合同是商业交易中不可或缺的一环，有助于维护交易双方的合法权益。合同的格式和结构应当清晰，条款之间应当逻辑严密，避免冲突和矛盾。下面是一些常见问题的合同解答，希望能帮助大家更好地理解合同。
建筑合同包工包料的协议书篇一
发包人(全称)：
法定代表人或其委托代理人：
承包人(全称)：
法定代表人或其委托代理人：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1、工程名称：___________________________。
2、工程地点：___________________________。
3、工程立项批准文号：__________________。
4、资金来源：___________________________。
5、工程内容：___________________________。
6、工程承包范围：__________________________。
计划开工日期：_________年_________月_________日。
计划竣工日期：_________年_________月_________日。
工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
工程质量符合___________________________标准。
其中：
2、合同价格形式：__________________。
承包人项目经理：__________________。
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书(如果有);。
(2)投标函及其附录(如果有);。
(3)专用合同条款及其附件;。
(4)通用合同条款;。
(5)技术标准和要求;。
(6)图纸;。
(7)已标价工程量清单或预算书;。
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的`与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、违约、索赔和争议。
2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。
本合同于_________年______月_____日签订。
本合同在___________________________签订。
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
本合同自_________生效。
本合同一式_________份，均具有同等法律效力，发包人执_________份，承包人执_________份。
发包人：
法定代表人或其委托代理人：
_________年______月_____日。
承包人：
法定代表人或其委托代理人：
_________年______月_____日。
建筑合同包工包料的协议书篇二
下面是小编为大家整理的,供大家参考。
合同又称为“契约”，在英文中称为“contract”。在法学理论上，对合同的概念存在不同的理解。下面就是小编整理的建筑合同包工包料的协议书（5篇），希望大家喜欢。
甲方：
乙方：
身份证号：
经甲乙双方自愿协商，甲方将市场的破混混凝土地面、外运碎石、灰碴、铺设管道、打混凝土地面工程交给乙方施工，具体事宜经甲乙双方协商签订合同如下：
1、上述工程施工期：自年月月工期15天，（雷雨天顺延，乙方不得无故延误工期的施工日期，需按约定时间完成）。
2、施工地点：大山路与十一路交汇，华东装饰材料市场、胶合板市场。
3、工程应符合国家质量要求及规定，所需用的材料必须符合国家相关标准及合格证书，施工结果须符合甲方要求，乙方对所施工项目认真细致地做好每一项工程，工程完工后做到现场清洁，无堆放垃圾。
4、工程量的核实与确认：工程结束后，由甲乙双方共同对工程进行验收（包括工程质量验收及工程量的实际验收）。
5、工程造价：破混凝土、外运碎石灰碴、铺设管道、打混凝土，每米700元（包括人工费及材料费）。垒泥下水道，沉淀井每个2000元（包括人工费及材料费）。下水道预测96米，沉淀井暂定6个（施工后按实际米数计算）。工程总造价约计79200元，大写：柒万玖仟贰佰元整。
6、质量要求：工程质量达到省市建委对铺设下水道工程的要求及甲方的要求。工程竣工后出现质量问题，（甲方使用过程中人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年。施工过程中所出现的安全事故均由乙方承担责任。
保修期满15日内支付10%。
8、其它未尽事宜，双方协商解决。
本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，签字生效。
甲方：
乙方：
20__年__月__日。
甲方：
(以下简称甲方)。
乙方：
(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：
地点：
二、承包方式。
三、工程承包内容。
四、合同价款。
五、付款方式。
六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任。
1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任。
1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修。
1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法。
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;。
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
20__年__月__日。
施工单位：(以下简称甲方)。
承包单位：(以下简称乙方)。
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将岳阳君临国际新城项目部厕所防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则。
1、工程名称：岳阳君临国际新城项目楼。
2、工程内容：根据工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用g防水涂料。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。
三、工程造价：
