随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
意向合同签订篇一
同志：
你与本单位年月日签订的劳动合同，由于原因，
拟变更劳动合同书中的相关条款，具体变更内容如下：
1
2
3
请你于月日(收到本意向书后10日)前，认真填写下款《职工意见》栏后反馈劳资部门。
用人单位(章)年月日。
职工意见：
1、(同意或者不同意变更劳动合同)。
2、(对变更内容进行改动并说明理由)。
职工(签章)年月日。
意向合同签订篇二
甲方：_____(以下简称甲方)。
乙方：__________(以下简称乙方)。
为加速城市扩容，振兴_____地方经济，提高城市品位，甲、乙双方本着互利、互惠的原则，依据中华人民共和国有关法律法规，乙方有意在_____县县城规划区内_____________建设五星级酒店及配套开发，经甲、乙双方友好协商，特签订以下意向性协议：
_____县县城规划区内______________，用地面积约______亩。
1、在开发地建五星级酒店，接待床位不低于350张，其它地域为酒店配套开发。
2、该项目的建筑的风格和项目设计方案，须经县规划审查委员会审核，相关职能部门依法办理相关手续后方可开工建设，施工中如需调整设计方案，乙方应依法按法定程序报相关部门审批。
乙方在依法取得该地块后，应尽快办好各种手续，在最短的时间内开工，五星级酒店须于20_____年6月30日以前建成并投入营业。
1、项目建设和经营期间的.优惠，按_____办发[20__]16号文件执行。
2、甲方负责水、电、路、电视和通信网络通到该项目地边缘。
3、甲方将该项目列为县重点工程，成立由县主要领导挂帅，相关部门一把手参加的项目协调领导小组，负责该项目的统一协调，保证项目顺利进行。
4、五星级酒店建成后，列为政府采购、接待酒店之一。
甲方：_____县人民政府法人代表：__________。
乙方：__________法人代表：__________。
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。
意向合同签订篇三
住址：____________。
联系方式：________。
乙方：________。
身份证：____________。
通信地址：____________________。
联系方式：甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买____事宜，达成如下条款：
第一条乙方意向购买的店铺位于____（以下简称“该店铺”），建筑面积为____平方米，其中，套内建筑面积____平方米。（最终面积以确权面积为准）。
第二条乙方意向购买的该店铺每平方米买卖单价（建筑面积单价）为人民币____元（大写：____）总价款为人民币元（大写：）。
第三条本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币____元（大写：____），在乙方与甲方正式签订《店铺买卖合同》后，该诚意金抵作乙方购买款。
具体支付方式以双方签订的《店铺买卖合同》为准。
第五条乙方应在接到甲方通知签署《店铺买卖合同》后，五日内到甲方售楼地点签署《店铺买卖合同》及其他相关文件并交付购买款。在甲方通知乙方签署《店铺买卖合同》前，甲方为乙方保留该店铺。如乙方逾期不签订合同的，视为放弃认购，甲方有权将该店铺销售给他人。
第六条《店铺买卖合同》中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致。未经甲方同意，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该店铺。
第七条乙方对认购店铺的位置、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预计交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该店铺没有应当告知而未告知的事项。
第八条本意向书未注明的买卖各类税费、维修基金等其它费用，按国家法律法规的'规定，待正式合同签订后，由甲、乙双方各自承担相应部分的费用。
