合同的有效性需要满足合同的主体具备相应的法律行为能力，并符合法律规定的内容要求。编写合同应注重条理性和逻辑性，确保合同的可读性和可操作性。以下是小编为大家整理的一些范例合同，供大家参考。这些范例涵盖了不同领域的合同，例如房屋租赁合同、劳动合同、合作协议等。大家可以通过参考这些范例，根据实际情况来制定自己的合同，从而更好地保障自己的权益。记得在签署合同之前仔细阅读并理解每个条款，如果有疑问可以咨询专业人士或律师，确保双方的权益得到充分保护。
建设合同施工合同篇一
1、工程名称：镇村村级道路。
2、工程地点：____县镇村水泥路面途经该村。
五、
六、
七、九社，终点为邻遂路路口到加工房止。
三、承包方式本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的承包方式。
六、甲、乙双方的权利，义务。
1、甲方的主要权力、义务。
(1)甲方的主要权利乙方派出代表在施工时对材料和路面质量进行监督。
2、乙方的主要权力、义务。
(1)乙方的主要权利。有权自行采购所需材料及施工人员的调度。
(3)制定安全技术措施，在施工时出现的任何安全事故甲方概不负责。
八、附则。
1、本合同一式三份，合同双方各执一份，乡镇存档一份。
建设合同施工合同篇二
发包方： (以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
为了更好地保护校园建设，经学校研究决定，甲乙双方本着平等自愿的原则，乙方愿意承担我镇学校堡坎及操场平整修建工程，经双方共同协商，达成以下协议，共同遵照执行：
一、工程地点：
1、我镇学生宿舍正对面操场。
2、我镇厕所至学生宿舍后。
二、乙方承包施工内容：
1、乙方愿意承包我镇操场平整工程，平整价格按32元方计算(含开挖土方、开挖石方、转运土方、转运石方费用及税费)，开挖长50米左右、宽12米左右、深1米左右，其中开挖出的石方属于学校所有，开挖出的方量按实际挖出的坑长、宽、高计算。
2、乙方愿意承包我镇厕所至学生宿舍后堡坎修建工程，施工过程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元方计算，施工价格按218元元计算(含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，其余部分所有材质由乙方提供，价格按268元方计算(同样含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量计算。
三、质量要求：
1、操场平整 乙方平整的操场除按长、宽、深平整外，平整完后操场无大坑小洼，平整后的操场中无剩余的土方，石方堆积，经甲方验收合格为准。
2、堡坎修建 乙方进行堡坎修建时，按平均宽度0.8米修建，堡坎长度、高度按实际修建进行测量计算，修建时使用毛石加细砂混凝土浇灌填缝，且砂浆标号足，满浆满灌，经甲方验收合格为准。
四、矛盾纠纷：
1、甲方负责提供外运土方、石方地点，若堆放时发生矛盾，一切矛盾由甲方负责，乙方概不负责。
2、甲方负责处理好修建堡坎时的地界，若乙方施工与老百姓发生地界纠纷，乙方概不负责。
3、乙方注意文明施工，若在施工过程中乙方有影响老百姓利益问题，与老百姓发生纠纷，乙方自行处理，甲方概不负责。
五、工程造价： 以上所有工程造价按实际丈量计算。
六、竣工时间：________年____月____日。
七、付款方式： 乙方工程完工后，经甲乙双方验收合格后，乙方出具正规税务发票，甲方到会计核算中心报账后，一次性支付给乙方。
八、安全施工： 乙方在组织施工过程中，应注意施工安全，杜绝安全事故的发生，则出现的.一切安全安全事故，造成的人员伤亡，带来的经济损失及刑事民事责任由乙方负责。
九、违约责任： 甲乙双方若有违约，双方共同协商妥善解决，若争执不下，按照相关法律程序进行解决。
十、其它：
1、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
20xx年xx月xx日
建设合同施工合同篇三
工程名称：
工程地点：
建设单位：(以下简称甲方)。
施工单位：(以下简称乙方)。
经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。
1、工程内容包括、、等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。
1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。
1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。
2、开工日期______年月日。
3、竣工日期______年月日。
(一)甲方责任：
1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。
2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。
(二)乙方责任：
1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
甲方(盖章):乙方(盖章):。
代表(签字):代表(签字):。
建设合同施工合同篇四
电话：______________。
职务：______________。
委托代理人：_________________姓名：_____________。
性别：_____________。
年龄：______________。
民族：_________________。
职务：_________________。
工作单位：______________。
电话：______________。
上诉人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决，现提出上诉。
上诉理由及请求：________________。
(上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律上的不当或错误，提出所根据的事实和理由，包括在一审程序中未提供的事实、理由和证据。上诉的请求包括要求全部或部分撤销、变更原判决。)。
此致
___________人民法院。
上诉人：______________(盖章)。
法定代表人：______________(签章)。
__________年_____月_____日。
建设合同施工合同篇五
乙方：___________________。
日期：___________________
委托人（全称）：___项目单位。
监理人（全称）：__工程xx有限__公司。
