议论文是一种以辩证的思维方式陈述观点的文章,可以引起读者的思考和讨论。高效的团队合作可以创造出卓越的成果。总结是一种积累和沉淀,通过它,我们可以更好地成长和进步。
买卖协议书集锦篇一
甲方(卖方):身份证号:
乙方(买方):身份证号:
根据有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就转让汽车车位达成如下协议:
一、乙方自愿向甲方购买汽车车位。甲方确保上述车位产权清晰,没有经济和民事纠纷。
二、甲、乙双方同意将第一条商定的汽车车位一次性定价为人民币(大写:整)。(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)。
三、乙方在签订本合约一天内一次性付清汽车位使用费共计人民币元。甲方收到乙方车位转让金后,原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方,甲方无权另行处置该车库。
四、在国家政策允许的情况下,乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。
五、本协议在履行中发生的任何争议,双方均应通过协商解决,协商不成,提交法院裁决。因解决本协议争议产生的费用,包括但不限于保全费、诉讼费、律师费,由败诉方承担。
六、本合约经双方签字盖章后立即生效。本合约一式两份,甲方一份,乙方一份,效力等同。
七、本协议更改无效。
甲方:
乙方:
买卖协议书集锦篇二
1、甲方承担该项地块不能按约定期限挂牌出让的一切风险。
2、该地块出让挂牌之日起,由乙方承担无人参与竞投出让不成功或出让成交价低于350元/平方米的底价的风险,即竞拍价不超过350元/平方米,则由乙方按该价摘牌付款给甲方。
买卖协议书集锦篇三
转让方(以下简称甲方):
受让方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定,甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上,就甲方向乙方转让小区号地下停车位相关事项,达成如下协议:
一、乙方同意购买甲方拥有的位于小区幢与幢之间的地下库,编号为号的停车位,具体车位位置以附件一地下车位平面附图为准,车位大小为米×米。该车位为划线分隔,无隔断墙,无封闭,并由开发商划好车位分隔线,甲方保证对该车位享有合法的所有权,甲方保证上述车位产权清晰,没有经济和民事纠纷。
二、甲方确保提供给乙方的该车位原始收据及相关材料(如该车位上一次买卖协议)齐全、真实有效。确保该车位无任何其他权属争议(含:如属共有财产,则甲方已经取得其他共有人同意)、产权纠纷、经济纠纷。如交接后发生该车位交接前存在的他权属争议、产权及经济纠纷,由甲方承担全部责任,乙方不负任何责任。
三、乙方确认于本协议生效之日付清甲方该车位转让款人民币元整,由甲方出具收条。
四、甲方收到乙方支付的该车位转让款后,将关于该车位的原始收据原件及相关材料(如该车位上一次买卖协议)交付给乙方,由乙方出具收条。如今后乙方进行车库的产权变更办理,需要甲方协助时,甲方应无条件配合。
五、甲方收到乙方支付的该车位转让款后,甲方相关于该车位的权益(占有、使用、收益。处分的权利)已经全部转移到乙方,甲方无权另行处置该车位。
六、转让后,甲乙双方须到小区所在的物业公司备案,就车位物业管理相关事宜办理移交手续。
方有权解除本协议,收回已交付的该车库权属凭证原件,并要求乙方支付违约金壹万元。
八、甲、乙双方对本协议未尽事宜应协商解决,发生争议由所在地人民法院管辖本协议双方确认签字后即日生效,一式二份,甲乙双方各持一份。合同附件、补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方:乙方:
身份证号:身份证号:
住所:住所:
联系电话:联系电话:
签约时间:年月日签约时间:年月日。
买卖协议书集锦篇四
身份证号:_____身份证号:_____。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲方与乙方的权利与义务,经双方协商,签订本合同。
甲乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上,就新明半岛雨荷轩地下车位转让事宜,签订协议如下:
一、协议内容。
乙方有偿购买甲方出让的明半岛雨荷轩地下车位。
二、协议价款。
本协议所指本宗车位转让总价款为人民币元。
三、双方义务。
1、甲乙双方签订该协议后24小时内,乙方将转让款转入甲方指定账户如下:
开户行:
户名:
帐号:
甲方在收到转让款后应向乙方开具等额收据。
2、甲方在收到款项后转让甲乙双方一同将该车位在物业就该车位的使用权手续办理完毕。
3、乙方将该车位转让款项向甲方付清时,原向甲方转让该车位带来的相关权益(占有、使用、收益、处分等权利)全部转移到乙方,甲方无权另行处置该车位。原向甲方转让该车位的一切手续(发票、收据等)均应交付乙方。