第九条本意向书在正式《店铺买卖合同》生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。
第十条本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________。
_____年____月____日。
乙方（签字）：_________。
_____年____月____日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
意向合同签订篇四
甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)。
甲方现与乙方签订万豪酒店土建工程项目合作意向合同，为保证工程项目的顺利完成，确保工程质量，本着互为互利、相互诚信的原则，达成如下协议。
一、项目地点：
二、项目名称：
1、基础部分工程。
2、主体工程。
3、外墙保温工程。
4、水施系统工程。
5、电施系统工程。
6、消防系统工程。
四、项目合作形式：包工包料总承包该单位所有建筑安装工程(包括材料、设备采购、队伍组织、场地的租用或新建、运输、保险、铺助设备的租用及管理等等)。
五、工程单价及总价核定：
1、基础部分(地圈梁及圈梁以下部分)根据设计图纸按照国家定额按照实际产生的成本计算;取费标准按工程类别全额计取。
2、主体部分及水、电、消防部分根据甲方设计图纸，按照国家定额计算出材料、人工、设备租用、管理、税收等费用标准，结合施工现场使用建筑材料的当月市场价计算成本，并在双方认可的核定成本总价款的基础之上增加15%作为工程总造价，具体计算方式和细节在正式合同中约定。
3、甲方应书面通知乙方指定该项目法定负责人或委托代理人，签署具有法律效应的双方往来文件，甲乙双方相互往来的资料、函件是合同的组成部分，任何方不得以任何理由拒收(有异议用书面回复)，如发生拒收时，由监理人员签字视为送达。
六、付款形式及结算方式：
1、基础部分(正负零地面以下部分)按月按进度的80%拨付工程款;。
3、工程进度产值乙方每月月底报甲方审核确认;。
4、主体土建工程封顶验收结束后，甲方应在三个工作日内支付乙方土建工程总价款的90%;其余乙方承包的分部分项工程也延用此付款方式。
5、乙方各分部分项工程完工验收合格后乙方提交的竣工决算书甲方应在收到后30个工作日内审核办理完毕，否则决算书的结算金额甲方视为认同。
6、待乙方承包项目工程部分，竣工验收合格后甲方应在5个工作日内一次性结清余下的10%工程款。
7、结算方式：银行汇票转账形式或现金支付;。
七、信用保证金。
1、乙方在与甲方签订正式合同后，工程项目启动进场施工后交纳保证金给甲方，甲方开具收款收据，并盖有财务专用章、法人章。
2、乙方基础部分工程完工验收合格后，甲方应将信用金之五十返还乙方，并支付乙方银行存款现行利息。土建主体部分封顶完工后，甲方5个工作日内付清剩余的百分之五十信用金。
八、项目质量保证：乙方必须按照设计院的图纸要求制作(详细在签订正式承包合同中明确)如在实施过程中因其它原因出现异议，乙方需向甲方提出申请未经甲方核实，不能擅自修改图纸。
九、甲、乙双方权利及义务：
1、甲方必须是合法的项目开发主体，具备相关资质;。
2、甲方必须提供工程项目相关合法手续及证照;。
3、甲方不得在负债情况下与乙方合作，在约定期限内不按时结算工程款项时，乙方拥有优先将房屋作为抵押或销售权利。双方的违约责任金额在主合同中共同约定。
4、乙方必须具备总承包相关资质和具备承包能力。
5、严格按照国家建筑法、国家现行规范、施工蓝图规定和要求进行施工。
十、其他约定：
1、甲方提供一切援助，配合乙方的项目实施，提供物质设备、场地、采购信息等;。
2、甲方工地现场确保“三通一平”
3、甲方提供施工单位人员办公、住宿场所。
十一、.未尽事宜，双方协商解决。
十二、本协议有法律保障，具有中华人民共和国建筑法、经济合同法同等效力。如有一方违约，另一方有权追究法律责任。
十三、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
意向合同签订篇五
购房人：(以下简称承购房)。
