合同是为保障双方权益，明确约定双方权责的重要文件。在签订合同时，双方应当对合同条款进行全面且详细的沟通和协商。在签订合同前，我们可以参考以下合同案例，了解具体的合同要素和条款安排。
监理工程师合同管理考前模拟练习题篇一
《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是( )。
a.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率
b.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费
c.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费
d.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率
正确答案：c
第 2 题
工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是( )。
a.物
b.财
c.行为
d.智力成果
正确答案：d
第 3 题
执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。
a.原价格
b.新价格
c.市场价
d.双方协商的价格
正确答案：a
第 4 题
建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。
a.工程项目投资人所在地
b.工程项目承包人所在地
c.工程项目发包方所在地
d.工程项目所在地
正确答案：d
第 5 题
施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将42.5#的水泥当作52.5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。
a.向人民法院起诉，要求确认该合同无效
b.向人民法院起诉，要求撤销该合同
c.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效
d.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同
正确答案：b
第 6 题
建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。
a.工程项目投资人所在地
b.工程项目承包人所在地
c.工程项目发包方所在地
d.工程项目所在地
正确答案：d
第 7 题
下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是( )。
b.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力
c.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定
d.工程师的索赔处理决定不需通知发包人
正确答案：a
第 8 题
某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交( )。
a.索赔报告
b.索赔意向通知
c.索赔依据和资料
d.工期和费用索赔的具体要求
正确答案：b
第 9 题
某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为( )。
a.甲
b.乙
c.丙
d.丁
正确答案：c
第 10 题
(2009年)按照fidic《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商( )。
a.可以拒绝索赔
b.应承担全部责任
c.先行赔偿再向业主追索
d.代替分包商向工程师递交索赔报告
正确答案：d
第 11 题
发包人收到竣工结算报告及结算资料后( )天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。
a.7
b.14
c.28
d.35
正确答案：c
第 12 题
某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的( )。
a.同时履行抗辩权
b.后履行抗辩权
c.不安抗辩权
d.合同中止履行的权利
正确答案：c
第 13 题
某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。
a.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
b.改为直接发包
c.用原招标文件重新招标
d.修改招标文件后重新招标
正确答案：d
第 14 题
如果由于总包商原因造成指定分包商损失，应由( )给予赔偿。
a.建设单位
b.监理单位
c.设计单位
d.总包商
正确答案：d
第 15 题
承包人按国家工程竣工验收的有关规定，向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。双方约定由承包人提供( )的，承包人应按专用条款内约定的日期和份数向发包人提交。
a.竣工图
b.竣工计划
c.竣工决算
d.竣工结算
正确答案：a
第16题
某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为( )。
a.10万元
b.20万元
c.30万元
d.50万元
正确答案：b
监理工程师合同管理考前模拟练习题篇二
为了帮助考生们更顺利地通过考试，下面是小编为大家搜索整理的关于监理工程师考试《合同管理》考前练习题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!
1.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。
a.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目
b.发包人要求设计人进行设计变更
c.施工图设计未达到设计深度
d.设计人对外商的设计资料进行审查
2.施工合同文本规定，如需验收应( )。
a.在专用条款内约定
b.在通用条款内约定
c.由发包人随时决定
d.由监理工程师决定
3.按照施工合同示范文本的规定，监理工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。
a.监理工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
b.监理工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
c.监理工程师未确认，承包人应修改进度计划
d.监理工程师未确认，承包人应等待监理工程师的进一步指示
合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的( )天内开工，监理工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。
a.15
b.30
c.42
d.60
施工合同中，监理工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。
a.14
b.28
c.36
d.42
6.《中华人民共和国担保法》是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。
a.买卖关系
b.担保关系
c.合同关系
d.保证合同
7.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。
a.终止合同方选定的仲裁委员会
b.违约方选定的仲裁委员会
c.双方选定的仲裁委员会
d.有管辖权的人民法院
8.某工程总投资2100万元，预计某设备的采购价为300万元，就设备采购而言，( )。
a.必须进行招标
b.可以不进行招标
c.必须采取询价来确定供应商
d.只能通过公开招标来确定供应商
9.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。
a.监理工程师负责检验，发包人承担检验费用
b.监理工程师负责检验，承包人承担检验费用
c.承包人负责检验，发包人承担检验费用
d.承包人负责检验，承包人承担检验费用
10.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
a.7
b.14
c.15
d.30
答案：1、a2、a3、b4、c5、b6、b7、c8、a9、c10、c
11.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。
a.总价
b.成本加酬金
c.单价
d.估计工程量单价
12.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。
a.交付设计文件
b.完成设计变更
c.设计文件审查通过
d.委托专业建设工程设计完成施工安装验收
13.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。
a.11
b.2
c.7
d.14
14.施工中，监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由( )。
a.由发包人分担或分享
b.由承包人分担或分享
c.由发包人和承包人另行约定
d.由监理工程师确认
15.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。
a.采购方
b.供货方
c.采购方和供货方共同
d.施工承包人
16.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。
a.可以采用直接委托方式发包
b.可以自行招标，但应当备案
c.可以自行招标，无需备案
d.必须委托中介机构代理招标
17.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。
a.违约责任
b.缔约过失责任
c.定金罚则责任
d.违约金责任
18.某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是( )。
a.物
b.行为
c.智力成果
d.运输
19.建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。
a.被告住所地
b.合同签订地
c.工程所在地
d.原告住所地
20.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。
a.标底编制得不够合理
b.评标标准不合理
c.评标委员会的评标过程不合理
