合同是约束双方行为的法律文件，一旦签订生效，双方必须履行约定义务。合同的语言应当准确、清晰、易于理解。以下是小编为大家收集的合同范文，仅供参考，大家一起来看看吧。合同的形式和内容各有不同，根据实际需求可以进行适当的修改和调整，以确保合同的具体执行符合实际情况。希望这些合同范文能够为大家在起草和签署合同时提供一些参考和指导。记住，在签署合同之前，务必细读合同条款，并咨询相关专业人士的意见，以确保自身的权益。
门窗工程施工合同篇一
甲方：
乙方：
为确保哈尔滨公路主枢纽道外客运站项目按期开工，甲方委托乙方承担本工程项目基坑降水工程，为工程基础土方开挖及基础施工做准备。现双方在平等自愿的原则基础上就该工程事宜达成如下协议：
8.0米。
四、工程造价的确定根据招标文件以中标价格确定工程造价70.66万元（人民币）；工程造价包括基坑降水工程费23.1万元、办理基坑降水手续费47.56万元；上述工程造价在工期要求时间内一次包死。
五、工程决算及付款方式：付款方式：施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总价90%；基坑降水要求工期结束后，乙方基坑降水达到要求标准，甲方将尾款一次性支付乙方。
六、双方责任。
1、乙方中标后，乙方负责办理基坑降水手续。
2、施工降水，超出降水工期要求以外的降水费用由甲方负责。
5、乙方应确保在总包单位基础施工期间，作好维护及监测工作，与总包单位作好配合；
6、乙方应作好现场文明施工工作；
七、其他：本协议具有法律效力，双方严格遵守。如果发生合同纠纷，双方可向____市仲裁委员会申请仲裁。本协议壹式陆份，甲乙双方各执两份，建设单位两份。
甲方：
法人代表：
授权委托人：____。
日期：________年____月____日
乙方：黑龙江xx公司法人代表：
授权委托人：____。
日期：________年____月____日
建设单位主管部门意见：建设单位（章）。
经办人：________年____月____日。
门窗工程施工合同篇二
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的有关规定，双方遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则，结合本工程具体情况签订本合同，以致共同遵守执行。
一，工程概况。
1、工程名称：景宁气象灾害监测预警中心迁建工程门窗工程。
2、工程地点：景宁城北片区。
3、承包内容：彩铝隔热断桥中空玻璃门窗制作安装。
4、承包形式;包工包料。
二，甲、乙双方工作。
1、甲方做好工程前期工作，使施工场地具体施工条件，对工程进度、质量、工期进行检查。
2、甲方按合同约定支付工程款，乙方应保证工程进度。
3、乙方根据甲方的通知及时组织所需的人员、原材料等到达施工现场，服从甲方现场管理，(材料进场须提供材质证明及进行复检)。
4、乙方按现行国家行业相应规范、操作规程组织施工，接受甲方及监理方的监督，对出现的质量问题无条件返工，保证施工和工程质量。
三，图纸。
甲乙双方约定图纸会审，并按甲方审定认可的图纸施工，图纸见附件。
四，工程量及工程价款。
工程量以实际制作的门窗面积结算。门窗统一单价为420元/m2。
五，工程款支付。
甲乙双方自签订合同之日起，外框安装完毕后，甲方应支付总工程款的40%，内窗安装验收合格完毕甲方应支付总工程款的50%，乙方在窗边修饰撕条打扫卫生后甲方应支付总工程款5%，余款5%在一年保修期满后一次性付清。
六，开竣工日期、工程质量约定等
1、20xx年月日开工至20xx年月日竣工(其中外框安装根据甲方通知时间开始安装，工期为10天)。
2、开工日期以合同签字之日起计算，因甲方未按约定完成工作，影响工程进度，工期顺延;因现场不可抗拒自然灾害、停电等意外因素影响，工期顺延，如因乙方自己的原因则工期不顺延。
3、工程质量按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准施工，并按国家有关工程质量检验评定标准验收，乙方要严格控制外墙窗周边的施工工艺，杜绝门窗周边渗水，(包括节能验收必须合格)。
4、工程完工后由乙方通知甲方，甲方应及时组织有关人员进行验收，乙方应出示有关资料交给甲方(其中工程验收时间根据工程总竣工验收时间确定)。如工程质量不合格，乙方应及时派人返工，返工费用均由乙方负责。
5、乙方必须服从甲方指挥，听从甲方安排。门窗材质采用：注胶断桥隔热型材，壁厚1、4mm(带纱窗)。门窗铝材颜色为深灰色(以甲方确认的小样为准)。所有五金配件采用国产优质合格产品，玻璃采用：6+12a+6白色中空钢化玻璃。以上所有材料均先送小样甲方认可后再制作及安装。乙方需要按报价表中所选用型材规格、五金、辅材进行制作安装，不得随意变更(乙方报价表作为合同附件)质保期为2年。
6、施工配合费及工程税金费用由甲方自行承担。其他如制作安装费、包装运输费、措施费、检测费、安全费、管理费、利润等均包含在综合单价内。
七，安全生产、文明施工。
施工方应按安全技术操作规程施工，如发生一切安全事故，由乙方自行负责，费用自理。施工现场不乱堆乱放，保障施工现场的整洁。
八，违约责任。
1、乙方违约不能按时完工，超过的工期按每超过一天罚款人民币元以此类推。甲方从乙方工程款中扣除。由于不可抗力的原因或甲方原因造成工期延长，乙方不负任何责任。
2、因甲方原因造成停工面导致乙方的额外费用和损失，应由甲方承担全部责任和费用。
九，保修、争议等。
本工程保质期2年，保质期内非人为损坏的质量问题，乙方无条件提供免费保修。保质期满后的质量问题，由乙方负责维修或更换，仅收取材料费。工程所有权和经营权不得转包，如乙方转包，甲方有权收回承包权。合同发生争议，可申请仲裁，仲裁及诉讼费用由违约方承担。