四、卫间防水每平米元;结算时按实际面积结算。
五、质量标准：
乙方应确保防水工程达到优良标准，严格按照防水工程规范和____市现行有关标准及设计图纸和甲方要求施工，保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
六、双方责任：
1、甲方责任：
(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，要求乙方限时整改。
2、乙方责任：
(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及____市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用。
(2)配合____市君临国际新城项目整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修________年。
七、付款方式：
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的%给乙方，留%的工程款作保修金，________年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
八、本合同一式三份，甲方持二份，乙方持一份，具有同等法律效力，待________年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
20__年__月__日。
发包方（全称）：
承包方（合称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：蔬菜种植、光伏发电。
工程地点：嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村。
工程内容：本园区内的所有道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。
工程立项批准文号：20__年底前齐备。
资金来源：开工前已备齐该工程款。
二、工程承包范围：大包，包工包料，保质量安全，绿化保设计。
三、合同工期：道路、给排水在20__年底前完工（即20__年12月30日前）电线电缆、路灯、绿化等具体开工日期依工地现场实际施工情况定。
四、质量标准：合格工程。
五、取费标准：道路硬化、绿化、给排水、路灯照明等均按山东省最新定额取费。
六、合同价款：以实际发生的工程量为准（见预算报表）。道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的预算报表，为本工程施工合同的补充条款，具有相同的法律效力。
七、付款方式：乙方的机械人员进场拨付总工程款35%的预付款，本工程施工一半拨到70%，完工拨至97%，剩余3%完工验收合格后一年内支付。
八、合同生效:。
合同订立时间年月日。
合同订立地点：
后生效。
九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，未尽事宜协商解决。
发包人（公章）：
承包人（公章）：
20__年__月__日。
建设单位：
（以下简称甲方）。
施工单位：
（以下简称乙方）。
依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：
一、工程项目。
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程范围：
5、承包造价：
元（大写：）。
二、工程期限。
根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）。
开工日期为20__年月日至20__年月日，总工期天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程。
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工；
四、工程价款支付及结算。
本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
五、其它约定。
1：甲方承担的安全责任、权利。
（一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；
（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；
（四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2：乙方的责任、权利。
（四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
20__年__月__日。
建筑合同包工包料的协议书篇三
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：
工程名称：
工程地点：
工程规模：
工程立项批准文号：
资金来源：
承包范围：
金额(大写)：元(人民币)小写：元，其中，安全防护、文明施工措施费为：(大写)：元(人民币)小写：元。
合同工期：日历___天。
计划开工日期：_________年________月_______日
计划竣工日期：_________年________月_______日。
工程质量标准：合格。
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1.中标通知书;。
2.投标函及其附录;。
3.已标价的工程量清单(含暂估价的材料和工程设备损耗率表);。
4.合同条款专用部分;。
5.合同条款通用部分;。
6.技术标准和要求;。
7.合同图纸。
双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的'指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。
按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。
按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
合同订立时间：_________年________月_______日。
合同订立地点：
双方约定后本合同生效。
发包人：(盖章)承包人：(盖章)。
住所：住所：
法定代表人：(签字或盖章)法定代表人：(签字或盖章)。
