合同是商业活动中必不可少的法律依据。撰写合同时需注重合法性和合规性,尊重相关法律法规和行业规范。下面是一些常用的合同范例,仅供参考,请根据实际情况进行调整与补充。
内部承包经营合同书篇一
甲方:
乙方:
乙方在 工程自主经营、独立核算、自负盈亏。
为明确双方的职责和义务,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经协商达成如下合同条款,供双方共同遵守执行。
一、承包范围:公司拥有的资质经营范围。
二、双方职责:
1、甲方职责:
(1)负责监督乙方经营活动的合法性,遵守法律,法规各种规章制度。
(2)对乙方承建工程项目的技术质量,安全,进度等进行监督。
2、乙方职责。
(1)依法经营,在经营中执行国家法律及行政法规的有关定。
(2)进行规范化管理,落实执行“质量至上,安全第一”的方针。
(3)依照公司所在地的行政法规,乙方一旦拿到工程进度款,必须先缴纳税收和其他应缴费用。
(4)乙方负责人对经营活动负一切责任,工程质量事故、安全事故、经济纠纷等责任。
(5)乙方在投标中造价应不低于最低控制价。
(6)乙方经营活动中拖欠材料、工资所发生的一切费用以及所有债权、债务由乙方承担全部经济责任,并按有关规定缴纳工程定额测定费及办理一切手续的费用。
(7)乙方自行聘用所需人员,所聘用人员应报公司备案。
(8)根据合同约定,按时向甲方缴纳承包费用。
(9)该工程实行项目负责制,独立核算,自负盈亏,工程所发生的垫资均由乙方负责,不得拖欠农民工工资,在承包期内所发生的债权、债务均由乙方承担。乙方应做好财务帐,若有违规,责任由乙方自负。
三、争议违约。
(1)在履行合同中发生争议,甲乙双方应本着有利于保证质量、保证安全、按期完成施工任务的原则,进行友好协商解决;协商不成的,则提请甲方企业所在地法院裁决。
(2)合同双方之任何一方不能按约定的条款履行义务,造成的损失由违约方负责,并向对方支付工程合同总金额的5%的违约金。
(3)因乙方在本工程质量、安全等方面此出现问题,造成甲方企业资质受处理或影响甲方参加投标等,所造成的损失应由乙方承担一切责任。甲方有权冻结该工程合同履约担保金、项目工程款等,用于赔偿甲方所造成的损失,直至追究法律责任。
(4)若乙方向甲方隐瞒、漏报工程项目和工程造价(含业主供应材料),甲方有权按所查出隐瞒、漏报的造价的10%对乙方另外进行处罚。
四、其它约定:
(1)乙方违法经营或质量、安全、经济等问题上失误,给公司造成信誉、经济重大损失,甲方有权收回乙方承包权。其损失由乙方负责全部责任。
(2)乙方无权转包经营权,若发现被转包,甲方有权立即终止其经营权。
(3)乙方应向甲方报送承建项目的业绩资料,所有业绩资料交由甲方统一存档。
五、安全生产目标管理责任。
六、合同终止。
(1)工程竣工验收合格交付使用、保修期满、工程款付清后,在不违背工程质量终身负责制原则下可视合同终止。
(2)本工程若发生质量问题,乙方应自觉按照业主或监督、监理部门要求进行整改,直至质检部门验收合格为止。否则,甲方可终止协议并将工程收回自行施工,所造成的损失全部由乙方负责赔偿。
(3)本合同经双方签字后生效,承包期满,乙方承包费用缴纳完毕,经营资料上交甲方终止。
七、本合同一式二份,甲方持一份,乙方持一份。未尽事宜,双方协商处理。
八、公司全称:。
开户银行:。帐号:。
甲方代表:乙方代表:
身份证号码:
电话:电话:
20xx年五月二十七日。
内部承包经营合同书篇二
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
担保方:(以下简称丙方)。
甲、乙、丙三方就乙方承包经营甲方承建的工程项目,丙方为乙方的承包经营提供不可撤销连带责任的保证担保事宜,经三方协商一致,订立以下条款,以资三方共同遵照履行。
第一章总则。
第一条甲方已于年月日与(以下简称“建设方”)签订工程《建设工程施工合同》,为便于该工程施工,甲方特成立湖南xx建筑工程有限公司项目经理部。
第二条甲方经公司内部人员招投标,同意乙方以包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包违约责任、包项目盈亏的承包方式,承包经营湖南xx建筑工程有限公司项目经理部。
第三条本合同签订并生效后,甲方委任乙方为湖南xx建筑工程有限公司项目经理部的负责人,乙方有权依照本合同的约定,自主经营该项目经理部。
第四条乙方确认,已完全了解和认可甲方与建设方签订的工程《建设工程施工合同》,并确保有能力履行甲方向建设方所应承担的各项权利和义务,承担该项目的全部经营风险。
第二章承包内容。
第五条承包范围:甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》及补充协议等文件的所有责、权、利。
第六条承包方式:包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。
第七条承包期间:自本合同签订之日起至甲乙双方按本合同约定对本项目结算完毕之日止。
第八条承包费用:乙方按承包工程项目结算总价款的%(其中承包费为%;税金为%)向甲方支付承包费。
第九条承包费的支付时间及方式:甲方在建设方支付的每笔工程款到账时,按本合同第八条的约定扣除承包费用。甲方在扣除承包费用后,向建设方出具建安发票。
第十条劳保基金的返还:
内部承包经营合同书篇三
甲方(发包方):
乙方(承包方):
为规范林地承包(指家庭承包、责任山和“四荒地”上的非家庭承包)行为,维护林地承包双方当事人的合法权益,促进林业发展和农村社会稳定,根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规,按照本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者村民代表会议三分之二以上村民代表同意的林地承包方案,经双方协商同意签订本合同。
第一条承包林地标的、形式、期限和交付现状。
(一)甲方将其所有的坐落在的下列林地(具体见下表及附图)面积共亩的林地使用权以(家庭承包形式为协商一致;“四荒地”非家庭承包形式为招标、拍卖、公开协商等其他形式)的方式,从年月日起至年月日止承包期限共年,发包给乙方用于林业生产经营活动。
上述林地、林木交付现状:
(二)以非家庭承包其他方式的林地承包价款按每年每亩元,面积亩共计为元,如林地上的林木一并承包转让的,按每年每亩元,共计为元,缴付时间为年月日。具体缴付在本合同第六条作补充约定。
第二条甲乙双方的权利和义务。
(一)甲方的权利和义务。
1.依法享有承包集体林地所有权。有权依法按规定获得林地承包收益。监督乙方依照本合同约定的林地用途合理利用和保护好林地,制止乙方损害所经营的承包林地和森林资源的行为。
2.确认上述所发包的林地林木权属清晰、合法,无权属纠纷和经济纠纷。如在承包后发现原发包林地林木存在权属纠纷或经济纠纷的,由甲方负责处理并承担相应责任。
3.维护乙方的林地承包经营权,尊重乙方的生产经营自主权,不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。
4.协助乙方申办林地林木权属登记或变更登记、林木采伐手续,有关费用由乙方承担。
(二)乙方的权利和义务。
1.按合同规定享有对承包林地的自主生产经营使用权、林木处臵收益权,任何单位和个人不得干涉。
2.有权享受承包(责任山)国家优惠政策,如该承包林地被依法征占用的,乙方有权依法获得相应的补偿。采取其他方式承包林地的,必须按合同规定缴交承包价款给甲方,并依法依规缴交各项税费。
3.依法保护和合理利用林地,不得给该林地造成永久性损害,不得改变林地用途,不得用于非林业建设。依法做好森林防火和林业有害生物防治工作。
4.必须做好造林培育,其采伐迹地应在当年或者次年内完成造林更新,不得闲臵丢荒,并保护好生态环境和水资源。依法按规定申办林地林木权属登记或变更登记、林木采伐审批手续,不得非法砍伐林木。
第三条合同的变更、解除和终止。
(一)在承包期内,如乙方确需转让林地承包经营权的,必须报经原发包方甲方同意;采取转包、出租、互换或者以其他方式流转的,应当报原发包方甲方备案。同时依法按规定办理相关手续。
(二)对以家庭承包责任山方式承包林地的,在承包期间,乙方家庭内部成员需要对承包责任山进行分割责任山,可经家庭成员协商一致后,以原承包责任山合同为依据,各分立的家庭分别与甲方签订承包合同,并依法按规定申办林地林木变更登记手续。
(三)本合同法律效力不受甲乙双方负责人变动影响,也不因集体经济组织的分立或合并而变更或解除,任何一方不得随意终止合同。
(四)合同有效期间,如因政府依法征占用该承包林地,或者因不可抗力因素致使合同全部不能履行时,本合同自动终止,甲乙双方均不负违约责任。
(五)合同期满后,如乙方继续承包经营该林地,在同等条件下,乙方拥有优先承包经营权,但需与甲方重新协商签订合同。承包合同期满后,乙方在天内将原承包的林地交还给甲方,乙方必须将原承包经营林地的林木妥善处理。未采伐林木的处理约定为。
(六)合同终止或解除后,原由乙方修建的道路、灌溉渠等设施,处臵方式为。修建的房屋及其他可拆卸设施,处臵方式。
第四条违约责任。
(一)本合同生效后,甲乙双方都必须认真履行。如一方当事人违约,须向守约方支付违约金,违约金双方设定为元。因违约给对方造成损失的,违约方还应承担赔偿责任。
(二)以其他方式承包林地的,甲方应按合同规定按时向乙方交付林地,逾期一天应向乙方支付应缴纳的承包价款的‰作为滞纳金。逾期个月,乙方有权单方解除合同,甲方承担违约责任。
(三)甲方发包的林地手续不合法,或林地林木权属不清产生纠纷,致使合同全部或部分不能履行,甲方应承担违约责任。
(四)甲方违反合同约定擅自干涉和破坏乙方的生产经营,致使乙方无法进行正常的生产经营活动的,乙方有权单方解除合同,甲方应承担违约责任。
(五)以其他方式承包林地的,乙方应按照合同规定按时足额向甲方缴付林地承包价款,逾期一天乙方应向甲方支付本期(年)应付承包价款的‰作为滞纳金。逾期个月,甲方有权单方解除合同,乙方应承担违约责任。
(六)乙方给承包经营林地造成永久性损害,或者擅自改变林地用途或者造成森林资源严重破坏,经林业主管部门确认后,甲方有权要求乙方赔偿违约损失、有权单方解除合同,收回该林地承包经营使用权,所收取的定金不予退还。
第五条合同争议的解决方式。
本合同在履行过程中发生的合同争议,由甲乙双方自行和解;和解不成的,由村民委员会、镇(乡)政府等进行调解;和解、调解不成的,可采取以下第种解决方式:
(一)向仲裁委员会申请仲裁;。
(二)向人民法院申请诉讼。
第六条其他约定。
双方约定的其他事项(对上述条款的修改或补充)。
第七条附则。
(一)本合同属完善原责任山承包合同,原责任山承包合同与本合同相抵触的,以本合同为准。本合同未尽事宜,经甲乙双方协商一致可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
(二)本合同自甲乙双方签字盖章起生效,如需经镇(乡)政府批准的或经主管部门备案(签证)的,经自批准或备案(签证)后才生效。本合同一式五份,甲乙双方、村委会、镇(乡)政府、县级林业主管部门各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
内部承包经营合同书篇四
1、管理人员岗位应配备齐全,并持证上岗到位、证件有效。
2、为作业人员办理与工种相符的上岗证,综合保险和就业证、暂住证等,费用自理。
3、工资或生活费必须由甲方亲自或监督发放到个人手上,不准发生工资拖欠和上访现象。
4、所有材料供应商证照须齐全有效,具有准用或许可资格,严禁采购劣质材料。