房地产开发公司：(以下简称房产开发商)。
承购方拟有意购买房产开发商位于________西________社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：
一.承购方愿意接受的购房条件为：
1.购房总价确认：
2.包含设施确认：
3.签约时间：
4.付款时间：
5.其他条件：
二.承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：
由承购方向房产开发商支付元的意向金(作为定金)，双方签订相应的合同，承购方与xx年4月30日前向开发商续交购房款额，xx年10月30日前第二次续交购房款。xx年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。
房产开发商将此幼儿园楼梯以每年元的.租金租给承购方一年，一年后即________年________月________日，由承购方一次性交齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。
承购意向方案三：开发商以每年元的租金将房屋租赁给承购方两年，与________年________月________日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和xx年的春季招生工作，恳请房产开发商于________年________月________日________时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。
三.本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，
承购方：日期：
房产开发商日期：
意向合同签订篇六
购货单位（甲方）：
供货单位（乙方）：
根据《民法典》及有关法规的规定，经买卖双方友好协商，本着平等、自愿、诚实、信任、互惠互利的原则，就乙方供应甲方建设的_______工程项目所需加_____一事签订本意向书，以兹共同遵守。
一、甲乙双方在签订供货合同后，乙方按以下规格型号及数量供货：
商品名称：
规格型号：
单位：
数量：
单价（元）：
技术指标：
二、此合同适用_____年____月____日至_____年____月___日的时间段内；价格以具体洽谈后的最终定价为准。
三、产品质量及技术标准：按______标准执行。
四、供货预约时间：甲方每次进货应提前____小时，以电话或传真方式通知所需进货规格、数量及时间。
五、运输方式及交货地点：乙方负责组织运输并承担运费，乙方送货到甲方指定工地，并负责且派专人管理卸货期间的人员作业安全，因自身原因发生的一切安全责任事故有乙方自行负责，甲方提供堆码场地，保证道路畅通，协调地方关系尽可能为乙方供货提供便利条件。
六、结算及付款方式：
付款方式签订正式合同时协商约定，乙方凭甲方签收确认的收货单和入库单，根据同结算，并开具与货款等额真实有效的正规发票给甲方。甲方有权拒收乙方提供的假发票，如甲方发现乙方提供假发票则按发票金额的_____%作为乙方的违约金；如甲方在收取发票时未能识别发票的真伪而被相关职能部门查获，由此造成的相关损失及法律责任由乙方承担。
七、合同变更及违约责任：
1、甲、乙双方在协商达成一致的情况下，可以更改合同约定条款。
2、根据合同约定，供货量超过合同约定数量时，甲方未续签合同而继续要求乙方供货时，则合同期作有效延长，并按甲方在销货单签收的数量及金额为准，直到甲方讲最后货款结清为止。
3、在合同执行期间，甲、乙双方责任及权益相待等。
4、本合同在履行过程中如发生异议，由双方协商解决，若协议不成则向仲裁委员会申请仲裁，若仲裁不成，可向当地人民法院提起诉讼。
甲方：
法人代表授权人签字：
____年___月___日。
乙方:。
法人代表授权人签字：
____年___月___日。
意向合同签订篇七
本意向书内容不尽事宜，工程意向合同书应在正式协议中给予完善。
甲方：_________________(签字盖章)。
乙方：_________________(签字盖章)。
时间：_________________。
