合同的履行受到法律保护,任何违约行为都可能产生法律后果。合同应遵循法律法规的要求,并充分满足当事人的需求和利益。以下是一些经典的合同案例,可以帮助大家更好地理解合同的应用。
简易施工承包合同篇一
承包方:(以下简称乙方)。
本着平等自愿、公平、诚实信用的原则,并结合本工程具体情况,为明确双方施工过程中的权利,经双方协商一致,订立本合同。
1.0工程概况。
1.1建设单位:上海华迅汽车配件有限公司。
1.3工程地点:华中园区9#厂房与11#厂房之间。
2.0施工要求:
按图施工。
3.0工程造价。
本工程总造价:?505114元(人民币)。
4.0工程期限及制约。
4.2当乙方的承诺无法达到且又不主动增派人员抢进度节点的,甲方有权外调施工队进行赶工,所发生费用及损失均由乙方承担。
4.3乙方应配合甲方主动做好工程竣工收尾工作,对出现收尾不及时或在接到甲方通知天内不派人员进行收尾施工的,甲方有权另外安排人员进行收尾,所产生的费用从乙方结算款中扣除。
5.0安全生产、文明施工及劳动保护。
5.1乙方为操作人员提供必要的安全装备和设施并承担相应费用。
5.2严格按照国家、行业及地方政府的现行安全生产规范及规定施工。
5.3发生伤亡及其他安全事故,乙方应立即报告甲方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
5.4乙方必须认真遵守、严格执行并达到上述国家、地方及甲方的安全生产、文明施工管理标准,如因乙方原因达不到上述标准,甲方对乙方处以协议结算造价的1%~3%罚款。
6.0廉政工作。
6.1乙方必须服从甲方项目安排、工程施工统一管理、统一调度等管理要求。
6.2严格执行工程项目承发包合同文件,自觉按合同办事。7.0综合管理。
7.1乙方承诺做好安全、质量、文明施工工作,违章愿按甲方要求接受处罚。
7.2合同份数:本合同一式二份,甲乙双方各执一份。8.0合同生效与失效。
8.1本合同自双方盖章签字之日起生效,待工程施工验收合格、保质期满、工程价款结清后失效。
合同订立时间:
合同订立地点:
甲方:乙方:
委托代表:委托代表:
简易施工承包合同篇二
乙方:_________。
为了维护甲、乙双方的合法权益,依据《中华人民共和国土地承包法》等相关的法律法规,为了落实林业生产,发展林果业,开发高效益农田,稳定农户的种植结构,进一步完善土地承包程序。经甲方群众代表研究决定,甲方同意将村北乙方李顺清,按规定分得的一期本户承包田自种的梨树10亩土地发包给乙方承包,甲方发包的土地四至清楚,无边界纠纷。
一、承包果园的四至。
甲方发包给乙方的果园四至分别是:东至本村第二组李书义可耕地边,西至水沟,南至水沟,北至本组生产路。
二、承包果园的期限。
总承包期为壹拾贰年整(自_________年8月8日至_________年8月8日止)。
三、承包费用。
承包费用为:乙方依法享有甲方组土地分配承包资格。
四、甲方的权力和义务。
1、此协议签订后,甲方保证在以后组里土地小调整时该果园所占土地面积,保留乙方原承包资格不变;在组里以后的土地小调整时,依法按照本户土地分配人口扣除果园面积后,再给予土地面积分配的增补或扣除。
2、甲方保证乙方的.果园交通便利,排水畅通。
五、乙方的权利和义务。
1、此协议签订后,乙方的果园四周不能影响四邻的种植作物受损。果园四周土地空余3米宽不植树,保障四邻作物生长正常。
2、此协议签订后,乙方拥有土地承包权、使用权、管理权、收益权、产品处分权,并有自由植树种类权。
六、其它。
1、此协议到期后,在以后组里土地小调整时,在同等条件下,该果园占地面积优先分配给乙方使用管理。
2、此协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商,新的协议条款与原协议效力同等。
3、此协议签订后,甲、乙双方及任何方不得以任何理由擅自变更或终止该协议的履行。
七、违约责任。
甲、乙双方自觉履行协议条款各项规定,若单方违约,违约方将承担由此造成的一切经济损失。
八、此协议自甲、乙双方签字(或捺指印)之日起,即具有法律效力。
九、本协议一式四份,甲、乙双方各执一份,甲方杨楼乡曹沟村民委员会留证明一份,方城县杨楼乡中心法律服务所存档一份,具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
简易施工承包合同篇三
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑管理条例》的有关规定,结合现场实际,经双方共同协商,明确责、权利的关系,特制定以下条款,双方共同遵守执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包工程范围及内容、人工挖孔桩。
(原地坪以下的土方、混凝土及钢筋的制作安装,其余按图施工),甲方负责施工现场的三通一平和放线定桩位,乙方复核无误后方能施工开挖。
2、承包方式:包工包料。
3、施工用的机械设备由乙方自备,乙方挖出孔桩的土石方由甲方负责及时组织转运,不得影响施工。
4、甲方向乙方提供工程地质勘察资料一份和施工图纸两份。
四、工期要求:
乙方于日进场施工,于年。
月日交甲方组织验收,总工期为候原因停电或自然灾害等不可抗拒因素,经双方协商,工期顺延。
五、工程质量要求:
1、按图施工。
2、桩挖到持力层由质量监督部门试压验收合格。
3、混凝土标号以设计图纸要求为准。
4、开挖过程中的工程量增减由甲乙双方代表签字认可,其工程价款按第六条执行结算。
六、工程价款、人工挖孔桩按预算计算条款:
1、该工程按包工包料方式承包,按云南省20____版建设工程造价计价依据。
2、20____年云南省建设工程造价计价政策规定。
3、当地建筑材料价格(水泥、钢筋、砂、碎石、瓜米石)。
4、施工图。
5、在施工过程中如遇到特殊地层障碍物、流沙层、水量超大等特殊情况时,由甲乙双方协商补偿解决。
七、付款方式:
余款待桩基础工。
程全部完工验收合格后。
八、工程竣工验收:
甲方交乙方承包施工的所有项目乙方必须严格按照图纸进行施工、验收。
九、乙方人员安全由乙方负责,税、水、电费由乙方承担。
十、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。本合同一式四份,甲乙双方各执二份,由双方签字之日起生效,甲方向乙方付清所有工程款后自行失效。
甲方代表签字:乙方代表签字:
签订日期:年月日
简易施工承包合同篇四
甲方:
法定代表:
乙方:
法定代表:
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议:
1、工程名称:
2、工程地址:
1、工程范围:
1、开工日期:
2、竣工日期:
3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。
1、工程质量达到省优至鲁班奖。
2、工程质量评定等级为优良。
3、符合国家质量验收标准。
4、双方约定的标准,具体为:
本合同工程价款结算采用下列种方式:
1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议。
2、按实际发生的工程量结算,并按下列约定执行:
(1)工程预算价:(工程结束后按实结算)。
工程单价:(含外运等其他一切费用)。
(2)按实际发生的工程量,结合甘肃省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。
(3)所有工程量必须在每月日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。
(4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。
