合同是法律上承认的有效约束力的文件。合同的有效性与合法性是基础,要确保符合法律法规的规定,避免合同无效。以下是一些常见合同的范文,供您参考和借鉴。
环境影响评价技术合同篇一
甲方:地址:乙方:地址:依据《民法典》及相关法律法规,双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则,通过友好协商,就乙方向甲方提供网站运行服务及维护事宜达成一致,签订本合同。
一、合同内容公司网站的运行维护及域名、空间、程序、版面的技术支持。
1.乙方为甲方网站提供域名和足够用的服务器空间,保证甲方网站在服务期内正常运行,及时解决出现的问题。
2.乙方应根据甲方提出的要求,完成网站程序和网站页面的更改,更改结果符合甲方的要求。
3.乙方应对甲方网站进行程序优化和宣传方面的信息发布,使其能在网络媒体上更多更好的被搜索到。
4.乙方应保证提供给甲方的网站后台管理系统正常运行,教会甲方网站管理员正确有效的上传信息。当甲方有要求时,乙方应对甲方相关人员进行网站后台管理知识培训。
5.乙方应采取相应的技术性措施或其他保障措施,严格保证甲方网站不受恶意攻击和网络信息安全。
6.乙方应遵守甲方有关网站的规定,积极配合甲方的网站管理工作,及时就网站运行过程中的事宜进行协调沟通。
三、费用及付款方式。
1.网站服务费(域名费400元年,空间费为800元年)1200.00元(大写:壹仟贰佰元整)。
2.每年____月至___月,甲方以现金支付或支票支付的方式一次性交纳服务费和网站改版费。
四、甲方的权利和义务。
1.网站在运行过程中,出现不能正常访问、页面失效、载入速度过慢等访问故障,甲方有权向乙方拒付相应的服务费。
2.若因乙方管理或维护不当,造成网站上登载的企业信息泄露,致使甲方利益受到损害,甲方有权向乙方索赔。
3.甲方若有网站更改需求,应提前告知乙方,并提供书面的更改要求和相应的资料。
4.甲方应按照合同要求,每年向乙方支付网站的域名和空间费用(服务费),费用标准以国家调控价为标准。
5.甲方应确保乙方所提供的`网络平台的应用不违反国家法律法规的规定,且不会侵害任何第三方的权利。
五、乙方的权利和义务。
1.若甲方提出的网站更改要求涉及功能性和结构性的更改,乙方将视具体工作量收取一定的更改费用。
2.乙方应保证提供给甲方的域名、空间和其他技术服务有效,并且符合相关法律法规的规定。
3.若甲方提出的要求不能实现或不能完成时,乙方应及时向甲方说明情况,并得到甲方的确认。
4.合同执行过程中,若没有国家或行业的强制性要求,乙方不得向甲方收取服务费和改版费以外的任何费用。
5.乙方应在甲方要求的时间内,完成网站的更改及其他服务工作,逾期未完成,视为违约。
六、保密条款。
1.乙方在服务提供过程中所获知的甲方的企业法人信息、生产经营信息、技术质量信息、人员身份信息和与甲方有关的其他信息负有保密义务。未经甲方书面许可,乙方不得将信息泄露给第三方,否则承担违约责任并赔偿损失。
2.合同终止后,乙方仍需遵守本合同的保密条款,履行约定义务,直至甲方书面同意解除此项义务。
3.合同终止后,乙方不得利用已获知的甲方的信息从事任何商业活动和有损于甲方利益的活动,否则,甲方有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
七、服务期限自________年____月____日起至________年____月____日止。
八、合同的生效、终止及违约责任。
1.本合同自合同双方签字并盖章之日起生效,合同中服务期限到期时,合同自然终止。
2.合同期内,任何一方违反本合同的约定,导致合同不能履行或不能完全履行,另一方有权终止合同,产生费用由违约方成承担。
3.合同期内,任何一方违约给对方造成损失的,另一方有权终止合同,违约方应承担因其违约给守约方造成的全部损失。
九、争议解决合同履行过程中发生的任何争议,双方应通过友好协商的方式加以解决。不能协商解决的,向甲方所在地的人民法院提起诉讼,依法解决争议纠纷。
十、其他。
1.本合同未尽事宜,双方应本着友好协商的原则另行约定,并应以附件或补充协议等形式体现。
2.本合同一式两份,具有同等法律效力。甲方一份,乙方一份。
甲方授权代表签字:
乙方授权代表签字:
盖章:
盖章:
日期:__年__月__日
日期:__年__月__日
环境影响评价技术合同篇二
委托方(甲方):
受托方(乙方):
一、总则。
根据等现行法律法规,本着自愿、平等、诚实信用的原则,双方就__________技术服务项目事宜,协商一致,签订本合同。
二、服务内容及方式。
(一)、服务内容:______________________。
(二)、服务方式:1、现场技术支持;2、电话技术支持、电子邮件技术支持;3、网络远程技术支持;4、系统运行验收合格之日起_____年内软件免费升级。
(三)、技术服务达到的技术要求及考核验收指标/标准:按甲乙双方确认的_____________为依据验收。
三、服务期限、地点及进度安排。
四、资料的提供。
甲方应向乙方提供的技术资料、数据:组织机构图、人员名单、工作表格及工作流程、工作规范管理文档等。
乙方应向甲方提供的资料:__________。
五、验收时间、地点和方式。
甲方在乙方服务时间内安装调试结束后,经过一个月的试运行(双方无修改意见后),_____个工作日内在甲方中心机房进行验收项目成果,验收根据按甲乙双方确认的_______为依据验收。
甲方验收后出具验收报告,作为验收结果的书面材料。
本合同服务项目的保证期为______年,自项目通过终验收之日起计算。
保证期间如发现服务质量有缺陷的,乙方应负责无偿修正、返工。
六、费用及支付。
本项目技术服务费为:_______万元人民币,大写:________整。
本项目技术服务费由甲方承担,依本合同约定支付给乙方。
合同签订后,甲方一次性支付给乙方软件预付款(合同总款的___%),即________万元(大写:________整)。
项目实施完成,通过甲方验收后,甲方支付乙方合同全款的____%,即________万元(大写:________整)。
验收后满一年质保期软件运行稳定,甲方支付给乙方合同余款________万元(大写:________整)。
七、权利和义务。
除本合同其他条款约定的权利、义务外,双方约定如下:
(一)、甲方权利。
1、有权要求乙方按照本合同约定提交技术服务成果;。
2、有权随时对乙方的服务进行监督检查;。
3、有权要求乙方对其服务过程中存在的问题进行整改;。
4、有权要求乙方提供相关的技术资料和必要的技术指导;。
(二)、甲方义务。
4、按约定向乙方支付报酬;。
5、按约定验收项目成果。
(三)、乙方权利。
1、接受甲方提供的技术资料、数据材料;。
2、交付符合本合同要求的工作成果后获得报酬;。
3、发现甲方提供的技术资料、数据材料或工作条件不符合合同约定时,有权在接到上述资料或开始工作的一天内,通知甲方改进或者更换。
超过上述期限不提出改进或更换要求的,视为甲方提供的资料和工作条件已符合合同约定。
(四)、乙方的义务。
2、乙方在进入甲方工作场所时,须遵守甲方厂规厂纪,如因违反甲方厂规厂纪造成乙方损失,责任由乙方自行承担。
3、项目验收后,向甲方提供相关的技术资料和必要的技术指导。
八、不可抗力。
由于不可抗力事件致使一方当事人不能履行本合同的,受不可抗力影响方应立即通知另一方当事人,采取积极措施减少不可抗力造成的损失,并在不可抗力发生后十五日内向另一方当事人提供发生不可抗力的证明。
由于不可抗拒的原因,致使合同无法按期履行或不能履行的,所造成的损失由双方各自承担。
受不可抗力影响一方未履行通知义务,或任一方未积极采取减损措施,致使损失扩大的,该方应就扩大的损失向另一方承担赔偿责任。
不可抗力事件结束或其影响消除后,如本合同目的仍可实现,双方应立即继续履行合同义务,合同有效期或合同有关执行期间应相应延长。
九、违约责任。
(一)、甲方违约责任:
1、甲方未按合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件,导致乙方无法按约定标准完成服务项目的,应当承担合同金额___%的违约金。
2、甲方迟延支付项目报酬的超过_____个工作日的`,每逾期一日按银行同期存款利息向乙方支付滞纳金。
3、其他约定:
(二)、乙方违约责任。
3、乙方未按约定标准完成服务项目的,乙方应负责按合同约定标准整改。
如合同履行期已到期,甲方可视情况给予乙方一定期限作为补救期。
