社会发展离不开传统文化的积淀和传承，怎样平衡传统文化与现代教育的关系是一个值得思考的问题。需要反思过去的经验和教训；以下是一些经典总结范文，供大家学习。
安装承包协议篇一
订立合同双方：
建设单位：_________（以下简称发包方）。
施工单位：_________（以下简称承包方）。
双方经充分协商，达成如下协议：
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：建筑面积：
第四条：工程价款及付款方法：
第五条：工程期限（开工、竣工时间）。
第六条：工程质量标准。
第七条：承包形式及材料设备供应。
第八条：发包方义务：
１．开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到“三通一平”；办好施工许可证。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行。）。
２．按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。
３．负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。
４．按协议负责按期拨款。
第九条：承包方义务。
乙方负责：
１．按协议分工负责材料供应。
２．编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前５天交甲方一式二份。
３．按施工图负责组织施工，按期竣工。
４．竣工后，５天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
５．保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。
第十条：违约责任及奖励条款。
第十一条：其他协助条款。
第十二条：本合同正本___份，承包方、发包方各一份，报送_____、______各一份。
第十三条：合同有效期及合同争议解决。
第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。
发包方：（盖章） 承包方：（盖章）。
法定代表人：_____ 法定代表人：______。
地址：________ 地址：_________。
开户银行：______ 开户银行：_______。
帐号：________ 帐号：_________。
签约日期：____年__月__日
安装承包协议篇二
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
经双方本着公平、公正、互惠、互利的原则，根据国家现行的法律法规。经双方共同协商达成以下协议。
一、甲乙双方
甲方愿将承建的__工程中的钢筋制作安装承包给乙方施工。
二、承包范围
乙方承包__工程的所有钢筋制作安装人工作业，甲方提供钢筋、扎丝、垫块等材料及钢筋的调直。
三、承包价格
甲方按建筑面积承包给乙方，每平方米为__元。共计__元。（大写）
四、付款方式
1、基础混凝土浇筑完成后甲方付给乙方__元。
2、每标准层混凝土浇筑完成后甲方付给乙方__元。
3、二次结构混凝土浇筑完后甲方付给乙方__元。
4、工程主体验收合格后甲方在一个月内付清剩余款。
五、质量及安全
1、乙方在施工中严格按照甲方技术人员的技术交底内容及国家施工验收规范要求进行施工。每项工程完工后甲方组织有关人员进行验收，如在验收中出现质量问题乙方要及时进行整改已保证工程验收顺利通过。
2、乙方在施工过程中要注意安全施工，在工程施工中按甲方要求及交底对工人进行安全教育，杜绝违章作业。如在施工中出现安全事故由责任方负责。
六、本协议一式二份共二页经双方签字后生效，本协议未尽事项甲乙双方协商解决。
甲方：
乙方：
__年__月__日
__年__月__日
安装承包协议篇三
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好自愿、平等、互利的基础上协商,就项目电梯安装事宜，双方自愿达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、乙方安装的电梯为年月日甲方与公司签订的“电梯设备采购合同”中所涉电梯。
二、安装范围。
1、电梯机房设备的安装（机房电源闸箱以外的安装材料）。
2、井道内关联设备的安装（电梯井道照明系统的材料及安装）。
3、电梯设备整机安装调试及井道钢构、玻璃幕安装。
4、包含于合同内的候梯厅与电梯相关联设备的安装。
5、机房、井道内线槽的安装及电线、电缆的敷设。
6、对重和轿厢组装及曳引绳的挂设。
7、井道及底坑内照明设备的安装。
8、机房、底坑电气检修箱及底坑爬梯的安装。
9、安装完工后的调试及试运转。
10、乙方负责提供除电梯整体配套之外安装所需的所有材料及配件、工具。
11、乙方应负责除上述内容之外所有为保证甲方所提供的电梯满足正常运转和通过双方的检测验收的全部安装、调试工作。
三、合同价款。
1、安装费价格。
本合同安装台数暂定为台，需方暂需要安装部电梯，本合同签订电梯安装数量暂定为部，每安装部赠送安装一部电梯，赠送安装的电梯标准应与该部电梯一致，并适用本合同约定。
本合同设备运输费单台金额为：（人民币）小写元。
（人民币）大写元。
本合同安装调试费单台金额为：（人民币）小写元。
（人民币）大写元。
注：单价包死，按实际运输及安装量结算。