发包方：_________________(以下简称甲方)承包方：_________________(以下简称乙方)。
1、施工地点：_________________。
2、施工范围：甲方总包范围内的装饰工程标段。
3、承包方式：除建设方提供的设备及材料外，乙方包工包料。
4、总价款：乙方分包范围内经甲方按规定扣除税费及管理费的结算总额。
5、工期：甲方合理、规范条件下的指定工期。
二、双方责任的约定。
1、甲方责任。
(1)甲方应在开工前向乙方进行现场交底，做好各项进场必备条件，说明注意事项。
(2)做好各专业协调工作。
(3)根据乙方提供的资料按时办理各项签字手续。
2、乙方责任。
(1)参加甲方组织的施工设计方案现场交底。
(2)乙方在施工期间全面承担乙方工程的管理和施工职责，对工程质量、安全、进度负责，保证所供材料质量。
(3)乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员。
意向合同签订篇八
甲方：
法定代表人：
地址：
电话：
乙方：
法定代表人：
地址：
电话：
根据《中华人民共和国合同法》和《商标法》有关规定，并由双方经过友好协商，在互惠互利的基础上，甲方（_________总代理）与乙方自愿签订本合同。
第一条 甲方指定乙方为_________产品_________市经销商。甲方授权乙方在合同期内合法经营甲方拥有_________产品。指定区域为_________范围内。
第二条 合同期限为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
第三条 甲方的权利
1、甲方有权管理和监督乙方对_________产品的经销情况，甲方有权在乙方经销区内发展二级经销商签订合同后交乙方管理。
2、甲方有权要求乙方不得在合同指定范围以外地区从事与合同事宜相雷同的经营活动。
3、甲方有权对乙方的不正当经营方法予以警告，严重者取消经销资格，并追究其法律责任。
4、甲方对乙方在合同以外的经营活动及违法活动不负法律与经济连带责任。
5、甲方有权对乙方的正常运作中各经营项目的实施情况进行核实（特别是产品的批发，零售价格及库存）。
6、甲方有权要求乙方遵循甲方统一的经营管理模式及vi标准（仅限特许专卖）。
第四条 甲方的义务
1、甲方有义务协助乙方在本合同指定区域内建立完整的经销网络体系。
2、甲方向乙方提供_________标识产品及vi标准并协助乙方培训网络销售人员。
3、甲方在乙方区域中的各类宣传活动应在相关方面体现乙方的名称，标识，地址，依靠品牌日益提升的企业形象树立提升乙方的知名度及企业形象。
4、甲方承担产品质量责任，实行因产品质量问题的包退，包换政策。
5、甲方以不断完善和先进的资讯手段为乙方提供相关信息的服务。
6、甲方视乙方在经销地区的具体发展情况予以适度的广告等方面的支持及派市场管理人员到乙方所在地协助开展相关工作。
7、甲方竭诚为乙方提供市场支援和管理调控及对外协调支持。
8、合同一经双方盖章签字后生效，甲方将授予乙方授权经销书与经销牌。
第五条 乙方的权利
1、乙方有权依照甲方有关（统一）规定在指定区域内为发展_________产品分销网络而开发终端经销商，推广系列产品。
2、乙方有权获得甲方的资讯系统的支持。
3、乙方有权获得甲方在产品经销及市场宣传广告上的规定的统一大支持。
4、乙方有权要求甲方在日常管理中的专业服务。
5、针对指定区域内的具体情况，乙方对甲方有关经营管理制度规范有调整建议权。
第六条 乙方的义务
1、乙方经销产品的时间，必须在本合同签订后_________天内开始。
2、乙方须遵守甲方的有关销售制度及规章，接受甲方的监督。
3、乙方确保经营场地中的甲方产品摆放突出，有关人员及资金等经营条件投入的稳定与待续。
4、保护甲方的品牌形象，商标及其经营管理制度和规范不受侵犯，在发生此类现象和行为时，协助甲方完成法律和其他形式的措施办法。
5、未经甲方许可，乙方不得将经销权及甲方的产品提供给第三方或以外其他行业。
6、乙方只能在授权地区使用，销售带有标识的各种宣传品及产品。
7、乙方须定期准确，全面地向甲方提供产品及其他促销品的进、销、存报表及其他市场信息。
