合同应当遵守法律法规,不得违反公序良俗。合同的条款应该具备明确、具体、可执行等特点。如果你在起草合同时遇到困难,可以查阅以下合同范本,获取灵感。
建设工程项目设计合同篇一
甲方(委托方):
乙方(受托人):
根据民法典二十三章,第424节,笫426节,第428节,的规定.经甲、乙双方友好协商,甲方自愿参与建设项目,并委托等人做项目前期联系工作,情况属实,由甲方组织人员去现场考查并签订合同费用由甲方负责。
委托项目名称:
1.工程名称:
2.工程地点:。
3.工程范围:
4.工程数量:
5.业主单位:
6.资金耒源:
7.工程造价:
一、甲方义务:。
1、甲方负责提供参与项目施工的一切资质证书、营业执照等相关资料(包括工程业绩),负责编制施工组织文件与项目中标方进行合同谈判。
2、甲方(委托乙方)与项目中标方签定合同后,此委托协议生效,甲方必须按时向乙方支付委托服务费。
二、乙方义务:
1、乙方如实向甲方提供项目情况,情况必须真实可靠。
2、乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察协助甲方签订合同。
三、委托服务费的计算方法、支付时间和支付方式。
1、甲方同意按承包工程的总造价(元)的人民币作为支付乙方委托服务费,共计.元,由甲方按照分配表比例进行分配各自应得的服务费。
2、甲方签定合同有进场费或(工程预付款)到账时支付费用给乙方,于下的部份双方协商分批支付完。
3、委托服务费甲方可以以转账或现金的方式支付乙方。
由乙方指定银行帐号进行支付。
分配表(币种人民币,)总额大写含税总计税后大写。
四、违约责任及解决办法。
每次甲方委托服务费的支付,甲方必须要按照本委托合同规定的时间,经乙方提供的指定账户和定额汇入,以上款项甲方若缓付三天以后再迟付一天的话,则以后的每一天加付滞纳金(按总工程量或合同总造价的百分之二百由甲方支付给乙方)。
五、委托服务费支付完后,委托合同自然失效。
六、其他事项。
1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业机密。
本合同抄描件和主合同有同等法律效力.
2、本合同一式贰份,甲方壹份、乙方每人壹份。
4、双方签字盖章生效。
5、未尽事宜,双方友好协商解决。若有争议,由签定地法院裁决。
6、签合同地点:。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建设工程项目设计合同篇二
委托单位(以下简称甲方):
设计单位(以下简称乙方):
甲方委托乙方承担以下工程设计任务:工程名称:
工程地址:
第二条:甲方责任。
1、如期向乙方提交有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。
2、按约定的日期与数量付给乙方设计定金与工程设计费。
3、负责本工程各阶段设计文件向上级有关部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。
第三条:乙方责任。
1、如期向甲方交付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求。
2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作,负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。
第六条:违约责任。
1、由于甲方变更设计任务书、建设条件、施工技术条件、选定的设计方案、批准的初步设计、提交的使用要求、文件和资料,给乙方造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期,甲方按实际返工量向乙方支付费用。
2、甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费;乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。
第七条:本合同经双方签字后同时生效,以乙方向甲方提交全部工程设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系。
第八条:本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,并具有同等效力。
第九条:本合同未尽事宜,需双方友好协商及时解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建设工程项目设计合同篇三
丙方:__________工程有限公司。
监理公司:__________监理中心有限公司。
乙方于___年___月___日与__________有限公司(甲方更名前公司)签订了__________有限公司_________项目《建设工程施工合同》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致,达成以下协议。
一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善___年___月___日前施工工程部分的资料,丙负责完善___年___月___日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作内容(____________________等)工程造价:
1、___年___月___日前完成部分:按________工程咨询有限公司《__________公司__________---造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
2、___年___月___日至___年___月___日期间完成部分:按__________造价咨询有限公司的审计结果,作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
五、工程款支付:
1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用,包括但不限于___年___月___日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位__________工程有限公司的借款人民币__________万元)按其财务要求予以确认,并按要求开具正规税务发票,否则,甲方有权不支付有关工程款项。
2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付:
1.该部分工程现存的质量问题,由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计________万元(小写:__________元),由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。
2.本协议第2.1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付,每月支付一半);剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付。
3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:
1.按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。
2.乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用_____万元(小写:元),并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。
4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。八、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并无息返还。
九、乙方前期代付临时场地租赁费人民币__________元(小写:元)由乙方提供相关票据后同工程结算款一并支付;乙方前期代付司法鉴定费用人民币__________元(小写:元)按甲、乙双方于___年___月___日签订的补充协议中约定的承担比例(即双方各承担一半)同工程结算款一并支付。
九、___年___月___日后,施工的__________-等工程所涉及的债权债务由__________工程有限公司负责承担,并承担因此引起的.所有责任及甲方因此所受损失。
建设工程项目设计合同篇四
委托人:
管理人:
使用人:
根据《中华人民共和国民法典》,按照平等、自愿和诚实信用原则,委托人通过比选方式,确定管理人为北京市对口支援和田地区交钥匙援建项目的项目管理单位机构库入围单位,负责对委托人指定工程建设项目实施全过程的建设管理。
为保证援建项目的顺利实施,严格控制投资概算,经委托人、管理人与使用人三方协商同意,签订本合同。
一、管理工程概况。
(一)工程名称:洛浦县人民医院综合住院楼工程。
(二)建设地点:洛浦县人民医院。
(三)管理工程的预计总投资额:约4000万元人民币(以批准初步设计概算为准)。
二、项目管理与服务的职责和内容。
负责组织设计方案、初步设计及概算的编制与报审;。
负责组织施工图设计与审查;。
负责组织工程建设中各环节的验收及竣工验收、办理工程移交;。
负责编制工程决算报告报有关部门审批;。
负责整理建设项目有关审批文件和技术资料并移交给使用单位。
对管理工程的工程质量、进度、投资、安全、合同和信息等进行管理和控制,核心义务是建设实施全过程的投资控制,并对各项管理和控制工作承担完全责任。
450个日历天。
四、工程质量标准。
符合国家和新疆维吾尔自治区工程建设有关的质量检验标准、设计和施工验收规范等,保证工程施工达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20__)规定的合格标准,保证竣工工程达到规定的使用功能要求。
项目管理报酬按照国家和北京市有关文件规定的标准取费。
委托人按初步设计概算批复的1.27%向管理人支付项目管理报酬。
该项目管理报酬已包括管理人履行本合同全部义务所需的全部费用、利润及有关税费。
在初步设计概算批复之前,委托人按计划投资额的1.27%向管理人支付暂定项目管理报酬。
六、合同文件组成。
组成本合同的文件包括:
(二)委托人制定的有关管理制度和规定等;。
(三)入围通知书;。
构成本合同的文件应当是相互补充和相互说明的,若存在歧义或不一致时,则按上述排列顺序进行解释。
本合同履行过程中三方签订的补充、变更协议也是本合同的组成文件,其解释顺序在相应补充或变更协议中明确。
七、本合同书中有关词语的含义与本合同《委托项目管理合同条款》定义相同。
八、管理人向委托人承诺,严格按照国家、北京市和工程所在地适用的法律、法规、规章和规范性文件的规定,以及本合同的约定,履行本合同约定的义务和承担项目管理责任。
九、委托人向管理人承诺,按本合同条款中约定的期限、方式和币种,向管理人支付项目管理报酬。
十、合同订立。
委托人:
管理人:
使用人:
订立时间:
订立地点:
建设工程项目设计合同篇五
甲方(委托方):
乙方(受托人):
根据民法典二十三章,第424节,笫426节,第428节,的规定.经甲、乙双方友好协商,甲方自愿参与建设项目,并委托等人做项目前期联系工作,情况属实,由甲方组织人员去现场考查并签订合同费用由甲方负责。
委托项目名称:
1.工程名称:
2.工程地点:。
3.工程范围:
4.工程数量:
5.业主单位:
6.资金耒源:
7.工程造价:
一、甲方义务:。
1、甲方负责提供参与项目施工的一切资质证书、营业执照等相关资料(包括工程业绩),负责编制施工组织文件与项目中标方进行合同谈判。
2、甲方(委托乙方)与项目中标方签定合同后,此委托协议生效,甲方必须按时向乙方支付委托服务费。
二、乙方义务:
1、乙方如实向甲方提供项目情况,情况必须真实可靠。
2、乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察协助甲方签订合同。
三、委托服务费的计算方法、支付时间和支付方式。
1、甲方同意按承包工程的总造价(元)的人民币作为支付乙方委托服务费,共计.元,由甲方按照分配表比例进行分配各自应得的服务费。
2、甲方签定合同有进场费或(工程预付款)到账时支付费用给乙方,于下的部份双方协商分批支付完。
3、委托服务费甲方可以以转账或现金的方式支付乙方。
由乙方指定银行帐号进行支付。
分配表(币种人民币,)总额大写含税总计税后大写。
四、违约责任及解决办法。
每次甲方委托服务费的支付,甲方必须要按照本委托合同规定的时间,经乙方提供的指定账户和定额汇入,以上款项甲方若缓付三天以后再迟付一天的话,则以后的每一天加付滞纳金(按总工程量或合同总造价的百分之二百由甲方支付给乙方)。
五、委托服务费支付完后,委托合同自然失效。
六、其他事项。
1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业机密。
本合同抄描件和主合同有同等法律效力.
