私房建筑施工合同范文(18篇)

格式:DOC 上传日期:2023-12-12 09:38:11
私房建筑施工合同范文(18篇)
时间:2023-12-12 09:38:11     小编:LZ文人

合同是商业活动中约定权益和责任的正式文件,为交易提供了法律保障。如何撰写一份合同是一个关键问题。首先,明确双方当事人的身份和资质;其次,明确合同的目的和内容;再次,约定合同的履行方式和时间节点;最后,设置合同的违约责任和解决争议的条款。合同是一种法律文件,用于规定双方在特定业务交易中的权利和义务。如何起草一份合同是每个商务人士都应该掌握的重要能力。以下是小编为大家收集的合同范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

私房建筑施工合同篇一

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第一条、工程概况。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包方式:

4、工程面积:

5、工程期限:

本工程自______年______月______日开工,于______年______月______日竣工。

第二条、工程项目价款。

1、工程款:本合同工程造价为(人民币):____________;

金额大写:___________________________。

2、报价单根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。详见本合同附件《装饰工程预算表》。

第三条、工程图纸。

甲方提供的施工图纸或作法说胆,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

由于甲方确认的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

第四条、材料供应。

本工程凡由乙方采购的材料,经甲方按预算材料及乙方提供的样品标准验收,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

对与甲方认可的材料,乙方使用后,如甲方提出更换或提高标准,甲方应承担乙方因此而增加的施工工费及材料费。

第五条、工程款支付方式。

1、双方商定本合同价款采用固定价格,按项目报价执行。

(1)工地开工前付_____元。

(2)工程进行一半时付_____元。

(3)工程结束付_____元。

3、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_____天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。

第六条、工程工期。

1、甲方要求比合同范本约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、在1、条件下,本工程合同范本施工期约定为______工作日。

3、本工程合同范本约定施工期以收到第一期工程款当天起计算_____工作日。

4、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

5、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

6、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第七条、工程质量及验收。

1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准。

2、本工程以施工图纸、甲乙双方另行约定的特殊施工做法及质量标准、设计变更和______省地方标准《______装饰装修工程质量规范》为质量评定验收标准。

3、装饰装修工程竣工后,工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。

4、由于甲方原因造成的工程质量问题,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

6、甲方对工程存在的问题应及时向乙方工程部反映投诉,以免给双方造成更大的返工或损失。

乙方工程部电话:________________。

7、乙方自检合格后,应及时通知甲方进行材料进场的验收、各个节点完工的验收,由甲方签字确认后方可进行下一道工序,甲方若不能按约定日期参加验收,可书面委托第三人进行验收确认,且甲方认可该验收结果。甲方未按约定日期参加验收且未委托第三人进行验收,延误工期由甲方承担。

8、工程内容全部施工完毕后,乙方以书面方式通知甲方进行竣工验收。甲方自接到验收通知后七日内须参加验收,若甲方无正当理由逾期不参加验收,视为验收合格。竣工验收合格后,乙方应提供工程质量合格证明(含试水记录)和第三方室内空气质量检测合格证书。

甲方对室内空气质量有异议时,可请有国家相关部门认可的专业检测单位予以认证并自负费用;若检测不达标则检测费用由乙方承担,乙方还需负责治理工作及承担治理费。(由于甲供材料、配饰等原因引起的由甲方承担所有费用)。

竣工验收合格后,双方办理移交手续,签署保修单,提交水电隐蔽工程图。双方竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

双方未办理竣工合格验收手续,甲方不得入住。如甲方擅自入住或更换钥匙视同验收合格;甲方确需提前入住的,由双方以其他事项书面约定。

竣工验收在工程质量及经济方面存在个别且不涉及较大问题时,经双方协商一致,签订“解决竣工验收遗留问题协议“(作为竣工验收单附件)后,甲方可先行入住。

第八条、安全生产和防火。

1、因甲方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,甲方承担由此产生的一切经济损失。

2、因乙方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,乙方承担由此产生的一切经济损失。

第九条、维修责任。

本合同工程验收交付之日起,乙方负责为期2年的保修(凭签发的工程保修单为准),保修范围:乙方所装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题,及甲方自行装修项目或自购材料装修项目,导致质量问题的则不在保修范畴之内。

第十条、违约责任。

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第十一条、争议的解决。

本合同范本在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的,本合同范本在执行中发生的争议由合同范本签约地人民法院解决。

第十二条、合同生效。

1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式_____份,甲乙双方各执_____份。

甲方(签章):

委托代理人:

联系电话:

_______年____月____日。

乙方(签章):

法定代表人:

联系电话:

_______年____月____日。

附件:

1、施工图纸共_____张。

2、装修预算书(经甲乙方共同签字确认)共_____页。

3、甲方提供装饰装修材料明细表。

4、乙方提供装饰装修材料明细表。

5、其他:本合同共_____页。

(附件)。

____________________________工程装修预算书。

序号。

项目名称。

单位。

数量。

合计。

材料及共计说明(包括备注)。

1

2

3

4

5

6

发包方(签字)____________。

________年____月____日。

承包方(签字)____________。

________年____月____日。

(附件)。

金额单位:________元。

材料名称。

单位。

品种。

规格。

数量。

单价。

金额。

供应时间。

供应至的地点。

发包方(签字)____________。

________年____月____日。

承包方(签字)____________。

________年____月____日。

私房建筑施工合同篇二

甲方:

电话:

乙方:

电话:

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,甲乙双方本着公平、诚实、信用的原则,为明确各自在工程当中应有的权利和义务,经协商一致,签定本亮化合同。

一、工程概况。

1、工程地址。

2、工程范围及要求楼体用霓虹灯勾勒轮廓;

3、工程期限开工日期:年____月____日;竣工日期:年____月____日,合同工期总日历天数天(如遇风、雨等恶劣天气影响,工期顺延)。

二、工程(款)造价金额(大写):___元(人民币):___元。

三、甲方义务与权利。

1、甲方按合同的约定及时向乙方支付工程款;

2、甲方如发现有质量问题,有权要求乙方予以调换;