根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、白愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
工程名称：__县__镇那秀村和__服务设施建设项目。
工程地点：___。
合同工期：__。
工程概算投资额或建筑安装工程费：___元。
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
协议书；
中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
专用条件；
通用条件；
附录，即：
附录a相关服务的范围和内容。
附录b委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
总监理工程师姓名：__,身份证号码：_________________注册号：_______。
监理期限：
白____年_月_日始，至____年_月__日，共__天。
监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的`人员，提供房屋、
资料、设备，并按本合同约定支付酬金，本工程监理费按包干价__元整）。
计算。
订立时间：2___年_月__日。
订立地点：__。
本合同一式土份，具有同等法律效力，双方各执2份。
委托人：（盖章）住所：
委托人：（盖章）。
住所：
邮政编码：
法定代表人或其授权。
的代理人：（签字）。
开户名称：
开户银行：
账号：
电话：
公司（盖章）。
住所：___路__号_____。
_____。
由s政编码:______。
法定代表人或其授权。
的代理人：（签字）。
开户名称:广西__建设工程__有限公司__分公司。
开户银行：中国建设银行__县__路支行。
账号：____________________。
电话：_____—_______。
传真：传真：
纳税人识另u号：电子由s箱：
建设合同施工合同篇六
乙方：
甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用的塔机的组装、拆除工作达成一致，依据中华人民共和国民法典的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。
一、施工地点：汽车站南200米，泰西xx东临。
二、施工内容：315塔机的现场卸车、组装、调试、验收、拆除、装车等。
三、施工工期：
1、塔吊组装工期：组装工期为3天，开工日期为________年____月____日，________年____月____日达到运行条件。
2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于________年____月至____月期间，甲方提前____日通知乙方进场。
四、工程质量：技术标准达到设备安装说明要求，并通过政府有关检定部门的检查验收，即办理完吊车使用证，达到运行条件。
五、工程造价：本工程总造价。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。
六、结算方式：乙方施工人员进场后____日内，甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后____日内甲方再支付总额的20%；进入拆除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的20%；塔吊拆除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的10%，余额20%在三个月之内付清。
七、双方责任和义务：
1、甲方应按本合同约定支付工程款项，确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方原因延误乙方安装，工期相应顺延。
2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以方便乙方组织施工。
3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏，由责任方承担。
4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件，并为乙方提供一台电焊机（含把线）和二套气割工具，负荷试车所需的荷重由甲方提供。
5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。
6、乙方于开工前____日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。
7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。
8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责，并保证吊车在安装后运转安全、可靠。
9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定。
10、塔吊安装后，由乙方负责进行负荷试车，并办理当地使用许可证，甲方予以协助。同时，向甲方提交一份安装原始记录。
1、塔吊安装后，由乙方负责现场的卸车和二次倒运，并协助甲方按照装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏，由乙方负责赔偿。
2、塔吊拆除时候，乙方须将各构件进行编号，构件上做好标记，装车后向甲方提供两份构件清单及装车单。
3、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，并享有向乙方提供索赔的权利。
八、违约责任：
1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金损失。
4、如因甲方原因使设备拆除工期延误，工期顺延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工损失。
九、纠纷处理办法：本合同在履行期间如发生纠纷，双发可协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、不可抗力发生时，遵从国家相关法律法规。
十一、本合同一式四份，双发各持两份。
十二、上述条款未尽事宜，双方另行协商解决。
乙方：
代表：
代表：
电话：
____日期：
____日期：
____日期
建设合同施工合同篇七
根据与建设单位签订的《建设施工合同》和公司有关管理制度，现将该工程进行内部发包，经双方协商一致，签订如下施工合同：