十，本合同应配合门窗设计方案中提供的一切技术要求及对窗型、材质、玻璃、五金配件的质量要求，进行制作及安装。
十一，合同的生效和终止。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签字盖章之日起生效，到竣工结算付完工程款为止。未尽之事宜，另行签订补充协议，具有与本合同同等的法律效力。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
20xx年xx月xx日。
门窗工程施工合同篇三
合同编号:甲方（发包单位）：江苏xx公司乙方（承包单位）：无锡xx公司根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就钢构雨篷加工与安装事项协商一致，签订本专业分包合同，双方共同遵照执行。
1.工程名称：住宅小区一期工程（17楼）。
2.工程地点：安徽____市红十字会医院南边。
3.工程结构：框剪结构。
4.承包内容：小区单元门的钢构雨篷加工与安装。
二、承包形式：大包形式、包工包料、包安全、包质量、包竣工验收。
三、材料要求：
1、工字钢、圆钢管及玻璃爪等必须按照图纸施工，并且必须达到国家标准要求。
2、玻璃采用66夹胶钢化玻璃。
四、工艺要求：钢结构连接平整、防锈漆两遍、面漆采用氟碳漆两遍必须光泽颜色一致，面漆颜色以选样为准。
五、加工、制作形式：按照图纸加工安装，乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方.
六、结算方式：
1、950元2，该报价含设计、加工制作费、运输、安装和税金。
2、最后以竣工实际面积结算并提供正式税务发票。
3、付款方式:工程量完工验收合格一次性结算，雨棚主钢构安装完成付已完成的50%,工程完工后,再付全部的.35%,验收合格后支付全部的10%，全部安装费的5%为质保金，________年后无质量问题全额无息返还。
1、工期：合同签订后按甲方编制进度计划实施。
2、暂停施工：甲方应以书面形式要求乙方停止施工，提出书面处理意见，乙方整改后以书面形式提出复工要求。
3、工期延误：以下原因造成的工期延误，经甲方代表确认后，可考虑工期顺延：
（1）施工现场未能达到开工条件；
（2）其它工种施工施工交叉而影响施工。
（3）发生重大设计变更，造成工程量增加或返工发生的天数。
（4）人力不可抗拒的因素而延误工期。
八、质量标准符合以下有关钢结构规范：
（3）质量要求：使用的原材料符合国标及图纸要求。
十、双方义务：甲方义务：
（1）配合乙方协调设计单位确保图纸无误。
（2）甲方负责提供施工现场所需的施工条件、施工所需水、电。乙方义务：
（1）乙方负责提供施工所需的全部机械以及二级箱以下的电缆等，所有焊条、切割片、油漆、钢丝刷等辅料。配合甲方完成监理及施工所需的有关技术资料，检验资料和检验报告，报验资料等等。
（2）乙方现场施工人员服从甲方及有关单位的管理。
（3）及时接受并完成监理单位提出的整改意见。十。
乙方：无锡xx公司甲方代表（签名）：
乙方代表（签名）：甲方法人代表或授权人（签名）。
乙方法人代表或授权人（签名）：地址：
地址：电话：
电话：开户银行：开户银行：帐号：
门窗工程施工合同篇四
甲方：
乙方：
丙方：
甲方根据工程建设需要，将工程中的铝合金门窗委托丙方制作安装，依据“建设工程施工合同”等相关内容，服从总包方管理和整体进度要求，经双方协商，达成如下协议：
1、工程名称：
2、工程范围：
3、承包方式：包工包料。
4、承包范围：外墙铝合金门窗。
5、合同组成：本合同、招标文件、投标文件及承诺、图纸及变更、国家现行施工验收规程及规范标准、可能有的有关会议纪要等。
6、工程质量及验收。
工程质量：优良。达到优良后奖励工程结算价的3%，否则处罚3%。
工程验收及标准：门窗安装完后随主体工程一并验收，执行国家现行施工验评标准、规范。
7、质量保证期限：通过竣工验收后一年。
8、工程开竣工时间：工程开工以业主单位开工令为准，标段合同工期60日历天。
9、工期的损失赔偿费：服从总包方管理和整体进度要求，每延期一天竣工，处罚壹万元。
10、合同价：合同暂定价000000000元，以工程竣工最终结算为准。
11、结算方式及标准。
门窗结算价=图纸门窗面积×000元/平方米(门窗综合平均单价)+设计变更费用(设计变更实际门窗制作安装面积×540元/平方米(门窗综合平均单价)—各类罚款。上述门窗综合平均单价为全费用包干价格(此综合单价不包含总包管理费用及税金)，施工期间价格不予调整。
12.工程款支付。
大框全部安装结束付总货款的20%，内扇全部安装结束付总货款的40%，工程竣工验收合格经甲方审计后付总货款的95%，余款5%作为质保金，质保期两年，工程竣工验收通过之日起算，甲方于质保期满后10日内，向乙方一次性付清全部费用。
13.各方责任权利义务。
甲方。
1、适时发布工程进场开工令。
2、负责协调乙丙方现场其他施工作业关系。
3、丙方不服从甲方管理，甲方有权对其进行处罚。
4、负责及时办理丙方工程款支付手续，不得无故拖延办理。
5、会同监理单位依据国家现行相关施工验评规范对工程进行质检和验收。因丙方工程质量达不到合同约定的质量标准，由丙方无偿返工，直至通过验收。
6、会同监理方及业主方及时办理各类方案和变更的审批。
乙方。
1、对丙方的工程质量、进度、现场调、报验等负有总包管理责任。
2、负责提供于门窗工程有关的配合服务(内容包括留洞、塞缝、补眼、共用脚手架和垂直运输，施工配合，现场管理，竣工资料的整理等)。其中，推拉门下口的封堵有门窗单位进行且必须采用防水砂浆和细混凝土。
3、负责提供丙方施工水电接口，丙方支付使用费用，价格执行当地主管部门核定的价格,结算时按实扣除。
丙方。
1、丙方委派为本工程项目经理，负责项目的全面管理工作。
