合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
混凝土合同协议书篇一
供方(乙方)：_______________
一、材料名称、商标、型号、数量、供货时间等。
三、交货方式及费用：乙方负责送到甲方指定搅拌站。
四、包装标准、包装物的供应与回收：罐装运输，乙方提供给甲方6立方塑料桶，价值7000.00元，如丢失或损坏按原价赔偿。
五、合理损耗及计算方法：不计损耗。
七、资料：随货附送出厂检测报告、合格证。
八、结算方式及期限：
九、双方经济责任：按《民法典》执行。
十、合同解除条件：甲方退回乙方塑料桶，所供材料货款结清后本合同自动解除。
十一、合同纠纷解决方式：如双方不能协商一致，双方均有权向当地人民法院提起诉讼。
十二、其它约定事项：甲方应按用量提前1天通知乙方，每次供货不得低于8吨，低于8吨时，甲方应承担部分运输费用。
十三、本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。
法人代表：_______________法人代表：_______________
电话：_______________电话：_______________
日期：_______________日期：_______________
混凝土合同协议书篇二
甲 方：
乙 方：
工程地址：
工程名称：
甲方将承建的 工程混凝土分项工程承包给乙方，根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》有关条款，本着公平、互利的原则，甲、乙双方经协商达成以下协议：
一、工作内容、自备机具：
1、本工程设计施工图纸范围内的基础、主体结构(包括砖砌体的构造柱)、设计变更、技术核定单以及甲方临时安排的附属设施等主体封顶前的所有砼工程的浇筑，水平运输、楼层找平、养护、砼振捣。
2、自拌零星砼时，原材料的冲洗、上料、水平运输、砼振捣、浇筑、找平、收料。
3、所有楼层砼碴料的清扫、转运，并按指定地点堆放。
4、除搅拌机、垂直运输机械外的斗车、铁铲、赶枋、振动器、振动棒，养护用的水管、广线、排刷、灰桶、手锤、手套、水鞋、雨具、草袋、安全帽、安全带、塑料薄膜、沙板等低值易耗品均由乙方购买。
5、砼浇筑时泵管水平脚手架的搭拆。
6、所有操作人员的劳保用品购置均由乙方负责。
二、承包方式：人工费承包
三、承包单价
本工程所有混凝土工程量以m3计算，工程量以乙方实际施工完成工程量为准。 承包单价为____元/m3。其中：
1、基价为____元/ m3;
2、施工安全奖为____元/ m3;
3、质量奖为____元/ m3;
4、工期奖为____元/ m3;
5、文明施工奖为____元/ m3。
四、价款的结算
1、如工程质量未达优良，只按基价的量达到优良，按基价的100%结算，并全额获得优良奖。
2、凡施工期间无经济损失1000元以上的安全事故可全额获得安全奖;反之，不能获得安全奖。
3、凡基础、主体工期能按项目要求总工期完成时，可获得进度奖;反之不能获得进度奖。
4、凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖;反之不能获得文明施工奖。
五、价款的支付
甲方按乙方每月完成的工程量结算一次，并按完成额的 %支付。预留的人工费待工程完工，经业主验收合格，乙方又未在合同期内发生违反合同规定的行为，余款待竣工后 个月内付清。
六、质量要求
1、本工程砼浇筑振捣必须密实，不能有蜂窝麻面，严禁出现露筋、狗洞、过振或漏振现象，表面平整、成型良好且必须达到国家的验收标准，并严格按技术交底执行 。若出现上述质量隐患时，每点处以300元罚款。
2、所浇筑砼楼面必须保证楼面厚度以及砼表面不再做找平层的平整度要求，平整度用2m靠尺全数检查，每点不超过5mm，且在同一标高的楼板面，每间屋的板面高差不超过5mm，全数检查，且合格率90%以上。超过上述规定点时，处以50元的罚款。要求经相关部门及人员检查签字认可后，方能结算砼工程完成量。
3、楼板面砼表面按设计要求拉毛，做到纹路大小一致，均匀、顺直不允许出现大面积的色彩不均匀，全部原料压实;同时要求乙方所用赶枋上配水平尺，拉毛工具自备。
4、凡出现以上列举以外的所有不符合砼规范验收要求的操作行为或质量问题，将给予100元/点的罚款。
5、砼养护时必须派专人养护，冬季施工须采用喷雾器加热水养护或其它有效方法。
七、工期要求
工程施工时，乙方按照甲方编制的每天工作任务单必须按时合格完成，未完成时按300元/天进行处罚，不足一天者按一天计算。
八、安全要求
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任，内容如下：
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度;安全生产岗位责任制度安全检查制度;安全生产奖罚制度;安全教育制度等。
3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
4、施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面 材料，履行签字手续，交底材料归档备查。每周项目召开安全例会制并作好记录。
5、施工期间，乙方指派 负责本工程项目的有关安全、防火工作，甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须在限期内整改，过期不整改者，将按每次 元罚款。
6、在生产操作过程中的个人防护用品及保健用品，必须具有“三证”(即：生产许可证、产品合格证、产品检测报告)。甲方应督促乙方施工现场人员正确穿戴好防护用品，如乙方违者按每人/次30元罚款。
7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。
9、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方需借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。甲方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，乙方必须进行检查，并做好书面记录，乙方一经接收，设备和工具的保管、维修应由乙方负责，并严 格执行安全操作规程。由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由 借入使用方负责。
10、乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。
11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
12、乙方必须严格执行各类防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火手续。严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉等大容量餐具做饭和取暖，冬季施工如必须采用明火加热的作业时必须落实防火加热的防冻措施时，应取得工地主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。
13、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责。
14、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
15、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警火灾、机械等重大事故等由乙方负责，甲方应协力进行紧急抢救伤员、保护现场，并按程序逐级上报。
