外墙涂料施工合同(通用13篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-24 15:16:03
外墙涂料施工合同(通用13篇)
时间:2023-11-24 15:16:03     小编:紫衣梦

在签订合同之前,双方应该认真考虑和评估交易内容和条件。在合同中应当明确适用的法律和争议解决的方式,以确保合同的有效性和稳定性。合同范文中包含了常见的合同条款和条件,可以供我们进行参考。

外墙涂料施工合同篇一

甲方:

乙方:

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条 工程概况

1.工程地址:

2.施工内容:外墙涂料粉刷 ,总面积约 立方米。

3.工程开工日期:______年______月______日

4.工程竣工日期:______年______月______日

5.工程承包方式:包工包料。

6.工程总天数:天,雨天顺延。

第二条 工程价款

工程价款按照每平方米元计算(大写)( 元,以实际测量面积计算)。增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。

第三条 质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。

3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

4.凡由乙方采购的材料,产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。

5、乙方要精心施工,确保颜色一致,如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

第四条 材料供应

乙方提供的材料如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

第五条 付款方式

合同签订后,甲方在工程开工时付 %的工程款;工程竣工验收合格,双方进行结算,乙方开具发票后,甲方在三个月内支付 %的工程款,剩余的 %工程款作为工程质量保证金,在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题,质量保证期满后 日内一次性付清。

第六条 工程工期

乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。

第七条 工程验收

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

第八条 其他事项

本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。

乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿。

第九条 违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第十条 争议解决

本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决。协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

第十一条 本合同自双方盖章或签字后生效。

第十二条 本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

甲方(盖章): 乙方:

委托代理人:

签约日期: 年 月 日

外墙涂料施工合同篇二

甲方:身份证号码:联系电话:

乙方:身份证号码:联系电话:

甲、乙双方经友好洽谈协商:甲方决定将______内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律法规,特制定本合同,以便共同遵守。

1、工程地址:

2、施工内容:内墙涂料粉刷面积约:外墙涂料粉刷面积约:

3、使用颜色号:

4、工程承包方式:

5、工期:自_________年____月____日至_________年____月____日完工;共计:_________天。以验收检查为准,两天顺延。

1、本工程内墙面积:平方米,单价:元/平方;外墙面积:_________平方米,单价:_________元/平方;门板面积:_________平方米,单价:_________元/平方;冲洗面积:_________平方米,单价:_________元/平方。(此单价不含税金)。

本合同签定后,甲方在乙方开工_________天内付完工程总款项的_________%;施工_________后再付工程总款项的_________%。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款,甲方承诺:_________年____月____日前结算清工程的余款。

1、工程验收标准,根据甲方要求;。

2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认增加的费用,应另签订补充合同。

甲方负责现场内的水、电、路通畅。本合同一式两份,甲乙双方各持一份,本合同自签定之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

外墙涂料施工合同篇三

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。

为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条工程概况。

1、工程地址。

2、施工内容外墙涂料粉刷,总面积约平方米。

3、工程开工日期。

4、工程竣工日期。

5、工程承包方式:包工。

6、工程总天数:天,雨天顺延。

第二条工程价款工程价款按照每平方米元包工计算(大写)(元,以实际测量面积计算)。

增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。

第三条质量要求。

1、工程验收标准:根据业主要求。

2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

3、凡由甲方采购的材料,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

4、乙方要精心施工,确保颜色一致,如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

日前结算清楚工程的余款。

第五条工程工期乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。

第六条工程验收双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

第七条其他事项本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。

1、乙方在承程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。

2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。

3、乙方在承程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义,如发生人生事故可付担10%,实际财产损失50%补偿)。

第八条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第九条争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决,协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

第十条本合同自双方盖章或签字后生效。

第十一条本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______。

电话:_______电话:_______。

签约日期:_______年_______月_______日

外墙涂料施工合同篇四

甲方:

乙方:

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条工程概况。

1、工程地址:

2、施工内容:外墙涂料粉刷,总面积约平方米。

3、工程开工日期:

4、工程竣工日期:

5、工程承包方式:包工。

6、工程总天数:天,雨天顺延。

第二条工程价款。

工程价款按照每平方米元包工计算(大写)(元,以实际测量面积计算)。增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。

第三条质量要求。

1、工程验收标准:根据业主要求。

2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

3、凡由男方采购的材料,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

4、乙方要精心施工,确保颜色一致,如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

第四条付款方式。

合同签订后,甲方在乙方开工天内付工程款(),施工完成后再付款(),经业主验收合格,并测量工程量后计算工程余款,承诺:年月日前结算清楚工程的余款。

第五条工程工期。

乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。

第六条工程验收。

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

第七条其他事项。

本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。

1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。

2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。

3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义,如发生人生事故可付担10%,实际财产损失50%补偿)。

第八条违约责任。

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第九条争议解决。

本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决,协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

第十条本合同自双方盖章或签字后生效。

第十一条本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

甲方(盖章):乙方(盖章):电话:电话:

签约日期:年月日

外墙涂料施工合同篇五

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议。

第一条工程项目。

1、工程名称:李沧区河南庄社区旧城改造安置房项目。

2、工程地址:青岛市李沧区台柳路以西,青山路以南。

3、工程内容:

4、工程质量:一次性验收合格。

5、承包方式:包工包料(包服务、包工期、包检测、包验收、包安全、包质量、包文明施工、包维修等方式进行承包)。

6、综合大包价格:(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、安全措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。综合大包价格见附件一。

7、结算面积:约平方米。

8、总造价:

9、工期:每栋楼的开始施工日期以甲方书面文件为准,本程的总工期为20日历天

开工日期:年月日

竣工日期:年月日

第二条质量标准。

1、乙方必须按照国家和山东省有关质量标准提供合格材料并施工,质量达到山东省工程建设标准《外墙涂料技术规程》和《规范》青岛市有关职能部门颁布的标准要求。

2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采用的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、规范。按照国家、地方及行业现行的施工规范、标准、规定施工并达到验收合格标准;除按设计要求及相关规范施工外,还应按照《青岛市住宅工程质量通病防治技术规程》施工。

3、本工程质量标准:本工程执行国家和青岛市现行质量评定标准及验收规范,按照现行国家及青岛市相关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格,若达不到承诺要求,则乙方应向甲方支付合同额的2%的违约金,并确保整改通过。甲方有权直接从乙方工程款中扣除,并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部承担。

4、涂料颜色:乙方应按甲方提供的上级规划部门确定的颜色为准,并出示外墙立面效果图,严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工,样板领路、施工与样板相同。

工程质量:

1、基层清理及基层处理,按国家标准和行业规范进行墙面满刮腻子及砂纸打磨处理。

2、颜色应均匀,无色差,无砂眼,无遗漏,无龟裂,不起皮,不透底等异常现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准,其固定单价不变。

3、乙方应提供外墙涂料生产厂家产品的“企业内控标准”,并严格执行:适用范围、使用方法和注意事项,包装、贮存及运输等管理要求。

4、甲方负责施工楼号的外墙保温达不到标准,乙方有权要求甲方即时进行维修和整改,满足上述标准,否则乙方不予进行外墙涂料施工,由此发生的一切纠纷及损失由甲方承担,与乙方无关。

5、如未达到上述标准,签约按承包工程结算值的5‰对乙方做出处罚,并追究其他相关责任.

工程管理。

1、乙方必须严格按总承包方要求,编制施工作业计划,进行施工组织设计,工期控制,确保实现质量目标。

2、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各项管理要求,听从指挥,服从领导。

3、乙方必须对承包工程现场进行成品保护,保证不损坏,不污染现场任何已完和未完工程产品。如有损坏,污染,由乙方修复并承担一切费用。

4、乙方在施工过程中,必须服从规划部门、甲方、监理及施工单位技术人员的管理。以监理及施工单位的技术人员为主,每粉刷一遍,必须经监理、村民质检小组和施工单位的技术人员验收签字同意后,方可进行下一道工序的施工。

安全生产:

1、乙方进入施工现场,必须佩带安全帽,并配有安全带。严格遵守安全施工的有关规范、规定要求执行,严禁违章作业。

2、乙方施工过程中,出现的一切安全问题及相关责任、赔偿、法律纠纷,全部与甲方无关,由乙方全部承担相关责任和连带责任。

3、乙方须配备一名专(兼)职安全、保卫人员,确保工程项目顺利进行。

4、对于乙方在施工中的安全隐患,在甲方多次发出指令要求整改,而乙方拒不执行的情况下,甲方有权勒令乙方停工整顿,由此而发生的一切经济、工期损失应由乙方承担。

工期延误:

对以下原因造成竣工日期的延误,经甲方代表确认,工期相应延长。

1、不可抗力(按国家、地方及行业相关规定确定)天气原因(雨天、大雾)及甲、乙双方之外原因导致工程无法继续履行的。

2、甲方同意工期顺延的其他情况。若非上述原因,乙方未按协议工期(包括协议规定可顺延的工期)竣工,甲方将按每天延误计时,延误一天扣除乙方协议总价款0.5‰的罚金。

工程保修:

乙方按国家有关规定对工程质量进行保修,工程竣工后保修期为五年。

付款方式:

1、工程款的支付:工程竣工经总包方、监理、社区质检小组验收通过签字后支付工程总款的50%,经质检站、规划局等有关上级部门工程竣工验收合格后支付总款的80%,经综合验收交房后,支付总额95%,余留5%为工程保修金。

2、工程量结算:工程量统一按图纸尺寸结算。

3、工程竣工后,乙方应及时整理结算资料上报总包方,总包方在收到结算书20日内初审完毕,并报建方预算处审核,出具最终结算,以作为工程支付依据。

4、乙方承诺优先支付工人工资,为确保工人工资发放,乙方在接受工程款时,要提供工程款使用计划,工人工资发放工资表,工人签收记录,发放照片记录,相关委托人证明文件,否则甲方有权拒付。

5、因乙方安全问题、质量问题、资金问题造成本协议无法正常实施的,甲方有权单方面终止本协议,由此造成的一切损失及相关责任,全部由乙方独自承担。甲方将采取必要措施另选施工单位,进驻施工现场接管施工,乙方无任何理由和条件不撤出工地。乙方所投入的材料、机具、临设等全部归甲方所有。

第四条工程保修。

1、本工程保修金为工程结算总造价的5%,在质量保证期内如发生施工质量问题,乙方应按照建设工程质量管理的有关规定负责免费保修。

2、质量保证期限:自工程竣工验收合格之日起5年。

3、保修项目内容及范围。

3.1因乙方材料质量、施工质量造成的质量缺陷,由乙方负责维修。

3.2保修责任:本工程质量保修期内如发生质量问题,在甲方或物业以电话或书面通知方式向乙方发出质量维修通知后24小时之内,乙方必须及时到达现场并安排维修。如乙方不能及时安排维修,甲方有权安排第三方单位进场维修。第三方维修单位结算款及加收15%的服务费,从乙方保修费中扣除。

3.3保修期限:自竣工验收通过之日起满5年,在保修期间,若维修费用超出保修金时,甲方有权追交超出费用。满5年后无质量问题,60日内将剩余的保修金支付给乙方。保修金无利息。

3.4成品保护:工程竣工验收合格后,由乙方书面与工程总包方交接,交接前,均由乙方全部负责。

第五条施工条件。

总包方应向乙方提供以下必要的施工条件:

1、保温墙面,表面平整,达到有关建筑质量检验评定标准。

2、保温墙面周围的障碍物及油污等应清除干净,不妨碍施工。

3、保温墙面预留孔洞应已按要求安装完成,多余孔洞应填平。

第六条施工管理。

项目总包方责任:

1、组织对乙方施工方案的审定。

2、根据现场施工的现有条件管理和协调乙方现场施工,并协调库房用地、水源、电源等。

3、组织监督检查工程质量进度,负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程验收、工程进度拨款等工作。