3、楼体布灯、电源连接等施工中因施工与有关部门产生的问题,甲方与有关部门协调解决。

四、乙方义务与权利。

1、乙方对工程质量负责的期限(保修期):灯具均保修________年;

2、乙方使用的材料由其自行提供,但应确保材料的质量达到国家有关标准;

3、乙方在施工中注意文明施工、安全施工。..。

4、乙方负责将货物运至工地,运输费、搬运费等由乙方负责,其余费用由甲方承担(电费)。

五、付款、结算方式。

1.___元(此价格不含税票)。

2.签定合同后____日之内甲方预付乙方%的工程总价款,即人民币大写:小写:___元;发货时甲方支付乙方工程总价款的%,即人民币大写:工作日内付工程款即人民币:大写:小写:___元;余款即人民币:大写:小写:___元为工程及产品质量质保金,两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。

六、附则。

1、本合同未尽事宜由双方协商解决。附加合同与本合同具有同等法律效力;

2、本合同附有《工程预算清单》一份,工程预算___元,双方同意以___元结算。

3、本合同一式两份,双方各执一份,由双方签字盖章后生效。

甲方(公章):

乙方(签章):

法定代表人:

法定代表人。

委托代理人:

委托代理人:

电话:

电话:

________年____月____日________年____月____日。

私房建筑施工合同篇三

发包方:(简称甲方)。

承包方:(简称乙方)。

甲乙双方为承建危房改造项目,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法.》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿和诚信的原则,结合工程具体情况,双方达成以下协议:

1.1工程名称:危房改造工程。

1.2工程地址:正安县粮食车队门口上面周碧芬的老房后面处。

1.3承包内容:砌砖原定后壁已原有石坎子代墙,现因情况改变需另加一壁墙身,浇板、粉湖、包括所需用的材料及做工,下从地面起,上为浇板止,两个门窗,门为钢模门、(无基础工程,不包括钢化、水电安装等二次装修)。

1.4质量等级:合格。

1.5承包方式:包工、包料。

2.1负责施工过程协调工作,保证水电供应。

2.2如果有关部门阻止修建不成功时,甲方承担所用去的材料和工资。

3.2乙方负责在施工过程中以及施工现场全部人员的人身安全。

3.3不得损坏施工现场周围的建筑物和其它设施。

3.4做到文明施工,保持施工现场清洁。

4.3本合同所约定的专用条款和通用条款,均参照国家住房和城乡建设部和国家工商管理局联合制定的《建设工程施工合同》通用条款和专用条款的版本,并赋予他们相同的含义和词义。

4.4承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工,并在质量保修期内承担保修责任。

5.1乙方应对施工过程中的安全负责,应全面关照施工现场成员的安全,以免发生人身安全事故。

工程变更后上次合同无效,本合同签字之日起产生法律效力,工程竣工完成,付清款项后终止。

任何一方违约应赔偿对方经济损失,本合同规定,双方协商不成,按以下任一方式解决:

7.1向正安县人事劳动仲裁机关申请仲裁。

7.2向县人民法院起诉。

本合同一式二份,甲乙双方各一份。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

年月日年月日。

私房建筑施工合同篇四

出租方:(以下简称甲方)。

承租方:(以下简称乙方)。

根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。

第二条:租赁期限。

自________年________月________日至________年________月________日止,如需继续租用,应在本合同期满前五日内,重新签订合同。

第三条:租金的支付。

1、发放材料按材料单计算;3、押金数额由双方自行商定;3、租赁设备返还时结清所有租赁费用。

第四条:租赁机械的所有权。

1、在租赁期间,合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。

2、在租赁期间,乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物,必须征得甲方的书面同意。

3、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。

第五条:租赁设备的交货和验收。

1、由甲方向乙方(或其代理人)在交货地点交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁设备延迟交货时,甲方不承担责任。

2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁设备,同时将签收盖章后的租赁设备的验收收据交给甲方。

3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收,甲方则视为租赁设备已在完整状态。

下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁设备的验收收据交付给甲方。

4、如果乙方在验收时发现租赁设备的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁设备符合本合同及附件的约定要求。

第六条:租赁机械的使用、维修、保养和费用。

1、租赁设备在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担,在_______元以上由甲方负责承担。

2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数租金。3、租赁设备在安装、保管、使用等过程中,致使第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。

第七条:租赁机械运费的承担。

租赁设备进场费由乙方承担,退场费用由甲方承担。

第八条:违约责任。

1、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

2、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:

(1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失;

(2)终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

第九条:争议的解决。

第十条:其他事项。

1、未尽事宜,双方另行协商解决并签署附属合同。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。自双方签字盖章并在甲方收到乙方预付定金后生效,至租赁设备全部返还、租金等费用全部结清之日终止。

出租方(甲方):承租方(甲方):

法定代表人:法定代表人:

地址:地址:

电话:电话:

合同签署地点:合同签署时间:年月日。

私房建筑施工合同篇五

根据双方签署的《建筑工程总承包合同》的约定,本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就工程保证金的支付达成补充合同供双方遵守执行:

一、乙方机械设备(包括塔吊安装)进场,支付首期保证金人民币_____万元整。

二、工程项目完成招投标程序,甲乙双方签署正式建筑工程施工合同后,支付剩余保证金人民币_____万元整。

本补充合同只是对工程保证金支付时间节点的补充说明,关于工程保证金的权利义务违约责任等内容仍以双方签署的《建筑工程总承包合同》为准,双方遵守执行。

本补充合同双方签字盖章后正式生效,此合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,同等具有法律效力。

甲方:_______________乙方:_______________。

日期:_______________日期:_______________

私房建筑施工合同篇六

发包单位:(以下简称甲方)。

承包单位:(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。

一、工程概况:工程。

建筑面积:平方米建筑高度:米。

建筑层数:层结构类型:框架(砖混)。

二、承包范围与内容:

室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。

三、承包方式:包人工费。

四、承包价格:按实贴面积计算墙面元/m2;地面元/m2。

五、工程期限:从年月日。

到年月日结束(遇不可抗力顺延工期,若无故拖延一天,罚款1000元)。

六、付款方式:工程结束付工程造价的80%,交工后一个月内付15%,余下5%维修期满付清(建立身份证复印件式台账,人及证件必须相符,本人签字并按手印)。

七、质量要求:

1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收,必须达到合格或优良工程验收标准。

2、乙方必须严格按图施工,按规范施工,按现场技术人员制订的方案施工,听从现场技术人员的指挥,积极主动配合其它工种人员的工作。

3、根据甲方提供的材料尺寸,按规范要求排砖、拼缝、镶贴,表面平整度必须符合要求。并做好已铺贴好的成品保护工作。

4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求,造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担,甲方不予计算工作量。工期不予顺延,情节严重的,甲方有权终止合同。

八、机具的控制:甲方提供垂直运输机械,其余运输工具及铺贴工具乙方自备。

九、安全要求:工人必须持证上岗,进工地前必须经过安全教育培训操作,必须按照国家安全施工规范标准要求施工,禁止违章作业,否则出现工伤事故,全部由乙方负责。

十、违约责任:

1、由于乙方原因,造成停工或窝工延误的,每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。

2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施,如造成损失照价赔偿。

3、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

十一、其他约定:

1、乙方应自觉爱护甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有保护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任,如有破坏将追究其相关责任,工作完成后需及时清理场地;做到在保证质量的前提下节约材料,合理利用材料,杜绝浪费,如有浪费则按其浪费部分价值的二倍在结算中扣除。

2、其它未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。

3、本合同一式份,甲乙双方各执份,本合同自签订之日起至结束内有效,待工程结束后自动作废。

甲方:乙方:

法定代表人或委托人:法定代表人或委托人:

年月日年月日。

私房建筑施工合同篇七

发包方:__________(以下简称甲方)。

承包方:__________(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,甲方就本合同,以此共守。

(一)合同期限:

合同承包年限为期_____年,承包时间:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止,合同期满,如无特殊原因,乙方可优先续签本合同,否则,乙方需向甲方移交完整的可正常运行的设备及相关技术资料和经验报告。

(二)供暖面积:

甲方的供暖面积为_____平方米。

(三)供暖承包价格:

经甲乙双方友好议定,总承包价为人民币_____元即大写:人民币_____元整。

(四)付款方式:

由甲乙双方议定,填写在下面空白处:

(五)供暖标准及时间:

供暖标准根据市政府的有关规定,首层16℃,供暖时间根据市政府有关规定,供暖时间保障120天,甲方如需延长供暖时间,所支付给乙方的供暖费用按承包金额除以承包期的总天数的基数计算。

乙方责任:

1、乙方所供煤炭为符合北京市政府标准的低硫煤,如国家权威质检机构检测含硫量超标,罚款将由乙方负责。

2、在供暖期内,不能及时供煤而导致停炉,或因煤质差而导致温度上不去,一切责任由乙方承担,每停炉一天甲方扣除乙方总承包费的1%。

3、司炉工必须持证上岗,供暖期间锅炉工所出现的一切安全责任、人损坏都由乙方负责。

4、乙方应自觉遵守甲方的管理制度,遵守甲方的有关规定,承担在合同过程中的防火、防盗等安全责任。

5、乙方建立锅炉房各项管理制度,认真做好锅炉运行各项参数的记录。

甲方责任:

1、甲方如不能按合同支付给乙方承包款,导致停炉,由甲方负责。

2、由于甲方供暖设施出现故障而导致停炉或者影响温度(如:外线管道安装不合理;供暖面积过大,锅炉太小;)由甲方负责。

3、乙方运送到甲方现场的煤仅供本合同议定的甲方使用范围,若有增加面积,另行协商解决,甲方应妥善保管,不能丢失。

1、如国家政策性的物资上涨;。

2、国家对燃煤环保标准的修改等;。

双方应随行就市协商解决,尽量将双方经济损失降到最低程度,真正把互利互惠的商业风貌体现出来。

其它补充:

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

私房建筑施工合同篇八

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议。

1、工程名称:李____区河南xx旧城改造安置房项目。

2、工程地址:____市李____区台柳路以西,青山xx以南。

3、工程内容:

4、工程质量:一次性验收合格。

5、承包方式:包工包料(包服务、包工期、包检测、包验收、包安全、包质量、包文明施工、包维修等方式进行承包)。

6、综合大包价格:(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、安全措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。综合大包价格见附件一。

7、结算面积:约平方米。

8、总造价:

9、工期:每栋楼的开始施工日期以甲方书面文件为准,本程的总工期为____日历天

开工日期:________年____月____日

竣工日期:________年____月____日

1、乙方必须按照国家和____省有关质量标准提供合格材料并施工,质量达到____省工程建设标准《外墙涂料技术规程》和《规范》____市有关职能部门颁布的标准要求。

2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采用的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、规范。按照国家、地方及行业现行的施工规范、标准、规定施工并达到验收合格标准;除按设计要求及相关规范施工外,还应按照《____市住宅工程质量通病防治技术规程》施工。

3、本工程质量标准:本工程执行国家和____市现行质量评定标准及验收规范,按照现行国家及____市相关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格,若达不到承诺要求,则乙方应向甲方支付合同额的2%的违约金,并确保整改通过。甲方有权直接从乙方工程款中扣除,并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部承担。

4、涂料颜色:乙方应按甲方提供的上级规划部门确定的颜色为准,并出示外墙立面效果图,严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工,样板领路、施工与样板相同。

工程质量:

1、基层清理及基层处理,按国家标准和行业规范进行墙面满刮腻子及砂纸打磨处理。

2、颜色应均匀,无色差,无砂眼,无遗漏,无龟裂,不起皮,不透底等异常现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准,其固定单价不变。

3、乙方应提供外墙涂料生产厂家产品的企业内控标准,并严格执行:适用范围、使用方法和注意事项,包装、贮存及运输等管理要求。

4、甲方负责施工楼号的外墙保温达不到标准,乙方有权要求甲方即时进行维修和整改,满足上述标准,否则乙方不予进行外墙涂料施工,由此发生的一切纠纷及损失由甲方承担,与乙方无关。

5、如未达到上述标准,签约按承包工程结算值的5对乙方做出处罚,并追究其他相关责任.

