合同是商业活动的基石，它规范了各方之间的权利和义务，有助于维护合作关系的稳定性。合同的撰写需要对相关法律进行充分了解，并依法合规进行操作。以下是小编为大家准备的一些合同样本，欢迎大家查阅和借鉴。
安置楼项目合同优选篇一
甲方：____（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
经____年__月__日项目评审会议讨论，同意乙方在xxx工业项目，根据《xxx合同法》等法律、法规的规定，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：
1、项目规模：
2、项目投资总额：____万元，其中固定资产投资额（指土地、设备、厂房等）____万元，流动资金____万元。
3、项目注册资本：____万元。
4、项目经营范围：____。
5、项目竣工投产后达到年销售收入____万元以上，年缴纳生产性税收____万元以上。
1、用地面积______亩。四处界址及宗地面积以本合同的《国有土地使用权出让合同》为准。
2、土地用途及年限：项目宗地为工业用地，使用年限为50年。未经批准，乙方不得改变土地用途。
3、土地取得方式。项目用地采取挂牌出让，以万元/亩为挂牌起始价，乙方合法取得国有土地使用权，与瑞金市国土局签订《国有建设用地使用权出让合同》。乙方全面履行《国有建设用地使用权出让合同》约定的义务，及时付清土地出让金及相关税费，可按程序申请办理《国有土地使用证》。
4、土地由甲方根据地形和道路平整，公用道路通到项目用地红线附近。
1、建设要求：项目宗地容积率以上，建设密度35%-40%，绿化率小于20%。
2、建设周期：乙方在甲方规划部门出具用地红线图（以书面通知为准）之日起30日内向甲方规划部门提交项目厂区规划方案，方案审批通过后40日内提交项目建筑施工图及消防、环保审批等工程报批手续;在江西瑞金经济开发区管委会提供项目用地（三通一平、具备施工条件、以书面通知书为准）之日起60日内开工建设（以主体厂房挖基础为标准），____个月内全部工程竣工，____个月内投产。
3、履约保证金：乙方在项目宗地交付使用7日之内，向江西瑞金经济开发区管委会一次性缴交履约保证金（含建设周期、建筑面积、民工工资保证金，按3000元/亩计算）______万元，汇入江西瑞金经济开发区管委会财政专户管理，并由江西瑞金经济开发区管委会出具正式票据。如乙方在本合同约定的建设周期内完成固定资产投资，且未欠缴民工工资的，甲方应7日内将履约保证金全额退还给乙方（不计利息）。
1、投资强度不低于150万元/亩。固定资产投资额的确认按《xxx会计法》要求确定。设备投资以原始税务发票（或有资质的机构出具的评估报告）为依据，建筑工程投资以瑞金市建筑安装营业税等税务发票为准，土地出让价款以实际支付购地款计算。
2、乙方在江西瑞金经济开发区管委会提供项目用地____个月内全面完成项目固定资产投资并投产。
乙方在项目正式投产后每年缴纳的生产性税收应达5万元/亩以上。
乙方享受《瑞金市促进产业发展优惠办法》（瑞府发〔20xx〕7号）文件规定的优惠政策。
1、由于不可抗力造成的本合同不能履行或部分不能履行，可以免除责任，但应在条件允许下采取一切必要的补救措施，以减少因不可抗力造成的损失。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、遇有不可抗力的一方，应在24小时内将事件的情况以书面形式通知另一方，并且在事件发生后7日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的书面材料。
任何一方违约，违约方应当按照有关法律、法规的规定，承担违约责任，并赔偿经济损失。
因履行本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
1、与本合同有关的瑞金市政府文件，《项目宗地红线图（复印件）》，《开发区规范管理约定书》，《项目固定资产投资情况一览表》，《扶持项目发展协议书》，是本合同的组成部分，具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同一式八份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。市政府办、市财政局、市国土局、市工信局、市城建局、引进单位各一份。
甲方：
乙方：
安置楼项目合同优选篇二
卖方(以下简称甲方)：
姓名：____________，身份证号：__________________________买方(以下简称乙方)：
姓名：____________，身份证号：__________________________合同款项：
1、根据《民法典》、《_____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有房屋，达成如下协议：
2、甲方自愿将位于_____市_____区_______________________第_____栋________单元_______楼_______号的自有住房出售给乙方。该房屋系_____________结构，建筑面积_____________平方米，房屋所有权证号码为______________________。
3、甲方愿将上述房屋及其附属设施以大写人民币________________________(元)的价格转让给乙方永久性使用和拥有，不论市场价格如何变动，永不反悔该房屋移交乙方时，其房屋占用的土地使用权一并转让给乙方。
4、乙方于本合同签订后____日内向甲方支付大写人民币______________(元)，余款大写人民币______(元)余款待该房屋产权过户手续完成时由乙方支付甲方。甲方在收款时应主动向乙方出具同等金额的收据。
5、甲方应于本合同签订后____日内，将房屋交付乙方使用。交付后，上述房屋的占有权、使用权、处置权、拥有权均归属乙方，甲方不得以任何理由干涉或收回。该房屋的任何收益均归属乙方。
6、甲方同意将该房产的附属配套票据(使用权合同及交款发票等)包含在总转让价内连同该房产一并转让给乙方。
7、甲方保证上述房产合法、权属清楚、土地使用权合法、未用作抵押或担保、未被查封，且其共有人对出售无异议若交易后发生该房屋交易前即存在的产权纠纷或财务纠纷，由甲方承担全部责任。由此给乙方造成的全部经济损失，由甲方负责赔偿。