四、该车位是以签约时之现状售予乙方,甲方须保证对上述该车位享有完整使用权和处分权,有关该车位在本次转让之前已产生的.使用权纠纷、债务等事宜,甲方应在转让完成前清理完毕,并保证转让后乙方无须负责,否则甲方应赔偿由此引起的乙方一切损失。甲方保证没有并不再私自售予第三方,否则甲方按本次转让价双倍赔偿给乙方。
五、违约责任。
本协议其他未尽事宜由双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。
六、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。
七、本协议经双方签字、按指纹后有效,修改无效。
买卖协议书集锦篇五
合同双方方兹同意转让条款如下:
1、甲方同意将位于____的人防车位(以下简称该车位)使用权转让给乙方,位置详见车位附图。甲方与开发商佛山市鸿翔房地产开发公司签订的《停车场租赁合同》所规定的使用年限内甲方的一切权利义务也一并转让给本合同乙方,甲方须将该合同及其附件一并交付乙方保管。
2、使用年限:该车位使用年限自本合同生效日起,至甲方与开发商佛山市鸿翔房地产开发公司签订的《停车场租赁合同》所规定的使用截止日期止。即自本合同生效日至____年____月____日止。本合同项下使用年限为上述车位使用年限的剩余期限。
3、甲方须在本协议生效后立即负责将该车位交予乙方使用。在此之前,甲方须付清一切有关该车位之杂费(包括但不限于管理费等),并配合乙方到小区管理处备案及取得相关物业管理部门的使用权证明手续。如果以后开发商xxx房地产开发公司____或管理处____xxx物业管理有限公司____通知甲方办理该车位的相关产权确认手续及其它合法权益,甲方有义务通知并配合乙方办理。
4、该车位使用权的转让费为人民币元整。乙方须按下述方式付款:甲、乙双方完成使用权移交手续后五个工作日内,乙方将全部车位使用权转让费人民币____元整转入甲方指定账户如下:开户行:____;户名:____;帐号:____甲方在收到转让款后应向乙方开具等额收据。
5、甲方不能按上条规定交付车位予乙方使用时,每延期一日,应向乙方支付该车位售价的万分之五的违约金,延期超过三十天,乙方有权解除协议并要求甲方双倍返还定金;如乙方逾期支付除定金之外的余款,则甲方有权没收定金。
6、该车位是以签约时之现状售予乙方,甲方须保证对上述该车位享有完整使用权和处分权,有关该车位在本次转让之前已产生的使用权纠纷、债务等事宜,甲方应在转让完成前清理完毕,并保证转让后乙方无须负责,否则甲方应赔偿由此引起的乙方一切损失。甲方保证没有并不再私自售予第三方,否则甲方按本次转让价双倍赔偿给乙方。
7、甲乙双方均清楚该车位在只有发展商的车位使用权转让协议的状态下签署本合同,若因前述产权原因发生任何纠纷,由双方自行解决。
8、该车位移交后,由____公司负责车位的物业管理,乙方应遵守物业管理相关规定,并承担相应车位管理费。
9、乙方在上述使用期限内,可以将车位使用权转让给其他第三方使用,并到管理处办理相关手续。
10、自本合同签订时起,甲乙双方就该车位之使用权转让关系确立。
11、本合同附图为合同的组成部分,与正文具有同等效力。
12、本合同一式两份,甲、乙双方各一份,均具有同等法律效力,合同自双方签字、盖章之日起生效。
13、本合同如发生纠纷,双方应通过友好协商解决,不能解决时可提交佛山市人民法院裁决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日________年____月____日。
买卖协议书集锦篇六
(一)乙方未在规定的时间内将购买上述住宅的款项支付给甲方的,由甲方按日加收违约金额的百分之五的违约金。
(二)甲方在收到乙方支付的购房款后未按规定时间办理上述住宅所有权过户手续并将新的《房产证》交给乙方的,甲方除必须将住宅《房产证》交给乙方外,必须按日支付全部售房款百分之五的违约金。
(三)甲方未在规定时间内搬离上述住宅,必须按市场房屋出租价格的三至五倍价格向乙方支付房屋租金。
(四)房屋买卖协议签订后,甲方违约不出售(出让)上述住宅,如已收取乙方的购房款的,甲方除必须按乙方规定的时间退还已收取的乙方购房款外,必须另行支付给乙方三万元整违约金;如乙方已付款但终止购房的,甲方只按已收款项的80%退回给乙方;如未支付任何购房款,无论哪一方违约,违约方应向对方支付违约金壹万元整。
买卖协议书集锦篇七
经供方:(以下简称甲方) 需方: (以下简称乙方)充分协商,签订本合同。
在执行中,任何一方不履行合同,应承担违约责任。
1.商品
2.商品质量:
3.作价办法:
4.交货时间:
5.包装要求及费用负担:
6.质量检验及验收方式:
7.结算方式:
8.运输办法:
9.供方违约责任:
(1)产品品种、规格、质量不符合规定,需方同意收货的,按质论价;需方不同意收货的,由供方负责处理,并承担因此造成的损失。
(2)未按合同规定的数量交货,而需方仍有需要的,应照数补交,按延期交货处理。完不成合同任务,不能交货的,应偿付需方应交货总值 %的违约金。
(3)包装不符合规定,必须返修或重新包装,应承担支付的费用和损失;需方不要求返修或重新包装,要求赔偿损失的应予赔偿损失。
(4)未按合同规定时间交货,每延期交货一个月,应偿付需方以延期交货部分货款总额的违约金。
