合同中的标的物必须具备明确性、有形性和可交付性,确保交易的实施和完成。合同的内容应该明确、详细,以避免争议和纠纷。想要写一份具有法律效力的合同吗?不妨查阅一下小编为你整理的合同样本。
原料购销合同篇一
塑料原料是一种聚合物(polymer),又可称为高分子或巨分子,也是一般所俗称的塑料或树脂。对于塑料原料。
你了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的塑料原料购销合同范文,感谢您的欣赏。
供方:(以下简称“甲方”)。
需方:(以下简称“乙方”)。
甲、乙双方为明确各自的权利和义务,在平等协商的基础上,基于各自的真实意思表示,达成本合同以便共同遵守。
一.产品名称、型号、数量、金额。
二.产品质量。
1.双方一致确认,本合同约定之产品应达到的质量标准为:
该产品经过出厂检验合格的标志或附有以标签、文件等方式制作的产品合格证,甲方承诺:该标志、合格证所称的“合格”,即表示该产品质量符合甚至高于本合同第二条约定的质量标准。
3.如甲方产品质量不符合约定的标准,甲方应承担违约责任和赔偿责任,赔偿乙方的直接经济损失和因此导致乙方重新购买同类产品的合理差价、乙方因此需向第三方承担的违约责任、赔偿责任等相关间接经济损失。
三.付款及结算方式:
1.款到两日内发货,11月15日前首甲方支付首次货款金额90%共计232575元(人民币贰拾叁万贰仟伍佰柒拾伍元整),余款10%共计25875元(人民币贰万伍仟捌佰柒拾伍元整)在甲方验收合格后的5个工作日内一次结清。
2.结算方式:甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方指定财务人员银行收款帐户为:
银行户名:腾滇。
银行账号:6228480083098665215。
银行开户行:农业银行广州钟落潭支行。
四.交付方式。
乙方指定的交付地点为:广州市白云区红旗路29号之一广州蓝茜塑胶制品有限公司内。
3.甲方向乙方交付产品时,应该由甲方或实际承运人向乙方提供送货的产品清单并留存一份给乙方保存。乙方接收人员在送货单上的签字或乙方在该送货单上的盖章行为,视为为甲方完成交付义务。但上述行为仅表明乙方接收了甲方发送的如该清单所列的数量、型号的产品,并不表示乙方已经检验完毕,乙方检验应该在检验期内进行。
4.甲方应按照乙方送货通知指定的期间向乙方履行交付义务。如甲方超出乙方指定的交付期___5__日交付的,乙方可以拒绝接收,同时单方解除合同并要求甲方承担相应赔偿责任,包括乙方因此延误工期形成的罚款、损失以及临时购买其他替代产品的差价。
五.检验及质量保证。
1.在甲方将本合同约定的产品按照本合同的约定交付乙方后,乙方应首先即时对甲方送货的数量、型号进行清点、检查,并在甲方或承运人提供的送货单上签字。对于产品数量不符合本合同约定的,乙方有权只按照实际接收的数量签收。对于产品型号与本合同约定不一致的,乙方有权只签收符合约定的部分,对不符合约定的产品由甲方负责调换,因此发生的费用由甲方自行负责。因上述情况导致乙方没有按照本合同约定的数量接收产品的,对未接收部分的检验期间顺延,且乙方有权仅就实际接收的数量付款。
2.乙方接收产品后,应在本合同约定的检验期间内及时对产品进行质量检验。乙方的质量检验仅限于对该产品的外观或明显质量瑕疵(如:损坏、变质等)进行检验。对于乙方检验后出现的该产品内在的、不宜发现的质量问题,甲方需依法在该产品的质量保证期内承担相应的质量保证责任。
3.双方经过协商一致确定检验期间为__5__日,自乙方收到甲方的产品之日起开始计算。乙方应当在检验期间内将产品的存在外观上或其它明显质量瑕疵的情形通知甲方。乙方怠于通知的,视为产品质量无外观上的或其它明显的质量瑕疵。
4.因甲方产品出现质量问题的,乙方可暂扣尚未支付给甲方的货款用以抵偿其损失,或在甲方依照本合同约定承担了相应的赔偿责任后再行支付甲方。乙方因本条所述原因暂扣甲方货款的,不属于逾期付款,不支付迟延履行金。
六.退货。
1.因甲方产品质量不符合本合同约定的,乙方有权退货并要求甲方退还全部货款。
2.对于乙方因甲方产品质量不符合本合同约定而发生经济损失的,甲方在退还全部货款后还应当承担相应的赔偿责任。
八.违约责任。
1.甲、乙双方违反本合同任何一条之约定,即视为违约。违约方须向守约方承担相应的违约责任。
2.本合同针对违约方的具体违约行为需承担的违约责任约定不明确的,违约方应当承担守约方因违约方违约行为所发生的实际经济损失的赔偿责任,包括守约方因此需要向第三方承担的赔偿责任。
3.对双方都违反本合同约定的,各自承担相应的违约责任。
九.不可抗力。
1.“不可抗力事件”指一方无法控制的,致使该方无法履行其在本合同项下义务的事件。2.若一方因不可抗力事件而不能履行本合同所规定的义务,该方应在不可抗力事件发生后十四日内书面通知另一方,双方应尽其最大可能减少损失。若发生不可抗力事件,一方无需对因不能履行或损失承担责任,并且不得视为对本合同的违约。遭受不可抗力的一方应采取适当的措施最大限度的减少或消除不可抗力的影响,并尝试恢复履行受影响的义务。
十.其他。
1.合同双方在履行合同过程中发生争议的,双方首先应协商解决,协商不成时,可向合同履行地人民法院提起诉讼。
2.本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可另行签订补充协议,补充协议为本合同之有效组成部分。
3.本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