8、甲方保证本房屋出售之合法性，符合____市房屋交易相关规定的上市交易条件，无不允许上市交易的情形与原售房单位如有购房欠款、分摊款、税款等拖欠费用由甲方自行解决。向原售房单位购买该房屋产权的费用由乙方向国家交纳，房产过户所产生费用由乙方负责向国家交纳。其他房屋交易所发生的税费由甲乙双方协商交纳。
9、甲方缴付的住房共用部位、共用设施设备维修基金的结余部分不予退还，随同房屋产权过户转移给乙方。
安置楼项目合同优选篇三
出卖人：薛继东、谢红境(以下简称甲方)。
买受人：王庆武、马桂华(以下简称乙方)。
根据《_合同法》、《_城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一致同意签订如下房屋买卖协议，共同遵守。
一、甲方愿将坐落于文化路四段东海新村小区内，建筑面积为平方米的14321号自有楼房，出售给乙方。
二、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款为人民币万元人民币。
三、双方约定，本协议签订之日，乙方一次_清房款；甲方同时将房屋钥匙交付给乙方。双方应该同时为对方出具相应的收到凭证。
四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。
五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互承担赔偿责任。六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应该尽快办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应立即协助乙方办理产权过户手续。除客观原因不能办理外，甲方应该于xx年10月底前协助乙方办理完产权过户事宜。七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力协助。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。八、本协议签订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。因签订本协议所发生的过户登记费、契税、估价费、印花税等费用由乙方负担。其他税费按有关法律规定，各自承担。
九、本协议签订后，双方应该共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应该赔偿对方房屋总价款20%的违约金。
十、在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。
十一、本协议一式两份，双方各执一份为凭。
十二、本协议自双方签字之日起生效。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
安置楼项目合同优选篇四
转让方(甲方)：
受让方(乙方)：
经全家协商达成一致，甲方自愿将自己合法拥有的一套安置房转让给乙方，根据《_合同法》、《_城市房地产管理法》及其它有关法律、法规之规定，转让方和受让方在平等、自愿、协商一致的基础上就安置房转让达成如下协议，以资共同遵守。
一、甲方安置房属长沙市雨花区洞井镇桃花村拆迁安置房，由雨花区政府统一分配。甲方在雨花区桃花苑新宇星城的房产，房号为1栋408室，住房面积为80平方米(含公摊面积)现未办理产权证。
二、本合同中所述房屋为长沙市雨花区拆迁分配给甲方的安置房，该房屋没有产权纠纷，不存在房屋抵押、债权债务，以其他权利瑕疵。转让后如有上述未清事项，由甲方承担，乙方不负任何责任。
三、本合同签署后，乙方将转让费一次_给甲方，转让人民币。
四、乙方付清所有房款后，甲方将持有的《安置房协议书》原件及相关资料，一并交给乙方保管，并将安置房钥匙全部交付给乙方，由乙方所有。
五、关于该安置房的.产权登记及过户，待以后政策的能够办理的情况下，甲方将积极主动协助乙方办理，所有费用由乙方承担。
六、甲乙双方签订该房屋买卖协议后，甲方不得再将该房屋卖给他人，并不得将产权过户给他人或将房屋抵押，否则将承担过错责任。
七、甲乙双方签订协议后，桃花苑1栋408室的房屋使用权就永久性规乙方所有，408室内所发生的一切费用(如水、电、煤气及卫生费)及责任都由乙方自行负责。
八、违约条款，合同签订后生效，双方不得违约。
九、本合同一式两份，其中甲乙双方各执一份。
甲方：
________年____月____日。
乙方：
________年____月____日。
安置楼项目合同优选篇五
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条、甲方声明。
1、甲方所售房屋地址为，建筑面积平方米(目前以开发商登记的建筑面积计算，待房屋所有权证书下发后为准。)。
2、根据证书有财产，资源出售。
3、甲方保证该房屋产权无查封，无债务纠纷，提供的材料齐全、真实有效，可以办理权属过户、税务登记，贷款申请等与交易有关的各项事宜。
4、甲方保证所售房屋符合国家及大连市房屋上市交易的政策规定。甲方对违反国家及大连市关于房屋上市交易政策引起的后果承担法律责任。
5、为避免今后不可抗拒的情况产生而出现甲方亲属妨碍乙方根据本合同，合同正常使用所购房屋，甲方相关直系亲属以及赡养亲属均知晓本房屋买卖合同以及本合同的签约，同意该房屋产权所有人的原意出售该房产，无异议。
第二条：乙方声明。
乙方购买本合同第一条所述甲方房屋，支付房款，履行本合同约定的各项义务，承当违反本合同义务的法律责任。
第三条：上述房产交易总价格为：元整(大写：元整)。本合同签订之日，乙方向甲方支付人民币元。剩余房款元整，于产权交割完毕当日支付给甲方。
过户税由买方承担。
第四条、产权过户。
甲乙双方应当在甲方取得《_房屋产权所有证》之日起个工作日内共同配合办理完毕产权过户登记手续，如因国家规定、地方政府政策或不可抗力的原因不能在规定之日办理完毕的，应在国家或当地政府政策规定的时限内在当地政府法规允许办理产权过户登记手续的时间达到之日起。个工作日内，甲方协助乙方办理过户手续。甲方逾期不能协助乙方合法取得产权过户手续的，除不能取得本合同第三条规定的房屋余款人民币元外，如甲方反悔赔付乙方50万元。
第五条：房屋交付。
1、房屋校验在签订本合同起个工作日内完成。甲乙双方必须亲自到场，办理水、电、煤气、物业、供暖等相关事宜，确保房屋交付使用。无妨交付前房屋所产生的水、电、煤气、物业费、供暖等各项费用由甲方承担，房屋交付后产生的费用由乙方自行承担。