在补救期内,乙方有义务继续履行合同直至工作成果符合约定标准。
乙方如在约定的补救期到期后仍未能按标准完成服务,或甲方不同意给予乙方补救期的,甲方有权在补救期到期后或合同履行期到期后,单方解除合同,乙方应返还甲方已支付的服务费用。
虽经乙方补救完成工作,但已构成逾期交付的,乙方应按支付逾期违约金。
十、争议的解决。
在本合同履行过程中发生争议时,甲乙双方应及时协商解决。
如协商不成,可依法向甲方人民法院提起诉讼。
十一、其它约定。
本合同未尽事项,由甲乙双方根据国家法律、法规及有关规定协商另行订立补充协议,双方共同遵照执行。
本合同正本一式四份,甲方执两份,乙方执两份。
执行本合同所需要的通知、报告及其一些通讯信件,均以书面形式有效并以书面形式传送到甲乙方指定的地址。
甲方(签章):
乙方(签章):
日期:__年__月__日
环境影响评价技术合同篇三
工程名称:建设地点:委?托?人:咨?询?人:
委托人:?咨询人:
经过双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:
1.?项目名称:
2.?服务类别:建设工程施工阶段全过程造价跟踪审计。
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
1.建设工程造价咨询合同标准条件;
2.建设工程造价咨询合同专用条件;
3.建设工程造价咨询合同执行_____同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自该工程施工开始实施,至工程竣工终结。
七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份,结清咨询费用后失效。
委托人:(盖章)。
法定代表人:(签字或盖章)。
咨询人:(盖章)。
法定代表人:(签字或盖章)。
联?系?人:?住?所:?开户银行:?帐?号:?编码:?公司电话:?公司传真:?联系人电话:?电子信箱:?签订时间:
联?系?人:?住?所:?开户银行:?帐?号:?编码:?公司电话:?公司传真:。
联系人电话:?电子信箱:?签订时间:。
第二部分?建设工程造价咨询合同标准条件。
词语定义、适用语言和法律、法规。
第一条?下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。
1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。
2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。
3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条?建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条?建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
咨询人的义务。
第四条?向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
第五条?咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;
2、“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;
3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。
第六条?在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
委托人的义务。
第七条?委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。
咨询人的权利。
第十一条?委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:
1、咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。
委托人的权利。
第十二条?委托人有下列权利:
1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
咨询人的责任。
第十三条?咨询人的责_____即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。
第十四条?咨询人责_____内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。
第十五条?咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。
第十六条?咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
委托人的责任。
第十七条?委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。
第十八条?委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。
合同生效,变更与终止。
第十九条?本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二十条?由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。
第二十一条?当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。
第二十二条?咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。
第二十三条?变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。
咨询业务的酬金。
第二十四条?正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。
第二十五条?如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
环境影响评价技术合同篇四
承包人:
合同签订日期;
水电单项工程承包合同。
发包人(全称):(以下简称甲方)。
承包人(全称):(以下简称乙方)。
有效证件:
承包人住址:
联系方式:
根据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,遵循自愿、公平、公正和诚实信用的原则,经甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一致,特订立本合同如下:
一、工程概况及承包工作内容。
1、工程名称:昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目。
2、工程概况:昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目位于昭通市昭阳区城区,包含凤凰派出所、蒙泉派出所、南城派出所、珠泉派出所、龙泉派出所、太平派出所六个派出所,工程总建筑面积约15000.00平方米。
3、结构类型:混凝土框架结构。
4、建设地点:昭通市昭阳区。
5、建筑面积(水电安装):以土建竣工实际面积为准。
6、总建筑面积:以土建竣工实际面积为准。
二、乙方进场人数(附名册)。
乙方按国家有关规定,聘用临时工并签订劳动施工协议,按本工程承担的内容,组织进场所需工种人员,并按昭通市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求。
(一)开工日期:_______年_______月_______日
(二)总(日历)工期:个月。
(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围。
(一)承包方式:包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。
(二)承包范围:
1.给排水安装:给水管安装到使用房间、排水管安装到化粪池、地漏的安装、阀门及试水龙头的安装等。
3.弱电安装:电话、电视、监控、宽带线管预埋底盒安装。