8、乙方不得经营与甲方同类，价格大致相同的竞争性产品。
9、乙方只能在经销区域内销售甲方产品，不行跨区域销售甲方产品，并保证年销售额不少于人民币_________元。乙方日常存货量不低于进货的____％。若乙方违反本合同相关条款甲方有权取消乙方经销权，同时收回经销牌及有关证书，乙方不得有异议并于当月结清与甲方之所属债权债务关系。
第七条 结算及发货
1、乙方根据市场销售情况通过传真，信函，电邮提前_________日向甲方订货，甲方接到乙方订单三个工作日内答复，并有计划迅速组织按日期将货物通过_________等方式发往双方协定的乙方目的地，其运费由_________负担，保险费由_________负担。
2、乙方向甲方要求定货时，应将货款总额的_________％付给甲方后，甲方予以发货。余款在_________天内全部付完，如乙方不能在规定时间内付完货款，甲方有权拒绝发货。乙方收货后，应对货物品种，数量进行验收，如有异议应在收货后两日内以书面形式通知甲方，以便及时处理，否则视为无异议。
第八条 守密义务
1、除法律规定必须公开外，乙方不得向第三者展示甲方营业报告书，价格表及其他有关和有损甲方利益的情况。
2、乙方不得向第三者泄露甲方按合同规定给乙方的经营管理资产秘密，企业vi标准及有损甲方利益的资料。
3、乙方有责任保证其职员不向第三者泄露秘密。
1、前三款规定的乙方保守秘密义务在本合同期满后一年内仍然生效。
2、甲方提供给乙方的授权经营书，和其他文件归甲方所有，乙方须负责保存，合同终止时即刻归还甲方。
第九条 违约责任
出现以下情况之一者，甲方视情节轻重，对经销商给予取消返利____％－____％的处罚。
1、对甲方采取不合作态度或者有损害甲方产品信誉行为时；
2、违反保密义务，导致公司一般损失的；
3、未按甲方有关规定和本制度进行业务技术运作和处理的。
本条所称“一般损失”，是指损害公司商誉等价值，但不足以影响公司在该区域的形象及产品形象的；或者经济利益损失在_________元以下的；或者将本合同的内容透露给第三方，但人数不少于2人，或者违反公司的保密制度，透露机密级以下的相关资讯及商业信息的。
出现以下情况之一者，甲方将提前_____天以书面形式通知，对经销商给予吊销资格的处罚：
1、连续两年达不到规定销售责任额时；
2、对甲方采取不合作态度或者有损害甲方产品信誉行为，情节严重的；
4、出现技术服务失控导致重大质量事故的；
5、未经甲方同意，代理销售与甲方产品相类似产品的；
6、违反保密义务，导致公司重大损失的；
7、未按公司质保规定进行质量保证的；
8、其他严重违反公司规章制度或合同的行为。
本条所称“重大损失”，是指利益损失高于上述“一般损失”或者程度深于“一般损失”的损失。
如乙方违反本协议第七条的，甲方有权向乙方追究由此引起的经济损失，并按损失的两倍赔偿给甲方。
第十条 合同期限
本合同自双方代表签字盖章后生效（需同时加盖骑缝印章），具法律效力自签订之日起执行，在合同期满时双方若有意续签合同，需提前一个月向对方提出续签协议及有关节修正条款事宜，经双方同意续签合同，否则视为自动终止。遇有下列情况，本合同终止：合作期满，甲乙双方决定不延长合作期。由于国家政策和法律影响致使合同无法继续。甲乙双方中任何一方违反本合同的规定，另一方有权终止要求赔偿；由于不可抗拒的外力影响致使本合同无法执行。
第十一条 争议的解决方式
1、本合同一式_________份，双方各执_________份。
2、如双方有争议，应及时协商解决，协商不成时，以甲方所在地法院为管辖法院。本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商做出补充，补充协议与本合同具有同等效力。
3、乙方在签订合同时应附下列资料（营业执照复印件，税务登记证复印件，法人代码证和法人身份证复印件），如有委托代表人须附上法定代表人亲笔签署及加盖印章的授权文件。
甲方（盖章）：
法定代表人（签字）：
_________年____月____日
乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：
_________年____月____日
签订地点：
意向合同签订篇九