5、服从甲方的日常监督管理,配合上级部门、甲方开展各项检查活动和其他工作部署。
6、施工组织设计和各类施工专项方案及时编写,提前三天报甲方审批,严禁滞后审批。
7、任何事故的发生都必须在上报程序规定的第一时间内上报甲方和相关部门。
8、原则上试块由乙方制作与养护,甲方负责监督。如乙方没按规定要求制作与养护,漏做、不做,承担一切后果。
9、送试块由甲方负责,试验费由乙方负责。
第四章甲方的权利。
第一条甲方有权维护国家利益和公司利益、声誉不受损害。
第二条甲方对乙方有全面的监督权、审计权、检查权、处罚权等权利。乙方严重违规,甲方有权对乙方无条件进行接管。乙方对甲方行使上述权利时应无条件接受,甲方对严重违规的项目承包人,可移送司法机关处理。
第五章工程进度的支付与结算。
第一条进质款的支付:根据公司与业主签订的合同,业主与公司按每月支付一次方式,工程进度款按已完成工程款的80%支付。甲方在收到进度款后,扣除应有甲方上交的税金、管理费后,也按80%支付给乙方。
第二条工程结算:验收合格,竣工结算并完成审计后,支付95%,余下5%作为保修金,保修期满后,甲方在收到保修金后半个月内,扣除违约金后,无息退还给乙方。
第六章奖罚。
1、与建设单位签订合同中明确的奖罚按建设单位规定执行,由乙方享受和承担。
2、按规定需要办理的证件,乙方如不办理,甲方有权处罚1000元/人,上级主管部门查获的处罚由乙方承担。
3、乙方在项目部发生民工工资或劳动合同问题上访,上访到县(区)级建管部门、劳动部门或其他主管部门则每次罚5000元,上访到市级建管部门或市属主管部门,则每次罚10000元。迫于上级主管部门压力,甲方代为支付工资,乙方应无条件承担并支付。
4、甲方在接受上级主管部门监督、检查过程中,被主管部门开具整改通知单或停工指令单等情况,则每张单子甲方处以乙方5000元的罚款,上级主管部门的经济处罚由乙方承担。
7、总公司考核甲方时,由于乙方所造成的原因,则处罚由乙方承担。
8、乙方自行采购的材料,凡发生不符合准用或许可管理要求的,甲方有权处以每一品种、规格1000-5000元的处罚,上级主管部门的罚款由乙方承担。由于材料采购付款引起合同纠纷而上诉法院导致公司在银行帐户被冻结的情况,甲方处以乙方10000元/次罚款,官司标的费全额由乙方承担。
9、乙方违反劳动合同法、劳动法和不按规定办理所有职工的暂住证、劳务证、上岗证、劳动合同和办理各类保险手续,所受处罚由乙方承担。如发生安全伤亡事故,乙方应根据事故性质和应负责任,承担全部经济损失。
10、甲方有权对施工工程的质量、进度、安全等方面产生的问题,提出予以整改要求、停工直至调换班子,并追究乙方的经济责任。
第七章违约责任和争议解决方法。
第一款乙方违反本合同义务规定或超出权利范围行事,甲方有权解除或单方终止本合同。合同被解除或终止后乙方承包期间的利润全部归甲方。
第二款乙方不履行本合同义务或履行义务不符合约定或由于其他原因造成甲方损失,乙方须赔偿甲方所有损失。甲方有权对违约的乙方进行处理和处分。
第三款甲方对乙方所处的所有罚款、赔偿款、违约金等应扣、代扣、可扣款项甲方均有权从应付乙方的款项中直接予以扣留。
双方履行本合同过程中发生争议,可申请甲方主管部门协调处理,协调不成,应向甲方住所地的人民法院提起公诉。
其他:
1、本合同一式两份,双方各执一份。
2、本合同与建设工程施工合同及同样为合同组成部分的各种文件具有同等法律效力。
甲方:
代表人(签章):
二0年月日代表人(签章):乙方:
甲方:海南中航天建筑工作有限公司。
乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》双方本着公开、公平、公证的原则,根据公司经营的需要,为开拓市场,增强企业竞争力,经乙方自愿申请,甲方研究同意成立项目部(或办事处),为实现本部目标管理明确,双方责任、权限和各自的利益,经双方充分协商讨论后,签订如下条款:
一、甲方同意组建项目部并同意等同志承包项目部经营,承包期暂定五年,承包和协包人可自聘组各类专业人员[造册到公司备案],享受独立的人事权,选好管好聘用人员,并担负用人责任。
二、甲方支持项目部的运作,提供公司营业执照、资质及相关文书、证件、公司印签等文件,并协助乙方做好地区备案和开户,配合乙方开展工作。同时指派人以内的工作人员协助乙方行政和财务方面工作。
主的履约责任。可局部或部分联合素质较高的专业队伍配合施工,不得炒卖或转包工作项目。以诚实守信谋求发展,以精工细作开拓市场。
四、乙方自主经营、独立核算、自负盈亏。甲方不提供经费,乙方应按约定按时上交管理费,并在同年度结清按比例应缴的利润,并按规章及时交纳各项税金。(上交利润合同另行签定附后)。
五、乙方在承包经营及生产全过程中,一切的经营行为引起的经济责任,生产过程造成的质量事故和安全事故,所引起的经济损失,以及其它原因构成的各类责任,均由承包人和协包人承担全部责任。
六、乙方在以外的经营运作,甲乙双方另行协商。甲方在新彊的经营活动,不受乙方制约。如需联动,双方可联合行动。具体事宜,另行协商。
七、本合同未尽事宜,双方协商补充,本合同自签订之日起始计算承包期,暂定五年期限,届时期满如乙方愿意可优先续签。
八、本合同一式四份,甲乙各二份,如遇有违约现象,双方协商解决,协商不妥,申请公司或分公司所在地的劳动仲裁或法院裁决。本合同签字盖章生效,届时结清所有帐目款项,履约后自然失效。甲方:海南中航天建筑工程有限公司乙方:
甲方代表:乙方代表:
内部承包经营合同书篇五
甲方:地址:乙方:地址:法人:身份证号:甲方双方根据公平公正的原则,经双方友好协商,自愿签订以下合同条款不:
一、甲方将承租的承包给乙方,自________年____月____日至________年____月____日为餐厅装修期,承包期自________年____月____日至________年____月____日止,承包期为6________年,每年承包金万元,前________年无递增,后________年递增10%,免租期2个月,乙方自己负责经营管理,甲方不参与乙方经营管理,甲方只提供经营场地,付款方式:押一付三;提前天交下次承包金,押金合同到期后乙方不欠各种费用不计利息,甲方退还给乙方。乙方应按时向甲方交给经营承包金,最迟不能晚于5天,否则甲方有权终止本合同,乙方剩余所有款项甲方不予退还,乙方自动透出,室内所有物品视为甲方所有。
二、乙方交款,甲方按时将经营场地交付乙方使用,通水、通电。如甲方房屋提供电量不能满足乙方使用要求,乙方需要增容电量,但增容所产生的费用在合同期满后由甲方一次性退还给乙方,水费元吨,电费元度,暖气费每年万元。以上收费根据国家收费标准浮动。
三、乙方经营所发生的费税都由乙方自行承担,乙方在合同期内需法经营,不准在本经营场所从事违法活动。乙方经营期间注意防火,如发生火灾给甲方造成损失的,由乙方承担全部赔偿责任,在合同期内,甲方有权随时监督乙方卫生质量和防火安全,在合同期内乙方所发生的债权债务与甲方无关,都由乙方自负,乙方承包本经营场地用途;乙方在合同期内可以转让第三方经营。
四、乙方在装修期间不得损坏房屋主体,装修前报装修方案。甲方提供给乙方平面图并附于该合同后,乙方有权使用室外及楼顶广告招牌。
五、甲方负责经乙方提供办照手续。
六、乙方在经营过程中不欠甲方承包金,水电费和按合同约定的各种费用。甲方不得随意终止合同,保证本合同所述承包场地正常使用,如终止合同给乙方造成的损失由甲方包赔给乙方。
七、如乙方通讯地址有变动需通知乙方,否则甲方视为原通讯地址送达后即可有效。甲方发给乙方的通知自发出日期后,确认该通知有效。
八、本合同一式两分,甲乙双方各执一份,具有同等法津效力。
内部承包经营合同书篇六
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及,结合工程的实际情况,依据平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商,确定项目经理该项目的承包方,为明确双方的权利和义务,特订立本合同。
第一条承包内容及承包方式。
1、项目,具体内容见甲方与业主签订的《》合同书。甲方与业主签订的承包合同书是本合同执行的前提,其合同条款中的责任和义务乙方须全部承担并严格履行。
2、承包方式:自主经营。乙方实行独立经营、独立核算、依法纳税、自担风险、自负盈亏。
3、管理费及交纳方式:乙方按照甲方与本项目的业主合同的工程结算值的%向甲方缴纳管理费用(不含营业税及其附加,不含项目个人所得税)。其它一切开支有乙方承担。上交及税费按回款进度完成,但竣工验收前必须全部交清的,逾期不交,甲方按未交清的数额每月按规定分利息计取,同时暂停办理乙方承包本工程的有关经营业务活动的手续。
第二条工程风险保证金。
业主与甲方约定交纳业主的风险保证金万元,由乙方承担并缴纳,业主退还保证金须返还到甲方帐户。工程竣工时退还乙方。
第三条工程施工管理。
1、质量管理:甲方与业主签订的合同质量目标为同目标的,乙方除接受甲方与业主约定的经济处罚外,还须按结算值的%增加上交甲方质量违约金。
2、安全生产:杜绝重伤以上事故的发生。每发生重伤事故1人,除承担处理事故的所有费用外,按责任性质对乙方实行万元的处罚;每发生死亡事故1人,除承担事故的所有费用外,按责任性质对乙方实行万元的处罚。发生伤亡事故引起法律纠纷的,乙方除负责一切损失外,还应承担相应的法律责任。乙方必须按国家的法规、标准、当地安全部门的管理规定搞好施工现场的防护和安全管理。如发生安全事故,一切责任由乙方承担。
3、工期:甲方与业主签订的合同中约定项目开工时间为年月日,乙方必须保证该约定工期的实现。因乙方责任造成工期延误的,乙方承担甲方与业主合同中规定的违约金。
4、甲方根据项目的实际情况进行不定期检查,如发现存在有影响质量安全隐患的,乙方必须接受甲方作出整改要求和处罚。
5、经甲乙双方协商:。
(1)确定(项目经理资质证号)为该工程项目经理。
(2)确定(岗位证书号)为该工程施工员;(岗位证书号)为该工程质检员。乙方确保上述技术人员具备与岗位相应的施工业绩和能力,并在本工程施工期间不得从事其他项目工作。甲方发现不符时有权解除合同。
6、乙方不得将本工程转包或肢解分包,否则甲方有权终止合同,没收乙方缴纳的风险保证金,并处以总造价%的罚款。
7、乙方根据业主合同的各项指标要求制定分解实施计划,并实施完成,承包施工过程中必须协调处理好业主、监理、设计单位及主管部门的关系,维护甲方企业形象信誉。施工中如发生不服从业主、监理、设计单位及主管部门的管理,造成恶劣影响,甲方对乙方给予---元处罚,直至终止乙方合同。
第四条财务及资金管理。
1、甲方与业主合同中约定的垫资施工部分,全部由乙方负责。项目所需日常流动资金由乙方自行解决。
2、各项税费由乙方承担并按时缴纳,营业税及附加由甲方在应支付乙方的工程进度款中代扣代缴。
3、工程进度款由乙方负责催收。业主支付工程款应先进甲方的银行账户,首先满足上交甲方的承包金和代缴各种税费(按收款额与合同总价的比例)及管理扣款,余下部分作为甲方支付给乙方的进度款。工程款的收取必须凭借甲方的收款收据,乙方不得未经甲方同意自行动用从业主方收取的款额。
4、乙方不得以甲方的名义在当地和社会上赊欠材料、资金等,不得拖欠本项目的人工工资,所收取的工程款不得挪作他用,乙方在社会上发生的任何债务甲方概不负责。乙方拖欠社会材料款及工人工资由乙方负责。甲方有权在认为必要时对乙方拖欠的工资、材料款用乙方工程款实施代理支付的强制经济措施。
5、业主为按合同付款所造成的损失,由乙方及时向业主索赔。业主严重违约时,乙方应及时停止施工,所造成的损失由乙方同业主协商解决。工程变更或业主另外追加的施工项目,乙方应及时办理经济手续,所存在的风险由乙方承担,但乙方无正当理由不得拒绝施工这些项目。