16、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件，包括作业人员身份证复印件及有关证件，人员确定后人员应相对稳定，凡需变动，必须及时通知甲方，征得同意后方可变动。
17、凡发生工伤事故，按照“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。
九、材料要求
十、文明施工现场及标准化工地要求
1、乙方现场使用的所有材料必须做到工完场地清。
2、凡乙方有违反文明施工的现象发生，甲方按50元/次处罚乙方。
3、当甲方项目需要统一服装时，乙方承担80%费用，甲方项目部补助20%费用。
4、每间工人宿舍内的被盖、碗、鞋、毛巾必须整齐，生活垃圾必须按指定地点堆放。
5、乙方应自行完善其它标化文明施工要求的工作。
十一、甲乙双方职责
1、甲方及时提供甲方应该提供的材料。
2、甲方为乙方提供食宿条件，原则上乙方自备生活费，但甲方工长可以视工程量完成情况酌情借给饭菜票，其费用在乙方人工费结算中扣出。
3、甲方管理人员应尽最大努力，组织好交叉施工，防止或尽量减少乙方窝工。
4、甲方提供塔机及夜间照明设施。
5、甲乙双方在签订劳务合同的同时，必须签订安全施工合同，此合同方能生效。
6、甲方项目部组织会议时，乙方负责人必须参加，否则甲方以缺席每次100元，迟到每次50元处罚乙方。
7、乙方及时提供机具及其它材料、工具，确保工程顺利施工。
8、乙方负责人(或指定专人)必须24小时坚守现场(特殊情况须向主办工长及分管工长请假)，否则甲方以每次100元处罚乙方。
9、甲方为了项目整个工程顺利施工的需要，乙方必须服从甲方项目部安排、调整，否则按拖延工期处罚。
10、乙方所有提供机具材料应具有合格证明书交甲方项目部存档。
11、乙方的暂住证、务工证、身份证、计划生育证由乙方自行解决。
12、乙方负责人必须陪同甲方项目经理、主办工长、工长一起参加质检站的质量检查并作好记录，如有缺席甲方按每次200元处罚乙方。
13、如因乙方不听从甲方安排，甲方有权随时勒令班组退场，并不予结算所有工程量。
14、如乙方自行退场或有未完成的工作，未完工程量按承包单价的3倍从已完工程量中扣出，扣完为止。
15、乙方严禁招用未满16岁的童工。
16、乙方必须按成都市社会保险有关《成都市非城镇从业人员综合社会保险》规定，为乙方现场所有人员购买非城镇从业人员综合社会保险并报甲方备案。
十二、如有未尽事宜，双方另行以补充合同形成协商解决。
十三、乙方不服从现场管理或达不到合同要求，甲方有权终止合同。
十四、合同份数：本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。
十五、合同期限：本合同双方签字后生效，财务结算完毕后，自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
混凝土合同协议书篇三
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定。甲乙双方在平等自愿、诚实守信的基础上，就沥青混凝土面层成品料的供应达成如下协议，双方应共同遵守。
（该价格固定不变、包含加工费、柴油、燃料费、运杂费、材料款、税金等，混合料所需的改性沥青由乙方提供）
1、改性沥青混合料中面层ac-20到场价：
改性沥青混合料上面层ac-13到场价：
2、沥青混凝土面层成品料的级配要求以业主要求的.配合比为准，其他技术指标满足相应规范要求，具体用料数量以实际施工及业主要求工程量所需数量为准。
3、日供成品料数量按甲方的需要提供。
4、成品料到施工现场后，经业主检验合格后确认，如有异议，应在甲方检验后立即提出。
1、沥青混合料必须符合技术规范、业主与项目部的级配要求。
2、混合料应拌和均匀，无花白料。
3、沥青混凝土面层粗集料规格与质量技术要求：
沥青混合料所需的石灰岩碎石、玄武岩必须符合业主的招标文件、技术规范及项目部的质量和级配要求，并经甲方验收认可。所供石料应石质坚硬，洁净，无杂质，不含风化、近似于立方体颗粒，具备一定的规格与级配。
1、表观相对密度不小于2.50
2、坚固性（0.3mm部分）不大于（%）12
3、含泥量（小于0.075mm的含泥量）不大于（%）3
4、砂当量不小于（%）60
5、亚甲蓝值不大于（g/kg）25
6、棱角性（流动时间）不小于（s）30
1、石料压碎值不大于（%）28
2、磨耗损失不大于（%）30
3、表观相对密度不大于（%）不小于2.50
4、吸水率不大于（%）2.0
5、对沥青的粘附性不小于4级
6、坚固性不大于（%）12
7、针片状颗粒含量不大于（%）18
8、水洗法0.075mm颗粒含量不大于（%）1
9、软石含量不大于（%）5
运输方式：乙方负责组织自卸汽车运输方式供料（每车载重大于20吨）。
交货地点：乙方负责组织自拌和站运料至甲方施工现场，并按甲方指定方法卸料。
沥青混合料重量以乙方磅秤数量和拌和站的电脑记录为准，如双方对数量有异议，可到第三方磅秤进行公正。由此引发的费用由计重误差大的乙方承担。
结算日期：乙方凭甲方签认过的有效过磅单结算联（过磅单必须按日并分规格整理）与甲方委托人员核对后，办理上批次的工程款结算。
付款日期：业主相应工程款到位后三日内。
具体时间以甲方通知为准。
1、在生产期间，甲方因客观原因不能施工，甲方提前以电话形式通知乙方。正常生产期内，甲方应以电话方式（不排除以书面形式）通知乙方合理组织生产供料。
2、乙方应帮助甲方组织车辆运输的有关工作。
3、如甲方因施工生产需要对生产配合比进行调整，乙方应无条件接受。
4、沥青混合料供应期间，由于供料进度、标的物质量、不按极配要求供料等原因，甲方向乙方发出书面性要求和通知等，具有与本合同相同的法律效力。
本合同签订后，乙方应保质保量的供应甲方，凡出现下列情况之一，本合同将自行终止。
1、乙方供应沥青混合料达不到质量规范要求。
2、不按甲方约定数量供应（如沥青混合料供应过多等），但因甲方原因造成的除外。
3、甲方施工任务结束。
本合同签订后发生的任何争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决，协商不成时，依法向当地人民法院起诉。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
混凝土合同协议书篇四
需方：
供方：
甲方因承建该工程需要由乙方供应预拌混凝土，为明确双方的责任和义务，根据《中华人民共和国民法典》以及有关的政策、法规、条例规定，本着互惠互利的原则，经协商后签订本合同，并共同信守以下条款：
一、预拌砼技术指标、数量、单价：
1.1预计工程总方量：
1.2砼技术指标：
1.3砼单价：__元3，每减一个等级单价减__元，__以上每加一个等级单价加__元，__以上每加一个等级单价加__元。
二、交货时间、地点、方式、验收
2.1__年__月__日开始供应至__年__月底结束。
2.2交货地点：按合同规定，甲方承建工程的施工现场。
2.3交货方式：乙方用混凝土搅拌车将预拌混凝土送至工地，按甲方指定地点卸料。
2.4交货验收：乙方供应的预拌混凝土数量以随车供货单为准，如有异议可采用随机抽查核定。
三、预拌混凝土质量、技术要求、交货检验及资料交接：
3.1预拌混凝土质量按国家4902《预拌混凝土》、市建质：
卖方：
工程名称：
工程地点：
3.1甲乙工程概况及需用混凝土概况
结构形式及建筑面积约数：__万平方米。
计划用混凝土数量：__立方米。
计划由乙方供应的混凝土部位：按买方提供的联系单为准。
计划由乙方供应的混凝土的强度等级：
四、供货时间
4.1乙方根据甲方的电话、传真或其他经双方认可形式的通知确定的供货时间安排生产。
4.2甲方需提前两天通知乙方需用混凝土的具体时间和方量。
4.3甲方每次要求供货的通知中，均应包含供货时间、强度等级、数量根据图纸双方共同确定、技术要求、浇筑部位等内容，并以双方签单后为准。
五、混凝土交付、供货数量、质量的验收及确认
5.1混凝土的交货地点为甲方施工的工程所在地，即施工现场。混凝土运至现场入模起，混凝土所有权移至甲方。