2、甲方存有公共维修基金的，根据大连市规定，在房产过户之后公共维修基金归乙方继续使用。
第六条：因履行本合同所产生的争议，甲乙双方应协商解决。协商不成的，双方均有权利向当地人民法院提起诉讼。
第七条：本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。
出卖方(甲方)：____________购买人(乙方)：____________。
签字地址：____________。
签字日期：____________
安置楼项目合同优选篇六
甲方：______________（以下简称甲方）。
乙方：______________（以下简称乙方）。
甲、乙双方就。
工程模板制安工作达成如下协议：
一、甲方按建筑面积。
计算承包给乙方施工。包括模板购置、元钉、铁丝等一切木工所需材料到场，以及施工完毕及时离场。
二、质量要求：乙方应做到模板安装规范到位，即平整度、木支撑强度、拼缝要用胶带密实封贴，保证不得漏浆，跑模等现象发生。另外，拆模不得过早，以免影响混凝土强度。材料堆放应整齐。木工用具自备，但不得使用淘汰机具设备。
三、安全要求乙方应做到戴好安全帽，正确使用个人劳保用品，在甲方安全防护到位的情况下，乙方工人违章操作造成一切安全事故，乙方承担全部经济损失。另外，乙方要严格禁止工人酒后上岗和带病作业。
四、工期要求：乙方应做到服从甲方领导，按期完成甲方交给的工程任务，否则延期一天罚款贰仟元整。
五、付款方式：甲方按工程进度及时拨付乙方工人工资款和生活费，当月不得拖欠。工程完工付齐80%工资款及材料款。竣工验收合格决算后一个月内付清乙方全部款项。
六、其它约定。
如果乙方质量、安全、工期等不符合要求，一次整改。如果整改仍然不到位，赔偿甲方损失。除此之外，甲方有权解除合同，调换班组，乙方不得有异议。
本协议书本着平等、自愿的条件签订。未尽事宜，双方友好协商解决。本协议书一式三份。公司存档一份，甲、乙双方各持一份。签字后生效。
甲方代表：___________________年_____月_____日。
乙方代表：___________________年_____月_____日。
安置楼项目合同优选篇七
出卖人：_____（以下简称甲方）。
买受人：____（以下简称乙方）。
根据《_民法典》、《_城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一致同意签订如下房屋买卖协议，坐落于____________内，建筑面积为71。94平方米的14321号自有楼房，出售给乙方。
二、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款为人民币______元人民币。
三、双方约定，本协议签订之日，乙方一次_清房款；甲方同时将房屋钥匙交付给乙方。双方应该同时为对方出具相应的收到凭证。
四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。
五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互承担赔偿责任。
六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：
甲方在能办理产权登记时应该尽快办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应立即协助乙方办理产权过户手续。除客观原因不能办理外，甲方应该于____________年______月底前协助乙方办理完产权过户事宜。
七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力协助。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。
八、本协议签订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。因签订本协议所发生的过户登记费、契税、估价费、印花税等费用由乙方负担。其他税费按有关法律规定，各自承担。
九、本协议签订后，双方应该共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应该赔偿对方房屋总价款20%的违约金。
十、在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。
十一、本协议一式两份，双方各执一份为凭。
十二、本协议自双方签字之日起生效。
甲方（签字）：_____。
乙方（签字）：_____。
日期：_____年_____月_____日
安置楼项目合同优选篇八
根据《xxx合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就“虎门港xx仓储”建设工程项目设计、施工合作事项协商一致，订立本《虎门港xx仓储项目建设工程设计、施工合作合同》。
项目规划总用地面积34803m2，总建筑面积51300m2，其中1号仓库34200m2，2号仓库17100m2。
以上项目详细准确情况以有关部门的批准文件为准。
（一）甲乙双方按共同投资、共同受益的原则进行合作；
（二）甲乙双方按50：50投资比例出资（所出资金包括但不限于货币、建设所需的机具、设计施工技术等），具体甲方出资方式为：乙方出次方式为：
（三）甲乙双方按投次比例分配盈利。
（一）项目开竣工时间。
本合同约定项目预计在年内完成。具体项目工程的开竣工时间将根据建设方工期的要求确定，详见《工程建设施工合同》。
（二）质量标准。
项目建设质量标准根据建设方项目提出的具体质量标准和工程技术规范确定。
（一）甲方的基本工作内容。
2、按本合同及各项目合同向乙方支付相关费用。
（二）乙方的基本工作内容。
1、提供预铸工程所需的设备及工程设计、签证、安装；
2、预铸工程各项技术服务，相关施工、技术人员的培训。
（一）甲方的权利义务。
1、甲方权利：
（1）有权对项目的投融资、建设、移交过程进行监督；
（2）有权对项目的建设进行总协调，并按子项目合同约定管理；
（4）有权委托监理工程师对工程项目建设进行监理；
（5）有权对材料和设备采购进行监督、审查和确认；
（6）管理各子项目合同约定的其他权利。
2、甲方义务：
（1）按本合同及各子项目合同工程款的请款、结算、支付；
（2）负责本工程、子项目工程与其他工程的接口管理协调工作；
（3）负责与政府部门的协调工作。
（二）乙方的权利义务。