2、此合同价款包含电梯的安装、搬运、调试、保管、检测、双方验收、税金等安装所需的全部费用及维保期间的维护、保养。
四、付款方式。
1、运输费在发货前十个工作日将当期订货确认单数量的设备运输费全额付至乙方指定账户。
2、合同签订生效，乙方进场后3个工作日内甲方向乙方支付当期安装合同价的50%；
4、余款为质保金，一年质保期满无质量问题不计息退还。
5、在甲方向乙方付款前，乙方需向甲方开具本合同全部价款的正规发票，否则甲方有权拒绝付款。
6、若该电梯需河北省相关部门及特种设备监督检验院强制进行检验，检验费由乙方承担。
7、样梯安装付款条件：样梯安装价款在供需双方对此梯验收后十日内需方一次性全额按照本合同约定单价支付给供方，样梯安装没有预付款。
8、赠送电梯安装费不开具发票。
五、工期。
本合同项下电梯安装工期为90天/90台，具体开始时间以甲方的书面通知为准。
1、乙方必须按照图纸设计要求及电梯安装要求、说明书及现行电梯设备安装及检验应符合中华人民共和国国家标准，按照或高于gb10060-1993《电梯安装验收规范》gb7588-20__《电梯制造与安装安全规范》gb16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》gb50310-20__《电梯工程施工质量验收规范》国标制造生产，按装规范的要求进行安装。乙方负责办理开工备案手续，并负责全部电梯安装、调试、试运行直至通过双方验收合格。（如需工程所在地相关部门的检测验收并取得相关手续）。
2、乙方在合同签订后负责派人员前往现场进行土建勘测并实施相应作业，确保工程现场符合安装要求和条件。
3、乙方在整个施工过程中必须做好各项安全措施保护工作，发生人身损害安全事故产生一切费用由责任方自行承担，与甲方无关。
4、安装期间电梯设备的安全和保管由乙方负责。
5、安装中与总包单位发生的总包管理费由甲方负责协调，电梯安装所用的电梯井道内脚手架及水电费等专项费用由乙方自行承担。
6、乙方应保证现场的安全文明施工及垃圾的清理，并遵守甲方工程现场的各项管理规定及要求，按照甲方要求与其他施工单位交叉配合施工，服从工程现场的统一指挥和协调。对于不服从相关管理的人员一律清出现场。
7、乙方对自身提供的相关材料及配件要及时报验，未经监理单位及甲方验收的材料及配件不得使用。但该检验及验收等行为均不免除乙方对其供应的材料及配件存在的内在质量瑕疵应承担的责任。
8、乙方安装调试完成具备验收条件后，按要求向监理单位和甲方提交验收申请，同时由甲乙双向共同验收。
七、资料。
1、合同签订进场3日内，乙方应及时向监理单位或甲方提交正式的相关施工组织、计划、方案、安全保证措施等文件资料进行审核备案。
2、乙方对自身提供的相关材料及配件要及时提交相关合格证明文件及资料。
3、按国家相关规定提供相关技术文件及其他资料及证书。
八、保修、保养。
1、乙方承诺免费对本合同项下的全部电梯维护、保养壹年（乙方安装的电梯存放不超过自交货之日起18个月）。并按国家规定每月维保次数为2次。每季度、每半年、每年对电梯进行一次系统保养和检查（保养内容见附件）。维保期间，因电梯本身的质量问题出现主机及元器件更换由乙方负责。
2、维保期间乙方必须安排足够数量人员进行日常保养维护，并满足相关规定的维护保养标准。且维保人员未经甲方同意不得随意更换。
3、乙方应按照甲方指定的时间完成对甲方人员的培训，并按要求免费配合甲方办理招标备案、竣工验收等项手续。
4、除上述内容外乙方应按照其投标文件中的承诺提供售后服务。
5、质保期为壹年自通过双方验收之日起始，质保期间甲方对发现的质量问题有权要求乙方限期修复（特殊情况除外），乙方接到甲方通知后1小时内到场进行维修，如乙方未在甲方指定限期内开始维修或未在指定期限修复完毕，甲方有权自行维修，费用从质保金中扣除，如质保金不足以支付维修费用的，除维修费用由乙方负担外，同时乙方向甲方承担维修款2倍的违约金。如用户索赔造成甲方损失的由乙方双倍承担。
九、保险和不可抗力。
1、本合同项下的所有货物在交付甲方使用前均由乙方自行投保。
2、不可抗力发生时，受影响方应立即通知对方，并于14日内出具不可抗力发生地出具的公证部门证明，递交对方并取得认可。
3、不可抗力是指战争、政府行为以及非双方责任造成的火灾、水灾、飓风、地震、社会动乱、罢工。
十、违约责任。
1、乙方延迟完工或违反有关约定视为延迟完工的，每延误一天，乙方向甲方支付合同总价款仟分之二违约金，总工期延误超过20天，甲方有权解除合同，乙方退还甲方已支付的货款并承担甲方相应损失。
2、如乙方未按合同、附件、图纸设计要求、设备安装说明进行安装或未通过有关部门检测验收的，乙方无条件按照甲方要求的时间内维修直至至符合质量要求并通过有关部门检测验收，造成的工期延误及相应的违约责任由乙方承担，并应赔偿甲方相应损失，同时甲方有权决定是否解除合同。
3、任何一方擅自解除合同的，或因违约导致对方解除合同的，承担合同价款20％的违约责任。
4、电梯安装完成通过双方检测验收后，乙方应及时交付工程，提供齐全的安装工程验收所需的各种资料，并按要求配合甲方办理验收备案手续，如因乙方原因拖延交付或造成验收备案延后的，每拖延或延误一日向甲方支付合同总额千分之二违约金。
十一、合同争议纠纷。
如双方因合同或执行过程发生争议，应通过友好协商方式解决。如通过协商不能达成协议，可将争议提交工程所在地人民法院进行裁决。
十二、其它。
1、在全部电梯交付使用前，所有本合同项下的电梯的安全由乙方负责。
2、乙方保证甲方在使用货物时、服务及其任何部分时，不受到第三者关于侵犯专利、商标、或工业设计或其它知识产权的投诉。甲方不承担上述问题涉及到的任何责任。