5.2甲方需派专人在施工现场负责对乙方所提供的混凝土及时验收签字，并及时浇筑。甲方应向乙方提供现场签收人员的授权书及由现场签收人签字的身份证复印件等相关资料;如甲方未提供此类资料、提交的此类资料有瑕疵或提交后变更签收人，则以施工现场实际签收人员的签收为准。
六、甲方权利、义务
6.1负责乙方运输车辆、施工机械的现场指挥，提供安全的工作环境、及必要的工作条件。
6.2因混凝土泵送、浇筑等原因引起的扰民问题，由甲乙双方协商解决。
6.3甲方对运送到现场的混凝土及时签收，并安排按照供货通知约定的部位指挥浇筑。
6.4甲方施工人员不得在混凝土中加水或其他材料。
6.5因甲方原因造成混凝土粘罐、报废的损失，以及由此乙方造成的其他直接损失，由甲方承担。因乙方原因造成混凝土粘罐，影响混凝土浇筑造成的损失，由乙方承担。
6.6甲方约定时间结算、付款、保证乙方生产正常进行。
6.7如乙方供货不符合合同约定的质量标准，甲方有权解除合同。因乙方混凝土质量不符合约定的质量标准而给甲方造成的直接及间接损失，乙方承担全部责任及费用。
6.8如乙方供货不及时或无能力供货，甲方有权另行采购。
七、乙方权利、义务
7.1及时按照甲方的供货计划、供货通知供应符合约定要求的混凝土。
7.1在运送混凝土过程中，遵守相关道路、环保等方面的法律法规，承担因违反上述有关法律法规造成的一切损失。
7.3乙方人员进入甲方现场后，须服从甲方的合理调配，积极配合现场施工。
7.4提供混凝土技术资料。
7.5如甲方未按约定办理结算或付款，乙方有权选择继续履行合同或解除合同
7.6如甲方工程出现停工或停止要货一个月以上，乙方有权选择继续履行合同或解除合同。如解除合同甲方必须将所欠乙方混凝土款全部付清。在没有付清混凝土款的情况下不得购买其他搅拌站的混凝土。
八、价款结算及支付
8.1甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起日内办理结算确认手续。
8.2对混凝土砂浆、基础柱、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。
8.3货款支付期限3，50天后支付已浇筑合格商砼款的50%，以此类推，剩余商砼款主体封顶后三月内全部付清。本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方混凝土时，甲方应在停工之日起个月内付清未结价款。
8.4甲方未按本合同约定期限内付款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。
九、争议解决
发生争议时，双方协商解决，协商不成时，起诉与当地法院。
十、甲乙双方需要补充条款：
10.1以施工图及变更要求为结算依据，施工前双方共同确定砼的品种与数量，双方签字认可后以备结算。
10.2因乙方供应量不足、质量不合格或供应不及时造成的直接及间接损失由乙方全部负责。
十一、本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同一式份，双方各执份。
甲方：乙方：
_年_月_日_年_月_日
混凝土合同协议书篇五
承租方：（以下简称甲方）
出租方：（以下简称乙方）
签订日期：年月日
出租方根据承租方需要，同意将米砼泵车(以下简称“泵车”)租给承租方使用。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务关系，经双方协商一致，签定本合同。
第一条车辆的租赁价格、期限及结算方式
1.月租赁价格：
2.租赁期限：
3.结算方式：一个季度结算一次、每个年度年终租赁费全部结清。
第二条双方权利与义务
1.合同签订后，出租方应根据承租方需要提供泵车资料复印件。
2.租赁期间，承租方根据工作需要可随时调度出租方泵车。
3.出租方负责泵车的'运行、操作、维护保养等工作，并承担相应费用;负责操作人员的工资等、操作人员要持有效证件上岗。
4.承租方负责泵车在租赁期间所需的燃料、油料，并承担相应费用。
5.操作人员自进入承租方施工现场，必须遵守承租方施工现场的规章制度，服从承租方的安排和管理。如司机违章或不接受管理，承租方有权对其进行经济处罚，其罚金可从租赁费中直接扣除。
6.如有正当理由，承租方有权要求出租方更换操作司机。
7.出租方承担泵车的各种规费、保险费等，并承担租赁期间因自身原因所发生的一切安全、机械事故责任。
8.承租方有义务为出租方泵车操作人员提供住宿条件和泵车停放场地。
9.承租方在租用期间有义务保护出租方泵车。
第三条出租方与承租方的变更
承租方不得将泵车转租给第三方使用。
第四条违约责任
如有违约，违约方应据实赔偿守约方直接损失。
第五条争议的解决方式
如有争议，双方协商解决;协商不成，可向当地人民法院起诉。
第六条其它约定事项
第七条合同终止条件
出租方与承租方共同同意不再租赁、承租方付清全部租金后本合同自行终止。
第八条合同生效条件
本合同经双方加盖公章，经办人签章后生效。
本合同一式肆份，承租方贰份，出租方贰份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
混凝土合同协议书篇六
需求方：_____(简称甲方)
供应方：_____(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规，为规范预拌混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程正常进行，经双方协商，一致同意签订本合同，以便共同遵守。
一、预拌混凝土供应工程概况：
工程名称：_____
交货地点(工程地址)：_____
二、供砼搅拌站(公司)名称：合肥金港混凝土制品有限公司
三、预拌混凝土的供应要求及价格：
1、一般情况:
泵送按合肥市当月信息价下浮个点，非泵送砼在当月实际交易价的基础下浮10%，再减20元/m?。
2、约定事项:
s6抗渗加10元/m2；s8抗渗加15元/m2；s10抗渗加18元/m?防冻剂加10元/m2；早强剂加10元/m2；细石砼加10元/m2；膨胀剂加10元/m2；如需抗裂纤维由甲方提供。乙方收加工费2元/m2。
四、预拌混凝土方量结算：
1、混凝土供应量以图纸含量进行结算。
2、甲方必须在每次供应后一周内确认供应量，在每月30日确认当月混凝土供应总金额。甲方未在上述时间确认乙方的混凝土供应量和混凝土供应金额，则认为同意按乙方的随车小票计算混凝土供应量。
五、预拌混凝土付款方式和期限：
需购方在浇筑混凝土5000m2时结算一次且付货款的70%;余款在混凝土主体结构封顶后一个月内一次结清。二次结构、屋面、楼地面等累计达20m3时结算一次且付货款的70%;余款在竣工验收合格后一个月内一次结清。甲方未按上述方式和期限支付混凝土货款，乙方有权停止供应混凝土，同时有权单方解除合同。
六、技术要求：
1、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应，高于国家标准的特殊要求，甲、乙双方另行协商决定。
2、为确保质量，乙方为同一工程同一部位提供的预拌混凝土，使用的配合比基本相同，并使用同一品种规格的原材料。
3、凡一次浇捣大体积(3000m?及以上)或特殊预拌混凝土浇筑甲方应在十五天前向乙方提供混凝土的各项技术要求，乙方以此编制混凝土生产供应组织方案，此方案必须经甲方审核批准后方可实施。
4、甲方应按国家标准和有关技术规定做好施工现场的混凝土养护工作。
5、甲方必须按预拌混凝土规范要求，进行混凝土试块制作和标准养护，与之相关人员须取得相应的资格，并持证上岗。
6、乙方有权在混凝土供应及养护期间，随时对施工现场用于强度评定混凝土试块的制作、养护等情况进行随访，如发现不符合相关规定的，乙方书面通知甲方，双方确认后，乙方将不承担所涉及试件达不到评定要求而引起的责任和一切要求。之前所发生的量按此次单车计量为准。
七、验收标准、方法及提出异议期限：
2、在预拌混凝土的供应过程中，甲乙双方如果更改约定的重要技术数据，要求更改的一方必须出具有效书面凭证。