1、乙方的权利。
（1）有权对项目的投融资、建设、移交过程进行监督；
（2）有权对项目的建设进行协调，并按子项目合同约定管理；
（4）有权委托监理工程师对基础工程等子项目建设进行监理；
（5）有权对对基础工程等子项目工程材料和设备采购进行监督、审查和确认；
（6）管理各子项目合同约定的其他权利。
2、乙方的基本义务。
（3）接受当地建设行政主管部门监督和管理；
（4）作为施工建设方其他应尽的义务。
本合作合同项所有采购、工程款（包括但不限于工作人员劳务费）结算都必须经甲乙双方同意后方可支出，以书面确认为准。
基础工程等子工程项目发包以低价中标原则，乙方有权询价、比价和监督并推荐施工程单位。
因其中一方违约造成另一方损失或被第三方追究责任的事件发生时，违约方应当承担全部损失，包括行政处罚其他相关利益的损失。同时另一方有权依据项目合同约定追究违约方的违约责任。
1、当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。
2、除了根据合同履行义务或遵守适用法律所必需的以外，当事人应以私人的和保密的方式处理合同的细节。任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的有关本项目的所有资料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方事先书面同意，不得向第三方透露或公开。
1、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应首先通过友好协商解决。若协商达不成一致，可接受相关政府或有关主管部门主持协调。
2、若协商及调解不成，任何一方有权将争议提交上海市仲裁委员会或人民法院处理。
1、本合同自双方签字盖章，并且双方提供的符合本合同条款约定的履约担保后生效。
2、本合同一式份，甲方执份；乙方执份，均具有同等法律效力。
3、双方未尽事宜可签订补充合同，与本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
安置楼项目合同优选篇九
甲方：
乙方：
甲方被土地征用后有安置房指标三人(如：________年____月____日和________年____月____日的两份协议)，乙方住房紧张，甲、乙双方经多次协商，并达成如下转让条款：
一、甲方将自己的三人安置指标约902以元(大写：贰拾叁万陆仟元整)转让给乙方。在选房时如达不到902和超出902的补、进款与甲方无关(即：如选房时少于902由国土局补钱，但由乙方进，多余902时由乙方补偿给国土局)。
二、付款方式：双方签字日乙方首付元(大写：壹拾壹万陆仟元整)，________年____月____日前付元(大写：壹拾万元整)，余下元(大写：贰万元整)在接房时完清，甲方收款后必须出收据。
三、今后过户时甲方应无条件配合乙方办理过户手续。
四、违约责任：如违约方按转让费的双倍给付对方。
五、此协议壹式伍份，签字按指纹生效，甲、乙双方各执壹份、沙__执叁份为凭，并认真履行。
甲方：
________年____月____日。
乙方：
________年____月____日。
安置楼项目合同优选篇十
甲方：乙方：
经甲乙双方商定，签定《家庭居室装饰装修工程施工合同书》(以下简称“合同”)。
第一条：
乙方设计师负责为甲方提供咨询、设计、报价等服务，并代表乙方与甲方签定“合同”。合同签订后，乙方执行“合同”的代表人为乙方工程部派出的施工监理。“合同”及工程中的协商事宜、项目变更由乙方设计师或工程监理与甲方协商解决并签署书面协议，口头承诺或口头协议均无效。施工中甲方直接与乙方工人变更、增加施工内容所引起的一切后果，由甲方承担，给乙方造成损失的应负赔偿责任。甲方变更或增减“合同”中约定的施工内容时，应与乙方协商，双方签署变更单后，乙方按变更单实施;双方未签署书面变更协议之前，乙方仍执行原“合同”。
第二条：
工期过半(木工收口完成视为工期过半)，乙方通知甲方进行中期验收及中期预决算(根据“合同”预算、工程变更洽商单及水、电施工单核算中期款，项目变更的增加款项及水、电施工款，按100%与中期款一并结算)。甲方应在接到乙方中期款预决算单三日内到乙方财务部交纳中期款。甲方未按约定交纳中期款，乙方可以暂停施工，由此延误的工期及给乙方造成的损失由甲方负责。
第三条：
为保证甲、乙双方利益，工程款由甲方交到乙方财务部，盖有乙方财务章的收据为有效付款凭证。如甲方将款项交与财务部以外的人员，造成款项差错、遗失等，乙方不承担责任。
第四条：
甲方房产所在物业管理部门所收施工押金及各项管理费(除出入证外)，由甲方自行处理。如乙方在施工中违反物业管理规定，须承担由此而引起的罚款及赔偿责任。
第五条：材料供应。
1.由乙方采购的主要材料须列“合同”中注明规格、参考品牌及质量标准，并经甲方签字认可。如施工中使用的材料与“合同”中约定不符，甲方有权要求更换，对工程造成损失的，乙方负赔偿责任。
2.由甲方负责采购供应的材料须列“合同”中，应是符合设计与施工要求的合格产品，并按施工进度送到工地现场。因甲方供料延迟或发生质量问题、规格差异造成工期延误对工程造成损失的，由甲方承担。
负责赔偿。
第六条;有关施工项目。
1.根据有关规定，乙方在施工中不能拆改承重墙、燃气管线、暖气管片，甲方若要进行以上项目施工，须持有关部门的批准文件并与乙方签定“施工责任保证书”。乙方在改造验收后，负责维修不承担其他责任。
2.房屋墙面如为砂灰墙(含加油灰的混合砂浆、麻刀灰等)或轻质隔墙、保温墙，因其建筑工艺存在较严重的墙面开裂因素，需在整个墙面加贴玻璃丝布进行防裂处理，此项费用由甲方承担。未对墙面进行防裂处理的，在工程验收后，乙方不对墙面负保修责任。
第七条：“合同”变更。
1.工程施工后，甲方要求减少“合同”规定的施工项目时，须向乙方支付减项金额5%的损失费。若甲方要求减掉的项目乙方已经施工，甲方须另外向乙方支付该项目的施工费用。
2.中期款结算后增加施工项目，甲方在交纳增项95%的工程款后，乙方方予以施工。
3.“合同”签订后，甲乙方中一方单方面要求解除合同，须按合同额的10%赔付对方违约金。如甲方要求解除合同，还须承担乙方因签定本合同发生的设计费(按50元/平方米计算)。
第八条：
乙方应提前两日通知甲方参加竣工验收及竣工结算。工程竣工验收后，甲方应当即与乙方敲定工程结算歀，并于三日内将结算歀交到乙方财务部。乙方在收到甲方结算歀后，向甲方交回钥匙、开具工程保修单(未出现在报价单及变更单上的项目，乙方均不予保修及承担任何责任)。