6、项目欠款(与业主结算后确定的欠款,包括保修金)由乙方负责收取。甲方配合出具收款收据,办理进账和支付手续。收款费用和不能收回欠款的坏帐损失由乙方负责。
7、本项目的质量保修金业主按总造价的%预留,如工程竣工验收时,工程存在重要质量问题,甲方应增加扣留保修金,合同保修期满经业主认可退还甲方后,再支付乙方。
第五条双方的权利和义务。
1、发包方(甲方)。
(1)对乙方的施工质量、安全生产、施工进度、资金管理进行检查和监督,督促乙方按合同要求进行施工和管理。
(2)当乙方的质量、安全没有按国家规范和标准要求、施工进度和资金管理没有按合同进行时,甲方有权责令乙方改正并进行处罚,情节严重的有权要求终止合同。
2、承包方(乙方)。
(1)在合同范围内,对本项目的施工管理和经营负全面责任,有权决定自己的组织机构和人事安排;有权依照规定招用和辞退职工;有权确定分配机制及工资标准。承担因乙方招用人员而造成的各种纠纷。
(2)履行合同中约定的各项条款,维护甲方的企业形象、信誉和利益。
(3)对施工质量、安全、工期负全面责任,保障甲方与业主合同条款中各项目标的顺利实现。
(4)依法缴纳各项税费。
(5)自觉接受甲方的监督管理,严格执行合同条款,承担自身原因引起的一切违约责任。
(6)负责编制施工组织设计或施工方案,办理施工中的技术、经济资料,并承担相关费用。必须交一套完整的工程技术,经济资料到甲方档案室存档。
(7)按合同实现资金计划,保证工程顺利进行所需要的资金。
(8)组织结构验收、竣工验收并承担相关费用。
(9)组织工程竣工结算并承担相关费用。
(10)承担本合同第四条规定乙方须承担的责任和义务。
第六条合同的变更、解除和终止。
1、乙方未按合同约定组建项目部的,经甲方书面通知改正,在书面通知发出后十五日内仍未改正的,甲方有权解除合同。
2、乙方将工程转包或主要工程项目分包的,甲方有权解除合同。
3、乙方现场施工质量、安全违反国家行业规范,或存在质量、安全隐患,经甲方书面通知整改而未整改的,甲方有权解除合同。
4、乙方施工的工期,剔除业主签证认可的工期延缓因素外,与施工进度计划推迟30天(包括此数)以上的,并严重影响与业主的合同工期的,甲方有权解除合同。
5、乙方不按合同约定交纳甲方管理费的,经甲方书面催收通知发出十五日内仍未交纳的,甲方有权解除合同。
6、乙方不按本项目资金管理的合同约定执行的,甲方有权解除合同。
7、由于不可抗力因素或业主原因使甲方与业主合同解除后,经甲、乙双方协一致后可以解除本合同。
8、乙方全部履行本合同规定的责任和义务时,甲、乙双方可以终止本合同。
9、本合同签订后,甲、乙双方认为有必要补充或变更本合同的条款,以签订补充合同,作为本合同的附件。
第七条违约责任。
1、因甲方原因造成合同解除的,甲方应承担乙方的相应损失,引起法律责任的甲方应承担相应的法律责任。
2、因乙方原因造成合同解除的,乙方应承担甲方的相应损失,在乙方交纳的风险保证金内扣除、风险金不足扣除的差额乙方以现金方式清偿。
3、当甲、乙方任何一方违反本合同约定,经双方协商不解除本合同的,违约方向对方支付合同值%的违约金。
第八条质量保修。
甲乙双方必须遵守国家《房屋建筑工程质量保修办法》履行该工程的保修责任和义务。乙方不履行保修义务或保修不及时的,甲方有权派人保修,保修费用由乙方承担并予以适当经济处罚,情节严重的甲方有权拒付工程尾款或保修金的剩余部分。
第九条合同争议的解决。
合同在执行过程中出现争议的,可以依照下列方式解决;。
1、双方协商解决;。
2、申请仲裁;。
3、向法院提起诉讼。
第十条双方约定的其它事项;。
第十一条本合同未尽事宜,双方协商解决。
第十二条双方签订的《工程承包意向协议书》为本合同的重要组成部分。本合同一式四份,双方各执一份,自签订之日起生效。
发包人:承包方:
代表人:代表人:
内部承包经营合同书篇七
内部承包经营责任制是以提高经济效益、保证出口创汇为中心,内部承包经营合同书怎么写呢?以下是本站小编为大家整理的内部承包经营合同书范文,欢迎参考阅读。
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
营业执照号:
身份证号码:
为了明确发包方和承包方之间的权利义务关系,经双方友好协商,同意对四川昊祥建筑劳务有限公司分公司实行承包经营,特签订本合同,以资共同遵守。
第一条承包内容。
承包方为分公司的经理,从事地区的劳务承包工程,承包方不得从事其他经营业务。
第二条承包期限。
承包期从年月日起至年月日止。分公司单独建账,独立核算,盈亏由承包方享有或承担。
第三条承包指标。
在承包期限内承包方向发包方每年上缴承包费计人民币元,在每个承包年度第。
第四条发包方的权利义务。
4.1负责协助刻制分公司的工章,分公司账户的开立和注销,参与分公司的财务管理(财务人员由发包方派驻,其所有费用由承包方承担)。
4.2发包方根据需要派人员到承包方处理事务,其所派人员的差旅费、生活费、业务往来费等各项费用均由承包方承担;如发包方所派人员常驻承包方,其常驻人员的工资(具体工资另行协商)、生活费、差旅费等全部由承包方承担。
4.3发包方认为承包方工作不力或有损发包方利益或承包方未按本协议履行其义务时,发包方有权收回提供给承包方的手续,并撤销对承包方的授权。
第五条承包方的权利义务。
5.1承包方必须健全生产、财务管理、工资、劳保福利等制度。承包方每月向发包方申报分公司财务报表;发包人定期审核分公司的各项业务往来。
5.2承包方的生产活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故,承包方应按照国家的有关规定处理,所有费用由承包方承担。
5.3承包方应按时向国家纳税。承包方对承包期间形成的债权债务负全部责任。
5.4承包方享有自主经营权,有权自行招聘职工,有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况,决定职工工资的多少,调整工作和辞退职工。
5.5承包方在承包经营的全部资金由承包方自筹(含分公司申请执照时所需的费用、房租等等),承包方在分公司内所添置的各项设备、家具用具和所有财产属承包方所有。
5.6承包方应提供甲方认可的具有一定身份和地位的第三人出具的承包本协议约定的分公司的。
担保书。
5.7承包方向发包方出具安全。
承诺书。
保证按月发放工人工资承诺书作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
第六条违约责任。
6.1若承包方在承包期间因自身原因违约或者给发包方造成损失,除足额赔偿发包方外,还应支付发包方违约金万元,并承担由此造成的差旅费、律师费等合理费用。
第七条合同解除。
发生下述情况之一,发包方有权解除本合同。
7.1承包方未按第一条规定的承包内容而从事其他经营活动的;。
7.2承包方未按期上缴承包费的;。
第八条争议解决。
因履行本合同发生的争议,双方尽量友好协商解决,如协商不成,由发包方所在地人民法院管辖。
第九条其它。
本合同自年月日生效,承包期满自然失效。双方在合同期内形成的债权关系,不因合同期满而消失。
第十条本合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
订立合同甲方:(以下简称甲方)。
订立合同乙方:(以下简称乙方)。
为全面推行项目管理,明确双方责任,实现与建设单位签订的《建设工程。
施工合同。
》,确保日常生产经营正常开展,经甲、乙双方共同协商,特订立以下承包合同,供双方共同执行。
一、承包性质。
1、以施工项目工程的承包经营。
2、承包方属风险性总包干承包经营,额定上交,盈亏自理。
二、承包期限。
该项目与建设单位合同中的所有条款全部履行结束。
三、上交指标。
按完成结算收入的上交(一切税费由乙方承担)。
四、安全责任约定。
乙方施工中出现工伤事故无论大小责任均由乙方全额承担。
五、其他约定。
1、乙方必须执行公司的各项。
规章制度。
严格守法经营;遵照行业管部门规定做到安全文明施工。
2、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》,全额享受和承担建设单位的奖或罚,并承担甲方与建设单位所签的合同条款中全部的责任和义务。
3、乙方必须接受甲方对承建工程的质量和安全的监督和检查,甲方对乙方常规性的生产经营提供服务(技术方面的工作实行有偿服务)。
4、本合同签章生效时,乙方向甲方一次性交纳约保证金在工程竣工验收合格后全部退还乙方。
五、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。经双方签字后生效,工程竣工财务结算手续结清后终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
担保方:(以下简称丙方)。
甲、乙、丙三方就乙方承包经营甲方承建的工程项目,丙方为乙方的承包经营提供不可撤销连带责任的保证担保事宜,经三方协商一致,订立以下条款,以资三方共同遵照履行。
第一章总则。
第一条甲方已于年月日与(以下简称“建设方”)签订工程《建设工程施工合同》,为便于该工程施工,甲方特成立湖南xx建筑工程有限公司项目经理部。
第二条甲方经公司内部人员招投标,同意乙方以包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包违约责任、包项目盈亏的承包方式,承包经营湖南xx建筑工程有限公司项目经理部。
第三条本合同签订并生效后,甲方委任乙方为湖南xx建筑工程有限公司项目经理部的负责人,乙方有权依照本合同的约定,自主经营该项目经理部。
第四条乙方确认,已完全了解和认可甲方与建设方签订的工程《建设工程施工合同》,并确保有能力履行甲方向建设方所应承担的各项权利和义务,承担该项目的全部经营风险。
第二章承包内容。
第五条承包范围:甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》及补充协议等文件的所有责、权、利。
第六条承包方式:包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。
第七条承包期间:自本合同签订之日起至甲乙双方按本合同约定对本项目结算完毕之日止。
第八条承包费用:乙方按承包工程项目结算总价款的%(其中承包费为%;税金为%)向甲方支付承包费。
第九条承包费的支付时间及方式:甲方在建设方支付的每笔工程款到账时,按本合同第八条的约定扣除承包费用。甲方在扣除承包费用后,向建设方出具建安发票。
共
2
页,当前第。
1
页
1
2
内部承包经营合同书篇八
甲方:____________有限公司乙方:____________________双方就甲方取得的__________村村里道路建设项目,经协商确定本内部承包经营合同,共同遵照执行:
一、承包项目、承包期限、承包金。
1.甲方将依法取得的__________村村里道路建设项目,承包给乙方负责承建经营,投资合同:内部承包经营合同(道路建设项目)。
2.承包期限自支付承包金之日起至该村道路交付使用之日止,合同范本《投资合同:内部承包经营合同(道路建设项目)》。
3.承包金为__________万元人民币。
4.支付方式:在本合同签字生效,并在乙方取得甲方与业主签订的就该项目的承包合同后,一次性向甲方支付。
二、双方的责任和义务甲方:
1.甲方应向乙方提供其与业主签订的就该项目的承包合同。
2.甲方应确保该项目系合法取得,并保证乙方的承包权具有排他性。乙方:
1.乙方享有承包期限内的一切经营管理权,产生的债权债务自行负责。
2.乙方在承包经营期间,承担经营活动所产生的一切运营费用。投资合同:内部承包经营合同(道路建设项目)由精品信息网整理!