d.受标底的约束
监理工程师合同管理考前模拟练习题篇三
1、不属于生产性噪声分类的是()。
a:空气动力噪声。
b:机械性噪声。
c:爆炸性噪声。
d:电磁性噪声。
本题正确答案为:c。
2、下列辐射中，()主要引起组织器官的功能性改变，并具有可逆性特征，在停止接触数周或数月后往往可恢复。
a:射频辐射。
b:红外线辐射。
c:紫外线辐射。
d:激光。
本题正确答案为:a。
3、为防止风机、水泵等振动所采用的隔振、减振措施，同时面以起到降低或减少()危害的作用。
a:高温。
b:噪声。
c:碰撞。
d:辐射。
本题正确答案为:b。
4、在电气化铁路上，道口通道两面应设限界架，其通过高度不得超过()。
a:3m。
b:4m。
c:4.5m。
d:5m。
e:。
本题正确答案为:b。
5、在水运交通安全技术措施中，vts表示()。
a:卫星导航系统。
b:船舶交通管理系统。
c:全球海上遇险与安全系统。
d:港口国检查。
本题正确答案为:b。
6、铁路运输安全技术措施不包括()。
a:铁路运输安全设计技术。
b:铁路运输安全监控与检测技术。
c:铁路安全评价技术。
d:铁路运输事故救援技术。
本题正确答案为:c。
7、机车车辆配件脱落，机车车辆走行部构件、轮对等限度超标、线路及道岔限度超标，线路断轨胀轨，线路上有异物侵限等，容易导致机车车辆发生()事故。
a:冲突。
b:脱轨。
c:伤害。
d:追尾。
本题正确答案为:b。
8、影响民航安全的.最主要因素是()。
a:人员因素。
b:设备因素。
c:环境因素。
d:管理因素。
本题正确答案为:a。
9、运行中的铁路列车在通过道口时，与机动车相撞造成的人员伤亡和货物损失事故属于()。
a:行车事故。
b:客运事故。
c:货运事故。
d:路外伤亡事故。
本题正确答案为:d。
10、关于运送易燃和易爆物品的专用车，不正确的是()。
a:应在驾驶室上方安装红色标志灯。
b:在车身两侧喷上明显的“禁止烟火”字样或标记。
c:排气管应装在车身中部。
d:车辆尾部应安装接地装置。
本题正确答案为:c。
监理工程师合同管理考前模拟练习题篇四
1.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使(d)。
a.同时履行抗辩权 b.代位权
c.撤销权 d.不安抗辩权
2.根据工程特点和现场条件划分合同的工作范围时，主要考虑的因素不包括(d)。
a.施工内容的专业要求 b.施工现场条件
c.对总承包投资的影响 d.其他因素的影响
3.当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，(b)。
a.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同
b.仲裁机构可裁定变更该合同
c.仲裁机构可裁定撤销该合同
d.应移交法院判定变更该合同
4.依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是(a)。
a.保证 b.质押 c.定金 d.留置
5.施工合同示范文本中要求，由( a)投保建筑工程一切险。
a.发包人 b.承包人 c.监理人 d.项目经理
6.投标人在投标过程中出现(d)时，招标人可以没收投标保证金。
a.投标文件的密封不符合招标文件的要求
b.投标文件中附有招标人不能接受的条件
c.购买招标文件后不递交投标文件
d.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
7.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的是(d)
a.保证 b.定金 c.留置 d.质押
8.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是(d)。
a.不影响合同的效力
b.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效
c.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人
d.部分影响合同的效力
9.由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由(b)。
a.权利人承担b.义务人承担c.双方平均分担
d.权利人承担主要费用，义务人负连带责任
10.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按(b)执行。
a.原价格b.新价格c.原价和新价的平均价格 d.当地市场价格
11.某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应(c)。
a.因迟到而自然无效
b.必须经要约人发出接受通知后才有效
c.必须经要约人发出拒绝通知后才无效
d.因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺
12.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，(a)。
a.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
b.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任
c.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
d.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任
13.参加合同法律关系，依法享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是(a)。
a.合同法律关系主体 b.合同法律关系客体
c.合同法律关系内容 d.合同法律关系事实
14.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指(d)。
a.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
b.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
c.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
d.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任
15.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的`不一致时，应以(c)为准。
a.现场考察时招标人口头解释
b.招标文件规定
c.书面函件
d.仲裁机构裁定
16.下列不属于对招标文件核查范围的是(c)。
a.招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件
b.招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理
c.招标文件的形式是否合乎要求
d.是否有限制竞争的条件
17.关于无权代理，下列说法正确的是(c)。
a.无权代理行为不能转化为合法的代理行为
b.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事和经济活动
c.代理权终止后继续行使代理行为
d.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”
18.按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许(c)。
a.投标人更改投标书的内容和报价
b.投标人再增加优惠条件
c.评标委员会对投标书中的错误加以修正
d.招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法
19.投标文件对招标文件响应的重大偏差，不包括(b)等。
a.提供的投标担保有瑕疵
b.个别地方存在漏项
c.没有按招标文件要求提供投标担保
d.投标文件没有投标人授权代表签字
20.要约人撤销要约，撤销要约通知应在(b)到达对方。
a.要约到达对方之前 b.对方发出承诺之前
c.对方承诺到达要约人之前 d.对方承诺生效之后
监理工程师合同管理考前模拟练习题篇五
1.某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于()。
a.法定代理
b.指定代理
c.委托代理
d.表见代理
2.以下关于抵押的表述，不正确的是()。
a.所有权、使用权不明或者有争议的财产不得作为抵押物
b.抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具可以依法抵押
c.当事人以航空器、船舶、车辆抵押的抵押合同自签订之日起生效
d.当事人以土地使用权、城市房地产抵押的抵押合同自登记之日起生效
3.下列选项中，属于合同法律关系客体中物的是()。
a.借款合同
b.勘察设计
c.计算机软件
d.专利权
4，建设工程一切险的除外责任是()。
a.火灾和爆炸
b.冰雹、地面下陷下沉
c.地震、海啸、雷电、飓风
d.非外力引起的施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失
5.《中华人民共和国合同法》的基本原则不包括()。
a.自愿原则
b.平等原则
c.诚实信用原则
d.效率优先原则
6.以下关于合同形式欠缺的法律后果的表述，错误的是()。
a.在没有履行行为之前，合同的形式不符合要求，则合同未成立
7.有关要约邀请的表述，不正确的是()。
a.要约邀请是合同成立过程中的必经过程
b.要约邀请在法律上无须承担责任
c.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示
d.价目表的寄送、招标公告、招股说明书等即要约邀请
8.根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于要约和承诺的表述中，正确的是()。
a.承诺在承诺通知发出时生效
b.要约人确定了承诺期限时，要约不得撤销
c.承诺可以在承诺通知到达要约人后撤回
9.()是要求在当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同。
a.诺成合同
b.实践合同
c.双务合同
d.单务合同
10.甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜。甲在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此种情形属于应承担缔约过失责任中的()。