3、如本合同涉及的事项或货物须作调整的，必须征得甲方书面同意，否则甲方不予认可，乙方承担相应一切责任。
4、在没有事先得到甲方书面同意的情况下，乙方不得将合同或合同的任一部分转让给其他第三方履行（安装合同必须由乙方授权的安装公司安装），否则甲方将有权选择解除合同及要求乙方支付转让部分价款20%的违约金。
5、电梯运至甲方工地现场后，因甲方不具备安装条件或是不可抗力导致乙方无法安装，甲方负责安装期前的电梯存放及保管。
6、本合同一式肆份，供方执贰份，需方执贰份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
需方：
代表人：
单位地址：
邮编：
电话：
传真：
开户行：
账号：
供方：
代表人：
单位地址：
邮编：
电话：
传真：
开户行：
账号：
安装承包协议篇四
甲方：
乙方：
甲方将西航住宅新区（e区）、龙山花园、室外消防系统和泵房整个消防工程委托给乙方施工，为明确双方职责，保证工程顺利完成，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守执行。
一、工程项目及承包方式
1、工程项目：西航住宅新区（e区）、龙山花园、室外消防、泵房及防排烟工程，具体项目详见工程预算书。
2、承包方式：以包工包料一次性承包。
3税金费用）。
二、工程工期
1、紧随土建、装修工程进度进行管线敷设，待装修施工队伍完全退场后，于 壹 月内安装好消防设备和完成设备的调试开通。
2、施工过程中如发生下列情况之一的，经双方现场代表签定确认后，工期顺延。
（1）因受水、电原因影响安装及调试的；
（2）遇到人力不可抗拒的灾害而引起的延误工期的。
三、甲方职责
1、对工程进度、工程质量进行监督，会同乙方检查隐蔽工程办理中间交工验收手续，负责及时签证和有关隐蔽实验记录签字以及其他事宜，解决有关事宜并协助乙方搞好施工现场保卫工作。
2、负责安排工作间、施工场所，并提供施工所需之水、电、协调施工现场各单位间相互交叉作业所遇到的问题。
3、本工程竣工通知三天内，配合乙方办理交工验收手续，并协助安排整体验收工作。
四、乙方职责
1、根据甲方确认后的工程设计图纸组织施工，保质保量按时完成。
2、在施工过程中，根据现场实际情况认为需要改变施工方案的，应及时通知甲方，待甲方同意后方可按新的方案施工。
3、乙方在施工中，应加强对本单位职工的安全教育，做好现场安全和保卫工作，确保按安全操作规范施工，消防施工的安全责任由乙方自负。
4、调试期间乙方通知甲方派专人到场跟班熟悉操作规程并上报消防监督部分备案。
5、乙方在工程竣工时应及时通知甲方办理工程实际工程量验收及相关手续。
五、验收方法及标准
1、工程验收：甲、乙双方以施工图、说明书、消防审核意见书、会审纪要及验收技术规范为依据进行。
2、电气设备及线路和气体管道按国家标准及消防规范进行验收。
2、所有消防设备、材料均应有明确产品品牌、质量要求、管厚，且符合设计和消防技术标准要求，材料进场须经甲方验收合格后方可使用，并提供产品品牌证书、质保资料、内业资料。
六、工程款支付方式
完善后再付 25 %工程款；其余待消防验收合格及相关竣工验收手续完善后 30 天付工程决算价 45 %；余 5 %为壹年保修期满后付清（若壹个月内未能付还工程款，按月息1。5%计算利率）。（付款以现金形式支付）
七、工程保修期
从验收合格后实际投入使用开始算起，免费维修壹年，保修期内非质量原因造成的损失，其修理费由甲方负责。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效，至工程验收合格决算付清之日失效。
甲方负责人代表：
签订日期：__年__月__日
乙方负责人代表：
签订日期：__年__月__日
安装承包协议篇五
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，结合家用中央空调系统安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜，达成如下协议（包括本合同附件和所有协议），以资共同遵守。
1、工程名称：_________。
2、工程地址：_________。
3、甲方联系人或委托联系人：_________电话：_________。
4、甲方所提供机组：
室外机：
室内机：
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，完成隐蔽工程安装验收。
待_________装潢工程结束后，进行系统调试、竣工验收。
1、乙方按照已被甲方确认的'设计方案进行施工。
2、甲方在乙方施工前，将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3、甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。
4、施工图和室外机安装位置，如需得到消防、环保、物业部门认可时，由甲方负责办理，并承担相关费用。
5、乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
1、本合同安装工程总价为人民币_________元。
2、因甲方原因变更设计，需增减材料，总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格，由双方协商后签订补充协议。