(5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。
(6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。
(7)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。
(8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。
1、本工程预算款为:
扣回工程预付款的方式为:。
2、工程款按方式支付,具体为:
(1)本工程无预付款;。
(3)总工程款的%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。
1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。
2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于小时,负责处理工程上有关事务。
3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
4、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。
5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。
7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式份。
8、其他约定:按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。
划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。
3、项目经理:现场代表(乙方):
监理:现场代表(甲方):
4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决。
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
4、履行其它本协议约定的义务以及负责。
1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。
3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。
5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修,日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。
6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的承担违约金,或每天按元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
1、本协议经双方签章后生效。
2、本协议于年月日在签署。
3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方(签章):
乙方(签章):
法定代表人:
法定代表人:
授权代表(签字):
授权代表(签字):
20xx年xx月xx日。
简易施工承包合同篇五
承包方(以下称乙方):_________。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
一、工程名称:
麻城宋埠40mw光伏发电项目光伏板安装工程。
二、工程地点:
麻城宋埠。
三、承包方式:
包工、包机械、包安全。
一、合同工期总日历天数10天。
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的`费用,由乙方承担。
1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装,则按1mw=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方:_________乙方:_________。
代表:_________代表:_________。
简易施工承包合同篇六
甲方:身份证号码:
乙方:身份证号码:
依照《合同法》及其有关法律,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
工程名称:定远寨农业发展大棚。
工程地点:定远寨镇。
二、工程承包范围。
承包范围:钢结构大棚梁架安装,檩条制作安装,彩钢瓦安装。
三、合同日期
开工日期:年月日
竣工日期:年月日
四、质量标准。
严格按甲方监理要求和图纸施工要求施工。
五、承包方式。
2、乙方提供工程用的'工具。
3、甲方提供每个棚子一天吊装使用,卸车甲方出吊车,乙方出人工。
4、甲方把彩钢瓦送到每个棚前。
六、合同价格。
金额:每平米18元(按大棚建筑面积计算),按安装大棚数量结算。
七、付款方式。
1、大棚钢架,檩条,拉丝安装完,甲方付工程款60%(7200元)。
2、彩钢瓦安装完付工程款90%,经甲方验收合格后剩余工程款一次性付清。
八、安全措施。
1、乙方张施工期间严禁违章操作。
2、乙方在施工期间发生任何安全事故甲方不负责任。
九、违约和争议。
1、甲方必须按付款方式付款,因付款不到位耽误工期由甲方负责。
3、乙方必须按期交工,延误工期从工程款扣除违约金5000元。
十、其他。
如发生不可抗力的因素工期延续。
十一、本合同一式两份。
甲方:乙方:
简易施工承包合同篇七
甲方:
乙方:
甲方自愿将农庄园旁一块荒山坡地租赁给乙方开发,四至范围:东至____________止;西至____________;南至_______________;北至______________。现就开发事项指定如下租赁合同:
一、甲方将荒山坡地亩租赁给乙方,合同租金为元/亩,乙方在开发前一次付清年的租金,共计元。
二、租赁期内土地由乙方自主经营或转让,甲方不得干涉,经营期内因土地引起的`纠纷而造成的经济损失都由甲方负责,租赁期内由于国家政策性征地致使乙方不能经营的,甲方应按合同一次付清余下年的租金给乙方,土地的青苗费,房子拆迁费归乙方;土地前期开发费按使用年限折算付还乙方。
三、乙方使用水、电由甲方负责解决,抽水房及水管理及用地由甲方负责解决,器材设备乙方负责。
四、租赁期内,甲方无权用该地做债务抵押,甲方的一切债务均与乙方无关。
五、甲、乙双方在租赁经营期内,如有违背合同,甲方应视为违约,不管时间,必须返还乙方全部租赁费及开发开支,另付违约金壹万元,乙方违约,视为自动放弃合同,土地甲方收回自主安排。
此合同一式四份,于即日起生效。
甲方:乙方:
简易施工承包合同篇八
甲方:
乙方:
甲方拟在市镇村原老房基上建房一幢,并以包清工形式发包给乙方施工,现双方在平等互利、协商一致的基础上达成合同条款如下:
第一条:甲方拟建房坐北朝南,砖混结构,甲方现已基础完工,铺设好水泥板,交由乙方施工,房屋占地面积平方米共层,房屋建成按实量面积计价。
第二条:凡甲方建房所需材料由其提供,根据施工进度乙方应提前天通知甲方承办;乙方承揽施工(包建房)采用定额计价形式计价报酬:凡是泥水工、木工以及临时工等工作全部发包给乙方管理施工。
第三条:乙方施工范围房屋整体框架结构,落成后,里外墙面粉刷完毕,房屋结构由甲方提供。计价价格为元/每平方米,其中砖匠工按层计算每平方米为元;木工按层计算,每平方米为元(第一层至第三层按实量面积计算,屋顶按第三层的一半计算)。
第四条:质量要求建筑尺寸均匀整直,乙方应按甲方要求标准施工,如需改变结构或作修改,应经双方协商一致后方可施工。