a.假借订立合同，恶意进行磋商
b.违反缔约中的保密义务
c.有违背诚实信用原则的行为
d.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
11.甲施工企业于2010年承建某单位办公楼，2011年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用、维护的注意事项。此事体现了合同履行原则中的()原则。
a.公平
b.自愿
c.诚实信用
d.维护公共利益
12.()是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。
a.不安抗辩权
b.同时履行抗辩权
c.后履行抗辩权
d.终止履行抗辩权
13.甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2 000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据《中华人民共和国合同法》规定，甲、乙之间的借款合同因()。
a.显失公平而无效
b.欺诈而可撤销
c.乘人之危而无效
d.乘人之危而可撤销
14.根据《中华人民共和国合同法》规定，债权人()。
a.不得拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担
b.不得拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债务人承担
c.可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担
d.可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债务人承担
15.善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同)，其后果由()承担。
a.无权代理人
b.善意第三人
c.被代理人
d.无权代理人和善意第三人共同
16.下列选项中，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是()。
a.国家投资、融资的项目
b.采用专有技术进行勘察、设计或施工的项目
c.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益的项目
d.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
17.建设工程一切险保险合同于2010年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2010年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2010年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。
a.2010年3月1日
b.2010年3月20日
c.2010年3月10日
d.2010年3月18日
18.建设工程招标中，全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中()。
a.管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较多
b.管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较少
c.管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较多
d.管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较少
19.对已完成施工图设计的小型工程进行施工招标时，可采用()合同。
a.单价
b.总价
c.计划价格
d.成本加酬金
20.方案竞选的()是指导投标人正确编标报价的依据，既要全面介绍拟建工程项目的特点和设计要求，还应详细提出应当遵守的投标规定。
a.设计招标文件
b.物资设备采购招标文件
c.监理招标文件
d.施工招标文件
监理工程师合同管理考前模拟练习题篇六
1、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的(d)d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
a.5b.15c.21d.28。
2、工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的(c)和计算的正确性。
a.方法b.取费规范性c.取费合理性d.取费实效性。
3、fidic《施工合同条件》规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及(c)。
a.承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现。
b.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰。
c.承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程。
d.计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致。
4、关于要式合同成立的叙述中，有误的是(b)。
a.当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
b.合同书的表现形式是多样的，通常情况下双方签字、盖章必须同时完成。
c.双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点。
d.当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。
5、建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是(b)。
a.要约b.承诺c.新要约d.要约邀请。
6、fidic《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的(d)d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。
a.7b.14c.21d.28。
7、施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车合格，(c)在试车记录上签字。
a.发包人b.承包人c.工程师d.承包人和发包人共同。
8、建设工程中涉及的代理主要是(d)。
a.法定代理b.指定代理c.转代理d.委托代理。
9、fidic《施工合同条件》规定，争端裁决委员会一般由(c)名成员组成。
a.1b.2c.3d.4。
10、fidic《施工合同条件》规定，预付款的起扣是自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)(a)的那个月起扣。
a.10%b.15%c.20%d.25%。
11、关于格式条款理解争议的表述中，不正确的是(c)。
a.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释。
b.在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。
c.对格式条款有两种以上解释的，应当做出有利于提供格式条款的一方的解释。
d.对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款的一方的解释。
12、某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙，则丙有权要求(c)。
a.解除合同b.撤销合同。
c.甲、乙对合同承担连带责任d.原施工单位上级主管部门承担责任。
13、按照(d)原则，订立合同后，任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。
a.自愿b.公平c.平等d.诚实信用。
14、甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为(c)。
a.甲签字、盖章时。
b.乙收到合同书时。
c.乙签字、盖章时。
d.甲、乙达成协议时。
15、施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是(b)。
a.王某应当向施工企业赔偿损失。
b.保险公司应当支付保险金，并可向王某追偿。
c.保险公司找到王某追回保费后，方可给予施工企业赔偿。
d.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失。
16、属于按索赔目的分类的索赔是(b)。
a.工程延误索赔。
b.工期索赔。
c.合同中默示的索赔。
d.合同中明示的索赔。
17、设计招标文件的内容不包括(c)。
a.设计依据b.工程项目应达到的技术指标。
c.具体的工作量d.项目限定的工作范围。
18、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是(a)。
a.投标文件b.招标公告c.宣传广告d.招股说明书。
19、下列关于施工合同履行过程中工程保修责任的说法中，不正确的是(d)。
a.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7d内派人保修。
b.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修。
d.质量保修完成后，由工程师组织验收。
20、关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是(b)。
a.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点。
b.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点。
c.当事人对合同成立的地点可以另行约定。
d.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。
监理工程师合同管理考前模拟练习题篇七
为了帮助考生们更顺利地参加监理工程师考试，下面是小编为大家搜索整理的关于监理工程师《合同管理》考前练习题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生培训网!