1、合同签定后，甲方即支付给乙方合同总价的l0%，计人民币_________元。
2、材料进场，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。
3、隐蔽工程验收合格，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。
4、工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的10%，计人民币_________元。
5、双方款项往来均应出具收据，工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
1、乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2、隐蔽工程安装完成后，甲、乙双方应办理检查与验收手续，甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间，乙方应提前2天通知甲方，甲方应在接到通知后2天内验收。
3、甲方在装演工程结束后，应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收；乙方应在接到通知后天内组织验收。
4、竣工验收后，甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修，保修期1年，管道风口保修期2年，从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5、工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图纸l份。
6、施工规范及工程竣工验收标准，按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
1、因工程质量，双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解，也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不能解决的，选定以下第_________种方式解决（不选定的划除）：
（1）向上海仲裁委员会申请仲裁。
（2）向人民法院提起诉讼。
1、由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件，致使工期延误的，每延误l天，甲方应当支付误工费人民币_________元给乙方。
2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期1天，乙方应当按照甲方已累计付款额的_________%支付违约金给甲方。
3、竣工验收不合格，如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求，乙方必须无偿返工，并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任；如系设计造成的原因，由甲方向设计方追究责任；如系设备原因，由甲方向设备供应方追究责任。
1、本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_________。
地址：_________。
电话：_________。
_________年____月____日。
乙方（盖章）：_________。
地址：_________。
电话：_________。
_________年____月____日。
安装承包协议篇六
第六条工程保修:。
工程保修期为半年，自工程验收合格之日起计算。在保修期内如出现施工质量问题，由乙方免费保修，若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的(除乙方施工质量及产品质量外)，乙方可以收取维修费和材料费。
第七条工程付款:。
1、自本合同签订之日起三日内，甲方向乙方支付总工程款，即元;。
2、工程施工完毕，验收合格，甲方向乙方支付总工程款的，即元;。
3、剩余5%作为质保金，即元，一年内付清。
注：所有工程款支付以电汇形式汇入乙方指定帐号。
第八条工程变更：
2、工程、工期变更：
(2)因甲方没有尽到合同中规定的责任(第四条)，造成施工工期延误，施工工程顺延，责任归甲方。
(3)因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素，影响施工以及造成停工的，因此导致的工期延误，乙方没有责任，工期应顺延。
3、如甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等，应当作出书面文件告知乙方，该文件为合同附件。与此同时，以上新要求所导致的以下情况，由甲方负责，并及时支付乙方相关费用：
(1)施工工期顺延;。
(2)根据设备、材料和工程量增加，相应要增加的工程款;。
第八条违约责任:。
4、一方擅自解除合同，应按没有履行部分工程造价的。
第九条商业秘密:。
设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密，任何一方不得私自保留、影印或提供他人。
第十一条补充条款:。
第十二条争议解决：如双方发生争议，双方协商，协商不成，到乙方所在地的人民法院解决。
第十三条本合同未尽事宜双方协商，本合同一式四份，甲乙各执两份.