3、预拌混凝土浇筑后，甲方如发现质量等问题，应在三天内书面通知乙方，甲乙双方及时协商分析解决，并及时上报有关质监部门，所产生的一切因砼质量问题引起的返工等损失全部由乙方承担。
八、违约责任：
甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方或双方违约，由违约方承担责任，并参照合同法有关条款。甲方未按时付款，应承担违约责任并赔偿违约造成的经济损失，违约金按日万分之计算，并承担乙方为实现责权而发生的费用(包括诉讼费、保全费、乙方聘请律师代理费、交通费等)。
九、解决争议的方式
本合同在履行过程中如产生争议，甲乙双方应友好协商，协商不成得，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他约定事项：
1、甲方在浇筑商品混凝土的前24小时内，应书面形式或电话预约形式向乙方申报供料计划，以使乙方合理安排生产，确保预拌混凝土的按时供应。
2、甲方应做好浇筑混凝土前的一切组织准备工作(如：道路坚实畅通，用水、照明齐全等)，以及供料期间的现场指挥和安全工作，为乙方能顺利、及时、优质完成混凝土浇筑提供便利条件。
3、甲方在混凝土浇筑接近结束前，尚需浇筑的混凝土量，否则造成后果由甲方负责。
4、乙方应按甲方提出的供货要求，根据国家、本行业混凝土标准和有关规定，组织生产供应混凝土，做到保质保量，并按规定向甲方提供相关的混凝土技术资料。
5、乙方应做好混凝土出厂检验工作，甲方在乙方混凝土运抵浇筑现场后，应及时做好相应的验收工作，如出现问题，应立即通知乙方协商解决。
6、乙方在组织生产供应混凝土过程中如遇特殊原因而不能继续正常供应时，须至少提前一天通知甲方协商解决，否则造成后果由乙方负责。
7、如遇不可抗力的因素不能正常履行合同时，免除双方违约责任。
8、当预拌混凝土原材料价格波动时，乙方有权可根据_____与上月相比增加或减少_____%进行混凝土单价调整。
十一、本合同自双方代表签字，加盖双方法人章或合同专用印章生效，如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，另行签订补充协议。
十二、甲方必须提供建设工程施工许可证、企业法人营业执照复印件，供相关部门查验及存档。
十三、本合同一式四份，甲乙双方各贰份，备案存档贰份，具有同等效力，本合同自双方签字、盖章之日生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
混凝土合同协议书篇七
供 方：__________________________
为规范商品混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项协商一致，订立本合同。
_________m3（结算时按实际数量结算）
（特种要求）
c15混凝土8—12
c20混凝土8—12
c30混凝土8—12
c40混凝土8—12
c50混凝土8—12
合计金额（人民币）
补充说明：
1、以上单价已含税；
2、以上单价不否含泵送费；
3、其它：以上单价包已含运输费；
1、商品混凝土的供货量以成型砼量为准，需方应指定其合法代表人签认供方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。
2、需方可对供方提供的混凝土量进行随机抽验，抽验费用由需方承担。如同一批次抽验的数量不少于2车，且平均欠量大于2%时，供方应按该次抽验的总欠量的2倍数额赔偿并负责该批次抽验费用。
供方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准xxx《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。
1、需方应在浇筑混凝土的1天前，以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知供方； 如遇需方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的，需方应及时通知供方。
2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水、照明等设施和停车场地，并安排专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺利进出工地。
3、混凝土搅拌车到达工地后，需方应在 30 分钟内办完查验交接手续，并安排在90分钟内卸料完毕。
4、若供方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或有关约定，需方有权拒收。
5、需方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料。
1、供应商应建立健全质量保证体系，严格按国家标准和规范组织生产，根据合同和需方通知要求，保质、保量、按时完成混凝土生产供应任务。水泥采用蒙西水泥，其它材料需方检验合格。配合比经需方验证后，不可随意调整，调整应提前8 天通知需方。
2、供方负责按国家规范设计商品混凝土的配合比，同一部位的混凝土必须使用同一配比并采用同一品种规格的原材料。供方应及时按不同混凝土品种等级向需方提供商品混凝土出厂质量证明书和产品使用说明书，需方付清货款时应提供全部有关技术资料。
4、供方应积极配合需方对混凝土质量和供应量的抽查，出现争议时，供方应及时派员进行协商处理。如因供应方原因造成需方出现质量问题，供应方应该承担赔偿责任。
5、供方不得拒绝供应小批量商品混凝土。
6、如需方有不按合同约定支付货款等违约行为，供方应积极进行协商。如协商未果，可在提前15天书面通知需方的情况下，停止向需方供应混凝土。
1、结算方式：
供方根据需方签认的发货单每月一次编制结算表，并提供给需方，由需方在结算表上盖章确认数量及金额。如有异议，需方应在10 天内提出，否则视为认可。
2、支付方式：货款当年支付75%，其余部分次年付清。
1、需方违反合同约定逾期支付商品混凝土货款时，应根据同期中国人民银行规定的贷款利率，向供方支付所欠货款的利息，同时承担违约责任。
2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
1、 不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、洪、震等严重自然灾害。
2、因不可抗力事件导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别承担：
（1）所有人员伤亡和设备等财产损失由本方负责。
（2）按需方通知已运至施工场地的混凝土，其损失由需方承担。
（3）延误的供货期相应顺延。
（4）因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
1、有下列情形之一的，供需双方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行；
（3）法律规定的其他情形。
2、 一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 10 天告知对方，通知到达对方时合同解除。
3、 合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
4、 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，按下列途径进行解决：
1、提请 当地仲裁委员会 仲裁；
2、如果经当地仲裁委员会仲裁无效，再向人民法院起诉。
1、供货期间价格不宜调整，如需调整双方可协商调整混凝土供应价格，签订补充协议。
2、本合同一式叁份，需方执贰份、供方壹份。
3、本合同如有未尽事宜，应另订立书面补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同未达成之前，依本合同执行，任何一方均无权自行更改合同内容。
