在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
工程验收合同篇一
甲方：__________公司 (以下简称为甲方)
法人代表：__________
住所：__________
乙方：__________表后线总包(以下简称为乙方)
法人代表：__________
住所：__________
甲方系该工程的承包人，乙方系本协议第一条项下的发包方。本工程经过乙方及其施工队的施工后，目前已完工，双方拟就该工程进行验收交接，现甲、乙双方就本工程的验收情况事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、 本工程的概况
1、工程名称：高低压配电设备及安装工程(以下简称"该工程")
2、工程位置：__________
3、施工期：本工程于______年______月______日进场施工，于______年______月______日完工，已组织验收。
4、竣工情况：__________已竣工。
二、工程验收情况
1、工程验收日期：本工程经甲、乙双方共同在场，并于______年______月______日在工程所在地进行现场验收。
2、工程验收情况：因乙方在白鹭湾1号公用配电房低压表后线标识治疗第一次提交出现问题，错漏百出，甲方随后将问题反馈给乙方处理，经过乙方重新核对后甲方提交的材料与现场财会十分混乱，甲方经过再三确认修改，验收合格后将资料提交到杨和供电所。
三、本协议签署后，乙方认可该工程并经乙方验收合格的，由乙方向甲方支付应付工程款。
甲方保证收到本工程的承包款后，按时足额向实际施工人发放工资福利。
四、 本工程经乙方验收合格后，甲方向乙方提供为期 ________年的质保期。在质保期内发现工程问题的，甲方须及时组织工人进行必要的返工、加强、重做等工作，如果由于乙方提供的工程材料出现质量问题，甲方概不承担，由乙方自行承担。
五、 甲方提交材料至供电所，供电所建档后，所产生的电费问题由乙方负责，与甲方不承担任何责任。
六、 违约条款
1、 甲方违反本协议约定的，应向乙方承担本工程总承包款10%的违约金。
2、 乙方违反本协议约定的，应向甲方承担本工程总承包款10%的违约金。
七、 未尽事宜，双方协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提供民事诉讼。
八、 本协议经甲、乙双方签字或盖x后即发生法律效力，各方均应依约适当履行。
九、 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)：__________
乙方(签字)：__________
签署时间：__________
签署地点：__________
工程验收合同篇二
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
〈以下简称甲方〉
工程项目经理承包人〈以下简称乙方〉
一、经甲、乙双方友好协商后，乙方为我方公司现场项目管理人员，全权指挥文明施工方案，质量管理，与客户沟通等在施工中要解决存在的问题，在合同期内保质保量完成施工任务。
二、工程时间年月日至年月日零时止。
三、工程地址：
四、工程性质：
五、工程总价：
六、工程质量保证金：
七、项目经理岗位职责
1、项目经理必须在全套施工项目中起有较强的组织能力，能团结员工必需时与客户进行沟通交流;乙方在外与公司在行动上必须保持高度一致，定期向公司有关领导全面汇报工程进度、质量及客户意见。
2、项目经理在本合同签字日起，切实担负起领导职责，在外所接装饰业务，不能擅自施工，在同一个小区内所接业务归公司。公司视实际情况给一定业务费用。如背着公司在外接业务而影响公司在施工管理质量时间等问题的发生，公司将从实际出发，给予一定经济处罚，处罚程度由是否影响到公司损失程度而定。
3、项目经理必须遵守法律、法规，遵守公司规章制度，服从公司统一领导，统一调度，牢固树立质量第一、安会第一，牢记安全施工重于泰山。严格遵守小区物业管理规章制度，及时办理出入证手续，及着公司工作服上岗。
八、项目经理分类项目管理职责
1、乙方接到甲方施工令后，依照设计图纸、施工合同时间，按项目内分类明确，现场交接打水平线;每项施工在质量上执行装饰标准条例，进行严格操作;有序施工，分类验收，并做到现场临时电线设施、卫生设施安装;下班后必须打扫装饰垃圾，并及时清场把纺织袋垃圾送至物业管理指定地方堆放，没有物业指定地方应及时用专业垃圾清理掉，并关闭水、电闸门，检查安全关好门，才能下班。施工中不得高空抛物，做到文明施工。项目经理手机24小时始终畅通。
2、项目经理从签字日起，公司已给予一切权利及经济上的分配权力。如在施工时间内发生一切事故均由项目经理承担一切经济责任及法律责任，含拖欠工资款。
3、结构改造除设计原因外，项目经理原则上承担在结构改造是否安全;如设计与安全不一致时，以安全为主，安全重于泰山;除设计及时调整外，要尽快与客户沟通安全重要性，并合理解决设计调整后，安全因素带来好处，使客户相信公司积极负责的态度，为下一步施工带来基础，留下好的影响。
4、管道类项目：主材及配件必须由公司定点品牌采购，ppr管及配件必须采用热水管(详见项目单)，管道水原则上从顶上走，水管施工完毕要进行试压，压力必须达到6-8公斤。试压前必须通知客户到现场，48小时后再通知客户到场验收，pvc下水管按使用尺寸大小必须畅通，洁具淋浴房毛巾架、手纸盒、龙头、台盆安装完毕，除成品保护外，一律进行有序调试，对调试中出现的问题应马上进行合理修正，不得留下任何隐患。(上述成品什物必须与客户定位一致方能安装)。
