最新工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版(27篇)

格式:DOC 上传日期:2023-03-16 14:02:00
最新工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版(27篇)
时间:2023-03-16 14:02:00     小编:zdfb

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇一

乙方:

因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公*、公正、*等的原则,达成以下付款协议:

一、甲乙双方共同协议商定工程价款:

双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):___(小写:___)。

二、工程款付款方式:

甲方已支付乙方装饰工程款,下欠工程款。经双方协商确定甲方于20__年月日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款月的利息外,并按所欠工程款的日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。

甲方:山东__国际大酒店有限公司

乙方:济宁市__广告装修工程有限公司

甲方代表签字:___

20__年__月__日

乙方代表签字:___

20__年__月__日

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇二

贵司承接的.沪蓉西高速公路恩利段机电工程,经双方结算,截止20xx年9月2日,我司尚欠贵司工程款共计人民币大写: 元整 (¥: 元)未支付。

经双方协商,我司承诺按如下方案付清所欠工程款:

一、 你司向法院申请撤诉,法院下达撤诉裁定书后 日内付清全部工程款,即¥ 元;

二、 上述款项你司须开具等额增值税发票,已开发票金额¥: 元;

三、 本案已经发生的诉讼费用¥10600 元由我司承担,你司须提供缴纳诉讼费发票原件;

四、 以上款项付清后,双方所有款项均已结清,你司不得以任何理由就本案再行起诉;

五、 如我司未能在承诺期间付款,自愿承担合同总金额30%的违约金。

xxxx股份有限公司

(盖章)

年 月 日

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇三

根据你方招标的xxxxx7栋 工程的招标文件、遵照《^v^招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿意全部按照招标文件的规定,郑重提交我们的投标文件,并作出以下承诺:

1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任,实行综合单价风险包干,且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定,并且无意询求此外的任何解释。

2、我方将派出 朱某某 作为本次招标工程的项目经理。

项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责,对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务,并保证常驻现场。

3、在中标后,投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场,并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员,如确需更换,须报监理公司、发包人审批认可。

4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期 400 日历天内完成并移交全部工程,工程质量达到设计要求 。

严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。

5、若我方中标,在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。

6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期30天内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。

7、我方提供的资料全部为真实资料,如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假,我方将放弃中标的.权利,并承担由此产生的责任。

8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单,包括修改补充通知、答疑(如有时)及有关附件,我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

9、投入本工程的建筑原材料、构配件的质量都是经质量检验合格的产品。

10、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工,不擅自改变设计图纸进行施工。

11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制,配备工程建设项目专职安全员,并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。

所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训,特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。

12、承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程,费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成;

13、除非另外达成协议生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

14、我们理解招标文件中关于定标的方法,并且无意询求此外的任何解释。

承诺人:xxx

时间:xxxx年xx月xx日

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇四

珠海市建设工程招标投标管理中心:

我公司负责开发建设的__工程进入招标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作,并在此郑重承诺:

1、我公司在招标前和招标过程中,决不以摸底、了解情况或其他原因为由,与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前,我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同,决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺,我公司将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

开发单位名称(盖章)

年月日

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇五

xxxxxxxxxxxxxxxx:

我单位负责建设的. 工程进入招标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作,并在此郑重承诺:

1、我单位在招标前和招标过程中,决不以摸底、了解情况或其他原因为由,与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前,我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同,决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺,我单位将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

承诺人:xxx

时间:xxxx年xx月xx日

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇六

xx市建设工程招标投标管理中心:

我公司负责开发建设的xxx工程进入招标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作,并在此郑重承诺:

1、我公司在招标前和招标过程中,决不以摸底、了解情况或其他原因为由,与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前,我公司将严格按照合同约定的.方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同,决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺,我公司将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺!