4.本合同自双方盖章或授权代表签字之日起发生法律效力。
甲方:乙方:
签订日期:签订日期:
需方:(以下简称甲方)。
供方:(以下简称乙方)。
经甲乙双方就原材料采购与应事,经过充分协商在平等互利、诚实守信基础上签订原材料采购与供应合同,并就甲乙双方权利与义务达成以下协议:
一、合同数量与单价:
1、本合同含税单价元/吨,乙方保证向甲方供应每月吨。
2、乙方运输重量以甲方过磅为准。
3、甲方应提供足够材料堆放场所。
二、质量要求,乙方对质量应负责的条件和要求:
1、指标要求:粒度%以下,水份控制在%以下。
2、如乙方所供的磷渣含水份超过标准,超过部份扣除部份重量。
3、乙方所进材料不得有杂物杂质。
三、交货地点方式:
1、地点甲方指定(九龙水泥厂厂区范围),乙方承担一切运输费用及路途风险。
四、结算方式及期限:
1、结算方式,乙方垫付供应材料款一个月,即:4月材料款推延至6月份结算,以此类推。
2、结算的材料款,乙方不得支付现金,应部份转为水泥款,水泥价格以结算时水泥市价为准。
3、合同有效期限:合同生效时间至年月底。
五、合同终止条件:
乙方未按照规定供应材料或甲方已停产,双方协商变更。
甲方:授权代理人签名。
身份证号码:
乙方签名:
身份证号:
甲、乙双方根据国家有关法律法规,经过平等协商,就乙方在合约期内为甲方供应原材料,达成如下协议:
第一条、产品名称、单价、数量、总价:
单位:(rmb)元。
第二条、质量标准。
1、合同货物的交付地点为:乙方。
2、合同货物的交货时间为签定合同起日,即年月日前。
3、因合同货物交付产生的运输费用由承担。第四条、结算方式及期限。
1、合同货物的付款方式采用现金方式。
1、甲乙双方,任何一方未能履行合同约定的义务的,应当承担违约责任。守约方有权要求违约方支付违约金,违约金为合同总金额的45%。
2、乙方迟于交货期7天以上,每延长一天乙方需向甲方赔偿相当于货款1%的损失费(最高不超出合同总金额的100%)。甲方迟于付款期7天以上,每延长一天甲方需向乙方赔偿相当于货款1%的损失费(最高不超出合同总金额的100%)。
3、乙方迟于交货期32天以上,甲方有权退货并向乙方索赔相当于货款30%的损失费。甲方迟于付款期32天以上,乙方有权将合同货物从甲方处取回并向甲方索赔相当于货款30%的损失费。
第六条、争议解决。
1、因本合同产生之争议,甲乙双方应本着合作的精神友好协商解决。2、协商不成时,任何一方均可提请广州市工商行政管理部门经济合同仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局裁决,并对双方当事人均有强制约束力。仲裁费用由败诉方承担。
1、本合同于年月日在签订。
2、本合同自甲乙双方授权代表签字或加盖公章之日起生效,至双方全部履行完各自相应的责任后终止。
4、本合同未涉及到的部分,均按《合同法》、《广商erp经营规则》有关条款为准。
5、本合同未尽事宜,甲乙双方应友好协商解决,并可另行签订补充合同。本合同的补充合同及合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
6、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份。各份合同文本对双方均具有同等的约束力。
甲方:乙方:
签订日期:年月日签订日期:年月日
原料购销合同篇二
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲乙双方本着互惠互利的原则,经协商一致,就甲方所需要的产品签订如下合同:
一、供货数量:甲方订购乙方化工材料约800万元,凭电话通知送货。
二、质量要求:按甲方所下的订单货源的.要求发货,乙方提供的产品必须符合国家标准,经甲方验收合格后方可入库。
三、付款方式:乙方所提供的化工材料价格需低于市面上同等货物的5%,货到厂方之后,经验收合格,三天之内货款一次付清。
四、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方共同遵守原则。
五、未尽事宜双方协商解决。
供 方: 需 方:
代理人: 代理人:
开户行: 开户行:
账 号: 账 号:
签订日期: 签订日期:
原料购销合同篇三
经甲乙双方友好协商,本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,就乙方向甲方供应生产资料一事,达成协议,为明确双方的权利和义务,特订立本原材料采购合同:
一、订购产品名称:________________
二、订购产品数量:________________
三、质量标准:________________
四、产品规格和价格:________________
付款方式:双方选择以下方式支付货款。
(1)上缴票据进行结算。第二批货物到达甲方工厂指定地点后,甲方应向乙方支付第一批货款..以后下一次发货类比,最后一次付款结算。
(2)保留结算质量保证金。乙方以前的货物交付验收后,留下人民币作为质量保证金,剩余部分在货物到达当月内付清。合同期满后,货物没有质量问题,质量保证书将退还给乙方..
(3)货物交付给甲方后,经检验合格,在卸货后天内付款。
不及物动词产品包装要求和规格:(包装费用已包含在商品价格中)
七.交货地点:________________。运费由乙方承担..货物在运输过程中的损坏和丢失等一切风险均由乙方承担..