1、工程名称：
2、承包范围：
3、承包形式：
_____年_____月_____日至_____月_____日。
乙方应认真按照施工规范，技术标准和设计图纸要求施工，接受监理单位的`监督,保证质量合格。工程完工后，乙方按国家有关规定保修。
乙方承担与施工相关的一切直接费和现场行政收费，承包价：按总价提取管理费_____%，税金由乙方承担。
乙方应按现行安全操作规定，采取严格的安全防护措施，全体施工人员应参保，如发生安全事故，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
乙方应搞好现场文明施工，建立健全的各项工地管理制度，随时接受发包方、甲方、质检、监理及有关管理部门的指导和检查。
按发包方付款进度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工结算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全额带资完成该工程。
1、在签订合同时，乙方须按工程总造价的2%交纳工程保证金，待工程竣工结算后，按合同结算。
本合同一式二份，双方签字后生效。
甲方：__________。
乙方：__________。
_____年_____月_____日。
建设合同施工合同篇八
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的'权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称：___________。
二、工程地点：___________。
三、工程内容：___________。
四、承包形式：___________。
第二条工程期限。
一、合同工期总日历天数10天。
开工日期：20________年8月25日
竣工日期：20________年8月27日
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延。
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;。
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
第三条建筑材料、设备的供应和采购。
一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。
第四条工程验收和付款。
经核算，建设工程总价为：陆仟圆整(6000元)，工程竣工后，由甲方验收合格方可向乙方付款。
第五条附则。
一、甲方代表：___________乙方代表：___________。
二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方：___________乙方：___________。
代表：___________代表：___________。
建设合同施工合同篇九
第一条服务场所基本情况座落位置：项目：
第二条绿化养护范围。
第三条绿化养护内容上述。
第五条绿化养护服务质量要求及扣分（支付违约金）标准、检查方式见附件。
第八条甲方的权利和义务。
1、甲方有权对乙方绿化养护服务质量、计划落实进行监督检查；
2、批准乙方依据季节和植物生长特征编制的年度养护计划；
3、甲方为乙方无偿提供存放养护工具的场所；
4、甲方应按时、足额（扣除违约金后）支付乙方绿化养护服务费用；
第九条乙方的权利和义务。
1、有权依照本合同约定获取提供绿化养护服务的报酬；
4、未经甲方书面同意，乙方不得将本合约议定项目直接或者间接方式转包或者分包给。
第三方及其他个人；
7、乙方应做好以下工作，确保住户、甲方员工、行人及他人人身及财产安全：
（1）暴雨、飓风来临前大型乔木加固；
（2）增加可能影响到行人、游人安全的树木加固设施；
（3）及时拆除固定树木的支架、铁线；
（4）加强带刺树木对人身安全的防护；
（5）路边、停车位（场）边等公共场所树木、花草定期修剪；
（6）绿化垃圾及时清理；
（7）喷施农药前、中的安全通告与警示；
（8）修剪、更换树木、花草时现场的安全防护；
（9）养护工具的安全使用、管理与使用时现场安全管理；
（10）使用安全、达标的养护设备设施、病虫害防止药品；（1。
1）采用安全、合理、有效的工作方式、方法；（1。
2）其他可能发生危及人身、财产安全的工作。
9、乙方工作人员应穿着统一服装，形象端正；
第十条绿化养护服务费用（注：含税，未扣违约金）。
第一个工作日。
第十一条违约责任。
4、违反。
5、违反。
第九条第。
3、
6、
7、
8、
9、
第十二条合同解除。
2、乙方每年违约金累计超过20元，甲方有权单方面终止合同。
3、违反。
第三方及其他个人的，甲方有权终止本合同，乙方应向甲方支付违约金20元。
第十三条其他事项。
2、甲、乙双方工作衔接均以书面形式进行，并由双方现场主管人员签署意见。
9、本合同正本连同附件共页，一式份，甲、乙双方及各执一份。
建设合同施工合同篇十
合同编号：
工程名称：
签订日期：
签订地点：
发包人（全称）:。
承包人（全称）:。
签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容。
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
具体保修的内容双方约定如下;。
包括但不限于《建设工程质质量管理条例》涉及的结构工程、供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装工程，以及双方约定的其他项目。
二、质量保修期。
1双方遵循《建设工程质量管理条例》及有关规定，以下工程的质量保修期按不低于如下时间约定:。
(1)结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限:。
(2)电气管线、给排水管道、没各安装工程为1年:。
(3)供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期;。
(4)其他质量保修期限约定如下:工程竣工后1年。
(5)屋面防水保修期为1年。
2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任。
l、属于保修范围、内容的项目，承包入应当在按到修理通知之日起3天内派入修理。承包人不在约定期限内派人修理或经历两次合(两次)以上维修仍然不能解决问题的发包人可委托其他人员修理.维修总价〔含税金)在承包人质保金中扣除，同时，发包人可在维修总价基础上加扣15%的管理费。质保金不足的，发包入有权向承包人追偿。
