第2次验收,验收合格后按成活株数和中标单价计算工程总价,支付30%,并退还履约保证金;第2次验收后再管护一年期满进行第三次验收,验收合格后支付余款。

(二)工程验收

1、对要求栽植熟货的树木品种,必须是熟货,否则验收不合格。造林施工结束后满3个月,甲方组织人员进行初次验收,初次验收须同时具备以下4个条件:

(1)造林成活率必须达到85%以上,(2)工程栽植的苗木合格验收表,(3)工程整地合格验收表,(4)苗木栽植合格验收表,缺少其中任一条件将不予验收。验收时首先按作业设计核对是否符合株行距和树种要求,然后按设计的品种分别核定栽植的苗木株数,按实际栽植株数和分苗木品种规格的中标单价分别计算工程价款,凭正式发票、种苗检疫证和“工程验收报告”按工程总价款的50%的比例首次支付工程款。

2、初次验收管护1年期满,甲方组织人员进行第2次验收(即苗木成活率验收)。初次验收后,承包方应适时进行除草、浇水,加强抚育管理,并于当年秋冬季进行补植补造,对未进行抚育管理和补植补造、所栽树木上附着有藤蔓生物的,将不给予第2次验收。符合验收条件的分品种规格核定苗木成活株数和是否达到规格质量要求,达不到规格质量要求的不能计算成活株数。以成活保存的合格苗木株数和初次验收时核定的栽植株数计算造林成活率,若造林成活率达到85%以上(含85%),按实际成活株数和不同品种的中标价分别计算工程价款,按工程价款的30%的比例第2次支付工程款,并无息全额退还履约保证金;若造林成活率未达到85%,施工方违约,不结算任何费用,也不退还履约保证金。

3、第2次验收后管护1年期满,甲方组织人员进行第3次验收。第2次验收造林成活率达到85%以上(含85%)的,承包方应适时进行除草、浇水,加强抚育管理,并于当年秋冬季对栽植未成活的树木进行补植补造,补植补造的苗木品种、规格和栽植要求同投标成交时的要求一致,对未进行抚育管理和补植补造、所栽树木上附着有藤蔓生物的,将不给予第3次验收。验收合格后按实际成活株数和不同品种的中标价分别计算工程价款,抵减前两次付款金额后支付工程余款。

4、工程款的拨付按项目报账制审批程序,由甲方根据《重xx省xxym市森林工程项目资金使用和管理暂行办法》等有关规定,按照工程进度和验收报告,委托丙方即重庆市江城林业投资有限公司拨付。

五、在施工、管护过程中发生的一切安全事故及其所产生的经济损失、法律后果均由乙方全权承担。

六、履约保证金:乙方必须在合同签订之日起3个工作日内按工程中标价12%的比例向甲方提交履约保证金:¥ 元(大写: 元整)。乙方正常履行合同,履约保证金在施工完毕第二次验收合格后1个月内无息退还;乙方任何一个树种不按规定的时间、要求施工或拒绝按本合同条款和“投标文件”完成施工任务,甲方可凭书面通知要求乙方按合同履约,若乙方在书面通知后3日内不作实质性响应或不按合同履约的,甲方有权另行确定施工单位,乙方的履约保证金不予退回并承担因违约而造成的一切经济损失和法律后果。

七、其它:由于大面积造林地形地貌的差异,株行距测量误差等因素,根据需要甲方在工程实施过程中,可能临时增加或减少造林地点和改变工程总量、每个标段的工程量和树种,施工方(即中标单位)必须按甲方的调整要求进行施工,不得提出任何异议,并保证按时完成甲方指定的工程任务。工程结算以实际验收的合格、成活苗木数量为准。

八、本合同在“招标文件”和“投标文件”框架内履行。其它未尽事宜,双方协商解决,协商一致后签订的补充合同或协议与本合同具同等法律效力;协商不成的,应向重xx省xxym市人民法院提起诉讼。

九、本合同一式陆份,具备同等法律效力,甲乙丙三方各执贰份,合同各方签字盖章后生效,合同履行完毕自动失效。

甲方: 乙方(盖章):

甲方代表(签字): 乙方代表(签字):

地址: 地址:

联系电话: 联系电话:

第三方:

第三方代表(签字):

20xx年x月x日

光伏工程劳务承包合同篇八

甲方:_________________

乙方:_________________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,结合有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本工程相关事项协商一致,订立本合同。

一、工程施工内容、范围、承包方式

1.1工程名称:_________________

1.2工程施工内容、范围:_________________

1、木质入户防火门;2、公共部位钢质防火门;具体按由甲方确认的

建筑设计有限公司设计的建筑图纸及**有限公司设计的深化图纸施工,详见附件2

。二、工期开工日期:_________________

竣工日期:_________________

总日历天数:_________________

三、质量标准

3.1工程质量:_________________满足国家现行《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量评价标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》,工程必须达到质量评定的合格标准。

四、合同文件组成及解释顺序

4.1合同文件组成:_________________

(1)本合同;(2)乙方的报价书;(3)标准、规范及有关技术文件;(4)施工图纸;(5)经甲乙双方书面确认并加盖公司印章的其他有效文件(未加盖公司印章的文件视为无效文件)。4.2本合同履行期间的解释顺序依照上述序列执行,但不限于各文件之间的相互解释,如有模棱两可或相互矛盾之处,以所列时间在后的文件为准。

光伏工程劳务承包合同篇九

甲方:乙方:根据《中华人民共和国森林法》等法律法规的规定,为了加强山林管理,盘活集体资产,美化、绿化家园,现将集体有所有权的山林租赁给乙方经营,为明确双方的权利和义务,经双方协商一致,签订合同如下:

一、承包地名:王。四至为:面积:

二、承包期限:________年____月____日至________年____月____日止 计________年

三、上交租赁款:共计人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分整。

四、交款方式及时间:租赁款人民币 万元整,一次付清现金 万元,下欠两万元按合同上交壹仟元,上交时间为每年____月____日。

五、双方的权利和义务:

1、乙方有经营管理权,山林改造种植需报公司同意见;

2、 在合同租赁期内,如遇租赁范围土地被国家征用或农场规划使用,乙方必须服从,征用后,乙方损失由乙方与开发方协商处理解决,甲方可进行协调。

3、 乙方在合同租赁期内无权拒绝本族人在王葬坟,但葬坟对山林造成的损失因协调处理,适当补偿。

4、 承包期后________年,乙方砍伐应由生产队控制,确保承包期结束后保持山林原貌不变。

5、 乙方在以后续包中有优先承包权。

6、 乙方获得承包合同权后,如不按时上交年费、乱砍乱伐、任意改变山林地貌等甲方有权单方面终止合同,无需退还乙方所有上交款,且收回山林经营权,其乙方损失甲方概不负责。

7、 其他未尽事宜,双方另行协商。

六、本xx版合同式3份,甲方和乙方各执1份,报果茶公司备案1份。

七、本合同自签订之日起生效。甲方(盖公章): 乙方(盖章

光伏工程劳务承包合同篇十

工程名称:___________

发包方:_____________

承包方:_____________

合同编号:__________

发包人(全称):________________

承包人(全称):________________

承包人资质等级:________________

依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(gf--99--0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同:

一、工程概况

第1条工程概况

1.1 工程名称:_____________

1.2 工程地点:_____________

1.3 工程内容:_____________

1.4 工程立项批准文号:_____________

1.5 资金来源:__________________________

第2条工程承包范围

2.1 承包范围:__________________________

2.2 工程总面积:________________________

二、合同文件及图纸

第3条本合同文件及解释顺序

3.1 除双方另有约定以外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1) 双方签订的补充协议

(2) 本合同条款

(3) 中标通知书

(4) 投标书及其附件

(5) 标准、规范及有关技术文件

(6) 图纸

(7) 工程量清单

(8) 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第4条适用法律、标准及规范

4.1 适用法律法规:国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

4.2 适用标准、规范名称:《城市园林绿化工程施工及验收规范》(db11/t212- 20xx)、《城市园林绿化用植物材料木本苗》(db11/t211- 20xx)、《城市园林绿化养护管理标准》(db11/t213- 20xx)、_____________。

4.3 双方另有约定列入补充条款。

4.4 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。

第5条图纸

5.1 发包人提供图纸日期及套数:____________________________________________________

5.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。

5.3 发包人对图纸的特殊保密要求:__________________________________________________

三、双方的权利义务

第6条监理

6.1 监理单位名称:_____________

6.2 监理工程师

姓名:_________________________职务:______________________

职权:________________________

需要取得发包人批准才能行使的职权:

除本款有明确约定或经发包人同意外,监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。

第7条双方派驻工地代表

7.1 发包人派驻工地代表姓名:_________________

职权:_________________________________________

7.2 承包人派驻工地代表姓名:__________________

职权:______________________________

7.3 任何一方驻工地代表发生变更时,应提前7日书面通知对方,并明确指出交接时间、权限。

第8条发包人工作

8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用:__________________

(1) 保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间:__________________________

(2) 将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:________

(3) 负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求:________________________________

(4) 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:__________________________

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:______________

(6) 水准点和坐标控制点交验要求:___________________

(7) 组织图纸会审和设计交底的时间:_________________

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木的保护工作:_____________

(9) 双方约定发包人应做的其他工作:______________________

8.2 发包人委托承包人办理的工作:_________________________

第9条承包人工作

9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作:

(1) 应提供计划、报表的名称及完成时间:____________________

(2) 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求:

(3) 向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求:_____________,发包人承担由此发生的费用。

(4) 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续:_________,发包人承担由此发生的费用。

(5) 承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作;对工程成品保护的特殊要求及费用承担:____________

(6) 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作,具体要求及费用承担:____

(7) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,并且:___________________

(8) 双方约定的承包人应做的其他工作:__________________

四、施工组织设计和工期

第10条合同工期

开工日期:

竣工日期:

合同工期总日历天数_____________日

第11条进度计划

11.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:

11.2 发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间:_____________,发包人逾期未确认也未提出修改意见的,视为同意。

11.3 群体工程中有关进度计划的要求:________________

11.4 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工,并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

第12条延期开工如发生:______________________

因发包人原因造成延期开工的,由发包人承担由此给承包人造成的损失,并顺延工期;承包人不能按时开工的,应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意,发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。

第13条暂停施工如发生:

因发包人原因停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此受到的损失,相应顺延工期;因承包人原因停工的,由承包人承担发生的费用,工期不顺延。

第14条工期延误

14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误,经发包人确认,工期相应顺延。

(1) 发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件;

(2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,使施工不能正常进行;

(3) 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4) 因工程量变化或重大设计变更影响工期;

(5) 非承包人原因停水、停电等原因造成停工;

(6) 不可抗力及自然灾害;

(7) 发包人同意工期相应顺延的其他情况;

(8) 其他可调整工期的因素:

14.2 承包人在以上情况发生后3日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复,逾期不予答复,承包人即可视为延期要求已被确认。

第15条工期提前

15.1 工期如需提前,双方协议如下:

(1) 发包人要求提前竣工的时间:_____________

(2) 承包人应采取的赶工措施:______________

(3) 发包人应提供的条件:__________________________

(4) 因赶工而增加的经济支出和费用承担:____________

五、质量与检验

第16条工程质量

16.1 工程质量标准:_______________

16.2 双方对工程质量有争议时,由____________质量监督站鉴定,所需费用及由此造成的损失由责任方承担。

第17条隐蔽工程的中间验收

17.1 双方约定的中间验收的部位:__________________

17.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包人自检,并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格,发包人、监理方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的,承包人可自行组织验收,发包人、监理方应承认验收记录。验收不合格,承包人在限定时间内修改后重新验收,所需费用由承包人承担,不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担,相应顺延工期。

六、安全施工

第18条安全施工

18.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

18.2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

第19条事故处理

19.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

19.2 发包人、承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门认定处理。

七、合同价款与支付

第20条合同价款

20.1 发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

20.2 金额(大写):_____________元(人民币)

(小写):________________元

第21条合同价款的调整

21.1 本合同价款按照招标文件中规定,采用_______方式确定。

21.2 合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整。合同价款的调整方式:_______

第22条工程量的确认

22.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间:_______

22.2 发包人核实已完工程量报告的时间:_____________,发包人逾期未核实工程量的,承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的,确认结果无效。

22.3 对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量,发包人不予确认。

第23条工程款支付

23.1 合同生效后_______日内,发包人向承包人支付本合同总造价的_______%为预付款。

23.2 双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间:________________

23.3 发包人应在确认工程量结果后_______日内按前款的约定向承包人支付工程款(进度款)。

23.4 工程全部完工,竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后______日内,发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的___%,结算总价的______%作为工程保修金。

23.5 本工程保修期满,在承包人履行了保修责任的前提下,发包人一次性向承包人支付工程保修金。

八、材料设备供应

第24条发包人供应苗木材料设备

24.1 发包人供应苗木材料设备一览表(附后)

24.2 双方约定的苗木材料设备交验的标准:_________________

24.3 发包人供应的苗木材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:_________

24.4 发包人供应苗木材料设备的结算方法:____________

第25条承包人采购苗木材料设备

25.1 承包人采购苗木材料设备的约定:______________

25.2 苗木采购应出具苗木产品产地证明。

25.3 双方约定的检疫证明及方式:__________________

九、工程变更

第26条设计变更

施工中发包人对原设计变更,发包人向承包人发出书面变更通知,承包人按照通知进行变更。如果承包人对原设计提出变更要求,经发包人、监理方批准后方可实施,并签署书面变更协议。

第27条其他变更

施工中如发生除设计变更以外的其他变更时,采用协议形式双方加以确认。

第28条确定变更价款

28.1 承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。

28.2 发包人在收到变更资料报告5日内予以确认,逾期无正当理由不确认时,视为变更报告已批准。

十、竣工验收与结算

第29条竣工验收

29.1 工程具备竣工验收条件,承包人以书面形式通知发包人,并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后10日内组织验收。发包人如无正当理由不组织验收或验收后10日内未提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

29.2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。

29.3 因特殊原因,部分单位工程和部位需甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,并明确双方责任。

第30条竣工结算

30.1 双方办理工程验收手续后,双方进行工程结算。

30.2 承包人在竣工验收15日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、竣工图。

30.3 发包人自签收结算资料报告之日起20日内提出审核意见并予以签认。

30.4 承包人收到竣工结算款后5日内将竣工工程交付发包人。

十一、质量保修

第31条质量保修

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

31.1 工程质量保修范围和内容:

31.2 质量保修期:双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下

(1) 土建工程:__________________________

(2) 绿化种植工程:______________________

(3) 喷泉、喷灌工程:____________________

(4) 其他附属工程:______________________

质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。

第32条质量保修责任

32.1 属于保修范围内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。

32.2 发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应在24小时内到达事故现场抢修。

32.3 绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。

32.4 保修期内发现苗木等植物材料死亡,应在种植季节按原设计品种、规格更换。

第33条保修费用

33.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

33.2 双方约定的养护期间水、电费用的承担:____________

第34条其他

双方约定的其他保修事项:_______________

十二、违约与争议

第35条违约责任

35.1 任何一方违反本合同的约定,均应承担由此给对方造成的损失。

35.2 因承包人原因延期竣工的,应交付的违约金额和计算方法:_____________

35.3 因承包人原因致使工程达不到质量要求的,应承担的违约责任:__________

35.4 发包人不按时支付工程款的违约责任:_______________________________

35.5 其他:________________

第36条争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第_________种方式解决:(只能选择一种)

(1) 依法向_________人民法院起诉;

(2) 提交________________仲裁委员会仲裁。

十三、其他

第37条工程分包

37.1 分包单位和分包工程内容:_______________________

37.2 分包工程价款及结算方法:_______________________

第38条不可抗力

38.1 双方关于不可抗力范围的约定:________________

38.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:_________

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;

(2) 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

(3) 承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;

(4) 停工期间,承包人应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

(5) 工程所需清理、修复费用,由发包人承担;

(6) 延误的工期相应顺延。

38.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

第39条担保

39.1 本工程双方约定的担保事项如下:

(1) 发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:______________

(2) 承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:_______________

(3) 双方约定的其他担保事项:____________________

(4) 担保合同作为本合同附件。

第40条合同解除

40.1 双方协商一致,可以解除合同。

40.2 发包人不按合同约定支付工程款,双方又未达成延期付款协议,承包人可停止施工,停止施工超过30日,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。

40.3 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。

40.4 有下列情形之一的,发包人、承包人可以解除合同:

(1) 因不可抗力致使合同无法履行;

(2) 因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。

40.5 合同按司法程序解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

40.6 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第41条合同生效及终止

41.1 本合同自____________之日起生效。

41.2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。

第42条合同份数

42.1 本合同正本二份具有同等效力,双方各持一份。本合同副本份数___________份,由双方分别收持。

第43条补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定,结合本工程实际,经协商一致后,可对本合同具体化、补充或修改。

发包人:(公章)_________承包人:(公章)_________

住所:___________________ 住所:___________________

法定代表人:_____________法定代表人:_____________

委托代表人:_____________委托代表人:_____________

电话:___________________电话:___________________

传真:___________________传真:___________________

开户银行:_______________开户银行:_______________

账号:___________________账号:___________________

邮政编码:_______________邮政编码:_______________

_______年______月______日_______年______月______日

合同订立地点:___________

附件:

发包人供应苗木材料设备一览表

北京市工商行政管理局

北京市园林局制定

20xx年x月

光伏工程劳务承包合同篇十一

发包方:______________(以下简称甲方)联系电话:_____________

施工队:_______________(以下简称乙方)联系电话:_________________

甲乙双方本着友好协商、合作的态度,根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,在平等、公正、公平的原则下签定如下合同:

一、工程概况

工程地址:__________________________工程内容:______________________

二、人工价格:

______________每平方米计算。

三、付款方式

1、工人生活费按每人每天___________元支付。

2、根据大合同支付进度款。如年底未完工的按实际工作量的95%支付。

3、工程竣工验收合格后,甲方支付总工程款的

4、保修金:工程工资总价________后支付。

五、材料

1、乙方应提前向甲方提供需购材料清单,甲方应及时采购材料供施工队使用,如应材料拖延工期的责任和经济损失,由甲方负责。如应乙方方施工造成的误工期由乙方负责。

2、甲方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。

3、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。

六、工期

根据甲方和建设方签订的时间。未经甲方同意,乙方不得停工和殆工。如甲方应支付的生活费等未能及时支付造成的停工。由甲方承担一切责任。

七、质量

1、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正。

2、乙方所有进场人员必须服从甲方各项工作的管理。

3、施工过程中乙方有义务提出有关施工技术方面的合理化建议。

4、乙方施工中严格执行安全施工规范。

5、甲方必须为乙方施工人员办理“工程一切责任险”。

6、甲方负责对乙方进行技术、安全交底。

本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。

发包人:_________(签章)施工队:_________(签章)

_________年____月____日_________年____月____日

光伏工程劳务承包合同篇十二

发包方(甲方):

联系地址:

代表人:

电话(传真):

邮政编码:

承包方(乙方):

联系地址:

代表人:

电话(传真):

邮政编码:

鉴于:

甲乙双方就甲方所属的×××××××建筑物拆除工程承包一事,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,签订合同条款如下:

第1条、拆除工程基本情况及要求

1.1、项目座落:

1.2、砖混结构房屋建筑面积大约3518.92㎡;砖木结构房屋建筑面积大约607.17㎡,土木结构房屋建筑面积大约776.59㎡,简易搭架面积大约1799.39㎡;

1.3、乙方拆除的时限为20xx年元月20日前;

1.4、乙方对本工程的拆除期间为20xx年×月×日至20xx年×月×日,拆除后应将所拆除的物料全部运走,将土地平整清楚,按约定时间交由甲方。

第2条、拆除工程承包费交纳

乙方交纳的拆除工程承包费为××元,于本合同签订当日一次性缴清,甲方收到乙方交付的拆除工程承包费时,应出具正式票据交乙方收执。

第3条、拆除工程履约保证金

乙方应在本合同签定当日即向甲方交纳拆除工程履约保证金人民币壹万元整;在约定的时间内拆除完成,该履约保证金如数退还;若拆除超过时限,每拖延一天罚款人民币伍佰元;拆除超过××天取消保证金。

第4条、特别约定

4.1、乙方在进行拆除时应按安全规范进行作业,其工人的安全保护措施等要到位;乙方对工程拆除的安全责任负全责。

4.2、甲方应免费提供拆除现场用电电源、用水水源给乙方使用;乙方应自行连接;乙方用电要注意安全,要节约用水;若乙方不安全用电、不节约用水,甲方有权停止供给,其责任乙方承担。

第5条、其他事项

5.1、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。

5.2、本合同经甲、乙双方代表人签章后即时生效。

5.3、本合同一式叁份,甲、乙双方各持壹份,华安县公共资源交易中心存档用壹份。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

20xx年×月×日签约

光伏工程劳务承包合同篇十三

临沭县教育体育局 (以下简称甲方) 韩作强 (以下简称乙方)

一、甲乙双方协商同意,特定该协议 承包工程:临沭县第二实验小学院墙及门卫

二、乙方必须在保证施工质量、安全生产等前提下,完成本工程范围工种的所有工程量(主要包括材料),屋面部位的搭拆如构架等及其它所有安全措施的工作由乙方自行负责,均按规范和甲方要求施工。建设单位如有其它要求,双方共同协商解决。

三、承包性质

乙方包工包料组织施工,专用等有关的工具由乙方自备。甲方负责三通(电通、路通、水通)交底工作。承包费用应按以甲方提供的招标控制价格268122.03元,下浮10%计算,如果工程增减,决算时据实结算。

四、工期

乙方必须按照甲方工期计划和要求,按时完成且符合规范要求(自20xx年7月15日起至20xx年8月10日止)。因天气减下雨天。

五、施工质量

乙方必须严格执行甲方施工要求、精心组织施工、确保工程验收合格。

六、付款方式

工程交付后一次性按合同结算。

七、乙方应在合同签订起起十日内,将大门以东及北面东院墙和门卫完成垒砌。甲方作为奖励,总承包费给予上浮10%,否则每超过一天,仍按1%每天扣减。

八、该协议一式两份,双方各执一份,甲乙双方共同遵守执行。本协议具有法律效力,双方签字后生效。工程竣工付款后合同自行失效。

甲方签字: 乙方签字:

年 月 日 年 月 日

光伏工程劳务承包合同篇十四

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》和《消防法》的规定,甲方将承包给乙方安装,经双方并达成以下协议:

一、工程名称:。

二、工程地点:。

三、承包范围:2个室外栓、1个室内消火栓。

四、工程内容:室内消防栓工程。

五、工程总造价:叁万玖仟元整(¥39000.00元)。

六、(包干不含税)。

七、付款方式:合同签订后,甲方预付乙方工程款总价的40%给乙方,余款60%待消防部门验收合格后一周内付清。

八、工程质量:乙方所安装的产品必须是国家认可的合格产品,质量以消防部门验收为标准。

九、工期:。

十、施工要求:甲方提供安全的施工环境及乙方施工电源,配合乙方在施工现场的相关协调事项。施工过程中造成的安全事故,由乙方负责。乙方按照甲方要求从简安装。市政管网由甲方自负接通。

十一、服务承诺:工程验收合格后,乙方负责保修一年。如果人为损坏或凝冻损坏由甲方负责所需一切费用。保修期满后乙方实行常年维护,维修材料由甲方负责。

十二、本合同自签订之日起生效,在有效期内任何一方违约,由违约方赔偿对方的一切经济损失。

十三、未尽事宜,双方协商解决。

十四、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年___月___日 _________年___月___日

光伏工程劳务承包合同篇十五

委托方(以下简称甲方)

承包方(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚实守信的原则,经双方友好协商,就油漆涂料工程承包事宜在互惠互利的基础上,达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

4、承包范围:

5、质量标准:

二、工期

计划开工日期:______年_____月_____日,竣工日期:______年_____月_____日,总_____天。(日历天)

三、材料的调差与使用

1、乙方须按施工图纸指定的产品购买,材料进场要经甲方和监理及建设单位等共同验收认可后方可使用,乙方应在符合国家质量规范技术标准的前提下自主购买油漆涂料工程所需材料。如甲方和监理及建设单位认定所购买材料不合格,乙方所进材料自动清出场地,并处罚金________________元/次。

2、材料调差:按照工程所在地当时季度的信息价,如信息价和实际购买价存在较大差异的,以甲乙双方、监理和建设单位共同认定价格,经认定后办理认证手续为准,进行决算。

四、工程变更

工程施工中如经建设单位确认需变更项目,以建设单位签字并盖章的文件通知及设计单位出具的加盖章签字的变更图为准。工程量增减总量在______%内不调整。

五、工程量与造价

1、以工程所在地省份的预算定额决算下浮______%为承包价。

2、按所承包的施工图纸施工的工作量据实决算。

3、支付方式:

六、工程施工及验收标准

1、承包方的施工人员须严格依照施工工艺和操作程序进行施工。

2、乙方须保证安全生产、文明施工,遵循国家、省以及甲方的安全生产规范。

3、不得酒后作业,无关人员不得进入施工场地。

2、国家制定的施工工艺规程和验收规范为验收标准。

七、保修承诺

1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任,自工程竣工验收之日起,为期_____年。

2、保修期间,由乙方施工不当造成的油漆涂料施工费用均为乙方负责。

3、保修内容均采用修复形式,只对油漆涂料负责,不承担其他连带责任。

4、在保修期内,乙方应在接到通知后,确认是保修范围内的_____个工作日内派人修复。

5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。如须乙方维修,则材料和人工费用均由甲方负责并承担。

八、双方责任

1、甲方职责:

(1)甲方应给承包方人员办理进场施工手续(出入证等)、提供施工所需的水、电和施工设备。施工中如需要临时使用公共部分,甲方应负责协调好,做好交叉作业的施工环境。

(2)甲方有对乙方监督管理的权力,应按合同约定向乙方拨付工程款。

2、乙方职责:

(1)乙方须按甲方所提供的图纸、方案进行施工。

(2)乙方施工人员进入施工现场应严格遵守甲方的安全施工要求,乙方配有专职安全员负责施工安全,若施工期间乙方管理不善所引起的安全问题由乙方自行处理。

(3)乙方施工人员必须遵守施工现场各项管理制度,必须做到文明施工,乙方施工中给其它工序造成污染的.要自行清除。

九、违约条款

合同生效后,在合同履行期间,因履行有瑕疵或擅自解除合同方,给守约方造成的损失,应进行赔偿。

十、附则

1、合同履行期间双方发生争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,均可向合同履行地的法院起诉。

2、本合同未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。

3、本合同壹式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效,合同履行完毕后失效。

甲方:

住所:

代表人:

联系电话:

签订地点:

_______年_____月_____日

乙方:

住所:

责任人:

联系电话:

签订地点:

_______年_____月_____日

光伏工程劳务承包合同篇十六

甲方:

乙方:

九河村民委员会清江组水库重修后,一直无人管理,水库边及水库内以垃圾为患,水库内储备水量不足,为了加强对水库管理及维护,本着互惠互利原则,将清江组水库承包给乙方,签订本合同,合同事项如下:

一、甲方责任:

1. 对于政府组织的兴修水利工程建设项目,如涉及水库建设及维修,需要清江组投入资源时,甲方应响应政府及相关部门安排,组织人力物力投入工程建设。

2. 在播秧期间,秧田需要从水库供水时,甲方应安排人员负责组织集中供水。

二、乙方职责:

1. 乙方承包期间经营权归乙方所有,但乙方不得利用水库作非法经营,如乙方在承包期间产生的违法经营,所产生的后果由乙方承担;

2. 政府组织兴修水利工程建设时,乙方积极响应政府工程建设项目需求;

3. 乙方在水源充沛季节对水库进行水量储备,在播秧季节,在保障养鱼水量情况下对北片区秧田进行集中供给二次,如遇特殊干旱情况,优先保障养鱼水量。

三、 承包费用及付款方式

承包费 1600.00 元/年,承包期限为十年一签,承包费用为每十年一付,本次合同共计人民币16000.00 元,大写( 壹万陆仟元整)元,承包款一次性付清。在第二次竟标时,以本村村民优先,高价优先,在同等竟标价格条件下,原承包者优先原则。

四、 违反赔偿条约:

1.本合同不受甲方法定代表变动影响,甲方法定代表调整时,本合同继续履行。

2.承包期间不论何种原因(如东边供水不足不能养鱼、或自然灾害不能养鱼)导致乙方不能继续经营养鱼情况下,承包费不予清退,且在承包期间不论水库是否具备养鱼条件,乙方承担对水库管理义务;

3.由于乙方原因不能继续履行合同时,承包费不予清退,且甲方未接收对水库管理职能期间,乙方承担对水库的管理及维护工作;

4.如因甲方原因不能继续履行合同时,甲方对乙方在经营期间用于水库管理或建设所产生的费用给予补偿,具体补偿金额由甲乙双方协商而定。

本合同共5页,前3页为合同正文内容,第3页下半页起为村民代表签名盖印,一式两份,甲方持一份,乙方持一份,村委会保存副本一份,具有同等的法律效力,自双方签订合同之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

光伏工程劳务承包合同篇十七

甲方:_________

乙方:_________

甲乙双方经友好协商,根据工程实际情况,就锚杆成孔达成如下承包协议:

一、承包范围

乙方根据甲方要求及设计图纸进行锚杆成孔施工,保证质量、按期完成甲方分配的成孔任务。

二、承包单价

1、第一排锚杆的成孔按_________元/米计价,按实际完成工作量结算。

2、第二、三排锚杆的成孔按_________元/米计价,按实际完成工作量结算。

工程结算以实际发生工程量为准,单价不变,未尽事宜,双方协商解决。

本协议一式四份,甲乙双方各执两份。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________

签订地点:_________签订地点:_________

_________年____月____日_________年____月____日

光伏工程劳务承包合同篇十八

甲方:_________________

乙方:_________________

合同编号:_________________

签约日期:_________________

(简称甲方)委托:_________________(简称乙方),为其完成工程任务。工程规模包括:_________________个监控中心,个基站监控以及前期工程维护项目。

1、合同金额

1.1合同预算金额为:_________________rmb

(人民币大写:_________________拾万仟佰拾元)。

1.2实际合同总金额由甲乙双方在工程完工后,进行工程费用决算时确定;

1.3实际合同总金额由以下几个方面决定:_________________

1.3.1合作质量系数,根据中兴公司最终质检所给定的系统,如质检未能达标而导致工程整改,由此所产生所经济责任由乙方承担,并处以相应系数的处罚;

1.3.2在本次工程中由中兴力维公司需要所签证的其它费用(如借工、监控中心设备等)给予结算。

1.3.3此次工程单站以元/站,元/二次下站结算。

计算公式:_________________

实际合同总金额=[(*实际完成个数)+二次下站个数*]*合作质量系数。

二次下站个数:_________________力维相关人员最终确认的数量扣相关的比例。

合作质量系数:_________________套用中兴的质量分。

2、付款方式

2.1合同签定生效后,乙方可以根据工程实施的进度,向甲方申请付款,申请种类分为:_________________进度款、初验款、尾款;

~1/7~

2.2进度款:_________________合同执行后,乙方可申请进度款,根据工程进度,甲方支付给乙方的总的进度款为合同额的70%;

2.3初验付款-----工程通过建设方和中兴力维公司初验后,进行工程决算,甲方保留实际合同总金额的10%作为尾款,其余金额减去进度款金额作为初验款支付给乙方;整个工程必须提供正规发票为结算款的80%,差额部分扣除2.75%税收。

2.4尾款-----在工程初验通过六个月后且无工程责任遗留问题方可支付;

2.5退款-----若实际合同总金额小于预付款金额,乙方应退还甲方超付部分;

3、委托方式及内容

3.1、工程界面:_________________全包,含地市分公司至基站的设备搬运、施工、底调、联调、项目管理和工程初验。本期工程包含监控中心服务器、计算机更换,系统升级,及前期工程的配置修改及优化工作。

3.2工期及进度要求:_________________年月日开工,整个工程必须在年6月31日前完成已具备安装条件基站的施工调试。项目经理须于开工前5天到达现场,清点物料,提前做好开工准备。

3.3人力要求:_________________配置原则,达到中兴力维公司的进度要求。

4、工程质量:_________________工程验收质检分数须达到91分以上。

4.1乙方承诺在本合同执行中遵守中兴力维公司的《安全、质量承诺书》。

4.2若出现工程责任事故,乙方应接受甲方相应的处罚。如造成损失的,乙方应赔偿用户及甲方损失。

4.3甲方不承担任何乙方在工程实施中发生的伤亡事故和刑事案件的责任与义务。乙方所有人员必须购买意外伤亡保险。

5、合作质量保证

5.1乙方有责任对实施的工程质量进行有效的控制,考评标准按照中兴力维公司《质量管理规定》进行。

5.2乙方有责任在合同的执行当中处理好与工程相关的事务和关系,甲方有权根据处理结果考核该工程满意度。

5.3工程质量得分和合作满意度考评结果作为合作质量系数的要素。

6、工程进度安排

6.1乙方须按甲方要求的日期开工,整个工程任务连同工程验收在20__年7月31号前完成,可根据建设方情况进行调整,并取得中兴力维认可。

~2/7~

6.2乙方在合同执行中,应制定详细的《工程实施计划》(包括工程进度、人员安排、阶段调整计划等),由甲方审核后方可实施,并保证按计划完成。

7、其他约定

7.1工程期间甲方将随时对工程进行检查,对不符合中兴力维公司规范要求的,乙方有责任改进。

7.2乙方应委派有中兴力维公司认证通过的人员专职进行工程实施。

7.3乙方必须遵守中兴力维公司的各项流程规范。

7.4乙方应保证现场工程人员与设备的安全,并对工程中发生的事故负责,承担人身事故和设备事故引起的各种费用,对保管、运输、操作不当等引起的设备损坏和丢失照价赔偿。

7.5在工程实施过程中,乙方自行解决施工及调测工具、通信设备、交通工具等工程需求,并承担合同执行中因乙方原因发生的所有费用。

7.6在工程实施期间,乙双方应对工程量的增减情况进行书面确认。

7.7现场发生的不可预见事件,由甲乙双方协商解决。

8、工程验收

8.1工程验收按男方和甲方的用户和建设方之要求进行。验收完成后必须提供全套完整的初验资料。

9、违约处理

9.1若由于乙方原因,乙方未按合同规定期限完成整个工程,如中兴力维公司进行处罚,乙方应向甲方支付罚金,按中兴力维公司处罚方式2倍计,在甲方向乙方支付合同余款时扣除。乙方有责任在最短时间内完成剩余工作,所发生的费用由乙方自行承担。

9.2工程付款过程中,甲方对中兴力维公司付款进度负全部责任。反之,若乙方由于本身原因,未能让中兴力维公司及时回款,由乙方自行解决现场所有费用。

9.3乙方不能执行或中间放弃执行合同,要将合同预付款全数返还甲方,并按因此造成工程延期的天数向甲方支付罚金,每拖延一天按合同预算总金额的5%计算。

10、合同生效

本合同文本共五4页,一式二份,甲方和乙方各执一份,由甲乙双方授权代表人签字或盖单位合同章后生效。

甲方:_________________

乙方:_________________

甲方授权代表:_________________乙方授权代表:_________________

年月日

光伏工程劳务承包合同篇十九

日期:______年______月______日

地点:______________________市

一、本合同经下述双方签署:

1.____________市卫生局局长______先生(以下简称甲方)

2.______建筑工程承包公司海外工程部经理______先生______年______月______日由__________建筑工程承包公司授权(以下简称乙方)

出生地:____________(国家)

国籍:____________(国家)

总部:______(国)______市

在国的通讯地址:__________________信箱

鉴于甲方要兴建____________学校______平方米的教学楼(该工程为楼房,包括全套家具、设备、空调)进行施工。

乙方承认自己对合同的正文和附件已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。

所有上述文件、附件,均是本合同不可分割的组成部分。

二、合同金额

本合同金额为____________第纳尔(兑换美元的比例为70%)。

这个金额是用单位乘实际工程量的方法计算出来的,这仅是对“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。临时报表的书写方法应是在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。

合同价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格。

三、合同工期

乙方必须根据本合同第____________号附件的说明,在自移交场地之日起的380天内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果甲方由于某些不可抗力的原因而认为不可能按期完工的话,可从书面形式通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在,合同期限可以适当延长。

四、移交场地

根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各执一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将机要的复印件寄给乙方。起草纪要之日为乙方接收场地之日。

五、查看工地

乙方承认在签订合同之前已查看了工地及周围的环境,掌握了的所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这些因素造成的后果均由乙方负责。

六、履约保证金

乙方应自被通知中标的第二天起的三十天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该合同在总额的20%,或在指定的期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生义务。

用现金、信用支票,或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。按第五十六条规定,保函须在合同整个执行期中都有效,直到最后交付工程为止。