八.交货时间:________________
乙方应在收到甲方第一份传真订单后_____________________个工作日内将货物交付至合同中指定的地点..重复订单,并在工作日内将货物交付至合同中指定的地点。
九.双方的权利和义务:
1.如果所供货物的价格发生较大变化,双方可以根据市场价格,通过协商对所供产品的价格进行必要的调整。协商不成的',以原条款为准。
2.乙方交货后,甲方应及时进行质量检验。如发现质量问题,乙方应立即进行现场善后处理。给甲方造成损失的,乙方应承担甲方支付的所有费用(包括但不限于赔偿费用、必要的律师费、罚款等。).
3.如果在乙方交付的货物到达甲方指定地点后三个工作日内,甲方未对质量提出异议,则视为乙方达到质量标准。
4.双方应保守对方的商业秘密。
十、补充协议:________________。
十一。特殊声明条款:________________。
十二.本样本原材料采购合同有效期为___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。
十三.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效。双方如有争议,应协商解决。协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十四.合同签署地点:___________
甲方(盖章)和乙方(盖章)___________
年月日:___________
原料购销合同篇四
(2)法人:_________________公司名称,公司住所地,法定代表人。
2.被上诉人:_________________同上。
上诉人_______________不服__________市__________区人民法院20__________年__________月__________日作出的(20__________)__________民商初字第_____________号民事判决书,现提出上诉。
3.上诉请求。
1、请求人民法院撤销一审判决,依法改判。
2、本案的诉讼费用由被上诉人承担。
4.事实与理由:_________________。
1、_____________。
2、_____________。
综上所述,被上诉人存在明显违约的过错行为,极大地损害了上诉人的合同权益,而在这种情况下一审法院却判决被上诉人不承担任何违约责任,放纵违约方,漠视弱者的合法民事权益,明显违反了法律的公平原则以及诚实信用原则,损害了当事人的合法权益。为了正确适用法律,依法维护法律的尊严,维护上诉人的合法权益,请二审法院对本案依法改判。
此致
__________市中级人民法院。
上诉人:_________________。
_____年_____月_____日。
原料购销合同篇五
甲方:
法定代表人。
地址:
联系人:
联系电话:
乙方:
法定代表人:
地址:
联系人:
联系电话:
经甲、乙双方共同协商,本着互惠互利、共同发展、遵纪守法、诚信平等、互惠互利、双方共赢的原则,达成如下合作协议:
一、合作项目:
1、工程名称。
2、工程的具体位置:
3、供应沥青材料要求。
用量以乙方与陕西省交通建设集团公司按工程实际计划编制的沥青用量和正式使用通知书为准。品牌与质量以乙方与招标单位确定的材料品质为准。
二、合作方式。
(一)甲方。
1.提供完成合作工程项目所需要的资金(具体款项待乙方中标后以甲乙双方签订的详细资金运作流程协议为准)。
2.甲方负责将乙方购买的沥青从交货地铁路站运送到客户指定场地的公路地点。
(二)乙方。
1、负责标书的编制、投标;。
2、负责中标后外贸业务及报关、质检、铁路运输等相关事宜,以确保资源,为客户提供保质、保量、及时合格的服务。
(三)相关说明。
乙方负责国际购销合同的实际操作,甲方对于国际购销合同所引起的一切后果不承担任何的法律责任。
如出现不能按时按期交货或者是由于沥青的质量问题引起的违约责任,甲方不承担任何责任。
三、合作期限。
1、自本合同签订生效之日起至本合作项目材料供应期结束止。根据路面进度需要供应的具体供货期确定实际的供货期。
2、合作期限为年,即自________年____月____日至________年____月____日止。
(以上方式可以选择确定合作期限)。
四、合作项目管理机构。
(一)部门名称、设置及人员。
经双方协商同意,在乙方公司的办公地内设立小康工程项目组,场地由乙方提供,对双方合作的项目进行监督和财务管理。
小康工程项目组由甲乙双方各指派人共同组成,部门负责人由甲方担任。
甲方的联系人及电话:
乙方的联系人及电话:
(二)部门职责。
1、在乙方设立一个专门共管的银行账户,用于本项目合作的财务往来。
凡是与本项目有关的所有资金往来必须经过本账户并接受本共管部门的监督。
2、对本项目的财务往来进行严格审查,必须采用书面形式,并经甲乙双方签章认可才能作为财务往来凭证。
3、确保项目资金的安全,任何一方都不得以任何理由将本项目的专项资金用于合作项目无关的任何用途。
4、监督乙方在运营过程当中,严格按照标书合同中约定的时间结算款项并将款项在结算日后的____日内转入共管账户。
五、双方的权利、义务。
(一)甲方。
1、甲方在乙方投标时提供万元的保证金,于________年____月____日以现金/其他方式支付给乙方。
2、保证将沥青从交货地铁路站运送到客户指定场地的公路地点的运输。
(二)乙方。
1、按照招标文件的要求安排招标活动。
中标后必须严格按照招标文件的规定取得相应的资质;。
2、按照招标文件的规定购买货物,并办理外贸业务及其所有的相关事宜;。
3、为甲方提供的资金投入提供有效的担保,确保甲方的资金安全。
乙方的担保包括:
5、关于投标的报价和物资的采购价格,乙方均应向甲方通报,双方协商;。
7、保障资金的正常回收,如由于客户的原因导致资金无法及时回款,引起的资金周转问题及造成的损失由乙方承担经济责任。
六、合作利润的分配。
1、经甲乙双方协商同意,项目工程完成以后,对项目毛利润的分配,甲方占80%,以方那个占20%。