2、本合同一式贰份,甲方壹份、乙方每人壹份。
4、双方签字盖章生效。
5、未尽事宜,双方友好协商解决。若有争议,由签定地法院裁决。
6、签合同地点:。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
建设工程项目设计合同篇六
根据《中华人民共和国经济合同法》,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。
甲方委托乙方承担以下工程设计任务:
工程名称:_____________________________。
工程地址:_____________________________。
(一)本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为。
元/平方米(套内使用面积),估算总收费元,金额大写。
元。
(二)付款方式。
甲乙双方经协商采用以下付款方式(将不选定的方式划去)。
1、双方另定。
2、按下列方式执行。
(1)上门测量,价格:元。
(2)定金:元。
(3)出平面方案图,方案:份,价格:元/份。
(4)出平立面图及剖面图,价格:元。
(5)出水电施工图,价格:元。
(6)出效果图,价格:元/张。
(一)乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。
(二)平立面图。
(三)剖面图。
1、应标明材质、用料、颜色等。
2、门窗套剖面图。
3、家具剖面图。
4、玄关剖面图。
5、厨房上下柜剖面图。
6、天花剖面图。
7、电视背景墙剖面图。
8、其它需施工处剖面图。
(四)水电施工图。
(五)甲乙双方约定,从合同生效之日起,天内完成平面方案图;
平面方案通过后天内完成全套施工图。
(一)甲方责任。
1、如期向乙方提交设计所需的资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。
2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。
3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
(二)乙方责任。
1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求。
2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加工程竣工的验收。
(一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。
(二)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
(三)甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。
(一)本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效,本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
(二)甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前一周书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续有效。
(三)因甲方原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还。
(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。
本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第____种方式解决:
1、向消费者委员会申请调解;
2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;
3、向有管辖权的人民法院起诉;
4、其它解决方式:_______________。
(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。
(二)本合同附加条款如下:
1、
2、
3、
15.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
15.2本合同签订后工程不得转包。
15.3本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
15.4合同履行完后自动终止。
15.5本合同实行当事人自愿鉴证原则,可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证,以保护合同双方当事人的合法权益。
甲方:乙方:
签章:签章:
签约地址:签约地址:
签约日期:签约日期:
建设工程项目设计合同篇七
发包方:承包方:
为了明确发包方方与承包方的权利义务关系,经双方友好协商,同意对_有限公司济南分公司实行承包经营,特签订本合同,以资共同遵守。
第一条承包内容。
承包方为_有限公司济南分公司经理,从事济南市的工程项目建设,承包方不得从事其他经营业务。
第二条承包期限。
承包期从_______起至_______止,期限届满双方协商同意可以续展,另行订立承包协议。
第三条承包指标。
在承包期限内承包方向发包方上缴承包费计人民币_____月内支付。另外,建设单位按建设工程总造价的_______%所交纳的建设工程劳动保险费,竣工结算后所返还数额,分公司向总公司应缴纳。
第四条发包方的权利和义务。
4.1在年将分公司交给承包方经营管理。
4.2提供分公司承揽承建工程劳务所需要的资质、证照及相关资料。
4.3协助分公司参与招投标及办理相关手续,提供相关服务。
4.4对分公司的运行状态、工程质量、安全生产等工作,实施监督和检查。
4.5对分公司进行年度工作考核,评估。
4.6收取承包费用和其他相关费用。
第五条承包方的权利和义务。
5.1作为承包负责人全面负责分公司的经营管理,接受发包方的监督与考评。
5.2根据发包方授权,参与工程劳务投标;根据业务情况组建施工队伍,负责材料采购、施工管理、质量保证、安全保障、资金筹措、竣工决算等工作。
5.3合法使用,妥善保管发包方提供的资质及印鉴。
5.4认真执行《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量管理条例》和《中华人民共和国安全生产法》及《建筑工程安全生产管理条例》,对工程管理、工程质量、安全生产负全面责任。
5.5独立核算、自负盈亏,自行承担分公司的全部债权债务及一切法律责任;。
5.6按季度、年度呈报业绩报表,按约定时间上交承包费用;。
5.7对分公司除上交约定承包费用、承担约定其他费用外的一切有形财产享有所有权。
第六条其它事项。
6.1分公司出现工程质量、安全事故、经营不善等造成的一切经济损失,由承包方全部承担。
6.2发包方应承包方请求派往分公司长期工作的工程技术人员、项目管理人员、法律审查人员,其在分公司工作期间相应的工资、福利、差旅费等由分公司全部承担,工资标准参照当地同类人员平均工资水平确定。
6.3分公司需要发包方派员参与工程劳务招投标、办理相关手续、订立相关合同、协调对外关系的,发包方应当配合,相关人员差旅费、交通费、食宿费用、出差补助费由承包方承担,差旅费、交通费、食宿费用据实报销。
6.4承包方保证分公司按时完整地向发包方移交各项目工程竣工验收资料。
6.5分公司单独建账,独立核算,盈亏由承包方享有或承担。分公司独立进行税务登记,如果当地税务机关要求必须在当地缴税,承包方应在当地依法按时纳税,承包方对承包期间形成的分公司一切债权债务负全部责任。
6.6承包方在经营管理分公司期限内,应当保证工程质量、安全,顺利完成施工任务,不得拖欠聘用人员工资,不得以分公司名义赊购材料物资或者向任何单位、个人借款融资。
第七条违约责任。
承包方承包经营分公司期间,出现下列情况,全部法律后果由乙方承担,同时甲方有权终止本协议的执行:发生质量、安全事故;拖欠农民工工资;分公司及所属人员违法犯罪,造成一切民事、行政、刑事责任;发生被相关部门行政处罚、新闻媒体曝光等有损企业形象的事件;不按约定时限上交承包费用;违规使用资质;不服从发包方的监督管理。
第八条因履行本合同发生的争议,双方应当尽量友好协商解决;如协商不成,诉讼处理由总公司所在地人民法院管辖。
第九条本合同的未尽事宜,经双方协商可另行签订补充协议。
第十条本合同一式二份,甲方保存一份,乙方保存一份,双方签章后产生同等法律效力。
甲方:_________乙方:_________。
法定代表人:_________法定代表人:_________。
时间:_______。
建设工程项目设计合同篇八
丙方:__________工程有限公司。
监理公司:__________监理中心有限公司。
乙方于___年___月___日与__________有限公司(甲方更名前公司)签订了__________有限公司_________项目《建设工程施工合同》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致,达成以下协议。
一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善___年___月___日前施工工程部分的资料,丙负责完善___年___月___日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作内容(____________________等)工程造价:
1、___年___月___日前完成部分:按________工程咨询有限公司《__________公司__________---造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