5、电工类：主材及配件必须由公司定点品牌采购(详见项目单)。电线管走向必须与强电、弱电分开施工，做到先铺管后穿线，规格上要严格把关，同方向强弱电间距保持在15cm左右，开关插座、电视线路、电脑、电话插座定位正确，配置明确到位，水平线按照不同要求高低，目测必须一致，并连开头插座安装中间不得有0.5mm裂缝，pvc等线管及开线槽直度与弯度在施工时须达到标准要求并用不同规格抱攀错位固定。
6、泥工类：主材客户自备，但在数量上质量上严格把关，对客户采购的主材如有质量问题，原则上不应接手，应与客户及时沟通，辅料水泥浆要按比例严格配置施工。防水必须严格施工，并在防水项目完工，积水试验24小时后检查是否漏水迹象，才能进入下道工序施工。贴铺地面砖，纹理排列清晰，施工时将地面砖控制用水浸泡时间，并干燥，如遇墙面有石灰必须刮掉，方能铺贴，内不能有空灌。每平方米内平面不得超过0.5mm，横直线不得超过0.5mm，严禁凹凸不平砖，掉角角砖进行施工，铺地面砖时不能有积水，不得有污水，不能向地漏口排流，施工完毕交客户验收，并做好成品保护工作。
7、木工类：木工主材必须由公司定点品牌采购(详见预算单)。吊顶工程，弹出吊顶标高水平线保持施工一致，木材必须干燥，湿度必须达到15，做到定位，尺寸正确饰面板材质纹理色彩一致，地拢固定必须牢固，固定钉间距不得超过标准规定，定做木门饰面必须与门套一致;门贴线厚度与踢脚线收口不得有凹凸迹象，门锁、合页、门吸、大衣厨吊杆拉手必须按标准施工。(未经客户同意，不能擅自改变施工及用材项目)
8、油漆类：主材必须由公司定点品牌采购(详见预算单)。打磨砂浆应顺木纹砂磨，对有的部位如横向砂磨后顺木纹砂磨平整，各道腻子面上打磨要掌握“磨去残存”表面平整;“轻磨慢打”线角分明。要掌握嵌批不同要求腻子稠稀和需要的硬度，应做到批刮嵌实饱满;残余腻子要收净，配料要掌握有余而不多“先浅而后得”“可加而次多”操作要领。刷油要掌握先上后下，先难后易，先左后右，先外后里(指外开门窗)，要掌握多蕉次多，少蕉油，开油——横油——斜油——顺油的涂刷操作要领，清色油漆的上色要做到“快匀净洁”四要求，达到色泽均匀，不准在配好的油漆上参和回稀释剂，在罩面漆中严禁参和稀释剂。
9、乳胶漆类：主材必须由公司定点品牌采购(详见预算单)。施工时顶、墙面必须干燥平整，并弹阴阳角线垂直线刮除原墙面底子，批一定比例的水泥老粉胶水等腻子，平行度一定要均匀，要厚薄一致，待干燥后进入第二道底子施工，完毕后符合质量要求后方可进主乳胶漆刷面，纹理一致，颜色一致。涂料均匀表面平整。
九、乙方在施工时事先必须按操作规定管理施工，有新的补充按新的调整补充条例办。
十、今后项目经理每套施工(或每项)完毕，客户验收合格签字，工程款到位付清，公司一次性给项目经理结清款子。(扣除每套1000元，依次类推直至10000元作为质量保质金。如乙方不遵守合同条款内的承诺，或多次违反公司规章制度(例：经查发现工地上不穿工作服的每人每次扣50元，客户投诉一次的扣100元，依次类推)，公司有权解除乙方合同，并视实际情况扣除押金。造成严重后果或有意破坏施工项目，公司有权追究乙方民事责任，及刑事责任。如乙方要自愿解除合同，须在三个月前打书面报告，视实际情况，公司作出答复，未作答复前要维持原状继续施工。原工程须全面完工交付客户，从交付最后一套日起计算一年内一次性清还押金，一年内由乙方质量引起问题，公司通知乙方日起24小时内必须修复或解决。如电话不通不能按时解决客户要求，一切损失从押金中扣。具体复杂情况可适当放宽解决时间，但必须有解决问题的时间表，不得无故借口拖延。
十一、工程款付款方式列下表
十二、上述合同，签字后希双方遵守，而此引起纠纷可友好协商解决，协商不成可由仲裁机构仲裁，仲裁不成可提请法院受理解决。
工程验收合同篇三
发(总)包单位(甲方)
承(分)包单位(乙方)
根据工程需要，按公司审批的工程分包计划发包方(以下简称甲方)将工程的安装分部水、电安装分项工程，分包给承(分)包方(以下简称乙方)，为保证甲方与业主所签订施工合同的履约，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，经甲、乙双方协商，特制定本合同，明确各自的责、权、利，共同遵守。
一、工程概况：_________________
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3建筑面积
二、承包内容：_________________
2.2设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。
三、工程造价及承包方式：_________________
3.1本合同总造价暂定为人民币元(大写人民币壹佰捌拾陆万元)(合同造价含6.11%的建安劳保费)。
3.2乙方采用专业分包方式承包。
3.3设计变更及其他费用的调整，按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。
四、工期：_________________
4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求，经双方协商确定为746个日历天，20__年5月1日至20__年5月15日止。
甲方：___________
乙方：___________
____年_____月_____日
工程验收合同篇四