甲方向乙方提供劳务发票。
2、经甲乙双方协商同意,质量保证金的分担,甲方占2%,乙方占0.5%。
七、违约责任。
1、任何一方违反本协议,需赔偿守约方的经济损失,并支付违约金万元;。
4、因乙方原因造成无法对外开立信用证及其他情况发生时,造成的损失由乙方承担。
八、争议解决。
因履行本协议过程中发生争议时,双方首先应当友好协商解决、互谅互让。
协商不成的,提交法院解决。
九、合同解除及终止。
1、因政府政策调整、战争、动乱、重大事故或自然灾害等不可抗力因素致使合同无法履行时,可解除协议,后续问题由双方协商解决。
2、因客观情况致使合同目的无法实现时,双方可协商变更原合作方式。
协商期间,合同可中止执行。
3、乙方负责工程项目结算款的回收,在合同约定的回收期间以内,共管帐户内如果没有该笔款项入账,甲方有权中止该合同的履行,并由乙方承担中止期间给甲方造成的一切经济损失。
十、其它问题。
本协议自双方签章之日起生效。
未尽事宜,双方可约定补充条款,补充条款视为本协议的组成部分。
本协议共份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
代表人:
代表:
住所:
住所:
电话:
电话:
签订日期:
签订地点:
原料购销合同篇六
供方:___________(以下简称“甲方”)。
需方:___________(以下简称“乙方”)。
甲、乙双方为明确各自的权利和义务,在平等协商的基础上,基于各自的真实意思表示,达成本合同以便共同遵守。
___________。
1、双方一致确认,本合同约定之产品应达到的质量标准为:_______。
2、该产品经过出厂检验合格的标志或附有以标签、文件等方式制作的产品合格证,甲方承诺:该标志、合格证所称的“合格”,即表示该产品质量符合甚至高于本合同第二条约定的质量标准。
3、如甲方产品质量不符合约定的标准,甲方应承担违约责任和赔偿责任,赔偿乙方的直接经济损失和因此导致乙方重新购买同类产品的合理差价、乙方因此需向第三方承担的违约责任、赔偿责任等相关间接经济损失。
1、款到两日内发货,11月15日前首甲方支付首次货款金额90%共计232575元(人民币贰拾叁万贰仟伍佰柒拾伍元整),余款10%共计25875元(人民币贰万伍仟捌佰柒拾伍元整)在甲方验收合格后的5个工作日内一次结清。
2、结算方式:甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方指定财务人员银行收款帐户为:
银行户名:_______。
银行账号:_______。
银行开户行:_______。
1、经双方协商一致,共同确认本合同约定之产品的交付方式为甲方送货至乙方指定的地点。甲方因送货发生的费用由甲方自行承担。在甲方将产品送达至乙方指定的地点之前,无论乙方付款与否,该产品的损毁、灭失等一切风险均由甲方承担,在乙方检验并在送货单上签字确认接收后,该风险始转移给乙方。
2、交付地点:乙方指定的交付地点为:广州市白云区红旗路29号之一广州蓝茜塑胶制品有限公司内。
3、甲方向乙方交付产品时,应该由甲方或实际承运人向乙方提供送货的产品清单并留存一份给乙方保存。乙方接收人员在送货单上的签字或乙方在该送货单上的盖章行为,视为为甲方完成交付义务。但上述行为仅表明乙方接收了甲方发送的如该清单所列的数量、型号的产品,并不表示乙方已经检验完毕,乙方检验应该在检验期内进行。
4、甲方应按照乙方送货通知指定的期间向乙方履行交付义务。如甲方超出乙方指定的交付期_____日交付的.,乙方可以拒绝接收,同时单方解除合同并要求甲方承担相应赔偿责任,包括乙方因此延误工期形成的罚款、损失以及临时购买其他替代产品的差价。
1、在甲方将本合同约定的产品按照本合同的约定交付乙方后,乙方应首先即时对甲方送货的数量、型号进行清点、检查,并在甲方或承运人提供的送货单上签字。对于产品数量不符合本合同约定的,乙方有权只按照实际接收的数量签收。对于产品型号与本合同约定不一致的,乙方有权只签收符合约定的部分,对不符合约定的产品由甲方负责调换,因此发生的费用由甲方自行负责。因上述情况导致乙方没有按照本合同约定的数量接收产品的,对未接收部分的检验期间顺延,且乙方有权仅就实际接收的数量付款。
2、乙方接收产品后,应在本合同约定的检验期间内及时对产品进行质量检验。乙方的质量检验仅限于对该产品的外观或明显质量瑕疵(如:损坏、变质等)进行检验。对于乙方检验后出现的该产品内在的、不宜发现的质量问题,甲方需依法在该产品的质量保证期内承担相应的质量保证责任。
3、双方经过协商一致确定检验期间为____日,自乙方收到甲方的产品之日起开始计算。乙方应当在检验期间内将产品的存在外观上或其它明显质量瑕疵的情形通知甲方。乙方怠于通知的,视为产品质量无外观上的或其它明显的质量瑕疵。
4、因甲方产品出现质量问题的,乙方可暂扣尚未支付给甲方的货款用以抵偿其损失,或在甲方依照本合同约定承担了相应的赔偿责任后再行支付甲方。乙方因本条所述原因暂扣甲方货款的,不属于逾期付款,不支付迟延履行金。
1、因甲方产品质量不符合本合同约定的,乙方有权退货并要求甲方退还全部货款。
2、对于乙方因甲方产品质量不符合本合同约定而发生经济损失的,甲方在退还全部货款后还应当承担相应的赔偿责任。
1、甲、乙双方违反本合同任何一条之约定,即视为违约。违约方须向守约方承担相应的违约责任。
2、本合同针对违约方的具体违约行为需承担的违约责任约定不明确的,违约方应当承担守约方因违约方违约行为所发生的实际经济损失的赔偿责任,包括守约方因此需要向第三方承担的赔偿责任。
3、对双方都违反本合同约定的,各自承担相应的违约责任。
1、“不可抗力事件”指一方无法控制的,致使该方无法履行其在本合同项下义务的事件。
2、若一方因不可抗力事件而不能履行本合同所规定的义务,该方应在不可抗力事件发生后十四日内书面通知另一方,双方应尽其最大可能减少损失。若发生不可抗力事件,一方无需对因不能履行或损失承担责任,并且不得视为对本合同的违约。遭受不可抗力的一方应采取适当的措施最大限度的减少或消除不可抗力的影响,并尝试恢复履行受影响的义务。