2、遵守工程管理有关规定，自行办理工程进点施工有关手续并承担费用。乙方不得在施工现场布置生产、生活临建。其费用投标人自理。
3、进场人员应服从监理工程师和业主单位及甲方管理并按当地公安部门规定办理暂住手续。
4、根据设计图纸，门窗的开启方式和立面须按甲方批准的分割方案图。施工除满足招标文件中的有关要求，还要满足现行国家、地方颁发的与本标有关的各中现行有效的技术规范、规程，设计院技术文件上的质量要求也适用于本工程。
5、丙方按照业主招标选定的广东银一百创新铝业有限公司生产的银一百彩色注胶铝合金。按规格型号组织门窗制作安装，五金配件、辅助材料(见合同附件)。否则，进场材料退场，其产生的后果及损失乙方负责。要求所有推拉门窗均带沙门窗，其中共用楼梯窗不带纱，所有平开门窗对外开启。推拉门采用系列、推拉窗采用系列、平开窗采用系列，颜色为砂纹棕。窗型材壁厚为mm，门型材壁厚为mm。玻璃：为6+9a+6双层中空钢化玻璃。玻璃除满足上述要求外，首先需满足现行国家、地方颁布的与本标有关的各种现行有效的技术规范、规程，其次设计院技术文件上的质量要求也适用于本标工程。门窗玻璃外墙要求使用黑色硅酮耐侯密封胶(具体见附件招标单位门窗选用材料)。
6、五金配件及其他材料见附件招标单位门窗选用材料。
7、进场材料必须按附件要求与样品一致，色彩一致，且按要求做好装保护。达不到上述标准，所进场门窗材料清退出现场，其产生的一切后果由丙方负责。
8、提供的工程用材料必须符合国家相关标准，并提供产品合格证明，对材料质量负责。否则，丙方由此引起的一切损失和费用。
9、型材复试和安装前后的各项检测实验必须按规程、规范所规定的项目和指标进行，费用已包括在合同价中。
10、遵守甲方、业主方、监理单位的各项管理制度，服从甲、业主方及监理单位的管理、检查、验收及处罚。
11、工程款支付申请必须经甲方和监理单位及业主方确认同意，其款项由甲方委托业主方支付给丙方。
12、作好现场的安全文明施工工作。严格按照安全规程规范组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。因乙方安全措施不力造成的事故及由此引起的一切损失和后果由丙方全权负责。
13、已竣工工程未验收交付甲方前负责完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，丙方自费予以修复。
14、丙方保证其工程的整体进度要求，不得延误，否则，每延误一天罚款壹万元。
15、负责工程材料的报验、报批等，门窗工程交工前丙方必须向甲方提交完整工程资料一式四份，由甲方统一整理。
16、质保期为一年(房屋通过整体验收起计算)，一年内门窗出现质量问题，乙方免费维修.丙方接到业主方通知后24小进内至现场处理，否则。业主有权委托其他单位进行处理，其维修费用从乙方质保金中扣除。
14.未尽事宜，另行商定。本协议一式六份，甲方四分，乙方两份，丙方两份自签字盖章之日起生效。(合同附件：五金配件和辅助材料表)。
甲方单位(盖章)：法人代表：或授权代理人：
乙方单位(盖章)：法人代表;或授权代理人：
丙方单位(盖章)：法人代表;或授权代理人：
日期：
门窗工程施工合同篇五
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
经甲乙双方平等协商，现甲方将_________科技有限公司网络及布线工程委托乙方负责施工。为明确双方权利和责任，特签订本合同，以资双方信守执行。
_________科技有限公司网络及布线工程。
_________工业制造城。
网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。
见附件1，技术方案见附件2。
合同总工期为：60个工作日。
1、工程总价(含税)：人民币元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)。
2、本工程总价包干，工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。
乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。
1、在双方签订合同之日3个工作日内日，甲方预付合同总价的30%即元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
乙方开工后3个工作日内，甲方预付合同总价的35%即元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。
3、乙方施工完毕后，甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内，且在乙方开出正式发票后，甲方付合同总价的30%即元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
4、余款即合同总价的5%即元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息，自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题，且乙方全面、适当履行质保义务，期满后支付乙方。
付款账号：
开户银行：
银行帐号：
地址：
甲方责任。
1)负责检查工程进度、质量，及时按照相关规范组织工程验收工作。
2)配合现场协调工作。
3)按照合同约定支付工程款项。
乙方责任。
1)乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划，经审定盖章后，送甲方审核，做好各项施工准备工作，施工期间严格按照各项计划进行施工。
2)施工过程中，乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书，如对设计图纸/要求有异议须变更时，应取得甲方及设计单位的同意，取得甲方书面认可后，方可进行施工。