该保证金始终由甲方保存,用于乙方完美施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后,最多一个月内,按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金。否则,甲方有权没收保证金的余额,或者从乙方手中收回工程,由甲方自行施工而由乙方承担费用,甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙方即可,无须诉诸法院或采取其他措施。

日期:______年______月______日

地点:______________________市

光伏工程劳务承包合同篇二十

用人单位(项目部): 以下简称甲方

劳动者(班组或个人): 以下简称乙方

为了搞活本项目部内部管理、明确项目部与承包班组合理管理责任,进一步完善承包施工责任,快速优质地完成本项目部的建筑施工任务,经充分协商,甲方将善水湾二期三标室内墙面批腻子、涂料施工工程承包给乙方组织施工,甲、乙双方根据中华人民共和国劳动合同法和有关法律、法规规定,在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,签订本合同。

一、劳动合同期限及承包方式:

以完成善水湾二期三标室内墙面批腻子、涂料施工35幢南~地库四-2~学校工作任务为劳动合同期限,自________年____月____日起至________年____月____日完成商业,________年____月____日起至________年____月____日完成学校,工作任务之日即为劳动合同终止日。承包方式为乙方包工包腻子等副材,(涂料按施工面积由甲方提供)。

二、承包内容及价款:

1、甲乙双方约定劳动合同履行范围:善水湾二期三标室内粉刷墙面,砼天棚梁柱面批腻子、局部公用用部分涂料每2层验收批,没有经验收合格禁止进入其他楼层幢号施工。

2、施工定价含基层批腻子材料、小型工具、锹、灰桶、刮靠尺等,材料水平、垂直运输,垃圾清运,成品保护等费用。

3、施工单价:

1)、水泥砂浆粉刷面层批腻子打磨:单价7.0元㎡。

2)、砼天棚、梁、柱结构面批腻子(第一遍黑水泥浆甲方提供黑水泥)、打磨、阴阳角调直、砼天棚纠偏:单价9.0元㎡。

3)、外墙天棚、梁、柱面批腻子刷外墙乳胶漆(第一遍黑水泥浆甲方提供黑水泥)、打磨、阴阳角调直、砼天棚纠偏:单价14.0元㎡。(外墙乳胶漆甲供)

4)、地下室批防水腻子刷底涂、面涂乳胶漆单价13元㎡。(底涂和面涂料乳胶漆由甲方供应,基层防水腻子必须合格证)

5)、面层滚刷乳胶漆单价2.0元㎡。(乳胶漆甲供)

4、室内施工2层为一个验收批,每2层施工完成经质量员,监理验收签认后方可下4层工序施工。不符合质量、工期要求施工班组必须无条件清退出场。

三、质量要求及等级:

1、乙方必须按施工图及设计变更通知进行施工。工程质量等级:合格。

2、乙方必须使用合格材料(白水泥、胶或成品腻子粉必须有合格证),进场材料需报验后方可使用。乙方阴阳角调直、砼天棚纠偏必须使用有合格证的石膏粉腻子。

3、地下室涂料必须使用防水腻子,刷涂料前必须使用底漆封闭,面涂必须使用防霉涂料,保修期内出现霉斑必须由乙方无条件返工。

4、甲方提供专职质量检查员根踪检查乙方施工质量,达不到质量要求的工程乙方必须立即无条件返工,并承担返工材料费。对于拒不执行返工劳动者(承包班组)甲方将安排其它劳动者(承包班组),乙方将承担所有返工费用,甲方将罚乙方___元人民币整,如因乙方原因连续多次返工甲方即视乙方无能力履行本合同论处(即终止施工,乙方人员自动退场)其所有损失由乙方全部承担。

5、乙方施工时必须采取措施保护成品门窗、楼地面,对污染成品门窗、楼地面负责清理达到验收要求。

6、在工程保修期内出现质量问题甲方通知乙方48小时内必须有工人到位维修,否则甲方按排人员维修,维修款5%保修款内扣除。

7、质量评定仲裁部门名称:____市建筑安装工程质量监督站。

四、工期要求:

1、甲方在乙方进场提供《计划施工进度表》给乙方,乙方需进行有顺序,有条理的施工,合理安排。施工班组必须具备完成2层10天的施工能力。

2、乙方进场如一次完不成《周计划施工进度表》规定的时间及工程任务,必须确保第二次完成施工进度,如第二次仍不完成,甲方将向乙方提出警告,甲方将罚乙方贰仟元整,连续三次完不成甲方下达的《周计划施工进度表》所规定的时间和工程任务,甲方即视乙方无能力履行本协议论处(即终止施工,乙方人员自动退场)其所有损失由乙方全部承担。

五、安全:

1、进场施工人员应按《建筑安装施工技术安全操作规程》进行施工,严格遵守甲方所有的安全纪律及规章制度。

2、乙方在施工过程中无条件地服从现场管理人员的统一指挥,每日班前对施工人员进行安全教育及交底。乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行。施工现场严禁打架、赌博。若违反轻者罚款、严重者送公安机关处理。

3、乙方应教育、管理好本班职工,若有发生的交通、治安事故由乙方承担全部责任及费用。

4、乙方人员在施工过程中如发生工伤事故,甲方协助乙方做好协调工作,其发生的工资、交通、医疗费、误工及其它费用全部由乙方承担,与甲方无关。

5、严禁使用安徽六安、安庆、金寨籍等地民工(发现使用安徽六安、安庆、金寨籍等地民工本用工协议作废清退出场,发现工人闹事交公安机关处理),施工人员进场必须有身份证。

六、付款方式:

1、甲方每月支付按现场实数人员1000元∕人作生活费,乙方在月底____日前必须提供与身份证相符的施工人员考勤记录、上月施工工人生活费发放签认表,否则按劳动监督机构规定执行。

2、乙方全部工程结束竣工并达到约定质量等级后、甲方将付至乙方承包总价的70% 工资款,年终付到95%工资款,余款5%保修款在交付验收________年3个月内无返修一次付清。

七、文明施工:

1、按省级文明现场进行管理,必须达到市级文明现场(梅花杯)的标准。全体现场施工人员,必须要爱护公共,安全设施。

2、甲方提供乙方人员的住宿及膳食场所,由甲方统一安排,乙方对自已居住场所及卫生责____区负责保洁工作,乙方对自已居住场所不得容留女同志过夜,对卫生差的进行经济处罚。

3、乙方必须每日做到工完场清,施工现场严禁大小便,做到文明施工,场容整洁。对劳动者(承包班组)不能及时做到工完场清的场地,甲方将安排其它劳动者(承包班组),乙方将承担所有费用。

八、后勤管理:

1、乙方施工人员伙食自理,在食堂内集中买菜,不准另开小食堂。

2、施工场所宿舍区一律不准烧电炉、电饭锅、热得快、电饭煲等,一经发现进行罚款贰百元整。

九、注意事项:

1、乙方应使用本地人为主年龄在1850周岁内,身体健康者,必须人人有身份证或所在地派出所有效证明。

2、乙方人员应爱惜甲方的财物,做到物尽其用,如遇故意浪费材料现象,甲方将按其原价格的25倍处罚乙方,其款在乙方承包工程工资款中扣除。

3、乙方承包的工程价款中已含小型工具费用在内,大型机具设备由甲方提供。

4、乙方必须按图纸进行施工,按协议约定日期保证完成,竣工时剩余料归堆整齐(按甲方指定地方)。

5、若发生点工,甲方按每工日 180元结算给乙方,如乙方使用甲方人工,每工日按 180 元乙方结算给甲方。

十、本合同签订后发现乙方转包、分包,甲方立即终止合同

乙方人员必须自动退场,其所有损失由乙方全部承担。现场负责人每周必须在岗6天以上,缺勤按500元天扣除当月生活费。

十一、本协议一式肆份,双方各执贰份,本协议经双方代表签字后生效,工程完毕后工程款项结清后失效,本协议涂改无效。

甲方 联系方式

立协议代表签字:

乙方 联系方式

________年____月____日

光伏工程劳务承包合同篇二十一

甲方: (下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)身份证:

甲方承建的 ,其中 混凝土分项 工程施工,经内部劳务招标,确定由乙方承包施工,为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质,按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求,经双方协商到达如下协议,以资双方共同遵照执行。

第一条:工程概况

工程名称:

工程地点: 结构形式: 框架

工程面积: 约11000平方

第二条:承包范围

1)建筑结构施工图、图纸会审、设计变更、施工联系单、施工组织设计、施工方案、后浇工程及施工规范所确定的所有钢筋分项工程的施工。

2)因工程施工,管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由钢筋班组完成的工作。

3)施工中因甲方引起的图纸变更,造价在 200 元以内不另计工程本款,超过 200 元按实际工程量计算。

4)本合同约定的其它应由钢筋工完成的工作。

第三条:承包内容

1) 水平标高甲方负责,钢筋上的水平线乙方负责。配合甲方人员制作试块。

2) 提供输送泵(输送泵的进退场),泵管、卡箍、密封圈、以及施工途中泵管拆装,冲洗保养。

3) 墙、柱、梁、板不同型号混凝土根据图纸要求进行隔离。

4) 震动棒、震动器,所有施工机具的购买、装车、卸车、场内运输、安装、调试、使用管理、清理卫生、维修保养、保管等(塔吊、料斗,甲方提供)。

5)清理楼面杂物,浇水湿润模板。墙、柱模板下口座浆,拆除临时木撑。

6)砼浇筑过程中所有的工作(放料、分层浇捣、拉线赶平、收光、养护、成品保护)包括下雨天的砼表面的遮盖。

7) 回收利用因涨模、坍塌或外溢,散落的混凝土。

8) 后浇带混凝土凿毛、清理现场。

9)因振捣出现质量问题,需经甲方、监理同意后方可修补。修补后的色泽与原混凝土颜色保持一致。

10)养护应认真负责,搅拌站和甲方试块都符合要求。因养护不认真,抽心检验不合格,所造成的一切经济损失由乙方负责。

11)无论何种原因造成返工,混凝土班组要配合。

12) 浇筑混凝土用量力求准确,如有剩余,甲方人员安排乙方人员将剩余混凝土浇筑到指定地点。振实、整平、压光,同样计算工作量。如当垃圾倒掉,根据实际方量,按照购买价钱在当月工程款中扣除。

13)清理因浇混凝土而污染的脚手架和安全网。

14) 清理因浇混凝土而污染墙、柱竖向钢筋的水泥浆。

15)筑楼面第二天墙、柱部位凿毛。

16) 木工移交后的楼面、铲除漏浆,露出原混凝土压光面层。做到施工一层,结束一层,清理一层,移交一层,对粉刷结束后的楼面进行彻底的清理,清理后的楼面要露出混凝土压光面层,办理粉刷移交手续。

17)各工序、工种之间的配合与协作。

18) 由甲方确定应由乙方完成的其它工作。

第四条:承包方式、承包单价及单价的组成

1) 承包方式:劳务分包(即包人工、包质量、包安全、包工期)。

2) 承包单价: 元/立方(不含税)

① 此单价为优质优价,每层侧点合格率在95%以上为合同价,侧点合格在95%以下,每下浮1个百分点,承包单价下浮0.1元,依次类推。合格率在80%以下为不合格工程。

② 保质保量,准时或提前完成甲方所排施工进度计划和逐日进度计划。裙房、转换层、地下室根据施工进度计划拖后一天,本月本协议单价下浮1元,标准层根据逐日施工进度计划拖后一小时,本月本协议单价下浮0.5元,依次类推。

③ 承包单价 元/㎡,( 面积)其中砌墙 元/㎡,防线、构造柱、门过梁、挡水墙 元/㎡。现场吊运堆放到指定地点 元/㎡。

④ 以上三项按当月实际的工程量,办理安全、质量、现场清理,垃圾吊运,材料堆放等有关验收手续,相关人员签名确认。

3)单价的组成

① 除塔吊、吊斗、电箱由甲方提供,其它一切工具、用具、保护用品都由施工方负责。

② 无论何种原因造成的停工、窝工所发生的各种费用。

③ 乙方施工所有机械,机具的购买,装卸车的运输,安装调试维修等费用。

④ 乙方职工交通费,差旅费各项加班费,保险费。

⑤ 乙方人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治,处理费。 ⑥ 其它经甲方认定已包含在承包单价内的费用。

⑦ 乙方人员办理工作卡和施工所需要的各种证件及其它各种手续费用。

第五条:甲方责任

1) 项目经理、项目工程师和施工管理人员,对工程质量,安全,文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。

2)负责办理乙方进场所需的(应由甲方办理的)相关手续(费用由乙方自理)。

3)乙方所需太阳灯由甲方提供,乙方办理借用手续,工程结束交还甲方,如有损失,按价赔偿,灯管由乙方购买。

4) 向乙方提供宿舍、厨房、用水、用电以及代办工伤保险,用水、用电、工伤保险费按工程总额的1.5%在工程款内扣除。

5)对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底,负责施工主轴线的定位放线。

6)负责对进场工人安全生产、文明施工等教育。

7)在施工前及施工过程中对乙方人员的职业道德及技术素质进行考核,如不符合要求,甲方有权随时辞退或调换人员。

8)向乙方提供施工人员宿舍、食堂、用水、用电。

9)编排工程进度计划,提供技术、材料、机械、安全设施等方面的施工保证。

10)签发施工任务书,负责质量、安全、机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。

11)负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。

12)甲方负责对乙方进驻工地的质安员、施工现场负责人进行理论口述考试。乙方提供此两人资格证书(原件)以及身份证复印件。

第六条:乙方责任

1)承包人或承包人委托一名负责人、一名质安员,两人必须吃、住在工地,到项目部报到上班,每天参加项目部班前会。项目部给予考勤。考勤不到每天以旷工处理扣200元/人,在当月工程进度款中扣除。

2)此两人要求思想素质高、懂行、能吃苦、懂管理、讲话算数,在职工当中有一定威信。配合甲方根据施工进度计划,管好自己的员工,管好自己施工部位的质量、安全、文明施工现场。

3)如乙方派驻现场负责人工作不负责,管理水平较差,指挥不动手下施工员,不能配合甲方工作。甲方有权更换乙方现场负责人,乙方必须无条件服从。调换人员必须在24小时内到岗。否则作考勤不到每天给予200元处罚。后任者应能继续行使此协议文件约定的职权和义务,甲方认为合格的质检员和施工负责人,乙方不得任意调其它工地。

4)乙方人员应在进场后三天内带齐各种有关证件及一寸彩色照片3张,并将各种证复印件,按花名册顺序排列,交项目部登记备案,办理工作卡,每张10元,退场时退场还5元,甲方统一办理。

5)严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工,负责本工程施工段放找平工作,并确定准确。

6)服从甲方现场管理人员领导和指挥,接受甲方、业主、监理部门检查监督。

7)遵守甲方各项规章制度的管理,否则按规定处罚,罚金在当月进度款中扣除。

8乙方必须与施工作业人员签定用工协议,副本由工地办公室存档。自行解决内部矛盾,避免扩大影响,违者罚款 500 元。

9)甲方所排施工进度计划,乙方应无条件服从,并且在规定时间内完成,如在规定时间内未安排人员或未完成,甲方可自行安排其它人员进场施工,所花费的一切费用,在乙方当月进度款中扣除。