4、本合同自供需双方签字盖章之日起生效。
需方：_________（盖章）
供方：_________（盖章）
_________年_________月_________日
混凝土合同协议书篇八
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关条款，为明确设备运输租赁方的权利和义务，甲方根据工程的需要，乙方出租给甲方施工机械混凝土搅拌车台，经甲乙双方有好协商，就运输租赁机械设备的事宜签订协议如下，以便共同遵守。
一、租用设备类型租金
二、使用地点：
三、运输租赁期限：从年月 日起，至年月 日止。（因天气变化，不足一个月。按实际天数计算）。
四、设备的运输租赁形式及租金结算方式
1、乙方以包月形式将设备租给甲方，运输租赁时间不足一个月，按实际使用天数计算，日租金=月租金/日历台日数。
2、设备在运输租赁期间正常产生的燃油费由甲方负责，乙方负责车辆的机油及其他油料费。
3、租金的结算方式：月初由乙方提供发票，甲方在15-20日将上月租赁费全额以现金或转账的方式支付给乙方，逾期15天甲方仍不能支付乙方租赁费用乙方有权停运。
五、甲乙双方的权利和义务
1、乙方配备的司机必须自觉遵守《中华人民共和国道路交通安全法》并持有效b2以上驾驶证件及道路货物运输从业资格证，并做到二十四小时随叫随到，自觉服从甲方指定人员的统一指挥和调度，以保证甲方施工需要。
2、设备在运输租赁期间，乙方司机要服从甲方的安排，因乙方司机不服从甲方的工作安排，甲方有权利要求跟换司机；司机在作业期间对机械和自身安全负责，严格按照设备操作规程操作，严禁违章操作；乙方负责设备的修理和日常维护保养工作，设备维修和日常保养费用由乙方承担，车辆完好率每月不低于90%，每车少一天可按30天平均数在月租中扣除，确保甲方施工正常进行；甲方提供设备租赁期间的燃油供应，设备在租赁期间，未经甲方同意不得擅自动用机械或离开施工场所，甲方提供租赁设备的停放场地并在指定地点停放。
3、乙方为甲方提供的设备必须证件齐全有效，（车辆的行驶证、保险、年检等），技术性能好，运转正常，外观整洁，以满足施工需要。在设备出现故障且乙方不能保证在规定时间内修好，应提前采取措施，保证甲方的施工方的需求。
4、乙方应加强油料管理，车辆出站台，因管理不善，造成油料泄露、丢失、减少等情况，发现一次将从乙方租赁费中扣除2万元。
5、司机工资及各种保险由乙方负责，甲方负责住宿及在本单位食堂的伙食。
6、乙方在给甲方施工过程中，违反《中华人民共和国道路交通安
全法》所造成的一切损失由乙方承担。
7、乙方的车辆管理人员和司机必须服从甲方的管理，严格遵守甲方的各项管理制度。
8、甲方现场管理人员违章指挥，乙方驾驶员有权拒绝或停运，乙方由于操作不当，设备故障等原因造成的损失全部应由乙方承担。
9、甲方负责工程施工方的混凝土质量要求，在运输过程中出现混凝土数量或质量差异，责任由乙方承担。
10、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。
六、违约责任
1、甲乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同。
2、如有一方违约，按月租金20%赔偿。
七、其他
1、有关合同一切争议，甲乙双方应根据《合同法》及其他相关法律的有关条款有好协商解决。如协商不成，由市仲裁机构解决。
2、本合同一式份，甲方执份，自双方签字盖章后生效，设备退场结算后合同自行
作废。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：经办人：（盖章）
地址：地址： 联系电话： 联系电话： 日期：日期：
混凝土合同协议书篇九
甲方(买方)：
乙方 (卖方)：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、gb14902-20xx 《预拌混凝土》等相关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就商品混凝土买卖事宜，经双方协商一致，签订本合同。
第一条
1、建设单位：
2、施工单位：
3、工程名称：
4、工程地点：
第二条 商品混凝土供应量
本合同约定的工程商品混凝土供应量约合同总价款约万元，该数量为概算量，结算数量及金额以实际供应量为准。
第三条 订货方式及供货的变更
1、签订本合同后，乙方随甲方工程进度需要按时供应混凝土。
2. 甲方应在每批次混凝土供应的24小时前通知乙方，并在《混凝土浇筑计划表》上由甲方现场负责人签字确认，以便乙方做好混凝土生产准备工作。(表式详附件-)
3. 如遇特殊情况需变更当批次供应计划，由甲乙双方协商调整。
4.在供货过程屯 甲方需要的混凝土品种和规格如超出木合同范围，必须在 混凝土浇筑前24小时签订书面补充协议;否则，乙方有权不予提供超出木合同范 围的混凝土。
第四条混凝土强度等级及单价
第五条、混凝 土数量的验收确认
1、甲乙双方约定混凝 土数量按gb14902(8.1;8.2; 8.3)标准进行结算。
2、乙方混凝土生产时，配料严格遵循核定配合比由电脑精确计量拌制，乙方提供每批次混凝土前，甲方认为有必要，可对乙方当批次混凝土配方再核实，派员前往乙方生产站采取随机抽样方式核定混凝土重量后推算混凝土体积量，使双方在当月结算混凝土量时，以乙方《送料单》为依据结算。
4、垫层、桩、地坪、砂浆、路面、零星混凝 土按乙方《送料单》数量结算。
5、甲、乙双方每月结算一次，以 并于月底前做出《月混凝土结算书》。
第六条 混凝土质量的验收确认
1、甲、乙双方共同依据国家及地方的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土的质量进行验收，并签字确认。(验收依据详附件二及合同附录)。
2、乙方供货到现场浇筑的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象，甲方应及时通知乙方，甲方有权拒收作退货处理，其退货处理的经济损失由乙方承担。
3、 甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常时，应在发现后4小时内通知乙方;如对混凝土质量确有争议，应及时分析原因，属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，其责任由甲方承担;属于乙方产品质量原因，其造成甲方直接经济损失由乙方承担。
4、甲方工程技术人员和相关人员应在乙方实验室技术人员见证下，严格按照国家有关标准及规范对混凝土抽样检验标准制作试块。试块成型后，应做好记录及编号工作，以塑料薄膜覆盖并置于阴凉处，拆膜后，立即进行标准养护。乙方在现场见证取样的试块在标养28天后，由乙方提前三天通知甲方相关人员，并约定见证试压时间，若甲方未到搅拌站见证试压或未提出异议，乙方将把试压数据作为质量验收依据。
第七条 价款结算及文付
一、混凝土结算方式：
1、甲、乙双方约定于每月结算书》。
2、甲方工程项目连续天未浇筑混凝土，甲、乙双方应在结算。
3、若甲方逾期30日不与乙方结算，视为甲方同意乙方按已签收的《送料单》作为结算依据;甲方和建设方约定的结算时间不涉及本合同，故甲方不得以此迟廷办理本合同的结算时间。
4、双方约定在结算书上相关人员的盖章、签字被视为已经公司法定代表人授权。
二、付款时间及方式：
1、合同签订后，甲方按每月做出的《月硷结算书》，在每月10日前支付上月20日止混凝土用量总价款的%给丙方作为进度款，余的混凝土款并入下月进度款中一并支付，尾款在工程主体断水之日起三个月内逐月付清。
2、甲方若在合同约定期限内未按时支付混凝土货款，乙方可暂停供应混凝土，直至甲方支付货款后恢复供应。
3、甲、乙双方债权债务未结清前，未经乙方同意，甲方不得单方废止本合同并另与其它混凝土供应商签订供应本工程项目混凝土合同。
4、乙方收款人员凭乙方开具的发票向甲方收取混凝土货款。