第五条:完工时间为本合同签字后起年月日前落成。
第六条:付款方法按施工进度计算,第一层至第三层付人民币元(大写万千百元整),房屋落成完工验收合格后付人民币元(大写万千百元整),余人民币元(大写万千百元整)作为房屋质量保证金,至年月日止,如无质量问题即付清余款。
第七条:甲方要求乙方对所有施工人员(包括砖匠工、木工)等技工人员一律持证上岗,并对所有施工人员参加人生安全保险,施工中应积极采取安全措施,确实抓好安全生产,施工中如发生安全事故,所造成的'伤害均由乙方承担。
第八条:如未尽事宜由双方协商解决。
第九条:本合同一式二份,双方各执一份。
甲方签字(手印):乙方签字(手印):
日期:日期:
简易施工承包合同篇九
住址:_________身份证号:_________。
电话:_________。
乙方姓名(或名称):_________。
住址:_________身份证号:_________。
电话:_________。
甲方将位于_________(被建房屋地点)的两层自住用房的建设施工工程承包给乙方。甲方与乙方在真实、自愿、平等、互利的基础上经过充分协商,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:
一、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料。即甲方负责提供建房所用的全部原材料,乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备。
二、被建房屋的建筑面积为_________平方米,甲方将地梁以上(+0以上)的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴内外墙的瓷砖、室内地板砖、楼梯及其附属设施、卫生间地板砖、厨房操作台、木工、水电管线安装等)。乙方的施工承包单价为每平方米_________元,工程总价款为_________元。
三、甲方应提供建房所需原材料、场地等条件便利乙方按时完工。
四、在整个施工过程中,乙方施工人员的生活由乙方自理。
五、乙方负责找工人,组织、指挥工人施工,乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系。
六、甲方负责提供相应的拟建房屋有效图纸_________张,由甲方负责指导修建。甲方负责一切建房所需的原材料。施工所用的所有机器设备由乙方自行提供(包括搅拌机、吊预制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器、切割机等),并负责安装、调试及使用过程中的安全。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。
七、乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任。乙方应在工地明显位置悬挂“施工重地,严禁非施工人员入内”、“施工重地、注意安全”等警示语,安装一切必要的安全防护装置。进入施工工地的人员必须戴安全帽。搭架、使用起重设备、使用电气设备必须有专人负责安全检查,必要的时候乙方最好请专业人员协助完成。乙方进入施工工地现场,掌门师傅应负责一切安全,监督一切安全操作要领,不违规危险操作,违规操作导致的一切事故与甲方无关。乙方及其工人由于设备原因、违规操作、疏忽大意或者过于自信、施工管理不严等原因而发生的一切伤亡事故与甲方无关,甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。
瓦灌水,二楼顶适当地方加砌容积为立方米的饮水池。整栋房屋砌砖整体完成后,屋顶及墙内外,水泥沙浆抹光,室外墙(前面)贴瓷砖,一楼、二楼地面均贴地板砖。门前及后院为全混泥土地坝,后院修围墙。在砌砖及浇注圈梁过程中,乙方施工时要保证质量,墙面要平整,房屋直角的地方不能纵角,最顶楼墙与下一层墙偏差不能大于10毫米。
九、整个建房工程中的木工、水电工由乙方/甲方负责组织施工。
十、乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后,由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失,重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。
十一、工程工期为:_________年_________月_________日(公历/农历)—_________年_________月_________日(公历/农历),按日历工期计算。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。
十二、乙方应按时施工,如因乙方的原因造成工期拖延的,每拖延一天,每平方米减少工钱元。
十三、付款方式:自开工日起到_________年_________月_________日主体完工。开工后,每修好一层,按该层工程款的45%先行给付乙方。待房屋工程全部交工,经甲方组织验收合格后一次性付清乙方其余工程款。
十四、违约责任。如果一方擅自违反本协议之规定,应向对方支付工程总价款20%的违约金,同时甲方保留要求乙方继续履行合同的权利。因一方擅自违约给对方造成了损失的.,还应负相应的损失赔偿责任。(损失的计算范围为:乙方迟延开工造成甲方建筑材料的功能减退或失效的损失、乙方施工中明显超过一般同类工程所需的材料给甲方造成的施工原材料损失、乙方在房屋的主要部分施工中未按照甲方的施工质量要求、由于乙方的原因造成的工期延误、由于甲方原因造成的施工工期延误给乙方造成的损失等)。
十五、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。
十六、如果甲乙双方因施工过程中的实际情况变化致使施工发生改变,可以就改变的部分本着平等、自愿、互利的原则再行商议,但甲乙任何一方不能擅自做出实质性变更。就合同履行过程中发生的争议,首选通过协商方式解决。协商不成时,可以申请仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼。
十七、本协议一式三份。甲方、乙方各一份,见证人一份。
十八、其他未尽事宜还可以再行约定,签订补充协议。
甲方签字(签章):_________乙方签字(签章):_________。
见证人签字(签章):_________。
签约时间:_________。
签约地点:_________。
简易施工承包合同篇十
甲乙双方在平等自愿协商后,甲方自愿把自己位于____市大鸡村三组山坡山承包给乙方建房使用,为了明确甲、乙双方各自的利益、义务和责任,签订如下协议:
一、承包面积为______________亩(见附件图)。因甲方资金短缺,经甲乙双方协定土地承包金额______________,乙方愿意一次性付清(以后乙方使用该地时不再付任何承包金租金给甲方)。乙方有权在该地块上建房并居住、使用、生产及出租,有权收取全部收益,甲方无权干涉。
二、承包期限:甲乙双方签订合同后,该地块由乙方有权长期经营使用,直到国家征用该地块为止,在国家未征用、征收该土地之前,甲方无权以任何理由提前收回该土地的使用权,也无权提前单方解除本合同或撤销本合同,也无权以停水停电,阻碍交通等方式影响乙方在该土地及房屋的正常使用。
三、补偿归属:如果政府征用该地块,本合同自动终止,该地块上的附着物、建筑补偿费、安置费、搬迁费等归乙方所得,土地补偿归甲方所有。如遇国家征用,该地块甲方不退回承包金给乙方。