乙方名称：___________
根据《xxx合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律条文，结合本工程具体情况，经双方友好协商，本着平等互利的原则，达成以下协议：
1、工程名称：___________。
2、工程地点：___________。
3、工程内容：___________。
4、承包方式：___________。
1、本工程幕墙按实际结算；
2、不锈钢雨棚按不锈钢板实际结算；
3、支付方式：合同签订后支付30%预付款，工程完工80%后。付40%，剩余款项验收合格一次性付清。
1、负责属于甲方办理的手续；
2、负责与工程其它工程施工队的协调工作；
3、负责提供乙方脚手架、水源、电源等；
4、提供乙方现场仓库等临时设施；
1、乙方服从甲方的工程质量和进度全方位管理。
2、乙方必须按照图纸施工，在施工中如需变更者，应同甲方办好变更手续。
3、工地进行文明施工，做到落手清。
1、本合同一式两份，双方各持一份。
2、本合同自双方签字生效，在竣工结算，甲方支付款项完毕，即告终止。
甲、乙双方因合同发生争议，按以下顺序采用一种方法解决。
（1）甲乙双方互相协商，如协商不成采用以下条宽执行。
（2）向合同签定地人民法院起诉。
甲方：___________
乙方：___________
日期：___________
工程验收合同篇五
甲方：电话：代表签字：时间：
乙方：电话：代表签字：时间：
一、费用
人民币_________________元
二、付款方式乙方开始制作，安装完成验收后甲方一次性付清尾款，完工后日内甲方若无异议，将视为质量合格。
三、交货日期合同签订后天。
四、乙方负责为甲方安装
五、保修大字、支架保修
六、双方的责任与义务
1赔偿。
2、甲方无不正当理由拒付货款的，应向乙方支付应付货款的违约金。
3、保修期内如有因质量问题造成的损失由乙方承担。(不可抗力除外)
甲乙双方各执一份。
甲方：电话：代表签字：时间：
乙方：电话：代表签字：时间：
工程验收合同篇六
住所：__________
乙方：__________表后线总包(以下简称为乙方)
住所：__________
甲方系该工程的承包人，乙方系本协议第一条项下的发包方。本工程经过乙方及其施工队的施工后，目前已完工，双方拟就该工程进行验收交接，现甲、乙双方就本工程的验收情况事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、本工程的概况
1、工程名称：高低压配电设备及安装工程(以下简称"该工程")
2、工程位置：__________
3、施工期：本工程于______年______月______日进场施工，于______年______月______日完工，已组织验收。
4、竣工情况：__________已竣工。
二、工程验收情况
1、工程验收日期：本工程经甲、乙双方共同在场，并于______年______月______日在工程所在地进行现场验收。
2、工程验收情况：因乙方在白鹭湾1号公用配电房低压表后线标识治疗第一次提交出现问题，错漏百出，甲方随后将问题反馈给乙方处理，经过乙方重新核对后甲方提交的材料与现场财会十分混乱，甲方经过再三确认修改，验收合格后将资料提交到杨和供电所。
三、本协议签署后，乙方认可该工程并经乙方验收合格的，由乙方向甲方支付应付工程款。
甲方保证收到本工程的承包款后，按时足额向实际施工人发放工资福利。
四、本工程经乙方验收合格后，甲方向乙方提供为期________年的质保期。在质保期内发现工程问题的，甲方须及时组织工人进行必要的返工、加强、重做等工作，如果由于乙方提供的工程材料出现质量问题，甲方概不承担，由乙方自行承担。
五、甲方提交材料至供电所，供电所建档后，所产生的电费问题由乙方负责，与甲方不承担任何责任。
六、违约条款
1、甲方违反本协议约定的，应向乙方承担本工程总承包款10%的违约金。
2、乙方违反本协议约定的，应向甲方承担本工程总承包款10%的违约金。
七、未尽事宜，双方协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提供民事诉讼。
八、本协议经甲、乙双方签字或盖x后即发生法律效力，各方均应依约适当履行。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)：__________
乙方(签字)：__________
签署时间：__________
签署地点：__________
工程验收合同篇七
发(总)包单位(…甲方)
承(分)包单位(乙方)
根据工程需要，按公司审批的工程分包计划发包方(以下简称甲方)将工程的安装分部水、电安装分项工程，分包给承(分)包方(以下简称乙方)，为保证甲方与业主所签订施工合同的履约，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，经甲、乙双方协商，特制定本合同，明确各自的责、权、利，共同遵守。
一、工程概况：_________________
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3建筑面积
二、承包内容：_________________
2.2设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。
三、工程造价及承包方式：_________________