第 1 题
某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同， 该合同法律关系客体是指( )。
a.物
b.行为
c.智力成果
d.货币
正确答案：a,
第 2 题
下列关于代理的叙述，不正确的是( )。
a.代理的民事责任由被代理人承担
b.代理人以_己的名义实施代理行为
c.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
d.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
正确答案：b,
第 3 题
下列财产中，( )可作为抵押物进行抵押。
a.抵押人所有的房屋
b.抵押人有权使用的集体土地所有权
c.依法被?封的财产
d.抵押人所有的支票
正确答案：a,
第 4 题
按照《合同法》的规定，下列文件属于要约的是( )。
a.招标公告
b.投标书
c.寄送的价h表
d.招股说明书
正确答案：b,
第 5 题
甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。
a.有效，但应由采购员向乙公司支付货款
b.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款
c.无效，由采购员向乙公司支付货款
d.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担
正确答案：b,
第 6 题
如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由( )进行处理。
a.终止合同方选定的仲裁委员会
b.违约方选定的仲裁委员会
c.双方选定的仲裁委员会
d.有管辖权的人民法院
正确答案：c,
第 7 题
甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。
a.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人
b.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可
c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
正确答案：d,
第 8 题
按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序进行。
a.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议
b.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格
c.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
d.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款
正确答案：c,
第 9 题
按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。
a.无论上涨还是下降均按新价格执行
b.无论上涨还是下降均按原合同价执行
c.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
d.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
正确答案：b,
第 10 题
由第三人向债权人履行债务时，在合同履行期限内( )。
a.债权人可要求第三人履行债务
b.债权人可强迫第三人履行债务
c.债权人应要求债务人履行债务
d.债权人可强迫债务人履行债务
正确答案：a,
第 11 题
某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的( )。
a.债权转让
b.合同变更
c.债务转移
d.合同转让
正确答案：a,
第 12 题
依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。
a.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
b.违约金和定金可以同时选用
c.承担违约责任的条件采用严格责任原则
d.违约金和赔偿损失不能同时使用
正确答案：b,
第 13 题
某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目( )。
a.必须公开招标
b.必须邀请招标
c.可直接委托发包
d.必须聘请招标代理机构委托发包
正确答案：c,
第 14 题
招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。
a.仅允许排名前五名的投标人参加投标
b.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量
c.由排名第七的递补，维持六家投标人
d.重新进行资格预审
正确答案：c,
第 15 题
投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。
a.投标人应要求招标人继续解释
监理工程师合同管理考前模拟练习题篇八
(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由( )承担。
a.发包人
b.承包人
c.工程师
d.承包人和发包人共同
2、对已经发生法律效力但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权、债务关系提前归于消灭的行为称为( )。
a.合同解除
b.合同转让
c.合同变更
d.权利和义务同时转移
3、施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于( )条款。
a.有效的合同
b.效力待定的合同
c.可变更、可撤销的合同
d.无效的合同
4、在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0%，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《合同法》的规定，甲、乙之间的买卖合同因( )。
a.欺诈而可撤销
b.胁迫而可撤销
c.胁迫而无效
d.显失公平而无效
5、无权代理的情况不包括( )。
a.没有代理权而为代理行为
b.经过被代理人追认的.行为
c.代理权终止为代理行为
d.超越代理权限为代理行为
6、执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，( )。
a.按原价格执行
b.按新价格执行
c.遇价格上涨时，按新价格执行;价格下降时，按原价格执行
d.遇价格上涨时，按原价格执行;价格下降时，按新价格执行
7、不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔方法是( )。
a.比例计算法
b.网络图分析法
c.分部组合估价法
d.定额估价法
8、下列关于合同法律关系的表述，错误的是( )。
a.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质
b.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织
c.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素
d.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系
9、监理合同自( )生效。
a.合同签字之日起
b.合同登记之日起
c.工程开工之日起
d.监理工程师进驻现场之日起
10、监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过( )d的准工作时间。
a.14
b.21
c.42
d.84
11、 甲公司欠某供应商1 000万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的l 000万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。
a.应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任
b.乙公司与丙公司均不承担清偿责任
c.应当由甲公司承担全部债务
d.应当由乙公司承担全部债务
12、 工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后( )d内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
a.7
b.14
c.28
d.34
13、 监理合同的有效期即监理人的责任期，是以( )来判定的。
a.约定的日历天数
b.完成正常监理工作预定的时间
c.《建设工程委托监理合同》中注明的完成日
d.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务
14、 下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中，不正确的是( )。
a.发包人在验收后l4 d内给予认可或提出修改意见
b.竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任
c.需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用
15、 由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做( )。
a.费用索赔
b.工期索赔
c.工程加速索赔
d.工程变更索赔
16、 当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时，应当由( )。
a.发包人明确双方职责，且无需做出通知 、
b.监理单位明确双方职责，并以书面形式通知发包人
c.监理单位明确双方职责，且无需做出通知
d.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方
17、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师发出暂停施工指示的起因不包括( )。
a.内外部条件的变化
b.发包人应承担责任的原因
c.协调管理的原因
d.承包人的原因
18、 合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为( )。
a.连带责任
b.违约责任
c.保证责任
d.缔约过失责任
19、 主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。
a.指定代理
b.法定代理
c.转代理
d.委托代理
20、 发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括( )。
a.提前竣工的机器设备要求