2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事敌现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的.设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、承包人对维修的质量负责，维修项目完成后要经业主或发包人验收签字方可，所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。否则，即使保修期满，也应该继续维修，相应的质量保修金即使到期也必须等到维修完成六个月内不再出现类似问题后方可支付。
四、保修费用。
质量保修期内的保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、质量保修金的返还。
保修责任不予减免。
质量保修金返还时，由于部分项目质保期未满，因此，承包人须向发包人开具与工程项目质量保修金等额的保函。最长质量保修期满后且无质量问题时退还其保函。
六、其他。
双方约定的其他工程质量保修事项:无。
若质量保修期间发生工程质量维修事件时，承包人必须在2天或48小时一内到现场维修处理，每延误一天则按合同暂估价的千分之三承担违约金。
如因工程质量缺陷或承包人维修不及时以及维修过程中给房屋所有人、使用人或者第三方造成人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方向发包人提出赔偿要求时，发包人有权向承包人追偿。
本工程质量保修书，由施工合同发包人，承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
授权代理人（签字）：授权代理人（签字）：
年月日年月日。
建设合同施工合同篇十一
发包方：________________(以下简称甲方)。
承包方：________________(以下简称乙方)。
甲、乙双方根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本场平工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：________。
2、工程地点：________。
3、工程范围及内容：________________用地范围内的土、石方挖、填、运输(场内转运)、碾压、爆破。附金堂测量队提供的用地红线图，由于该项目立项时使用的是我公司温江基地公司名称，图标中的工程名称为________，实指该合同用地范围。
4、施工材料、燃油、机械及施工人员等均由乙方自理，并对其现场的安全负全责。
二、工程量核算与确认。
1、场平设计标高：________。
a、靠节能大道部分标高定为绝对高程44。
7.50米(绝对高程是以金堂测量队提供数据为准，以下相同)，面积为1440。
2.6平方米，以下简称。
第一部分。
b、靠环保大道部分标高定为绝对高程44。
8.8米，面积为5765。
4.4平方米，以下简称。
第二部分。
2、工程量分别为：________。
a、
第一部分：________场内挖方20xx。
2.7立方米(以下简称方)、场内填方3824。
3.5方、边坡挖方235。
4.4方、边坡填方514。
8.9方。
b、
第二部分：________场内挖方183370.1方、场内填方14630。
4.9方、边坡挖方1473。
9.1方、边坡填方2402。
1.7方。两个部分总挖方为22125。
6.3方，总填方为21371。
9.0方。以上工程量均由________提供，联系电话________。如乙方对上述工程量有异议应在合同签订前提出，合同签订后视为乙方认同上述工程量。合同签订后除场平设计标高发生改变，否则工程量均不调整。
三、工程工期开工时间暂订为________年____月____日，实际以甲方开工令为准。工期为60天(自然天)，如遇农历新年或大雨、大风等不可抗拒自然灾害，乙方应以书面的方式向甲方提出申请，工期可以顺延。否则迟一天按合同总价的________%处罚，提前一天按合同总价的________%奖励。
四、工程造价计算及付款方式。
1、综合包干单价：________________元立方米________。
2、合同总价为：________________大写：________________。
3、付款时间为工程完工并通过甲方验收后____日内通过转账方式全额支付。
五、施工要求及验收标准。
1、施工要求：________。
a、乙方施工时应严格按照甲方所提供的设计标高、用地范围进行施工。
b、乙方采用机械挖、填方时应安排经验非富的且具备上岗资格的操作人员进行现场作业，现场应安排专人进行指挥，不得违章作业;当发现有荒坟或挖出地下埋藏物时应立即通知甲方，不得自行处理;临近管道、埋地电缆处作业时应事先取得管线图，并仔细研究后方能作业，如因私自作业挖断电缆或管道的应由乙方承担全部责任。
c、场平现场的施工管理由乙方主要负责，当发生农民闹事、阻碍施工时乙方应积极配合甲方协调和处理周边关系。造成停工情况达____日以上时，乙方可自行安排机械到其他场地作业，但必须在事情处理完成后____日内将原有机械重新安排进场。
d、场平时对边坡的要求为：________挖方区按________的坡度放坡，填方区按1：xx的坡度放坡。
e、回填要求：________填方区应分层回填、分层碾压，每层的回填高度为0.6米，压实系数应达到________，此处的压实系数是根据《建筑地基基础设计规范》gb50007-20中的要求而定。
xx、石方需要爆破时所需手续由乙方主要负责办理，甲方负责提供爆破时需由甲方提供的所有资料。爆破前乙方必须取得当地公安机关的批准，并由甲方签发爆破令方能作业，否则乙方应承担私自爆破所带来的一切后果。
2、验收要求：________。
a、场地平整完成后乙方就通知甲方对整个场平标高进行测量，标高误差不得大于10，且挖、填方量不得大于300方。
b、边坡应牢固，放坡线是红线处起算，向池塘处的放坡线可以向红线处扩展，但不得将土、石方弃于塘内。
c、回填区每层碾压时均应通知甲方现场代表到场，甲方有权随时对碾压区进行抽芯取样并做压实度试验，如检验达不到0.96的压实系数时，甲方有权要求乙方无偿返工、甚至挖除重做，直至达到压实要求。
d、除甲方特殊要求外，爆破后的石方粒径不得大于。
1.5米粒径石头，设计标高1米以内时不得回填大于0.5米粒径的石头。
六、安全管理及责任。
1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，并做好现场施工人员的安全交底工作，必须重视安全生产，严格按照国家相关施工规范要求执行，杜绝发生重大伤亡事故。