3.1本合同总造价暂定为人民币元(大写人民币壹佰捌拾陆万元)(合同造价含6.11%的建安劳保费)。
3.2乙方采用专业分包方式承包。
3.3设计变更及其他费用的调整，按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。
四、工期：_________________
4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求，经双方协商确定为746个日历天，20__年5月1日至20__年5月15日止。
甲方：___________
乙方：___________
____年_____月_____日
工程验收合同篇八
乙方：_________
甲方因需要购置一批窗帘，经市场询价，确定乙方为供货单位，现经甲乙双方协商订立以下购置合同条款，共同遵守。
1、质量标准：
保修期，本合同所指项目完工验收合格之日起二年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。
2、造价：
工程总价为人民币_________(注：附表)
3、工期：
由甲乙双方签定合同后，__天内可以完工。若因装修原因，乙方可以在甲方的`要求下按时完工。
4、其它具体规定
(1)因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。
(2)执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。
5、其它未尽事宜，由双方协商解决。
6、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
7、本合同签字盖章立即生效。
甲方(盖章)：_________
代表(签字)：_________
工程验收合同篇九
笔者认为，对于可供工程价款结算参照的合同约定范围不宜过宽，具体可供参照的价款结算条款范围可以参照《建设工程价款纬算暂行办法》第七条之规定，即(一)工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支讨方式;(二)约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法;(三)工程竣工价款的结算与支方式、数额及时限;(四)工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式及时限。
至于逾期竣工违约金、质量末达约定标准的违约金、逾期可得利益等，笔者认为应排除在参照范围之内，否则，工程施工合同无效与有效的结果则无明显区别，不利于建设工程市场秩序的建立，亦不利于理清工程施工合同无效时的各方责任。
工程验收合同篇十
乙方（供货方）：
甲方因需要购置一批成品窗帘，根据《合同法》及有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：
1、工程慨况：
甲方因需要购置一批成品窗帘，由乙方负责供货并安装。
2、承包方式：
乙方包工包料，不得转包、分包。
3、承包内容：
详见附表（窗位及成品清单）。
4、工期：，从乙方收到甲方预付款次日起算。第二、工程造价及付款方式
1、工程总造价为：
2、本合同签订时，甲方需预付工程总造价的xx%即人民币xx元，乙方收到甲方预付款后才下单生产。
3、工程总造价的xx%的余款，甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。
1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准；
3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改，直到验收合格；
4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。
窗帘布料包修期为2年，人为损坏情况不在保修范围内。轨道脱落情况保修期为3年。解决问题的时间为2小时内响应，48小时内排除故障。
2、由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加或减少结算款。
3、由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的`处罚金，但不可抗因素引起的工期延误除外。
4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因，致使合同工期延误的责任应由甲方承担。
甲方：
乙方：
日期：
工程验收合同篇十一
【案情】
10月29日，被告四通公司与业主上饶乐江公路建设管理处就修建乐江线弋阳段公路工程项目签订了一份合同，合同生效后，四通公司将该工程交给无工程施工资质的德兴分局实施、运作，约定德兴分局将工程造价的3%作为管理费上交给四通公司。
月10日，德兴分局组建了新余四通路桥建设有限责任公司项目经理部，项目经理部又将工程发包给无工程施工资质原告周国华、周克荣施工。施工完成验收合格后，项目经理部拖欠原告周国华、周克荣工程款项未付，双方产生纠纷，周国华、周克荣诉至法院，要求支付工程款及延期付款利息。
【分歧】
本案的焦点主要有二：一是谁是合格的被告?二是建筑施工合同无效后，谁是最后责任的承担者?在本案的审理过程中，主要有以下几种意见：
另外，根据合同相对性原则，对新余四通路桥建设有限责任公司项目经理部又将工程发包给无工程施工资质原告周国华、周克荣施工的行为，只能由德兴分局承担过错责任。