3)乙方在施工期间，如有技术问题或需甲方解决的问题时，必须书面上报甲方，否则，甲方不予答复。
4)乙方在施工期间，必须加强施工管理。落实一切安全措施，确保安全施工，在施工过程中，如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故，均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施，甲方有权责令停止工程的进行。
网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后，技术方案中的工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐蔽性工程在施工过程中，甲方按技术方案标准验收。
1、从工程验收合格之日起算，工程的质保期期为1年，从工程验收合格之日起算。在质量保证期内，因工程质量所产生的问题，乙方应免费修复。
2、乙方服务响应时间：紧急维护请求2个工作日内上门响应;非紧急维护请求，乙方维护人员必须在维护请求发出后的5个工作日内上门响应。
3、乙方应向甲方提供技术支持，并根据甲方的需要对甲方工作人员进行免费培训。
4、质保期满后，甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作，乙方仅收取材料费用。
1、乙方未按约定的时间完工的，每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的违约金。迟延超过30个工作日的，甲方有权解除合同。如因甲方原因造成工期延误的，总工期将往后顺延。
2、甲方延期付款超过7个工作日的，每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的，付款时间将往后顺延。
3、因一方违约导致合同解除的，违约方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，违约方仍应承担损失赔偿责任。
当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
本合同及其附件，均是本合同不可分割的部分，具有同等效力，均适用中华人民共和国法律。双方因本合同发生争议，应协商解决，协商不成，任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。
本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效。
1、甲方指派专人作为本合同的执行者，由其负责本合同履行的行为。
2、乙方指派_________作为本合同的执行者，指派_________作为本合同工程施工的执行者。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
门窗工程施工合同篇六
甲方：
乙方：
应甲方要求，在原甲方与乙方20xx年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：
一、工程范围：20xx年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。
二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量：
详见附表：《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》。
四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。
五、付款方式：按原合同执行。
六、其它：施工合同补充协议1、本协议其它内容仍按原合同执行。
2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。
3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)。
法定代表人：法定代表人：
签约日期：年月日
门窗工程施工合同篇七
3、按获得承包任务的途径分：计划分配、投标竞争、委托（协商）承包、指令承包。
4、按合同类型和计价方法分：固定总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
1、建设全过程承包。
承包方对工程全面负责，发包方仅需提出工程要求和工期。适用于各种大中型建设项目，要求施工企业实力雄厚、技术先进、经验丰富。
优点：充分利用技术经验、节约投资，缩短工期，保证质量。
２、阶段承包。
n包工包料：承包工程施工所用的全部人工和材料。是一种很普遍的施工承包方式，多由获得等级证书的施工企业采用。
n包工部分包料：承包方只负责提供施工的全部人工及部分材料，其余部分由建设单位负责。
n包工不包料：广泛应用于各类工程施工中，指承包人仅提供劳务而不承担提供任何材料的义务，在园林工程中尤其适用于临时民工承包。
３、专项承包。
指某一建设阶段的某一专门项目，由于专业性强，技术要求高，如地质勘察、古建结构、假山修筑、雕刻工艺、音控光控设计等需要由专业施工单位承包。
４、招标费用包干。
通过招投标而取得的承包方式，这是国际上通用的获得承包任务的主要方式。分为：招标费用包干、实际建设费用包干、施工图预算包干等。
５、委托包干。
也称为协商承包，即不需要经过投标竞争，而由业主与承包商协商，签订委托其承包某项工程的合同。多用于资信好的习惯性客户。这在园林工程建设中也较为常用。
６、分承包。