4、组织对工程的验收,办理工程结算。按合同约定负责各有关专业之间的协调,保证工程顺利执行。

5、积极配合乙方施工,负责协调施工现场人员管理,及时对须隐蔽验收部位进行验收。

工程承包方责任:

1、负责编制施工方案,并于开工前5日内或按甲方的要求时间报送监理及甲方审查批准。

2、乙方必须对所有与本工程有关人员进行安全教育,采取防患措施,施工安全管理严格按照有关文件规定执行,确保施工安全和第三者安全,因乙方原因造成的安全伤亡责任事故,有乙方承担全部责任,并承担甲方因乙方责任所造成的一切经济损失。

3、及时清理现场疏漏的建筑废材,做到日产日清,如果被执法部门查到,造成的责任及处罚有乙方承担。

4、乙方必须服从总包单位、社区质检小组、监理及甲方的现场管理。

5、乙方应严格遵守设计单位制定的施工工艺,对不按照工艺施工发生重大质量问题时,甲方有权解除合同,并不予补偿。

6、乙方原因在施工过程中分部分项质量不合格问题影响交房的,乙方应承担甲方经济损失和第三方(村民安置费)赔偿。

7、遵守工地安全文明施工规定,能够接受因违反规定所给予的处罚。

8、施工现场配备技术负责人和施工员,委派专人负责工地现场卫生整洁。

9、材料堆放整齐,并配备灭火设施;施工用电接线须经甲方同意。

第七条违约责任。

任何一方因违约给对方造成的损失(包括第三方赔偿),均有违约方承担责任和赔偿。

补充条款:

1、工程所用材料必须符合设计规范及行业标准要求,做出样板墙,在总包、监理、社区质量监督小组验收同意后方可施工。如在大面积施工后,质量、材料与样板墙不符,总包方有权令其施工单位离场,解除施工合同,费用自付。

2、材料进场后,由乙方协同总包方报监理、社区质检小组现场确认送检。检测费由乙方负责,并及时提供合格有效的检测报告,由总包方统一收集存档。

3、综合价格均为含税价格,如无需提供发票时,综合价格下浮6%。

4、乙方必须独立解决外界干扰等影响施工正常进行的一切因素,并自行承担由此产生的一切费用及后果,因乙方未能独立处理解决上述问题而造成的工期延误或经济损失均由乙方承担。

5、施工中所产生的垃圾,由乙方负责及时清理、外运至施工场外。

第八条其他事宜。

本合同经双方签字盖章后生效,质量保证期满后终止。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

若再增加工程项目,内容相同的继续延用本合同,未尽事宜经双方协商同意签定补充协议,与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商解决,协商不成,依法向工程所在地人民法院起诉。

甲方:(公章)法人代表:委托代理人:电话:签定日期:年月日

乙方:(公章)法人代表:委托代理人:电话:签定日期:年月日

外墙涂料施工合同篇六

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。

为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条工程概况。

1、工程地址。

2、施工内容外墙涂料粉刷,总面积约平方米。

3、工程开工日期。

4、工程竣工日期。

5、工程承包方式:包工。

6、工程总天数:天,雨天顺延。

第二条工程价款工程价款按照每平方米元包工计算(大写)(元,以实际测量面积计算)。

增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。

第三条质量要求。

1、工程验收标准:根据业主要求。

2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

3、凡由甲方采购的材料,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

4、乙方要精心施工,确保颜色一致,如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

日前结算清楚工程的余款。

第五条工程工期乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。

第六条工程验收双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

第七条其他事项本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。

1、乙方在承程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。

2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。

3、乙方在承程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义,如发生人生事故可付担10%,实际财产损失50%补偿)。

第八条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的`实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第九条争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决,协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

第十条本合同自双方盖章或签字后生效。

第十一条本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

签约日期:_______年_______月_______日

外墙涂料施工合同篇七

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

1.工程地址:河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼。

2.施工内容:外墙涂料粉刷____,总面积约______平方米。

3.工程开工日期:______年______月______日

4.工程竣工日期:______年______月______日

5.工程承包方式:包工包料。

6.工程总天数:____天,恶劣天气条件下经双方协商可延长。

工程价款按照每平方米____元计算(大写)____元,(以实际测量面积计算)。增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经甲乙双方共同认可。