第二种意见认为：四通公司是被告，德兴分局不是被告。乐江线弋阳段公路工程项目是由四通公司与业主签订合同承建的。合同生效后，四通公司将该工程交给无工程施工资质的德兴分局实施、运作，而新余四通路桥建设有限公司项目经理部是德兴分局组建的。项目经理部又将工程发包给无工程施工资质原告周国华、周克荣施工的行为，是德兴分局借用四通公司资质的行为。根据有关法律规定，经营证书是一个建筑企业民事行为能力的主要体现之一，任何出借和借用行为都是违法的，所以，应该由四通公司对自己的过错承担责任。从案件事实来看，德兴分局确实将工程造价的3%作为管理费上交给四通公司，四通公司是实际利益的获得者，理应由其承担责任。
【评析】
笔者不赞同上述两种观点。笔者认为，本案中的四通公司和德兴公司是共同被告，应承担连带清偿责任。理由如下：
第一，对新余四通路桥建设有限责任公司项目经理部与德兴分局之间关系的分析。新余四通路桥建设有限责任公司是德兴分局为修建乐江线弋阳段公路工程项目组建的项目经理部，项目经理部本身不具有独立的法人资格，对新余四通路桥建设有限责任公司项目经理部又将工程发包给无工程施工资质原告周国华、周克荣施工的行为，应由德兴分局承担责任。
工程验收合同篇十二
甲方：
乙方：
根据甲方对乙方班组技能素质考察，甲方将宁德地税办税大楼水电工程分项发包给乙方施工。为实现本安装分项工程的质量、进度目标，经双方协商，特订立以下条款共同遵守。
宁德地税办税大楼工程水卫、电气、弱电分项中所有工序。
1、合同签订后，按月进度以现金形式予以支付，乙方每月28日将当月完成工作量报甲方，甲方按经审核的乙方当月实际完成工作量的80%支付进度款，待本合同内容完成并经验评达到合同约定的质量标准后再付至结算价款的85%，待审计后付清价款的95%，验收第一年后再付2%，剩余3%待工程保修期满后一个月内付清。当出现业主不及时支付工程款原因造成甲方工程款支付乙方及结算延误和纠纷时，乙方不能追究甲方的任何经济和法律责任。
2、现场零星点工工资按40元/天计算，但现场点工工日需经项目施工员签字确认后，由项目经理审核有效。
3、乙方每月计量均建立在项目部、公司项目管理部对乙方施工质量验收符合要求后，甲方项目部才按施工实际完成工作量给予计量，并按本劳务分包合同第七条的付款程序对工程款支付。
1、乙方根据双方签定的《劳务分包合同》将当月完成的工作量计算出承包所得额后，报甲方项目部现场生产负责人、项目合约估算、质量安全员、项目经理审核，项目部将审核确认数告知乙方负责人，乙方负责人根据确认数编制工资支付明细表，并在工资明细表中签字确认。
2、甲方项目部根据经审核的确认数一并填制“项目部计划用款支付审批表”，经项目财务、合约商务、项目经理签字报公司合约估算部、项目管理部、财务部审核，主管副总经理、总经理批准后交公司财务部。
3、公司财务部根据“项目部计划用款支付审批表”批复数中班组工资提取现金，由项目部指定人员统一领取，凭乙方提供的工资支付明细表与花名册核实无误后按实逐月发放工人本人。
4、乙方每月按规定发放班组工人工资后，应将工资支付明细表一式二份分别提交项目部和公司备案。
乙方按施工图内容完成后，工程量按现场实际数量结算，2002年人工费标准按定额内人工费的98%结算。
(1)乙方在施工中保证本合同工程质量目标实现的前提下，应做到厉行节约，杜绝浪费，工完场清，文明施工。如甲方发现乙方在施工中忽视管理，造成材料浪费，乙方除承担其材料浪费的损失外，还要按每次200元给予罚款。
(2)工程质量：乙方在施工中必须按项目质量保证计划组织实施，认真执行“三检”制度，凡经检查达不到合同质量要求部分，乙方应无条件进行返工、返修，其损坏结构装修等损失费用及延误工期后果由乙方负责。工程竣工验收时若达不到合同约定质量要求，扣除乙方人工费的5%作为罚款。
(3)进度要求：乙方必须按甲方进度安排组织施工，不能以任何借口影响土建进度，如无故不能如期完工，甲方有权另行安排班组组织施工，工资由乙方工程款中支付，视情节给予相应处罚。乙方班组长以上管理人员不能擅自离开施工现场，如确需离开，需向项目部有关负责人请假;征得同意后方可离开，并应按时返回，并应安排一各人员负责现场的安全生产工作。
(4)乙方应提前20天提供所需设备、机具、材料计划，施工所需材料、机具进入工地大门后，乙方应予以帮助卸车、搬运。乙方自备的机具亦应按时进场，以配合整个工程的进度。
(5)施工安全：乙方应设置一名安全生产管理人员，负责对施工的作业场所进行安全监督检查;乙方所有参加施工的人员，都必须参加安全“三级”教育，自觉学习安全守则，杜绝重大事故发生，轻伤事故率控制在3‰以内，如未按操作规程操作，导致事故发生，发生事故责任及其产生费用由乙方自负，并承担应有的法律责任。对于进入施工现场不带安全帽或者穿“三鞋”(拖鞋、高跟鞋、硬底带钉易滑鞋)及打赤脚者，每人次罚款50元，施工机械应防护到位做好保养、维护工作，电缆应无破损如发现甲方有权强制更换，费用由乙方负责。
(6)劳务管理：
a)、乙方工人必须按政府部门有关规定持有身份证、就业证、婚育证、暂住证，所需费用由乙方承担，进场时应填制进驻施工现场人员花名册，并附花名册上所有人员身份证复印件报甲方项目经理部备案。
b)、甲方项目经理部根据乙方上报的人员花名册，制作胸卡，发放到每一个现场施工人员，甲方保安人员对出入施工工地的务工人员进行查验，对无胸卡人员一律不允许进入施工现场。
(7)乙方全体劳务人员必须严格遵守政府有关政策法令及公司有关规定，服从管理，听从指挥，文明施工，否则将视情况给予乙方200~400元罚款，并限期改正。