或委托代理人：(签字或盖章)或委托代理人：(签字或盖章)。
联系电话：联系电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
建筑合同包工包料的协议书篇四
发包方（全称）：
承包方（合称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：蔬菜种植、光伏发电。
工程地点：嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村。
工程内容：本园区内的所有道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。
工程立项批准文号：20年底前齐备。
资金来源：开工前已备齐该工程款。
二、工程承包范围：大包，包工包料，保质量安全，绿化保设计。
三、合同工期：道路、给排水在20年底前完工（即20年12月30日前）电线电缆、路灯、绿化等具体开工日期依工地现场实际施工情况定。
四、质量标准：合格工程。
五、取费标准：道路硬化、绿化、给排水、路灯照明等均按山东省最新定额取费。
六、合同价款：以实际发生的`工程量为准（见预算报表）。道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的预算报表，为本工程施工合同的补充条款，具有相同的法律效力。
七、付款方式：乙方的机械人员进场拨付总工程款35%的预付款，本工程施工一半拨到70%，完工拨至97%，剩余3%完工验收合格后一年内支付。
八、合同生效：
合同订立时间年月日。
合同订立地点：
本合同双方约定：后生效。
九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，未尽事宜协商解决。
发包人（公章）：
承包人（公章）：
建筑合同包工包料的协议书篇五
发包人：
承包人：(以下简称甲方)(以下简称乙方)。
经甲、乙双方友好协商，相互了解，本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下，甲方将工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方，具体协议如下，希双方自觉遵守，不得违约。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、乙方所承包内容采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积元/m2(大写：m2)人民币计算(建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准)。
四、开工日期：_______年______月_____日
竣工日期：_______年______月_____日
五、承包范围：
工程施工图及设计图说明，图纸会审纪要及设计变更，甲方以包工包料发放给乙方，乙方在施工过程如有图纸改动，必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有：基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料，以室内清水房交工。(乙方不含图纸里面有的内容：消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门，室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责，一切由甲方自行负责施工)。
六、甲方内容。
1、甲方提供图纸、水电的来源处。
2、监理方的人员由甲方提供;。
3、乙方需要各种手续，甲方必须配合提供。
4、如有更改、变动，所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。
七、乙方负责内容。
1、在该工程中所有的税收、报建费由乙方负责。
2、水电预埋和防雷预埋，预埋管和防雷的材料由乙方负责。
3、乙方不负责水电安装，只负责预埋。
4、乙方负责窗子安装，材料以图为准。
八、付款方式。
1、乙方进场后地梁起，甲方支付乙方工程款20万元。
2、主体封面，甲方支付乙方工程款60万元。
4、抹灰完工后，甲方支付乙方工程款：60万元。
5、综合验收合格后，甲方支付乙方工程尾款：98%。
6、其余2%作为保修金，在一年之内付清。
九、质量要求。
1、严格按照施工图施工，执行《建筑工程施工质量验收规定》做好施工放线工作、材料计划，自检及专用表格填写，达到竣工验收合格。
2、变更单等设计文件及规范要求，精化组织施工，加强现场这理及人员的技术管理工作，确保工程达到优质工程。经建设方、监理、项目部，甲方进行建筑规范验收。
十、安全文明施工。
1、乙方对承包项目的安全施工负责，严格执行国家、地方的政策、法规、规范、标准和制度、不得违章指挥，严格执行安全技术交底，必须让进场人员进行安全教育;三级教育，班前班后安全活动。
2、在施工过程中，安全事故责任及处理由甲乙双方共同调解处理，不得以任何理由推卸责任。
十一、本协议未尽事宜，甲乙双方负责人友好协商解决，协商不成的依法向所在地致人民法院起诉。
十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效，具有同等的法律效力。
甲方签字：
乙方签字：
_______年______月_____日。
建筑合同包工包料的协议书篇六
甲方：
乙方：
一.根据《建筑法》，《合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。
二.私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为砖混结构总价格约人民币陆万伍仟元整元。
三.本工程施工前，甲方必须保证通电，通水，通路，建筑面积平整，不能影响施工。与周边邻居因地界，建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。本工程施工方式为包工，面积价格一次性包死。工程必须严格按图纸设计施工，[地脚要求牢固科学化]，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便偷工，怎么方便就怎么做。
四.因施工过程中，发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，重新签定变更合同书后方能生效。否则甲方概不承认，不承担经济责任。