10)乙方应管理好自己的员工,不允许家属和小孩进入施工现场。

11)乙方需打印和复印的一切资料,甲方不提供任何服务。

12)除乙方委派的施工负责人,其它人员一律不准进入甲方办公室和管理人员的住宿场所。

13)准时参加甲方和监理召开的各种会议,不参加或迟到者处罚100元/次或50元/次。

14)乙方负责人到甲方办公室办理相关手续,熟悉图纸和施工方案以及管理制度。

15)配合甲方测算有关数据。甲方每天对乙方施工人员进行登记,并由乙方负责人签名确认。如乙方负责人拒签,每次将给予500元处罚。

第七条:安全文明施工

1)乙方应按照中山市安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保施工安全和第三者的安全。乙方愿意承担由于自身安全措施不力而造成事故的一切经济损失。

2)乙方若发生重大伤亡事故,甲方为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任,乙方愿意承担所有费用。

3)组织进场员工到项目部进行教育,办理教育卡和工作卡。

4) 乙方对本班组的安全生产负责,进入现场必须严格遵守甲方的安全管理制度。由于乙方未能按安全操作规程进行施工而造成的事故和损失,所发生的一切费用由乙方承担。甲方对所有大小事故实行“三不放过”的原则,对违章指挥及违章操作的人员进行重罚。

5)乙方应执行甲方关于文明施工有关规定,做到谁施工谁清理,随做随清,工完场清,材料堆放整齐。因管理不认真造成材料浪费,乙方愿意承担乙方原因所造成的一切处罚。

6)乙方愿意执行甲方关于安全和文明施工现场管理制度及处罚条例(安全和文明施工管理制度为本协议副本)。

第八条:质量

1) “百年大计,质量第一”,乙方施工员应组织施工熟悉图纸,学习规范,按照技术交底和施工方案进行施工。做好自检和互检工作。

2)执行关于质量管理方面的各项制度,如有不执行的行为和语言愿意接受一切处罚。

3)如因施工不认真,接到甲方发出的整改通知单后,,但还是我行我素,只抢速度不重视质量。由此原因所造成的经济损失均由乙方承担。

4)愿意执行甲方关于技术、质量管理制度及处罚条例。

第九条:材料

1)乙方视工程进度情况,提前申报各种材料计划。

2) 乙方施工除爱护和保管好自带工具,还应爱护甲方所有机具。认真执行甲方仓库领用、送还和押金制度。

3)如因工作不认真,管理较差,造成材料浪费,乙方愿意扣除材料耗用数已超过定额数和损耗数的一切费用。

4)乙方愿意执行关于甲方材料管理制度及出发条例(材料管理制度为本协议副本)。

第十条:治安消防

1)乙方员工应在甲方指定宿舍内居住。

2)乙方安排专人对宿舍进行管理。负责该宿舍的清洁卫生和治安消防工作,对调进和调出人员的宿舍作适当调整。

3)进场时派专人对宿舍床铺及物品进行交接。工程结束组织员工立即退场,办理相关手续,移交有关物品。如有丢失或损坏,乙方愿意承担所有费用。

4)乙方必须对自己班组宿舍实行包干,甲方将不定期对宿舍卫生进行检查,对评比卫生教差的宿舍处以100元的罚款。

5)乙方应选用思想品德好、技术素质高的精兵强将,防止好吃懒做、打架斗殴的员工进场施工。

6)乙方必须严格遵守甲方的各项规章制度,严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款500元,班组与其他班组打架每次罚款1000元,情节严重的交公安部门处理。

7)乙方愿意执行甲方关于治安消防等管理制度及处罚条例(治安消防管理制度为本协议副本)。

第十一条:成品保护

1)乙方应教育员工,对施工成品进行保护。不得人为的饿进行破坏,一经发现,根据原材料价格进行赔偿,费用在进度款当中扣除。

2)配合甲方办理各项移交手续,移交后的场地,应由接收方派人看管。在看管期间,如有损坏、被偷等现象,乙方愿意承担以上原因所造成的一切经济损失。

第十二条:工程进度款及结算方式

1) 每月15日支付上月完成工程量的80%,砼分项工程完成后支付至90%,剩余 10 %的余款至本工程验收合格后、办完移交手续退场后10天一次性付清。

2) 所承包的分项工程必须满足质量、安全、文明施工、施工进度的前提下才能按审核后工程量结算付清所有余款。

3) 每月三十号前乙方必须填写好《月工作量进度》报表,递交甲方相关人员审核,有关人员签名方可生效。

4) 审核和审批时应附带以下各表。

① 各层各部位自检表,②质量、安全、文明现场移交表,③月结算统计表,④各种材料耗用表,⑤过程验收申请表,⑥江苏一建现场实查记录表。

第十三条:违约责任

1)凡进场员工必须自觉遵守甲方的现场管理,服从指挥,执行各项规章制度,遵纪守法。如违反制度及不服从指挥,甲方有权终止协议,乙方无条件退场,已完成的工程量(无论多少)均不结帐。

2)由于乙方原因造成质量事故需要返工的,其经济损失均由乙方负责,如造成甲方经济及名誉损失,甲方视损失轻重给予罚款或单方面终止。

3)施工期间,乙方不得以任何借口停工。如乙方未能按期完成进度计划(含节点工期),第一次提出警告,要求乙方提出整改方案,第二次检查仍未完成计划,甲方有权终止本协议,将乙方所承包的施工范围无条件割让给其他队伍施工,由此而造成的一切损失和后果均由乙方承担。

4)本协议范围内工程项目,未经甲方同意,乙方不得私自转包给第三方。经若发现,甲方有权终止与乙方的协议关系,由此造成的经济损失由乙方承担。

5) 乙方每月受到甲方有关质量、安全、文明施工、施工进度等处罚达两次以上,甲方有权单方终止协议,乙方必须无条件退场,因此而造成的损失由乙方承担。

第十四条:争议的解决

执行本协议如双方发生争议,由乙方协商解决,协商不成时,任何一方可向中山市仲裁委员会申请仲裁。

第十五条:其它事项

1)因政策调查,人力不可抗拒及甲乙双方之外的原因导致工程停建,缓建使协议不能继续履行,终止协议,双方签订工程停、缓建协议。

2)施工期间乙方负责人必须坚守在工地,接受甲方的考勤,参加甲方有关会议。特殊情况外出必须得到甲方负责人同意,并安排他人临时代管,请假每月不得超过一天,否则当旷工处理。

3)在本工程施工期间,乙方不得以任何方式拉拢、腐蚀甲方现场负责人员(包括请吃饭、洗脚、洗桑拿、送红包等)。如有发现立即终止本协议或处理 500 元的罚款。

4)乙方负责人应随时保持与甲方的联系,禁止关掉手机,保证随叫随到。否则,每次罚款300元。

① 乙方所属人员的一切言行及后果均由乙方承担。

② 其它未尽事宜,按本协议相关条款执行,无相关条款时,按甲方的意见执行,并签定补充协议。同时甲方及公司的一切管理制度、规章细则,均为本协议附件,当具体内容与本协议矛盾时,以本协议为准。

③ 本合同双方签字后生效,工程款结清后自动失效。

本合同一式三份,甲方持二份,乙方一份。

甲方(代表): 乙方(代表):

日期: 日期:

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/2223266.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档