(8)施工中如发现班组人员的素质不能达到工程要求水平，必须无条件更换，由此造成直接损失由乙方负责。
(9)乙方应对劳务人员进行遵纪守法和防火安全教育，杜绝赌博、^v^等“六害”行为和违法犯罪现象，严禁打架斗殴，不得使用身份不明人员，动火用电按规定审批，防止火灾事故的发生。
(10)在施工过程中，由乙方造成的建筑垃圾乙方应负责及时清理，做到工完均清，线管孔洞的修补应由乙方负责。
1、甲方有权指定专人负责落实乙方工资发放情况，做好班组工资发放台帐登记，作为甲方项目经理审批支付班组工资的依据。
2、双方约定在履行合同过程中产生争议时，应本着友好协商原则进行协商或调解，协商或调解不成可以向当地法院提请诉讼。
3、甲方可视乙方对其承包范围完成情况对乙方进行奖罚，奖励与处罚遵照《中国建筑工程总公司南方公司工程质量管理实施细则(试行)和《中国建筑工程总公司南方公司施工安全生产监督管理实施细则(试行)的相应条款执行。
4、本合同一式份，甲方两份、乙方壹份，均具有同等法律效力。
5、本合同未尽事宜，双方另行商定。本合同的条款具有法律效力。
6、本合同至工程保修期满后，保修金付清，本合同自动解除。
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方：乙方：住所：
法定代表人：
或委托代理人：
年月日：
工程验收合同篇十三
承包方（以下简称乙方）：_____________
根据《^v^合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 特签订本合同，以资共同遵守：
一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程
二、承包范围：
施工图纸中所包含的所有消防系统设备；
以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。
三、承包方式：按中标价
四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。
五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。总工期60个工作日。
六、合同价款：（人民币）_____________________
七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。
施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。
八、工程质量：
1．工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。
2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。
3．乙方在施工过程中必须遵守下列规定：
（2） 隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；
（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
九、工程验收
（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。
（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：
1．设备合格证
2．系统工程竣工图
3．按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料
4．竣工报告及竣工通知书
（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。
十、质保期
质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。（验收以当地消防监督部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进行保修。如属乙方原因延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。
十一、售后服务措施
（一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；
（二）培训内容为：
1．报警和灭火的基本原理；
2．设备的操作使用和维护；
3．紧急情况的处理程序和补救措施。
（三）服务措施：
1．在保修期内，乙方每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。
2．乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理，并做好处理记录。
十二、双方责任：
（一）乙方责任：
1．工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。
2．工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。
3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。