四、责任:甲方必须保证乙方在承包地使用期间无土地争议纠纷,必须保证该地的权属问题(国家涉及除外),如乙方在该地使用途中,所有土地纠纷所造成的一切经济损失由甲方负责并给予赔偿。
五、甲方负责乙方在承包地使用期间的水电接通及使用,接水电所需的材料和资金由乙方承担。如果乙方承包地使用并建房使用后,如果土地或房屋发生需以甲方名义出面才能解决办理的纠纷及事情,有关审批手续,政策允许办理土地使用权证,甲方必须无条件帮助乙方把相关手续办好,办妥给乙方,费用由乙方负责。
六、乙方在该地块上必须合法经营,自负盈亏。经营期间,所有费用乙方自行负责,甲方不承担责任。
七、该土地的使用权和乙方建成后的楼房所有权永远归乙方所有,甲方及其子孙后代永不反悔。
八、本合同经甲乙双方协商签字后即生效法律效力,不随甲乙双方的代表变更而失效。
本合同一式二份,甲方执一份,乙方一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
简易施工承包合同篇十一
甲方:_________(以下简称甲方)。
乙方:_________(责任承包人)(以下简称乙方)。
甲方与__有限公司(简称“发包单位”)于__年__月签署《建设工程施工合同》(简称施工合同),乙方在充分了解并知晓甲方中标工程的基本情况及甲方与发包单位就该中标项目所签订的施工合同及相关文件的全部内容,并愿意信守和履行甲方与发包单位所签订的有关本工程的全部合同义务,自愿承包该工程。
为全面履行与发包单位签订的施工合同、强化企业管理,提高企业的经济效益,确保工程项目优质、高效、安全、如期完成;根据有关法律法规,经双方充分协商一致,签订本内部承包协议书(以下简称协议书),以资共同遵守。
第一条工程项目基本情况。
发包单位__有限公司。
工程名称__建筑面积__平方米。
工程地点__工程类别。
质量目标合格合同总价__万元整。
其它目标/文明施工目标符合相关规定。
备注。
第二条责任承包人基本情况。
责任承包人:本协议书所称责任承包人,是指受甲方委派对本工程施工过程全面负责的项目管理者,是甲方在本工程上(本协议范围内)的授权代表,对工程质量、职业健康安全、环保、文明施工、工期和工程成本等全面负责。
责任承包人基本情况责任承包人身份证复印件附后。
名称__法定代表__。
公司住址__资质证书__。
联系电话__手机号码__。
本项目承包原则:独立核算,盈亏自负,包死基数,确保上交,以乙方名下的个人财产担保。
1、上交税费指标:乙方上交的管理费(含正常纳税)按工程决算总价的__%收取,一次包干;若乙方未按第五条的一(四)款”发票要求”执行而产生的额外税费由乙方承担。地方建设行政费、保险等费用按标准,另由乙方承担。
2、工期目标:确保在甲方与发包方签订的施工合同工期内完工。
3、质量目标:合格,按施工合同。
4、安全生产、文明施工目标:按施工合同。
5、其它目标:按施工合同。
6、深化设计工作由乙方自行完成。甲方的技术和工程管理人员到工程现场的差旅费用有乙方承担。
第五条工程项目管理约定。
一、财务管理约定。
(一)资金管理。
1、工程各类保证金、根据施工合同约定或由于发包单位支付工程进度款不及时所需的垫资、带资款均由乙方自行解决,上述款项必须纳入公司统一管理(垫资、带资及工程各类保证金收据提交甲方财务保管),在建设单位归还时须划入公司财务账目,然后由公司划拨给项目部,如有违反按本条第一款第(二)项第6点规定处理。
2、乙方因工程特殊困难需向甲方借款时,必须经财务部核实,办理好申请、批准手续(总裁批准),同时办理好担保及抵押手续,并明确借款本息归还日期(利息按公司有关规定)。如发现所借款项挪作他用,视同工程款挪用,依照本条第一款第(二)项第6点规定处理,由此产生的一切经济与法律责任由乙方自行承担。
3、乙方原则上不得设立银行帐户,确需设立时,由乙方提出书面申请,经总裁批准后设立,财务人员由甲方委派,委派的财务人员的所有开支(工资、福利待遇和差旅费等)均由乙方承担。
(二)工程款管理。
本项目工程款实行专款专用,乙方应及时按约向发包单位收取工程款,所收工程款必须全额转入甲方指定的银行帐户。甲方有责任和权利对建设单位支付的工程款进行安全和正常运转管理,并对工程款的使用进行监督管理,乙方自觉服从和遵守甲方对工程款的运转管理并承诺在工程承包期间严格遵守以下条款:
1、工程款专用于工程建设,不得虚报列支,挪作他用。
2、不得以本工程名义超定额采购建材、挪作他用。
3、建设单位的工程款必须一律汇入甲方的开户银行和指定帐户,任何人不得以任何理由直接向建设单位领用、借用工程款或转帐到其他帐户。
4、建设单位供给项目的工程材料及实物视作工程款同等对待,甲方按预算、计划用量和进度有计划拨给乙方使用,乙方向建设单位办好手续的同时,每月与甲方办理好有关价款的财务结算手续,月底上报给甲方。
5、在结算时如发现乙方工程造价有隐瞒不报、少报、漏报,甩项不报、甲供材料款项内扣或划出不列入工程决算、独立费划出等现象,则按双倍收取管理费。
6、如乙方违反上述各条款,甲方有权要求承担所涉及金额1~5倍的赔偿责任,或按《刑法》第271、272条规定处理。
(三)工程款的使用和结算。
1、工程款的使用。
工程款的支付原则上按施工合同约定的付款条件和实际收款情况支付;乙方有权在收到的工程款中扣除应上交的管理费、各类税金和地方费用、(如有借款)应归还的借款和利息等费用后的资金范围内使用资金,乙方使用资金时应凭有效的发票,经甲方有关部门审批,总裁批准后支付,管理费、各类税金和地方费用按收到的工程进度款同步上交。工程进度款收完后,本协议第四条管理费按合同价扣完。
2、材料采购、工程分包和劳务分包管理。
乙方因工程需要对外签订建材采购、工程分包和劳务分包合同,必须由甲方盖章确认,并将采购合同备份交公司经营预算部、财务部存档,其价款按合同约定,凭合同及对方单位的有效发票办完相关审批手续后由甲方财务部(或甲方外派会计)按规定拨付给对方单位。
乙方向外采购的一切材料和实物、拖欠的货款以及分包工程的拖欠工程款以及人工工资、资金、劳保福利及其他有关工程的一切费用,均应由乙方自行负责结算和承担。如因乙方拖欠款项所发生的经济纠纷,无论工程结束与否拖欠多久,均由乙方承担经济和法律责任。由此造成甲方损失的',由乙方按实承担赔偿责任。
通过劳务公司支付。因乙方(劳务公司)未签订劳务合同,导致政府部门对公司处罚和媒体曝光,由乙方承担一切责任。同时甲方对乙方处以20%~30%的罚款。
3、工程款的结算。
竣工结算如有亏损,乙方全额承担亏损并及时将亏损弥补给甲方或办理相关欠款及还款手续;否则甲方有权通过法律手段封存乙方名下的所有财产。
竣工结算无论盈亏,乙方应在甲方要求的时间内完成内结。如乙方无正当理由拒绝或逃避内结,甲方在公告通知后,即视为乙方无条件接受甲方的结算结果。
(四)发票要求。
2、乙方提供建筑安装部分发票占承包价的20%(不含__%)。
二、项目管理人员组织约定。
乙方应按工程项目的规模和特点配备项目管理人员,所有项目必须配备项目经理、项目技术负责人、施工员、专职质量员、专职安全员、资料员、材料员,相关人员应按有关规定持证上岗,乙方未按规定配备上述人员时,甲方有权指派相关管理人员,所有费用均由乙方承担。
第六条双方的职责和权力。
一、甲方的职责。
1、甲方应协助乙方理顺与发包单位、监理公司及有关政府部门的关系;。
2、甲方在发包单位资金到位的情况下,保证资金及时到位,不挪用乙方资金;。
3、做好开工前的审核(人力资源、机械设备、主要材料、施工方法、安全和环保的控制)以及施工组织设计的审批审定和质量技术交底工作。
5、甲方应组织相关职能部门做好配合服务工作;协助乙方作好创优夺杯、创建安全生产、文明施工标化工地等相关工作;参加工程竣工验收。
6、做好工程项目管理的考核工作,并按甲方的有关规章制度和文件进行奖励和处罚。
二、乙方职责。