b.发包人为赶工应提供的方便条件
c.提前竣工所需的追加合同价款
d.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施
监理工程师合同管理考前模拟练习题篇九
1.在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是( )。
a.建筑物
b.施工工程技术
c.施工工程款
d.工程施工行为
2.有关合同鉴证的作用的表述，错误的是( )。
a.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷
合同
3.代理具有的特征中不包括( )。
a.代理人对代理行为承担民事责任
b.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
c.代理人以被代理人的名义实施代理行为
d.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志
4.建筑工程一切险的保险人对因( )造成的损失不负责赔偿。
a.暴雨、洪水
b.人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象
c.无法控制并造成物质损失的突发性事件
d.领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失
5.关于承诺期限的表述，有误的`是( )。
a.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算
b.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达
c.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外
6.下列担保方式中，( )是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。
a.质押
b.留置
c.抵押
d.定金
7.以下对格式条款的理解，不正确的是( )。
8.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为( )之日。
a.抵押合同签字、盖章
b.到房产行政主管部门登记
c.到公证部门办理公证
d.贷款合同生效
9.下列合同中，属于从合同的是( )。
a.赠与合同
b.担保合同
c.建设工程合同
d.加工承揽合同
10.发包人在建设工程招标投标中或者合同谈判中知悉对方的商业秘密，如果泄露或者不正当使用，给承包人造成损失的，应当承担损害赔偿责任，该发包人承担的缔约过失责任属于( )。
a.违反缔约中的保密义务
b.假借订立合同，恶意进行磋商
c.有违背诚实信用原则的行为
d.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
11.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期交付标的物的，遇价格下降时，按( )执行。
a.原价格
b.新价格
c.订立时的市场价格
d.交付时的市场价格
12.建设工程施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，发包人依据的是( )。
a.不安抗辩权
b.同时履行抗辩权
c.后履行抗辩权
d.不履行抗辩权
13.在现代经济生活中，大部分合同都是( )，这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。
a.双务合同
b.诺成合同
c.单务合同
d.无偿合同
14.下列有关代位权的表述，正确的是( )。
a.代位权行使的费用由债权人自行承担
b.债权人必须以债务人名义行使代位权
c.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意.
d.代住权的行使范围以债权人的债权为限
15.根据《中华人民共和国合同法》规定，非受要约人责任原因延误到达的承诺( )。
a.有效
b.无效
c.除非要约人及时通知受要约人该承诺有效，否则该承诺视为新要约
d.除非要约人及时通知受要约人不接受该承诺，否则承诺有效
16.处理无效合同的主要方式是( )。
a.返回财产
b.撤销合同
c.赔偿损失
d.追缴财产，收归国有
17.公开招标在开标时，应当由( )。
a.招标人主持，投标人自愿参加
b.招标人主持，所有投标人均参加
c.招标监督机构主持，投标人自愿参加
d.招标监督机构主持，所有投标人均参加
18.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标价优惠l5万元。某投标人报价l 500万元，工期提前2个月。如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )万元。
a.1 530
b.1 500
c.1 485
d.1 470
19.委托人对监理人履行合同的监督权利所体现的方面不包括( )。
a.对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权
b.对合同履行的监督权
c.对监理合同转让和分包的监督
d.对监理人员的控制监督
20.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为5家的方式。当排名第五的投标人放弃投标时，应当( )。
a.重新进行资格预审
b.仅允许排在前4名的投标人参加投标
c.由排名第六的投标人递补，维持5家投标人
d.改变预审合同标准，只设合同分，不限合格者数量
监理工程师合同管理考前模拟练习题篇十
1.我国现行的监理费计算方法有(abcd)。
a.按监理工程概预算的百分比计算
b.按参与监理工作的年度平均人数计算
c.由甲乙双方按商定的其他方法计算
d.中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定
e.按委托人提出的方法
2.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对(ace)有建议权。
a.生产工艺设计变更
b.工程分包人的资格
c.确定设计标准
d.调换承包人工作不力的有关人员
e.选择工程总承包人
3.监理人的附加工作包括(cde)。
a.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作
b.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间
c.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量
d.非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间
e.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准
4.关于监理人的责任限度说法错误的是(de)。
a.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任
b.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责
c.不对第三方违反合同规定的`质量要求和完工时限承担责任
d.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任
e.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任
5.设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括(ad)。
a.发包人与设计协商并经设计人同意
b.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同
c.该部分设计成果需经设计人审查批准
d.设计人不对该部分的设计质量承担责任
e.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
6.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括(ace)。
a.向承包人发出必须提前竣工的指令b.与承包人协商并签订提前竣工协议
c.负责修改施工进度计划d.为承包人提供赶工的便利条件
e.减少对工程质量的检测试验项目
施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括(ac)。
a.由业主选定并管理
b.与承包商签订合同
c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
d.承担不属于承包商应完成工作的施工
e.由承包商负责协调管理
8.按照fidic施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述错误的是( ac)。
a.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告
b.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要求
c.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担
d.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理
e.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任
9.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。
a.双方提名的成员代表各自的单方利益
b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务
c.提交仲裁时，可以继续被任命为仲裁人
e.没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议
10.在fidic《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(abe)等。
a.不可预见的外界条件
b.施工中遇到文物和古迹
c.异常不利的气候条件
d.业主或其他承包人的干扰
e.后续法规的调整
监理工程师合同管理考前模拟练习题篇十一
《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(c)。
a.完成扫尾、清理施工现场工作
b.完成所有缺陷修复工作
c.能按预定目的交给业主占用或使用
d.完成主体工程的施工任务
2.按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则(d)。
a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
c.无论上涨还是下降均按新价格执行
d.无论上涨还是下降均按原合同价执行