第八条 乙方责任
1、为确保工程质量，乙方负责生产合同约定强度等级的混凝土。
2、甲方将商品混凝土供应计划表送乙方后，乙方应按甲方要求及时组织生产，并按时供应商品混凝土。
3、乙方原材料质量及检验标准应符合国家及地方的规范及标准，乙方应提供所浇筑混凝土的技术资料，最后一批技术资料应在办清全部结算、付清货款后交付。
4、乙方应根据甲方提供的供应计划发货，保证施工进度需要。
5、因混凝土质量不合格，导致的直接经济损失由乙方承担。
6、乙方应设专人与甲方共同协调混凝土供应事宜。
7、乙方运送车辆及随机人员进入现场后，应戴安全帽，应服从甲方负责人员的统一调度指挥。
8、甲方对现场的混凝土数量及表观质量有异议，接到甲方通知后，乙方应及时到现场处理，不得延误。
9、在木工程混凝土供应过程中，若发生在施工现场之外的生产、运输过程的安全责任事故与甲方无关，由乙方负责承担;若因乙方原因发生在本工程施工现场的安全责任事故，甲方应在第一时间、第一现场通知乙方到现场处理，否则之后乙方将不予认可;若因甲方原因导致的安全责任事故则由甲方负责承担。
第九条 甲方责任
1、根据工程进度需要，甲方应提前以电话、传真等方式向乙方报混凝土浇筑计划，以保证乙方有足够的时间筹集原材料。
2、甲方应保证施工现场场地相对平整、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境。乙方混凝土运输车辆送货到达施工现场后，甲方应安排人负责调度指挥，保证车辆及随机人员进出现场的安全有序，对车辆驶离现场有达到环保要求的，甲方应派人清洁乙方车辆轮胎。
3、甲方必须保证现场输送混凝土必需的电力、照明、水源及临时清洁车辆场地等设施。并承担输送泵所需水电供应及费用。负责占道证办理及相关费用。
5、商品混凝土运到施工现场后，甲方未经乙方技术负责人签字同意，而单方掺入外加剂、掺和物、生水而引发的混凝土质量问题由甲方负责。
6、乙方按甲方填制的《混凝土浇筑计划表》要求，组织货源到位后，甲方应及时组织浇筑。若甲方未能及时组织浇筑，混凝土到施工现场停留时间超过6小时以上，导致混凝土报废的一切经济损失由甲方承担。
7、混凝土振捣不密实，养护不当造成的质量问题，由甲方负责。
8、在供应混凝土期间如因特殊原因，需要临时性停工或更改供应计划的内容， 甲方应提前4小时通知乙方。因通知不及时所造成损失，由甲方负责。
9、商品混凝土运到施工现场后，甲方应不迟于45分钟内开始卸料，每车卸料时间应控制在120分钟内。若超过120分钟不能卸完，乙方有权向甲方索回资源浪费损失;甲方发生单车混凝土要量不足6 m3的，应文付6 m3运费(30元/ m3 )
10、甲方承担施工浇筑过程中混凝土的爆摸或浪费造成的损失。
11、甲方应按本合同约定的时间及时与乙方办理结算，如果由于甲方原因未办理结算，乙方有权停止供货并以乙方的《送料单》作为结算依据。
12、如果木工程项目因资金、规划要求变更等原因导致工程项目停工，甲方应在事件发生后的30日内付清乙方己送混凝土的所有货款。
13、若遇市场原材料涨价，涨跌幅度在5%以内，不作砼价格调整，涨跌幅度超出5%，按原材料涨跌幅度比例作砼价格相应调整。
第十条 违约责任
1、甲方不按合同约定履行自已的各项责任、未按合同期限支付货款，应承担违约责任。
2、若甲方原因致使乙方无法继续履行合同，乙方可以在不影响工程质量的情况下，暂停供应商品混凝土，并提前一天通知甲方。
3、乙方不能按合同工期供应商品混凝土，质量达不到设计和规范的要求，应承担违约责任。
4、其他违约责任详见合同相应条款。
若因不可抗力(暴雨、大雪、水淹、地震、狂风等)及政府交通管制或堵塞导致本合同所供商品混凝土出现质量问题，不视为乙方责任，由双方协商解块。
第十二条 争议解决
甲乙双方因履行本合同发生争议时，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。
第十三条 未尽事宜
本合同如有未尽事宜，经甲乙双方共同协商一致签订补充协议。补充协认与本合同具有同等效力。
第十四条 其它
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。
2、本合同壹式陆份，甲、乙双方各执叁份。具有同等法律效力。
3、本合同正文为清洁打印条款，经双方签字(签章)确认而发生效力，合同中任何单方涂改内容不产生约束力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
混凝土合同协议书篇十
xx年9月1日，申请执行人西安君威工贸有限公司向我院申请执行被执行人西安虹鼎混凝土有限公司买卖合同纠纷一案。我院于当日立案。
该案与(xx)西铁执字第32号案系同一案件，双方当事人均系同一人，诉讼标的为同一标的，由于(xx)西铁民初字第39号民事调解书确定的履行期限分了两个阶段，所以申请人分了两次向我院申请执行。承办人将两案合并执行。
进入执行程序后，根据我院已发生法律效力的(xx)西铁民初字第39号民事调解书，于次日前往被执行人处向被执行人西安虹鼎混凝土有限公司送达了执行通知书和传票。该公司负责人马均利来后，其强调外面拖欠他们公司有3200余万元的债务，拖的公司现在经营困难，本来用于还债的钱由于没到位，所以无法履行债务。承办人对其进行了法制宣传教育，被执行人答应一旦有货款到账就履行。但被执行人自动履行了20万元后，就再不履行，由于被执行人未能全面履行债务，承办人对其银行账户进行了查询并冻结了其银行存款，并将44万元存款划至法院账户。共计到账66万元。将32号案件的执行款567495.80元发还申请执行人西安君威工贸有限公司。至此，(xx)西铁执字第32号案强制执行终结。
对于(xx)西铁执字第35号案的500000元执行标的，承办人多次到被执行人处执行未果。被执行人在执行过程中向我院提供了其对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司到期债权人民币40万元。本院于xx年9月24日向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司送达了履行债务通知书。第三人在通知指定的期限内对40万元到期债务没有提出异议，而又不按通知履行义务。我院于xx年11月3日裁定，决定对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司强制执行，次日向第三人送达了强制执行的民事裁定书和执行通知书。经过对第三人的法制宣传教育，第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司于xx年12月8日向申请执行人履行了到期债务40万元。承办人随后从被执行人西安虹鼎混凝土有限公司将剩余执行款及迟延履行金20xx元追回，共计502000元。已将执行款502000元发还申请执行人。
本案是一起典型的执行第三人债务执行案件，其典型的主要特点是被执行人用自己的财产不能清偿所欠债务时，但对第三人享有到期债权的，法院在执行这类案件时，应根据被执行人的申请，通知第三人向申请执行人履行到期债务。如果第三人提出异议，法院则应进行审查，审查中异议不能成立和在通知后没有提出异议的，法院可以对其进行强制执行。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第三百条规定：被执行人不能清偿债务，但对第三人享有到期债权的，人民法院可依申请人的申请，通知该第三人向申请执行人履行债务。该第三人对债务没有异议但又在通知指定的期限内不履行的，人民法院可以强制执行。
通过对以上法条的分析，我们可以看出对第三人到期债权的执行主要有以下几个条件：
首先，被执行人没有可供执行的财产，但对第三人享有到期债权。本案中申请执行人西安君威工贸有限公司向我院申请执行后，我院依法立案执行。在执行过程中发现被执行人西安虹鼎混凝土有限公司没有履行能力，但在申请执行人向法院提供的被执行人财产线索中发现被执行人西安虹鼎混凝土有限公司有对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司的一笔到期债权。此案具备了执行第三人到期债权的首要条件。