2.工程验收标准:符合《建筑涂饰工程施工及验收规程》的要求。

3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

4.凡由乙方采购的材料,产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。

5、乙方要精心施工,确保颜色一致,

乙方提供的材料如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

合同签订后,甲方应在工程结束后十五日内一次性付清所有工程承包款。

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由甲乙双方共同承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由甲乙双方负责赔偿。

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的损失,应进行补偿。

本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决。协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

本合同自双方盖章或签字后生效。

本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

外墙涂料施工合同篇八

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及有关建筑行政法规,依双方平等自愿,公平诚信的原则,甲乙双方就涂料项目达成此协议,特立此合同。

一、承包范围:双丰收农机合作办公楼外墙乳胶漆、内墙和顶子防瓷涂料。

二、承包方式:包工包料。

三、工程价格:外墙乳胶漆按施工面积计算,每平方米18元,内墙(顶子、楼梯)按施工面积计算每平方米5元。

四、付款方式。

在施工期间,甲方根据工程进度支付乙方工程款,竣工验收合格后剩余工程款扣除3%保修金以后,分批付清。

五、工程质量要求。

1、施工所用材料质量及其配比必须达到行业及施工规范要求。

2、施工质量必须达到国家规范要求及质量评定标准。

3、工程质量必须合格。

六、双方责任。

甲方责任:

1、对于工程的变更,要及时的通知乙方,乙方要积极配合甲方完成变更的工作。

2、协调乙方与各个施工班组的工作。

乙方责任:

1、遵守工地的各项制度,服从甲方人员的管理。

2、不得偷工减料。

3、爱护工地设备,不得私自拿取。

七、安全工伤事故和处理:乙方在施工中,必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,不穿拖鞋及高跟鞋上班,一切按国家安全生产规定施工,做到安全生产、文明施工,乙方必须做到上班前讲安全,中途查安全。施工期间,一切安全工伤事故的费用均由乙方自行承担,必要时还承担经济责任和刑事责任。

八、本合同一式二份,双方共同遵守,若一方违约,应赔偿因违约而给另一方造成的损失,未尽事宜双方协商调解,双方签字生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

外墙涂料施工合同篇九

发包单位:___________(以下简称甲方)。

承包单位:___________(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就赵县新寨店镇人民政府办公楼涂料工程施工事项协商一致,订立本合同。

1、工程名称:___________。

2、工程地点:___________。

3、承包方式:___________。

1、办公楼现有外墙粉刷涂料,

2、外墙按不扣除门窗洞口面积___________元/m计算,施工面积为___________m,总工程款为___________元整。

1、乙方必须严格按现行规范标准施工,分项工程验收要求达合格以上。

2、涂刷质量要求:表面颜色均匀一致,装饰线、分色线、符合要求范围。

3、材料要求:符合甲方要求后使用。

4、底漆和面漆按产品说明进行配比施工。

5、质量未达到要求者,其返工的工料损失由乙方负责。

根据甲方要求,乙方实际工期情况协商确定。

1、外墙涂料工程量按不扣除门窗洞口立面面积计算,进行结算。

2、完工经验收合格后,甲方一次性向乙方支付工程总金额的95%,剩余5%为质保金,保质期为6个月,到期后无质量问题一次性结清。

在施工过程中,乙方应严格按照安全操作规程进行施工,加强施工人员的安全教育管理,采取必须的安全防范措施,如造成安全事故,一切责任和经济损失由乙方承担。

1、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系;

3、甲方提供现场用水、用电;及时进行技术交底和现场检查,发现问题及时解决。

所有机械设备、工具均由乙方负责,严格按施工进度计划组织,确保工程工期和质量;

1、本合协议有未尽事宜,经双方协商可另行签订补充协议,其补充协议视同本协议,具有同等法律效力。

2、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份;

3、本合同自签字后生效,至工程竣工验收,工程款项结清后终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