(5)不符合同规定的产品,在需方代保管期内,应偿付需方实际支付的保管、保养费。
(6)产品错发到货地点或接货单位,除按合同规定负责运达到货地点或接货单位外,并承担因而多付的运杂费和造成延期交货的责任。
10.需方违约责任:
(1)变更产品品种、规格、质量或包装规格给供方造成损失时,应赔偿供方实际损失。
(2)中途无故退货,应偿付供方以退货部分货款总值 %的违约金。
(3)自提产品未按规定日期提货,每延期一天,按照银行延期付款规定,偿付供方违约金。
(4)未按合同规定的验收办法和时间验收,应偿付供方因延期验收造成的损失;无故延期验收超过三个月即按中途退货处理。
(5)未按合同规定日期付款,每延期一天,按照银行延期付款规定偿付供方违约金。
(6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货,应承担因此造成的损失和运输部门的罚金。
11.风险的承担
12.争议解决的办法
13.供需双方由于人力不可抗拒和非企业本身造成的.原因而不能履行合同时,应当立即通知对方,经双方协商或合同管理机关查实证明,可免予承担经济责任。
14.上述条款如有未尽事宜,应以书面补充。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
买卖协议书集锦篇八
根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同,以资共同遵守。
第一条房屋的基本情况:_________________甲方房屋坐落于__________________,房屋结构为_________________,房产证登记面积_________________平方米,房屋权属证书号为________________。(附房产证复印件)该房屋的相关权益和房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
第二条价格:_________________以房产证登记面积为依据,每平米_________________元,该房屋售价总金额为_人民币________________元(大写:_________________________________)。第三条付款方式:_________________乙方于本合同签订之日向甲方支付人民币________________元(大写:________________);余款人民币________________元(大写:_____________)于___________________之前付清。由乙方承担相应过户税费。
第四条房屋交付期限:_________________甲方应于本合同签订之日起__________日内,将该房屋交付乙方。
第五条乙方逾期付款的违约责任:_________________乙方如未按本合同第三条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,每逾期一天,乙方按累计应付款的_____‰向甲方支付违约金。逾期超过_____日,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同,追究乙方的违约责任。
第六条甲方逾期交付房屋的违约责任:_________________除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天,甲方按累计已付款的_____‰向乙方支付违约金。逾期超过_____日,则视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合同,追究甲方的违约责任。
第七条关于房屋产权和土地使用权过户登记的约定:_________________在乙方付清房款之日,甲方应将该房屋的房地产权属证书和国有土地使用证交给乙方,并积极协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内办理房屋产权及土地使用权移转过户手续。因甲方的延误,致影响过户登记,因而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。如因甲方的原因造成乙方不能在房款付清之日起___________天内取得房地产权属证书和国有土地使用证,乙方有权解除合同,甲方须在乙方提出退房要求之日起_____天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的_____%赔偿乙方损失。
第八条签订合同之后,所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,没有产权纠纷。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用由甲方承担,由此引发的纠纷由甲方自行处理,与乙方无关。