指承包者不直接与建设单位发生了关系，而是从总承包单位分包某一分享工程（如土方工程、混凝土工程等）或某项专业工程（如假山工程、喷泉工程等），并对总承包商负责的承包方式。这在园林建设工程中也经常用到。
概念：工程施工承包合同是工程建设单位（发包方）和施工单位（承包方）根据国家基本建设的有关规定，为完成特定的工程项目而明确相互间权利和义务关系的协议。施工单位承诺按时、按质、按量为建设单位施工；建设单位则按规定提供技术文件，组织竣工验收并支付工程款。合同一经签订，即具有法律约束力。
１、原则。
（１）合法原则：订立合同严格执行《建设施工合同（示范文本）》，通过《合同法》与《建筑法》规范双方的权利与义务关系。
（２）平等自愿、协商一致的原则。
主体双方均依法享有自愿订立施工合同的权利。
（３）公平、诚实信用的原则。
合同签订中，要诚实信用，当事人应实事求是向对方介绍自己订立合同的条件、要求和履约能力；要充分考虑对方的合法利益和实际困难，以善意的方式设定合同的权利和义务。
（４）过错责任原则。
合同中除了规定的权利义务，还要必须明确违约责任，必要时，还要注明仲裁条款。
门窗工程施工合同篇八
（以下简称甲方）发包方：
（以下简称乙方）承包方：
一、甲方责任1、负责三通一平，场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。
2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理，乙方概不负责．。
3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证，并负责放样及抽鉴工作。
4、施压由甲方负责，协调各相关单位之间和周边的关系。
二、乙方责任1、乙方根据地质资料及现场出现异常，应及时通知监理及甲方等待处理。2、施工作业时听从甲方指挥，按时填写记录，并保证施工安全。
3、乙方工程完工后，负责向申方提供现场打桩记录。
三、工程款的支付。
1、此工程为包工包料，打桩单价c-300215;75a桩，单价为。
元米，如需配送8米以下（含8米）短桩，按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费，此单价不含桩尖，不含税，不开发票。
2、如需送桩，只计取送桩费30元米计算。
3、冒桩计算：如超过1米，归乙方负责。如未超过，则由甲方负责。
4、进场付10万元，打完20米付清80%，桩打完全部付清。
5、桩基验收的检测费由甲方负担，乙方协助施压、测压。
6、如因甲方原因造成工地停工，超过三天，则由甲方负责工人的生活费和工资500元天。
四、解决合同纠纷的方式甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷，双方可通过协商或协调解决，协商或协调不成的，向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。
五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
六、本合同甲、乙双方签字生效。
甲方：电话：乙方：电话：________年____月____日。
门窗工程施工合同篇九
甲方（全称）：
乙方（全称）：
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于________年 ____月 ____日签订施工合同编号为的《施工合同》（以下简称“原施工合同” ）中的定义相同。 鉴于： 甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为：
1、因乙方新购置一批自卸车辆，甲方应保证乙方土方总运量，不低于 方。
2、因甲方原因导致车辆停工，每天补偿车辆误工费500元。
具体包括：
4、甲方保证施工工地内有人发货、验收，因甲方工作不到位造 成乙方不能够正常施工，因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。
3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段，价格另 议。
二、本协议生效后，即成为原施工合同不可分割的组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。 除本协议中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全继续有效。 本协议与原施工合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方： （公章）
（公章） 法定代表人或委托代理人
法定代表人或委托代理人
________年____月____日________年____月____日
门窗工程施工合同篇十
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
经双方协商，甲方将厂房工程部分防水卷材、防水涂料分项工程交由乙方承包施工，为明确双方责任，特订立本施工合同，具体条款如下：
一、工程地点及承包范围：厂房屋面防水项目。
二、承包方式：按双方协商的内部包工包料方式承包。
三、用料约定：经乙方推荐，采用4mmsbs防水卷材。
四、工程质量等级及验收约定：本工程质量应达合格标准。乙方应严格按照福建省防水工程新规范标准和甲方要求施工，防水工程应保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度。如不能达到验收等级标准，乙方自愿返工至验收合格并承担由此给造成的任何责任。
五、工期要求：乙方应配合土建施工工期，确保不耽误土建施工。
六、工程价款的核算和支付：
1、工程量计算：按实铺面积计算。