外墙涂料施工合同篇十

甲方:身份证号码:联系电话:

乙方:身份证号码:联系电话:

甲、乙双方经友好洽谈协商:甲方决定将______内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律法规,特制定本合同,以便共同遵守。

1、工程地址:

2、施工内容:内墙涂料粉刷面积约:外墙涂料粉刷面积约:

3、使用颜色号:

4、工程承包方式:

5、工期:自_________年____月____日至_________年____月____日完工;共计:_________天。以验收检查为准,两天顺延。

1、本工程内墙面积:平方米,单价:元/平方;外墙面积:_________平方米,单价:_________元/平方;门板面积:_________平方米,单价:_________元/平方;冲洗面积:_________平方米,单价:_________元/平方。(此单价不含税金)。

本合同签定后,甲方在乙方开工_________天内付完工程总款项的_________%;施工_________后再付工程总款项的_________%。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款,甲方承诺:_________年____月____日前结算清工程的余款。

1、工程验收标准,根据甲方要求;。

2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认增加的费用,应另签订补充合同。

甲方负责现场内的水、电、路通畅。本合同一式两份,甲乙双方各持一份,本合同自签定之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

外墙涂料施工合同篇十一

甲方:身份证:

乙方:身份证:

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

1、工程地址:

2、施工内容:外墙涂料粉刷,总面积约平方米。

3、工程开工日期:

4、工程竣工日期:

5、工程承包方式:包工。

6、工程总天数:天,雨天顺延。

工程价款按照每平方米元包工计算(大写)(元,以实际测量面积计算)。增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。

1、工程验收标准:根据业主要求。

2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

3、凡由甲方采购的材料,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

4、乙方要精心施工,确保颜色一致,如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

合同签订后,甲方在乙方开工天内付工程款(),施工完成后再付款(),经业主验收合格,并测量工程量后计算工程余款,承诺:年月日前结算清楚工程的余款。

乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。

1、乙方在承程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。

2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。

3、乙方在承程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义,如发生人生事故可付担10%,实际财产损失50%补偿)。

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决,协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

甲方(盖章):乙方(盖章):

电话:电话:

签约日期:年月日

外墙涂料施工合同篇十二

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

1.工程地址:河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼。

2.施工内容:外墙涂料粉刷____,总面积约______平方米。

3.工程开工日期:______年______月______日

4.工程竣工日期:______年______月______日

5.工程承包方式:包工包料。

6.工程总天数:____天,恶劣天气条件下经双方协商可延长。

工程价款按照每平方米____元计算(大写)________元,(以实际测量面积计算)。增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经甲乙双方共同认可。

2.工程验收标准:符合《建筑涂饰工程施工及验收规程》的要求。

3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

4.凡由乙方采购的材料,产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。

5、乙方要精心施工,确保颜色一致,

乙方提供的材料如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

合同签订后,甲方应在工程结束后十五日内一次性付清所有工程承包款。

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由甲乙双方共同承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由甲乙双方负责赔偿。

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的损失,应进行补偿。

本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决。协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

本合同自双方盖章或签字后生效。

本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

外墙涂料施工合同篇十三

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,双方达成如下协议。

一、工程概况:

1、工程名称:___________。

2、工程地点:___________。

三、工期:

本工程双方在施工现场确定符合施工条件后,施工工期____年____月____日为有效工期。

四、工程质量要求:

保质期为年,如有质量问题造成的经济损失乙方全部负责。

五、工程价格:

以现场实际施工发生的展开面积平方米计算,单价______元/平方米。

六、验收:

本工程质量达到国家质量评定合格标准。经监理、业主检查,不能满足质量要求的必须立即整改或返工。

七、工程款支付。

外墙腻子施工完成并经验收合格付30%,全部施工完验收合格付50%,工程竣工后一个月内付工程款95%,5%两年内付清。

八、工程从进场到竣工期间的一切安全事故费用均由乙方承担,甲方概不负责。

九、附则。

1、本合同一式两份,双方各执一份。

2、本合同履行完后自行终止。

3、本合同自双方签字后之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/14664995.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档