1、合同双方在履行合同过程中发生争议的,双方首先应协商解决,协商不成时,可向合同履行地人民法院提起诉讼。
2、本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可另行签订补充协议,补充协议为本合同之有效组成部分。
3、本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
4、本合同自双方盖章或授权代表签字之日起发生法律效力。
甲方:___________。
乙方:___________。
签订日期:___________
签订日期:___________
原料购销合同篇七
食品原料是食品供应链的源头,它的安全是保障食品安全的起点。对于食品原料。
你还了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的食品原料购销合同范文,感谢您的阅读。
卖方:(以下简称甲方)。
买方:(以下简称乙方)。
买卖双方遵循平等、自愿、互惠、互利原则,达成如下协议:
第二条生产厂家:生产符合本合同规定的产品的厂家均可。
第四条交货地点:柳州圣益仓库。
第五条付款方式:本合同签订后,买方须先支付货款。在买方按本合同约定支付全额货款前,买方需保证货源充足。
第六条验收:买方在收到提货凭证后两个工作日内到仓库验收相应货物。若买方对所收货物的质量及数量有异议,两个工作日内以书面形式向卖方提出,逾期不提出者,即视为货物质量、数量验收合格。若买方在收到提货凭证后两个工作日内自行提货的,应对其欲购入货品的质量等级承担检查义务,货物一经出库,即视为对质量等级无异议。路途发生的货品合理损耗由买方承担。
第七条费用负担:货物交收过程中所发生的运输、包装、过磅、入库、出库等费用由卖方和买方自理。
第八条违约责任:违约方赔偿受损方购货金额的10%作为补偿。
第九条合同期限:自20xx年2月28日至20xx年9月28日止。
第十条本合同未尽事宜,由买方和卖方双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:
乙方:
根据合同法、食品安全法等相关条款,甲乙双方本着平等协商,互惠互利的原则,就年度向乙方采购的产品达成一致并签订此合同。
第一条订购产品的名称、规格及价格。
第二条质量要求:
第三条货物验收:
3.2经上述检验,乙方所供产品质量若达不到本合同质量标准验收要求的,甲方可向乙方提出调换货或退货要求;若产品不合格或因产品质量问题严重影响甲方产品质量及食品安全,甲方可取消乙方合格供应商资格,并追究乙方给甲方造成的所有损失。
3.3乙方如对甲方的检验结果有异议,应在接到甲方通知后日内书面提出,并在七日内委托双方均认可的第三方具备资格的检验机构予以检验,否则视为对甲方检验结果的认可。若第三方检验结果与乙方提出的异议相符则相关费用由甲方承担,反之则由乙方承担。
第四条计量标准:
甲方不定期对甲方所供定量包装产品进行重量抽检,抽检称重以甲方过磅计量为准。如出现重量短缺,乙方必须依据实际短缺重量进行补量,如乙方经常出现短重现象,需承担订单总金额20%的违约金。
第五条运输方式、交货期限及费用承担:
乙方接到甲方采购订单后,应当在日内完成订单文件的是否确认及回传,根据订单要求负责将货物运送到,该批次货物所有权自甲方验收合格后转移至甲方。货物运输期间产生的一切费用由乙方承担。
第六条随货同行单据:。
乙方在每次货物到厂时必须随货提供该批货物的厂检单,送货清单,如乙方未能提供上述单据,甲方视为不合格,并有权拒绝收货。
第七条结算方式及期限:
1、货到验收通过后日内支付约定合同款项。乙方发票应当在货到后日提供至甲方,否则甲方有权将付款日相应顺延。
2、甲方在年月日前采购总量小于等于的,自该日后约定产品的价格在本合同约定价格基础上上浮%。
第八条违约条款:
11.1除不可抗力外乙方逾期未能及时到货,影响甲方生产的,视为乙方违约。如因乙方逾期未能及时到货,影响甲方生产的,每日按逾期订单交货金额的百分之一向甲方支付违约金;卖方逾期10天仍未交货的,乙方须向甲支付订单价值%的违约金,同时,甲方可以根据具体情况解除本年度供货合同。
11.2乙方如由于不可抗拒的原因造成无法按时交货,乙方停止供货前10天通知甲方,并提供不可抗力的相关证明文件。
11.3除不可抗力外甲方逾期未能及时付款,每日按逾期付款总额的百分之一向乙方支付违约金;甲方逾期10天仍未付款的,甲方须向乙方支付订单价值20%的违约金,同时,乙方可以根据具体情况解除本年度供货合同。
第九条免责条款:。
12.1因不可抗力原因造成违约,免除违约责任,但是履行义务方应当向对方提供发生不可抗力的书面证明。
12.2守约方同意免责的。
12.3如因不可抗力原因造成乙方违约的,乙方应于事发的10日内通知甲方,以便双方商议处理办法。同时乙方需提供由不可抗力发生地政府出具的时间证明,同时乙方应采取切实的补救措施尽快交货。
第十条合同纠纷事宜:
10.1甲乙双方合同执行中如存在争议,应首先友好协商解决,如协商不成,可。
10.2依法诉讼过程中产生的诉讼费、律师费、交通费等费用由违约方或败诉方承担。
第十一条合同有效期:。
合同有效期自本协议生效之日起至年月日,合同到期后如双方无异议,经协商书面确认后合同有效期可自动延续一年,如合同到期后双方有异议,该合同终止履行,双方可协商另行签订合同。
第十二条其它约定事项:
12.1本合同一式两份、甲乙双方各执一份,合同经双方签字盖章后生效。合同传真件具有同等法律效力。本协议以双方确认的订单文件为生效条件。
12.2如实行变更双方可另行签署补充附件,补充附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页,当前第。
1
页
1
2
原料购销合同篇八
需方:___________(以下简称甲方)。
供方:___________(以下简称乙方)。
经甲乙双方就原材料采购与应事,经过充分协商在平等互利、诚实守信基础上签订原材料采购与供应合同,并就甲乙双方权利与义务达成以下协议:
1、本合同含税单价_______元/吨,乙方保证向甲方供应每月_______吨。