五.乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施，因乙方出现安全事故，甲方不承担一切责任。
六.乙方在施工中必须接受甲方人员的监工，并接受合理化建议并采纳。甲方要求乙方房屋墙壁不能做弯曲，要做到平整，角度要分明，美观。本工程预定工期为60天。房屋交付是内外水泥沙搓平。房屋不漏水。
七.本工程的附属工程：大门，围墙，化粪池，外墙砖，贮藏室，院内硬化等项目不包括在本合同内，附属工程价格另议，价格商定后签定建造附属工程合同书。
工程付款方式：工程付款方式为现金支付。
施工人员及施工设备进场即付贰万元，主体工程完成付贰万元，全部做完清算。工程在建设过程中，双方都要严格遵守合同，不得随意终止合同。如遇不可抗力的自然灾害，可终止合同进行清算。
工程在建设过程中，因市场发生变化，人员工资上涨或下降，必须严格遵守合同约定价格，不得随意涨价或压价。
工程未尽事宜，双方随时协商解决，并签定工程辅助合同书。本合同确需修改必须经过甲乙双方协商，一致同意。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自甲乙双方签字后生效，生效后甲乙双方必须共同遵守。
发包人（公章）：
承包人（公章）：
__年__月__日。
建筑合同包工包料的协议书篇七
承包人(以下简称乙方)：________。
经甲、乙双方友好协商，相互了解，本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下，甲方将工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方，具体协议如下，希双方自觉遵守，不得违约。
第一条工程名称：________。
第二条工程地点：________。
第三条乙方所承包内容采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积元/m2(大写：m2)人民币计算(建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准)。
第五条承包范围。
工程施工图及设计图说明，图纸会审纪要及设计变更，甲方以包工包料发放给乙方，乙方在施工过程如有图纸改动，必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有：基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料，以室内清水房交工。(乙方不含图纸里面有的内容：消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门，室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责，一切由甲方自行负责施工)。
第六条甲方内容。
1、甲方提供图纸、水电的来源处。
2、监理方的人员由甲方提供;。
3、乙方需要各种手续，甲方必须配合提供。
4、如有更改、变动，所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。
第七条乙方负责内容。
1、在该工程中所有的税收、报建费由乙方负责。
2、水电预埋和防雷预埋，预埋管和防雷的材料由乙方负责。
3、乙方不负责水电安装，只负责预埋。
4、乙方负责窗子安装，材料以图为准。
第八条付款方式。
1、乙方进场后地梁起，甲方支付乙方工程款20万元。
2、主体封面，甲方支付乙方工程款60万元。
3、抹灰完工后，甲方支付乙方工程款：60万元。
4、综合验收合格后，甲方支付乙方工程尾款：98%。
5、其余2%作为保修金，在一年之内付清。
第九条质量要求。
1、严格按照施工图施工，执行《建筑工程施工质量验收规定》做好施工放线工作、材料计划，自检及专用表格填写，达到竣工验收合格。
2、变更单等设计文件及规范要求，精化组织施工，加强现场这理及人员的技术管理工作，确保工程达到优质工程。经建设方、监理、项目部，甲方进行建筑规范验收。
第十条安全文明施工。
1、乙方对承包项目的安全施工负责，严格执行国家、地方的政策、法规、规范、标准和制度、不得违章指挥，严格执行安全技术交底，必须让进场人员进行安全教育;三级教育，班前班后安全活动。
2、在施工过程中，安全事故责任及处理由甲乙双方共同调解处理，不得以任何理由推卸责任。
第十一条本协议未尽事宜，甲乙双方负责人友好协商解决，协商不成的依法向所在地致人民法院起诉。
第十二条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效，具有同等的法律效力。
甲方签字：__________。
乙方签字：__________。
_____年_____月_____日。
建筑合同包工包料的协议书篇八
施工单位：________（以下简称甲方）。
承包单位：________（以下简称乙方）。
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将岳阳君临国际新城项目部厕所防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
1、工程名称：岳阳君临国际新城项目楼。
2、工程内容：根据工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用g防水涂料。
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。
四、卫间防水每平米元；结算时按实际面积结算。
乙方应确保防水工程达到优良标准，严格按照防水工程规范和________x市现行有关标准及设计图纸和甲方要求施工，保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
1、甲方责任：
（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，要求乙方限时整改。
2、乙方责任：
（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及________x市建设局颁发的`准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用。
（2）配合________x市君临国际新城项目整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修________________________年。