开发单位名称(盖章)

日期:

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇七

xxxxxxxxxxx:

我单位负责建设的 工程进入招标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作,并在此郑重承诺:

1、我单位在招标前和招标过程中,决不以摸底、了解情况或其他原因为由,与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前,我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同,决不在经招投标监管机构备案的.合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺,我单位将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

招标单位名称:(盖章)

20xx年xx月xx日

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇八

甲方:

乙方:

因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公*、公正、*等的原则,达成以下付款协议:

一、甲乙双方共同协议商定工程价款:

双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):___(小写:___)。

二、工程款付款方式:

甲方已支付乙方装饰工程款,下欠工程款。经双方协商确定甲方于20__年月日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款月的利息外,并按所欠工程款的日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。

甲方:

乙方:

日期:

工程款支付承诺书(扩展3)

——工程款支付承诺书 (荟萃20篇)

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇九

甲方:

乙方:

通过甲乙双方在该目标工程可公开之层面上的深入沟通,双方就实现甲方成功签约目标工程达成如下协议:

第一条、甲方责任

1.甲方将提供有效并且达到目标工程要求的施工资质证明、营业执照及公司资金证明等相关材料,并确保它们的完整性和准确性;

2.甲方同意按本协议第三条所确定的时间和金额向乙方支付工程中介费。

第二条、乙方责任(工作内容):

1.乙方向甲方提供该工程相关信息,直至甲方正式签约目标工程为止;

2.乙方对甲方提供的各类文件和资料,有义务保密,不得泄露给其他任何第三方。

第三条、费用及支付方式

1.根据本协议第一条、第二条所明确的甲、乙方责任(工作内容),以及对应不同阶段双方在完成这些责任所需投入人力、物力、财务、时间的预算结果,乙方将按照一定比例收取工程中介费。

2.经甲乙双方协商,本协议签署后,在甲方取得目标工程并签约后,甲方按____元/平方米(目标工程总面积约为13万平方米,以最终目标工程合同面积为准)向乙方支付工程中介费,乙方所收取工程中介费为税后金额。

3.甲方承诺在正式签约目标工程后的五个工作日内按本协议第三条第二款计算金额将税后工程中介费划入乙方帐号。

第四条、终止条款

在以下情况下,自动终止本协议:

1.甲方签约目标工程,并支付乙方工程中介费后;

2.甲方最终未能签约目标工程。

第五条、目标工程系保障性住房工程。在本承诺书正式签订后,乙方将具体工程情况如实告知甲方;本承诺书尚未签订前,乙方将对工程情况保密。

第六条、协议效力及其他

1.本协议一经双方授权代表签字盖章即发生效力。

2.本协议一式肆份,甲、乙双方各执贰份。

第七条、本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

甲方:

乙方:

日期:

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇十

xx—xxx国际贸易有限公司:<

因我单位财务制度规定,有关财务资金的支出须凭业务发票方可申请,因此,我单位向贵公司申请公益图书的业务中,特请求贵公司先行将发票交付我单位,我单位再行结算。

本次我单位向贵公司申请的图书总码洋(总定价)为xxxx元整,实际需支付的服务费为人民币xxxx元整(小写:xxxx),发票收到后,我单位在个工作日内将服务费汇入贵公司如下指定账户:

户名:xx—xxx国际贸易有限公司

账号:xxxxxxxx

开户行:xxxx银行总行营业部

单位名称:xxx

(盖章)

经办人姓名:xxx

20xx年xx月xx日

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇十一

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商决定,就甲方介绍给乙方的康定县力丘河金顶水电站工程的所有工程操作项目,双方达成一致,并严格按照以下操作流程进行操作,具体如下:

一、乙方通过甲方的社会资源关系,拿到工程建设项目。

二、乙方承诺项目介绍成功后,给予甲方实际工程总造价的7%作为工程中介的服务费用。

三、乙方服务费用具体支付时间和办法:

a、工程合同签定后不支付任何服务费用;待工程队正式入场后收到第一笔工程预付款三个工作日内,由乙方将该笔款项(以实际工程拨款数为准的30%的比例)划拨到甲方的指定帐号;

b、剩下的工程中介费用按照工程发包方每月划拨给乙方的工程款进度款,由乙方按比例同时划拨到甲方指定的账号;

四、本承诺书为不可撤销、不可更改的无条件保证,该协议一式2份。

五、本承诺书经甲乙双方签字即生效。

甲方:

乙方:

日期:

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇十二

文昌市住房和城乡建设局:

为了保障农民工的合法权益,维护社会稳定,本单位在工程建设中,郑重承诺:

1、建设单位在工程建设过程中按工程进度或合同约定及时拨付工程款,不拖欠工程款。

2、施工单位保证按时足额支付农民工工资,不拖欠农民工工资。

3、若出现拖欠农民工工资时,可从我单位交存的工资保证金中先予支付。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工*,本单位愿意接受市人力资源和社会保障行政部门和市住房和城乡建设局主管部门依照有关规定作出的任何处理(处罚)决定。