3.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的(d)条款仍对双方具有约束力。
a.质量
b.工期
c.解决争议
d.结算
4.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了(c)的原则。
a.诚实信用
b.全面履行
c.法定履行
d.约定履行
5.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是(b)。
a.专家评审
b.定性评审
c.定量评审
d.资格评审
6.在施工过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少于换人前(a)天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。
a.7
b.14
c.28
d.30
7.合同被变更、撤销的前提是(c)。
a.合同欠缺生效条件
b.合同无效
c.当事人提出请求
d.人民法院有权变更、撤销合同
《施工合同条件》中，选择指定分包商的基本原则是(b)。
a.由承包商负责协调管理
b.业主必须保护承包商合法利益不受侵害
c.指定分包商的违约责任由承包商承担
d.承包商应向指定分包商收取协调管理费
《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(c)。
a.完成扫尾，清理施工现场工作
b.完成所有缺陷修复工作
c.能按预定目的交给业主占用或使用
d.完成主体工程的施工任务
10.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是(a)。
a.一般保证
b.连带责任保证
c.法定保证
d.委托保证
1.按照《中华人民共和国合同法》的规定，属于要约邀请的包括(abd)。
a.价目表的寄送
b.招标公告
c.递送投标书
d.无价格的商业广告
e.发出中标通知书
《施工合同条件》下，承包商提出变更建议在(abce)时可能被采纳。
a.可加速完工
b.可降低业主实施、维护或运行工程费用
c.为业主带来利益
c.可降低施工成本
e.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值
3.下列关于设计变更程序的说法，正确的是(be)。
a.变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应在规划管理部门备案
b.变更的相应图纸和说明由原设计单位提供
c.承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更
d.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，都必须经工程师同意
4.与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有(abc)。
a.主体具有特定的资格条件和资质条件
b.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点
c.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约
d.合同标的是质量、进度、投资三控制
e.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质
5.确定变更价款的原则包括(abcd)。
a.应维持承包人投标报价单内的竞争水平
b.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款
c.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
6.下列对索赔的表述。正确的.是(ad )。
a.索赔要求的提出不需经对方同意
b.索赔依据应在合同中有明确根据
c.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告
d.监理工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
e.承包人必须执行监理工程师的索赔处理决定
7.某招标项目由于客观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权(ace)。
a.要求撤回投标文件
b.要求赔偿损失
c.拒签延长投标保函有效期
d.要求将合同授予他们协商推举的中标人
e.要求返还投标保证金
8.下列导致委托代理关系终止的是(bcde)。
a.被代理人取得或恢复民事行为能力
b.代理期限届满或代理事项完成
c.被代理人取消委托或代理人辞去委托
d.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
e.作为代理人或被代理人的法人终止
《施工合同条件》规定，分包商应当执行的指令包括(bc)发布的指令。
a.业主
b.监理工程师
c.承包商代表
d.监理工程师代表
e.经承包商代表确认的监理工程师
10.依据《中华人民共和国合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有(be )。
a.当事人双方无法达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理
b.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审
c.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行
d.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力
e.建设丁程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理
监理工程师合同管理考前模拟练习题篇十二
1、必须以第三方财产提供担保的方式是( )担保。
a.保证
b.抵押
c.质押
d.定金
2、甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是( )。
a.先履行抗辩权
b.先诉抗辩权
c.同时履行抗辩权
d.不安抗辩权
3、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。
a.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
b.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
c.中标通知书、投标书、协议书、图纸
d.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
4、当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。
a.一般保证
b.连带责任保证
c.法定保证
d.委托保证
5、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括( )。
a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误
b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失
c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立
d.监理人的过失导致合同终止
6、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，( )。
a.应当经债权人同意
b.无需经债权人同意，但应通知债权人
c.无需经债权人同意，但应办理公证手续
d.无需经债权人同意，也无需通知债权人
7、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是( )。
a.原合同无效，乙与丙应各自承担损失
b.上级公司直接赔偿丙的损失
c.甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责
d.乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理
答案：1、a2、c3、d4、a5、d6、a7、d
8、a公司授权其采购员甲到b公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与b公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当( )。
a.要求甲支付电视机的货款
b.a公司向b公司无偿退货
c.由b公司交付计算机，a公司支付计算机的货款
d.由b公司交付电视机，a公司支付电视机的货款
9、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。
a.乙项目经理
b.甲施工企业
c.建设单位
d.具体施工人员
10、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。
a.乙承包人
b.发包人
c.甲承包人
d.工程师
11、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的`质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为( )。
a.费用和工期损失全部由业主承担
b.费用和工期损失全部由承包商承担
c.费用由承包商承担，工期给予顺延
d.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
12、依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是( )。
a.工程总投资超过预期金额
b.因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长
c.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长
d.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故
13、评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括( )。
a.报价计算的正确性
b.评标价的优劣
c.投标人的资格
d.投标保证有效性
14、在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应( )。
a.无偿归监理人所有
b.按使用前的原值付款后归监理人
c.归还委托人，监理人无须支付费用
d.归还委托人，监理人支付折旧等费用
答案：8、d9、b10、b11、b12、d13、b14、c
监理工程师合同管理考前模拟练习题篇十三
多选题是监理工程师考试中的一个重要题型，为了帮助大家更好地攻克多选题，百分网小编为大家准备了一份2017年监理工程师《合同管理》部分的多选练习题，文末有答案，希望能对大家有帮助，更多内容欢迎关注应届毕业生网!