2、___年___月___日至___年___月___日期间完成部分:按__________造价咨询有限公司的审计结果,作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
五、工程款支付:
1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用,包括但不限于___年___月___日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位__________工程有限公司的借款人民币__________万元)按其财务要求予以确认,并按要求开具正规税务发票,否则,甲方有权不支付有关工程款项。
2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付:
1.该部分工程现存的质量问题,由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计________万元(小写:__________元),由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。
2.本协议第2.1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付,每月支付一半);剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付。
3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:
1.按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。
2.乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用_____万元(小写:元),并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。
4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。八、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并无息返还。
九、乙方前期代付临时场地租赁费人民币__________元(小写:元)由乙方提供相关票据后同工程结算款一并支付;乙方前期代付司法鉴定费用人民币__________元(小写:元)按甲、乙双方于___年___月___日签订的补充协议中约定的承担比例(即双方各承担一半)同工程结算款一并支付。
九、___年___月___日后,施工的__________-等工程所涉及的债权债务由__________工程有限公司负责承担,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
甲方(盖章):________________________。
乙方(盖章):____________________。
法定代表人(签章):_________________。
法定代表人(签章):______________。
委托代理人(签章):_________________。
委托代理人(签章):_____________。
建设工程项目设计合同篇九
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_________________工程设计及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况。
1、工程名称:______________________________________________。
2、工程批准、核准或备案文号:___________________________。
3、工程内容及规模:_____________________________________。
4、工程所在地详细地址:___________________________________。
5、工程投资估算:_______________________________________。
6、工程进度安排:______________________________________。
7、工程主要技术标准:__________________________________。
1、工程设计范围:_________________________________________________。
2、工程设计阶段:_______________________________________。
3、工程设计服务内容:_____________________________________________。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
计划开始设计日期:_____________年___月___日。
计划完成设计日期:_____________年___月___日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价。
1、合同价格形式:________________________________。
2、签约合同价为:________________________________。
人民币(大写)__________(__________元)。
五、发包人代表与设计人项目负责人。
发包人代表:____________________________________。
设计人项目负责人:_______________________________。
六、合同文件构成。
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)专用合同条款及其附件;。
(2)通用合同条款;。
(3)中标通知书(如果有);。
(4)投标函及其附录(如果有);。
(5)发包人要求;。
(6)技术标准;。
(7)发包人提供的上一阶段图纸(如果有);。
(8)其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
七、承诺。
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
八、词语含义。
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订地点。
本合同在____________________________________签订。
十、补充协议。
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效。
本合同自_____________________________________生效。
十二、合同份数。
本合同正本一式____份、副本一式____份,均具有同等法律效力,发包人执正本____份、副本____份,设计人执正本____份、副本____份。
发包人:_________(盖章)设计人:_________(盖章)。
建设工程项目设计合同篇十
委托方(以下称甲方):。
受托方(以下称乙方):。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及有关法律法规,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方对本合同中所明确的工程项目包括部分前期工作管理、设计管理、招投标管理、工程监理管理、施工管理、投资控制管理、竣工验收至交付使用等为主要内容的全过程项目管理服务。现就具体事项达成如下协议:
一、工程概况。
工程名称:
工程地点:
工程规模:
建设总投资:
(一)在甲方的领导下,乙方委派为驻工地代表,按照项目管理大纲履行管理职责。
(二)乙方项目管理机构配备的专业管理人员、工程技术人员具备法律规定的资质、职称,能胜任工程管理的需要。
(三)乙方项目管理机构及人员组成在《项目管理规划大纲》中明确并报经甲方批准。管理机构组成人员,未经甲方许可,不得擅自更换。
(一)投资控制目标:不超过建安工程标底价的20%。
(二)质量控制目标:符合国家验收标准。
(三)进度控制目标:自合同生效之日起,6个月工程竣工,并验收合同,具备使用条件。
(四)安全控制目标:无死亡、无重伤、无火灾、无重大机械事故。
(一)甲方主要工作内容。
办理项目的立项、拆迁工作,办理用地手续,办理施工用水、电工作。
负责方案设计、初步设计、施工图设计的审查和确定。
负责办理用地规划及设计规划手续。
负责工程地质勘察工作;。
负责所有招标文件和各类合同的审查及备案;。
负责设计变更、设备材料等档次、品牌、价格的确认;。
负责资金的筹措、对资金的使用进行监管审批和支付;。
负责为乙方、监理在甲方施工区提供办公用房。
负责对乙方的管理工作进行监督检查、控制和管理;。
参与工程竣工验收,最终确认工程竣工决算;。
(二)乙方主要工作内容。
1、负责协助做好项目的报批报建等前期工作;。
(1负责协助办理建设工程规划许可证。
(2负责协助办理设计文件的申报、审批、发放手续及相关的施工许可证。
(3负责协助办理消防、环保、质检报批。
(4负责协助办理所有招标文件和各类合同的备案。
2、根据甲方委托,负责项目设计协调管理。
(1对设计进度、深度和设计变更等进行控制;。
(2做好其他专业设计与总体设计的沟通和配合。
3、根据甲方委托,负责项目施工招标的协调管理。
(1根据工程特点、进度和甲方要求,合理划。
分招标标段、范围和内容,确定招标时间;。
(2编制和审查各类招标的程序文件,报请甲方核准。
(3编制建安工程量清单并向中标方适当收取工本费。
(4组织对投标的承包商、供应商进行资格预审,并向甲方提出资格预审意见;。
(5组织评标小组对招标工程进行评标和进行竞争性谈判,最终由甲方审定中标单位;。
4、落实《项目管理规划大纲》和《监理大纲》。