工程管理。

1、乙方必须严格按总承包方要求,编制施工作业计划,进行施工组织设计,工期控制,确保实现质量目标。

2、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各项管理要求,听从指挥,服从领导。

3、乙方必须对承包工程现场进行成品保护,保证不损坏,不污染现场任何已完和未完工程产品。如有损坏,污染,由乙方修复并承担一切费用。

4、乙方在施工过程中,必须服从规划部门、甲方、监理及施工单位技术人员的管理。以监理及施工单位的技术人员为主,每粉刷一遍,必须经监理、村民质检小组和施工单位的技术人员验收签字同意后,方可进行下一道工序的施工。

安全生产:

1、乙方进入施工现场,必须佩带安全帽,并配有安全带。严格遵守安全施工的有关规范、规定要求执行,严禁违章作业。

2、乙方施工过程中,出现的一切安全问题及相关责任、赔偿、法律纠纷,全部与甲方无关,由乙方全部承担相关责任和连带责任。

3、乙方须配备一名专(兼)职安全、保卫人员,确保工程项目顺利进行。

4、对于乙方在施工中的安全隐患,在甲方多次发出指令要求整改,而乙方拒不执行的情况下,甲方有权勒令乙方停工整顿,由此而发生的一切经济、工期损失应由乙方承担。

工期延误:

对以下原因造成竣工日期的延误,经甲方代表确认,工期相应延长。

1、不可抗力(按国家、地方及行业相关规定确定)天气原因(雨天、大雾)及甲、乙双方之外原因导致工程无法继续履行的。

2、甲方同意工期顺延的其他情况。若非上述原因,乙方未按协议工期(包括协议规定可顺延的工期)竣工,甲方将按每天延误计时,延误一天扣除乙方协议总价款0.5的罚金。

工程保修:

乙方按国家有关规定对工程质量进行保修,工程竣工后保修期为________年。

付款方式:

1、工程款的支付:工程竣工经总包方、监理、社区质检小组验收通过签字后支付工程总款的50%,经质检站、规划局等有关上级部门工程竣工验收合格后支付总款的80%,经综合验收交房后,支付总额95%,余留5%为工程保修金。

2、工程量结算:工程量统一按图纸尺寸结算。

3、工程竣工后,乙方应及时整理结算资料上报总包方,总包方在收到结算书____日内初审完毕,并报建方预算处审核,出具最终结算,以作为工程支付依据。

4、乙方承诺优先支付工人工资,为确保工人工资发放,乙方在接受工程款时,要提供工程款使用计划,工人工资发放工资表,工人签收记录,发放照片记录,相关委托人证明文件,否则甲方有权拒付。

5、因乙方安全问题、质量问题、资金问题造成本协议无法正常实施的,甲方有权单方面终止本协议,由此造成的一切损失及相关责任,全部由乙方独自承担。甲方将采取必要措施另选施工单位,进驻施工现场接管施工,乙方无任何理由和条件不撤出工地。乙方所投入的材料、机具、临设等全部归甲方所有。

1、本工程保修金为工程结算总造价的5%,在质量保证期内如发生施工质量问题,乙方应按照建设工程质量管理的有关规定负责保修。

2、质量保证期限:自工程竣工验收合格之日起5________年。

3、保修项目内容及范围。

3.1因乙方材料质量、施工质量造成的质量缺陷,由乙方负责维修。

第三方单位进场维修。

第三方维修单位结算款及加收15%的服务费,从乙方保修费中扣除。

3.3保修期限:自竣工验收通过之日起满5________年,在保修期间,若维修费用超出保修金时,甲方有权追交超出费用。满5________年后无质量问题,____日内将剩余的保修金支付给乙方。保修金无利息。

3.4成品保护:工程竣工验收合格后,由乙方书面与工程总包方交接,交接前,均由乙方全部负责。

总包方应向乙方提供以下必要的施工条件:

1、保温墙面,表面平整,达到有关建筑质量检验评定标准。

2、保温墙面周围的障碍物及油污等应清除干净,不妨碍施工。

3、保温墙面预留孔洞应已按要求安装完成,多余孔洞应填平。

项目总包方责任:

1、组织对乙方施工方案的审定。

2、根据现场施工的现有条件管理和协调乙方现场施工,并协调库房用地、水源、电源等。

3、组织监督检查工程质量进度,负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程验收、工程进度拨款等工作。

4、组织对工程的验收,办理工程结算。按合同约定负责各有关专业之间的协调,保证工程顺利执行。

5、积极配合乙方施工,负责协调施工现场人员管理,及时对须隐蔽验收部位进行验收。

工程承包方责任:

1、负责编制施工方案,并于开工前5____日内或按甲方的要求时间报送监理及甲方审查批准。

2、乙方必须对所有与本工程有关人员进行安全教育,采取防患措施,施工安全管理严格按照有关文件规定执行,确保施工安全和第三者安全,因乙方原因造成的安全伤亡责任事故,有乙方承担全部责任,并承担甲方因乙方责任所造成的一切经济损失。

3、及时清理现场疏漏的建筑废材,做到日产日清,如果被执法部门查到,造成的责任及处罚有乙方承担。

4、乙方必须服从总包单位、社区质检小组、监理及甲方的现场管理。

5、乙方应严格遵守设计单位制定的施工工艺,对不按照工艺施工发生重大质量问题时,甲方有权解除合同,并不予补偿。

第三方(村民安置费)赔偿。

7、遵守工地安全文明施工规定,能够接受因违反规定所给予的处罚。

8、施工现场配备技术负责人和施工员,委派专人负责工地现场卫生整洁。

9、材料堆放整齐,并配备灭火设施;施工用电接线须经甲方同意。

任何一方因违约给对方造成的损失(包括第三方赔偿),均有违约方承担责任和赔偿。

补充条款:

1、工程所用材料必须符合设计规范及行业标准要求,做出样板墙,在总包、监理、社区质量监督小组验收同意后方可施工。如在大面积施工后,质量、材料与样板墙不符,总包方有权令其施工单位离场,解除施工合同,费用自付。

2、材料进场后,由乙方协同总包方报监理、社区质检小组现场确认送检。检测费由乙方负责,并及时提供合格有效的检测报告,由总包方统一收集存档。

3、综合价格均为含税价格,如无需提供发票时,综合价格下浮6%。

4、乙方必须独立解决外界干扰等影响施工正常进行的一切因素,并自行承担由此产生的一切费用及后果,因乙方未能独立处理解决上述问题而造成的工期延误或经济损失均由乙方承担。

5、施工中所产生的垃圾,由乙方负责及时清理、外运至施工场外。

本合同经双方签字盖章后生效,质量保证期满后终止。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

若再增加工程项目,内容相同的继续延用本合同,未尽事宜经双方协商同意签定补充协议,与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商解决,协商不成,依法向工程所在地人民法院起诉。

甲方:(公章)___________乙方:(公章)___________。

法人代表:___________法人代表:___________。

委托代理人:___________委托代理人:___________。

电话:___________电话:___________。

________年____月____日________年____月____日。

私房建筑施工合同篇九

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》的原则,并参考《中华人民共和国建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》,《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定,结合本工程具体情况,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,双方本着公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则,特签订本合同,以资共同遵守。经甲、乙双方协商达成如下协议:

工程名称:兴建公司指挥部(其中职工宿舍9间,建筑平方面积218㎡,四合院办公室建筑平方面积为389。6㎡)。

1、由乙方包工包料,并负责所有施工用具设备;

3、工程承包内容:土建工程水、电安装及房屋装饰装修;

4、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,确定后增减工价,待完工后一并纳入结算。

1、甲方规定动工时间为年 月 日至年 月 日,乙方不得提前和推后。

2、在保证工程质量的前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权扣除乙方施工费。

1、整个工程必须按国家施工规范要求施工;

2、乙方未按甲方要求,质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。

2、甲、乙双方必须共同遵守,以上约定的付款方式,不到付款时间,乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求,如果中途退场视为违约,按进度款30%付款。

在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用电,用水安全,高空作业必须系好安全带,做到安全施工,文明施工,杜绝一切不安全事故,倘若发生病、伤、亡等一切安全事故,责任由乙方全部自己负责,甲方不承担任何责任。

双方因履行本合同发生争议,应当向甲方劳动争议调解委员会申请调节,调解不成的,应当自劳动争议发生之日起,60日内向公司所在地有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可自接到裁决书之日15日内向人民法院起诉。

2、本合同未尽事宜或与国家、湖北省有关规定相悖的,按照有关规定执行;

3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效;

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

私房建筑施工合同篇十

最高人民法院(20xx)民抗字第10号案件中,最高人民检察院提起抗诉,理由为:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”《建筑法》第六十七条第一款规定:“承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。” 收缴或者没收非法转包、违法分包的非法所得,充分体现了法律对非法转包、违法分包行为的否定性评价,立法目的在于规范建筑业市场,保证建筑工程质量,进而保证人民群众生命、财产安全。具体到本案,十六化建公司依据无效的《设备租赁合同书》取得的105万元管理费,系违法分包所得,是典型的非法所得,无论是判归十六化建公司还是返还胡某,都没有法律依据,应当予以收缴。

最高人民法院审理认为:根据《解释》第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”上述司法解释通过对“非法转包”等无效行为取得的“非法所得”规定“可以”进行收缴,目的在于平衡当事人之间的利益关系,及时制裁违法行为,进一步规范建筑市场,保证建筑工程质量,进而保证人民生命、财产安全。对建设工程施工合同中的民事违法行为是否惩罚应根据案件实际情况及当事人违法情节而定,不能因为适用惩罚措施而导致当事人利益严重失衡。最高人民法院根据本案实际情况,判决十六化建公司全额返还已收取的管理费。

上述案件中,最高人民法院在认定建设工程合同无效后,依据《解释》第四条对定,将非法转包人已经取得的管理费,认定为“非法所得”。但是对该“非法所得”最高人民法院没有采取收缴的方式,而是根据案件实际情况,以公平公正原则为基础,以平衡各方利益为标准,做出了符合“个案平衡精神”的合理判决。

(二)法院酌定管理费支付比例

最高人民法院(20xx)民申字第1277号案件中,最高人民法院审理认为:本案中所涉及《工程施工合同》因属非法转包而无效,合同自成立时起不具有法律约束力,因此该合同中约定腾达公司转包后可向实际施工人姚汉昭、姚汉林收取施工管理费的条款亦无效,故腾达公司根据合同中约定请求姚汉昭、姚汉林支付管理费用,不予支持。腾达公司在施工过程中派出了工作人员参与管理和协调,原审判决酌情确定姚汉昭、姚汉林向腾达公司支付施工管理费55.6241万元,并无不当。

最高人民法院(20xx)民申字第1635号案件中,最高人民法院审理认为:原审判决鉴于教育公司对工程进行了施工管理和组织工作,依照公平原则,酌定以工程款8236363.09元为基数,参照教育公司发包小额工程按照造价2%收取管理费的实际情况,按照工程价款1.5%的比例确定管理费公平合理。

上述案件中,最高人民法院在确认建设工程合同无效后,根据无效合同的处理原则,认定合同中的管理费条款亦无效。但是上述案件中,违法分包人或非法转包人实际上进行了施工管理和组织工作,依据民法中的公平原则,酌定实际施工人管理费支付比例。最高人民法院并未将管理费视为工程价款的一部分,从而参照合同约定确定管理费数额,而是将管理费确定为违法分包人或非法转包人实际进行的管理和组织工作的劳务费用,从而酌定实际施工人管理费数额。