1、法律关系的三个要素是()
a、目的
b、主体
c、客体
d、内容
2、下列合同属于从合同()
a、分包合同
b、监理合同
c、借款合同
d、担保合同
3、合法代理的条件()
a、事先取得委托书
b、经过公证或鉴证
c、以委托人的名义
d、在委托范围内
4、当事人订立合同的程序是()的阶段
a、要约引诱
b、要约邀请
c、要约
d、承诺
5、合同是平等主体的()之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
a、自然人
b、法人
c、其他组织
d、国家机关
6、当事人对合同的格式条款的理解发生争议时()
a、应按通常的理解予以解释
b、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释
c、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的一方的解释
d、在格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
7、按照《合同法》的规定，下列()等内容属于各类合同一般应包括的条款
a、数量和质量的约定
b、合同担保方式
c、合同价款和支付方法
d、解决合同争议的方法
8、无效合同的确认权属于()
a、合同当事人双方的上级
b、监理工程师
c、仲裁机构
d、人民法院
9、建设工程合同是一种()
a、双务合同
b、有偿合同
c、诺成合同
d、要物合同
10、合同当事人订立仲裁协议的作用是()
a、市场竞争的需要
b、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
c、排除了法院对纠纷的管辖
d、合同当事人均受仲裁协议的约束
11、担保法规定的担保方式有()
a、保证
b、定金
c、抵押
d、留置权
12、公路工程施工合同解除的条件有()
a、合同当事人协商一致
b、承包人将其工程全部转包
c、因不可抗力因素致使合同无法履行
d、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行
13、证明合同的真实性、合法性的机关是()
a、人民法院
b、仲裁机构
c、公证机关
d、工商行政管理部门
14、合同纠纷的处理原则是()
a、诚实信用
b、协商为主
c、公正、公平
d、调解优先
15、合同的有效实质要件()
a、主体合格
b、合同当事人意思表示真实
c、合同内容不违反法律和社会公共利益
d、合同标的确定和可能
16、公路工程施工合同文件主要包括()
a、合同意向书
b、合同协议书与中标通知书
c、合同条件与工程量清单
d、技术规范与图纸
a、部分非主体工作
b、全部非主体工作
c、部分非关键性工作
d、全部非关键性工作
18、依据我国《招投标法》的规定，招标分为()
a、委托招标
b、议标
c、公开招标
d、邀请招标
19、属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效()
a、未按期送达的资格预审申请文件
b、未经法定代表人或其授权的代理人签字
c、未加盖投标人印章的资格预审申请文件
d、内容虚假的资格预审申请文件
监理工程师合同管理考前模拟练习题篇十四
委托人对合同履行的监督控制权，下列说法正确的是( )。
a.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告
b.监理人调换总监理工程师，须经委托人同意
c.监理人转让义务，必须经委托人书面同意
d.监理人转让利益，无需委托人书面同意
e.监理人转让支付款，必须经委托人书面同意
正确答案：abc
第 2 题
《合同法》规定的合同有效条件包括( )。
a.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
b.当事人意思表示真实
c.合同当事人签字或盖章
d.合同应当采用书面形式
e.不违反法律或社会公共利益
正确答案：abe
第3 题
下列关于fidic合同下的指定分包商和一般分包商的叙述，正确的是( )。
a.指定分包商和一般分包商具有同等的合同地位
b.指定分包商不损害承包商的利益
c.一般分包商由承包商选定
d.建设单位和工程师应介入一般分包商的保护中
e.一般分包商的违约视为承包商的违约
正确答案：abce
第 4 题
在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( )。
a.总监理工程师业绩
b.监理大纲
c.投标人资质
d.监理单位业绩
e.监理费报价
正确答案：bcde
第 5 题
合同不当履行中的保全措施包括( )。
a.代位权
b.抗辩权
c.拒绝
d.撤销权
e.解除权
正确答案：ad
第 6 题
依据《中华人民共和国合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，( )履行。
a.交付不动产的，在不动产所在地
b.给付货币的，在给付货币一方所在地
c.交付动产的，在接受动产一方所在地
d.设备采购，在采购方所在地
e.材料采购，在供货方所在地
正确答案：ae
第 7 题
承包人的索赔程序一般分为( )。
a.事态调查
b.索赔意向通知
c.索赔报告递交
d.索赔根据
e.监理工程师审核索赔报告
正确答案：bce
第 8 题
以下财产中，可以用作抵押的有( )。
a.幼儿园
b.房屋
c.学校
d.土地所有权
e.电器
正确答案：be
第 9 题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括( )。
a.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意
b.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意
c.批准监理人的监理工作实施细则
d.审查监理人提交的监理报告
e.要求更换不称职的监理人员
正确答案：abde
第 10 题
在fidic的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( )等方面。
a.选择分包单位的权利不同
b.分包合同的工作内容不同
c.分包合同的当事人不同
d.工程款的支付开支项目不同
e.业主对分包商利益的保护不同
正确答案：abde
第 11 题
承诺应具备的条件包括( )。
a.承诺只能向受要约人作
b.承诺必须由受要约人作出
c.承诺的内容应当与要约的内容一致
d.承诺必须在承诺期限内发出
e.承诺必须受法律约束
正确答案：bcd
第 12 题
以下是有关附条件和附期限合同的生效时间的叙述，其中正确的是( )。
a.附生效条件的合同，自条件消灭时生效
b.附解除条件的合同，自条件成就时生效
c.当事人不正当促成条件成就的，视为条件不成就
d.附生效期限的合同，自期限届至时生效
e.附终止期限的合同，自期限届满时失效
正确答案：cde
第 13 题
法人应当具备的条件有( )。
a.依法成立
b.有必要的财产或者经费
c.有3名以上高级管理人员
d.能够独立承担民事责任
e.有自己的名称、组织机构和场所
正确答案：abde
第 14 题
以下对索赔的表述中，正确的是( )。
a.索赔要求的提出不需经对方同意
b.索赔依据应在合同中有明确根据
c.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告 (应该是提交索赔意向)
d.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
e.承包人必须执行工程师的索赔处理决定
正确答案：ad
第15题
甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为( )。
a.甲、乙公司作为合同主体不变
b.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务
c.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
d.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任
e.乙公司不能强迫丙公司履行义务
正确答案：abe
第 16 题
《建设工程委托监理合同示范文本》中明确的内容有( )。
a.工程概况
b.合同生效日期
c.项目总投资
d.酬金支付方式
e.可行性研究
正确答案：abcd
第 17 题
在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。
a.被代理人的.法人终止
b.被代理人取得民事行为能力
c.被代理人取消委托
d.代理事项完成
e.代理期限届满
正确答案：acde
第 18 题
a.设计依据
b.发包人应提供的有关资料和文件
c.双方的责任
d.项目投资要求
e.委托设计任务的范围和内容
正确答案：bce
第19题