建设单位(盖章):

施工单位(盖章):

单位负责人(签字):

单位负责人(签字):

日期:

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇十三

甲方:山东丽都国际大酒店有限公司 乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司

因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公*、公正、*等的原则,达成以下付款协议:

一、甲乙双方共同协议商定工程价款:

双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):xxx (小写:xxx )。

二、工程款付款方式:

甲方已支付乙方装饰工程款 ,下欠工程款 。经双方协商确定甲方于20xx年 月 日付给乙方工程款 ,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0。02%/月的利息外,并按所欠工程款的0。5%/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。

甲方:山东丽都国际大酒店有限公司

乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司

甲方代表签字:xxx

20xx年xx月xx日

乙方代表签字:xxx

20xx年xx月xx日

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇十四

为确保 工程施工质量我公司郑重承诺,将依照施工合同对本次施工范围内的质量承担责任,承诺基本内容如下:

1、依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

2、建立质量责任制,对建筑工程的施工质量负责。要求项目负责人做好施工现场记录,将责任划分到人对各分部分项工程负责。其项目负责人承担连带责任。

3、按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不擅自修改工程设计,不偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,及时提出意见和建议。

4、按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验;未经检验或检验不合格的,不使用。

5、建立健全施工质量的检验制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。

6、对涉及结构安全的试块、试件及有关资料,在建设单位或工程监理单位见证下现场取样。并送具有相应资质等级的质量检测单位进行质量检测。

7、培训制度,加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考核不合格充的人员,不上岗作业。

8、依法履行建筑工程质量保修义务。

施工单位:xxx

日 期:x 年 x月x 日

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇十五

为了保障农民工的合法权益,维护社会稳定,本单位在工程建设中,郑重承诺:

1、建设单位在工程建设过程中按工程进度或合同约定及时拨付工程款,不拖欠工程款。

2、施工单位保证按时足额支付农民工工资,不拖欠农民工工资。

3、若出现拖欠农民工工资时,可从我单位交存的工资保证金中先予支付。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工*,本单位愿意接受市人力资源和社会保障行政部门和市住房和城乡建设局主管部门依照有关规定作出的任何处理(处罚)决定。

承诺人:xxx

20xx年xx月xx日

工程款支付承诺书(扩展7)

——工程款支付建设工程合同 (菁华1篇)

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇十六

致xxxx:

我方收到贵方的招标文件后,经详细研究和现场踏勘,决定做以下承诺:

1、 我方如中标,接受其所有工程付款方式。

2、 我方如中标,愿按招标书的规定及《经济合同法》、《合同法》履行自己的义务。

3、 我方如中标,将按招标文件及相关合同要求提供所规定的`各项服务和相关的产品服务。

4、 无论中标与否,我方愿承担招标准备及合同签订前招标书所要求的各项费用。

5、 本付款承诺书和招标文件、投标文件、产品合同同具法律效力。

投标单位(公章):

法人代表或授权人(签字):

投标时间:年月日

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇十七

致xxxxx:

我单位在工程施工招标中,如有幸中标在这项工程的实施过程中,我们除响应本项目资格预审文件和招标文件的所有条款、履行合同内容外,并郑重承诺:

为保证工程资金合理、有效地用于本工程建设,确保本项目资金不外流,我方承诺在业主指定的银行开设唯一的结算账户办理工程资金的结算。愿意与业主及银行签订资金管理协议,遵守合同条款关于资金使用的各项规定,同意业主及银行对银行账户资金的管理、监督和检查,绝不挪用、挤占工程建设资金,并遵守业主在项目建设期间指定的工程建设资金管理办法。在工程建设期间,不上缴上级主管单位管理费、设备折旧费、利润、不购买施工设备等,以确保工程建设资金专款专用。

若我单位违背以上承诺,非法挪用工程建设资金,则以全部履约保证金作为违约金交予业主,同时,我单位将自动退场,并放弃在贵公司的投标资格。

承诺单位(盖章):

法人代表(签字):

日期:年 月 日

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇十八

珠海市建设工程招标投标管理中心:

我公司负责开发建设_______工程进入招标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章规定组织招标投标工作,并在此郑重承诺:

1、我公司在招标前和招标过程中,决不以摸底、解情况或其他原因为由,与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前,我公司将严格按照合同约定方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同,决不在经招投标监管机构备案合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款任何合同或协议。