2、施工现场必须要求1至2名专业安全管理人员，安全管理人员应带袖标以做区别。
3、当发生安全事故时，应在。
第一时间抢求伤员，并通知甲方现场管理人员。事后应对所发生的安全事故做调查，并做到安全事故四不放过，即：________事故原因未查清不放过，当事人和群众没有受到教育不放过，事故责任人未受到处理不放过，没有制订切实可行的预防措施不放过。
七、其它。
1、本合同经双方签字盖章后生效，如单方违约，违约方赔偿对方损失。
2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字加盖公章(或合同专用章)生效。工程通过完工验收并支付完工程款时，合同自动失效。
甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：________。
法定代表人：________委托代理人：__。
_____年____月______日。
建设合同施工合同篇十二
经过甲、乙双方友好协商，甲方正在建设的新干县沂江（城南）中心幼儿园铝合金窗户发包给乙方施工，双方本着友好合作的原则订立本合同。甲方指定铝合金品牌和玻璃由乙方采购负责加工安装，直至由甲方建筑工程质量竣工验收合格。具体合同条款如下：
1、乙方按照甲方要求进行加工制作和安装，保证质量，在甲方规定时间内完成，逾期甲方有权采取罚款措施。
2、材料单价（包括安装）和规格：推拉窗165元/m2，带纱窗推拉窗170元/m2，玻璃厚度为4mm，采用白色浮法玻璃。铝合金型材要求品牌为广东佛山市电泳银白型材，厚度为1.1mm，乙方提供出厂合格证明以及材料发票。
3、付款方式：铝合金门框安装完，付款壹拾万元，玻璃门窗安装完付总造价的50%。验收合格付总价的15%，根据实际制作安装的工程量进行结算。
4、保修：乙方在安装完成验收合格后，本工程保修期限为一年。本项目工程的保修金为结算后总造价的5%，在保修期满后二月内付清。在保修期内如果因为质量或安装出现问题，乙方应接到甲方通知两天内前来整修，逾期甲方另派人整修，费用在乙方的保修金里扣除。
5、其它未尽事宜，双方友好协商解决。
6、本协议一式二份，双方各执一份，甲乙双方共同签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
建设合同施工合同篇十三
发包方（甲方）：________________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________承包方（乙方）：________________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________依照《中华人民共和国民法典》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目。
一、工程名称：________________。
二、工程地点：________________。
三、工程编号：________________。
四、工程范围和内容：全部工程建筑面积________平方米。（各单项工程详见工程项目一览表）。
五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币________元，其中：人工费________元。（各单项工程详见工程项目一览表）。
第二条工程期限。
一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）
二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中。
第三条规定，分别负责按时完成。
三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。
1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；
2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；
3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。
第三条物资供应。
一、全部工程所需的物资按下列第（）项供应方式办理：
1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。
2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。
3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
4.其他方式：
二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。
三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验（甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议）。
四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。
五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。
六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。
第四条工程款结算。
一、全部工程造价的结算方式。按下列第（）项规定办理：
1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用；另按有关规定付款。
3.按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。
4.包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。
5.招标的工程，按中标的价款结算。
二、工程款拨付与结办法，按现行规定办理（详见附件）。
第五条施工与设计变更。
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。
二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：
1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。
2.在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。