三、违约责任本合同双方在谅解、诚信的基础上制订,应充分履行各自的权利和义务,若一方违约,应向另一方支付_________万元人民币违约金。
四、未尽事宜,经双方友好协商,签订本合同附件备忘录,该附件备忘录与本合同是有同等效力。乙方须有四人同时签字有效。
内部承包经营合同书篇九
1、甲乙方名称:_________。
(1)甲方:_________,法人代表:_________。
(2)乙方:_________承包人:_________。
3、承包项目:_________。
4、原则:依法自主经营,自负盈亏;。
5、承包方式:风险金抵押承包,超罚节奖;。
6、乙方抵押:承包期内工人按现定月工资的40%,承包人按承包金额的5%交甲方;。
二、承包前的初始管理。
1、清理乙方现有全部资源,后附甲乙方清理后的明细资料;。
2、核定乙方承包应使用的资源,后附核实数明细资料;。
3、甲乙双方资源交接手续,后附交接明细资料。
三、承包的主要内容。
1、经营范围。
(1):_________。
(2):_________。
2、经营目标。
(1):_________。
(2):_________。
(3):_________。
(4):_________。
3、承包要求。
(1):_________。
(2):_________。
(3):_________。
4、考核执行。
(1)考核程序:_________。
(2)考核依据:_________。
(3)考核执行监督单位:_________。
5、奖惩。
(1)完成任务奖:_________。
(2)完不成任务罚:_________。
(3)超任务奖:_________。
(4)罚到乙方抵押金,终止合同;。
(5)其他违约罚款:_________。
四、甲方的权利和义务。
1、权利:
(1)监督乙方经营和分配权;。
(2)发现违约有权终止合同;。
(3)人事管理权;。
(4)制定监督考核管理办法;。
2、义务:
(1)提供经营资源;。
(2)提供核算考核管理办法;。
(3)协助乙方完成承包;。
(4)违约要承担责任。
五、乙方的权利和义务。
1、权利:
(1)内部经营及分配权(但承包人最多享受平均工资的3倍);。
(2)内部人事管理权;。
(3)监督甲方物资供应及时及质量合格价格合理。
2、义务:
(1)依法经营;。
(2)提供内部管理制度,接受甲方监督;。
(3)提供内部分配方案;。
(4)定期向甲方报告经营资料;。
(5)执行公司各项制度;。
(6)违约要承担责任。
六、其他。
1、双方不得以任何理由单方更改合同条款,否则由当事人承担全部责任;。
2、未尽事宜,甲乙双方协商解决;。
3、公证处公证。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________。
授权代表人(签字):$$$授权代表人(签字):$$$。
填制日期;20xx年5月23日
一、主体部分。
1、甲乙方名称:
(1)甲方:山东双盛食品有限公司,法人代表:
(2)乙方;承包人:
2、承包属期:20xx年12月31日至20xx年12月31日。
3、承包项目:
4、原则:依法自主经营,自负盈亏;。
5、承包方式:风险金抵押承包,超罚节奖;。
6、乙方抵押:承包期内工人按现定月工资的40%,承包人按承包金额的5%交甲方;。
二、承包前的初始管理。
1、清理乙方现有全部资源,后附甲乙方清理后的明细资料;。
2、核定乙方承包应使用的资源,后附核实数明细资料;。
3、甲乙双方资源交接手续,后附交接明细资料。
三、承包的主要内容:
1、经营范围:(1):(2):
2、经营目标:(1):(2):
(3):(4):
3、承包要求:(1):(2):(3):
4、考核执行:(1)考核程序:(2)考核依据:
(3)考核执行监督单位:
5、奖惩:(1)完成任务奖:(2)完不成任务罚:
(3)超任务奖:(4)罚到乙方抵押金,终止合同;。
(5)其他违约罚款:
四、甲方的权利和义务。
1、权利:(1)监督乙方经营和分配权;(2)发现违约有权终止合同;。
(3)人事管理权;(4)制定监督考核管理办法;。
2、义务:(1)提供经营资源;(2)提供核算考核管理办法;。
(3)协助乙方完成承包;(4)违约要承担责任。
五、乙方的权利和义务。
1、权利:(1)内部经营及分配权(但承包人最多享受平均工资的3倍);。
(2)内部人事管理权;。
(3)监督甲方物资供应及时及质量合格价格合理。
2、义务:(1)依法经营;(2)提供内部管理制度,接受甲方监督;。
(3)提供内部分配方案;(4)定期向甲方报告经营资料;。
(5)执行公司各项制度;(6)违约要承担责任。
六、其他。
1、双方不得以任何理由单方更改合同条款,否则由当事人承担全部责任;。
2、未尽事宜,甲乙双方协商解决;。
3、公证处公证。
甲方单位签章:法人代表签章:
乙方单位签章:承包人签章:
20xx年五月二十四日。
发包方:(称甲方)。
承包方:(称乙方)。
经公司全体股东友好协商,决定对公司生产线进行股东内部承包经营,相关事项如下:
第一章总则。
第一条为加强企业经营管理工作,不断提高经济效益,根据国家有关法律、法规以及股东会有关会议精神,结合企业实际状况,本着实事求是、互惠互利的原则,由全体股东共同签订企业内部承包经营合同书(以下简称合同),由乙方整体承包经营(以下简称承包方)。
第二条承包方实行自主经营,独立核算,自负盈亏的运行模式,并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。
第三条企业财务管理:承包经营方根据有关财务法规和。
规章制度。
按有利于经营的原则自行管理甲方不得以任何理由进行干预。
第四条承包方应依据有关政策以及工商、税务、卫生、质监等部门的有关规定,按时足额交纳各种税费,并严格参照行业服务标准,做好服务。
第二章承包基数。
第五条承包方年的总承包费为万元整人民币,作为公司全体股东的收益,每年分两次付清年承包费,即:6月30日和12月31日付清。(注:第一年免交承包费,第二年至第年,每年承包费为万元)。逾期不交,甲方有权按欠交额日千分之三收取滞纳金,并可用乙方在本公司的股份金额作扣减承包费,或终止合同。
第三章承包期限。
第六条本合同有效期年,自年月日起至年月日止。
第七条合同期满,承包方完成上交承包费,可自愿续签合同,但承包经营方须在期满前六个月以正式书面形式提出是否续签意向。在同等条件下,享有优先续签权。
第四章权利和义务。
第八条甲方权利义务。
一、对公司移交给承包方承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定所有权,并享有监督权。
二、监督承包方合法经营,不得干预承包经营方的正常经营活动。
三、为承包方创造良好的经营服务环境,在承包经营方按时交齐有关费用情况下,保障承包经营方水、电正常供应。
四、努力为协助承包经营方努力做好承包期间的对外协调工作。
五、协助承包经营方努力做好突发事件和重大事故的处置工作。
六、自身的给排水系统的维修,应由承包方处理,并承担相应费用。
第九条乙方权利义务。
一、合同期内,对公司提供的资产享有合同使用权并必须保持设备完好,正常维修费由乙方负责。如因使用期限已满自然损坏的设施,应及时上报公司股东会审定后报废,不得擅自处理。
二、拥有在合同规定范围内的自主经营权、使用权和收益权。
三、如经营需要,对公司原车间、机械设备进行改造更新,及所属区域内新建经营场所,必须事先提出更新改造、新建方案,须经公司股东会审核同意方可实施(超过15个工作日不答复,视为同意)。对固定资产投入(主要指设备更新)的批量购买要事先报公司股东会认可,费用从承包费中扣除。
四、根据市场前景和公司发展需要,乙方可自筹资金投资建设产品生产线,每销售一瓶可按元提成作为全体股东收益。固定资产归乙方所有,生产经营直至公司章程规定的经营期满。
五、若以公司的无形和有形资产从事进行抵押贷款等金融活动,必须经公司股东会同意,否则将追究承包经营方的法律和经济责任。
六、对顾客服务要规范,认真做好顾客投诉工作,并要严格执行卫生清洁用品和食品的采购程序以及质保鉴定体系。
七、诚实经营,树立良好的企业形象,建立良好的社会关系,自觉遵守国家有关特种行业的各项管理规定。
八、做好经营期间的各项安全工作,特别是要严格执行消防和食品、卫生、安全等工作,自觉接受有关部门的监督检查。必须独自承担法律责任和经济责任。
第五章违约责任。
第十条任何一方违背本合同条款的行为均为违约行为,守约方有权依据合同文书及《中华人民共和国经`济合同法》追究违约方法律责任和经济责任。
第六章争议解决。
第十一条对于在合同执行过程中发生的争议,各方应本着实事求是的态度协商解决,若协商不行,则应提请环江毛南族自治县人民法院予以角决。
第七章附则。
第十二条本合同未尽事宜,可根据《中华人民共和国经济合同法》之有关规定,经各方协商一致后予以修改、另行补充。本合同若有与国家新颁布的法规文件相矛盾之处,则以国家法规文件为准。
第十三条本合同一式五份,股东各执一份,董事会秘存一份签字后生效。
甲方(签字):乙方(签字):
年月日年月日。
内部承包经营合同书篇十
第十一条鉴于建设工程的特殊性,为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险,达到甲乙双方承包双赢的经营目的,甲方有权对乙方承包的工程项目进行管理,乙方有权在甲方的管理下自主经营。
第十二条人员管理:
4、乙方有权自主外聘项目经理部的其他管理人员,并自行承担所有费用。
第十三条工程款及财务管理:
6、乙方需建立、健全项目经理部的财务管理和制度,甲方委派的财务人员负责管理乙方的财务,该财务人员有权监督、审查乙方对工程款的使用计划、使用情况,以及该项目的资产负债情况。
第十四条公章管理:
3、未经甲方书面授权,乙方无权私自以项目经理部的名义刻制公章,否则,甲方有权追究乙方的法律责任,并要求乙方承担由此造成的损失。
第十五条合同管理:
2、未经甲方书面同意,乙方无权以项目经理部的名义对外签订包括但不限于。
借款合同。
担保合同等与工程施工无关的书面协议。
第十六条项目管理:
4、乙方应认真做好施工期间的签证、索赔、工程延期等工作,完善和弥补施工合同签约时所存在的对甲方的不利因素,争取创造最大的经济效益,避免出现亏损。
第四章双方的权利和义务。
第十七条甲方的权利和义务:
1、为乙方的施工提供优质、高效、便捷的服务;。
2、协助乙方与项目的建设方和其他各部门进行工作联系和业务沟通;。
3、协助乙方处理质量事故和安全事故;。
4、协助乙方组织项目的工程竣工验收;。
5、为项目部及时传达和转发有关部门的文件和要求;。
6、每月定期对乙方的工程进行质量、安全等方面进行指导、监督和检查;。
8、甲方有权按本合同的其他约定对乙方进行专项管理。
第十八条乙方的权利和义务:
3、承担《建筑法》及其他相关法律、法规的相关责任;。
5、承担甲方与建设方为该工程项目签订的所有合同及其他文件的债、权、利;。
6、承担本合同约定的相关专项权利和义务。
第五章合同的解除。
第十九条甲乙双方在本合同以下约定的条件成就后,任何一方均有权单方解除本合同。除此之外,除非甲乙双方协商一致解除本合同,任何一方均不得在本合同约定之外单方解除合同。
第二十条甲方解除合同的条件:
3、乙方拖欠甲方承包费用超过三个月未支付的;。
6、乙方未按本合同的约定接受甲方的管理达两次以上的;。
7、乙方将工程款挪作工程以外的用途达两次以上或者金额累计达壹佰万元以上的;。
9、乙方承包的工程项目有证据证明将要出现亏损的;。
10、乙方主动提出或者其行为已证明其无力完成承包工程项目的;。
11、乙方严重违反本合同或者甲方与建设方签订的合同、文件的;。
12、乙方的施工行为严重违反我国《建筑法》等相关法律、法规的。
第二十一条乙方解除合同的条件:
1、擅自与建设方签订除施工合同以外的补充合同或者其他有损乙方利息的书面文件的;。
第二十二条任何一方按本合同的约定提出解除本合同的,甲方均需成立工作组接管该工程项目,并确保工程的顺利进行。
第二十三条甲方在接管该工程项目后7个工作日内,应该派专人与乙方办理结算事务。如因乙方的原因造成甲方解除合同的,乙方仅有权收回对该承包工程的实际投入(应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等),甲方在工程完工且工程结算款到账后14个工作日内返还给乙方。如因甲方原因造成乙方解除合同的,甲方应向乙方返还对该承包工程的实际投入(应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等),并按返还金额的3%向乙方支付补偿金。
第六章合同的结算。
第二十四条乙方承包的工程结算总价款到甲方公司后,甲乙双方办理本合同的结算事务。乙方应根据该工程的资产负债情况向甲方提交结算报告,甲方应在14个工作日内审计完毕。甲方扣除乙方应缴纳的承包费、税费、应付款、赔偿金、违约金等费用后,余款在结算完毕后14个工作日内全额支付给乙方。
第七章合同的担保。
第二十五条本合同项下所发生的包括但不限于承包经营项目的亏损、承包费、税费、材料及民工工资等欠款、赔偿金、违约金、甲方实现债权的费用等,由丙方为乙方向甲方提供不可撤销的连带责任的保证担保。
第二十六条丙方的担保期限为本合同签订之日起至本合同结算完毕满两年之日止。
第八章其他约定。
第二十七条乙方承包期间,其他第三方因该工程项目向甲方提起诉讼的,乙方应及时采取有效的措施解决争端。如乙方无力解决争端,造成法院冻结甲方银行账户(基本账户)、冻结甲方银行账户资金及其他资产、或者扣划甲方银行账户资金及处置甲方资产的,乙方和丙方应在法院采取强制措施之日起三日内向甲方提供相等的资金作担保。乙方和丙方不能提供相等的资金作担保的,应按冻结、扣划资金额度或者处置资产价值的日千分之三,向甲方支付自法院采取强制措施之日起至乙方向甲方赔付之日止的赔偿金。甲方为诉讼所另行支出的全部费用由乙方承担。
第二十八条甲乙丙三方在履行本合同期间发生纠纷,三方应先协商解决,协商不成,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第二十九条本合同一式三份,三方各持一份,各方签字(盖章)后生效,并具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
丙方:
共
2
页,当前第。
2
页
1
2
内部承包经营合同书篇十一
双方就甲方取得的__________村村里道路建设项目,经协商确定本内部承包经营合同,共同遵照执行:
一、承包项目、承包期限、承包金。
1.甲方将依法取得的__________村村里道路建设项目,承包给乙方负责承建经营。
2.承包期限自支付承包金之日起至该村道路交付使用之日止。
3.承包金为__________万元人民币。
4.支付方式:在本合同签字生效,并在乙方取得甲方与业主签订的就该项目的承包合同后,一次性向甲方支付。
二、双方的责任和义务。
甲方:1.甲方应向乙方提供其与业主签订的就该项目的承包合同。
2.甲方应确保该项目系合法取得,并保证乙方的承包权具有排他性。
乙方:1.乙方享有承包期限内的一切经营管理权,产生的债权债务自行负责。
2.乙方在承包经营期间,承担经营活动所产生的一切运营费用。投资合同:内部承包经营合同(道路建设项目)由精品信息网整理!
三、违约责任。
本合同双方在谅解、诚信的基础上制订,应充分履行各自的权利和义务,若一方违约,应向另一方支付_________万元人民币违约金。
四、未尽事宜,经双方友好协商,签订本合同附件备忘录,该附件备忘录与本合同是有同等效力。乙方须有四人同时签字有效。
五、本合同一式五份,甲方执一份,乙方每人执一份,自双方签章生效。
甲方:____________________。
_______年_______月______日。
_______年_______月______日。
内部承包经营合同书篇十二
承包方(乙方):_____。
甲乙双方根据《中华人民共和国农村土地承包法》等有关法律、法规和国家政策的规定,本着平等协商、自愿、有偿的原则,就村里的核桃园承包经营权转包(出租)事宜协商一致,订立本合同。
一、承包果园名称及座落:果园名称:芒果园。
果园地点:丽江市华坪县中心镇何家屋基。
土地面积约为__亩的土地承包给乙方。
二、承包期限:年月至年月免费种植,不收租金。
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日收租金,共年。
三、承包价格:按照土地芒果总收成的20%计算。
例如所有芒果今年总共卖1万,则应付承包金额20__元。
1.双方商定,土地承包金按芒果售卖完成以后逐年交纳,缴纳期为芒果售完日。
四、林木资产及其他资产转让费的确认甲方同意将地上属甲方所有的林木资产及甲方所有的其他资产、一次性无偿转让给乙方,期满后所有林木资产及地面上原来的基础设施归还甲方;乙方在承包期间种植管理果树增添的建设性设施(如水井、水窖、看守房等)为乙方所有,期满后按当时的合理价位折价给甲方,如乙方续包,则无需清算,增添建设性设施需要知会甲方并同意。
五、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务。
2、维护乙方的土地承包经营权,不得单方面变更、解除承包合同;。
3、尊重乙方的生产经营自主权,不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动;。
4、在本合同期限内,承包金按每年一次交纳。
6、甲方与土地所有权人的承包合同仍然有效。
甲方作为承包方应履行的义务仍应由甲方承担。
但如因乙方不向甲方履行转包合同义务而造成甲方不能履约时,乙方应与甲方一起承担连带违约责任。
(二)乙方的权利和义务。
2、乙方对发包责任人擅自更改合同内容或不合理的摊派有权拒绝;。
5、按合同约定的土地承包价格和支付方式交纳承包费。
六、土地承包经营权的流转1.乙方对承包土地可采取转包、出租、互换等方式流转,流转的收益由乙方享有;但应取得甲方的同意,否则无效;2.土地流转的期限不得超过承包期的剩余期限;3.土地流转后的土地承包费、承包费缴纳时限、方式,仍由乙方按合同规定执行。
七、债权债务的.承担本合同签订之前涉及到所承包土地的债权债务由甲方承担,与乙方无关;乙方在承包过程中涉及的所承包土地与第三方的债权债务由乙方承担,与甲方无关。
八、征地补偿及承包金变更甲方在合同期内不得单方强行收回发包的土地,如遇国家建设征地、统一规划农田基本建设、土地开发和综合治理等不可预见的事件发生,土地补偿款归甲方所有;地上作物及附着物的补偿应按谁投资谁受益的原则分配。
并根据情况甲方负责对乙方承包土地的承包金按减少的面积以比例减少。
九、违约责任。
3、因一方违约造成对方遭受经济损失的,违约方应赔偿对方相应的经济损失。
乙方具体赔偿数额依具体损失情况由双方协商或法院判决。
甲方如违反合同约定应赔偿数额为乙方在所承包土地上的所有投入。
十、因本合同的订立、生效、履行、变更或解除等发生争议时,甲乙双方应协商解决,若协商不成,提交保亭县人民法院裁决。
十一、本合同如有未尽事宜,双方另行制定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。
十四、本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方法定代表人(签字、指纹):________。
乙方法定代表人(签字、指纹):_________。
_________年____月____日。
内部承包经营合同书篇十三
承包经营合同书要怎样写的呢?以下文书帮还推荐承包经营合同阅读。
甲方:
乙方:
丙方:
经abc全体股东友好协商,决定对abc餐饮进行股东内部承包经营。相关事项如下:
第一章总则
第一条为加强abc餐饮经营管理工作,不断提高经济效益和社会效益。根据国家有关法律、法规、省市有关政策以及股东会有关文件精神,结合企业实际状况,本着实事求是、真诚合作、互惠互利的原则,全体股东共同签订abc餐饮承包经营合同书以下简称合同,由甲方、乙方整体承包经营以下简称承包经营方。
第二条 承包经营方实行自主经营,独立核算,自负盈亏的运行模式,并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。
第三条 abc餐饮财务管理:承包经营方根据有关财务法规和规章制度,按有利于经营的原则自行管理,丙方不得以任何理由进行干预。
第四条 承包经营方应依据有关政策以及公安部门的有关规定,严格参照餐饮业服务标准,做好服务。
第二章承包基数
第五条 承包经营方 年的总承包费为 万元整人民币,作为abc餐饮全体股东的收益,收益按股份比例分成甲方40%、乙方30%、丙方30%。在每年12月底前付清当年年承包费 元整人民币,其中,扣除甲方40%、乙方30%的收益金,每年12月底前付给丙方30%当年收益金 元整人民币,逾期不交,丙方有权按欠交额的千分之三收取滞纳金。
第三章承包期限
第六条本合同有效期年,自20年月日起至20年月 日止。
第七条合同期满,承包经营方完成上交费,可自愿续签合同,但承包经营方须在期满前六个月以正式书面形式提出是否续签意向。在同等条件下,享有优先续签权。
第四章 权利和义务
第八条 丙方权利义务
一、对移交给承包经营方承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定所有权,并享有监督权。
二、监督承包经营方合法经营,丙方不干预承包经营方的正常经营活动。