4.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。
5.水电测试、试通水、试通电等。
6.工长及管理人员由乙方自己配置,费用由乙方自行承担。
(三)乙方承包工程相应的单价(包工包料):合计元/?o总价万元,结算面积以建筑施工图面积结算。
1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费,乙方负责为所属员工购买意外伤害_____。
2.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用;材料下车及搬运费用水用电等。
3.辅材指:氧气、乙炔、泡沫、扎丝、钢丝、铁丝、钉子、膨胀螺丝、封口胶带、锯条、砂轮切割片、绝缘胶布、抱箍、焊条、无齿锯片、云石机片、磨光机片、密封条、海绵条、安全帽、安全带、绝缘鞋、眼镜、雨鞋、雨衣、电焊面罩、螺母、木螺丝、麻丝、铅油、自攻丝、平垫、弹垫、网格布、红蓝铅笔、手电、电池、墨汁、胶水、拖扫帚、滚刷、彩条布、劳保手套、防尘面罩、塑料布、尼龙绳、竹扫把、小扫把、麻绳、胶皮水管、喷雾器、胶带、粉笔、低压灯泡、棉丝、各种油漆、稀料、汽油、机油、黄油、齿轮润滑油、酒精、去污粉、界面剂等费用。
4.需水电相配合的其他分包班组的配合(如消防、通风、照明、施工用电线、电表等)。乙方进入施工时,一律由乙方自备。
5.对于设计变更,人工费增加1000元以内的甲方不再对乙方补价;超过1000元,超出部分按实补价。
五、工程要求:
(一)质量要求:按iso9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。
1.必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够_____履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
2.乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。
3.乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
4.对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。
5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护,其保护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量。
6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。乙方除承担人工费和工期外,还应赔偿相应的材料费。
7.甲方提倡各施工方开展进度质量安全文明施工竞赛,比技术比管理比进度比质量比安全文明施工,对于好的单位给予奖励。对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。
8.保修期为二年。
(二)工期要求。
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。
2、工期延误。
(1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
(2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失(含建设方罚款)由乙方自行承担;甲方处以乙方双倍罚款。
(三)成本控制要求。
1.乙方必须科学管理、合理施工,避免窝工现象发生;努力提高工效,履行节水,节电、节材料等原则。
2.各种工程材料必须实行限额领料,乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。
3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。
4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏,乙方双倍赔偿。
5.乙方必须遵守甲方材料的管理制度。
(四)安全施工要求。
1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
3.乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。
4.乙方做好_____工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害_____,且回执单上交甲方备案。
5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。
六、结算公式。
基价结算方式:原则上根据乙方的施工进度,工程款以双方约定结算乙方的劳务费价款结算。
1、甲方每次向建设方申报成功工程进度款后,向乙方工程款的70%。
2、安装调试一次性竣工验收合格后,甲方向建设方办理完毕工程竣工结算手续后的30日内甲方向乙方支付到劳务费的93%。
3、3%的维修质保金,两年后一次性支付。
4、在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。
七、违约责任处理。
(一)凡出现以下情况均视为违约:
1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;
2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;
3.其他造成工程各种损失的过失行为;
4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。
5.不服从甲方的管理。
(二)违约处罚。
1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为,甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正,甲方有权终止合同,并追赔由此带来的损失。
2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。
3.乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放,杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收3个月内,劳务队伍人员出现劳务纠纷问题,劳动监管部门每出面一次罚款1000~5000元。
4.乙方对材料管理不到位,甲方对乙方一次罚款1000~5000元。
5.不服从甲方的管理,在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时,造成甲方管理困难对乙方每次罚款20_________~5000元的。
(三)其他奖惩约定。
发生治安案件,除乙方自行承担相应责任外,同时接受甲方的处罚,第一次罚款10000元。再次发生,则乙方自动接受无条件的退场处理,由此带来的工程损失由乙方负责。
九、附则:
(一)本协议发生纠纷时,应由双方及时协商,协商不成时,双方均可向各级经济合同促裁委员会申请_____,或直接向人民法院起诉,但处理纠纷期间,任何情况下不得影响工程施工,若影响正常施工超过两天,视为乙方自动终止协议,乙方承担全部责任,甲方有权另找劳务队伍。
(二)本协议一式____份,甲方执份、乙方执份,双方所执协议具有同等法律效力。
(三)本协议自双方签字之日起生效,至工程保修期完后自动失效。
发包单位(章):
发包单位(章):
发包人(签章)。
发包人(签章)。
委托代理人(签字):
委托代理人(签字):
地址:地址:
电话:电话:
环境影响评价技术合同篇五
委托方(甲方):_______________________。
服务方(乙方):_______________________。
环评资格证书编号:国环评证工字第____号。
双方协商决定:
因甲方新建地点的变更,原委托在___工业区建_______________项目,改建地址为__________。从环保角度出发,我局同意将原合同地点的环评合同,同新地点环评服务合二为一,重新评价,乙方以环境影响报告表的形式,向甲方重新提交技术咨询报告,甲乙双方经协商,签订本合同。