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条、工程概况。
工程名称：
工程地址：
第二条、分包工程范围及工作内容。
1、裙房檐口线脚的制作、安装。
【制作】根据甲方所提供的线脚尺寸进行加工，芯体材料为聚苯乙烯泡沫板做成造型，用线条专用抹面砂浆做构件保护层，并在专用砂浆中嵌玻璃纤维网格布以加强面层。
2、如甲方设计需要变更，以书面形式通知乙方，否则造成的相关费用由甲方承担。
第三条、工期。
1、工期为____天，开工期____年____月____日，竣工____年___月___日。
2、如遇以下情况，工期相应延期:。
1)开工前甲方不能按时提供工作面，包括其它工种的场地清理，水电接通，施工过程中停水停电等。
2)由于甲方原因或设计变更。
3)由于雨天或不可抗力因素。
第四条、分包工程承包价款。
1、分包方式：包工包料。
2、分包单价：每延长米元。
第五条、工程结算方式及计算方法。
1、计算方法：实测实量，甲方出据工程结算单须加盖原合同章。2、本合同签订后甲方先预付乙方总款的40%做为合同定金;第一道工序做完即构件粘贴完毕再支付总货款的45%;第二道工序做完毕即构件衔接处处理裹增强网格布时，应再付总货款的10%;剩余5%为质量保证金在工程验收完在一年内全部支付给乙方。
第六条、施工前必须具备以下条件：
墙面的垂直度、平整度必须符合砌体工程施工验收规范、混凝土工程施工验收规范要求。如果不满足验收规范及外墙外保温施工要求，甲方须无条件修补。
第七条、双方责任。
甲方责任。
1、对乙方进行技术交底和安全交底。
2、为乙方提供工具房、材料堆放场地。
3、为乙方无偿提供水、电及垂直运输。
4、乙方自己对自己施工进行质量检查、监督、甲方负责最终验收。
5、严格履行合同，并办理支付工程款的相关手续。不得以人为原因影响工程进度及工程款的支付。
乙方责任。
1、按施工技术规范保质、保量、保工期完成施工任务。
2、指定工程负责人现场处理施工技术、质量等有关问题。
3、负责该施工区域的文明施工、安全施工、环境卫生等工作。
4、乙方必须做好成品保护工作，并与其它工种密切配合。
5、乙方必须服从甲方，统一管理，做到工完场清。
6、乙方所使用材料、设备及施工工艺应符合设计要求。
第八条、现场管理。
1、甲、乙方人员要严格遵守现场管理制度、在甲方现场负责人统一领导下组织施工。有关进度安排，双方应密切配合;乙方有责任与现场其他专业施工单位配合工作，保证施工顺利进行，乙方安全责任由乙方负责。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育。应由乙方对自供材料及产品进行自我保护，防止丢失和破坏。如发生由乙方自行负责。
第九条、工程保修。
保修期一年，保修期内乙方在接到维修通知48小时内应及时维修。3天内不派人维修的，甲方可委托他人维修，费用在保修金内扣除。保修完毕，应验收签字。
第十条、附则。
1、本合同未尽事宜，经协商可由甲乙双方签订补充协议，共同遵守。如单方面不履行合同造成对方损失，则由责任方承担。
2、执行合同中如有意见分歧，应协商解决。如不达成统一意见则申请法院或仲裁机关仲裁。
3、本合同自双方正式签字后生效，至竣工验收、工程造价款结清后失效。
4、本合同一式4份且有同等法律效力。甲方执2份，乙方执2份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
安装承包协议篇七
发包方：驻马店xx公司承包方：依照《民法典》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。
1.
甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750φ平轧、650φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置；750φ平轧、650φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装；750φ平轧、650φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。
2.
承包方式：包清工的方式。
3.
承包价格：一次性包死价人民币壹拾捌万元整（180000.00元）。
4.甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐，以免造成工期延误。
5.
甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的工具及必要劳保用品。
6.
在乙方施工时甲方需提供1名技术员配合施工。
7.
乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。
8.
付款方式：在乙方施工人员进厂后，甲方需先付人民壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币柒万元整，剩余拾万元整在设备安装调试完毕后，甲方应在一周内结清余款。
9.
本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责，甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。
10.
1.
安装承包协议篇八
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。
1.1、工程名称：
1.2、工程地点：
1.3、结构形式：框剪墙结构，地上19层，地上层高54m，总建筑面积约16600平方米。
2.1、包工不包材料的大清包方式。
3.1、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。
3.2、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。
4.1、给、排水系统预埋及安装;。
4.3、照明用电系统线路预埋及安装;。
4.4、照明用电设备、开关插座安装及调试。
4.5、配合各专业分包安装施工队伍施工(包括送电、配合各专业队伍设备调试及外网施工单位完成系统综合调试验收)。
5.1、于土建同时竣工交验。
6.1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程施工质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失由乙方负责，材料问题由甲方负责。
6.2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。
7.1、乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。
7.2、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。
8.1、甲方义务：
8.1-1、向乙方提供施工图纸一套;。
8.1-2、完成技术交底及安全教育、交底;。
8.1-3、提供电焊机一台及电源线、焊把线，提供无齿锯一台及电源线，提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。
8.2、乙方义务：
8.2-1、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期;。
8.2-4、乙方自带本工程所需的工具用具、劳保安全防护用品。
8.2-6、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。
8.2-7、乙方应提前7天向甲方报送经项目负责人签字材料计划;。
8.2-8、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料及设备清点办理交接手续。
9.1、本合同以单价25元/建筑平方米包干(不含任何税费)，该总价已包括人工施工及安装、辅材安装、调试等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。
9.2、本合同第一次付款为4栋住宅主体施工至12层顶板混凝土浇筑完毕，甲方支付乙方已完工程价款的30%;其后每月5号甲乙双方核对上月完成产值，并与本月15号前支付乙方上月产值的80%，本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方一次性支付乙方工程款。
10.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
11.1、乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果，工程价款支付完毕，双方履行的本合同全部义务即告终止。
12.1、本合同一式三份，具有同等效力，由甲乙方各执一份，存档一份。
甲方：(签字盖章)_________年____月____日。
乙方：(签字盖章)_________年____月____日。
安装承包协议篇九
按照《民法典》及其他有关法律，法规等，结合实际情况，为明确甲，乙双方的权利和义务;遵守平等.自愿.公平.诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。
一.工程地点：_____县.
二.工程内容：土石矿运输。
三.工程承包方式：乙方提供车辆运输。运距平均_____公里之内。
四.运输价格：甲方以每吨_______元结算给乙方。
五.合同期为________年____月_____至________年____月____日。
六.双方责任《一》甲方责任：
1.负责办理施工所涉及应办的各项事情.批文.税收等手续。
2.施工现场具备施工条件的要求及时间，为乙方提供食住场所，所有费用由乙方自行承担。
3.负责处理施工场所周围建筑物，设备管线.古树果木等保护工作及路政交警.城管.运管等工作事宜。(施工道路上超载及一般违章由甲方负责，若车辆因此被扣车超过_____小时，甲方补偿乙方每天三百元人民币。不包含赃车.或之前有发生过交通事故的车辆)，如车辆在本工程运输过程被政府部门没收,双方协商按市场价格由甲方赔偿给乙方(不包含赃车.或之前有发生过交通事故的车辆)。
4.协调与其他施工单位等有关部门及当地村民百姓的关系(保障道路畅通，专人修路。)。
5.甲方保证乙方每天有充足的货量运输，保证每天至少有四车的货量，不能满足乙方运输货量时，甲方按一天四车补足乙方工程款。
6.因甲方工程款不按时支付而导致乙方不能正常运输，甲方除付给乙方的工程款项外应承担乙方的误工费，每台车叁百人民币日，(甲方有特殊原因而停工，必须事先以书面通知乙方，并需经得乙方同意为准)。甲方超过7天不支付运费乙方有权终止合同,并向甲方追讨所欠运费和误工费.并索求两万元的合同违约赔偿金.