三、为承包经营方创造良好的经营服务环境,在承包经营方按时交齐有关费用情况下,保障承包经营方水、电正常供应。
四、努力为协助承包经营方努力做好承包期间的对外协调工作。
五、协助承包经营方努力做好突发事件和重大事故的处置工作。
六、自身的给排水系统的维修,应由承包经营方处理,并承担相应费用。
第九条 承包经营方的`权利义务
一、合同期内,对abc提供的资产享有合同使用权并必须保持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的设施,应及时上报abc股东会审定后报废,不得擅自处理。
二、拥有在合同规定范围内的自主经营权、使用权和收益权。
三、如经营需要,对abc进行改造更新,及所属区域内新建经营场所,必须事先提出更新改造、新建方案,须经abc股东会审核同意方可实施超过15个工作日不答复,视为同意。对固定资产投入主要指设备更新的批量购买要事先报abc股东会认可。
四、若以abc的无形和有形资产从事进行抵押贷款等金融活动,必须经abc股东会同意,否则将追究承包经营方的法律和经济责任。
五、对顾客服务要规范,认真做好顾客投诉工作,并要严格执行卫生清洁用品和食品的采购程序以及质保鉴定体系。
六、诚实经营,树立良好的企业形象,建立良好的社会关系,自觉遵守国家有关特种行业的各项管理规定。
七、做好经营期间的各项安全工作,特别是要严格执行消防和食品、卫生、安全等工作,自觉接受有关部门的监督检查。必须独自承担法律责任和经济责任。
第五章违约责任
第十条 任何一方违背本合同条款的行为均为违约行为,守约方有权依
据合同文书及《中华人民共和国经济合同法》追究违约方法律责任和经济责任。
第六章争议解决
第十一条对于在合同执行过程中发生的争议,各方应本着实事求是的态度协商解决,若协商不行,则应提请合肥市仲裁机构进行仲裁,直至通过相应的法律程序解决。
第七章附则
第十二条本合同未尽事宜,可根据《中华人民共和国经济合同法》之有关规定,经各方协商一致后予以修改、另行补充。本合同若有与国家新颁布的法规文件相矛盾之处,则以国家法规文件为准。
第十三条本合同三方签字后生效。
第十四条本合同一式4份,股东各执5份,董事会秘存1份。
甲方签字:
身份证:
地址:
电话:
乙方签字:
身份证:
地址:
电话:
丙方签字:
身份证:
地址:
电话:
签定地点:
签定时间:
内部承包经营合同书篇十四
根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《合同法》等有关法律、法规和国家政策规定,甲乙双方秉着“平等、协商、自愿、有偿”的原则,就土地承包经营权流转事宜协商一致并签订本合同。
一、流转面积。
甲方将其依法取得承包经营权的杨溪乡牌塘组__0亩土地流转给乙方进行农业生产经营。
二、流转期限。
流转期限为20年(以国家土地承包政策为准),即自20__年1月30日起至20__年1月29日止。
三、流转价款。
土地流转价格采取实物折价方式,乙方以400斤稻谷每亩付给甲方(以早稻、晚稻粮管所国家收购平均价为折价)。
四、支付方式和支付时间。
每年12月__日之前付下年租金,以现金方式一次性付清。
五、权利和义务。
1、甲方有权监督乙方经营土地的情况,并要求乙方按约履行合同义务。
2、甲方有权在流转期满后收回土地承包经营权。
3、流转期限内遇到自然灾害,上级核发己方的救灾款或救灾物资政策优惠归乙方所有。如需甲方提供办理手续的,甲方应无条件负责及时办理,双方另有约定的除外。
4关于现有的农田补贴一项,只要是国家还有这一项政策,补贴的全部金额应全部归属甲方所得。
5.乙方流转后,依法享有该土地的使用权、收益权、自主组织生产经营和产品处臵权。
6、乙方不得改变流转土地的农业用途,用于非农建设土地标准不得违背上级有关文件精神、规定。
7、乙方依法保护和合理利用土地,增加投入以保证土地使用性质。
8、承包方不准栽树,不准挖塘养殖,不准卖买,如果卖买拾倍罚款。
六.合同的变更或解除。
在本合同有效期内,遇下列情况之一者,可以变更或解除合同:
1、国家、集体建设需要依法征用流转土地的,应服从国家或集体需要。
2、甲乙双方中任何一方要求变更或解除合同,须提前一年通知对方,并征得对方同意。
3、乙方在流转期间,若遇不可抗拒的自然灾害造成土地被毁而无法复耕的可解除或变更合同。
七、违约责任。
1、任何一方当事人违约,按照相关法律进行处理。
2、因一方违约造成对方遭受经济损失的,违约方应赔偿对方相应的经济损失。具体赔偿数额依具体损失情况由双方协商或由农村土地承包仲裁机构裁定或法院判决。
八、争议条款。
九、生效条件。
甲乙双方约定,本合同经双方签字并经杨溪乡政府农村经营管理机构备案后生效。
十、其他条款。
1、本合同中未尽事宜,可经甲乙双方共同协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,鉴定备案单位执一份。
甲方代表人(盖章):乙方代表人(盖章):
身份证号:身份证号:
住址:住址:
年月日年月日。
签订地点:签订地点:
内部承包经营合同书篇十五
发包方(以下简称甲方):
据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲方与乙方的权利义务关系,双方在自愿、平等、等价有偿的原则下经过充分协商特订立本合同。
第一条、承包经营浴池座落于营口市西市区建新里2号楼,建筑面积407.8㎡。房屋质量良好,浴池经营设备良好。
第二条、承包期限从年日至年止,提前半年通知对方是否继续承包,提前两个月交下期三年租金元,一次交齐,否则视为违约,甲方有权终止合同。
第三条、租金的支付期限与方式:大写,一次性现金结清。乙方设备押金、月票押金及经营不善导致停业违约补偿甲方人民币贰万元整。
第四条、乙方负责支付在经营期间,水费、电费、煤费、卫生费、各种税费等相关费用,与甲方无关。
第五条、房屋用途,乙方承包经营期间,只能用于经营大众浴池,如改变用途,由甲方书面同意否则视乙方违约,甲方有权解除合同,乙方在经营期间所售洗浴用票在合同终止前自己自行负责收回,甲方不承担。
第六条、承包经营期间,乙方如需要对所租赁房屋进行装修或改造时,必须先征得甲方书面同意,改造的费用由乙方自负,在合同终止后解除承包关系时,乙方装修或改造与房屋有关的设施全部归甲方所有(可移动设施除外)。
第七条、乙方有下列情形之一的,甲方可以有权终止合同:
1.乙方擅自将经营场所经营权转租、转让或转借的。
2.乙方利用经营场所进行非法活动,导致营业执照吊销及停业(需赔偿甲方浴池损失人民币叁拾万元整)。
3.本合同期限届满,双方不再续签合同。
4.双方通过书面协议解除本合同,乙方期满后所欠各种费用,由乙方结清。
第八条、免责条件:
1.在承包合同期间,若经营场所因不可抗力的自然灾害,或因盗窃、火灾、爆炸等事故造成财产损失和人身伤亡的,经营者发生所有事故纠纷与甲方无关,甲方不承担任何责任。
2.如遇政策性动迁,或其它政府行为导致合同终止,甲方返还乙方所剩余承包款,乙方无条件解除租赁合同。
第九条、本合同经甲乙双方签字,乙方交付全额租金后生效,即具有法律效力。在本合同执行过程中,若发生分歧,由双方友好协商,如协商不成,可诉请当地人民法院解决。
本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,或另行签订补充协议,其补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同正本一式两份,双方各执一份。
注:设备清单见补充协议。
甲方:身份证号:
乙方:身份证号:
内部承包经营合同书篇十六
发包方:(甲方)。
承包方:(乙方)。
为更好、更有效地盘活我村xx市场的资产、充分调动人员的积极性,提升市场的经济收益,根据xx市场的实际情况,依据《合同法》和其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在自愿、平等的基础上经协商一致,签订本合同,以同共遵守:
一、xx市场概况。
甲方发包给乙方的市场位,市场各项设施及建筑状况以参加投标前所考察现状为准。大铁棚内的铺位、猪肉档、鱼档、冰鲜、烧腊、熟食、咸杂,毛鸡档、光鸡档、瓜菜档、水果档,临散档以及地摊,原供销社铺位,牌坊以内的档位,牌坊以内的档位,农商行门口的夜市档位(附图),如政府整治时则必须配合,同时不影响道路畅通为原则,否则甲方有权制止和作出处罚。
二、承包期限。
甲方将xx市场整体发包给乙方承包经营,承包期限为9年,自年月日至年月日止。
三、承包租金及交租时间以及分期租金的升幅。
1、因涉及到甲方在承包前已签定铺位租用期,部分还未到期,因此第一期、第二期的承包租金都按中标价人民币万元计算。经甲、乙双方协商,承包期限为9年,第一期承包租金为人民币万元(大写:),时间为年月日至年月日止;第二期的租金同样是承包租金为人民币万元(大写:),时间为年月日至年月日止;第三期开始承包租金按中标价为基数每年升幅5%,即承包租金为人民币万元正(大写:)时间为年月日至年月日止。承包租金采取按月缴交当月租金,以先交租后使用的原则支付每月租金,乙方需于每月5号前缴交当月租金,由甲方开具缴款发票,其发票税费由乙方负责。
2、乙方接管后,原来甲方与档位使用者的合同到期后,才能与档位租用者重新签定合同,乙方在遵守国家规章制度及租赁合同等规定,自主经营,保持市场稳定。
四、合同定金的交纳。
乙方签订本合同之日将投标时所交的押金人民币万元(大写:)转为合。
五、本合同签订后在年月日前甲、乙双方应办理好市场交接手续。对于该市场内原有的承租户在合同期内需维持现状,在承租户合同期满后乙方将市场档口对外出租时,在同等条件下原租用者应有优先承租权。
六、甲方原来与档位租用者的合同到期后,乙方才能重新与档位者签租用合同,收押金的额度应是档位每月租金的三倍,并且押金的收取是由甲方暂收代管,目的防止乙方收取押金后,弃场不理、不管,从而带来甲方无法运作和损失(如乙方接管后,不等于原租用档位合同未到期就取消,重新签约,所带来的一切争议和后果,由乙方负一切责任)。
七、自交接之日起,xx市场由乙方经营管理,由此产生的各种风险及费用(如市场管理人员工资、税收、发票税费、管理费以及国家的规费等)由乙方自行承担。
八、乙方必须严格参照相关政府部门对本市场的经营秩序、卫生管理的要求。如果乙方因管理不善导致市场混乱,视为乙方违约,甲方有权终止本合同,并没收定金同时追究乙方的违约责任。
九、乙方必须管理好市场的秩序,不得影响交通秩序。对市场范围的乱搭乱建的临时物品,甲方有权责令乙方清拆。如果乙方认为需要对市场进行改造或整改,必须征得甲方同意,并向甲方提交有关改造或整改方案(改造或整改费用由乙方自行承担)。否则,甲方有权要求乙方清拆。改造及整改部分,在合同期满后不得拆除,无偿归甲方所有。