一、咨询的内容及要求:
乙方受甲方委托,对甲方拟建项目进行环境影响评价、分析和预测项目施工期和建成后对周围环境产生的影响以及项目的可行性,提出污染防治措施。乙方以国家环保总局规定的环境影响报告表的形式,向甲方提交技术报告。
二、履行期限、地点和方式:
本合同附件自20xx年9月11日至20xx年月日在_______公司签订履行,本合同附件自签订之日起以附件条款为准,经双方签字盖章后即生效。
本协议未尽事宜由双方协商解决,本合同附件一式四份,甲乙双方各执两份。
合同附件的履行方式:甲方为乙方提供环评所需的基础资料后,乙方在合同附件约定的时间内完成环评影响评价报告表,向地方环境保护主管部门报批。
三、委托方的协作事项:
在合同附件中签订后三天内,甲方应向乙方提供下列资料和工作条件:
(1)拟建项目的可行性研究报告。
(2)环评所需的有关技术资料。
(3)甲方为乙方环评工作的开展提供方便。
四、甲乙双方的`权利和义务:
甲方负责向乙方提供环评所需资料,并保证按合同附件约定的时间和方式支付环评经费,环评完成后甲方应及时上报环境保护主管部门审批。
乙方在得到甲方提供的技术资料后,应按合同附件要求,保质保量按时完成环境报告表,直至环评报告表通过地方环境保护管理部门审批。
五、环评经费及支付方式:
(一)根据国家发展计划委员会和环境保护局计价格有关规定,经甲乙双方协商,本合同及附件环境影响评价经费贰万伍仟元整。(含评审费、专家费、会议费)。
(二)支付方式:环评报告表完成后甲方一次性支付贰万伍仟元整。
六、违约责任:
(一)若甲方未能按时提供环评所需的技术资料而造成环境影响报告表不能按时完成,造成的一切损失由甲方承担,乙方不承担任何责任。
(二)乙方应对甲方提供的技术资料实行保密,并于环评报告表通过审批后将技术资料完整地交还甲方,不得外传。
甲方法定代表人:乙方委托代表人:
甲方委托代理人:乙方委托代理人:
甲方单位盖章:乙方单位盖章:
合同附件签订时间:二0年月日。
环境影响评价技术合同篇六
委托方(甲方):
住所地:
法定代表人:
项目联系人:
联系方式:
通讯地址:
电话:
电子信箱:
受托方(乙方):
住所地:
法定代表人:
项目联系人:
联系方式:
通讯地址:
电话:
电子信箱:
本合同甲方委托乙方就______________项目进行____________的专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:
1、技术服务的目标:
乙方应按下列要求完成技术服务工作:
4、技术服务质量要求:
5、技术服务质量期限要求:
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项:
1、提供技术资料:
(1);。
(2);。
(3);。
(4)。
2、提供工作条件:
(1);。
(2)。
3、其他:。
4、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式:
民法典。
第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:
1、技术服务费总额为:;。
2、技术服务费由甲方______________(一次或分期)地付乙方。
具体支付方式和时间如下:
(1);。
(2);。
(3)。
乙方开户银行名称、地址和帐号为:
开户银行:
地址:
帐号:
第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:
甲方:
1、保密内容(包括技术信息和经营信息):。
2、涉密人员范围:。
3、保密期限:。
4、泄密责任:。
乙方:
1、保密内容(包括技术信息和经营信息):。
2、涉密人员范围:。
3、保密期限:。
4、泄密责任:。
本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。
但有下列情形之一的,一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求,另一方应当在15日内予以答复;逾期未予答复的,视为同意:
1、;。
2、;。
3、。
第七条双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收:
1、乙方完成技术服务工作的形式:
2、技术服务工作成果的验收标准:
3、技术服务工作成果的验收方法:
4、验收的时间和地点:
第八条双方确定:
1、在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果,归甲________(甲、双)方所有。
2、在本合同有效期内,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果,归双________(乙、双)方所有。
第九条双方确定,按以下约定承担各自的违约责任:
1、________方违反本合同第________条约定,应当________(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
2、________方违反本合同第________条约定,应当________(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
3、________方违反本合同第________条约定,应当________(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
双方确定,在本合同有效期内,甲方指定________为甲方项目联系人,乙方指定________为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任:
1、;。
2、;。
3、。
一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的.责任。
第十一条双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同:
1、发生不可抗力;。
2、;。
3、。
第十二条双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。
协商、调解不成的,确定按以下第_________种方式处理:
1、提交__________仲裁委员会仲裁;。
2、依法向人民法院起诉。
第十三条双方确定:本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下:
1、;。
2、。
第十四条与履行本合同有关的下列技术文件,经双方以_______方式确认后,为本合同的组成部分:
1、技术背景资料:
2、可行性论证报告:
3、技术评价报告:
4、技术标准和规范:
5、原始设计和工艺文件:
6、其他:
第十五条双方约定本合同其他相关事项为:
第十六条本合同一式________份,具有同等法律效力。
第十七条本合同经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):
法定代表人/委托代理人(签名):
____年____月____日。
乙方(盖章):
法定代表人/委托代理人(签订):
____年____月____日。
环境影响评价技术合同篇七
甲方:
乙方:
甲乙双方经过友好协商,为保障加工贸易申报系统的正常运行,本着平等、自愿、互惠互利的原则,现就乙方向甲方提供有关加工贸易申报系统的技术支持和数据保存等服务,达成如下协议:
一、甲方的权利义务:
1、甲方应在本合同签署后____日内向乙方支付____元/年的技术服务费。
2、甲方使用乙方提供的加工贸易申报系统,以电子数据的形式向加工贸易审批部门申报加工贸易合同。
3、甲方应确保计算机系统和浏览器能正常工作,自行解决网络接入问题。
4、甲方应指定专人负责系统的操作,甲方指定人员发生变动时,应及时通知乙方。
指定联系人:
电话:
传真:
信箱:
企业进出口经营权代码:_______________________企业性质:____________。
5、甲方在遇到技术问题时,应及时跟乙方联系,如实向乙方描述故障现象,积极协助乙方解决问题。
6、甲方如需乙方提供上门技术服务,应及时跟乙方联系,乙方会按照标准的上门服务收费标准收取一定的费用。