1、乙方必须严格遵守国家、省(市)和行业主管部门有关的法律法规和政策;遵守甲方有关施工进度、工程质量、安全生产、劳动保护、财务管理等企业的各项规章制度,维护企业的形象和整体利益。施工过程中发现的所以事故,均由乙方无条件负责。
2、本工程项目只限于乙方承包,中途不得转包给他人或以其他形式分包。如经发现,甲方有权立即终止本协议,由此产生的一切经济损失由乙方承担。
3、乙方应处理好当地政府部门的关系,负责处理涉及工程项目的社会性外部事务工作,重大问题及时向公司报告。同时负责协调项目分包和供应单位的关系,做好对分包单位的工程质量、进度、安全及文明施工等管理、检查、监督和验收工作。
4、乙方应健全施工现场管理体制,加强内部管理,所有管理和作业人员应按有关规定持证上岗,在开工前将项目管理人员(包括班组负责人)的名单报甲方核实,公司工程部备案(备案资料:工程施工管理五大员和特殊工种人员上岗证、身份证复印件)甲方有权对其中不符合施工条件的人员进行审核和调配。工程施工过程中如上述人员变动或增减应及时报甲方审核。
5、乙方应做好开工准备,组织编制切实可行的施工组织设计或方案,按有关程序提交甲方审批审定,并严格按国家有关法律法规、规范标准、设计文件、施工组织设计及公司程序文件等要求组织施工,对工程项目施工过程进行有效控制。接受甲方、建设单位等监督检查。
6、乙方应按相关规定及时、真实、有效地填写、收集工程质量、安全、技术和决算资料,并在竣工后一个月内提供完整的竣工验收备案资料给甲方,甲方审核后再送相关部门审定存档;并负责处理各项善后工作和保修期质量回访工作。
7、乙方负责备料款、进度款及其他各项款项的收取,并汇入甲方指定帐户。建立规范的财务制度,合理使使用工程款。施工过程中,及时办理技术经济签证;工程竣工后,负责编制、洽谈工程决算。
8、乙方负责分包单位工程决算和工程结算款的审核,并按程序送公司经营部审定,财务部备案。
9、乙方应在每月25日前向公司工程部递交当月完成的工程量统计报表和下月的生产计划报表,向公司财务部递交下月资金使用计划表。每月底如实将发包单位提供的建筑材料情况上报甲方。
10、乙方应做好项目施工作业人员的思想工作、治安保卫和后勤生活保障工作。
11、积极配合公司做好“三合一”体系审核、外审无严重不合格报告。
12、乙方必须每月按管理人员和配合人员编制人工工资发放报表,经公司主管领导批准由公司财务部配合督促发放,发放工资报表需经领款人签字交公司财务部。
三、乙方在担任责任承包人期间的权力。
1、本工程施工过程中具有经营决策权和生产指挥权。
2、项目管理机构设置和人员编制建议权,项目部内对人员工作的分配、调整权;。
3、建立项目内部各种岗位经济责任制,在法律和政策规定范围内,有资金分配的自主权和对职工的奖罚权。
4、根据甲方委托,按本公司相关程序规定处理与本工程项目相关的对外关系,签订有关施工联系单、协议及本工程需用材料的采购权(公司有规定的除外)。
5、甲方授予的其它管理权力。
第七条甲方对本协议的单方解除权。
乙方在工程管理过程中,如出现下列情况,甲方有权单方解除:
1、因身体健康原因,乙方难以胜任工作的;。
2、乙方因违法受到处理,不宜再担任职务的;。
3、项目出现重大质量、安全事故,被建设行政主管部门责令取消资格或业主要求更换责任承包人的。
第八条违约责任。
1、本协议任何一方违约,应赔偿因其违约给对方及相关方造成的损失。
2、乙方如不能按约上缴管理费,甲方有权令乙方限期缴足,乙方应自逾期之日起按甲方借款利息支付滞纳金,并承担所造成的损失。
3、因乙方原因造成本工程亏损及法律纠纷等均由乙方自负,并以乙方名下的所有财产作抵押。
4、乙方必须严格执行公司有关工程质量、安全生产、文明施工、计划生育、综合治理等管理的规定。所有工程项目不管施工合同有无承诺创杯,创杯化工地,如公司要求创杯、创标化的项目,项目部必须无条件执行公司作出的决定。因乙方未按本协议约定完成质量、安全和其他各项指标,甲方有权按公司《工程管理奖罚办法》规定进行处罚。
第九条补充条款:
1、按甲方与发包单位的合同付款比列,甲方收到发包单位的款项后,甲方扣除管理费等费用后支付给乙方。乙方收到甲方的款项应用于本工程,不得挪作其它用途,否则一切责任有乙方承担。
2、乙方应该按结算造价开齐__增值税发票和劳务安装发票。
3、为确保本项目能按期完工,本工程所收工程预收款及工程进度款应优先用于购买原材料。
4、为确保本工程的质量工期,项目班子到岗安全文明施工等,乙方应在施工前7天内提供合同价15%的履约保证金,在工程验收合格后一个月内返还。
第十条其它事项。
1、本合同最终解释权在甲方。在履行合同过程中产生争议时,双方协商解决,不能协商解决的向__人民法院提起诉讼。
2、凡本合同没有具体约定的事项均以施工合同及其附件和甲方相关规章、文件为准。
3、本协议的修订,必须采用书面形式,由本协议各方签署。
4、本协议书一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。
甲方:_________(盖章)乙方:_________。
法定代表人:_________责任承包人:_________。
委托代理人:_________签订日期:_________
简易施工承包合同篇十二
甲方:
乙方:
甲方在建房屋一栋,建筑层数两层,一层约___平方米,二层约___平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守:
一、承包方式。
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目。
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。
三、承包价格。
每平方米大写:____元,建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式。
合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30%,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟____元,工程全部完工,交验完毕付到90%,预留10%为质量保证金,完工________年内无质量问题,清尾款。
五、双方责任。
甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐。
乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
六、质量要求。
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全。
劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
八、工期要求。
主体工程工期为75(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在________年____月____日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。
九、后期维修。
因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任。
十、其它。
其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。
甲方签字(章):
乙方签字(章):
xx年xx月xx日。
简易施工承包合同篇十三
甲方:
乙方:
甲乙双方协商甲方()将承包给乙方()耕种。
双方达成以下承包约定:
第一条:甲方承包。
第二条:承包期__年__月__日至__年__月__日止,承包价格约定:可以一年一定或三至五年综合定价。交款时间.