十、乙方与市场摊档经营者签订的合同期限不得超过本合同的最后期限,不得改变原摊档的种类分布格局,如需变更必须向甲方提供变更方案,并征得甲方书面同意,否则视作乙方违约。
十一、合同期内,若遇政府部门征收,xx市场原有建筑设施及土地的赔偿归甲方所有,乙方出资建造的设施赔偿则归乙方所有。合同期满之日起,xx市场所有建筑及设施(含乙方出资建造的各类建筑及设施)归甲方所有。
十二、甲方权力、义务。
2、在日常管理中,甲方有权派工作人员对xx市场进行巡查,并提出整改意见,乙方需按照甲方要求积极落实整改措施。
十三、乙方权利、义务。
1、乙方保证xx市场用于经营农贸市场,保证市场有序运营。
2、乙方应积极配合村委会及相关部门的管理,并负责出资购置市场消防安全等各类用品。
3、乙方自行承担市场各类设施维修、维护的费用,并承担市场正常运行的各项经费。乙方对本市场的用水、用电、防火等安全负责,市场范围的用电要符合用电安全规范。在乙方承租期限内必须对本市场购买万元的财产险,受益人必须为甲方,以及市场工作人员的人身意外险。
4、未经甲方同意,乙方不得将市场转包他人,否则甲方有权单方解除合同,并没收乙方已缴交的合同定金。
十四、违约责任。
乙方须按合同约定的时限缴清租金,若延迟交纳租金的,每延期一天,应向甲方缴交人民币元(大写:)滞纳金;若乙方延迟支付租金30天以上,甲方有权单方解除合同,没收乙方已缴交的合同定金并追究乙方违约责任。
十五、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商补充,其补充协议与原合同具有同等法律效力。
十六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,均具有同等法律效力。
十七、本市场承包期满后,原承包者如有意向继续承租时,在期满前三个月应向甲方提出意见,同时甲、乙双方协商定出承包价,重新签约承包租用合同。
内部承包经营合同书篇十七
转让方(以下简称甲方):
身份证:
联系号码:
顶让方(以下简称乙方):
身份证:
联系号码:
经甲乙双方协商一致,双方根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,经协商一致,签订合同。
第一条乙方承包经营饮品店,乙方可以更改甲方的经营范围(除含油烟的餐饮)。
第二条店面的坐落.面积.装修.设施情况。
1.甲方承包给乙方的店面位于。
2.该店面现在装修及设施.设备情况详见合同附件。
3.本合同签订当天一起对该店的所有东西进行清点、确认。
第三条.甲方在合同签订当日向乙方腾让门面并交付钥匙,同时乙方向甲方支付转让费共计人民币_______元,上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备及其他相关费用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。
第四条.乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责.
第五条乙方承包后可享受该店的所有经营权,使用权,同时也要承担相应的义务。
第六条房租到本月22日为止,乙方接手后应在年月日前与房东签铺面租赁合同。
甲方:(签字盖章)。
乙方:(签字盖章)。
内部承包经营合同书篇十八
乙方:。
为了提高服务品质,加强锅炉安全管理,确保冬季供暖质量,经甲乙双方共同协商,达成如下条款。
一、承包方式:自收自支、自负盈亏、包干经营,甲方给乙方供暖期补贴5万元。
二、承包期限:20xx年11月1日至20xx年3月15日。
三、供暖范围:工程商住及办公楼住户。
四、收费标准:执行物价部门审批的供暖收费标准(不含政府补贴)。
五、保证金交付:签订合同时乙方给甲方交供暖保证金伍万元,待供暖结束时,经甲方对锅炉及设备经评估后,确定退还,若出现异常现象,协商解决。
六、监管部门:奥顿房地产开发公司,物业公司、小区业主代表。
双方权利和义务:。
一、甲方权利和义务。
1、对采暖锅炉提前查修,交乙方使用。
2、物业公司做好收费宣传工作,积极配合乙方工作。提供收费票据名单。管网分布图。
3、保障水、电、到位,管网安全正常运行。
4、对燃煤进行抽检,监督供暖质量,检查安全运行情况,协调,指导业务。
5、对违规操作,存在安全隐患,供暖质量不达标准,甲方有权进行处罚或终止合同。
6、乙方工作人员必须遵守小区物业管理,不得扰民或发生违法乱纪行为。处理好与业主关系,杜绝暴力事件发生。保障人身和财产安全,独立承担全部责任。
二、乙方权利和义务。
1、制定供暖方案,列出时间表,培训司炉工,了解供暖供暖分布情况。
2、确保供暖质量,严格执行地方政府制定的标准。
3、对采暖户依据收费标准逐户收取采暖费。不得提高标准或乱收费用。
4、司炉工必须持证上岗,规范操作,安全运行,搞好设备检修,维护和水处理工作,做好锅炉运行日志。
5、按时给甲方缴纳水电费。
6、不得以任何理由和借口中途停止供暖,锅炉出现故障须先知住户,抓紧维修承担费用,维修不能超过48小时。
7、独立承担收费和各项支出,若发生承包亏损甲方不予追认。
8、小区供暖享受的政府补贴,甲方提供资料,由乙方审报领取。
三、其它。
1、本合同一式三份,甲乙双方各一份,物业公司一份。
2、本合同解释权归甲方,未尽事宜另行约定。
3、合同生效期从签定之日起。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
代表(签字):_________代表(签字):_________。
内部承包经营合同书篇十九
为引进资金,加大科技投入,发展天台茶叶产业,经双方认真协商,甲方将所属的________________的部分茶园发包给乙方经营管理,现为明确甲乙双方的权利、义务,特订立本合同。
1.茶园:甲方所有的__________茶园_______亩,__________的茶园_______亩,__________的茶园______________亩,__________的茶园_______亩,共计茶园_______亩。(附平面图)。
2.与茶园生产经营配套的厂房及生产设备、办公用房、生活用房等建筑物、构筑物;生产生活办公用的设备、设施;相关的室外场地、道路、供水供电等设施。(附平面图及清单)。
3.上述各项在承包期内的所有权归甲方所有,但经营管理权、使用权归乙方。乙方有权根据经营需要对其改造、转租(除公共市政设施外)等方式处置。甲方如有需要,须征得乙方同意,并另行协商解决。
二、承包期限。
自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______止。
三、承包金及其支付。
1._______年属承发包双方交接期及乙方承包筹备期,不计承包金。
2._______年至_______年期间承包款为每年人民币_______万元整。从______年开始,每年的承包款在上年的基数上递增______%。
3.乙方应在每年_______月_______日前一次性付清当年承包款,甲方应按国家有关规定出具正式票据给乙方。
4.乙方在生产经营过程中发生的一切费用均自行负责,甲方除收取承包款外,不承担任何费用。
四、甲方的权利义务。
1.甲方必须按本合同的约定及时将本合同项下的承包标的交与乙方经营,并保证其合法有效性。
2.凡涉及乙方需要新建房屋、维修改造设施、增加用电能力等与承包经营有关事项时,甲方必须予以配合。
3.甲方必须保证乙方拥有完整有效的承包经营权,并承诺其职工将不会干扰乙方正常的生产经营秩序,否则,甲方得承担所有法律责任。
4.如乙方出于多种经营需要而涉及林场,甲方应予以支持,具体事项由甲、乙双方另行协商。
5.甲方应在其职责范围内帮助协调解决乙方生产经营中的困难。
6.甲方有权对乙方的承包经营活动提出意见。
7.甲方有权按合同的约定收取承包金。
五、乙方的权利义务。
1.乙方享有国家法律、法规、政策和本合同规定的经营管理自主权。
2.乙方必须本着科学、负责的态度开展经营管理活动,严禁采取掠夺性方式进行生产。
3.乙方有权对茶园的设施进行整理、改造。
4.乙方有权对茶树进行改种,包括修剪、台刈、品种改良等,并保证茶园种植面积的稳定。
5.因生产经营需要而添置设施的,乙方可自行采购;所有权归乙方所有,承包期满或本合同解除后由乙方处置。
6.乙方有权新建、改造房屋,在承包期内所有房屋的房产证均由乙方保管,新建、改造房屋的产权归甲方所有,但如因甲方原因导致合同提前解除的,则甲方应按比例对乙方作出补偿。
7.乙方对水塘拥有管理权,并拥有优先取水权,其他单位和个人如需用水,应征得乙方书面同意,在水量不足的情形下,乙方有权在甲方管辖的范围内开渠引水。
8.承包经营范围内的电力设施由乙方负责管理使用,如因电力不足而需增容的,甲方应配合乙方办理相关手续。
9.乙方生产、生活中所需木材须在甲方指定地点砍伐,无偿使用。
10.乙方必须遵守《护林防火公约》及有关规定,严禁烟火进出,严禁放牧,乙方有义务配合甲方做好护林防火工作,对火警、火灾必须积极参与扑救。
11.乙方必须做到安全生产,事故责任自负,同时建立健全财务制度,按国家有关规定上报各项报表,并接受各有关职能部门的检查监督。
12.在本合同生效之日起三个工作日内,乙方须向甲方支付保证金贰万元,如乙方无违约行为,承包期满或本合同提前解除后,该保证金应退还给乙方。
13.乙方必须按本合同的规定支付承包金。
六、违约责任。
1.如乙方未能按合同约定支付承包金的,则每逾期一天按未交部分的万分之二承担违约责任,如超过四十天仍未全部支付,则甲方有权单方面解除合同,同时,甲方已收取的保证金无需退还。
2.如因甲方的原因导致乙方无法开展正常的生产经营活动,则乙方可提前解除本合同,同时,甲方应对乙方的所有投入予以赔偿,并支付乙方违约金________万元。
七、其它。
1.承包期内如遇不可抗力等自然灾害,甲方同意对承包金进行调整,具体标准由双方另行协商。
2.凡涉及承包范围内的产权事项,由甲方负责处理,但当其与乙方的利益冲突时,事先应征得乙方同意后方可实施。
3.本合同未尽之处由双方另行协商,形成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.甲方的债权债务与乙方无关,但如因甲方债务的原因导致乙方利益受到损害(如种植面积和设施、房屋的减少)的,除按比例调整承包金及首先用承包金冲抵后,不足部分仍需对乙方赔偿。
5.为确保乙方完整的经营自主权,甲方不得随意处置(包括但不限于转让、出租、抵押等)土地使用权,在此,甲方同意将土地使用权证交与乙方保管,直至本合同终止。
6.合同期满后,乙方有权优先续签合同,但须提前三十天通知甲方。
八、合同的终止。
有下列情形之一的,甲、乙双方可以解除合同:
1.因不可抗力致使不能实现本合同目的。
2.本合同第六条约定的情形。
3.国家法律、法规、政策出现重大变化,致使乙方无法经营的。