第九条本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充协议。补充协议以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。
十一条本合同一式_____份。其中甲方留执_____份,乙方留执_____份,为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。均具有相同的法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________。
________年____月____日________年____月____日。
买卖协议书集锦篇九
甲方(卖方):
乙方(买方):
现乙方向甲方购买二手手机 一部型号:
手机串码
附带配件:
现双方自愿达成以下协议:
1 乙方愿意以人民币 元购买甲方的手机
2 甲方承诺保证手机的来源合法 真实(非高仿非山寨)
3 甲乙双方交易前先检查手机 人民币等
注:如果该手机出现因来源合法问题 如偷 抢 盗 的'法律纠纷问题, 由甲方全部承担,并全额赔偿该手机出售时的金额给乙方。
协议一式两份,由双方签字生效
甲方: 乙方:年 月日
买卖协议书集锦篇十
甲方: ;(以下简称“甲方”)
地址:
乙方: ;(以下简称“乙方”)
地址:
双方本着友好、平等、互利、自愿、诚实、信用的原则,就甲方委托乙方购买二手机械等事
宜,达成如下合同条款:
一、委托内容
第一条 乙方从甲方处购买________ 压路机壹台,总价_______元整。
甲方收到乙方定金 元整后甲方负责调试整修费用由乙方承担,剩余货款_______元整付清后方可提车,如违约乙方所交定金不予退回。
第二条 此车属二手车,无三包服务,甲方可提供技术咨询。
第四条 乙方付清全部购车款后才具有该设备的所有权。 若有异议,甲乙双方应先协商,协商不成由甲方所在地人民法院调解。
二、违约责任
1.合同签订后如甲方终止合同,则定金不再退还,归乙方所有。
2.甲方不能按时支付合同费用或不能按合同规定期限履行其义务,导致的工期延误,其责任由甲方承担。
3.除不可抗力原因外,若乙方因自身原因导致违约,退还总制作费的千分之一。
4.因不可抗力或者其他意外事件,或者使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的,任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的,应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。
5.双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的,应友好协商解决;
协商不成的,则可向人民法院提起诉讼。
6.本合同签订后,经双方当事人协商一致,可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署,即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
签字日期: 签字日期:
联系人: 联系人:
买卖协议书集锦篇十一
甲方:
乙方:
为确保产品质量,维护甲乙双方的合法利益,本着对产品质量负责和实事求是的态度,经双方友好协商达成以下共识,作为甲乙双方之间的买卖交易的基本事项,适用于甲乙双方之间签订的每个交易合同(订单形式,以下简称“个别合同”),甲乙双方应遵守并诚实履行基本合同和个别合同。
1、甲方向乙方购买产品时,由甲方以传真件的方式或邮件形式传给乙方,乙方收到后在三天内确认并回传给甲方,作为个别合同。
2、甲方根据次月的生产计划编制次月的加工送货排程,并提前三十天发出下一个月的订单,提前四十五天发预告给乙方,乙方按照甲方的计划如期纳入到甲方,确保甲方的正常生产。
3、产品外观品质及内在质量按图纸和封样件为准,甲方将严格按品质要求和封样件为标准来进行验收,如检验结果不良率超过%时,甲方将以书面形式或电话通知乙方,乙方根据实际情况选别或退货。乙方必须积极对应,确保甲方的按时出货。
4、产品包装:乙方提供的产品,除内在质量必须达标外,外观包装必须统一,以便甲方在用完产品后统一堆放属乙方的空包装,使其正常回收。
5、乙方在加工过程中应严格按照有关不含有害化学物质的要求去做,乙方必须每年将加工产品送到sgs进行检测,其结果(报告)提交甲方,由甲方存档备案,同时向甲方保证其加工的产品,有害化学物质的含量不会超标,假如超标由乙方承担全部责任,甲方概不负责。
6、产品付款:在每个月25日交货结束后,经双方对账确认无误后签字,并开具货款发票,按订单月月结60天付款(电汇或转帐)。
7、争议的解决:双方履行合同中发生争议时,首先应协商解决,协商不成时,任何一方均可按《合同法》的程序向法院起诉。
8、合同有效期为一年,即:20xx年6月1日至20xx年5月31日。 以上协议自双方签字后生效,有效期为一年,未尽事宜,双方协商成文,同具法律效力。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
日期: 日期:
买卖协议书集锦篇十二