第九条：
在工程保修期内，甲方通知乙方维修时，乙方须在48小时内到达现场察看，并于察看后5天内修理(如有改变，双方商定具体时间)。
第十条：
安置楼项目合同优选篇十一
甲方：
乙方：
鉴于甲方拥有良好的资本运作能力和强劲的市场开拓能力，乙方拥有丰富的社会资源和成熟的项目管理经验。根据《xxx公司法》和《xxx合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，本着“平等互利、协商一致、等价有偿、共同发展”的原则，就甲、乙双方合作投资开发武汉博震大康集团有限公司项目事宜达成如下协议：
1、甲、乙双方同意，以双方注册成立的武汉博震大康房地产开发公司(以下简称博震大康)为大康集团总部及国际显示器广场项目的开发投资主体。
2、甲、乙双方通过对博震大康公司的控股，获得震大康集团总部及国际显示器广场项目的开发建设权，通过博震大康公司向甲、乙双方分配股东收益的形式，实现甲、乙双方预期的投资收益。
3、甲、乙双方同意，在本协议签署的同时签署公司章程，并由乙方开始办理博震大康公司组建手续。
1、公司博震大康注册资本为人民币壹亿元人民币。甲、乙双方在博震大康公司出资比例为：甲方出资人民币5000万元，占注册资本的50%；乙方出资人民币5000万元，占注册资本的50%。
2、博震大康公司注册成立时，甲、乙双方必须按以下约定向博震大康公司的帐户支付资金。甲方应200x年x月x日前将人民币5000万元支付至博震大康公司帐户；乙方应xx年x月x日前将人民币5000万元支付至博震大康公司帐户。
3、以上各方如不能按上述约定时间足额注入资金，则视为该违约方对于其在博震大康公司中的相应比例的股权自动予以放弃，违约方应向守约方或股东之外的他方办理股权转让的手续。
4、甲、乙双方须按照各自在博震大康公司中的出资比例承担大康集团总部及国际显示器广场项目的投资总额。经甲乙双方股东同意，博震大康公司也可以自行筹措大康集团总部及国际显示器广场项目建设所需资金。
房地产及房地产项目相关的房地产开发投资、销售策划；自有房屋的物业管理、房地产信息咨询(中介服务除外)。
1、博震大康公司董事会由五人组成，其中甲方推荐x名董事，乙方推荐x名董事。在董事会中，由甲方董事出任董事长，乙方董事出任副董事长。在项目公司中，乙方推荐总经理人选，甲方推荐副总经理人选；乙方推荐财务总监人选，甲方推荐出纳人选，上述人选由董事会聘任。
2、博震大康公司工程管理人员原则上从甲、乙双方指定的人员中选派。双方派往博震大康公司中的工作人员，必须按照公司章程进行管理。对不能胜任和违纪人员，项目公司有权辞退。
3、博震大康公司的利润分配，按会计年度结算。博震大康公司因经营武汉博震大康集团有限公司项目收取的全部投资收益，按照甲、乙双方注册资本出资比例依法分配。
4、甲、乙双方承诺，博震大康公司投资收益如用于股权分配以外的用途，需经董事会决定后，报甲、乙双方确认后执行。
5、凡涉及博震大康公司的具体事项，均以博震大康公司章程的约定为准。
1、甲方的权利和义务：
(2)与乙方共同制定公司博震大康利益分配的方案，交由董事会和股东大会通过；
(3)遵守本协议其他条款约定的甲方义务。
2、乙方的权利和义务：
(4)与甲方共同制定博震大康公司利益分配的方案，交由董事会和股东大会通过；
(5)严格遵守本协议其他条款约定的乙方义务。
(2)乙方借助其房地产开发经验，在合作建设期内,取得相应的税收优惠；
(3)土地招拍挂定金和摘牌后第一笔土地款由甲方出资80%，乙方出资20%，但乙方应不迟于3个月内(代垫之日起)将由甲方垫付的土地款归还甲方。
1、甲、乙双方确认，本协议是以第六条约定的内容为合作前提和基础，如果甲、乙任何一方违反本协议第四条约定时，则另一方有权选择终止本协议的履行。
2、由于一方原因造成另一方终止执行协议，违约方按本协议履行赔偿责任。
3、由双方确认的因素造成博震大康公司无法履行责任,仍可能构成终止本协议的理由。
1、“不可抗力”是指本协议各方所不能控制且不可预见，或者虽可以预见，但不可避免的妨碍任何一方全部或部分履行本协议的一切事件。此种事件只包括地震、塌方、陷落、洪水、台风等自然灾害以及火灾、爆炸、事故、战争、起义、兵变、社会动乱或动荡、破坏活动或任何其他类似的或不同的偶发事件。
2、如发生不可抗力，导致任何一方无法履行协议时，在不可抗力持续期间应终止协议，履约期限按上述中止时间自动延长，不承担违约责任。
3、遭受不可抗力的一方，应书面通知对方，并提供遭受不可抗力及其影响，并出具公证部门的证据。遭受此种不可抗力的一方还应采取一切必要措施终止或减轻此种不可抗力造成的影响。
4、如果不可抗力发生或影响的时间连续超过三个月以上，并且妨碍任何一方履行本协议时，任何一方有权要求终止本协议项下有关各方的义务。当本协议因此被终止时，各方应公平合理地处理相互间的债权、债务关系。
任何因本协议引起的争议，应通过友好协商方式解决。如不能协商解决，则争议任何一方均可将争议事项，提交xx仲裁委员会仲裁，并按xx仲裁委员会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。在仲裁期间，除提交仲裁事项所涉及的合同义务外，甲乙双方继续履行其按照本协议之约定，承担其他的合同义务。
1、没有或延迟使本协议项下的权利，不构成对这种权利或补救措施的放弃，也不构成对任何其他权利的放弃。行使本协议项下的任何权利的任何一项或其一部分不得限制进一步行使这种权利，或行使任何其他权利或采取任何其他补救措施。
安置楼项目合同优选篇十二
光伏产业作为战略性新兴产业，正在成为国际上继it、微电子产业之后又一爆炸式发展的行业。对调整能源结构、推进能源生产和消费方式变革、促进生态文明建设具有重要意义。
目前，光伏电站形式发展较好，企业趋之若鹜，装机指标供不应求；而分布式光伏发展十分缓慢，首要制约问题是大面积屋顶资源匮乏，且需同时满足“用电量较高且长期稳定”、“企业经营状况长期稳定”以及“电价合理”等条件，进一步严重限制了分布式光伏发展。
河北省光照资源优良，具有大规模发展光伏发电的先天条件。2013年，国家能源局公布了第一批光伏产业园项目名录，确定了七省七市作为推广光伏产业园建设的重点区域，河北省名列其中。同时，河北省也出台了《关于促进光伏产业发展的指导意见》等系列文件，在审批立项、融资贷款、电价补贴、电费结算等多方面给予政策扶持。2014年，国家能源局下达给河北省规划新增光伏发电建设规模100万kw，其中分布式光伏60万kw。截至6月份，分布式光伏项目实际已完成不足6万kw。