二、乙方的权利义务:
1、乙方向甲方提供加工贸易证书的使用培训。
2、乙方向甲方提供加工贸易系统的技术支持,但不包括对甲方计算机的维护和提供加工贸易业务咨询,不对甲方合同数据的正确性以及能否通过审批承担责任。
技术支持电话为:________传真:________信箱:________。
3、乙方的`服务时间为正常工作日的________-________,休息时间和法定节假日不提供相关的技术服务。
4、乙方提供的技术服务形式是用户的电话咨询或来访培训,不包括上门服务。
5、在发生网络故障等非乙方原因造成系统无法使用时,乙方不承担相关责任。
6、若因甲方原因而造成无法使用系统,甲方又急需进行合同申报时,乙方可以每年免费5次为甲方提供录入平台和网络通道。
7、乙方应当准确记录甲方传输电子数据的过程和时间,保证所存储的数据不被人为更改和灭失。电子数据的保存期限为__年。
8、乙方应采取国际上通行的网络安全措施,保证存储在系统内的电子数据的安全、真实、完整,不得对电子数据进行删除、修改、篡改等。
9、因加工贸易审批部门的原因造成的后果,乙方不承担相关责任。
10、乙方应保守甲方的工作秘密,未经授权或许可,不得对外提供其存储的电子数据。
三、协议期限:
1、本协议经甲乙双方签字盖章后生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2、本协议所指技术服务期限为____年,从双方签定之日开始计算,具体时间为从____年____月____日起到____年____月____日止。
四、合同的解除和终止:合同到期后,如甲方继续需要乙方的服务,甲乙双方另行签署合同;如甲方不再需要乙方的服务,本协议自动终止。
五、对因不可抗力、政府行为及其他乙方不能控制或避免的原因致使本协议部分或全部不能履行,双方均不承担违约责任。
六、因履行本协议发生的争议,双方可通过友好协商解决;协商解决不成,提交仲裁机关仲裁。
七、本协议的最终解释权归中国国际电子商务中心____代表处。
甲方:乙方:
地址:地址:
电话:电话:
签字:_____________签字:_______________。
日期:__年__月__日
日期:__年__月__日
环境影响评价技术合同篇八
在____注册成立的____公司(以下简称甲方)和中国____公司(以下简称乙方)、于____年____月____日签订本技术服务合同:
第一条。
2.在____(甲方国名),受甲方邀请的乙方中国技术服务人员应有准备,并且愿意同____甲方的____公司共同工作。
第二条。
乙方人员在____(甲方国名)期间,应服从甲方国家的法律,受甲方的管理规章制度约束。
第三条。
1.(1)甲方负责向乙方人员支付乙方提出的每人每月____(币别)的免税技术服务费。
(2)上述免税技术服务费的____%应以美元(或英镑)支付。
(3)本条(1)款提及的技术服务费自乙方人员到达____(甲方国名)之日起开始计算。
2.(1)在甲方服务期间,乙方人员在工作或业余的全部时间内,应保证行为端正。
(2)甲方对乙方人员在甲方服务期间的犯罪行为不承担责任。
第四条。
甲方负担乙方人员往返中国和____(甲方国名)的国际旅费和每人不超过20公斤的超重行李费,并负责安排机票。
第五条。
1.第三条1(1)款中所提的技术服务费的____%应以____币(即甲方的国币)支付给在____的中国服务组,其余____%应由甲方按银行当日公布的兑率折成美元(或英镑)。
2.所折成的美元(或英镑)应电汇____(如伦敦)中国银行转汇北京(或其它中国城市)中国银行营业部____公司(即乙方公司)____号帐户。
3.甲方应以书面形式将汇票情况通知中国驻甲方国大使馆经参处。
第六条。
甲、乙双方执行合同期间,甲方同意:
1.为乙方技术服务组人员免费提供设备齐全的住宿;。
2.为乙方技术服务组人员免费提供交通工具;。
3.免费提供乙方必要和充分的劳保用品;。
4.为乙方技术人员免费提供人寿保险;。
5.为乙方技术服务人员免费提供足够的办公设施和用品;。
6.在指定的医院或诊所为技术服务组人员提供免费医疗,但,不包括镶牙、配镜和性病的治疗。
7.乙方技术服务组人员因公出差,应按照甲方人员待遇,发给出差补助费,以____币(甲方国币)支付给乙方技术服务组。
第七条。
合同期间,乙方技术人员享受中、____(甲方国名)两国的全部公共假日。
第八条。
1.乙方人员每年享受三十天的休假,工资照发(从开始工作之日算起工作十一个月,第十二个月为休假)。休假间工资应全部以美元(或英镑)支付。
2.乙方技术人员每年应得____元(甲方国币)的奖金,奖金的____%以美元(或英镑)支付。
3.在甲方服务期间,甲方为乙方技术人员回国休假提供往返经济舱机票。
第九条。
甲方还同意为乙方人员办理移民手续,其中包括:
1.办理出入境签证;。
2.为乙方人员办理合同规定雇用期间的长期居住许可;。
3.承担本条1和2款所产生的.费用。
第十条。
在合同期间内,乙方技术人员由于家庭不幸和/或其它原因,可请紧急事假十天。
1.准予乙方人员事假时,甲方不负责:
(1)乙方事假人员旅费;。
(2)本合同第三条1(1)款中所规定的技术服务费;。
(3)因乙方人员事假期满后不能返回____(甲方国名)而换人时所需费用。
2.乙方应负责:
(1)从国内另行换人,替换不能返回甲方服务的技术人员;。
(2)承担换人所需的全部费用。
(3)因乙方人员事假期满后不能返回____(甲方国名)而换人时所产生的费用。
(2)因甲方原因终止合同、甲方违反合同或阻挠合同履行时,甲方同意:
a.按合同规定费用,向乙方人员支付三个月的技术服务费(见第三条1(1)款);。
b.执行本合同第四条的规定。
第十一条。
1.乙方技术人员因身体不好或工伤,在两个月内不能痊愈时,乙方同意:
(1)从中国另行派人替换上述人员;。
(2)承担替换人员从中国到____(甲方国名)的旅费。
(3)甲方同意承担因病或工伤返回中国人员的旅费。
2.在合同期间内,技术服务组人员因工伤致残或死亡,甲方同意:
(1)处理事故、工伤或死亡的一切善后事宜;。
(2)负担所产生的费用;。
(3)按____(甲方国名)现行的工人补偿法向死者伤残者支付抚恤金和/或补偿费。
第十二条。
本合同未尽事宜,由双方通过友好协商解决。
双方对本合同的解释如有不同意见,发生分歧和争执,或由本合同产生或与本合同有关的其它事项,应根据____(甲方国名)的现行法律,提交双方均能接受的唯一仲裁人解决。
第十三条。
本合同的执行从____年____月____日开始,有效期限共____年,此为第一阶段。
____年合同期满后,双方应进一步商定延续合同期限和与之有关的条件。
第十四条。
本合同共两份,分别用中、____文写成,双方各执一份。两种文本具有同等效力,并对双方均有约束力。
甲乙双方于上述日期签字盖章为证。
甲方签字人:____。
甲方公司名称:____。
见证人姓名:____。
地址:____。
职务:____。
签名:____。
____年____月____日。
乙方签字人:____。
乙方公司名称:____。
见证人姓名:____。
地址:____。
职务:____。
签名:____。
____年____月____日。
环境影响评价技术合同篇九
委托方(甲方):
承揽方(乙方):
签订地点:
签订日期:
根据《中华人民共和国技术合同法》的有关规定,经甲乙双方协商,就定向井施工项目的技术服务签定本合同。
一、服务形式和内容。
由乙方派有一定现场经验的定向井技术人员,为甲方本年度所施工的所有定向井提供实钻井眼轨迹控制的技术服务。
二、双方的权力和义务。
甲方:
1、向乙方提供定向井施工所需的设备,并保证所提供仪器的准确性,若出现偏差经乙方提出后,甲方应及时进行校正。
2、甲方应及时向乙方提供每口定向井的设计数据,包括油中垂深、设计位移、设计方位、地质分层及岩性等。
2、甲方井队应服从乙方技术人员的技术指导,按照乙方的要求组合钻具并依照乙方提供的钻进参数进行钻井施工。
3、甲方有权对乙方进行检查和监督。
乙方:
1、根据甲方提供的地质设计书协助甲方制作钻井工程设计书,选派技术人员在现场负责定井施工的技术指导。
2、定向施工中的重要技术措施,应向井队下达书面技术指令。
3、乙方应按要求及时测斜,保证单点中靶。
3、乙方完井后负责整理定向资料,在甲方需要时向甲方提供。
三、服务费及及支付方式。
1、甲方本年度所施工的定向井按/井口(大写),结算服务费时统计所施工的总井数计算总服务费。难度增大的井,技术服务费另行商议。