3.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。
4.在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。
三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。
四、甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送，做为结算工程款之依据。
第六条竣工验收、结算与保修。
一、乙方在单项工程竣工前____日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
二、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。
三、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。
四、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
六、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件：
1.增减变更文件和其他洽商记录；
2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；
3.工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。
七、乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后15天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后30天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设15天内，工业建设20天内审查完毕，如到期未提出异议，由审定拨款。
第一个采暖期内。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理）。
九、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
第七条违约责任和仲裁。
一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金；属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。
二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。
三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另行协议。
四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述第（）项处理：
（1）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，
（2）直接向人民法院起诉。
第八条附则。
一、预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。
二、在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同（工程协议书），可做为本合同之附件。
三、招标工程，按《市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。
四、双方商定的其他事项：
第九条合同附件。
一、工程项目一览表。
二、全部施工图纸。（合同正本有此附件）。
三、施工图预算。（合同正本及建设有此附件）。
四、甲方负责供应的材料、设备一览表。
五、有关协议：
第十条合同份数及有效期。
一、本合同一式____份，甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份。
建设合同施工合同篇十四
甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用的 塔机的组装、拆除工作达成一致，依据民法典的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。
一、施工地点：___________。
二、施工内容：___________。
三、施工工期：
1、塔吊组装工期：组装工期为3天，开工日期为________年____月____日，________年____月____日达到运行条件。
2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于________年____月至____月期间，甲方提前____日通知乙方进场。
四、工程质量：技术标准达到设备安装说明要求，并通过政府有关检定部门的检查验收，即办理完吊车使用证，达到运行条件。
五、工程造价：本工程总造价 。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。
六、结算方式：乙方施工人员进场后____日内，甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后____日内甲方再支付总额的20%;进入拆除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的20%;塔吊拆除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的10%，余额20%在三个月之内付清。
七、双方责任和义务：
1、甲方应按本合同约定支付工程款项，确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方原因延误乙方安装，工期相应顺延。
2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以方便乙方组织施工。
3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏，由责任方承担。
4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件，并为乙方提供一台电焊机(含把线)和二套气割工具，负荷试车所需的荷重由甲方提供。
5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。