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的%给乙方，留%的工程款作保修金，________________________年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
甲方（公章）：________。
乙方（公章）：________。
________年________月________日。
________年________月________日。
建筑合同包工包料的协议书篇九
发包方（全称）：
承包方（合称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
合同内容如下：
一、工程概况。
工程名称：蔬菜种植、光伏发电。
工程地点：嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村。
工程内容：本园区内的所有道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。
工程立项批准文号：__年底前齐备。
资金来源：开工前已备齐该工程款。
二、工程承包范围：大包，包工包料，保质量安全，绿化保设计。
三、合同工期：道路、给排水在__年底前完工（即__年12月30日前）电线电缆、路灯、绿化等具体开工日期依工地现场实际施工情况定。
四、质量标准：合格工程。
五、取费标准：道路硬化、绿化、给排水、路灯照明等均按山东省最新定额取费。
六、合同价款：以实际发生的工程量为准（见预算报表）。道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的预算报表，为本工程施工合同的补充条款，具有相同的法律效力。
七、付款方式：乙方的机械人员进场拨付总工程款35%的预付款，本工程施工一半拨到70%，完工拨至97%，剩余3%完工验收合格后一年内支付。
八、合同生效:。
合同订立时间年月日。
合同订立地点：
本合同双方约定：后生效。
九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，未尽事宜协商解决。
发包人（公章）：
承包人（公章）：
__年__月__日。
建筑合同包工包料的协议书篇十
甲方：
乙方：
___________________________经双方协商，甲方将______小区_____楼____单__元_____室_______内部装修_______工程。承包给乙方进行施工，并达成如下协议：
1、甲方向乙方提供经客户确认后的施工图纸及做法说明；
3、甲方向乙方提供材料时，要办理材料验（接）收手续，不负责退料；
5、甲方接到客户维修通知后，应于24小时内通知乙方前去维修；
1、本工程采取由甲方提供材料，乙方进行施工的承包方式；
1、乙方工人进场施工____日后，甲方支付工程款的30%为材料款；
2、乙方工程量完成过半后，甲方支付工程量款的`30%。
3、工程全部完工后，____日内甲方支付工程款的30%。
4、甲方工程全部交工并同业主结算完工程款后，____月内无异议，无质量问题甲方支付给乙方工程款的10%，（质量保证金）。
2、本合同一式两份，甲，乙双方各执一份具有同等法律效力；
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
________年____月____日。
建筑合同包工包料的协议书篇十一
发包人： (以下简称甲方)。
承包人：(以下简称乙方)。
经甲、乙双方友好协商，相互了解，本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下，甲方将工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方，具体协议如下，希双方自觉遵守，不得违约。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、乙方所承包内容采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积元/m2(大写：m2)人民币计算(建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准)。
四、开工日期：年月日
竣工日期：年月日
五、承包范围：
工程施工图及设计图说明，图纸会审纪要及设计变更，甲方以包工包料发放给乙方，乙方在施工过程如有图纸改动，必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有：基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料，以室内清水房交工。(乙方不含图纸里面有的内容：消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门，室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责，一切由甲方自行负责施工)。
六、甲方内容。
1、甲方提供图纸、水电的来源处。
2、监理方的人员由甲方提供;。
3、乙方需要各种手续，甲方必须配合提供。
4、如有更改、变动，所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。
七、乙方负责内容。
1、在该工程中所有的税收、报建费由乙方负责。
2、水电预埋和防雷预埋，预埋管和防雷的材料由乙方负责。
3、乙方不负责水电安装，只负责预埋。
4、乙方负责窗子安装，材料以图为准。
八、付款方式。
1、乙方进场后地梁起，甲方支付乙方工程款20万元。
2、主体封面，甲方支付乙方工程款60万元。
4、抹灰完工后，甲方支付乙方工程款：60万元。
5、综合验收合格后，甲方支付乙方工程尾款：98%。
6、其余2%作为保修金，在一年之内付清。
九、质量要求。
1、严格按照施工图施工，执行《建筑工程施工质量验收规定》做好施工放线工作、材料计划，自检及专用表格填写，达到竣工验收合格。
2、变更单等设计文件及规范要求，精化组织施工，加强现场这理及人员的技术管理工作，确保工程达到优质工程。经建设方、监理、项目部，甲方进行建筑规范验收。
十、安全文明施工。
1、乙方对承包项目的安全施工负责，严格执行国家、地方的政策、法规、规范、标准和制度、不得违章指挥，严格执行安全技术交底，必须让进场人员进行安全教育;三级教育，班前班后安全活动。
2、在施工过程中，安全事故责任及处理由甲乙双方共同调解处理，不得以任何理由推卸责任。