2、乙方运输重量以甲方过磅为准。
3、甲方应提供足够材料堆放场所。
1、指标要求:粒度_______%以下,水份控制在_______%以下。
2、如乙方所供的.磷渣含水份超过标准,超过部份扣除部份重量。
3、乙方所进材料不得有杂物杂质。
1、地点甲方指定(九龙水泥厂厂区范围),乙方承担一切运输费用及路途风险。
1、结算方式,乙方垫付供应材料款一个月,即:4月材料款推延至6月份结算,以此类推。
2、结算的材料款,乙方不得支付现金,应部份转为水泥款,水泥价格以结算时水泥市价为准。
3、合同有效期限:合同生效时间至_______年_______月底。
乙方未按照规定供应材料或甲方已停产,双方协商变更。
甲方:___________。
身份证号码:___________。
乙方签名:___________。
身份证号:___________。
___________年___________月___________日。
原料购销合同篇九
需方(甲方):
供方(乙方):
甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,就原料买卖签定如下条款:
1、合同一年一签,本合同期限为一年。原则上在此期限内乙方供应甲方的原料不低于25000吨。为确保甲方生产需要,乙方根据甲方要货计划及通知,积极组织货源和运力,保障甲方需求。若客观上造成了甲方生产计划延误,乙方必须承担相应经济责任。
2、原材料的质量:原料包括树皮、薪材、竹尾、竹屑、竹片,乙方不能以次充好。上述材料含水量控制在30%以下,如超过30%,甲方有权扣除相应吨位;如含泥沙量超过2%则甲方有权要求乙方自行拖回,费用乙方自负。
3、价格以益阳电厂上述材料的收购价上调()元每吨为合同价格,即收购价为()元每吨。如益阳电厂价格发生变化,甲乙双方应及时调整收购价格,否则甲方有权终止合同。
4、此合同价格包括原料成本、运输费用及装卸费。原料到达现场必须服从甲方现场调度人员的调度,并按要求卸货,如给甲方造成转运费用及麻烦由乙方负责。
5、结算方式:原则上为天结,从供货之日开始乙方必须押一车货款作为合同保证金,甲方开除正规的收款收据并盖好公章。此款在合同结束后即日退还。
6、甲方提供充足的材料堆场,保证堆场内的道路畅通,乙方负责材料运输装卸过程中的安全。
7、违约责任:甲乙双方不得单方违约,如有违约由此引起的纠纷可协商解决。同时具有上诉法律的权利。
8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:
甲方代表人签字:乙方代表签字:
日期:日期
原料购销合同篇十
甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,就原料买卖签定如下条款:
1、合同一年一签,本合同期限为一年。原则上在此期限内乙方供应甲方的原料不低于25000吨。为确保甲方生产需要,乙方根据甲方要货计划及通知,积极组织货源和运力,保障甲方需求。若客观上造成了甲方生产计划延误,乙方必须承担相应经济责任。
2、原材料的质量:原料包括树皮、薪材、竹尾、竹屑、竹片,乙方不能以次充好。上述材料含水量控制在30%以下,如超过30%,甲方有权扣除相应吨位;如含泥沙量超过2%则甲方有权要求乙方自行拖回,费用乙方自负。
3、价格以益阳电厂上述材料的收购价上调()元每吨为合同价格,即收购价为()元每吨。如益阳电厂价格发生变化,甲乙双方应及时调整收购价格,否则甲方有权终止合同。
4、此合同价格包括原料成本、运输费用及装卸费。原料到达现场必须服从甲方现场调度人员的调度,并按要求卸货,如给甲方造成转运费用及麻烦由乙方负责。
5、结算方式:原则上为天结,从供货之日开始乙方必须押一车货款作为合同保证金,甲方开除正规的`收款收据并盖好公章。此款在合同结束后即日退还。
6、甲方提供充足的材料堆场,保证堆场内的道路畅通,乙方负责材料运输装卸过程中的安全。
7、违约责任:甲乙双方不得单方违约,如有违约由此引起的纠纷可协商解决。同时具有上诉法律的权利。
8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:_________乙方:_________。
甲方代表人签字:_________乙方代表签字:_________。
日期:_________日期:_________
原料购销合同篇十一
合同有效期:_________至_________。
1、经双方协商,需方向供方购买以下货物:
2、验收方式及异议期限:按标准执行。
3、结算方式、期限:保底万元,超出部分以现金或承兑汇票结算。
4、每批货物须附供方质检报告(中药材除外)、送货清单(须注明品名、规格、数量、批号)。
5、每批原辅料的外观及内在质量应具均一性,不得有混等级、混品种现象,否则视为不合格。
6、每件货物须标明品名、规格、产地、供货单位、数量、批号等内容,并应有合格证,否则视为不合格。(中药材需有采收或加工日期,可无批号、合格证)
7、经需方按质量标准检验不合格的.原辅料,供方无条件退货或换货,并承担由此给需方造成的损失。
8、因供方原辅料质量不稳定,给需方造成损失,供方须作出一定的赔偿,金额为需方直接损失的_________倍。
9、入库货物数量以需方实际收货数为准。
10、若供方在一年之内发生次以上其它违约,需方有权取消以后定货。
11、违约责任:供方因非不可抗因素不能交货的,需方按该批货物价值的%索赔,如延期交货,每延期一天,如该批货物价值在_________万元以下,按_________索赔;在_________万元以上,按_________%索赔;超过_________天交货的,按不能交货对待。
12、解决合同纠纷的方式:由双方协商解决,协商不成的,可向签约地方法院起诉。
13、本合同一式叁份,需方两份,供方一份,双方代表签字,单位盖章后生效。本合同传真件与原件同等法律效力。
14、其它约定事项:
_________年_________月_________日。
原料购销合同篇十二