《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有( )。
a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议
b.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
c.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
d.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请示人民法院执行
e.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁
正确答案：acd
第 20 题
下列选项中，属于正常监理酬金中间接成本的是( )。
a.业务培训费
b.图书资料购置费、经营业务费
c.固定资产及常用工器具、设备的使用费
d.文具、纸张、账表、报刊、文印费用
e.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用
正确答案：abcd
第 21 题
依据fidic《施工合同条件》的规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有( )。
a.对竣工检验的干扰
b.不可抗力造成的损失
c.延误移交施工现场
d.业主提前占用工程
e.非承包商原因检验导致施工延误
正确答案：ace
第22题
根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。
a.要约所处法律效力状态不同
b.撤回和撤销的目的不同
c.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
d.受要约人对要约知晓的情况不同
e.对要约人的约束条件不同
正确答案：acd
第 23 题
根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括( )。
a.按时提供设计依据文件
b.负责设计成果的报批手续
c.负责审查各阶段设计文件
d.保证设计质量
e.为设计人提供施工现场工作条件
正确答案：abe
第24题
合同的( )，不影响仲裁协议的效力。
a.未成立
b.无效
c.变更
d.解除
e.终止
正确答案：bcde
第 25 题
下列各项中，关于资格预审须知中明确列出投标人必须满足的最基本条件的叙述，正确的是( )。
a.其可分为必要合格条件和附加合格条件两类
b.附加合格条件视招标项目是否对潜在投标人有特殊要求决定有无
c.普通工程项目一般承包人均可完成，必须设置附加合格条件
d.附加合格条件通常是潜在投标人应满足的最低标准
正确答案：abe
第 26 题
在施工合同中，( )的合同属于无效合同。
a.施工企业伪造资质等级证书签订
b.招标人与投标人串通签订
c.施工企业的违约责任明显过高
d.建设单位的违约责任明显过高
e.约定的质量标准低于强制性标准
正确答案：abe
第 27 题
依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有( )。
a.办理施工有关的行政审批手续
b.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方
c.负责工程施工各方的协调管理
d.与监理人协商一致，选定项目承包人
e.提供监理工作需要的资料
正确答案：abe
第 28 题
甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有( )。
a.合同主体不变，仍为甲乙公司
b.转让必须征得乙公司同意
c.丙公司只能对甲公司行使抗辩权
d.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任
e.丙公司应承担与主债务有关的从债务
正确答案：bde
第 29 题
保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是( )。
a.业主提供场地日
b.承包商提交履约人保函日
c.投保工程开工日
d.承保项目所用材料卸至工地日
e.投保工程投保日
正确答案：cd
第 30 题
招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括( )。
a.要求施工企业必须具备一定的资质等级
b.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级
c.要求投标人必须拥有进口的施工机具
d.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材
e.要求专业工程的施工企业必须是本系统的
正确答案：cde
监理工程师合同管理考前模拟练习题篇十五
1.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算
b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效
c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加
d.承包人原因造成返工的工程量不予计量
e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效
2.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。
a.固定总价合同的价款是不可调整的
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于
c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担
e.在约定的风险范围内合同价款不做调整
3.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。
a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求
b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录
e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求
4.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。
a.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收
b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
c.工程严禁任何部分甩项竣工
d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过之日
e.竣工验收合格的工程移交发包人使用
5.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款
b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出
6.下列关于对设计错误的`处理正确的是(bce)。
a.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变
c.损失严重的，应向发包人支付赔偿金
d.赔偿金累计总额应不超过设计费用
e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算，写入相关条款
7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。
a.编制方案设计 b.费用的支付
c.设备设计的编制 d.参加初步审查
e.参与工程施工招标
8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。
a.发包人应提供的资料 b.费用的支付
c.双方责任 d.工程概况
e.违约责任
9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。
a.工期较长工程 b.工期较短工程
c.施工简单工程 d.施工复杂工程
e.紧急工程
10.按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作不包括(ab)。
a.确定水准点和坐标控制点
b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点
c.提供进度统计报表
d.提供和维修围栏设施
e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/16586843.html】