其次，对第三人到期债权的执行必须是依申请执行人或被执行人申请方可执行。值得注意的是法院在此不得主动通知第三人履行债务。本案被执行人在无财产可供执行的情况下，向法院提出了执行第三人到期债权，至此，执行第三人到期债权的两个重要条件已经达到。此后法院依法向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司发出了执行通知书。
第三，法律规定十五日内第三人不提出异议，也不履行债务的，法院有权裁定强制执行。此案法院在向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司送达执行通知书后，其在十五日内未提出异议，但又不履行其债务，故法院裁定对其强制执行。在法院执行过程中第三人反映其与被执行人的债权债务关系不明晰，要求法院暂缓执行。本院合议认为法院在强制执行前已经书面告知第三人有十五日的时间向法院提出异议，因为法院在执行过程中不受理审查案件的实体问题，故若第三人在十五日内提出了异议，则该代位执行程序终结。但本案中第三人未在法定期间向法院提出异议，因此本院应继续强制执行，对异议不做审查。
代位执行制度是民法理论中为保障债权实现而设立的一种制度，由于这一制度具有在被执行人无财产执行的情况下，扩大被执行人可执行财产的范围，在判决书所确定的执行对象以外，依据申请执行人或被执行人的申请，执行案外第三人的财产，从而不仅有利于债权人实现债权，也有利于维护司法裁判的权威。
混凝土合同协议书篇十一
卖方（乙方）：_____________________
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条工程概况
1.建设单位：______________________
2.施工单位：______________________
3.工程名称：______________________
4.工程地点：______________________
5.运距：__________________________
第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。
第三条供货数量及质量的验收确认
1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。
2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实；双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实；如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担；属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5.乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。
第四条价款结算及支付
1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。
2.甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。
（1）依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。
（2）依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量（含损耗）办理价款结算，计算施工图预算量执行《北京市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第（1）种方式结算。
3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。
4.价款支付期限：
本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。
甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________
签订地点：___________ 签订地点：___________
混凝土合同协议书篇十二
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
施工方：
根据《民法典》，本着诚实信用、平等互利的原则，甲、乙、施工方经协商订立本合同：
一、工程名称：盛世华城
1、2楼工程
二、施工地点：鲁平大道以北、顺城路以西
三、结算单价(运到价、元
c15:210c20:220c25:230c30：240c35:250c40:265c45:275c50:290有抗渗要求的砼每立方增加10元。
四、质量要求：
达到《预拌混凝土》(gb1490
2)等相关标准的要求。
五、价款结算及支付
1、甲乙双方确认本工程暂按浇注部位施工图预算量(混凝土结构体积中不扣除钢筋所占体积，同时混凝土施工过程中的损耗也不增加体积)作为结算依据，在标准层施工3层后最终确定结算方式。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇注部位施工图纸及相应的工程变更洽商，乙方计算完工程量后归还。
2、本合同确认，结算分三次办理，即：各楼号10层主体结构封顶后____日内结算供货价款的40%，10层至主体封顶后____日内结算供货价款的40%，主体验收合格后____日内结供货价款的80%，竣工验收合格资料提供完毕后10天结算剩余的20%供货价款。
六、商品砼交付验收方式
本合同供货期限为________年____月____日至该工程砼供应结束为止。首次供货施工方应提前3天通知乙方。
甲方按照乙方签属的有效单据对乙方进行结算。
1、预拌混凝土运输至交货地点后，应在监理人员的主持下，会同施工方代表、乙方代表，按照相关技术标准、规范和规定要求进行见证取样、制样、留样和坍落度试验，三方均应在取样单和坍落度试验记录上签字。施工方按有关标准要求承担取样试验和验收工作。由乙方为施工方提供标准养护试块的地点。
2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，施工方应即时通知乙方核实，双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
3、乙方供货到施工现场的混凝土经施工方表观检验如有质量异常现象的，施工方应即时通知乙方进行核实;经核实后施工方有权作退货处理，由此给施工方造成的损失由乙方承担。
4、施工方对浇注到工程部位的混凝土发现质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;乙方应在2小时内派技术人员赶到现场，双方就出现的质量问题进行分析协商解决。如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于施工方浇注不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
七、三方义务
1、甲方义务
按合同约定及时与乙方办理混凝土货款结算与拨付，协调乙方与施工方的关系。
2、施工方义务
1)根据工程进度需要，使用方应提前12小时以书面传真或其他有效方式提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，以保证乙方有足够的供货准备时间。
2)安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全。保证现场场地道路通畅，工地卸料及时。有安全的作业环境，并应以及车辆驶出现场达到环保要求。若因道路不畅通、卸料不及时，导致混凝土运输车辆在工地等待的时间超过120分钟，承担另外增加的100元每小时的费用。