2、甲方在向乙方提取单点定向资料时,须结清本井之前已施工的定向井技术服务费用,全年所施工的定向井技术服务费用于本年底全部结清。
四、违约责任。
1、甲方施工设计的变更,必须在施工前向乙方书面通知,否则乙方不承担责任。属中途变更,造成乙方技术难度增大或工期延长,甲方应适当追加技术服务费。
2、由于乙方技术指导失误,给甲方造成的损失,甲方有权要求乙方承担赔偿相应损失的责任并终止合同。
3、若甲方操作人员未按乙方的技术指令操作,造成井眼漂移,
4、如果甲方没按合同支付乙方技术服务费,乙方有权停止施工或终止合同。
五、合同自签字之日起生效。
六、本合同未尽事宜,由双方协商解决。如有补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
环境影响评价技术合同篇十
鉴于公安部《关于加强旅馆业治安管理工作的通知》中有关旅馆业治安管理和公安部关于贯彻执行《旅馆业治安管理信息系统标准的通知》的要求;乙方拥有旅馆业治安管理信息系统软件及相应的硬件支持系统及服务;甲方对旅馆业治安管理信息采集及管理的需要。协议双方一致同意:
一、定义。
1、旅业系统或系统指_________________市旅馆业治安管理信息系统,包括后台系统和前台系统。
2、后台系统指安装在市局中心系统内的旅馆业治安管理信息管理系统公安局后台部分,其设备组成详见附件。
3、前台系统指旅馆业治安管理信息管理系统旅店前台部分,其设备组成详见附件。
4、软件指_________________________________________________(企业定义)。
5、软件技术资料包括但不限于:
a、源程序清单;。
b、不少于2份载有源程序和目标程序的磁盘;。
c、系统说明书、技术报告(含功能、编制依据、计算方法、教学模型、框图等);。
d、用户手册、使用说明;。
e、测试报告。
6、系统联调指_________________________________________________(企业定义)。
7、_________市指中华人民共和国_________省_________市。
8、市局指中华人民共和国_________省_________局。
9、市局中心系统指____________________________________________。
二、服务地点。
1、_________________市行政区域内的所有宾馆、饭店、旅馆和招待所等旅业单位。
2、_________________市公安局的有关单位。
三、服务内容。
1、建立旅业系统公安后台系统。
2、在_________市范围内的各旅馆业单位建立前台系统,并联入市局网络中心,实现住宿登记信息的定时、实时传输。
3、对旅店数据录入人员和参与系统运行管理的公安干警的技术培训。
4、对系统进行日常运行维护。
四、费用收取。
(一)前台系统费用。
1、前台系统经费由各旅业单位自筹,甲方代乙方收取款项后统一存入乙方开设的专门帐户。
2、乙方的收费标准。
(1)考虑_________市的实际情况,为扩大系统的推广应用,每套全部费用最高限价_________元人民币。
(2)每套总价为_________元人民币,包括:a、硬件设备费;b、系统软件费;c、安装调试费等。
(3)每一旅业单位录入人员的操作培训费为最高每人不超过_________元人民币。
(4)每一旅业单位应支付的维修服务费由乙方与旅业单位商定,但应不低于_________元人民币每月,该维修服务费由甲方代乙方按年一次性收取。
3、甲方代乙方收取的款项,应存入乙方下列专项帐户:_________________________。
(二)后台费用。
1、乙方自行支付市局中心系统设备的费用。
2、甲方下属各分局和派出所所需设备的费用由甲方支付。
五、甲方的权利和义务。
1、监督乙方与旅业单位签署之合同及其履约情况。
2、提出系统需求。
3、提供本条下述乙方所需的有关资料:
a、甲方现有技术力量和市局中心系统设备配置情况。
b、甲方辖区内使用前台系统的数量、安装计划、步骤、安装时间、旅业单位的详细资料(包括名称、地址、电话、联系人、所辖派出所)。
4、指派专人协助乙方开展工作,为乙方提供必要的保障条件。
5、组织干警进行系统应用的技术培训,协助乙方组织旅业单位录入操作人员培训。
6、组织系统联调的后台系统部分。
7、负责系统验收。
六、乙方的权利和义务。
1、按照甲方要求建设旅业系统。
2、提供已通过公安部检测的全套旅馆业治安管理信息系统前、后台软件。
3、保证附件2所列设备的质量符合旅业使用要求。
4、按照系统的建设进度要求,按时完成前台系统的安装、调试。
5、先安装部分后台系统设备以保障系统的正常开通。
6、有权根据系统应用的发展,逐步添置后台系统设备,但不得影响系统的开通、使用。
7、完成后台系统软件的安装,并配合甲方进行系统联调。
8、组织并实施前台系统录入操作人员的操作培训。
9、提供售后服务。
10、系统安装完毕并投入正常运行后,向甲方提供相关的软件技术资料。
七、系统的建设实施进度。
_________________________,开始前后台系统的实施与建设,具体实施计划由双方另行协商规定。
八、软件技术标准。
软件应按照公安部《旅馆业治安管理信息系统标准的通知》(公通字[1999]100号)文件要求,通过公安部指定检测机构的检测,其功能应符合公安部《旅馆业治安管理信息系统标准的通知》要求的功能。
九、验收标准和方式。
(一)在后台系统安装调试结束、前台系统安装10家、乙方跟踪运行10日后,甲方应派员对系统进行验收。
(二)验收标准。
按本产品的企业标准和软件功能清单验收。
(三)验收方式。
1、采取随机选点(一般选8-10个具有代表性的旅业单位)的方法,在甲方所在地验收。
2、对分期实施的地区,只对首批安装的系统进行验收。对首批验收合格后新增的用户,不再进行验收工作,即视为验收合格。
(四)验收合格后7日内,甲方应签发验收合格证给乙方。如验收不合格,双方应委派代表共同检查造成不合格的原因,提出处理意见,并在规定时间内(该时间视具体情形由双方另行商定)由责任方自行解决。
十、售后服务。
十一、保密条款。
1、协议双方保证,基于本协议从另一方获得标有秘密或专有标记的信息或在合作过程中从另一方获取的知识,这些知识包括技术、商业或者管理等方面,应当对之保密。在本协议有效期内或本协议履行完毕之后,任何一方不得利用这些知识或信息,不得向他人披露。
2、对能以文件证明属下列信息的,不承担保密责任:
a、从第三方合法得到的信息;。
b、在执行本协议时已公开的信息或在不违背本协议规定下公开的信息;。
c、受让方自行获取或开发的,且没有利用出让方的保密信息;。
d、经同意可以向第三方披露的信息。
3、双方同意,其所属员工和附属合同的当事人应当承担相应的保密责任。
4、双方同意,在本协议终止后,自最后一次信息披露之日起五年以内,上述的保密义务依然有效。
5、双方应当视彼此之间的商业关系为机密,未经另一方书面同意,一方不得将这种商业关系披露给第三方。
6、法律、司法判决规定的必须披露的信息,不受本协议第11条的限制。
十二、不可抗力。
就不能或延迟履行本协议之下的义务(支付款项除外),各方对本协议约定的责任或作出的承诺因下列原因而免除:战争、内战、罢工、停工、禁运、联合抵制、军事或颠覆政权、革命、外地入侵、暴乱、国民骚乱、暴徒的暴力或破坏等行为,且双方在此同意本协议中约定的日期或期限进行延长。
不可抗力亦包括超出要求以不可抗力免责一方之合理控制的事件。不可抗力的情形应当是不能预见的,或能预见但经合理的努力后仍不得避免。不可抗力必须是发生在协议签订之后,并阻碍了主张不可抗力一方履行本协议约定的义务。
十三、期限或终止。
1、本协议经双方签字后生效。其终止期限为旅业系统建设完毕之时。除第2条所做规定外,第10条定义的售后服务,第11条定义的保密责任,将在本协议终止后仍然有效。
2、基于重要的原因,任何一方均有权终止本协议。该重要原因为一方违反本协议约定的实质义务,且在考虑了各种特别情形及双方利益的情况下,其违约程度已使守约方不能指望违约方正常终止履行本协议。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
代表(签字):_________代表(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
环境影响评价技术合同篇十一