1我国光伏发电运营模式分析运营模式的分类。
安置楼项目合同优选篇十三
根据《xxx劳动法》、《xxx个人劳动合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：
乙方在甲方的试用期为从______年______月______日至______年______月______日止。工作______个月。
1、乙方返聘期间的岗位：____________________。
2、乙方在工作范围内应服从甲方安排，同时服从甲方的工作调整。
3、乙方应当按照岗位职责和规范要求，完成工作任务。
1、乙方在甲方工作前_____个工作日为适应期，适应期期间如因任何原因离职，甲方不给予任何形式的报酬和补贴。
2、如由适应期进入试用期，则工资支付从入职第一天开始。
1、乙方在试用期间，甲方为乙方提供工作条件，乙方享受试用期员工工资待遇。
2、甲方按月支付乙方工资人民币_________元/月，甲方要及时足额向乙方支付劳动报酬。
3、甲方必须每月______日前以货币的形式足额支付乙方的工资报酬，不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。
4、支付方式为下列第_______种形式。
（1）现金支付。
（2）以银行转账方式支付费用。
开户行：__________________________________。
户名：____________________________________。
银行账号：________________________________。
（3）其他：_______________________________。
甲方不提供食宿，由乙方自理。
试用期内，如乙方工作表现突出，为甲方创造显著经济效益，经甲方批准可提前转正。如因请假或表现较差，甲方可延长乙方的试用期，试用期最长为____个月。
1、乙方在试用期间，要遵守国家的法律、法规、政策和甲方的规章制度，服从工作安排，努力完成本职工作。
2、如有违法或思想、工作表现差，以及不能胜任本职工作的，甲方有权提前终止试用乙方。
试用期未满，如乙不愿在甲方工作，亦可提前解除协议，但需提前_____周通知甲方，乙方离职前要办理好移交手续，归还甲方财物。
1、本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时，以国家、法规、政策为准。
2、甲乙双方可就保守商业秘密、竞业禁止或培训等订立专项协议，此类协议均视为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
3、_____________________________________________________________。
4、_____________________________________________________________。
甲乙双方因履行本合同发生争议，可以协商解决。不愿协商或者协商不成的，可以向_____________仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向_____________仲裁委员会申请仲裁或向____________人民法院提起诉讼。
1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，其中甲方执________份，乙方执________份，具有同等效力。
2、合同生效后，甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：____________。
乙方（签字）：____________。
_______年_______月_______日。
_______年_______月_______日。
安置楼项目合同优选篇十四
地址：________________。
合同联系人：________________。
电话：________________。
乙方(受托人)：________________。
地址：________________。
合同联系人：________________。
电话：________________。
根据《^v^民典法》及其他法律法规的规定，甲乙双方就甲方委托乙方承办甲方活动等相关事宜进行充分协商并达成一致，特订立本合同，以资共同遵守执行。
一、委托事项。
风险提示：买卖的标的物。
双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级，生产厂家，数量等详细内容，尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的，双方应封存样品并可进行公正。防止因产品约定不清，而就所提供合格与否产生纠纷。
同时，要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺，防止其产品上存在权利限制，如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。
甲方委托乙方承办的甲方礼品采购的基本内容为：
二、工作的具体内容。
1、礼品数量：_______________盒，质量以甲方确认之样品为准，带礼盒包装及logo印制。
2、原价_________元/盒，折扣价单价_________元/盒，logo定制丝印_________元/盒，含税总价共计__________________整(大写：________________)。
三、工作的计划与进度。
订单签订付款后_________日内发货。
四、合同金额及付款。
风险提示：价款及支付方式。
采购合同的主要义务一方给物，一方给钱。因此，价款是采购合同的最为重要的内容之一。采购单一货物，价格固定，价款比较清楚，一般不会产生争议。如果采购多种货物或进行长时间的货物买卖，价款较为复杂，一旦约定不明，则极易产生争议。因此，合同中应明确产品单价、计量标准、数量、产品附件等，对于涉外合同，还应当明确货币种类及外汇结算标准，防止出现分歧。
另外，支付方式也应当约定明确，价款支付是现金支付，还是用支票支付;如果采用汇款，汇费由谁负担等细节应当明确。
1、甲方应当向乙方支付的费用包括下列几项：________________。
以上为本合同费用最终款项总计_________元整，大写人民币_________元整，除此价款以外，甲方不再向乙方支付任何其他款项。