4)指派专人负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认，负责对预拌混凝土数量、质量进行监督与检查，负责验收签字，协调解决施工现场的有关事宜并指挥车辆就位。施工方必须保证混凝土使用数量计划准确，如因计划错误和自身原因导致混凝土的浪费，由施工方承担责任。
混凝土合同协议书篇十三
工程名称：________________________
买方(甲方)：____________________
卖方(乙方)：_____________________
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条工程概况
1.建设单位：______________________
2.施工单位：______________________
3.工程名称：______________________
4.工程地点：______________________
5.运距：__________________________
第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。
第三条供货数量及质量的验收确认
1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。
2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5.乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。
第四条价款结算及支付
1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。
2.甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。
(1)依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。
(2)依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算，计算施工图预算量执行20__《北京市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第(1)种方式结算。
3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。
4.价款支付期限：
本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。
5.甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。
第五条双方义务
1.甲方义务
(1)根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。
(2)应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。
(3)应负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。
(4)应指派专人(提前24小时将名单书面通知乙方)负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。
(5)应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。
(6)应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。
2.乙方义务
(1)供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。
(2)乙方车辆及人员进入现场后，应当服从甲方负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。
(3)应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土。
(4)接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第三条第三款解决。
(5)浇筑混凝土前后，应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。
第六条违约责任
1.甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。
2.甲方未按合同约定履行其他义务的，应按_______向乙方支付违约金;给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。
3.乙方未按合同约定履行义务的，应按北京市预拌混凝土买卖合同(附件)向甲方支付违约金;给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。
4.__________________________
第七条争议解决方式
本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向__________________申请调解解决;协商或调解解决不成的，应按照下列第_______种方式解决：
(1)向_______人民法院提起诉讼;
(2)向________仲裁委员会申请仲裁。
第八条其他约定事项
1.在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方
2._______________________
第九条未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同及附件一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。
甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________
签订地点：___________ 签订地点：___________
混凝土合同协议书篇十四
合同编号：_______________
签定地点：_______________
供方(乙方)：_______________
签定时间：_______________
一、材料名称、商标、型号、数量、供货时间等。
三、交货方式及费用：乙方负责送到甲方指定()搅拌站。
四、包装标准、包装物的供应与回收：罐装运输，乙方提供给甲方6立方塑料桶，价值________元，如丢失或损坏按原价赔偿。
五、合理损耗及计算方法：不计损耗。
七、资料：随货附送出厂检测报告、合格证。
八、结算方式及期限：_______________
九、双方经济责任：按《经济民法典》执行。
十、合同解除条件：甲方退回乙方塑料桶，所供材料货款结清后本合同自动解除。
十一、合同纠纷解决方式：如双方不能协商一致，双方均有权向当地人民法院提起诉讼。
十二、其它约定事项：甲方应按用量提前1天通知乙方，每次供货不得低于8吨，低于8吨时，甲方应承担部分运输费用。
十三、本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。
地址：_______________地址：_______________
电话：_______________电话：_______________
日期：_______________日期：_______________
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/16282089.html】