6、乙方于开工前____日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。
7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。
8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责，并保证吊车在安装后运转安全、可靠。
9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定。
13、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，并享有向乙方提供索赔的权利。
八、违约责任：
1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金损失。
4、如因甲方原因使设备拆除工期延误，工期顺延;如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工损失。
九、纠纷处理办法：本合同在履行期间如发生纠纷，双发可协商解决;协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、不可抗力发生时，遵从国家相关法律法规。
十一、本合同一式四份，双发各持两份。
十二、上述条款未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方：___________乙方：___________。
代表：___________代表：___________。
电话：___________。
日期：___________日期：___________
建设合同施工合同篇十五
施工建设的成本、质量与进度是施工过程的三大要素。那么施工建设。
合同。
又是怎样呢?以下是在本站小编为大家整理的施工建设合同范文，感谢您的阅读。
甲方：
乙方：
经过甲、乙双方友好协商，甲方正在建设的新干县沂江(城南)中心幼儿园铝合金窗户发包给乙方施工，双方本着友好合作的原则订立本合同。甲方指定铝合金品牌和玻璃由乙方采购负责加工安装，直至由甲方建筑工程质量竣工验收合格。具体合同条款如下：
1、乙方按照甲方要求进行加工制作和安装，保证质量，在甲方规定时间内完成，逾期甲方有权采取罚款措施。
2、材料单价(包括安装)和规格：推拉窗165元/m2，带纱窗推拉窗170元/m2，玻璃厚度为4mm，采用白色浮法玻璃。铝合金型材要求品牌为广东佛山市电泳银白型材，厚度为1.1mm，乙方提供出厂合格证明以及材料发票。
3、付款方式：铝合金门框安装完，付款壹拾万元，玻璃门窗安装完付总造价的50%。验收合格付总价的15%，根据实际制作安装的工程量进行结算。
4、保修：乙方在安装完成验收合格后，本工程保修期限为一年。本项目工程的保修金为结算后总造价的5%，在保修期满后二月内付清。在保修期内如果因为质量或安装出现问题，乙方应接到甲方通知两天内前来整修，逾期甲方另派人整修，费用在乙方的保修金里扣除。
5、其它未尽事宜，双方友好协商解决。
6、本协议一式二份，双方各执一份，甲乙双方共同签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商后，双方就本工程事项达成一致，凭着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，希双方共同遵守。
一、工程承包范围。
1、按甲方提供的施工图纸施工，建筑面积约7000平方米，每平方米648元(基础工程不包括在内)。以包工包料的形式承包给乙方，乙方不包任何税金和任何费用，室内墙、地面均为水泥砂浆拉毛，外墙三面瓷砖，其余拉毛。
2、水电只包进户，线管预埋，入户门为防盗门，价格在500元以内，铝合金为合格产品，外墙架子采用毛竹架子。
3、施工中发生的一切安全事故均由承包方承担，发包人不承担任何费用。
4、在设计变更工程量增加以及人力不可抗拒的情况下，工期可以顺延，工期6个月，节假日除外。
二、工程进度与支付。
1、乙方在主体工程建到柴棚盖板，甲方支付乙方已建面积的总工程款的60%，以此类推，如因甲方未按时付款，乙方有权拿自建房子抵工程款，价格按合同承包价格计算，直到抵完乙方工程款为止，甲方不得以任何借口推托。
2、乙方在主体工程封顶后，甲方支付工程款的65%进度款，内粉刷完成后支付工程款的10%，外粉刷完成后支付总工程款的15%，门窗工程完工后付总工程款的8%，余下的2%工程款作为质量保修金，其返还时间在一年后的10天内付清。
三、甲方的责任。
甲方负责周边邻居纠纷关系处理，不得阻扰乙方施工进度，在施工中因甲方原因造成停工累计达到两天以上(含两天在内)，甲方补偿乙方施工中的一切经济损失费用和民工工资每人每天200元。
四、本合同签订后，乙方向甲方交纳押金壹拾万元(进场开工交清)，押金在柴棚盖板时全部退还给乙方。
五、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，并具有同等法律效力，希双方共同遵守。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程实际情况，经双方协商达成以下协议：
第一条工程概况：
1、工程名称：个体私建住房。
2、工程地点：东湖镇即东湖个私园区(原同心一组吞口坡侧)私建住房。
3、工程内容：设计图纸内工程量。
4、开工时间：20xx年二月二十日。
5、竣工时间：20xx年七月三十日。
6、工程质量等级：合格。
7、工程造价：680元/m2，300m2建筑面积。
第二条甲方驻工地代表：
第三条乙方驻工地代表：
第四条付款方法：
乙方进场施工后甲方按其进度支付已完工量的80%工程款给乙方，待工程完工验收合格一月内付至总价的95%工程款，余5%为保修金一年内付清。
第五条如有未尽事宜，双方协商解决。
第六条安全责任由乙方合同代表负责。
第七条本合同一式叁份，甲、乙双方各持一份，存档一份。
第八条本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建设合同施工合同篇十六
发包方：__（以下简称甲方）。
承包方：__（以下简称乙方）。
由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。
1、工程名称：__有限责任公司室外绿化管道建设工程。
2、工程地点：__工业园区(南苑)热电厂北侧。
3、工程内容：详见工程量清单。
4、工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。
5、结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。