鉴于:公安部《关于加强旅馆业治安管理工作的通知》中有关旅馆业治安管理和公安部关于贯彻执行《旅馆业治安管理信息系统标准的通知》的要求;乙方拥有旅馆业治安管理信息系统软件及相应的硬件支持系统及服务;甲方对旅馆业治安管理信息采集及管理的需要。协议双方一致同意:
1.定义。
1.1旅业系统或系统指_________________市旅馆业治安管理信息系统,包括后台系统和前台系统。
1.2后台系统指安装在市局中心系统内的旅馆业治安管理信息管理系统公安局后台部分,其设备组成详见附件。
1.3前台系统指旅馆业治安管理信息管理系统旅店前台部分,其设备组成详见附件。
1.4软件指_________________________________________________(企业定义)。
1.5软件技术资料包括但不限于:a.源程序清单;b.不少于2份载有源程序和目标程序的磁盘;c.系统说明书、技术报告(含功能、编制依据、计算方法、教学模型、框图等);d.用户手册、使用说明;e.测试报告。
1.6系统联调指_________________________________________________(企业定义)。
1.7_________市指中华人民共和国_________省_________市。
1.8市局指中华人民共和国_________省_________局。
1.9市局中心系统指____________________________________________。
2.服务地点。
2.1_________________市行政区域内的所有宾馆、饭店、旅馆和招待所等旅业单位。
2.2_________________市公安局的有关单位。
3.服务内容。
3.1建立旅业系统公安后台系统。
3.2在_________市范围内的各旅馆业单位建立前台系统,并联入市局网络中心,实现住宿登记信息的定时、实时传输。
3.3对旅店数据录入人员和参与系统运行管理的公安干警的技术培训。
3.4对系统进行日常运行维护。
4.费用收取。
4.1前台系统费用。
4.1.1前台系统经费由各旅业单位自筹,甲方代乙方收取款项后统一存入乙方开设的专门账户。
4.1.2乙方的_____标准。
4.1.2.1考虑_________市的实际情况,为扩大系统的推广应用,每套全部费用最高限价_________元人民币。
4.1.2.2每套总价为_________元人民币,包括:a.硬件设备费;b.系统软件费;c.安装调试费等。
4.1.2.3每一旅业单位录入人员的操作培训费为最高每人不超过_________元人民币。
4.1.2.4每一旅业单位应支付的维修服务费由乙方与旅业单位商定,但应不低于_________元人民币每月,该维修服务费由甲方代乙方按年一次性收取。
4.1.3甲方代乙方收取的款项,应存入乙方下列专项账户:_________________________。
4.2后台费用。
4.2.1乙方自行支付市局中心系统设备的费用。
4.2.2甲方下属各分局和派出所所需设备的费用由甲方支付。
5.甲方的权利和义务。
5.2监督乙方与旅业单位签署之合同及其履约情况。
5.3提出系统需求。
5.4提供本条下述乙方所需的有关资料:a.甲方现有技术力量和市局中心系统设备配置情况。b.甲方辖区内使用前台系统的数量、安装计划、步骤、安装时间、旅业单位的详细资料(包括名称、地址、电话、联系人、所辖派出所)。
5.5代乙方收取前述第4.1.1条所及之前台系统经费及第4.1.2.4条所及之维修服务费,并存入乙方开设之专门账户。
5.6指派专人协助乙方开展工作,为乙方提供必要的保障条件。
5.7组织干警进行系统应用的技术培训,协助乙方组织旅业单位录入操作人员培训。
5.8组织系统联调的后台系统部分。
5.9负责系统验收。
6.乙方的权利和义务。
6.1按照甲方要求建设旅业系统。
6.2提供已通过公安部检测的_____旅馆业治安管理信息系统前、后台软件。
6.3保证附件2所列设备的质量符合旅业使用要求。
6.4按照本协议第4.1.2各款所述之标准与各旅业单位签订《旅馆业治安管理信息系统技术服务合同》。
6.5按照系统的建设进度要求,按时完成前台系统的安装、调试。
6.6投入本协议第4.2.1所及之系统所需的设备资金。
6.7先安装部分后台系统设备以保障系统的正常开通。
6.8有权根据系统应用的发展,逐步添置后台系统设备,但不得影响系统的开通、使用。
6.9完成后台系统软件的安装,并配合甲方进行系统联调。
6.10组织并实施前台系统录入操作人员的操作培训。
6.11提供售后服务。
6.12按照本协议第4.1条及其它有关约定收取前台_____费及培训费。
6.13组建能保证系统正常运行的培训维护机构,并负责前后台系统的长期维护及后台系统工作人员的技术培训。
6.14系统安装完毕并投入正常运行后,向甲方提供相关的软件技术资料。
7.系统的建设实施进度。
_________________________,开始前后台系统的实施与建设,具体实施计划由双方另行协商规定。
8.软件技术标准。
软件应按照公安部《旅馆业治安管理信息系统标准的通知》(公通字[1999]100号)文件要求,通过公安部指定检测机构的检测,其功能应符合公安部《旅馆业治安管理信息系统标准的通知》要求的功能。
9.验收标准和方式。
9.1在后台系统安装调试结束、前台系统安装10家、乙方跟踪运行10日后,甲方应派员对系统进行验收。
9.2验收标准。
按本产品的企业标准和软件功能清单验收。
9.3验收方式。
9.3.1采取随机选点(一般选8-10个具有代表性的旅业单位)的方法,在甲方所在地验收。
9.3.2对分期实施的地区,只对首批安装的系统进行验收。对首批验收合格后新增的用户,不再进行验收工作,即视为验收合格。
9.4验收合格后7日内,甲方应签发验收合格证给乙方。如验收不合格,双方应委派代表共同检查造成不合格的原因,提出处理意见,并在规定时间内(该时间视具体情形由双方另行商定)由责任方自行解决。
10.售后服务。
11.保密条款。
11.1协议双方保证,基于本协议从另一方获得标有秘密或专有标记的信息或在合作过程中从另一方获取的知识,这些知识包括技术、商业或者管理等方面,应当对之保密。在本协议有效期内或本协议履行完毕之后,任何一方不得利用这些知识或信息,不得向他人披露。
11.2对能以文件证明属下列信息的,不承担保密责任:a.从第三方合法得到的信息;b.在执行本协议时已公开的信息或在不违背本协议规定下公开的信息;c.受让方自行获取或开发的,且没有利用出让方的保密信息;d.经同意可以向第三方披露的信息。
11.3双方同意,其所属员工和附属合同的当事人应当承担相应的保密责任。
11.5双方应当视彼此之间的商业关系为机密,未经另一方书面同意,一方不得将这种商业关系披露给第三方。
11.6法律、司法判决规定的必须披露的信息,不受本协议第11条的限制。
12.不可抗力。
就不能或延迟履行本协议之下的义务(支付款项除外),各方对本协议约定的责任或作出的承诺因下列原因而免除:战争、内战、_____、停工、禁运、联合_____、军事或_____政权、_____、外地入侵、_____、国民_____、暴徒的暴力或破坏等行为,且双方在此同意本协议中约定的日期或期限进行延长。
不可抗力亦包括超出要求以不可抗力免责一方之合理控制的事件。不可抗力的情形应当是不能预见的,或能预见但经合理的努力后仍不得避免。不可抗力必须是发生在协议签订之后,并阻碍了主张不可抗力一方履行本协议约定的义务。
13.期限或终止。
13.1本协议经双方签字后生效。其终止期限为旅业系统建设完毕之时。除第13.2条所做规定外,第10条定义的售后服务,第11条定义的保密责任,将在本协议终止后仍然有效。
13.2基于重要的原因,任何一方均有权终止本协议。该重要原因为一方违反本协议约定的实质义务,且在考虑了各种特别情形及双方利益的情况下,其违约程度已使守约方不能指望违约方正常终止履行本协议。
13.3终止本协议的通知应以挂号邮件送达。如果此通知及时邮寄,则推定为及时送达。
14.其他事项。
14.1对本协议的任何修改补充,附属协议及工作程序之改变,当由双方以书面形式共同制定。补充协议与本协议具有同等法律效力。
14.2如果本协议之任何条款的一部分为无效或失去效力或不得履行,则其从本协议中排除。本协议继续有效并在法律的最大范围内得以执行。
14.3未经甲方书面同意,乙方不得将本协议下的权利及义务整体或部分让与给第三人。
14.4本协议并不形成双方之间的合伙、代理或合资关系。