第三条:承包期内,如国家集体对该承包地收缴各项税费,都乙方负责上缴。
第四条:甲方保证发包土地使用权的完整,并帮助乙方协调土地的周边村可能出现的有关事宜。
第六条:承包期内,本合同不因乙方因病不能继续经营而中止,其继承人可承继本合同约定的权力和义务。
第七条:除双方协商一致外,任何一方不得无故解除本合同,否则应赔偿对方的经济损失。
第九条:本合同承包期满或双方协商一致解除合同后十日内,乙方向甲方办理交接手续,并保证土地及其地上建筑等的相对完整。
第十条:乙方不得将土地转包第三方。
第十一条:在履行本协议的过程中,双方遇到分歧应协商解决,若达成一致可另行补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十二条:乙方在承包期内,对土地布局进行改动要经甲方同意。
第十三条:本合同发行完毕后,甲方若继续对外承包或出租,在同等条件下,乙方有优先承包或承租权。
第十四条:本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自签订之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
简易施工承包合同篇十四
__________合作社于19xx年搬迁到_____组,该址对换给_____组集体所有,为了充分利用土地,使其发挥应有的效益,甲方将原合作社旧址承包给乙方发展企业。双方经过充分协商,达成如下协议:
一、甲方将原合作社:东西长_____米,南北长_____米,面积为_____亩,现有破瓦房_____间,承包给乙方管理使用。
二、乙方每年向甲方交承包款__________元,乙方必须在使用前先交当年的承包款__________元后使用。
三、合同期为20_____年_____月_____日一20_____年_____月_____日,为期_____年。
四、乙方在承包经营期间,所建的一切不动产归甲方所有,机器设备等动产归乙方所有。
五、乙方在经营期间,水、电设施及费用甲方不负责。
六、乙方在承包期间负责绍修甲方现有房屋,合同到期保证正常使用。
七、合同到期乙方如需继续使用,双方重新协商,同等条件下乙方优先使用。
本合同一式4份,签字后生效。
代表人:_______________。
__________年_____月_____日。
简易施工承包合同篇十五
承包方(乙方):_________。
甲乙双方根据《中华人民共和国农村土地承包法》等有关法律、法规和国家政策的规定,本着平等协商、自愿、有偿的原则,就村里的核桃园承包经营权转包(出租)事宜协商一致,订立本合同。
果园名称:_________;。
果园地点:_____,
土地面积约为__亩的土地转承包给乙方。
二、承包期限:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,共三十年。
三、承包价格:
双方商定,土地承包金按___年一次交纳。
承包金按每亩_________元,乙方承包的土地亩数是_________亩,共_________元,交款以甲方出具的收款凭证为准。该承包金包括依法向国家和集体缴纳的地租、税费等各项费用。
四、林木资产及其他资产转让费的确认。
甲方同意将地上属甲方所有的林木资产及甲方所有的其他资产、一次性无偿转让给乙方。期满后地面上原来的基础设施:房屋、水井,树木等地上附属物按当时的合理价位折价归还村委,如乙方续包,即按市场的价格优先。
五、双方的权利和义务。
(一)甲方的权利和义务。
2、维护乙方的土地承包经营权,不得单方面变更、解除承包合同;。
3、尊重乙方的生产经营自主权,不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动;。
4、在本合同期限内,承包金按每年一次交纳。
6、甲方与土地所有权人的承包合同仍然有效。甲方作为承包方应履行的义务仍应由甲方承担。但如因乙方不向甲方履行转包合同义务而造成甲方不能履约时,乙方应与甲方一起承担连带违约责任。
(二)乙方的权利和义务。
2、乙方对发包责任人擅自更改合同内容或不合理的摊派有权拒绝;。
5、按合同约定的土地承包价格和支付方式交纳承包费。
六、土地承包经营权的流转。
土地流转的期限不得超过承包期的剩余期限;。
土地流转后的土地承包费、承包费缴纳时限、方式,仍由乙方按合同规定执行。
七、债权债务的承担。
本合同签订之前涉及到所承包土地的债权债务由甲方承担,与乙方无关;乙方在承包过程中涉及的所承包土地与第三方的债权债务由乙方承担,与甲方无关。
八、征地补偿及承包金变更。
甲方在合同期内不得单方强行收回发包的土地,如遇国家建设征地、统一规划农田基本建设、土地开发和综合治理等不可预见的事件发生,土地补偿款归甲方所有;地上作物及附着物的补偿应按谁投资谁受益的.原则分配。并根据情况甲方负责对乙方承包土地的承包金按减少的面积以比例减少。
九、违约责任。
2、因一方违约造成对方遭受经济损失的,违约方应赔偿对方相应的经济损失。乙方具体赔偿数额依具体损失情况由双方协商或法院判决。甲方如违反合同约定应赔偿数额为乙方在所承包土地上的所有投入。
十、因本合同的订立、生效、履行、变更或解除等发生争议时,甲乙双方应协商解决,若协商不成,提交保亭县人民法院裁决。
十一、本合同如有未尽事宜,双方另行制定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。
十四、本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
简易施工承包合同篇十六
乙方:_________。
丙方:_________。
甲、乙、丙三方经友好协商,就乙方整体承包经营丙方大饭店及其相关事宜,签订如下合同:
1、丙方系由甲方全额投资的下属全资独立法人。
2、乙方愿整体承包经营饭店,并向甲方支付承包金。甲、丙双方有权对乙方的承包经营行为监督检查。
3、丙方对此表示确认和同意。
1、甲方下属的全资独立法人丙方饭店位于。
2、乙方整体承包经营丙方饭店的餐饮部营业用房包括营业大厅、包房、后厨、粗加工房,二楼至五楼的客房,六楼的商务房间。
3、上述餐饮部营业用房、客房、商务房的相应设备设施、一并由乙方承包经营使用。
1、乙方承包经营饭店第一年的承包金为人民币_________万元,以后每年的承包金在前一年应缴纳承包金上递增2%。
2、在合同生效之日起七日内,乙方向甲方支付第一年的承包金人民币万元。
3、以后乙方应在本年年底,即12月31日之前向甲方支付下一年的承包金。
4、乙方应向甲方支付饭店设备完好押金人民币2万元,饭店建筑物完好押金人民币1万元,共计人民币3万元,在合同生效之日起十五日内,乙方将上述钱款支付到甲方帐户中。
1、甲方承包经营华铁饭店的期限为_________年,自_________年12月31日起至_________年12月30日止。
2、在本合同的有效期内,甲、乙、丙三方经协商一致,可以提前解除本合同,终止甲方对饭店的承包经营。
(一)、甲方的权利。
1、甲方负责保管甲方的产权证明和丙方的营业执照、印章、发票、支票、工商税务登记证、安全卫生合格证等证章。
乙方在需要使用丙方的上述证章时,得经甲方审核_________后,由甲方具体使用。
2、在承包经营期间,甲方有权监督乙方应遵循国家的法律、法规。监督乙方依法经营、依法纳税。监督乙方严格执行有关部门安全、消防、卫生等方面规定。
3、在承包经营期间,甲方鼓励并支持乙方在正常营业范围内合法地开拓各种新的经营业务,不断扩大营业额和获取更多的利润。
4、在承包经营期间,甲方有权不定期检查华铁饭店的建筑物、设备设施、安全卫生等状况,有权要求乙方对不合格的地方作出及时整改。
5、甲方有权了解乙方承包经营状况,查阅乙方经营报表、财务报表、年检资料等材料。但甲方对上述情况负有保密义务。