十一、本协议未尽事宜，甲乙双方负责人友好协商解决，协商不成的依法向所在地致人民法院起诉。
十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑合同包工包料的协议书篇十二
甲方：
注册地址： 。
资质类别：
经营地址：
邮政编码： 。
联系电话：
乙方： 。
性别：
身份证号码。
户口所在地地址：根据《劳动合同法》等现行的法律、行政法规、行政规章制度的规定，甲方与乙方按照平等自愿、协商一致的原则，订立本合同，共同遵守。
一、工作类容：
1、工程名称：(工作地点)罗店大型居住社区经济适用房三期e2地块。
2、根据甲方工作需要，乙方同意承担岗位(工种、工作)。
二、合同期限：
合同期限选择方式(以下两种，选择一种打勾)。
1、()本合同期限为个月，即从年月日生效，至年月日终止。如双方需要，可以在合同期满前一个月协商续签本合同。
2、本合同期限以完成约定的岗位(工种)工作位置。
三、劳动报酬：
1、甲方支付乙方劳务报酬的标准为元/月，次月15日前现金支付。若遇上春节，须在春节15天前支付完乙方应得工资。
2、甲乙双方对劳务报酬的其他约定协商解决。
四、甲、乙双方的权利和义务：
(1)甲方的权利和义务：
1、甲方根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各条款约定，对乙方进行管理。
2、甲方根据生产(工作)需要以及乙方的工作表现和能力，可适当调整乙方的岗位(工种)。
3、甲方应保护乙方的合法权益，按合同约定支付乙方的劳动报酬。
4、甲方应做好乙方上岗前的安全教育和岗前培训，并提供符合安全、卫生要求的。
作业条件。
5、甲方应为乙方办理(或代办)劳动作业人员《就业第几手册》等相关手续。
(2)乙方的权利和义务：
1、接受承包人项目部的管理规定，不违章作业，文明施工。
2、因生产经营变化和工作需要，甲方可以调整乙方的工作岗位和工作内容，乙方认为不适应甲调整的工作，可以申请另行调涨或提出解除劳动合同。
3、乙方在务工期间的各项行为应遵守重庆市有关部门的各项规定。
4、乙方施工质量应符合有关规范和技术标准。
5、乙方进入施工现场前应自居接受岗前培训，并取得培训合格证书。
6、乙方有遵照本合同按时足额获取劳动报酬的权利。
五、劳动合同的变更、解除、终止。
1、甲乙双方在本劳动合同的有效期内，可以遵循平等自愿，协商一致的原则，依法变更劳动合同部分条款。
2、经甲乙双方协商一致，甲方可以解除劳动合同;。
3、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同：
(1)在试用期内被证明不符合录用条件的;。
(2)严重违反劳动纪律或者甲方依法建立的规章制度的;。
(3)严重失职、营私舞弊、对甲方利益造成重大损害或不良社会影响的;。
(4)被开除、除名、劳动教养和依法追究刑事责任的，劳动合同自动解除。
4、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应提前三十日书面通知乙方：
(2)不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;。
(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经甲乙双方协商不能就变更劳动何以内容达成协议的。
5、乙方解除劳动合同，应当提前15日以书面形式通知甲方。但有下列情形之一的，可以随时通知甲方解除劳动合同。
(1)在试用期内的‘。
(2)甲方以暴力，威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;。
(3)甲方未按劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件。
6、乙方有下列情形之一的，甲方不得解除劳动合同：
(1)患病或者负伤，在规定的医疗期内的;。
(2)女职工在孕期、产期和哺乳期内的;。
(3)法律、行政法规规定的其他情形。
7、本劳动合同期满或者甲乙双方规定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止。
六、违反劳动合同的责任。
甲乙双方或一方违反本合同的规定，应依法承担法律责任。
甲乙双方因履行劳动合同发生争议，可向本单位劳动争议调解委员会申请调解，也可直接向甲方所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
七、其他：
1、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，另外一份用作登记备案。
2、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。
甲方：(公章)乙方(签字)：
日期：年月日日期：年月日
建筑合同包工包料的协议书篇十三
甲方：身份证号：电话：
乙方：身份证号：电话：甲方将位于西峡县回车镇老庙岗村陈沟组的自住用房的建设工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：
一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外第三人人身财产损害的，乙方应对此负全部责任。
二、施工要求。
1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务，不得随意更改，如需更改，需征得甲方同意。
2、乙方自本合同签订后开始施工，月天)，即自按期交房。
3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国标钢材、中联水泥。
三、付款方式。
工程报价：每平方元，以实际建筑面积为准。
1、地基挖好后甲方支付乙方首批款2万元。
2、第一层盖好后付4万元。
3、第二层盖好后付4万元。
4后如因房屋未出现质量问题，甲方将剩余款项全部支付给乙方。若出现质量问题，所需维修资金由剩余款项支付，剩余款项不足以支付维修金的，甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。
四、工程内容：从地基到完成砖砌结构，室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样到封顶。
五、违约责任：
1、乙方承诺：如建好后的房屋出现重大质量问题，足以影响甲方生活安全的，甲方可向乙方索赔，索赔金额不低于全部建房款。