(三)根据过错原则确定管理费数额

最高人民法院(20xx)民申字第861号案件中,最高人民法院审理认为:20xx年12月30日《工程施工承包协议》约定:乙方(余松坚、黄泽喜)按工程实际结算总价的22%扣缴甲方(中太公司)的工程管理费、税金。如前所述,20xx年12月30日《工程施工承包协议》性质为转包合同,应认定为无效,中太公司与余松坚、黄泽喜对合同无效均有过错。此笔管理费、税金的法律性质主要是转包诉争工程渔利费用,属违法所得,不宜认定为合同无效后应当据实结算的工程款;尽管此约定是当事人真实意思表示,但合同被认定为无效后,如何分配此笔费用属审判权即自由裁量权调整范畴;一、二审判决根据案件实际情况决定各半分配并无不当。中太公司再审主张按照无效合同约定收取此款,法律依据不足,本院不予支持。

上述案件中,最高人民法院在确认建设工程合同无效后,根据我国《合同法》第五十八条规定:“合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。”上述案件中,非法转包人和实际施工人对涉案承包协议的无效均有过错,最高人民法院根据过错责任原则,依据法院自由裁量权确定管理费数额。

(四)根据合同履行情况结算

最高人民法院(20xx)民申字第1078号案件,最高人民法院审理认为:对管理费,从二审查明的案件事实来看,双方在有关会议纪要中明确路航公司按工程造价的5.5%比例向谢剑标收取。对此,实系路航公司为履行合同所产生的必需的开支,属于工程价款的一部分,即使合同无效,双方亦应根据合同情况按实进行结算。因此,二审判决认定谢剑标应按工程造价的5.5%比例向路航公司支付管理费,并无不当。

上述案件中,最高人民法院在认定建设工程合同无效后,认定涉案管理费属于工程价款的一部分。《解释》第二条规定:“建设工程施工合同无效,但是建设工程竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。”上述案件中,涉案合同虽然无效,但是路航公司实际履行了管理义务,该管理义务对应工程款中的一部分。涉案工程竣工验收合格,双方参照合同结算工程价款时,亦应当参照合同约定按实结算管理费。

(五)尚未支付的管理费无需再支付

最高人民法院(20xx)民申字第1522号案件中,最高人民法院审理认为:《解释》第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”根据上述规定,人民法院收缴当事人非法所得的前提条件为当事人已经实际取得。本案中,因当事人未实际取得分包合同中约定的10%管理费,且华隆公司未能提交对此项工程进行过管理并支付相应管理费的证据,二审法院对此处理并无不当。

建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。

管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括的具体项目有:企业董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的,或者应当由企业统一负担的公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、管理人员工资及福利费等。

管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损失或是利益。

企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

私房建筑施工合同篇十一

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商达成如下协议:

一、在施工过程中所有的水电路三通,由甲方负责

二、在施工中安全质量第一,现场工伤事故由乙方负责,甲方不承担任何责任。

三、在施工中如:砌墙要正,不能误差太大,灰份要匀,砖缝要一条线,井桩、地梁、防震柱、上圈梁,壳子板要正、平、不能偏,扎钢筋混凝土比例必须按要求,粉墙要平、瓷砖要粘土正,上下左右要均匀,地砖必须要平、正、不能有斜块,顶要平整。房顶、防水要做好、保证不漏水。

四、在施工中甲方发现乙方不按要求操作,或偷工减料现象者,第一以说服,第二再说服,要是第三次发现甲方有权终止合同或扣10%的现金。

五、施工中如果甲乙双方有不同意见发生争吵,先由村委会调协,如果调协不成则在乡一级调协。

六、在付款方面,第一次减5%,第二次减5%,这10%在交付钥匙时一次性付清。

七、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签合同签字之日起生效。

九、工程完工时自动结束。

十、工期为:3月9日动工,5月10完工,甲乙双方合作愉快。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

私房建筑施工合同篇十二

委托代理人(姓名):

联系电话:

承包方(以下简称乙方):

委托代理人:联系电话:

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条:甲方工作。

1、甲方负责洽谈承揽装修业务;

2、甲方负责广告策划和发布,设计方案和制作工服;

3、甲方负责施工现场的施工进度,工艺说明,巡视督导,验收等方面;

4、负责工程测量,预算,设计,导购,现场管理;

5、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。

第二条:乙方工作。

3、严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

5、文明施工,管理好工程材料,施工过程中出现工伤事故由乙方负责;

7、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

8、乙方负责甲方的所有施工材料搬运到施工现场;

10、乙方自行办理所带队伍人员的公安检查等一切手续,出现问题甲方不负责;

第三条:工程变更。

工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

第四条;材料供应。

第五条:工期延误。

1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

(a)、工程量变化或设计变更;

(b)、不可抗力;

(c)、甲方同意工期顺延的其他情况。

3、因乙方责任不能按期完工,工期不能延误;因乙方原因造成质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。每延误一天按工程总额的2%扣除。

第六条:质量标准。

1、双方约定本工程施工质量按质量验收规范执行;

2、乙方应认真按照技术标准和设计要求施工,随时接受甲方检查,如工程质量达不到约定条件,乙方应按甲方要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

第七条:工程验收和保修。

1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

a、材料进场后的材料验收;

b、水、电、暖改造完后的隐蔽验收;

c、防水工程验收;

d、中期(木做收口)验收;

e、工程完工后的整体竣工验收。

乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。

4、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为二年。验收合格签字后,填写工程保修单。

第八条:工程款支付方式。

1、签订本合同时,甲方收取乙方壹万元作为质量保证押金,乙方承揽每个工程时,甲方从每个工程中扣出本工程最后结算总额的5%作为工程保修金,每个工程保修金在工程保修满两年后甲方支付给乙方,质量保证押金待双方合作结束(合作结束时间为乙方最后接的工程竣工日)后满两年。甲方一次性支付给乙方。

2、材料进场验收合格后两日内支付工程派工价的30%;中期验收合格后两日内支付工程派工价的30%,待工程整体完工且业主验收合格后七日内支付工程派工价的35%,其余5%作为工程保修金(参照1条)。

4、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。

第九条:违约责任。

2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

4、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。

第十条:合同争议的解决方式。

双方发生争议协商解决不成时,按下列1—2种方式解决:

1、向——天津市——仲裁委员会申请仲裁;

2、向——人民法院——起诉。

第十一条:附则。

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

2、本合同签订后工程不得转包;

3、甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

第十二条:其他约定条款(可另附页,附页签字盖章后与本合同具有同等法律效力)。

第十三条:自甲乙双方签订本协议之日起,甲乙双方先前所签定的所有协议约定即时解除。

甲方:乙方:

盖章:盖章:

私房建筑施工合同篇十三

设计单位(乙方):____________________________。

为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

甲方委托乙方承担____________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为________万元,建设地点在________。

1、甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

4、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

1、乙方必须在________年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件____式____份,技术设计文____式__份,施工图设计文件____式____分,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行收费。

________年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。

2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

1、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按________元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。

2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。

3、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的____%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。

1、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,应从节约投资额中提取____%奖励乙方。

2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日________元计算增付设计费。

3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

4、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

5、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

本合同自________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,可选择:

(1)向仲裁机构申请仲裁;

(2)直接向人民法院起诉。

本合同正本____式____份,甲乙双方各执____份;合同副本____式____份,送________________、________________、________________等单位各留存____份。

私房建筑施工合同篇十四

施工协议书武阳xx丽园小区四角亭景观工程190000.00元(十九万元整)。

发包方(以下简称甲方):_________承德xx公司。

承包方(以下简称乙方):_________。

一、xx工程内容:_________。

平米等xx工程(详见施工图纸)。

以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

二、xx工期:_________。

1、xx开工日期:_________本项目工程工期从年月日起至________年________月________日止,共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。

2、xx施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

3、xx因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

4、xx发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

三、xx工程合同价款:_________。

经协商本合同总承包价款为人民币_190000.00元(十九万元整),若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实际发生结算。

四、xx承建方式。

1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承。

建工程的饰面样板材料,必须经双方共同确认方可进行施工。

3、xx施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。

五、xx工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款:_________。

1、本工程无预付款。

2、合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款:_________支付次数分三次支付。

1、四角亭a亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给。

该项工程款合同金额60%。四角亭b亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。四角亭c亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。廊架c完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。防腐木地板完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。

2、工程全部完工后,付单项工程总费用(工程总价)的20%。

3、工程全部完工后三个月内,付工程总费用(总价,包括业主。

认可的签证、变更)10%。

4、扣留工程总费用(含业主认可的签证、变更费用)10%为质。

保金,工程全部完工并已验收合格为时间节点计算,一年后支付。

3、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣,扣除税率为。

3.41%)。

六、xx工程质量要求:_________。

1、xx乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求。

及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

2、xx施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证(采用视频资料)。

七、xx工程竣工验收结算:_________。

乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。

八、xx延期违约责任:_________。

乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,

则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。

九、xx质保内容。

质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

十、质保期限。

以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期,质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算,xx期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

十一、双方在施工中的几项规定:_________。

1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工,所有修改调整的费用由甲方负责。

2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安。

全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。

3、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。

4、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建。

的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。

十二、合同生效与终止:_________。

本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满,甲。

方将款项结清后合同即告终止。

十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,xx补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

合同附件一:_________。

1、工程图纸2、工程预算书。

甲方:_______________乙方:_______________。

日期:_______________日期:_______________

私房建筑施工合同篇十五

甲方在剑川县金华镇鼎兴路以北建房屋一栋,总体设计以5层下基础底柱,均为全框架,现根据乙方情况先建造到3层封顶后预留和处理好往上面一层的钢筋和楼梯顶面,以及安全防护等;由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本合同,以期共同遵守:

一、承包方式。

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。

乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

二、承建项目。

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。

三、承包价格。

每平方米人民币大写:肆佰柒拾元(470元)含水电安装,建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。

四、付款方式。

按工程进度支付劳务费,每完成一层支付一次。

五、双方责任。

甲方负责水电到位供给及原材料及时进场。

乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料。

六、质量要求。

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全。

劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。

八、工期要求。

从签订合同之次日起,乙方须在年内完成主体工程,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。

九、后期维修。

因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任。

十、其它。

因甲方长期在外工作,特委托董树棋代理施工,全权处理相关具体事宜,特此说明。

其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

甲方:姓名:身份证号码:__________。

乙方:姓名:身份证号码:______。

私房建筑施工合同篇十六

甲方xx改造,现委托乙方施工承建,甲方以大包干的形式,即包工包建筑材料。为确保质量,按时完成任务,甲乙双方本着平等互惠,公平公正的原则,就有关事项达成以下协议:

一、工程名称:xxxx。

二、工期:xx年xx月至xx年xx月。

三、工程议价:xx元。

四、承包方式:包工包料。

五、工程内容:大门拆建,门卫房拆建,围墙拆建,硬化篮球场,排球场,操场垫高整平铺石粉,教学楼内外粉,校路铺花砖,楼前区铺花砖等。

六、乙方在建设施工时,一定要保证质量,如有不符合质量问题,要求翻工,造成的浪费由乙方负责,并负责翻工费用。

七、乙方在施工期间要做好安全措施。由于自身安全措施不力,造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方负责。

八、在改造期间,任何一方修改施工内容,增加工程项目,必须甲乙双方商量,双方达成一致后,方可施工。

九、甲方需为乙方施工提供便利,保证施工期间施工场地通水通电。

十、付款方式:完工后,经甲方或有关单位验收合格后全部付清。

十一、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商,意见一致后可作补充条文。

十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方确认后,双方法人签字即可生效,双方必须严格遵守执行。

十三、结算付清工程款后,本合同书自然终止无效。

甲方(法人代表)签字:

乙方(法人代表)签字:

20xx年x年x月。

私房建筑施工合同篇十七

总包方:___________(以下简称甲方)。

承包人:___________(以下简称乙方)。

按照【中华人民共和国经济合同法】【中华人民共和国劳动合同法】【建筑安装工程承包合同条例】及(劳动法)的的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、面积结构及施工位置:

4、承包范围;幕墙的加工制作及安装。及材料二次搬运(不含多次搬运)。

5、承包方式;包清工。包材料消耗。保安全。包质量。包工期。

6、工期约定;

7、合同单价及价款:

8、价款依据:本合同条款,邀标说明及报价单,现场签证。

9、本合同为人工费清包,但包括小型机械,小型工具,用具,三级用电设施,安全及劳保用品等。

1、开工前10天,向乙方提供经确认的施工位置及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。向乙方提工住宿,及生活和施工所需要的水电,及设备。

2、指派d:为甲方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量及进度,进行监督检查,办理现场调节,验收,变更签证,及其他手续。

3、向乙方提供经图审过的完整蓝图一份,白图两份。

4、配合乙方就施工条件与总包方(第三方)进行沟通及交渋。

5、对乙方提供的材料申请进行核实并及时配发。

1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底及以施工为前提系列会议,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

2、对施工材料做好预算并及时交甲方审核。

3、指派d为乙方驻工地代表,负责履行合同。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

4、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制人工结算。

5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,接受总包对专业分包的‘安全生产管理及文明施工奖罚实施细责‘妥善保护好施工现场周围的建筑物,设备管线,古树明木不受顺坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好与其他施工单位的共存施工关系。

6、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改建筑物结构,脚手架及各种管线设备。

7、工程竣工未移交甲方前,负责对现场一切设施和工程成品进行保护。

8、乙方收到工程款后,应优先安排务工人员工资的支付不得无故拖欠,甲方有权进行监督。

1、甲方要求比合同约定工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因此采取措施而产生的费用。

2、因为甲方原因造成未按约定完成工作,影响工期,则工期顺延,如影响过大造成乙方经济损失,则由甲方承担。

3、因乙方原因,不能按期完成工作量影响工期则工期不顺延,并承担甲方损失。

4、因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气,停工及不可抗因素造成影响,导致停工4小时以上,一周内累计计算,则工期顺延。

1、本工程以施工图纸,施工组织说明,设计变更和【建筑装饰装修工程质量验收规范】(gb50210—20xx_),[玻璃幕墙工程质量检验标准](jgj/t139—20)等国家制定的施工及验收为质量评定验收标准。

2、本工程应达到国家质量评定合格标准。

3、甲乙双方应该及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程的验收乙方可自行验收,甲方应予以认可。若甲方要求复检时乙方应按要求办理复检,甲方应承担复检费用及损失,由此造成停工,工期顺延。

4、由乙方原因造成质量事故,其反工费用由乙方承担。

5、工程竣工后乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能够组织验收,需通知乙方另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方成品保护和看管费用。

1、双方商定本合同单价采用固定价格。

2、本合同生效后,甲方分五次支付乙方人工费,具体支付方式如下:

(1)施工人员进场后,甲方按人数付给乙方劳务工生活费1600元每人每月。

(2)埋板放置完成后一周内付至合同价款的15%。

(3)骨架全部完成,一周内付至合同价款50%。

(4)幕墙基本完成后一周内付至合同价款的80%。

(5)验收合格后付清尾款。余留3%作为保修金,一年后付清。

(6)本工程保修期为验收后一年,乙方负责保修期内的幕墙保修工作。

1、甲方提供的图纸或做法说明,应符合【中华人民共和国消防条例】和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期间应严格遵守【建筑安装工程安全技术规程】,【建筑安装工人安全操作规程】,【中华人民共和国消防条例】和其他相关的法规,规范。

3、由于甲方确认的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程,消防条例,和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担一切经济损失。

4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全事故或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。

5、施工中乙方动用电。气焊。需办理动火手续,采取防护措施,并有专人看管监护确保现场没有安全隐患方可以离去。

1、由于甲方原因造成延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因为停工窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方支付给乙方合同价款万分之六的违约金。

2、由于乙方原因逾期完工,每逾期一天,乙方支付给甲方合同价款万分之六的违约金。

3、甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费用外,每提前一天,甲方支付乙方一万元,作为奖励。

4、乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的材料,并做好成品保护。

5、乙方未办理任何手续,自行拆除建筑物结构,脚手架或设备管线,由此造成的损失或事故(包括罚款)由乙方承担。

6、乙方在施工期间因为质量或安全违反总包安全规定,所造成的罚款由乙方承担。

7、施工期间所发现的问题由甲方向总包方提出,乙方不得自行作为。

8、因一方原因造成合同无法继续履行时,应向另一方提出,办理合同终止协议,并由责任方赔偿另一方经济损失。

1、如一方严重违反约定导致工程无法继续,则另一方有权解除合同,并由责任方赔偿另一方经济损失。

2、工程完工后一年内合同自行解除。

1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程质量,及进度的前提下,双方可采用协商方法解决,或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁,当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

1、本工程需要进行保险时,应另订协议。

2、本合同正本二份,双方各执一份,副本四份,甲方执二份,乙方执二份。

3、本合同履行完成后自动终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

____年____月____日____年____月____日。

私房建筑施工合同篇十八

甲方(发包方):

乙方(承包方):

依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为了确保甲方房屋施工顺利进行,为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务,本着双方“责、权、利”,经甲、乙双方协商,特订立本合同。

甲方以包料不包工的方式承包给乙方。

按甲方提供施工图,乙方负责所有施工机械(木模,钉子,铁丝,脚平架等),从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖,其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖,卫生间,厨房,楼梯踏步所有贴墙地砖。

1、价格:_______元/平方米(建筑面积)。建筑面积按照国家规定计算方式计算,增减工程量按照市场行情,双方协商解决。

2、基础竣工后付款人民币5000元整;每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整,内外粉刷完工后付款_____元整,春节前无质量问题余款一次性付清,(如有质量问题返工达标后,另外赔材料)。

工期从______年____月____日到_____年_____月____日竣工。推迟一天罚款____元/天,由甲方在工程款中扣除。

施工期间:

1、本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应按工程的要求负责施工过程中的`安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。

2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。

3、施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任。

2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的,双方约定:向_____________仲裁委员会申请仲裁。

甲方:

_____年____月____日

乙方:

_____年____月____日

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/18929442.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档