6、开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。
7、本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。
1、合同总价（大写）：___元整；（小写）：___元。
本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。
2、工程款支付：
1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。
2）施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。
3）付款方式为银行转账。
1、甲方权利和义务。
1）按合同要求及时支付工程款。
2）提供本项目施工图。
3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。
4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。
5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。
6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。
7）甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。
2、乙方权利和义务。
1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。
2）严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。
3）负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。
1、工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。
2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。
3、因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。
4、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以《给水排水管道工程施工及验收规范》（gb50268-20__）为施工管理及质量评定验收标准。
2、本工程质量要求：合格。
3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。
4．验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复（或未提出意见），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。
施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。
因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。
1、本合同经双方签字盖章后生效。
2、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
地址：地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户行：
账号：
_______年_______月_______日。
建设合同施工合同篇十七
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程实际情况，经双方协商达成以下协议：
第一条工程概况：
1、工程名称：个体私建住房。
2、工程地点：东湖镇即东湖个私园区(原同心一组吞口坡侧)私建住房。
3、工程内容：设计图纸内工程量。
4、开工时间：20xx年二月二十日。
5、竣工时间：20xx年七月三十日。
6、工程质量等级：合格。
7、工程造价：680元/m2，300m2建筑面积。
第二条甲方驻工地代表：
第三条乙方驻工地代表：
第四条付款方法：
乙方进场施工后甲方按其进度支付已完工量的80%工程款给乙方，待工程完工验收合格一月内付至总价的95%工程款，余5%为保修金一年内付清。
第五条如有未尽事宜，双方协商解决。
第六条安全责任由乙方合同代表负责。
第七条本合同一式叁份，甲、乙双方各持一份，存档一份。
第八条本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建设合同施工合同篇十八
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，为了明确双方在施工过程中的权益和责任，根据本工程的实际情况，双方签订以下条款。
一、工程名称及地点：
二、承包方式：包工包料，包制作安装。
三、样式要求：以图纸要求和甲方要求为准。
五、付款方式：合同签订，材料到场，负责人验收签字后，开始施工，每十层完工后，支付已完工程造价的80%给乙方，工程施工全部完工后支付总价款的'80%，竣工验收合格后付至总工程造价的95%，剩余5%作为质保金，三年后无息付清。
六、质量标准：达到国家现行施工验收规范进行施工，达到验收合格。
七、安全生产及安全事故处理。
1、安全施工：发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
2、乙方人员发生伤亡时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，分清责任，如果乙方违规不按规范要求施工所造成的事故，由乙方承担。
八、甲方的权利和义务。
1、甲方负责进行技术交底，在施工中进行检查、报验和组织验收。
2、给乙方施工队提供住宿和伙房安置，制作场地，水电供给。提供往楼上运输材料的垂直运输工具。
九、乙方的权利和义务。
1、按国家相关质量标准制作，按甲方提供的图纸，实际测量后制作安装，否则造成的一切损失均由乙方承担。
2、遵守甲方的管理，安全文明施工，保证质量。违反操作规程而产生的一切安全事故均有乙方自行负责承担。
十、本协议未尽事宜，双方签订补充协议。
十一、本协议一式两份，甲乙双方各一份。
十二、本协议自双方签字后生效，至工程结束货款结清后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
12。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/18303401.html】