《二》乙方责任：
1.乙方同意在________年____月____日晚上_____点前。____台_____方以上车厢长不超过_____点_____米工程车，人员，按甲方要求到达指定施工场地，不得以任何理由推迟。.乙方车辆超过规定进场时间_____天及以上，则甲方有权终止本合同。以后根据工程量需要再增加，服从甲方安排，听从指挥。
2.乙方车辆工作暂定每天时间在12_____小时内(从早上_____点至下午_____点可以进山。)出山时间不限制.乙方在可以开工的时间内必须全力进行运输作业不得怠工，在规定时间内可以进山运输情况下必须进山运输。在车辆出现故障需要维修必须马上通知甲方。
3.乙方同意首批不少以____台_____方以上车厢长不超过_____点_____米工程车进场，时间为________年____月____日晚_____点前。首批车辆前3天作为磨合工作协调熟识路况测试.达到甲方承诺情况下乙方同意于_____天后开始分批调配车辆到达,并按约定时间全部到齐.如乙方不能按时把车辆到场必须赔偿给甲方五千员人民币误工费.如测试情况不达到甲方承诺的乙方有权停止施工车辆离场.
4.遵守国家，地方政府及相关部门对施工现场管理规定，协助甲方处理好，由于施工而带来的扰民问题及周边建设单位(住户)的关系。
5.承担工程中本身的生产安全责任，并为车辆购买保险.因乙方原因造成的有关事故和生命安全责任，由乙方承担一切责任。车辆维修，保养费用由乙方自行负责。
6.如乙方中途无故停工或不能完成甲方的运力要求，或不依照工作安排.甲方有权找其他车队进场施工。并拒付前工程款及赔偿给甲方两万元的.误工费。
七.安全措施：安全施工与检查，乙方必须遵守工程建议安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受受有关人员进行安全检查及监督。采取必要的安全措施，消除事故隐患。由乙方安全措施不力，造成的责任和因此发生的费用，由乙方负责(民事责任，刑事责任)。
八.工程款结算：凭过磅票据，以吨数结算。
十.甲方如继续需车辆运输的话，在同等的条件下先优先照顾乙方车队。
十一.乙方必须能证明本身拥有车辆产权不小于两辆,本合同乙方不接受非车的签注.一旦发现乙方非车辆产权所有者视为违约,本合同马上自动终止。
十二.任何因为天气原因,道路维修,车辆故障维修保养,安全检查,政策变动等甲乙双方非人为原因做成停工,由双方自行承担风险,双方不承担对方的工补偿责任.
十三.以上协议均在甲乙双方平等自愿的情况下商定，甲乙双方各持一份，本协议未尽事宜，双方可在合同期限内协商解决，本协议甲乙双方自签字之日起生效，若在双方不能处理的情况下，可以通过当地有关司法部门解决。
安装承包协议篇十
（2012）。
甲方：
乙方：
乙方作为一家独立具备空调、热水器、空气能、太阳能热水器、燃气灶、拖排产品安装资格的单位，经甲乙双方协商，乙方愿独立承包甲方销售的空调、热水器、空气能、太阳能热水器、燃气灶、拖排等产品的安装及相关顾客服务工作，根据国家相关法律法规，具体协议如下：
一、服务内容。
乙方对甲方指定区域内所有空调、太阳能热水器、热水器、燃气灶、拖排、空气能的安装，及其他售后相关工作负最终责任。
二、甲方责任。
1、甲方根据产品和市场的需要，向乙方提供有关技术支持、配件支持和培训支持；
4、甲方无需经乙方事先同意，有权根据市场情况和销售需要，对《2012年顶豪电器服务管理手册》中的部分条款或下发相关文件、条件进行补充说明，但甲方必须将修改的内容及时书面通知乙方。
三、乙方责任。
1、乙方在服务范围内负有维护甲方形象和声誉的义务；
2、乙方服务行为应符合国家、地方有关电器安装、维修操作规范和设备及人身安全要求，还应保证按甲方规定的安装、维修服务规范为顾客进行服务，并保证有足够的人力、物力满足服务工作需要。
3、乙方对其承包的商品产生的售前、售后安装的及时处理承担最终责任；
9、乙方有责任每天向甲方反馈安装完成情况、商品质量信息；
自行承担，同时愿意接受甲方服务质量监督和稽查管理；
14、乙方同意在协议签订后的3天内支付甲方30000元作为服务押金；
16交单而造成的无法结算，其损失自行承担，同时承担甲方的经济损失。
四、其他。
2、乙方及其工作人员不按标准进行安装，因此产生的损失由乙方自行承担；
4、本协议未尽事宜，双方协商解决。如协商不成发生纠纷，由甲方所在地人民法院裁决；
7、因甲方产品售后的特殊性，乙方同意在本协议终止后三个月，甲方返还乙方服务押金；
8、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
服务电话：联系电话：
传真：手机号码：
日期：年月日日期：年月日
安装承包协议篇十一
其它：雨棚、。
2.采用包工不包料方式，主材及辅料由甲方提供，施工工具由乙方负责。