出卖方: 公司(以下称甲方)
买受方: 公司(以下称乙方)
甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方旧设备事宜,达成如下协议:
第一条 买卖标的物
名称 规格/型号 制造商 出厂年月 数量 单价 金额
总价(大写) 第二条 设备资料
甲方向乙方尽可能提供现有的设备图纸等技术资料。
第三条 设备验收
1,乙方应于双方在合同签字盖章后 日内先行验收设备,并在设备验收单证上签字,以示符合乙方质量要求。
2,乙方验收认可后,双方将上述设备进行封存。
3,乙方在设备验收单上签字无异议后,若在接受后再出现任何质量问题,甲方概不对上述设备承担质量瑕疵责任。
第八条 设备交付
1,甲方于收到乙方按本合同约定的全部设备款后 日内向乙方交付已验收的设备。
2,设备交付地址:上海市闵行区三鲁路原甲方工厂内。
3,双方应在交付设备清单上签字,以示乙方收到上述设备。
第九条 付款
乙方应于本合同生效之日起 日内将上述设备的全部转让款支付给甲方。
第十条 违约责任
1,本合同生效后,若一方要求解除合同,应经另一方同意,并承担合同总价的20%的约定损失赔偿责任。
2,若乙方逾期付款,应向甲方支付逾期额的日千分之一的违约金,逾期三十日,视为乙方不再履行合同,应向甲方承担约定损失赔偿责任。
第十一条 其它约定条款
第十二条 在本合同履行中,若发生争议,由双方协商解决,协商不成,由甲方所在地法院管辖处理争议。
第十三条 本合同在乙方对上述设备先行验收合格并在验收单上签字之时生效。
第十四条 本合同一式四份,双方各执二份,具有同等法律效力。
出卖方: 买受方:
代表: 代表:
xxx年 月 日
买卖协议书集锦篇十三
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,甲方自愿将位于内楼房一套出售给乙方达成协议如下:
二、房屋价格为元,自本协议签订之日乙方将房款一次***付给甲方,甲方向乙方出具收款条。
三、甲方在收到乙方款当日须将房屋钥匙交给乙方,并将原购买房屋的收款条等有关资料一并交给乙方。
四、甲方应协助乙方办理房屋登记手续。
五、甲方向乙方交付房屋钥匙时,房屋所有权转移给乙方所有。
六、甲方保证房屋产权无争议。
七、本协议一式两份,自甲乙双方签字后生效。
甲方:
乙方:
见证人:
买卖协议书集锦篇十四
第一条甲方依法出卖具备以下条件的旧机动车:
车主名称:_________;号牌号码:_________;厂牌型号:_________;初次登记日期:_________;发动机号:_________;车架号:_________;养路费缴付有效期从_________至_________;最近一次年检时间:_________;行使公里数:_________;车辆使用性质:非营运。
第二条车款及交验车
1。车款为(不含税费)_________元;大写:_________。
乙方应于_________年_________月_________日同甲方当面验收车辆及审验相关文件,并以现金的方式自验收审验无误之日起___________日内向甲方支付车款的_________元,剩余车款双方按照约定用乙方的建筑材料折抵。
第三条双方权利义务
1、甲方应保证对出卖车辆享有所有权或处分权,且该车符合国家有关规定,能够依法办理过户、转籍手续。
2、甲方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实,不存在隐瞒或虚假成分。
3、乙方应按照约定与甲方当面验收车辆及审验相关文件,并按照约定支付车款。
4、甲方收取车款后,应开具相关的收款凭证。
5、由于该车辆以较低的价位卖给乙方,该车自20xx年x月到现在的所有交通违章由乙方自己处理。
6、由于该车辆乙方需要保留车号,该车辆暂不过户,如需过户卖方应该积极配合并提供相关的手续。该车辆自交付给乙方即日,所有权即发生转移,交付后因该车所发生的一切法律后果(如:违法处罚、交通事故给第三人造成的一切经济损失均由乙方自己承担)。
7、乙方提供的建筑材料折抵剩余车款,其建筑材料价格不得高于同行业价格。
8、因该车辆所发生的一切过户费用均由乙方承担。
第五条合同争议的解决办法
第六条其他
1。_________。
2。本合同一式三份,买方一份,卖方一份,备案机关一份。本合同在双方签字盖章后生效。合同生效后,双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
买方:__________________
身份证号:______________________
电话:__________________________
卖方:__________________
身份证号:______________________
电话:__________________________
__________年________月________
签订地点:______________________。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/16212974.html】