(3根据施工合同和施工进度,编制季节和月度的用款计划,报甲方审批;。
(4协调施工现场及政府各主管部门及职能部门的工作关系;。
(5负责监理机构按国家规定及监理大纲、监理实施细则完成项目监理工作;。
5、制定工程竣工验收程序,组织竣工验收。
(1强化工程预验收制度,做到检查有依据,验收偶标准;。
(2施工过程对单位工程、分部分项工程的验收,做到手续齐备、记录准确、资料完整。
(3竣工验收后及时与施工单位做好竣工结算和资料交接;。
五、合同签署及建设资金的支付。
为有利于工程管理,甲、乙双方商定:
(一除本项目管理合同由甲、乙双方和监理合同由乙方和监理单位签署外,其他与本项目有关的合同均由甲方与另一方签定,乙方不承担连带经济责任。
六、进度控制目标的责任界定及奖惩。
本项目进度控制目标为:自工程开工(土方开挖)到工程竣工,总施工工期为6个月,并验收合格,具备交付使用条件。
(一)因乙方原因,导致进度目标不能实现,工程每延长完工一天,甲方按500/天对乙方酬金进扣减,最多不超过2万元;工期提前,每提前一天,甲方按1000元/天对乙方实施奖励,最多不超过2万元。
(二)因下述情况导致工期拖延,乙方责任免除:
1、因甲方的重大变更,造成施工关键线路工期延长的;。
2、甲方未能按合同约定及时提供施工资金的;。
3、甲方的相关资料、文件不全或不合要求而影响外部各项手续办理的;。
4、不可预见、不可抗。
力及非乙方的其他原因;。
自工程开工起,至后6个月止。项目管理机构人员、设备按《项目管理规划大纲》要求配备并及时进场,完成竣工资料后部分人员可以退场。工程造价人员可至工程结算审计结束。
(一)双方约定,管理(监理)费用为。
(二)甲方按以下方法、时间、金额,向乙方支付酬金:
本合同签定后或项目管理机构人员进场后一周内,甲方向乙方支付合同金额的30%,此后每月末向乙方支付合同金额的,至工程竣工验收合格交付使用之日,付至总金额的。工程全部资料交付完毕后日内结清余款。
(三)项目管理(监理)费用调整。
非乙方原因造成工期延期而导致乙方超过第(七)款约定的服务期,管理(监理)费用可以调整,调整的方法为:
(1)超期服务时间不超过1个月,乙方不向甲方收取超期服务费;。
(2)超期服务时间超过1个月,乙方向甲方收取超期服务费。从超期服务第2个月起每月支付超期服务费元。
九、违约责任。
(一)甲乙双方必须按国家法律法规的规定做好各自的工作。任何一方提出超过国家法律法规规定的要求,均视为违约并承担相应的责任。
(二)甲方应全力支持乙方开展工作,及时做好属于甲方的工作。如因甲方工作不力造成工期增加,属甲方违约,乙方有权提出相应的索赔。
(三)乙方在责任期内,如果未履行本合同规定的义务给甲方造成损失,乙方应当赔偿甲方损失,额度为经专家评估后的损失值,但最高不超过乙方所得项目管理(监理)费的80%。
十、合理化建议。
如乙方提出合理化建议经专家评估后确认产生经济效益,甲方应将所产生的经济效益的适当比例给予乙方作为奖励,奖励比例双方另行协商。
十一、合同的组成、生效、变更与终止。
(一)下列文件均为本合同的组成部分。
2、标准、规范及有关技术文件;《项目管理规划大纲》;。
3、在项目实施过程中双方共同签署的补充合同书;。
(二)当事人一方要求变更合同或解除合同时,应当在30日前以书面形式通知对方。因解除合同使当事对方遭受损失的,除依法可以免除责任的情况外,应由责任方负责赔偿。
(三)本合同自签字之日起生效,至工程竣工结算资料交付完毕,审计结束后自然终止。
十二、本合同一式肆份,具有同等法律效力,甲乙双方各执贰份。本合同经双方签字盖章后生效。其他未经事宜,双方另行协商。
甲方:乙方:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
建设工程项目设计合同篇十一
业主或总承包方:(以下简称甲方)。
委托人及单位:__________________________(以下简称乙方)。
居间人:______________________________。
依照《中华人民共和国合同法》第二十三章居间第四百二十四条、第四百二十九条之规定,经当事人双方协商一致。订立如下合同条款,共同遵守执行。
工程名称:
一、委托人及单位与业主方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程量的总造价支付叁拾伍万人民币给居间人作为酬金。
二、居间人酬金付款方式,具体支付时间:委托人与总承包方签订合同后支付贰万元给居间人,余款第一个月付进度款时付贰拾万元,第二次付款支付壹拾叁万元居间费付清。
三、居间人促成委托人及单位与业主方或总承包方合同成立的委托人,当按约定支付酬金。
四、如委托人及单位不按本合同约定的条款和时间支付酬金给居间人时,居间人可以持此合同向居间人户口所在地人民法院或委托人及单位所在地人民法院提请诉讼仲裁申请支付令,并承担工程总价款每天千分之一的违约金。委托人及单位放弃一切抗辩权力,居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包工程款中扣给居间人。
五、本居间酬金税金由委托单位交纳,居间人无须向委托人及单位出具相关票据。对居间方有无具备经营内容无提出具体要求和异议。
六、该委托人及单位委托以上居间人联系取得本工程项目。居间酬金以现金支付或以转帐方式转入居间人指定的个人帐户。
七、本合同与总合同同时生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建设工程项目设计合同篇十二
项目名称:
发包人。
(以下称甲方):
承包人。
(以下称乙方):
为加强工程建设中的廉政建设,规范工程项目承包、发包双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定,特订立本廉政合同。
第一条。
甲乙双方的权利和义务。
(一)严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标询价、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策,以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行本项目发包承包双方签订的(施工合同、监理合同、勘测设计合同、采购合同、代理合同等)合同,自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外),双方人员不得为获取不正当的利益,就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契,不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。
(四)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督违法违纪行为。
发现对方在业务活动中有违反本合同行为的,有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的,有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条。
甲方的责任。
甲方的负责人和从事该工程项目的工作人员,在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定:
不在乙方报销应由甲方单位或个人支付的费用。
(二)不参加乙方安排的宴请及其他消费活动;
不接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
(三)不要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、为配偶子女的工作安排以及本人或亲属旅游、出国(境)等提供方便。
(四)配偶、子女不得从事与乙方承包工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。
(五)不以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。
第三条。
乙方的责任。
乙方应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序丌展业务活动,严格执行工程建设的有关方针、政策,尤其是有关强制性标准和规范,并遵守以下规定:
(一)不以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。
(二)不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方支付的费用。
(三)不以任何理由宴请甲方工作人员或安排其他消费活动。
(四)不为甲方和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。
第四条。
违约责任。
涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的,进行不良行为记录、公示。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的,进行不良行为记录、公示。
(三)乙方如将部分辅助项目分包的,乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容,并严格执行本合同之规定,分包单位如有违反上述责任行为的,乙方将承担连带责任。
第五条。
双方约定:在自觉履行合同的同时,由甲、乙双方的监督单位负责对本合同履行情况进行监督检查。
第六条。
本合同作为。
项目施工合同的附件,与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。
第七条。
本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
甲方:
(盖章)。
乙方:
(盖章)。
法定代表人。
法定代表人。
或其授权的代理人。