4．乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并接受监理人员的监督。因施工措施不当引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。
5．施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。
6．工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。
7．工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。
（二）甲方责任：
1．未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。
2．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方承担责任。
3．乙方竣工通知书送达十日内无正当理由不进行验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。
4．不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。
5．施工期间甲方应提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。
6．甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。
十三、纠纷解决办法
执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。
十四、合同解释顺序：
（一）本合同文件
（二）招标文件及其答疑补充文件
（三）投标文件及乙方在评标中的询标承诺
十五、其它条款：
1．未经甲方许可，乙方擅自将工程或工程的一部分转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。
2．本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违反本合同条款均按《合同法》和国家相关法律法规承担经济责任。
3．合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必须征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可通过人民法院调解。
4．本工程若有设计变更，按设计单位出具的变更通知进行签证并调整合同价款。
5．本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。
合同签订时间：________ 签订地点：________
发包方（章）：________ 承包方（章）：____
代表签字：____________ 代表签字：________
电话：________________ 电话:_____________
地址：________________ 地址：____________
开户银行：____________ 开户银行：________
银行账号：____________ 银行账号：________
工程验收合同篇十四
承包方（乙方）：________________
双方依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同。
（一）工程名称：________________
（二）工程地点：________________
（三）工程内容：________________
按照甲方提供的施工图纸内容进行施工。
具体包括：
工程竣工验收备案完成后，____天内办理结算。
1、开工日期：20
__
年___月___日（以实际开工时间为准）。2、竣工日期：20
__
年___月___日。3、合同工期总日历天数天。
1、环境保护
2、安全生产文明施工
（一）甲方负责采购的材料：________________
（二）乙方负责采购的材料：________________
（三）材料采购方对材料承担的责任：________________
（一）甲方将工程款划入乙方账户：________________
（二）工程价款支付方式：________________
工程洽商 结算方式
1、环境保护
2、安全生产文明施工
（一）甲方权利义务
1、协助乙方办理施工报建，临时场地占用道路等报批手续。提供本工程建设，政府等有关部门的批文复印件___套给乙方。开工___天完成^v^三通一平^v^，接水、电源，同时向乙方提供施工图纸___份，机电设备安装图份，有关资料地质勘探报告份，（其中包括竣工用图套）。
2、参加甲乙双方和设计单位施工图纸会审。
3、审核乙方完成工程月进度报告书，作为向乙方支付进度款的依据。
4、对乙方在施工时发生设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知天内会同设计方进行处理。
5、委派人员为现场管理代表，监督工程质量、进度、负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其他事宜。
6、组织工程竣工验收，办理竣工结算。
（二）乙方权利义务
1、收图后，在开工前天内完成施工图会审，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并报送甲方。