(二)甲方的义务。
1、在承包经营期间,甲方有义务积极配合乙方办理华铁饭店的各种年检手续。
2、根据乙方正常经营的需要,并经自身审核同意,甲方应按规定出示营业执照、印章等证照,并提供上述证照的复印件。
3、在合同生效之日起七日内,甲方有义务向乙方介绍华铁饭店原经营情况、设备设施状况及提供饭店部分资料,供乙方参考。
(三)乙方的'权利。
1、为使饭店能满足正常的承包经营需要,在事先征得甲方的书面同意,乙方有权对华铁饭店进行必要的整改和装饰。
2、乙方有权在营业执照的经营范围内不断扩展业务,创造更多的利润,增加大饭店知名度,提高其良好的信誉。
3、根据经营需要,乙方有权按《劳动法》的规定自行招聘饭店的工作人员,录用的工作人员名单在双方劳动合同签订后一个月内报甲方人事部备案。甲方对此负有保密义务。
(四)乙方的义务。
1、在承包经营期间,乙方应在饭店正常经营范围内从事经营活动,违反正常经营范围所引起的一切后果均由乙方承担,甲不承担任何责任。
2、在承包经营间,乙方以大饭店名义所造成的债权债务均由乙方承受,与甲方无关。
3、乙方需以丙方名义对外签订各类合同或协议时,须经甲方审核同意,并由甲方具体使用饭店的证章。甲方对上述合同和协议的内容负有保密义务。基于上述合同和协议所发生的债权债务,均由乙方承担,与甲方无关。
4、未经甲方审核同意,乙方不得以饭店名义对外担保或举债等。
5、在承包经营期间,未经甲方同意,乙方不得擅自将饭店转让给第三方承包经营。
6、在承包经营期间,饭店的各种年检手续均由乙方负责办理,相关费用也由乙方承担。
7、在承包经营期间,乙方不得擅自改变饭店的名称。确需变更,须事先征得甲方的书面同意,变更手续及相关费用均由乙方承担。
8、在承包经营期间,乙方应严格遵循国家的法律法规,严格执行安全,消防、卫生等方面的有关规定。乙方应依法经营、守法经营、依法纳税。
9、在承包经营期间,饭店的经营报表、财务报表、年检资料等材料应报甲方备案,甲方对乙方的上述商业秘密负有保密义务。
10、在承包经营期间,甲方只能在饭店范围内使用丙方原有的设备设施及各类用具用品等,乙方不得将其携带或搬出大饭店范围之外使用。
11、在承包经营期间,乙方应对饭店的建筑物、设备设施、日常用品、低值物品、工具等,必须精心维护、定期保养、及时维修,甲方有权进行检查和监督。
12、饭店的六楼为商务房,乙方在经营时只得将其用作公司注册地或办公场所,不得另作他用。
13、华铁饭店原来的建筑结构与布局设施等不得随意变动。因经营之需确要作局部变动,例如装修、供电增容等,须事先征得甲方的书面同意。所发生的一切费用均由乙方承担。
14、饭店现拥有餐饮、客房及商务三种不同功能的用房,乙方不应随意改变。确需局部调整,须事先征得甲方书面同意。所发生的一切费用均由乙方承担。
15在承包经营期间,乙方不得作有损于甲方和丙方形象的各种宣传或广告,否则乙方应承担由此产生的一切后果与责任。
16、乙方同意甲方每年将其在饭店的全部资产以甲方名义办理商业保险,保险费由乙方承担,保险手续由甲方负责办理,乙方有协助的义务。
保险赔偿金归甲方所有。
17、饭店中乙方自购设备的商业保险由乙方自行办理,保险赔偿金归乙方所有。
18、第一年的保险手续双方应在本合同生效之日起半个月内办理完毕,以后下一年的保险手续在本年年底前及时延续、办理。
19、签订本合同时,乙方应把其营业执照、税务登记证、身份证、相关产权证明等交予甲方查验。在承包经营期间,乙方应将上述证照的复印件留存甲方处以备案。
20、承包经营饭店期间所发生的一切费用均由乙方按规定自行缴纳。承包经营所需的各类低值消耗品、物品也由乙方承担。
(五)丙方的权利与义务。
丙方负责办妥饭店的工商营业执照、按食品卫生合格证消防验收合格证等一系列证照。
1、在承包经营期间,甲、乙、丙三方经协商一致,可以提前解除本承包经营合同。
2、在本合同的有效期内,合同任何一方违反本合同的约定,合同的相对方(守约方)都有权解除本合同,并要求违约方赔偿损失。赔偿标准为:当年总经营承包费乘以提前终止合同的年数的10%计。
4、在本合同履行过程中,若乙方违反本合同的约定,甲方有权解除本合同,乙方除按六/2条款进行赔偿外,乙方在承包经营期间对大饭店所进行的整改与装饰等均无偿归甲方所有,乙方对此放弃抗辩权。
5、在承包经营期间,由于乙方自身的原因而被迫终止对饭店的承包经营,乙方已向甲方支付的承包金,甲方不予退还。
6、由于乙方违法经营被有关部门查处而使甲、丙双方在再继续经营受到损失,乙方应负责予以赔偿。赔偿标准为:影响时间天数×年承包费/365天计为经济赔偿额。
1、承包经营期满,乙方应按规定将华铁饭店返还给甲、丙双方。饭店的建筑物、资产、设备设施、用具等,客房内的办公桌、椅、床、柜、沙发及办公用品等物品应与原清册相符,并返还给甲、丙双方。如有减少或不符,乙方应按市价向甲丙双方负责赔偿。
2、承包经营期满,乙方因经营需要而对饭店添置的设备设施及增加的其他不动产均一律无偿归甲方所有,不得拆除或损坏。
3、饭店原有的10门通讯有直拨电话、一台小型自动程控交换机及分机若干门,承包期满后转让给乙方,转让过户费由乙方承担。
4、饭店的全部资产、设备设施、各类物品、用具完好地归还给甲方后,甲方即应把押金人民币三万元等退还给乙方。
5、乙方承包经营饭店所发生的债权债务,其应在承包经营期届满时处理完毕。尚未处理完毕的债权债务由乙方继续承受,与甲方无关。
1、如因发生不可抗力致使本合同不能继续履行,本合同自动解除,甲、乙、丙三方的权利义务自行终止。
2、在本合同履行过程中,甲、乙、丙三方若发生争议,应协商解决,协商不成,应由人民法院诉讼管辖。
3、本合同一式陆份,叁方各执二份,如甲、乙方同意,本合同可以公证,公证费由甲、乙双方各半承担。
4、本合同自签章之日起生效。
5、若有其他未尽事宜,甲、乙、丙三方可另列补充协议。
甲方:_________。
乙方:_________。
丙方:_________。
_________年_________月_________日。
简易施工承包合同篇十七
乙方:_________〈以下简称为乙方〉。
为保障职工就餐干净卫生,提高饭菜质量,增加饭菜种类,更好的为职工服务。甲方将食堂推向市场承包给个体经营,本着平等互利的原则,为明确双方的权利和义务,甲、乙双方经过友好协商,特订立本合同。
1、甲方将职工食堂承包给乙方经营,乙方负责供应甲方职工用餐﹙早、午、晚、夜宵﹚,乙方在确保上述就餐正常供应后,可根据职工需要兼营小炒,承接接待餐业务,烟、饮料、方便食品等零售。
2、甲方提供厨房、餐厅、全套厨房设备﹙清单附后﹚,进场前双方将食堂所有物品进行清点登记造册,在交接清单上确认签后给乙方使用,承包期满后乙方应按交接清单上核定的物品交还甲方。
3、一次性交保证金________元,大写:___________。
4、凡在承包期间损坏或需要维修的一律由承包经营者负责。且要急时维修不得拖延。
5、煤、电、水、宿舍为甲方无偿提供,乙方每月须交_______元诚信金到财务部,财务部设立专门账本管。承包经营者按合同要求做到,合同期满全数退还。甲方每月进行伙食测评,凡不能达到_______%满意度,则扣除当月诚信金。
二、经营模式。
乙方承包的职工食堂,在甲方监督和管理下实行自主经营、自负盈亏,以服务公司为宗旨,通过努力增加花色品种,提高饭菜质量,物美价廉,薄利多销,改善服务态度,吸引职工就餐等优质服务来增加营业额,达到提高收入的目的。
自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,承包期为_____年。合同期满后,由双方协商续约事宜。
四、甲方的权利和义务。
1、甲方建立健全职工食堂卫生和环境管理制度,食品采购索证和验收卫生制度,食品加工烹调制作管理制度,食堂餐具清洁消毒保洁制度,食堂仓库卫生、除虫灭害卫生管理制度等,并监督和检查乙方对制度的执行情况,对乙方违反制度的行为,甲方有权从乙方交纳的保证金扣除相应费用。