或其授权的代理人。
甲方监督单位:
(盖章)。
乙方监督单位:
(盖章)。
****年**月**日。
****年**月**日。
建设工程项目设计合同篇十三
乙方:许高林身份证号码:
依据《中华人民共和国建筑法》和国务院下发的《建设工程质量管理条例》﹑《建设工程安全生产法》以及《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》的有关规定,为加强建筑工程施工全过程的管理,全面履行建设工程合同的各项条款,明确乙方是第一责任人,经自愿协商,并结合本公司的“经营管理总则”,双方达成协议如下:
第一条工程概况。
1.工程名称:水利水电勘测院勘测总队22#23#24#楼。
2.工程地点:延安南路49号。
3.开工日期:2011年7月31日
竣工日期:2012年6月18日
1.承包范围:施工图纸内的所有项目(包括变更与增加)。
2.工程实行包工包料方式。
3.工程竣工后,乙方负责与建设单位核对工程决算至终审报告。
1.乙方实行独立核算﹑自主经营﹑自负盈亏。
2.乙方不得以任何借口或形式将工程转包或再行分包,一经发现,甲方有权收回工程并终止合同,由此造成的一切经济损失均由乙方承担。
3.乙方依据法规必须与劳务公司签订用工合同,并为参加该项目工程建。
设的所有人员购买商业保险及附加保险,同时参加社保局职工保险。
4.乙方因此项目工程对外发生的用工合同﹑材料购进合同和其他合同必须报公司财务部审定备案。
5.乙方不得以任何理由以项目部名义刻制印章,若违反此规定,一旦发现,甲方有权对乙方给予50000.00元的经济处罚,因该印章所产生的全部责任均由乙方承担。
1.甲乙双方必须认真遵守国家有关安全生产的法律﹑法规﹑及地方政府建设行政主管部门,劳动部门及本公司下发的有关安全生产文件的规定。
2.施工中乙方是安全生产的第一责任人和直接责任人,必须采取强效有力措施,确保安全生产。若发生安全事故,其法律责任﹑刑事责任和经济责任均由乙方自负。
3.工程施工过程中发生事故,由该工程项目负责人(即乙方)承担一切经济责任和法律责任,包括上级主管部门对公司的罚金。由于发生事故给公司造成不良影响,造成劳务工人工伤事故,公司对该项目负责人(即乙方)按工伤赔偿金的20%给予经济处罚,若发生重伤或死亡的,按伤亡赔偿金的30-50%给予经济处罚,并进行质量安全警示教育。
4.乙方必须严格按照图纸及国家规定的施工规范要求组织施工,没有建设单位或设计部门的书面变更通知,不得自行变更图纸进行施工。
第五条甲﹑乙双方责任﹑权利和义务。
一﹑甲方:
1.职能部门要对工程项目及时监督﹑检查,控制工程质量﹑工程进度,发现问题及时处理,对违反规定着进行经济处罚和签发停工指令,严重者接触合同关系,终止施工,有违反行为要追究法律及经济责任。
2.监督乙方全面履行甲方与建设单位签订的工程施工合同。
二﹑乙方:
1.乙方必须严格执行公司的各项规章制度,及时与现场佣工签订劳务合同并接受甲方各职能部门对施工生产﹑技术﹑质量﹑安全﹑工程进度﹑现场监督和管理,工资发放及劳动防护用品发放等方面的检查与监督,并按时向甲方报送各种报表,积极配合各项检查工作。
2.工程发生的一切费用由乙方承担。乙方在施工中必须自行组织施工机械进行施工。为确保安全生产,乙方在生产钱必须对进场的机械设备进行报验及备案,经检测合格后,方可使用。
3.甲方在此明确表示:甲方没有给乙方授权,严禁以甲方名义从租赁公司(站)租用机械设备:严禁以甲方名义向任何金融机构﹑单位或个人借款;严禁以甲方名义在外赊欠材料及其他物品。乙方若违反协议约定,均属其个人行为,由此发生的债权﹑债务及造成的一切损失由乙方自行承担。
4.乙方必须保质保量安全地按期完工,不得无故拖延工期,若未按时交工或提前交工,奖罚按照建设单位和施工单位签订的《施工合同》标准执行。
第六条税费收取比例。
1.该工程项目负责人许高林应上缴公司管理费,经甲乙双方协商,甲方支持乙方发展,公司决定将此工程交于乙方,乙方必须做好本职工作,执行协议中任何一项条款。
2.该工程项目负责人许高林应承担此项工程投标中产生的所有正常费用,待预付款到账时,甲方将一次性扣回招标垫付款。
3.该工程项目负责人许高林是实际受益人也是第一责任人。招标时公司指派网上备案二级建造师姚立新,此人权力与义务由乙方承担,因乙方引发的所有问题必须由乙方全不承担,妥善解决。同时乙方应承担6000元项目经理费用。如因乙方工程现场管理等原因,造成甲方指派网上备案二级建造师姚立新注册证被建设主管部门暂扣或吊销的,所需协调事宜及产生费用全部由乙方承担,如果注册证被吊销无法取回建造师注册证,由乙方向甲方支付经济损失150000元。
4.乙方应按照国家税收政策上缴该工程的营业税、城镇维护建设税、教育费附加、地方性教育费附加、企业所得税、建筑安装工程承包合同印花税等各项税款以及公司的管理费用,合计上缴费率为9%(在施工期间若税收政策发生变化按政策文件执行)。
3.该工程建设单位支付的每笔工程款由甲方出具工程款发票,待此款入甲方账户后,甲方做到专款专用,扣留每笔工程款税费及其他相关费用,余款将在财务手续办理齐全三日内支付与乙方,用于该工程施工使用。
4.乙方在施工过程中,甲方垫付乙方材料、现金仅供乙方暂时周转,待工程款到账后分批扣回,如果在工程施工过程中,因建设单位工程款不能及时到位,公司垫付部分数额较大的,乙方必须支付占用资金2%利息。
5.乙方承建此项工程项目,按最终审计决算价款给甲方上缴2.86%劳。
保统筹费(此项费用甲方不收取,如因建设劳保统筹等相关部门检查出漏交等,该款项有项目负责人补交)。
6.经甲乙双方协商,乙方按照税务上缴要求出具70%及以上的材料发票(发票必须真实、有效,严格按照税收政策及税务部门查账要求执行)、30%的劳务费发票。待此笔工程款到账后,将所结算工程款相应比例材料发票及劳务费发票提供齐全后,再领取本次工程款。
第七条其他条款。
1.如乙方承包的工程为跨年工程,乙方必须按公司规定派人保管、保护,并清扫路面积雪或跨年度工程屋面的积雪。甲方有权对各项工作进行检查落实,发现问题,乙方必须立即纠正,否则造成损失乙方须按价赔偿。
2.预留工程保修款按建设单位和施工单位签订的《施工合同》标准执行,乙方参与工程款的结算,并入甲方账户。
3.该项目运行必须按jgj59-99标准执行,该项目力争自治州文明工地,确保市级文明工地。在州市检查中受到表彰、提前完工、无安全事故、质量达优、甲方、监理、设计、质检满意的,公司将给予奖励。若不按规范标准。执行,工期、质量严重滞后,上级检查通报批评、甲方、监理、设计、质检不满意的,公司将给予1-3万元的处罚。
4、此合同约定内的工程项目在实施和完工后所发生的一切债务及法律纠纷由乙方承担,同时乙方必须全面落实民工工资,不得克扣、拖欠。若造成民工上访,给甲方造成负面影响,甲方给予乙方每次欠款额5%的经济处罚,此款从乙方工程款中直接扣除。
5、其他相关事宜严格按照建筑工程施工合同相关条款执行。
第八条合同生效与终止:
本合同经甲乙双方签章生效,此项工程备案,保修期满,工程价款结清后终止。
第九条本合同一式三份,甲乙双方各执一份,公司财务科一份。
甲方(签字盖章)乙方(签字盖章)。
甲方地址:昌吉市延安南路69号乙方地址:
乙方身份证(正面复印件)乙方身份证(反面复印件)。
安全生产责任状。
为了认真贯彻执行中华人民共和国《建筑法》、《劳动法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》,严格遵守"以人为本、安全第一、预防为主〃的方针,防止各类重特大事故的发生,控制一般事故的频率,减少事故经济损失,明确项目负责人(项目经理)是安全生产的第一负责人和直接负责人,如施工过程中发生安全事故,其责任均由本立状人承担。
1.加强对项目施工的安全管理工作,遵纪守法、严格管理,严肃纪律,明确责任、不违章指挥,严格杜绝伤亡事故的发生,保证安全生产工作顺利开展。
2.在项目施工生产过程中,结合工程特点,提出有针对性的安全管理要求,组织制定具体可行的、便于操作的安全技术措施和组织措施,严格履行安全考核指标和安全生产奖罚办法。
6.认真组织开展安全检查,消除事故隐患;发生工伤事故,要及时上报,并实施现场救助,保护现场,参与事故调查,如实反映事故情况。
特此立状!
立状人(项目负责人):日期:年月日
监理人(副总经理):日期:年月日
昌吉州荣达建筑安装责任公司。
二0一一年月日。
建设工程项目设计合同篇十四
1.1本内部承包合同的发包方(甲方)为项目总承包公司或者总承包公司授权的分公司,承包方(乙方)为总承包公司依法审查同意的项目部经济责任承包人。
1.2公司是唯一具有法人资格的企业实体,对内实行统筹管理,对外承担工程施工风险。
1.3项目部是公司组成部分、分支机构,是公司为项目建设需要而临时设立的实体,不具备法人资格,项目施工完成后自行撤销;项目部为公司内部独立核算单位,接受公司领导、管理、监督,不得以自己的名义对外签订合同。
2.1本内部承包合同乙方承包的工程范围、工程质量要求、工期、安全文明施工等由专用条款约定,如专用条款未特别约定,则同甲方与建设单位签订的建设工程施工合同。
3.1本承包合同的承包方式由专用条款约定。
4.1乙方在本合同签订之日起7日内确定工程项目管理人员。项目部管理人员应按工程施工管理的要求配置相应的专业技术人员,并按照法律法规、当地政府的有关规定、甲方的规章制度和建设单位现场管理制度组织施工。
4.2项目部组成人员确定后,乙方应在3日内报甲方审定,并由甲方发文确定,甲方有权在审批时或者施工过程中,要求乙方更换相关人员。
5.1乙方承包的范围,除完成工程建设施工的内容外,还包括以下管理目标(根据不同情况在专用条款中作具体约定,下列事项可作为专用条款的选项):5.1.1工程质量达到施工合同规定的要求。5.1.2按照施工合同约定的工期完成建设工程。5.1.3无一般事故及以上安全生产事故发生。5.1.4安全文明施工和环境保护的要求和标准。5.1.5信息化实施的要求和目标。5.1.6cis标准实施的要求和目标。
5.1.7劳务工资管理:不发生因民工工资上访及其他劳资引起的纠纷和事件。
5.1.8工程资科管理技平方工程技术资科管理办法的要求和通用条款第十条规定执行。