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,现就甲方向乙方订购生产物资事宜,达成一致意见,为明确双方权利和义务,特订立本合同:
一、订购产品名称及数量:
二、产品规格及价格:
产品包装要求及规格:
四、质量标准:
1、乙方供应的货物须符合国家质量标准、地方质量标准和甲方的生产要求。
2、_______________________________________________。
五、付款方式:
乙方将货物送到甲方处并经甲方检验合格且卸货后__日内付款。
六、交货时间和地点:
xx年__月___日前乙方将货物送至-----------------。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
七、双方权利和义务:
1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品,必须符合相关的国家、行业或企业标准,并随货附带产品合格证、化验报告等手续。
2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求,甲方有权拒收货物。如甲方拒收,乙方必须按照本合同的约定提供符合要求的`货物,且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。
3、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测,如发现质量问题,乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的,乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。
4、因乙方产品内在质量问题,引发甲方生产或质量事故,造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等),此责任不因甲方已进行质量监测而免除。
5、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符,应赔偿甲方违约金__________元。
八、特别声明条款:__________________________________。
九、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后立即生效。双方发生争议时,协商解决,协商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表人签字:代表人签字:
电话:电话:
传真:传真:
开户行:开户行:
账号:账号:
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,现就乙方向甲方供应生产物资事宜,达成一致意见,为明确双方权利和义务,特订立本合同:
一、订购产品名称:
二、订购产品数量:
三、质量标准:
1、甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。
2、
四、产品规格及价格:
1、________________________________________________。
2、________________________________________________。
五、付款方式:双方选择以下第种方式支付货款。
(1)翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后,甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。
(2)留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后,留下________元作为质量保证金,其余款项货到后当月内付清。合同期限届满,货物没有发生质量问题,质量保证金全部退还乙方。
(3)货物运到甲方后,经检验合格,卸货后--日内付款。
六、产品包装要求及规格:(包装费用已包含在货物价格内)______________________________________________________。
七、交货地点:——————————————————。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
八、供货时间:
1、乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单,____个工作日内将货物送至合同指定地点。
2、_________________________________________________。
九、双方的权利和义务:
原料购销合同篇十三
供方:______________(以下简称"甲方")。
需方:_______________(以下简称"乙方")。
甲、乙双方为明确各自的权利和义务,在平等协商的基础上,基于各自的真实意思表示,达成本合同以便共同遵守。
一. 产品名称、型号、数量、金额。
二. 产品质量。
1. 双方一致确认,本合同约定之产品应达到的质量标准为:
2. 为证明其出售的产品符合双方约定的质量标准,甲方应在出售给乙方的所有产品上标注该产品经过出厂检验合格的标志或附有以标签、文件等方式制作的产品合格证,甲方承诺:___________该标志、合格证所称的"合格",即表示该产品质量符合甚至高于本合同第二条约定的质量标准。
3. 如甲方产品质量不符合约定的标准,甲方应承担违约责任和赔偿责任,赔偿乙方的直接经济损失和因此导致乙方重新购买同类产品的合理差价、乙方因此需向第三方承担的违约责任、赔偿责任等相关间接经济损失。
三. 付款及结算方式:___________。
1. 款到两日内发货,_____月_____日前首甲方支付首次货款金额__________%共计__________元(人民币____________________元整),余款__________%共计__________元(人民币__________元整)在甲方验收合格后的5个工作日内一次结清。