2、本合同一式签署，双方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款结清外，须赔偿另一方违约金2万元。
3、若乙方未在规定的工期内完工，每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%违约金，逾期时间进过一个月以上的，乙方需向甲方支付不低于1.5万元的违约金。
六、本协议履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，均可向西峡县人民法院提起诉讼。
七、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑合同包工包料的协议书篇十四
发包人：_______（以下简称甲方）。
承包人：________（以下简称乙方）。
依照《中华人民共和国合同法》和建设部《建设安装工程承包合同条例》，经甲乙双商定，甲方将____县____镇______厅宿舍工程总承包给乙方。具体承包内容如下：
一、工程概况。
工程名称：____县____镇______厅、宿舍工程。
工程地点：____县____镇______学校院内。
工程内容：土建、安装。
二、工程承包范围、质量标准、合同价款、工期。
承包范围：图纸包括的土建、安装内容，其中图纸中保温工程不包括。质量标准：合格。
合同价款：单平方造价为________元每平方米。
本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。
工期：______个月（______天）。
三、合同履行条款。
甲方责任与义务：
1、开工前施工现场具备三通一平条件，并提供地质及地下管线资料。
2、施工场地及公共道路畅通的一切问题，均由甲方承担并承担相应责任。
3、施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承担一切费用及责任。
4、施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。
5、施工期间一切外因干扰，均由甲方承担谐调责任，严重影响工程施工，造成损失的由甲方给予乙方相应补尝。
6、按合同约定及时拔付工程款。
乙方责任与义务：
1、开工后积极组织人员，机械设备进场。
2、配备合格施工、技术、管理人员。
3、严格控制施工质量，所用一切建筑材料禁用伪劣产品，必须经监理检查方可使用。
4、确保按合同工期完成施工任务。
5、施工期间，安全第一、因乙方原因所造成的.安全事故由乙方承担全部责任。
四、工程款（进度款）支付。
一层主体结束，支付总工程款的______%；
二层主体结束，支付总款的______%；
三层主体结束，支付总款的______%；
四层主体结束，支付总款的______%；粉刷结束，支付总款的______%；门窗安装结束，付总款的______%；余款工程后________年内一次付清。
五、工程变更，变更增加费用，由甲方出资另行增加。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
日期：________年____月____日
________年____月____日。
建筑合同包工包料的协议书篇十五
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程，签订以下协议：
一、工程内容：
包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期：
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款：
经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
四、承建方式。
乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
五、工程付款办法。
1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。
3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币：贰拾壹万陆仟元整。
4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：壹拾万零捌仟元整。
六、程质量要求：
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
七、工程竣工验收结算：
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任：
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币20__元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币1000元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保内容。
质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
十、质保期限。
以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
十一、双方在施工中的几项规定：
2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。
3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合“三通一平”要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。
4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。
5、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。
6、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。
十二、合同生效与终止：
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
委托代表：委托代表：权先生。
签名：签名：
签订日期：签订日期：
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/16382020.html】