三、施工要求：
四、承包价格及付款方式：
五、责任分工：甲方责任：
1.甲方负责把安装图纸、加工资料及空白安装资料及时交给乙方。
2.负责向乙方进行工程施工安全、技术交底，随时向乙方提供安装技术指导。
3.按合同及时付款;配合乙方竣工验收。
4.工程完工后一周内依实给乙方进行工程结算。乙方责任：
2.负责工程分部验收，保证资料齐全，工程竣工后交回工程部。1。
六、其它：
5.本合同在执行过程中违约责任按照《民法典》违约责任的相关条款执行;。
安装承包协议篇十二
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，在平等自愿的基础上，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方安装_________________学校教师公租房及学生宿舍三相电，以及维修维护等事宜，达成一致意见，特签订本协议。
一、工程地点。
_________________学校教师公租房及学生宿舍。
二、承包范围。
_________________学校教师公租房及学生宿舍三相电的安装与维修。
三、工程造价。
门行架_________________套_________________元，三相闸刀_________________把_________________元，电能表_________________只_________________元，_________________平方米，变头_________________个_________________元，水管_________________米_________________元。共_________________元。
四、付款方式。
工程完工并经验收合格后，乙方将税务发票交学校报账，报账经费划拨到学校后一次性付清，税款由乙方负责。
甲方(签章)：_________________。
法人代表(签字)：_________________。
乙方(签字)：_________________。
代理人签字(签字)：_________________。
___________年___________月_________日。
安装承包协议篇十三
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商就新澳海底世界防护网安装工程达成如下协议：
一、工程范围：承包方包工不包料，安装海底世界前厅景观雨搭防护网。
二、施工期限：自开工之日起天内完工如遇特殊原因工期顺延。
三、承包价格：人民币1500元，大写：壹仟伍佰元整（含税）。
四、付款方式：完工后乙方向甲方提供正规发票，经甲方验收合格后支付工程款。
五、责任和义务：
甲方：
（1）负责向承包人提供必要的施工场地。
（2）负责对工程质量和进度进行监督和验收。
（3）负责及时拨付工程款。
乙方：
（1）负责按时开工，及时交工。按甲方要求施工，确保工程质量。
（2）负责施工人员的安全，提供保护施工人员安全的措施。施工期间乙方工人。
所发生任何事故乙方自负，如对景观造成安全危害由乙方负责。
（3）负责工程完工后的维修。
六、保修期和保修范围：
（1）保修期六个月。
（2）保修范围：保修期间防护网无脱落，前雨搭破损件无坠落。
七、其它未尽事宜双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表：法定代表：年月日年月日。
安装承包协议篇十四
电表安装工程承包协议甲方（发包方）：乙方（承包方）：
甲方将任县城区更换预付费式电能表工程，现承包给乙方施工，为了明确双。
方责任，本着分工协作，相互配合，确保工程质量，按工期完成任务，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、条例、规章等的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本协议，达成下列条款，共同遵守。第一条：工程概况及价款计算方式工程概况：任县城区更换预付费式电能表。
1、协调乙方现场工作。
2、向乙方提供工程所需材料（不包含施工用具）。第三条：乙方义务。
1、负责保证工程质量、进度、安全。
工程竣工后承包方向甲方提出验收申请，2日内由甲方组织有关单位进行竣。
1、本协议未尽事宜，双方协商解决。
2、本协议经双方签字、盖章后生效。
3、本协议一式二份，双方各执一份。
甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）：联系电话：联系电话：
年月日年月日。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/13952208.html】