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
一、 工程概况
1、 施工地点：
2、 施工范围：甲方总包范围内的装饰工程标段。
3、 承包方式：除建设方提供的设备及材料外，乙方包工包料。
4、 总价款：乙方分包范围内经甲方按规定扣除税费及管理费的结算总额。
5、 工期：甲方合理、规范条件下的指定工期。
二、 双方责任的约定
1、 甲方责任
(1) 甲方应在开工前向乙方进行现场交底，做好各项进场必备条件，说明注意事项。
(2) 做好各专业协调工作。
(3) 根据乙方提供的资料按时办理各项签字手续。
2、 乙方责任
(1) 参加甲方组织的施工设计方案现场交底。
(2) 乙方在施工期间全面承担乙方工程的管理和施工职责，对工程质量、安全、进度负责，保证所供材料质量。
(3) 乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装
三、 工程付款方式：
1、 乙方进场后按甲乙双方协议付预付款。
2、 甲方依据建设方审定的月进度款向乙方付款。
四、 协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
五、 本意向书签订后，甲乙双方应共同协商，尽快就本项目合作签订正式的分包合同。
六、 本意向书一式 2 份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等法律效力。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：
签订日期： 年 月 日
意向合同签订篇十
合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。以下是“合作意向合同范本”，希望能够帮助的到您！
甲方：_____房地产投资咨询服务有限公司
乙方：_______________
根据《中华人民共和国合同法》和其他相关规定，经过双方友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利基础上，达成以下战略合作协议，现初步拟订合作条款如下：
1、甲、乙双方都是独立自主、自负盈亏的合法经营事业者，双方在这期间不存在任何隶属、投资、雇佣、承包等关系。
2、乙方同甲方签订的【合作意向协议书】，如今后签订【房屋租赁合同】甲方必须保证乙方独家经营资格权益。
3、乙方为独立经济实体，自觉维护甲方利益，切实强化连锁店的建设与管理，业务上接受总部的督察和指导，对外具有独立法人资格，对内实行自主经营、独立核算。
4、本协议仅代表乙方授权甲方用乙方商业字号做前期的'广告宣传，如甲方项目正式开业需要使用乙方商业字号，则甲乙双方必须签订加盟合约，缴纳加盟费用。
5、甲方在前期宣传中不得降低乙方公司形象，损害乙方公司利益。
1、甲方有权制定相关媒体推广及品牌形象的宣传工作。
2、为维护甲乙双方品牌形象与意向合作效益，甲方将进行定期或不定期的广告宣传与品牌推广。
1、乙方充分享有甲方品牌的宣传权力。
2、乙方签订【合作意向协议书】后将根据项目现实具体情况，双方详细协商合作细节，如达成一致再确定正式签订【房屋租赁合同】的时间和条款细则，如双方未达成一致则本协议自动解除，则甲乙双方互不承担任何义务和法律责任。
3、本协议是约定甲乙双方权利与义务的最后唯一依据，一式两份，双方各执一份为据，复印无效。
4、本协议所有条款，特别是甲乙双方权利和义务，甲乙方双方有义务保密，任何一方不得擅自向同业、同行泄密，否则视作违约。
甲方：__________ 乙方：__________
代表签字：__________ 代表签字：__________
签约时间：_____年_____月 _____日
意向合同签订篇十一
甲方：
乙方：
经过双方友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利基础上，达成以下战略合作协议，现初步拟订合作条款如下：
该意向协议不具备任何法律效力，只作为乙方有意向代理甲方“____”品牌产品事宜的意向凭证。在福州糖酒会结束后乙方凭此意向协议优先与甲方协商签订正式合作合同文本。乙方除了享有优先代理权外，还享有各项优惠政策。