2、合同总价款由甲方一次性支付给乙方，具体付款方式和时间为：本次采购以预付款形式采购，交付并经甲方验收合格后方为合同履约完成，如出现验收不合格，则甲方有权要求乙方全额退回款项并支付相应赔偿金。
3、甲方每次付款均应当将款项汇入乙方指定账户。
乙方指定账户为：____________。
开户名：____________。
开户行：____________。
账户：____________。
申请付款时乙方应提供甲方认可的正规合格发票，未提供发票的，甲方有权不付款。
五、权利与义务。
1、甲乙双方均保证，各自及其授权代表均有权签署本合同并具备履行本合同的能力，各自履行合同的行为均符合法律法规的规定，且不损害第三方的合法权益。
2、甲方保证，按时、足额的支付合同约定款项;乙方保证，按时、保质保量地完成全部约定工作。
十、不可抗力。
1、如发生地震、台风、水灾、战争、法律变更等不可预见且不可避免的不可抗力，遭受不可抗力的一方已经尽了最大努力，本合同仍无法完全或部分履行、迟延履行的，可以不承担违约责任，直至不可抗力事件消除为止。遭受不可抗力一方应当及时将事实说明与证明材料等交予另一方。
2、不可抗力事件消失后，甲乙双方应当及时协商合同的继续履行或解除等相关事宜。
十一、争议解决。
合同履行过程中发生争议的，双方协商解决。协商不成的，任何一方均应向__________________人民法院起诉。
十二、合同效力。
本合同经双方盖章之日起生效。合同一式_________份，双方各_________份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：________________。
法定代表人或授权代表(签字)：________________。
签订日期：____________年______月______日
乙方(盖章)：________________。
法定代表人或授权代表(签字)：________________。
签订日期：____________年______月______日
安置楼项目合同优选篇十五
甲方承建武汉体育运动学校弱电工程，现委托乙方施工，为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：
甲方需根据乙方负责施工的上述工程最终与业主预算总价______________及工程项目追加款对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价（减去甲方施工的项目直接结算费用）30____%为施工责任管理费，各类税费均由甲方另行缴纳。
1）乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2）乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3）乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
1、甲方责任：
1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款，甲方严格按照工程进度支付乙方工程款，每拖延一日甲方按照工程款总价3%支付乙方违约金。
3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2、乙方责任：
1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到国家标准。
2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
3）工人进入施工现场必须戴好安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
4）负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。
5）必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
6）具体施工作业中必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施，并且必须符合所在地有关施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。
7）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工。
8）乙方不得将依据本协议书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。
9）工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验标准。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。由于甲方施工项目造成质量问题，乙方不予承担责任。
1、施工工期从________________至__________________。
2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价1‰向甲方支付罚金。
1）合同签订后，甲方按乙方所完成施工进度，综合布线完工后，甲方应付给乙方结算价（____暂按预算总价）的50%工程款即_____________待设备全部安装完工后，甲方应在三天内付给乙方结算价的30%工程款即_________________。待业主验收合格后，甲方应在三天内付给乙方结算价的15%工程款即_______________。
2）质保金：质保金按乙方工程结算价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收半年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知24小时内派人修理。
1）若甲乙方无正当理由单方终止本协议书，除承担由此给双方造成的经济损失外，还应向一方支付工程总造价3%的违约金。
2）若乙方违反本协议书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为，甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