2、甲方向乙方免费提供水、电、燃料和厨工住宿﹙本地除外﹚。
3、甲方对乙方执行职工食堂的相关规章制度、饭菜卫生和质量、服务水平、卫生环境状况进行检查监督后,对存在的问题有权要求乙方及时整改完善;乙方对甲方提出的问题,要按照甲方限定的时间及要求进行整改,否则,甲方有权从乙方交纳的保证金扣除相应费用;乙方的经营必须满足职工的用餐需要。
4、甲方对乙方每月补助费用_____元。
5、承包期内必需添置或更换的厨房设备,由乙方自行解决,甲方不承担任何费用。
6、对乙方有违反本合同约定、及其他影响职工就餐等行为,甲方有权视其情节轻重,从乙方交纳的保证金中扣除相应的费用。
五、乙方的权利和义务。
1、厨房人员要足额配置,以保证食堂正常经营;乙方属自主经营,所有经营安全由乙方负全责;如乙方对外出售饭菜、经营烟酒、副食品类商品,需自行办理行政主管部门各类手续、证照,如因乙方证照不齐导致主管部门罚款、行政处罚等由乙方负全责,与甲方无关。
2、乙方负责职工食堂的'经营管理,严格执行国家和地方环境与食品卫生的标准及相关规定,严格遵守和执行甲方就职工食堂制定的各项规章制度﹙附后﹚。
3、必须接受卫生管理部门和甲方的监督检查,服从管理,接受职工的监督,树立为职工服务的思想,服务热情,礼貌待人。
4、乙方自行采购、加工,乙方采购的食用油、调料等常用物料必须是国家名优产品,严禁使用贴牌、假冒、小作坊生产的物料;乙方制定的食谱和饭菜价格,必须经过甲方审核方可执行;乙方保证做到饭菜品种丰富,质量高、卫生干净,价格合理,让大多数职工满意。除不可抗力事件外,乙方不得以任何理由不及时或不充足供应职工膳食,休息、节假日遇员工加班,由甲方提前通知乙方,乙方积极配合做好饭菜供应。
5、食堂所有员工由乙方自行招聘,食堂员工的工资和福利及人身安全均由乙方负全责,与甲方无关。
6、乙方所有员工上岗前必须通过当地劳动部门指定医院或防疫站的体检,领取饮食行业健康证。无健康合格证者,不准在食堂工作。
7、做好食堂的饮食卫生和环境卫生,严禁供应假冒伪略、过期、腐烂、变质的食品,不得发生食物中毒现象。食堂员工要衣着干净整洁,一律穿工作服,戴口罩,厨师帽、操作间内严禁吸烟。
8、对甲方食堂现有的设备设施、炊事工具等应合理使用、妥善保管,承包期满后如数交回,若损坏或者丢失按价赔偿。
9、乙方要节约煤、水、电、燃气的使用,杜绝长明灯。要做好防火、防盗、防燃气泄漏、安全用电等安全工作,确保职工就餐和自身的安全,如出现食物中毒和各种安全事故,责任和经济赔偿均由乙方自行承担。
10、乙方在承包期内与外界发生的一切债权债务等纠纷均与甲方无关,在承包期内不得将食堂转租给第三方经营,否则按违约处理。
六、伙食标准。
1、汉族食堂和清真食堂的早餐、主食、小炒等品种、标准、价格,经双方协商按下表执行﹙附后﹚。
2、新增饭菜品种价格,必须经甲方审核同意后才能执行,乙方不得随意提价或降低饭菜质量,负责按违约处理。
七、违约责任。
1、甲乙双方要严格遵守按合同约定的各类事项,若一方违约,违约方必须承担违约责任并向对方承担因违约而造成的经济损失。
2、因乙方违反国家和地方食品卫生管理法规以及公司有关职工食堂的卫生管理制度,提供不洁的食物造成甲方食物中毒的,全部由乙方负责赔偿并承担相应的法律责任。
3、如乙方经营不善,造成饭菜的质量差、卫生差等,经甲方监督整改无效的,甲方有权单方面终止合同,由乙方承担违约责任。
4、承包期内以月度计算,经统计连续两个月以上职工满意度低于70%,甲方有权终止合同,由乙方承担违约责任。
5、若一方有意提起终止合同,必须提前一个月通知对方,否则需赔偿对方最后一个月餐费的20%。
6、甲乙双方违反本合同或单方面无正当理由终止本合同者,应向对方赔偿相应损失。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签后生效。未尽事宜,双方协商解决,补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签):_________法定代表人(签):_________。
简易施工承包合同篇十八
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
一、工程名称:麻城宋埠40mw光伏发电项目光伏板安装工程。
二、工程地点:麻城宋埠。
三、承包方式:包工、包机械、包安全。
一、合同工期总日历天数10天。
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300____元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装,则按1mw=50000____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方:
乙方:
______年_____月_____日。
简易施工承包合同篇十九
甲方承建的工程室内_________天花吊顶单项工程,于_________年_________月_________日由甲方发包给乙方,采用包工包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的具体情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
_________施工图,标准层核心筒天花吊顶工程项目及设计变更的所有工作内容。具体如下:600×600防水_________吊顶,采用白色喷塑t形凹槽龙骨;角线采用6cm石膏线条,油面漆二遍。
根据施工图纸,按实际吊顶面积计算。包工包料:_________吊顶每平方米_____________元整;石膏线条每米_____________元整。
甲方责任:
1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,施工用电。
2)提供乙方进场施工的垂直运输;消防、强弱电等专业的协调配合。
3)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的`指挥、监督、实施与管理。
乙方责任:
1)严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工,提供的各种材料必须与经工程管理站认定的样板一致,进场材料需经项目部验收后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。
2)严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免发生安全事故。
3)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意,不准离开工地。保证足够的施工力量,负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
4)爱惜甲方的一切机械设备,违章操作致使机械设备损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责。
根据甲方提出的工期要求,按期或提前完成所有本项目的施工任务。
乙方进场后五天内,甲方拨付50%的进度款,工程完工后,甲方拨付至80%的款项。待工程验收合格后,十天内结算并付清所有工程款。
甲方(盖章):_________。
乙方(盖章):_________。
_________年____月____日。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/17541651.html】