2、单价：4mm厚sbs防水卷材包工包料22元/平方米。
3、付款方式：工程完工，工程量经甲方确认后，甲方在20天内付工程结算总造价50%给乙方，其余50%在工程经质检部门验收合格后付清。
七、甲方职责：
（1）提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
（2）提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
（4）有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，可要求乙方整改至合格。
八、乙方职责：
（1）服从甲方管理，接受甲方的监督。施工前应向甲方提供本工程的施工方案、技术保证措施文件。自行做好放样、测定、抄平、质量自查工作，提交完整的施工资料包括防水工程隐蔽工程验收资料。
（2）确保提供本工程使用的防水卷材质量合格。即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、出厂证、检测报告等内业资料原件。材料如不合格，自愿承担由此引起的任何责任。
（3）配合本工程整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
（4）遵守施工现场的各项规章制度，确保安全、文明施工。不得有违规行为，否则自愿接受甲方的处罚。
（5）严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到合格标准，并对工程保修三年。三年内如有质量问题，甲方应在24小时内到场承担保修义务。
（6）对本班组施工操作人员进行上岗考核，所有施工人员均应有身份证、暂住证、建筑防水施工人员岗位合格证书，严禁使用童工和未成年人。施工操作期间，管理人员不得离开现场。
（7）对本分项工程的质量、安全、工期负全部责任。
九、其它事项：如乙方不服从甲方管理，不能保证工程质量、安全生产、文明施工，故意拖延工期，甲方有权终止本合同，由此引起的损失由乙方自行承担。
十、本合同未尽事宜，双方可另定补充协议，经双方签字后与本合同具同等效力。
十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同自签字后生效，至工程保修期满时终止。
甲方：乙方：
代表：代表：
签订日期：年月日
门窗工程施工合同篇十一
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方） 身份证号：
依照中华人民共和国《合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。现将甲方经营权在本合同期限内供乙方以供经营，甲、乙双方就经营合同有关事项协商一致，并达成如下条款：
一、承包经营区域范围：
二、承包经营期限 年，自 年月 日起，至 年月日止，期间可享用甲方现有资质，即（公路工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级、园林绿化贰级、）在规定的区域内进行投标承接工程。
三、承包经营条件
（1）乙方每年必须确保固定上交甲方的经营权使用 叁拾 万元整，须在每年初交清（第一次在合同签订时一星期内交清）。
（2）乙方投标承接工程后，必须按照甲方规定，另行上交相应比例的项目管理费（以中标价为准）：即高速公路工程3% 、市政工程1.5% 、园林绿化工程2%。
四、在承包经营期间：甲方下文任命乙方为分公司经理，副经理以下人员由分公司经理自行聘任组成，并由分公司经理报甲方备案。甲方所聘任成员在承包期满或合同解除后即告解体。
五、乙方分公司的成立，甲方提供相关证件、证书、由乙方负责向当地建设、建筑主管部门和工商行政部门办理注册登记等手续。
六、甲方提供营业执照、资质证书、介绍信、授权委托书等资料，为乙方办理投标和施工事宜，相关费用由乙方承担，乙方需要甲方编制标书的费用另行商定。
七、乙方在承包经营期间必须依法建立财务制度，所经营的业务一切税费均以甲方名义如期向有关部门缴纳，并定期向甲方递交财务报表和有关完税凭证，随时接受甲方的财务审计监督。
八、乙方中标后应及时向甲方报告中标工程具体内容，并向甲方递交投标资料和中标通知书正本、施工合同正本、一套完整的施工图纸以便存档，工程竣工后一个月内，向甲方递交相关的竣工资料备案。
九、乙方承包经营期间，必须认真全面履行所承接的工程施工合同的各项条款（任务），按质、按量完成合同内容，并做好工程回访服务，全面维护甲方信誉和合法权益，工程施工项目经理部由甲方监督乙方组建，若需甲方派驻工程管理及技工人员，工资、待遇由乙方负责。工程管理由乙方全权负责，工程款必须做到专款专用，若乙方未能妥善处理好工程款用途，甲方有权对该项目账户予以管制。
十、乙方有责任编制项目管理实施规划，建立健全质量和安全保证体系，抓好现场的施工生产，乙方在施工、经营中发生的工伤事故、安全、质量及拖欠员（民）工工资等其他侵权事件及经营中发生的一切纠纷均由乙方承担，因此对甲方造成的影响和损失，甲方有权向乙方追偿。
十一、乙方必须认真执行国家有关法律、法规和甲方的各项管理制度，负责协调当地工商、税务、建设单位、监理、质检及各级建设行政主管部门的关系，积极主动接受相关职部门的检查与监督，并及时向甲方反馈有关信息。
十二、乙方应有计划地安排员工参加相关的培训，具备条件的员工由甲方统一申报技术职称，所需费用由乙方承担。
十三、乙方必须对经营的工程项目按照国家有关规定承担相应的经济和法律责任。
十四、甲乙双方应相互为对方保守商业秘密，乙方在确保甲方利益的基础上有独立确定投标价的权利。
十五、乙方在承包经营期间，若不能自觉地履行上述职责及义务的，甲方有权终止合同，并且不退还当年上交的费用。
十六、违约责任