甲方：
乙方：
签约日期：____年____月____日
安置楼项目合同优选篇十六
甲方：
乙方：
甲乙双方为建立聘用关系，明确权利义务，依据《xxx劳动合同法》、《xxx反不正当竞争法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方聘用乙方作为销售业务员的有关事宜，订立本合同。
第一条聘用期限。
经双方协商一致，本合同期限：自年月日至年月日止。其中（有）试用期，试用期自年月日至年月日止(试用不合格视为自动离职）。
第二条工作内容和工作地点。
1、甲方安排乙方的工作地点为：
2、乙方担任甲方的销售业务员，主要负责业务的开拓、客户的维护以及销售款项的回收等，甲方要为乙方提供必要的工作条件。
3、甲方因生产经营需要可以调整乙方的工作内容，乙方应予配合，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。
第三条工作时间和休息休假。
1、甲方不安排乙方出差的，乙方应遵守甲方正常上班制度，按时上班。
2、甲、乙双方同意，根据国家的有关规定，按甲方的规章制度和工作需要，安排和确定乙方的工作时间和休息休假。
第四条劳动报酬。
1、基本工资：乙方每月应完成甲方的销售定额为10万元，乙方每月回笼资金达到10万元，甲方付给乙方当月基本工资2500元整，乙方每月回笼资金达到5万元，甲方付给乙方当月基本工资2000元整，达不到上述要求的，其差旅费补贴报销一半。
2、乙方在职期间甲方同意每月补贴乙方电话费元。
3、出差标准：乙方经甲方同意方可出差，出差期间每天补贴100元，没经甲方同意自行出差取消补贴。
4、业务提成：乙方销售甲方的产品，销售额10万元以下无提成；销售额达到10-15万元提成1%；销售额达到15-20万元提成；销售额达到20-25万元提成2%；销售额达到25-30万元提成；销售额达到30万元的提成3%；销售额达到30万元以上的另行商议。要是乙方销售价低于甲方定价，乙方不得拿提成。
5、乙方在职期间，不得销售同行业其他产品，一经发现，马上开除。乙方不得用任何理由接受代收货款或者现金，如有发现，第一次罚款2000元，累计两次以上予以开除。
第五条双方其他约定：
1、乙方要在甲方规定的价位浮动范围之内向外进行促销。
2、乙方须详细阅读本协议并了解甲方的一切相关规定，认知及忠诚甲方的经营理念，并自愿维护和遵守甲方的一切规章制度。乙方对外的销售活动由个人决定，但不得与甲方利益发生冲突。若由于对产品刻意夸大宣传，导致客户误解，造成甲方损失的，由乙方自行承担。
3、乙方有责任为甲方收集并分析当地的市场信息，并及时准确的提供给甲方。乙方有责任每月1号之前，向甲方书面报告上月的销售业务情况，书面报告内容包括但不限于：上月的销售业绩、客户维护情况、款项回收以及市场信息分析等。乙方出差在外的，应每隔1日向甲方报告销售业务情况。
4、乙方充分认识到，以下内容系攸关甲方生存、发展的重要商业秘密和技术秘密，乙方承诺采取一切必要措施确保以下内容不因自身原因而泄露。
（3）甲方的管理秘密，包括财务资料、人事资料、工资薪酬资料、物流资料；
（4）甲方的技术秘密，包括产品设计、产品图纸、生产模具、作业蓝图、工程设计图、生产制造工艺、制造技术、计算机程序、技术数据、专利技术、科研成果。
5、乙方应对自己在工作中获悉的甲方的商业和技术秘密严格遵守，不得以任何理由泄露，如因乙方故意或过失，致使甲方的商业和技术秘密泄露的，应赔偿甲方损失或者违约金2万元。
6、乙方无论何种原因，离开甲方企业，应该清退所有属于甲方的。
7、在乙方任职于甲方期间及其离职后的1年内，乙方同意，其将不会（亦不允许其配偶、本人拥有权益的公司等）在对甲方业务构成竞争的任何第三人（含公司、合伙企业或其他组织以及自然人）处接受或取得职位，或向此类第三人（含公司、合伙企业或其它组织以及自然人）提供咨询或其它协助（但在乙方任职于甲方期间，其为履行其职责所提供的咨询或协助不在此列）。
8、乙方承诺，其在任职期间及其离职后的时间内，不会指使、引诱、鼓励或以其他方式促成甲方的任何其他经营、管理、技术人员终止与甲方的劳动关系。
9、乙方在职期间因保密及受甲方的竞业限制而获得的补偿费全额包含于乙方所领取的工资之中，甲方不再另外给付。
10、乙方若违反本条第7、8项的约定，应向甲方赔偿人民币不低于2万元。
第六条争议的处理。
双方因履行本合同发生争议，双方协商解决，不能协商可以提交劳动部门仲裁。
第七条本合同共4页，甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。
第八条双方一致确认，任何一方变更地址或住址，应及时以书面方式通知另一方，否则，在本合同中确定的地址或住址视为双方送达法律文件的有效地址。
甲方：
乙方：
日期：
安置楼项目合同优选篇十七
甲方：乙方：鉴于：
乙方所属集团系全球领先的光伏制造业集团公司，主要致力于投资光伏产品的制造和光伏太阳能电站的开发、建设和运营,并在这些方面拥有丰富的经验。
为了充分开发和利用地区的太阳能资源，甲、乙双方本着平等互利，共同发展的原则，在相互友好协商的基础上，就投市开发区mw光伏电站项目达成协议如下，以兹共同遵守。
甲方、乙方以下统称“两方”、“双方”，甲方、乙方中任何一方以下称“一方”。
如无明确约定，本协议书项下的“乙方”应包括乙方或乙方的关联公司。太阳能光伏电站项目以下统称“项目”。
第一条项目情况。
1．乙方根据其在太阳能光伏产业的发展规划，拟在内蒙古呼伦贝尔市开发区范围内投资设立具有独立法人资格的“项目公司”（在甲方所在地纳税）并投资、建设和运营太阳能光伏电站项目，运营周期：年。
第二条甲方责任。
协助乙方完成本项目的立项，协助乙方建设及运营管理工作。甲方承诺：
1．协调乙方与各级政府部门的关系，各级政府部门包括但不限于发改委、经信委、商务局、工商局、财政局、税务局、环保局、建设局、水务局、安全监督、土地和规划等部门。
2．协助乙方办理本项目涉及的各项报批或备案手续，以使乙方顺利的进行项目备案并获得相应的建设规模指标（确保乙方于年1底前获得地面光伏电站的建设规模指标）、国家光伏发电标杆电价收购及地方政府电价补贴指标等。3．协助乙方办理项目选址（拟用地），土地初审、土地预审等相关手续，以确保项目拟用地在土地利用总体规划、土地性质、土地用途上满足国家政策规定和太阳能光伏电站建设的需求。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/19496561.html】