1、甲方拟订授权于乙方省市县区域代理经营“____”品牌系列产品：。
2、根据乙方经营实力和市场渠道情况，拟订该市场区域20__年销售目标任务量：万。
3、签订意向协议后，甲乙双方可派相关工作人员到对方进行实地考察，确认各项条件符合双方合作资格后，双方方可协商签定区域代理合作合同。
4、乙方承诺在取得甲方以上产品经销权后,不再代理其它相关同类产品。
1、甲方的供货价为：
2、货款支付方式:。
(指定公司银行帐户，银行转帐。注明：款到发货)。
3、合作定金：(大写)(小写)(rmb)。
说明：乙方在签订意向协议时，需向甲方缴纳一定金额的合作订金。如甲乙双方实地考察确定合作后，订金将折换成货物同首批货单一起配发给乙方;如甲乙双方末能达成合作，甲方需把订金还给乙方。
1、甲乙双方诚信经营、共同发展、互利双赢。
2、甲乙双方携手努力铸造“美香源”品牌，提升品牌知名度、美誉度，共同打造一流的销售渠道。
3、乙方须充分认同甲方的企业文化、经营理念和运营模式。
4、双方同意在不违反商业原则的前提下，相互交换市场信息，共同探计运营问题并解决问题。
1、若发现乙方有窜货行为、不按照甲方指定的`价格销售、有弄虚作假等行为,经甲方查证属实,取消经销权,同时甲方有权解除本合同,并停止供货。
2、乙方如果连续三个月不能完成规定销售任务,甲方有权解除本合同并开展新的特约经销商。
3、退货须提报申请，未经甲方同意,乙方不能随意退货，如强行退回的,甲方不承担任何责任。
本协议有效期为年月日至年月日止。
甲乙双方可另订立补充协议，补充协议均为本协议不可分割部分。
本协议一式份，甲方执份，乙方执份，协议经双方签字签章并交纳定金后生效。
甲方(盖章)：
____年____月____日。
乙方(盖章)：
____年____月____日。
意向合同签订篇十二
丙方：__________。
甲方签订本协议已获得刚察县政府的授权，作为刚察县人民政府的代表，与乙方和丙方进行协商和签订协议。经青海省交通厅批准修建热水至木里二级收费公路，由于甲方需要筹措资金。因此与具有投资的实力的乙方丙方协商后，乙方丙方愿意作为投资方参与公路建设。本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商，就该道路建设事宜达成如下投资意向，供三方共同遵守。
项目名称：热水至木里二级等级收费公路，全长约160公路;项目投资额：该道路总投资约为12.7亿元;项目资金来源：该道路建设所需资本金为总投资的35%，即：4.445亿元，海北州、刚察县承担其中的40%，即：1.778亿元。其中7780万元由海北州和刚察县政府筹措，剩余1亿元由刚察热水煤炭产业园区管理委员会筹措。
甲方作为刚察县政府的代表，承担20%即20__万元，乙方、丙方作为投资方，各出资40%即各出资4000万元。
2.1、三方共同改制夏格尔物流公司，成立新的股份公司。
2.1.1甲乙丙三方同意以夏格尔物流公司为出资载体，由夏格尔物流公司的名义投资热木公路项目建设。由于投资前的夏格尔公司为国有独资企业，需要经过相关的审批。所以甲方承诺在乙方丙方投资前解决夏格尔物流公司的改制事宜，企业改制方案由甲方报政府审批，审批后三方进行夏格尔物流公司的改制事宜，原有的夏格尔物流公司的债权债务问题，股权转让等事宜由甲方承担和解决。甲方保证乙方丙方作为股东进入夏格尔物流公司时，夏格尔物流公司注册资金不低于1000万元，不存在任何债务问题，今后出现改制之前的债务问题，由甲方负责解决，由此给乙丙方造成损失的，由甲方负责赔偿。(乙方与丙方通过股权转让和增资扩股的方式参与夏格尔物流公司的管理，新公司章程、股权转让协议、增资扩股协议及公司管理机构的设立三方另行签订协议解决)。
2.1.2甲方不参与夏格尔物流公司的运营、建设、开发的任何过程，公司经营由乙丙方负责。
2.1.3现夏格尔物流公司在册职工继续留用改制后的新公司。
2.1.4本协议生效后，甲乙丙三方立即办理夏格尔物流公司的股权转让及增资扩股事宜，增资后夏格尔物流公司注册资本达到人民币1亿元。甲方在夏格尔物流公司出资比例为20%，乙方与丙方各自出资比例为40%。甲方出资20__万元，其中1000万元自筹，另外1000万元由乙方和丙方各自借给甲方500万元(利息按照月息%计算)。乙方和丙方各自出资4000万元，其中20__万元通过银行贷款解决(由夏格尔物流公司作为贷款主体)。