甲乙双方应认真全面履行本合同，除不可抗力外违约的，责任方在赔偿对方相应的损失后，必须另支付壹拾万元违约金。
十七、其他条款
1、乙方超出本区域的投标须报经甲方同意方可进行。
2、经营承包期满后，若乙方履行本合同情况良好，在同等条件下享有优先续签权。
3、本合同在实施过程中如有争议且协商不成的，可依法向甲方所在地法院起诉。
4、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后，签订补充协议（合同），补充协议与本合同具有同等效力。
5、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
法人代表签字： 签字：
年月 日 年月日（附身份证复印件）
门窗工程施工合同篇十二
发包方（以下称甲方）：
法定代表人：
身份证号码：
承包方（以下称乙方）：
法定代表人：
身份证号码：
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合________省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于《________》（合同编号________，以下简称原合同）甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。
2、工程地点：
计划竣工日期：____年____月____日。
工期总日历天数：____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
1、暂估合同价款为____________万元（人民币大写：____________。暂估合同价款=综合单价×暂估工程量（综合单价和暂估工程量见工程量附件）。
2、付款方式：按原合同相关条款执行。
补充协议所列工程量为暂估工程量，工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准，按原合同计量条款执行。
严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。
乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。
1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2、本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处，以本协议为准。
3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼。
本合同自_________________________生效。
本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。
发包人：（公章）。
法定代表人或其委托代理人：（签字）。
组织机构代码：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
承包人：（公章）。
法定代表人或其委托代理人：（签字）。
组织机构代码：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
门窗工程施工合同篇十三
在我国法律现行的法律规范中尚没有出现“实际施工人”这一法律概念，“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最后一次出现是在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》这一司法解释中，该《解释》共有两条共三次提及实际施工人。分别为：第二十五条“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”和第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”
一、司法解释为何首创“实际施工人”这一非法律概念。
在我国现行法律中，到目前为止并没有出现“实际施工人”这一法律概念，可以说“实际施工人”这一概念是由《解释》首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定发展时期的产物，是一个过渡性的法律概念，其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。
1、《建筑法》第六十七条规定，“承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。”
解决这一问题，首先要明确《解释》第二十六规定的“实际施工人”应如何界定。《解释》共有四条提及实际施工人，其中第一条第二项规定：“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效。”
第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。”第二十五条规定：“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”第二十六条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”