4、如违背上述承诺,我公司将自愿承担由此引起法律责任。

特此承诺。

开发单位名称(盖章)

年 月 日

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇十九

由承包,经双方协商,部分工程与联合经营。

经考查核实,该项目工程手续齐备,完全属实,无虚假,无欺诈。自愿给等人,支付该工程劳务合作费用,第一次土方为m3,劳务费用为元/m3(税后),在缴纳保证金的同时,支付该工程劳务合作费和前期费用。支付给上述人员首付现金(税后)元,该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故,我方决无反悔,不追究他人一切经济和法律责任。该项目工程如需续签合同,按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用,收款人有权通过甲方扣除该款。

承诺人:收款人:

身份证号:

电话:电话:

年月日

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇二十

陕西安康恒鑫建设工程有限公司:

我公司负责建设的 石泉县后柳柏桥上、下浆砌石砌筑 工程在开工后至施工完成过程中,我公司将承诺做到以下几点:

1、保证工程施工过程中质量验收合格及人员机械安全;

2、在工程完工后,我公司将支付全额人工工资及机械费用;

3、后期在使用过程中由于我公司施工质量问题所造成的损坏我公司将及时修复,如未及时维修或在维修过程中产生需要赔偿情况,我公司将全额负责赔偿款项;

4、如违背上述承诺,我公司将自愿承担由此引起的.法律责任。

特此承诺。

开发单位名称(盖章)

20xx年xx月xx日

工程款支付承诺书(扩展2)

——工程款支付承诺书10篇

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇二十一

甲方:

乙方:

因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公*、公正、*等的原则,达成以下付款协议:

一、甲乙双方共同协议商定工程价款:

双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):xx(小写:xx)。

二、工程款付款方式:

甲方已支付乙方装饰工程款,下欠工程款。经双方协商确定甲方于20xx年月日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款月的利息外,并按所欠工程款的日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。

甲方:山东xx国际大酒店有限公司

乙方:济宁市xx广告装修工程有限公司

甲方代表签字:xx

20xx年xx月xx日

乙方代表签字:xx

20xx年xx月xx日

工程款支付承诺书扩展阅读

工程款支付承诺书(扩展1)

——工程款支付承诺书10篇

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇二十二

本人 : 购买润阳泓福壹号 房源,于20xx年10月22日签定商品房买卖合同,合同总金额: 。

经本人申请并经徐州xxxxxxx有限公司同意,该套房源房款实行分期付款。本人现已支付房款: 万元整(人民币),余款 ,本人承诺于月日前付清。

如到期本人未能付清剩余购房款,本人同意解除本人所认购润阳泓福壹号房源的商品房买卖合同,并以房款未付部分作为基数按照银行同期借款利率的`四倍向徐州xxxxxxx有限公司支付利息。另本人将履行双方所签定商品房买卖合同中相关的违约条款,支付本人所认购房源总房款的10%的违约金给徐州xxxxxxx有限公司。

在解除本人所认购润阳泓福壹号房源商品房买卖合同的过程中,本人将全力配合该项工作。否则本人将另行赔付徐州xxxxxxx有限公司人民币10000元整。

徐州xxxxxxxx有限公司

公司签章

客户签字:

20xx年10月22日

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇二十三

保修年限:一年,保修范围:所承建的所有工程,保修条件:属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。发生须紧急抢修事故,承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。

非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。

即时响应业主要求,做到随叫随到,充分听取业主意见。对业主提出的质量问题,认真分析、研究、制定维修方案。保修实施时认真做好成品及环境卫生的保护工作,做到工完场清。售后服务人员由承建本工程项目管理机构人员组成领导小组,由项目负责人任组长,随时听取业主的服务要求。

在工程保修期内,贯彻公司的质量方针,服务热情、周到,因施工造成的质量问题均应及时免费维修。即使是业主原因造成的问题,也将积极给予解决。协助用户完善承建范围之外的配套设施建设,做到善始善终为业主服务。

公司名称:

日期:

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇二十四

xxxxx建设局:

申请人(承诺人,以下简称申请人)在工程中,根据《预拌混凝土和预拌砂浆管理规定》有关条款,依法使用预拌砂浆,谨在此作出以下承诺:

1.在项目设计文件中明确使用预拌砂浆,并按此编制工程概预算;

2.依法缴纳散装水泥专项资金;

3.向经备案的预拌砂浆生产企业购买预拌砂浆;