2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生施工质量、安全事故，均由乙方负责并即时报告甲方及有关部门。
3、须委派持有与工程项目相应的资格证书项目经理为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全等问题。
4、做好施工原始记录，每月日前向甲方报送完成月进度计划报告书。如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。
5、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面通知甲方。
6、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担，与甲方无关。
7、对竣工验收后保修期内发生的施工质量问题负责免费返修。
8、工程竣工后的场地清理（包括建筑物周围米内的余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除）。并将门窗、玻璃、地面清扫干净。
9、竣工验收后，施工单位人员必须在天内撤离施工现场。
（一）乙方逾期交付使用或因质量问题返工而逾期完工或其他因乙方原因逾期完工的，每逾期一天，由乙方按工程造价万分之____的标准付给甲方违约金，并承担因工程质量问题所造成的经济损失；工程竣工验收后达到____标准的，不奖不罚，达不到合格标准的，由乙方付给甲方罚金____万元，并负责无偿返修。
（二）将罚金应在竣工验收备案完成后，在支付结算工程款时支付或扣除。
（三）遇不可抗拒的自然灾害等不可抗力造成的经济损失，报有关部门裁定。
（一）工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
（二）隐蔽工程在乙方自检后填 制记录表（范围、数量、质量等），持表通知甲方检查。甲方接到通知后天内到场验收，经检验合格并符合设计要求时，由双方签字后方可进行下一工序的施工，如甲方不按时验收，工期顺延。凡检查结果不合格，检测费及返修费用由乙方承担，工期不顺延。施工中乙方应按工程竣工验收备案制的要求做好中间验收及有关资料。
（三）工程（包括单项工程）竣工前____天由乙方通知甲方验收，并在竣工后____天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章，通知乙方将全部有效图纸资料（包括分包工程的竣工验收资料）向甲方移交，所有施工、竣工资料必须符合质监站及定州市城市建设档案要求。如工程内容尚未完成或质量不合格的，乙方除无条件返修外，并承担由于工期或经营问题而给甲方造成的一切经济损失。
（四）工程竣工后，工程变更不大的，由乙方在原施工图上修改并加盖竣工章及变更竣工资料____份交甲方。工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸，由乙方在竣工图上签注。
（一） 工程保修责任：____________
（二） 保修期从竣工验收备案完成之日起计年。
（一）向定州仲裁委员会申请仲裁；
（二）向甲方所在地人民法院起诉。
（一）甲乙双方签订合同后天内乙方应进场完毕，否则本合同无效。
（二）甲方指定的材料范围详见甲方签发的^v^建筑材料及设备零配件明细表^v^。
（三）乙方不得将甲方发包给乙方施工的工程再进行分包。由其他队伍施工分部分项工程应经甲方同意。
（四）未尽事宜双方另行协商，签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。
甲方（盖章）：____________
法定代表人：____________
签约代表人：____________
地址：____________
乙方（盖章）：____________
法定代表人：____________
签约代表人： ____________
工程验收合同篇十五
第十六条 收集艺术档案材料时，应保证艺术档案材料的完整。
整理艺术档案材料时，应遵循艺术材料的形成规律，保持艺术材料之间的有机联系，便于保管和利用。
第十七条 艺术档案材料系统整理过程中，应根据不同内容和载体分别进行立卷。
第十八条 文化艺术单位应加强对名老艺人、艺术家档案材料和散失在社会上珍贵的艺术档案材料的搜集、征集和管理工作。
第十九条 艺术档案分类由大类、属类组成。大类应设业务类、个人业务类、综合类。具体属类应按照归档范围设置。
第二十条 艺术档案材料应按内容、种类组卷。戏剧材料应按剧目分类组卷;音乐歌舞演出材料应按节目分类组卷;艺术科研材料应按科研专题分类组卷;艺术教育材料应按各专业课程分类组卷;社会文化、文化交流材料应按业务活动进行组卷。
对未完成艺术生产程序的艺术材料，整理时应单独存放，待完成后组卷归档。
第二十一条 对录音带、录像带、照片、唱片、光盘等非纸质载体的艺术档案材料进行归档时，应将每一单项(盒或盘)作为一个保管单位，单独编排档号，并采取按年度结合内容的方法分类整理和编号。其中与文字材料有直接联系的应编写互见号或互见卡。
第二十二条 反映和记录本单位的艺术活动并对以后艺术创作、艺术研究有重要参考借鉴作用的艺术档案材料，应永久保存。在本单位组织或参与的重大的艺术活动中形成的，并具有一定艺术参考价值的艺术档案材料，应长期保存。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/16363685.html】