4.甲、乙方破产或被工商管理部门吊销营业执照的。
九、本合同一式肆份,甲、乙双方及天台县_________、天台县公证处各执壹份,并在甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方:__________________。
代表签字:______________。
乙方:__________________。
代表签字:______________。
_______年______月_____日。
内部承包经营合同书篇二十
资产所有方: (以下简称甲方)
资产经营方: (以下简称乙方)
经甲乙双方平等协商,本着互惠互利的原则,现就乙方承包经营甲方的轧花厂的具体事宜达成如下协议:
一、承包期限:
本合同承包期限:自201x年5月1日至2016年4月30日止。共计36个月(三年)。
二、承包费用及交纳期限:
1、承包费用:每年壹佰捌拾伍万元,三年承包费共计伍佰伍拾伍万元整。
2、交纳期限:每年承包费分三次付清。
201x年10月1日付伍拾万元整;201x年11月1日付伍拾万元整;乙方的皮棉最后一次出隆华棉业有限公司场地时付清捌拾伍万元整。
201x年10月1日付伍拾万元整;201x年11月1日付伍拾万元整;乙方的皮棉最后一次出隆华棉业有限公司场地时付清捌拾伍万元整。
201x年10月1日付伍拾万元整;201x年11月1日付伍拾万元整;乙方的皮棉最后一次出隆华棉业有限公司场地时付清捌拾伍万元整。
三、承包经营期间资产的所有权
1、在合同期内,轧花厂的资产所有权属于甲方,乙方只有使用权,乙方不得对甲方的资产进行转让、转租、分租、设定抵押和典当及对外投资或采取其他任何侵犯甲方资产所有权的行为,由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担,甲方有权终止合同。
2、合同期内,甲方的资产由乙方使用,乙方在向保险机构投保的同时负有保护、维修、保养的义务。对于乙方的过失、疏忽或由乙方可以防止的任何第三者的行为造成的对于甲方资产的灭失或损害负有赔偿责任。合同履行届满后,乙方必须保证设备的完整,并能正常运行,但设备检修由甲方承担。
四、甲方的权利和义务
1、甲方保证所有证件必须合法,使乙方收购加工正常进行,为制造良好的收购加工环境。
2、合同期内,甲方有权对乙方履行合同的情况进行监督检查。
3、乙方经营期间的会计、出纳等重要监管岗位由甲方人员担任,但必须服从乙方的管理,其每人的年工资45000元(包括统筹、保险),由乙方承担。
4、乙方在经营期间甲方可给其单独开立账户,财务实行独立核算,非合同约定,甲方不能截留乙方的货款及收购资金。
5、甲方按乙方销售皮棉、棉籽、短绒的金额,全额开具增值税发票。
6、甲方必须在乙方每年还完贷款后,在3个工作日付清乙方的投资款及利润,乙方必须提供合理的票据。
7、合同期内,未经乙方同意,甲方不得出让财产或转租给其他单位或个人。
8、由于甲方原因造成乙方停产或不能正常生产时,除积极解决外,甲方应赔偿由此给乙方造成的一切经济损失。
五、乙方的权利和义务
1、合同期内,乙方有权利按照市场价格自行收购,但乙方不得为了争夺资源(籽棉)哄抬价格,而给甲方造成风险隐患。
2、乙方所生产的皮棉、棉籽等产品均由其自行销售,甲方不得干预。
3、甲方现有厂内所有的生产设备、机器设备、装卸设备、检验仪器、消防器材、财务设备等均以盘点清单为准交由乙方使用,并保证乙方能正常使用。承包期结束后,乙方将此交回,交保证甲方能正常使用。
4、蓬布按盘点清单交由乙方使用,承包期结束后,乙方必须将蓬布缝补完毕,并保证甲方能使用。
5、合同期内,乙方必须配合甲方做好上级相关的部门的监督、检查工作。
6、合同期内,乙方按照甲方的要求定期上报收购日报表、财务报表等,乙方提供的报表数据必须是真实、完整的`。
7、乙方在承包经营期间使用的电费,由甲方根据供电局的电费通知单向乙方收取。乙方不得拖延缴纳电费,若由此而产生的滞纳金和利息由乙方全部承担。
8、合同期内乙方自行招聘的职工,不与甲方形成劳动关系,所需各种待遇、经济补偿均由乙方自行承担并发放。乙方留用甲方职工的应按照规定为职工缴纳合同期内的社会保险、统筹等费用,此笔费用由乙方及时划拨到甲方账户上再由甲方统一向社保部门为其代缴。
9、乙方在经营期间所产生的各种税收、费用及发生各类事故所造成的损失均由乙方承担。甲方以前的债权、债务以及前年度税收及其他费用均与乙方无关。乙方承包期间的债权、债务由乙方自行承担,甲方概不承担。(土地使用税和本厂正式职工的残保金由甲方承担。)
10、合同期内,由于乙方管理疏忽或违法行为,造成的一切人员、财产、经济、损失及事故,均由乙方承担责任和赔偿相关损失。
11、按上级部门的要求,乙方所有员工必须参加工伤保险,所收购的籽棉也必须投保,其所产生的费用均由乙方承担。
12、本合同签订前,甲方库存的现有材料配件,若乙方领用,则以现金方式付清。
13、合同期内,乙方所产生的各项生产费用(包括冬季暖气费)均由其自行承担。
六、承包保证金
纳保证金50万元(伍拾万元整),作为履行本合同的保证金(保证金不计利息)。
七、违约和争议和处理
1、乙方应遵守本合同中规定的关于甲方资产使用约定。
2、承包期间,由乙方造成的经营风险均由乙方自行承担,与甲方无关。
3、在本合同项下所发生的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决。如协商不成时可在甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
八、其他
1、消防设施:国家政策有所变动,变动部分由甲方承担,并保证乙方在当年收购籽棉期前技改完毕,否则按甲方违约处理。
2、合同履行届满,双方对承包期间的各种债权债务及各项损失进行清算,按合同约定由乙方承担的各类债务(包括工人统筹、各类事故)应在清算完后立即结清,属于乙方的资产及时归还乙方,并同时退还所剩余的保证金。
3、本合同届满后,如甲方继续对外承包,同等条件下乙方享有优先权。
4、如本合同在履行期间遇到不可抗拒原因(自然灾害等),致使甲乙双方不能履行合同时,双方另行协商解决。
九、本合同签订后,任何一方不得无故变更合同条款或解除合同,若任何一方无故变更合同条款或解除合同,应向对方支付违约金壹佰万元整,并承担由此造成的一切经济损失。
十、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
十一、本合同共一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(签章): 乙方(签章)
年 月 日 年 月 日
内部承包经营合同书篇二十一
为了发展林业生产,培育和合理使用林木资源,加快国土绿化,发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境和提供林产品的作用,根据《森林法》的有关规定,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条承包内容、面积和地点。
甲方将坐落在_____的林地(山地)_____亩,发包给乙方植树和管理,四界是:南至_____,北至_____,东至_____,西至____。
第二条承包期限。
承包期为________年___个月,从________年________月___日至________年________月________日止。
第三条林木收益分配。
1、承包林地内原有林木,成材林木(成材林木的标准,按林业主管部门的规定确定),实行_____:_____分成,分成甲方得___成,乙方得___成;幼林实行___:___,甲方得___成,乙方得___成。
2、承包期内乙方新植树木,成材林木实行___:___分成,甲方得___成,乙方得___成。
3、对原有林木的修枝材、脚材,按______:______分成,甲方得______成,乙方得______成。由乙方承担修枝劳务。承包期内新植林木的修枝材、脚材归乙方所有。乙方修枝要严格按照林业部门的有关规定执行。
第四条种植密度、采伐与纳税。
1、承包期间,乙方必须保证承包林地范围内每亩植树不少于______株,树苗由乙方自备(或由甲方提供)。
2、在承包期内,甲乙双方均不得擅自采伐树木。如一方需要采伐时,应由双方向有关主管部门提出申请,经批准发给采伐许可证后,按批准采伐的方式(如择伐、皆伐或渐伐)进行采伐,对采伐后的空地,实行谁采伐谁补种的原则,由采伐方在采伐当年或次年完成更新造林。更新造林的面积和株数,必须大于采伐的面积和株数,并做到包栽包活,甲方如将应由自己补种的树木委托给乙方补种的,应向乙方支付劳务费,费用由双方议定。
3、采伐税实行谁采伐谁负担,应纳税方应在国家规定的时间内向税务部门纳税。
第五条双方的义务。
1、承包期间,乙方负责山林树木的管理防护。乙方应做到"三有",即有专人护林,有房屋岗棚,有护林器械。
2、乙方不得在林地野外用火,不得自行或准许他人在承包林地内毁林开垦、采石、采砂、采土和进行毁林行为。
3、乙方必须切实做好护林防火工作,消除火灾隐患。一旦发生火灾,乙方除积极采取灭火措施外,应及时向甲方报告。
4、上级发放用于造林、育林的扶持资金、物资或贷款,甲方必须及时、合理分配给乙方。
5、承包期内的`林木治虫费用,由甲方承担______%,乙方承担______%。
第六条奖惩。
1、承包期内,如果林。
木被盗伐,乙方未发现或未抓住盗伐人的,被盗伐一株,乙方应向甲方赔偿人民币_____元。如乙方发现或抓住盗伐人的,应交给甲方处理,按所盗伐树木对盗伐人作价罚款_____倍。罚款全部(或部分)奖给乙方,被盗伐的树木归甲方所有。甲乙双方未经批准擅自砍伐树木的,砍伐一株,罚款_____元给对方。
2、甲方如克扣上级发放用于造林、育林的资金、物资和贷款,除应如数补齐外,还应向乙方偿付相当于其价值的___%的违约金。
3、如因乙方的责任造成火灾,对于烧毁树木,应视乙方责任的大小,决定其应付赔偿的数额。
第七条不可抗力。
如遇不可抗力的自然灾害,造成乙方承包林地内林木的损失,经调查证实后,对损失林木部分双方均不负责。
第八条其他。
本合同自承包起算之日起生效,至承包期满失效。承包期满后双方如愿意继续承包应重新订立合同。在承包期内,承包户主如去世,其家庭成员有承包继承权。
本合同不因甲方代表人的变更而变更。合同执行期间,任何一方不得擅自变更或解除合同:合同执行中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式______份,送乡政府、村委会(如经公证或鉴证,还应送公证或鉴证机关)各留存一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/17758759.html】