2. 结算方式:甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方指定财务人员银行收款帐户为:
银行户名:__________。
银行账号:___________。
银行开户行:__________。
四.交付方式。
1. 经双方协商一致,共同确认本合同约定之产品的交付方式为甲方送货至乙方指定的。
地点。 甲方因送货发生的费用由甲方自行承担。在甲方将产品送达至乙方指定的地点之前,无论乙方付款与否,该产品的损毁、灭失等一切风险均由甲方承担,在乙方检验并在送货单上签字确认接收后,该风险始转移给乙方。
2. 交付地点。
乙方指定的交付地点为:_________________公司内。
3. 甲方向乙方交付产品时,应该由甲方或实际承运人向乙方提供送货的产品清单并留存。
一份给乙方保存。乙方接收人员在送货单上的签字或乙方在该送货单上的盖章行为,视为为甲方完成交付义务。但上述行为仅表明乙方接收了甲方发送的如该清单所列的数量、型号的产品,并不表示乙方已经检验完毕,乙方检验应该在检验期内进行。
4.甲方应按照乙方送货通知指定的期间向乙方履行交付义务。
如甲方超出乙方指定的交付期_____日交付的,乙方可以拒绝接收,同时单方解除合同并要求甲方承担相应赔偿责任,包括乙方因此延误工期形成的罚款、损失以及临时购买其他替代产品的差价。
五. 检验及质量保证。
1. 在甲方将本合同约定的产品按照本合同的约定交付乙方后,乙方应首先即时对甲方送货的数量、型号进行清点、检查,并在甲方或承运人提供的送货单上签字。对于产品数量不符合本合同约定的,乙方有权只按照实际接收的数量签收。对于产品型号与本合同约定不一致的,乙方有权只签收符合约定的部分,对不符合约定的产品由甲方负责调换,因此发生的费用由甲方自行负责。因上述情况导致乙方没有按照本合同约定的数量接收产品的,对未接收部分的检验期间顺延,且乙方有权仅就实际接收的数量付款。
2. 乙方接收产品后,应在本合同约定的检验期间内及时对产品进行质量检验。乙方的质。
量检验仅限于对该产品的外观或明显质量瑕疵(如:损坏、变质等)进行检验。对于乙方检。
验后出现的该产品内在的、不宜发现的质量问题,甲方需依法在该产品的质量保证期内承担。
相应的质量保证责任。
3. 双方经过协商一致确定检验期间为________日,自乙方收到甲方的产品之日起开始计算。乙方应当在检验期间内将产品的存在外观上或其它明显质量瑕疵的情形通知甲方。乙方怠于通知的,视为产品质量无外观上的或其它明显的质量瑕疵。
4. 因甲方产品出现质量问题的,乙方可暂扣尚未支付给甲方的货款用以抵偿其损失,或在甲方依照本合同约定承担了相应的赔偿责任后再行支付甲方。乙方因本条所述原因暂扣甲方货款的,不属于逾期付款,不支付迟延履行金。
六. 退货。
1. 因甲方产品质量不符合本合同约定的,乙方有权退货并要求甲方退还全部货款。
2. 对于乙方因甲方产品质量不符合本合同约定而发生经济损失的,甲方在退还全部货款后还应当承担相应的赔偿责任。
八. 违约责任。
1. 甲、乙双方违反本合同任何一条之约定,即视为违约。违约方须向守约方承担相应的违约责任。
2. 本合同针对违约方的具体违约行为需承担的违约责任约定不明确的,违约方应当承担守约方因违约方违约行为所发生的实际经济损失的赔偿责任,包括守约方因此需要向第三方承担的赔偿责任。
3. 对双方都违反本合同约定的,各自承担相应的违约责任。
九. 不可抗力。
1. "不可抗力事件"指一方无法控制的,致使该方无法履行其在本合同项下义务的事件。
取适当的措施最大限度的减少或消除不可抗力的影响,并尝试恢复履行受影响的义务。
十. 其他。
1. 合同双方在履行合同过程中发生争议的,双方首先应协商解决,协商不成时,可向合同履行地人民法院提起诉讼。
2. 本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可另行签订补充协议,补充协议为本合同之有效组成部分。
3. 本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
4. 本合同自双方盖章或授权代表签字之日起发生法律效力。
甲方:___________ 乙方:___________。
签订日期:___________ 签订日期:___________
原料购销合同篇十四
需方:供方:
合同编号:签订地点:
合同有效期:至。
1、经双方协商,需方向供方购买以下货物:
2、验收方式及异议期限:按标准执行。
3、结算方式、期限:保底万元,超出部分以现金或承兑汇票结算。
4、每批货物须附供方质检报告(中药材除外)、送货清单(须注明品名、规格、数量、批号)。
5、每批原辅料的外观及内在质量应具均一性,不得有混等级、混品种现象,否则视为不合格。
6、每件货物须标明品名、规格、产地、供货单位、数量、批号等内容,并应有合格证,否则视为不合格。(中药材需有采收或加工日期,可无批号、合格证)
7、经需方按质量标准检验不合格的原辅料,供方无条件退货或换货,并承担由此给需方造成的损失。
8、因供方原辅料质量不稳定,给需方造成损失,供方须作出一定的赔偿,金额为需方直接损失的倍。
9、入库货物数量以需方实际收货数为准。
10、若供方在一年之内发生次以上其它违约,需方有权取消以后定货。
11、违约责任:供方因非不可抗因素不能交货的,需方按该批货物价值的%索赔,如延期交货,每延期一天,如该批货物价值在万元以下,按索赔;在万元以上,按%索赔;超过天交货的,按不能交货对待。
12、解决合同纠纷的方式:由双方协商解决,协商不成的,可向签约地方法院起诉。
13、本合同一式叁份,需方两份,供方一份,双方代表签字,单位盖章后生效。本合同传真件与原件同等法律效力。
14、其它约定事项:
需方:供方:
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/17977061.html】