目前较为一致的观点认为，实际施工人应该是指无效建设工程施工合同的承包人，包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人，而不包括承包人的履行辅助人、合法的专业分包工程承包人、劳务作业承包人。最高人民法院民一庭编著的《最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用》意见也认为，实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同，并形成了事实上的权利义务关系，即此时转承包人、违法分包的承包人已经取代第一手的承包人与发包人形成事实上的合同关系，在这种情况下，才准许转承包人、违法分包的承包人作为实际施工人，以发包人为被告提起追索工程款的诉讼。这一意见对《解释》第二十六条第二款的适用进行了限定。
《解释》第二十六条第二款对农民工利益的保护是一种间接保护，该条对合同相对性原则的突破是有限度的，农民工个人不能以实际施工人身份、以发包人为被告提起追讨工资的诉讼。笔者同意上述观点，虽然《解释》第二十六条第二款创设的目的是为了保护农民工的利益，但从上述分析可以得出，该条款针对的对象主要是缺乏建筑资质的建筑企业和施工队，通过加强对这些建筑企业和施工队的保护而间接的保护农民工的利益。因此，审判实践中，应正确理解《解释》第二十六条第二款的真实内涵，严格控制实际施工人的范围，不宜单纯根据字面含义，将所有参与建设工程施工的主体都界定为实际施工人。对于因劳务分包、承揽、雇佣等法律关系参与了建设工程施工的农民工个人，应严格按照合同相对性原则向其合同相对方主张权利，而不应简单适用《解释》第二十六条第二款，加重发包人的法律责任。
指出的是，审判实践中，大量符合实际施工人条件的施工队往往以工头个人名义提起诉讼，法院在查明原告实际履行了建设工程施工合同义务，与发包人形成了事实上的权利义务关系的前提下，大多支持了原告要求发包人承担责任的诉请。这种情形与前述农民工追讨个人工资的情况是有着实质区别的。
门窗工程施工合同篇十四
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
地点：.二、承包方式。
三、
四、合同价款。
五、付款方式。
六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任。
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任。
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修。
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法。
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;。
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
门窗工程施工合同篇十五
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
根据中华人民共和国民法典以及相关规定，本着自愿平等诚信互利的原则，经甲乙双方共同协商，达成如下条款供双方信守：
一、项目工程概况。
1、项目名称：
二、塑钢门窗工程内容、造价、材料要求：
1、塑钢门窗综合单价按______元每平方米发包，具体数量以图纸为准。
发包价格包括加工安装费、运费、检测费，以及税金在内。
2、塑钢平开窗型材选择中财管道有限公司生产的“中财”牌c型—60系列型材壁厚为2、0毫米。
平开窗选用中财集体四川中财管道有限公司生产的“中财”牌c—80系列型材，壁厚为2、0毫米。
(材料封样)颜色为全灰价格另加拾元。
3、玻璃选用(5毫米+6a+毫米)中空玻璃。
(材料封样)。
4、钢衬为1、2毫米(正负2%)热镀锌防锈。
(材料封样)。
5、其它五金件(毛样、皮条、锁、胶、发泡)按封样(现送样)，达到国家标准。
产品必须提供产品合格证。
三、前期工作。
1、甲方应在合同签订后十日内向乙方提供完整的门窗表及施工图纸和相关资料。
2、甲方应在安装施工现场免费提供临时电源。
3、乙方依据甲方提供的图子及国家建筑标准设计图集)06j607的窗型，经甲方监理签字认可后方可制作安装。
四、施工配合、成品保护、施工安全：
1、双方要密切配合，保证对方在工地的顺利施工，甲方应按工地土建进度及时告知乙方，使乙方的施工有序进行，做好相互调整配合施工。
2、乙方在工地与甲方的施工配合要求，由甲方出面协调。
3、玻璃安装应在土建与涂料施工结束后进行，避免玻璃的受损和污染。
4、甲乙双方应加强成品保护，文明施工管理，进入工地的材料或成品要用保护膜全裹，施工人员应爱护已完成的成品，若因施工人员过程造成的损害，甲方可要求必要的赔偿或更换。
5、乙方进入施工现场后应服从工地统一管理和必要的安全措施，规范施工作业，如发生安全事故由责任方自行承担，乙方在施工过程中自己造成的安全事故由乙方自行承担。
6、为便于施工甲方工地代表为_______(电话：______________)。
乙方工地代表为：_______。
五、工期：_____天。
六、付款方式。
阶段施工完毕，安装完窗后支付20%，安装完玻璃30%，45%等工程完毕后一次性支付，尾款5%作为维护资金一年后一次性结清。
拖欠工程款逾期一个月以上将以银行同期利率为基准计息，合并利息支付乙方。
七、门窗工程的结算由乙方汇总后甲方进行核准，双方签字后方可支付工程款。
八、违约责任。
由甲方自身引起的违约甲方应承担赔偿乙方的责任，由乙方引起的违约责任乙方应赔偿甲方的损失责任。
九、本合同的不完善之处双方共同协商解决，发生争议可以双方协商解决，协商不了的可以通过诉讼解决。
十、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，本合同自签字盖章后生效。
甲方(盖章)：
乙方(签字)：
代表：
签约时间：年月日。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/15031919.html】