14.5对他方违约或其过错责任追究权利的放弃并不能被认作是放弃对其后续违约行为责任追究权利的放弃,一方延迟行使权利亦不得被视为放弃其权利。
14.6本协议包括下列的附件构成双方之间的整体协议,并取代所有以前口头或书面的协议以及以前有关本项目的所有备案通讯资料。
14.7本协议中的条款标题及目录,只为引用上的方便,并不影响条款的解释或组成。
14.8本协议由以下《附件》补充,后者是本协议的组成部分_________________________。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
代表(签字):_________代表(签字):_________。
环境影响评价技术合同篇十二
2007年5月12日、13日,人事部、建设部将联合举行第十次全国监理工程师执业资格考试。
相关的法规和文件,编写了2007年《全国监理工程师执业资格考试大纲》。该大纲业已经人事部审定,现予公布。
中国建设监理协会。
2006年12月。
目录。
全国监理工程师执业资格考试大纲(2007)…………(1)。
科目1:建设工程合同管理……………(1)。
科目2:建设工程质量、投资、进度控制…………(3)。
科目3:建设工程监理基本理论与相关法规………(9)。
科目4:建设工程监理案例分析……………(2)。
附录1。
关于做好全国监理工程师执业资格考试考务工作的通知………(14)。
附录2。
20监理工程师执业资格考试时间安排………(16)。
附录3。
关于转发人事部《关于下半年各专业资格考试有关问题的通知》建建监便字[]。
24号………(17)。
附录4。
关于全国监理工程师执业资格考试工作的通知建监[]462号……(20)。
全国监理工程师执业资格考试大纲(2007)。
全国监理工程师执业资格考试分为4个科目,即科目l:建设工程合同管理(考试时问:120分钟,满分110分);科目2:建设工程质量、投资、进度控制(考试时问:180分钟,满分160分);科目3:建设工程监理基本理论与相关法规(考试时间:120分钟,满分110分);科目4:建设工程监理案例分析(考试时问:240分钟,满分120分)。
本大纲是以《全国监理工程师培训考试教材》201月第一版《建设工程合同管理》、《建设工程质量控制》、《建设工程进度控制》、《建设工程信息管理》和2006年12月修订版《建设工程监理概论》、《建设工程投资控制》及建设工程监理有关法律法规为基础,结合建设工程监理实际工作按科目编写的,大纲的内容对监理工程师应具备的知识和能力划分为“了解”、“熟悉”和“掌握”三个层次。各科目考试大纲如下:
科目3:建设工程监理基本理论与相关法规。
考试目的。
通过本科目考试,检验考生了解、熟悉和掌握建设工程监理知识与相关法规的程度和理论联系实际的能力。
考试内容。
一、建设工程监理制度。
了解:建设工程监理制产生的背景;建设工程法律法规体系。
熟悉:建设工程监理相关知识;建设程序;建设工程管理制度建设工程安全生产监理工作的主要内容和程序。
掌握:建设工程监理的性质、作用和特点;建设工程质量和安全生产的监理责任。
二、注册监理工程师和工程监理企业。
了解:注册监理工程师的执业特点;中外合资经营监理企业与中外合作经营监理企业;我国工程监理企业管理体制和经营机制的改革;工程监理企业规章制度。
熟悉:注册监理工程师的素质;fldic倡导的职业道德准则;注册监理工程师继续教育的有关规定;公司制监理企业的特征;工程监理企业的市场开发。
掌握:注册监理工程师的职业道德;注册监理工程师的法律地位和责任;注册管理工程师的注册程序;工程监理企业经营活动基本准则。
三、建设工程目标控制。
了解:建设工程目标的分解;建设工程设计和施工阶段的特点。
熟悉:控制程序及其基本环节;目标控制的前提工作;建设工程目标的确定;建设工程目标控制的任务和措施。
掌握:控制类型;建设工程质量、投资、进度目标控制的内容及相互之间的关系。
四、建设工程风险管理。
了解:风险的分类;风险量函数;风险概率的衡量。
熟悉:风险识别的特点和原则;风险识别的过程;风险评价的作用;风险回避;风险自留;风险对策决策过程。
掌握:建设工程风险与风险管理的要点;建设工程风险的分解;风险识别的方法;风险损失的衡量;风险评价;损失控制;风险转移。
五、建设工程监理的组织。
了解:组织和组织结构;组织设计。
熟悉:建设工程组织管理模式;组织协调的范围、层次、工作内容和方法。
掌握:建设工程监理模式;监理实施原则和程序;建立项目监理机构的步骤;项目监理机构的组织形式、人员配备及职责分工。
六、建设工程监理规划。
熟悉:监理工作文件的构成;监理规划审核的内容。
掌握:监理规划的作用;监理规划编写的依据和要求;监理规划的内容。
七、国外建设工程项目管理。
了解:partneiing模式;projectcontrolling模式。
熟悉:建设项目管理的类型;咨询工程师的素质要求;工程咨询公司的服务对象和内容;cm模式;。epc:模式。
八、建设工程信息管理。
熟悉:建设工程信息收集;建设工程文件档案资料的特征;建设工程文件档案资料管理职责;建设工程档案编制质量要求与组卷方法。
掌握:建设工程档案资料验收与移交的程序和内容;建设工程监理文件档案资料管理;建设工程监理表格体系和主要文件档案。
九、建设工程监理相关法规及规范。
熟悉:《建设工程监理范围和规模标准规定》(建设部令第86号);《注册监理工程师管理规定》(建设部令第147号)。
掌握:《中华人民共和国建筑法》;《建设工程质量管理条例》;《建设工程安全生产管理条例》;《建设工程监理规范》gb50319—2000。
附录1。
关于做好2007年度全国监理工程师执业资格考试考务工作的通知。
人考中心函[2006]129号。
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团及大连市人事厅(局)人事考试中心(院):根据人事部办公厅《关于印发(2007年度专业技术人员资格考试工作计划)的通知》(国人厅发~2006]147号)精神,为做好2007年度监理工程师执业资格考试考务工作,现将有关事项通知如下:
一、请按2007年度全国监理工程师执业资格考试工作计划(附件1)做好各环节的考务工作,确保考试工作顺利进行。
二、监理工程师执业资格考试成绩为滚动管理,即能加全部4个科目考试的考生,在连续2个考试年度内通过全部考试为合格;参加2个科目考试的,必须当年通过为合格。
三、“建设工程监理案例分析”科目为主观题,在试卷上作答,请各地给每位考生发2张16开草稿纸,考后收回。其余3科为客观题,在答题卡上作答,试卷卷本可作草稿纸使用。考生应考时,应携带钢笔或签字笔(黑色或蓝色)、2b铅笔、橡皮、计算器(无声无编辑存储功能)。
四、阅卷工作由各省(区、市)人事考试中心组织实施。请按要求及时做好评卷工作,并于2007年6月底前上报成绩信息。
五、考试管理采用《人事考试管理信息系统(pt一mis)》,考试有关信息代码不变。
六、有关考试教材事宜请与中国建设监理协会联系。
七、考试费用上缴标准按《国家发展改革委、财政部关于重新核定人事部人事考试中心考试收费标准及有关问题的通知》(发改价格。[2004]1108号)的规定,每科次为7元。各地的收费标准请按有关规定向所在地物价、财政部门申请。
八、考试期间须有专人值班。有关考务问题与我中心联系。有关试卷内容方面的问题与中国建设监理协会培训部联系,联系电话:010一88364988,68346982。
附件:1.2007年度监理工程师执业资格考试工作计划(略)。
2.2007年度监理工程师执业资格考试试卷预订单(略)。
人事部人事考试中心。
二oo六年十二月四日。
环境影响评价技术合同篇十三
科目1:建设工程合同管理……………(1)。
科目2:建设工程质量、投资、进度控制…………(3)。
科目3:建设工程监理基本理论与相关法规………(9)。
科目4:建设工程监理案例分析……………(2)。
附录1。
关于做好全国监理工程师执业资格考试考务工作的通知………(14)。
附录2。
20监理工程师执业资格考试时间安排………(16)。
附录3。
关于转发人事部《关于下半年各专业资格考试有关问题的通知》建建监便字[]。
24号………(17)。
附录4。
关于全国监理工程师执业资格考试工作的通知建监[]462号……(20)。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/18107703.html】