2.2、投资建设资金。
2.2.1甲方投资20__万元，乙方投资4000万元，丙方投资4000万元。
2.2.2夏格尔物流公司完成改制后，乙方丙方应当按照本协议的内容投资本合同所称的公路建设，投资款应当在工商部门登记变更后5日将资金打入甲方指定的账户。
2.2.3夏格尔物流公司作为热木公路项目投资主体，其代表刚察县的投资款必须由甲方出具收据，刚察县交通局给夏格尔物流公司出具收据。由于政策原因导致热木公路项目停建，甲方需归还乙方丙方全部投资款(具体办法见出资协议书)。
2.2.4甲方承诺热木公路项目必须修建到木里，具体规划、审批事宜由甲方办理。甲方须取得刚察县政府就热木公路项目投资由夏格尔物流公司为主体投资的批复。
2.3、投资要求。
2.3.1甲方承诺为了规范运输市场管理，由热水煤炭产业园区管理委员会会同相关部门规范治理木里至热水的物流市场，通过做大做强夏格尔物流公司，确保木里至热水的`煤炭物流市场由夏格尔物流公司经营，期限不得低于20__年，具体办法三方另行协商确定。
2.3.2三方合作公路收益期限根据青海省发改委批复执行。
乙方和丙方所投入的道路建设资本金，按照青海省交通运输厅在该道路建成后所执行的返还年限和返还标准执行，甲方届时不得截留。
该公路建设后若有分红部分，将根据青海省交通运输厅在该道路建成后所批复的分红标准执行。甲乙丙三方按照其所出资本金比列进行分红。
鉴于甲乙丙三方长期建立起来的友好信任关系，三方均向对方承诺：在合作过程中，无论面对什么样的困难情况，三方均本着依据协议、互谅互让、友好合作的态度处理和解决双方之间的纠纷。
鉴于夏格尔物流公司今后经营需要面对行政管理、市场调控、资本运营、项目管理等多方面综合因素进行权衡的商业运营行为，乙丙方对热水至木里二级收费公路实际开发期限与拟定开发期限可能延长或缩短的情况表示充分理解，三方一致同意若热水至木里二级收费公路项目在发生双方不可预见的情况下，本着本条前款的原则协商处理双方的权利和义务关系。
本合同签订后_____日内三方应当依据协议内容开始积极协作开展夏格尔物流公司的改制工作。
甲乙丙三方应对本协议及因本协议而获悉的对方的商业秘密履行保密义务，未经对方事先书面同意，任何一方不得以任何方式利用对方的商业秘密，不得向双方以外的任何第三人披露或以其他方式公开对方的商业秘密，也不得向任何第三方泄露本协议的任何内容及本协议的签订及履行情况。任何一方不得擅自使用或复制本协议或因本协议而向对方提过的商业信息、广告计划资料、技术及其他资料。违反上述保密条款的，违约方应赔偿守约方因此所受的实际经济损失。
由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，致使本协议无法正常履行，遭遇上述不可抗力事件的一方，应及时将事件通知对方，并在不可抗力影响消除后的合理时间内恢复履行本协议。
因不可抗力事件，对法律、法规、政策的修改、变化、政府的行政行为等原因导致不能履行本合同时，双方均免于追究对方的违约责任。
因本协议发生的全部争议，双方应协商解决。协商不成时，交项目所在地人民法院解决。
本协议签署后，各方应严格遵守协议内容，履行公司改制中各自应当履行的协助义务。公司改制后，如有任何一方违约，造成的投资资金不能实现的，三方共同认为合同履行后可以获得的利益的实际损失是_____万元，所以违约方向守约方承担违约金应为_____万元。
本协议未尽事项，经三方协商一致，可订立补充条款。补充条款与本协议具有同等法律效力。本协议一式三份，甲乙丙三方各持一份，具有同等法律效力，经三方签字或盖章后生效。
本协议正式签署的合同文件有以下文件组成：
1：本协议书。
3：夏格尔物流公司改制后的营业执照。
甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____丙方(盖章)：_____。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/19772585.html】