5.1.9工地治安防范管理:做好外来人管理,不出现打架斗受、赌博、吸毒等有损社会治安和企业形象的严重情况。5.1.10保证工程款的专款专用,乙方承诺在未与建设单位办理竣工结算及甲乙双方办理内部结算前,建设单位支付的全部工程款、、退还的保证金、提供的材料、乙方自筹用于本工程的资金均为甲方所有,支配权属于甲方,未经甲方许可,乙方不得侵占或者挪作他用,否则视为乙方非法占有、挪用。
5.2乙方达到或者达不到以上管理目标的奖罚,按总公司或者分公司制定的奖罚文件执行,该文件作为合同的附件,与本合同具有同等效力。
第六条合同履行的保证。
6.1为保证本合同的全面履行,双方可协商选择下列方式保证合同的履行,具体方式在专用条款中约定。
6.1.1乙方向甲方缴纳履行本合同的保证金,保证金的金额由专用条款约定。
6.1.2乙方同意甲方在建设单位支付的工程款中预提各类保保证金,预提保证金的金额和方式由专用条款约定。
6.1.3乙方提供担保人保证本合同的履行,担保人保证的范围为本合同项下乙方应向甲方负责的全部经济责任或者债务,保证方式为连带责任,保证期限为甲乙双方内部结算完成之日起二年。6.1.4乙方以其所有财产提供抵押担保。6.1.5乙方以银行保函的方式提供担保。6.1.6乙方通过担保公司提供担保。6.1.7乙方向甲方借款以借款金额提供保证。
6.2以上保证的范围为乙方应承担的合同责任和对外债务,包括违约产生的损失和诉讼风险责任。
7.1.1按照国家有关规定和本公司施工管理的要求,并根据本合同第四条、第五条的规定对乙方进行施工监督、检查和管理。7.1.2甲方根据项目类别的不同,对乙方编制施工组织设计、施工计划和专项方案审查等进行指导,参与图纸会审、基础工程、中间结构及竣工等验收,并对乙方在施工全过程的管理进行检查、监督和指导等。
7.1.4甲方向乙方收取施工合同结算造价的税金、管理费等(包括代扣税和其他规费),具体比例由专用条款约定。
7.1.5对乙方不能达到专用条款规定的管理目标,或者乙方应承担的费用和给甲方造成损失的,甲方有权从建设单位到账的工程款或者保证金中直接扣除。
7.1.6甲方应根据乙方的申请和甲方规定的支付方式,由甲方统一支付材料费、租赁费、劳务费等相关费用。
7.2乙方的权利和义务。
7.2.1依法享有法律法规、本合同等规定的权利,处理与建设单位在履行施工合同时的工程业务事项;指挥工程项目建设的生产经营活动,筹集、调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素;选择施工作业队伍和材料、设备供应商(甲方统一采购供应的,服从甲方统一安排);进行合理的经济分配和甲方书面授予的其他管理权利。
7.2.2依照本合同的约定,获取承包经营的利益,享受甲方文件规定达到优秀管理目标的奖励。
7.2.3依照有关法律法规和甲方规定的制度,对本工程项目施工合同和本合同第四条、第五条的规定进行施工管理和承包目标管理。7.2.4承担与建设单位施工合同和材料、设备买卖、租赁合同,劳务合同等违约引起的责任和由此产生的诉讼风险责任。承担因乙方原因违反法律法规、地方性法规等致使行政机关作出行政处罚,因而发生的罚款等一切费用。
7.2.5依照有关法律法规和本合同的约定,承担并按时足额缴纳或者支付以下款项:国家税金和工程所涉的所有规费;甲方的管理费和甲方为乙方调配人力、物力、财力和技术等资源所发生的费用;甲方为乙方垫付拖欠的民工工资,材料、租赁设备等欠款和利息;因涉讼给甲方造成的损失,其他应由乙方承担的费用。
7.2.6按规定签订劳务用工合同,办理劳务用工的保险并承担保险费用。按签订的劳务用工合同足额支付劳动报酬,且支付工资的标准不得低于承包工程所在地的最低工资标准。
7.2.7按照有关法律法规和合同的约定做好工程的竣工验收和交付,承担工程的后期保修义务。
7.2.8按本合同5.1.8条和第十条的规定报送报表和交付工程资料。7.2.9乙方承诺所有工程款项(含乙方垫资部分)在中乙双方内部结算前,所有权归属于甲方,乙方不得侵占或者挪作他用。7.2.10保证采购的工程材料和设备符合工程的质量要求。
7.2.11乙方应按甲方印章阳方的章管理使用的规定保管使用项目部印章,严格控制印章使用范围。因乙方管理不善造成印章被偷盖或者超过印章使用范围,致使甲方造成损失的,由乙方承担相应责任。7.2.11.1项目部印章的使用范围为:与建设单位联系处理施工合同所涉的工程业务事项;处理项目部内部行政管理事务;向甲方及相关单位报送报表资料;除7.2.11.2条规定以外的其他非经济事务。
7.2.12乙方违反以上7.2.7~7.2.11条规定的,视为违约,并应承担违约金。违约责任的承担方式由专用条款约定。以上行为给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。损失包括直接损失和因甲方涉讼所产生的违约金、垫资执行款、利息及诉讼费(仲裁费)、律师费、财产保全费、鉴定费等实际发生的费用。
7.2.13严禁乙方利用项目承包管理人的特殊身份,以公司名义签订虚假合同,虚构债务或者提供虚假发票,或者私刻印章等损害、套取、侵占甲方财产的违法行为。上进行为构成犯罪的,应依法承担刑事责任。
计量等;及币条款约定的偏差范围的、未按照国家现行计量规范强制性规定审图,若发现图纸存在差错、遗漏或者缺陷的,应及时向建设单位提出修正意见,逾期核对或者未进行核对和提出修正意见所产生的损失由乙方承担。
7.2.15乙方应按照国家及相关安全施工的规定,全面落实安全生产相关事宜,做好安全生产工作。如发生安全事故,应及时向甲方汇报,并承担安全事故所产生的一切损失,包括甲方因此造成的损失。
第八条工程款的支付。
8.1乙方应按施工合同的约定及时向建设单位收取工程进度款、结算款,所有工程款必须立即全额划入甲方(指定)账户内,不得以任何理由将工程款划入非甲方账户或者由任何个人领取,否则因乙方原因导致工程款流失失,乙方应立即向甲方缴纳相应款项,并向甲方支付该部分款项10%违约金。如未支付,则甲方可在乙方承包的本工程或者其他项目可用款中扣除,乙方必须无条件承担,并承担相应的法律责任。
8.2甲方在建设单位支付的工程款到帐后,在3个工作日内拨付至乙方指定的收款人账户,但乙方应具备以下要求支付的条件:(1)有使用该到账款项的用款计划;(2)附有需要支付人工工资、材料、设备等款项的合同或者足以确认的其他支付依据;(3)收款人开具符合合同约定的发票。
8.3甲方向乙方拨付的工程款项,为建设单位支付的到账款扣除甲方的税金、管理费、规费及其他应由乙方承担的费用后的款额。本工程应缴的税、费随工程产值和进度款、结算款同步发生。如本工程因建设单位要求或者指定分包等原因,使得甲方可收取总包管理费、配套费或者总包服务费等,甲乙双方约定可按比例分配(其中已向甲方缴纳税管费的分包部分除外)。分配的比例由双方在专用条款中约定。
8.4甲方根据前款约定直接向材料、设备供应商拨付款项的,乙方可向甲方申请一定的备用金,备用金的数额由双方在专用条款中约定。
8.5乙方在建设单位工程款未到位前需要先行垫资的购买材料等款项,该款项应由乙方垫付并通过甲方账户支付,在建设单位款项到位后,甲方可根据乙方垫付票据直接支付给乙方。
8.6甲方对乙方工程款的支付实行总量控制、专款专用、凭据(票)支付、保证人员工资切实到位和材料设备款及时支付的原则。总量控制的具体比例,由专用条款约定。
8.7甲方对外支付材料费、租赁费、劳务费等款项时,属于乙方应提供的税务发票,乙方应当及时提供合规并符合约定的发票;如乙方未能足额提供各类进项税额,导致不能充分抵扣销项税额的,乙方承担由此产生的不利后果。
8.8建设单位未按约定支付工程款的,由乙方负责催讨,因此发生资金短缺的,由乙方自行筹集解决。乙方自筹资金应汇入甲方账户,由甲方统一管理支付,双方明确:即使乙方自称或者确有自行支付的款项,该款项也不视为垫资,乙方不得私自挪用、侵占。
8.9乙方应按相关约定支付民工工资和材料款,如乙方不及时支付的,甲方有权根据工程的实际情况,代为乙方进行支付。乙方应在甲方要求的时间内对该代付的款项进行确认,逾期视为认可该甲方代为其支付的款项。甲方为乙方代为支付款项后,可从建设单位到账的工程款在结算时直接扣除。
9.1与建设单位施工合同的结算,乙方应将结算报告和结算资料报甲方审核,经甲方审核盖章后送交建设单位,由乙方负责落实与建设单位结算的核对、催办等事项。建设单位审核后出具的结算报告,须经甲方审核加盖甲方印章才能认可。9.2在乙方迟延履行与建设单位结算工作的情况下,甲方可以催告乙方履行义务,在催告之日起30日内乙方仍未履行的,甲方可以自行对工程进行结算,并且该结算结果直接对乙方具有约束力,以及结算工作的费用和审价审计费用由乙方承担,乙方不得因未经其签字而不予认可。本条款的内容具有独立的法律效力,即使在本协议无效的情况下,甲方依据本条款与建设单位作出的工程款结算仍然有效。
9.3乙方应在与建设单位的结算完成并且工程款全部支付到位之日起14曰内向甲方出具结算报告并提供相关依据,便于甲乙双方进行内部承包合同的结算。甲方应在乙方提交结算之曰起28日内完成审核。
9.4双方的结算价款以与建设单位的结算价为根据,并按实际收到的工程款为准;甲乙双方的收益、奖罚和费用承担,按本合同的相关规定结算。结算后乙方尚有余额的,乙方缴纳个人所得税后,甲方在建设单位结算款到账且收到发票之日起10日内支付乙方,结算后的工程款余额不足以抵偿乙方应承担的各种费用的,乙方应在结算之曰起7日内支付甲方。乙方交由建设单位的保证金在建设单位退还之日起7日内支付乙方,乙方交由甲方的本合同保证金在本合同结算后无息退还。
10.1.3当月在施工中形成的工程资料,包括:施工组织计划、与建设单位的协议、会议纪要、签证联系单、测试报告、竣工图纸、图审、验槽记录、专项方案、中间结构验收记录、专项验收记录、竣工验收报告、结算资料等所有与工程结算和备案有关的资料;10.1.4乙方当月与材料、设备供应商、劳务公司或者班组签订的合同,向上述相关方支付款项的凭据,发生债权债务的依据等。10.2以上资料乙方应在每月底前上报甲方,竣工结算时补齐全部资料。
第十一条合同的解除。
11.1有下列情况之一的,甲方有权解除合同:
11.1.5乙方将工程进行转包或者未经甲方书面同意,将部分施工项目分包或者变相分包给他人的;11.1.6乙方在工程管理过程中严重偏离甲方管理目标或者严重违反甲方规章制度的;11.1.7乙方私刻甲方或者项目部印章、与材料供应商等串通损害甲方利益的,或者虚构债务、虚抬价格等非法损害、套取、侵占甲方利益的;11.1.8建设单位有理由要求更换项目负责(承包)人的;11.1.9其他法律法规规定可以解除合同的。11.2甲方根据本合同相关条款约定发出的解除通知,自到达乙方在合同中确认的通讯地址之日起生效。
11.3中途解除合同后,乙方应提供已完成工程量的依据交由甲方审核,协商确定已完成的工程量。不能协商确认而工程必须继续的,双方都有责任采用摄影、录像、公证等方式固定已经完成的工程量。如果合同解除之日起10日内双方中的任何一方无正当理由拒不配合固定已经完成工程量的,另一方可以要求建设单位和监理单位到场见证,未参与的一方视为认可该工程量。如建设单位和监理单位未能到场见证的,合同一方也可以在采用摄影、录像、公证等方式固定已经完成的工程量之日起10日内通知对方核对,合同另一方无正当理由拒不配合核对已经完成工程量的,则视为已认可合同一方采用摄影、录像、公证等方式固定已经完成的工程量。
11.4合同解除后,已完工程的结算应同时具备下列条件:乙方已经完成的工程经建设单位确认合格的;建设单位已经将该部分工程款支付甲方;乙方已结清本工程产生并应由其承担的全部债务的;乙方移交了全部玉程资料和印章等甲方授权证书。
11.5在建设单位未支付已完成工程量的款项或者退还保证金前,或者非甲方原因双方未能就中途停建的工程单独作出结算的,乙方无权向甲方主张已完工程的价款、保证金及利息。
11.6已完成工程量的结算,由乙方向甲方提出预算,甲方审核后确定。如项目盈利,可按本合同约定进行分配;如项目亏损,则由乙方承担。乙方不同意甲方审核结果的,可以要求复审、提请诉讼或者仲裁。但因迟延结算的,适用前款11.5条的规定。
11.7因乙方原因导致解除合同给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。
12.1本合同发生法律效力后,任何一方不履行或者中途终止履行合同的,应承担违约责任,在专用条款中约定应承担的违约金。12.2任何—方迟延缴纳、支付或者归还应付款项的,在专用条款约定应承担的违约金。12.3本工程乙方因质量、工期违约或拖欠材料、设备款、民工工资等导致甲方被诉的,乙方应担违约责任。甲方为此支付的案件诉讼费(仲裁费)、律师代理费、公证费、鉴定费、甲方为乙方垫支的执行款等费用由乙方承担;以上款项自发生之日起按甲方规定的借款利息计息。甲方账号被查封或者财产被冻结的,自被查封或者冻结之日起按甲方规定借款利率的两倍由乙方承担损失。
12.4乙方承包施工不能达到本合同第五条规定的管理目标,按甲方有关奖罚文件的规定处罚。
13.1鉴于乙方在承包工程中的权利和义务,因本合同履行中与建设单位,材料、设备供应商,或者因劳务关系、人身损害等发生的争议,由乙方负责处理。乙方要求通过起诉或者仲裁等法律途径解决的,应向甲方提出书面申请,并承担诉讼或者仲裁的风险和由此产生的一切费用。甲方认为必要的,可以要求乙方提供诉讼风险担保。
13.2符合13.1条的,甲方认为可委托乙方提起诉讼或者仲裁,甲方应为乙方办理有关诉讼、仲裁所需的代理手续。但该约定并不影响甲方直接提起诉讼或者仲裁的权利。
13.3因上述纠纷甲方被诉或者债权人向甲方主张债权的,乙方应主动承担责任,积极负责处理。乙方有意规避处理、偷逃债务的,甲方有权直接应诉或者作调解协商处理,并视为乙方同意甲方的处理并接受甲方的追偿。
13.4以下情形可以认为是乙方有意规避处理、躲避债务的行为:乙方对外负有债务而未在发生债务之日一个月内向中方声明的;因乙方隐匿回避,债权人直接向甲方索要或者起诉的;甲方书面通知乙方到场处理而乙方未予处理的;法院或者仲裁庭通知出庭而不到庭的。13.5乙方改变通讯地址时,应书面通知甲方,并在甲方签收确认后方为有效。乙方不通知变更地址的,甲方或者有关处理机关向本合同中乙方确认动通讯地址发送邮件,即视为送达。
13.6如因履行本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商不成的,双方可在专用条款中约定下列第()种方式解决;13.6.1由xx仲裁委员会仲裁解决;13.6.2由甲方总公司所在地人民法院受理;13.6.3由本工程项目所在地人民法院受理(或者由xx伸裁委员会受理)。
第十四条本合同的组成文件14.1本内部承包合同专用条款。14.2本内部承包合同通用条款。14.3双方签订的协议书。
14.4甲方与建设单位签订的建设工程施工合同以及组成文件。14.5关于建设工程目标管理、奖罚的文件。
14.6甲方为承包人调配人、财、物和技术等资源的计价标准及借款、垫资款和利息计付的文件。
14.7以上合同组成文件的相关内容不一致的,以顺序在前的文件为准;同一文件事后有补充文件或者协议的,以时间在后的为准。第十五条本通用条款在专用条款签署同时生效。
(专用条款)。
第一条承发包主体。
1.1发包人:建设集团有限公司(或者分公司)(以下简称甲方)。
1.2承包人:(以下简称乙方)。乙方基本情况居民身份证号:劳动合同号码:住所地:。
寺业资格证号:
杜保编号:
联系电话:
乙方确认的通讯地址:1.3甲方与建设单位签订有工程施工合同以及相关协议(以下简称施工合同),合同约定了双方的权利义务。
1.4为保证上述施工合同的全面履行,甲方决定采用内部经济责任承包的方式组织施工,经甲乙双方协商,由乙方承包完成上述合同规定的(全部/部分)建设内容。第二条承包合同总况概述2.1建设单位:工程名称:
工程地点:
2.2开工日期:2.3竣工日期:
合同工期总日历天数_天。2.4工程质量要求:
2.5工程造价:本工程的总造价(人民币)万元(大写:)。2.6上述施工合同承包的范围和具体内容,详见甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》。对该合同的全部条款以及合同组成文件规定的内容,乙方已经充分了解,并确认合同的权利义务对乙方具有约束力。
3.1乙方包工包料,自负盈亏,甲方按法律法规和本合同的约定进行监督管理和帮助指导,收取(包括代收)工程决算总造价%的税金和管理费用。3.2其他承包方式:
第四条合同项目的管理机构。
本专用条款未特别规定的,按通用条款第四条执行。第五条承包项目的管理目标。
5.1乙方承包的范围,除完成工程建设施工的内容外,还包括以下管理目标(根据不同情况可对下列选项进行增减选择):5.1.1质量目标:5.1.2工期目标:5.1.3安全生产目标:5.1.4文明施工目标5.1.5信息化建设要求:5.1.6cis目标:5.1.7劳务工资管理:5.1.8工程资料管理:5.1.9工地治安防范管理:5.1.10工程款使用要求:5.1.11其他管理目标:5.2乙方达到或者达不到以上管理目标和要求的奖罚,按甲方对上述指标的相关文件规定执行。
第六条合同履行的保证。
按通用条款第六条第()款的规定执行,双方另行签订保证合同。第七条双方的权利义务。
按通用条款第七条执行。变更通用条款规定的权利义务,双方应另行协。
第八条工程款的支付。
8.1本合同的工程款项,按通用条款第八条的规定由甲方实行统一财务一和支付管理。乙方不得要求建设单位直接向其支付。8.2甲方根据通用条款的规定,对建设单位支付的工程款实行直接向材科设备供应商、劳务公司等拨付款项。乙方可向甲方中请合同总价款的%作为备用金。
8.3甲方对工程款的支付实行总量控制,在工程竣工前,人工工资不超过合同总造价的%,材料费用不超过合同总造价的%,其他费用不超过合同总造价的%且支付工程款的总额不超过合同总造价的%,实际工程增减量和建设单位支付款项情况增减。
12.1乙方不能达到合同第五条规定的管理目标和要求的违约责任。12.2乙方违反通用条款7.2.7-7.2.11条规定的,应向甲方支付违约金,每违反一项处违约金为_元。
12.3通用条款12.1条,本合同发生法律效力后,任何一方不履行或者中途终止履行合同的,应承担合同总价款的%的违约金。12.4通用条款12.2条,任何一方迟延交纳、支付或者归还应付款项的,包括保证金、工程款和借款等款项,按应付款总额的日万分之一支付违约金(双方另有约定的按约定执行)。
12.6(双方可以约定通用条款未规定的其他违约责任或者修改通用条款对有关违约责任条款的规定)。
第十三条关于争议的处理。
如因履行本合同发生的争议,双方应协商解决,协商不成的定的第()种方式解决。
第十四条本合同的组成文件。
14.1通用条款第5.2条、第9.6条、第14.4〜14.6条等规定作为合同附件的执行文件,甲方应同时制订,并在签订本合同时告知乙方。为合同附应在专用条款中作相应的约定。
14.2本合同的组成文件和适用顺序由通用条款第十四条规定。14.3本专用条款未规定的,适用通用条款的规定,通用条款与专用条款对同一内容规定不一致的,适用本专用条款的规定。14.4双方对本合同组成文件的内容已充分了解并确认其效力。第十五条本专用条款经甲方盖章、乙方签字后生效,且通用条款同效。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):
乙方(签字、捺印):法定代表人(或者代理人签字):签订地点:
合同签订日期:年月日
建设工程项目设计合同篇十五
甲方(居间人):
地址:
联系方式:
乙方(委托人):
地址:
联系方式:
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》,依平等、自愿、等价有偿的原则,经过充分协商达成如下协议:
一、委托事项。
1、甲方接受乙方委托,负责就项目(以下简称该工程项目),向乙方提供关于该工程项目的重要信息,引荐乙方和该项目的`招标单位洽谈,协助乙方投标,并最终促成乙方与招标单位签订该工程项目的合同。
2、居间成功是指完成本条所列全部委托事项。乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同,甲方仅为乙方提供信息,或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、居间期限。