4.按照相关技术规范要求,使用预拌砂浆。

申请人对上述承诺内容确认无误。申请人如未履行上述承诺,愿意承担应当依法承担的法律责任:

1.缴纳的散装水泥专项资金不予返退;

2.现场搅拌砂浆,按实际搅拌量每立方米罚款xxxx元;

3.向未经备案的砂浆生产企业购买预拌砂浆,按实际购买量每立方米罚款xxx元;

4.未按照相关技术规范使用预拌砂浆,接受市、区建设主管部门责令整改措施,以及xxxx元罚款。

谨此承诺。

申请人:

承诺人:

日期:

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇二十五

______公司:

鉴于我公司是贵公司的供应商,为确保贵公司向我公司采购的产品符合法律、法规及合同约定,同时使向我公司采购的产品不侵犯任何第三方的知识产权,现我公司就供应贵公司之产品,做出以下承诺:

1、我公司承诺向贵公司供应的所有产品,包括之前已经供应的产品和未来将要供应的产品,不存在任何侵犯第三方及其授权许可人的知识产权的情形,包括但不限于商标权、专利权、外观设计、著作权以及我国法律规定的其他知识产权权利及关联权利。

2、我公司承诺供应的产品,如含有商标、专利或著作权等内容,我公司为合法的权利人或授权许可人。

3、我公司承诺如涉及我公司向贵公司供应的产品被第三方起诉侵权并要求贵公司承担赔偿责任或其他责任的,我公司承担贵公司因此遭受的全部损失,包括但不限于对第三方作出的赔偿、行政处罚、律师费、应诉成本等,同时,贵公司有权退回侵权产品,并要求支付相当于侵权产品货款同等金额的违约金。

4、本承诺书适用于签署前和签署后,所有我公司与贵公司签订的采购合同、协议、订单中的产品。即使双方合作关系终止,本承诺书仍然有效。

5、如双方因此发生纠纷,有权管辖法院为深圳市___区人民法院。

6、本承诺书签署于_____年___月___日。

承诺人:____________________

(盖章)

法定代表人

(签字):____________

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇二十六

致xx公司:

我公司承诺承包收取,收取方式为现金+抵房屋模式,具体条款如下:

(1)正负零完成拨付进度合同款的90%,其中40%拨付

现金,50%抵顶房屋。

(2)主体完成拨付完成进度合同款的`90%,其中40%拨

付现金,50%抵顶房屋。

(3)装饰完成拨付完成进度合同款的90%,其中40%拨

付现金,50%抵顶房屋。

(4)竣工验收合格、结算(结算在乙方施工内容全部结束

28天内完成)完成后十日内发包人拨付结算价的95%(其中50%以房屋形式抵顶工程款),剩余5%(抵房款)作为质量保修金,待最终保修期(保修期24个月)满后办理房屋抵顶手续。

承诺人:xxx

时间:xxxx年xx月xx日

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书简版篇二十七

甲方(委托付款方) :

乙方(付款方):

丙方(收款方):

甲方、乙方、丙方本着自愿、*等的原则,达成以下委托付款协议。

1、甲方授权乙方向收款方:,支付甲方与其在 年月日签订的《 》合同,合同金额 八百零伍万元整 款项。

收款人(公司全称); 收款人开户银行全称: ;收款人账号:;

2、乙方应在付款账户中保留足够余额,保证乙方能够及时确支付款项。

3、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号,信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。

4、甲方对委托付款金额有异议,可向丙方进行查询。乙方对代付款金额的真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。

5、以下事项发生变更时,丙方应及时以书面形式通知甲方。

(1)收款人名称;

(2)收款人开户银行及账号。

6、甲方应及时通知乙方,因甲方未能将变更情况及时通知乙方,乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的,乙方不承担任何责任。

7、本协议未尽事宜经双方协商,可另拟协议补充条款,与本协议具有同等法律效力。

8、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。

9、甲、乙双方如需终止本协议,应提前30日书面通知对方,并履行终止协议手续。乙方在办理完成终止协议手续的同时,停止该项委托付款业务。

甲方(委托付款方)乙方(付款方) 丙方(收款方) (签 章) (签 章) (签 章) 法定代表人:法定代表人: 法定代表人: (或授权代理人:)(或授权代理人:) (或授权代理人:)

年 月 日 年 月 日 年 月 日

工程款支付承诺书(扩展5)

——代收工程款委托书3篇

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/1649412.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档