从________年____月____日至________年____月____日。
三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间报酬为项目签订的工程施工合同(以下简称施工合同)金额的5%。
2、居间成功后,乙方应在收到。
第一笔工程预付款____日内,向甲方支付居间报酬的50%,并在收到。
第二笔工程预付款____日内,向甲方支付剩余50%居间报酬。
3、乙方应以的方式支付居间报酬。
四、居间活动费用的承担。
居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的,居间活动的费用由居间人负担,并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的,甲方有权不向乙方返还居间活动费用。
五、双方的权利和义务。
1、甲方向乙方提供有关该工程项目的信息,并保证其提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。
3、居间成功的,则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任,均与甲方无关。
六、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。
2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密,实施对另一方不利的任何行为,否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。
七、合同变更、解除和终止。
1、经双方协商一致,可以变更或解除本协议。
2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的,本合同终止。
3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的,本合同终止。
八、违约责任。
1、甲方未按本合同的约定履行其义务,隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的,应向乙方支付违约金人民币元(大写圆整)。
2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的,乙方应当按日以逾期未付金额的向甲方支付违约金。
3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额,否则须按施工合同实际金额的向甲方支付违约金。
4、本合同生效后,任意一方单方解除本合同的,应向对方支付违约金。在前述违约金支付完成后,双方应继续履行本合同。
九、争议解决方式。
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均应协商解决,协商不能达成一致的,双方应提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
十、其他事项。
1、本合同未尽事宜,双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):
法定代表人或授权签字人:
法定代表人或授权签字人:
建设工程项目设计合同篇十六
甲方:
法定代表人:住所地:
乙方:,身份证号码:住所地:联系电话:,微信号:乙方邮箱:
根据《中华人民共和国建筑法》、《合同法》、《劳动法》以及工程项目施工等有关法律法规,为全面履行公司与签订的工程合同(以下简称施工合同),强化公司内部经营管理,甲方就本工程招、投标文件及施工合同书中的各项经济、技术指标,实行企业内部施工经济责任承包制。甲方经公司内部人员招标,同意乙方承包经营施工合同中的所有项目,任命为项目负责人。为明确双方责任、权利与义务,经甲、乙双方共同协商致签订本合同,以资双方共同遵照履行。
一、承包项目工程内容。
合同开竣工日期:自甲方通知进场有效工作日内。合同总价:元(大写:人民币)。
2、工程项目价款支付:甲乙双方内部承包项目的工程款均统一由业主单位向甲方支付,项目竣工验收合格或项目施工完成至合同约定的付款节点,乙方申请给付工程款需向甲方提交税收完税证明、发票、《工程款支付计划表》、《工程款付款申请表》、《授权委托书》、支付单位的领款单据与合同复印件(劳务工资必须有明表)及证明工程达至相应付款条件的相关材料,经由甲方审核合格后,甲方按约定将相应工程款汇至乙方指定账户。工程竣工验收合格后,在甲方拨付全部应付工程款前,乙方应当向甲方提供完整、真实的工程竣工验收资料、竣工结算资料、业主审核确认报告等所有证明工程竣工验收合格的资料。在本项目中如业主单位未及时拨付工程款到甲方账户的,则甲方亦无义务向乙方支付相应工程款。
甲方财务部门配合下足额上缴税务机关,并将发票、完税凭证交回甲方财务部门。乙方在项目承包经营活动中不得提供任何虚假的、违法取得的发票和完税凭证,否则由乙方承担全部经济及法律责任。在工程款拨付前,乙方须提供该项目成本发票。如果乙方没有按规定足额缴纳各类税费,不能提供全部完税凭证、增值税专用发票及其它发票的,甲方将代收乙方应缴纳所有税费差额部分,再拨付工程款。
4、甲方有权对乙方使用工程款的情况进行监督、审查,乙方需在使用工程款的前三个工作日向甲方申报工程款使用计划,并提供相关证明材料,所有款项的申请均需由乙方签字。乙方需建立、健全项目经理部的财务管理和制度,甲方可委派财务人员负责管理乙方的财务,该财务人员有权监督、审查乙方对工程款的使用计划、使用情况,以及该项目的资产负债情况。
5、在甲乙双方就项目工程最终结算完毕之前,甲方向乙方支付的工程款必须专款专用,未经甲方书面同意,乙方无权将工程款挪用该工程项目以外的其他用途,否则,甲方有权从下一笔工程款中直接扣回,并有权直接扣除或向乙方追究私自挪用工程款金额的5%的违约金。
6、为确保本工程项目质量、安全、进度顺利竣工,乙方需按《施工合同》总金额的%向甲方交付风险保证金。项目验收合格后,若无任何问题,则甲方将收取的风险保证金全额无息退还给乙方。
三、甲方责任、权利与义务。
1、甲方协同乙方负责搞好工程承包合同条款的起草、洽谈、签订、保管和存档。
2、甲方协同乙方组建项目经理部,对项目部进行监督。
3、甲方负责审查、督促、辅导、整理工程技术资料,协助乙方办理工程备案、竣工验收手续。
4、甲方负责检查、督促有关工程的质量、安全、进度等事项,并督促安排相关人员参加工程图纸会审、技术交底、工程竣工验收、工程质量、安全事故的处理,督促乙方搞好工程质量保修。
5、甲方负责协助乙方与业主单位搞好工程结算,定期辅导、检查乙方财务,督促业主方将所有工程款如期全额汇入甲方指定银行账户,并办理好甲、乙双方的承包结算。若乙方未按要求提供结算资料,甲方将暂停支付工程款,一切责任由项目部及项目负责人承担。
6、合同履行过程中涉及对外关系处理和有关合同、经济纠纷需付诸法律手段解决时,甲方应予以支持配合,由此所产生的一切费用、损失及法律责任均由乙方承担。
7、负责督促乙方及时发放民工工资,并协助办理有关手续。
8、甲方有权随时对乙方的施工进行有必要的监督管理,该管理包括但不限于工程款的流转、工程施工进度、工程质量、工程款的支付情况、项目部的资产与负债情况、工程的文明与安全施工等。
9、甲方有权按本合同的其他约定对乙方进行专项管理。
四、乙方责任、权利与义务。
10、乙方承担施工期间以及施工完成之后的各项工作,该工作包括但不限于工程竣工验收、工程的结算、工程的维修、工程的质保、工程所有债权债务、工程的安全事故等,并承担相应费用。
11、承担《建筑法》及其他相关法律、法规的相关责任。
12、本项目施工中不因甲方审批、检查、安排、配合工作而解除乙方应承担的责任和义务。
五、违约责任。
1、本合同一经签订,双方共同遵守,因一方违约导致另一方的一切损失,均由违约方承担双倍全部赔偿责任。该赔偿责任不仅包括守约方的损失,而且还包括守约方为维权所支出的成本费用,包括但不限于律师费、差旅费、调查取证费等。
2、如乙方未按约定按期按量上缴甲方的承包费、税费等其他费用,甲方按当期未付金额的10%向乙方收取违约金。
3、如乙方未能及时对项目工程进行保修、或因乙方未及时对项目工程进行维修而造成工程损坏,甲方有权另请他人进行保修或维修,由此引发的所有经济和法律责任均由乙方承担,若因此造成甲方向第三方进行赔偿的,甲方有权要求乙方负责或就损失部分向乙方追偿。
4、乙方与甲方结清财务账目后,甲方如欠乙方款项,应在结清财务帐之日起一个月内将全部欠款付清给乙方。否则,甲方应该向乙方支付欠款和欠款额年利率5%的违约金。
5、乙方项目部对外的经济往来而给甲方造成的损失,乙方除应负责赔偿甲方的损失外,并按损失数额的30%向甲方承担违约责任。
6、乙方在工程管理施工过程中有如下行为时,乙方除每次承担实际项目造价(或合同价、中标价)15%的违约金或10-50万的违约金外,还要赔偿因此给甲方造成的所有损失。
f、被当地建设行政主管部门清退出当地市场,不能连续备案经营的。
六、合同的解除。
1、工程实施期间,如业主方提出变更施工合同内容或者终止施工合同的,甲乙双方根据工程实施情况能够协商取得一致意见的,可由乙方代表甲方同业主方接洽处理后续事宜;如甲乙双方不能取得一致意见,则以甲方意见为准,处理后续事宜,乙方应无条件配合。
3、项目部主要管理和施工人员的档案信息(人员执业资格证书、职称证、身份证复印件和联系电话)。
4、甲方所有通知、文件、等往来文件请发送至乙方邮箱:。
5、乙方银行账户信息。
收款人:
账号:开户行:
本人承诺不以公司及项目部名义对外签署任何合同及经济往来文件(由乙方手写后按手印)。
甲方(盖章):
乙方(签字):法人代表(签字):委托代理人(签字):
签订日期:年月日签订日期:年月日
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/14131593.html】