工程建设施工合同(实用19篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-19 19:29:09
工程建设施工合同(实用19篇)
时间:2023-11-19 19:29:09     小编:笔砚

合同的有效执行需要双方共同遵守和履行。合同的撰写需要细致入微,不能忽视任何一个细节的考量。小编为大家准备了一些合同样本,希望能给您提供一些灵感。

工程建设施工合同篇一

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第1条工程概况。

1.1工程名称:___________________。

1.2工程地点:___________________。

1.3工期:本工程自_________年___月_____日开工,于____年_____月______日竣工。

1.4合同价款:_______________小写人民币:_______元。

即大写人民币:___________________。

第2条甲方权责。

2.1向建筑施工单位协调好乙方施工所需的场地、水、电等。

2.2指派为甲方代表,负责合同履行及工程审核。

2.3指派为甲方驻工地代表,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、登记手续和其他事宜。

2.4参加乙方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,审核乙方的施工方案和进度计划,验收工程。

2.5确保在__________年________月__________日交付施工现场于乙方。

2.6组织人员验收乙方的工程。

2.7确保按照合同确认之日期支付款项于乙方。

2.8甲方负责此项广告工程的报批。

第3条乙方权责。

3.1开工前____天,乙方向甲方提供经确认的施工图纸或做法说明份,并向甲方现场交底。

3.2指派为乙方代表,负责解决乙方负责的各项事宜和合同履行。

3.3指派为乙方工地代表,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

3.4严格执行施工规范、安全操作流程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。做好工程进度表,并提供给甲方参考。参加竣工验收,编制工程结算。

3.5遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定,管理好施工队伍,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

3.6施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,经甲方同意后办理相应审批手续方可施工。

3.7工程竣工未移交甲方之前,对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.8乙方现场施工时必须全程戴印有博艺广告字样的安全帽,穿着印有_____公司字样的工作服。

3.9现场施工场地或水、电、设备等产生的费用由乙方自理。

3.10全力配合甲方或甲方的关联单位、监理单位组织的检查和验收工作。

第4条关于工期的约定。

4.1因甲方未按约定完成工作,影响工期的,工期相应顺延。

4.2因甲方未能按时交施工现场给乙方,影响工期的,工期相应顺延。

4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期的,工期不能相应顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工_______小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第5条关于工程质量及验收的约定。

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210-______)为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,如造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延,但乙方必须尽力配合甲方尽快完成工作。

5.4由于乙方原因造成质量或人员事故,其一切后果由乙方承担,工期不顺延。

5.5工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知______日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定的____日内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。如甲方在乙方发出验收通知后的日内仍未组织验收,并办理验收、移交手续的,视为已经验收和交接。但假若验收不合格,乙方应该配合甲方在最短的时间内改善工程,工程时间可由甲乙双方协商确定,期间所产生的所有费用乙方自理。

第6条关于工程价款及结算的约定。

6.1本合同生效后,甲方分_____次,按下表约定支付工程款。

6.2工程竣工后,乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_______天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。

6.3本项目造价根据结算书和现有设计图纸内容进行项目造价包干(甲方要求增加的工程除外)。

第7条关于材料供应的约定。

7.1本工程的材料全部由乙方自行采购,材料必须符合合格的国标产品。

7.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,与样板材料不一致的,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

第8条有关安全生产和防火的约定。

8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规格》、《中华人民共和国消防条例》、其它相关的法规、规范和现场建筑施工单位的规定。

8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全、火灾事故或人员伤亡事故,其一切后果由乙方承担。

第9条违约责任。

9.1若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方___%违约金。

9.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约,在这种情况下,甲方有权单方面终止执行本协议,有权拒付费用,并向乙方索取由此造成一切损失。

9.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。

9.4若甲方在以上规定的时间内逾期未付款,则自本协议约定的付款时间算起,每日按拖欠款金额的______%向乙方支付滞纳金;若经甲乙双方协商后对工作一致推迟,则收款时间相应顺延。

9.5因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条争议或纠纷处理。

10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

本合同一式______份,每份包括合同正本和合同副本。甲乙双方各持正本____份,副本_____份。均具有同等法律效力。

在合作过程中如有未尽事宜,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率。

工程建设施工合同篇二

发包方(甲方):____市____电力实业总公司。

承包方(乙方):____省____市____电气安装工程有限责任公司。

第一条合同依据。

本合同的法律依据是中华人民共和国(合同法)和(建设安装工程合同及施工条例);工程内容及工程量是按____能达电力设计有限责任公司设计的(____岭110kv变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地)施工图为依据进行计算及核定。

一、工程名称:____岭110kv变电所全所接地及照明安装工程。

二、工程地点:____岭110kv变电所内。

1:____岭110kv变电所防雷接地安装。

2:____岭110kv变电所全所照明安装。

第三条承包方式。

本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用____年____地区价目本;装置性材料预算价格执行____电力公司黔电定字(____)04号文件颁发的(关于发布____省电力建设装置性材料综合预算价格(____年价)的通知);费用构成执行(电力工业基本建设预算管理制度及规定)(____年版);其它相关费用依据其它相关资料计算。

第四条工程价款支付及结算方式。

1.该工程以____省____市____电气安装工程有限责任公司编制的(____岭110kv变电所全所接地及照明工程预算书(其中工程款________元))为依据签订施工合同。

2.预付款方式:按工程预算书的工程款________万元的____%即________(万元整)付给乙方。

3.结算方式:工程竣工验收合格后,按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。

第五条工程质量标准、验收和保修条件。

本工程参照国家(110kv及以下电气安装规范)进行施工,相关验收标准执行国家及电力行业规定,并通过相关职能部门验收,本工程的保修期一年。

第六条双方协作事项。

甲方负责:

一、甲方应协调好该工程与有关单位的联系,确保该工程的施工进度。

二、甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.

乙方负责:

一、乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。

二、乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容,不得影响其他工程。

三、竣工资料报有关部门审核。

第七条违约责任。

按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。

第八条发生经济纠纷处理方式。

如发生经济纠纷,双方应本着实事求是的原则,协商解决,若不能达到目的,可向人民法院申请仲裁。

第九条施工工期。

本工程____年____月____日前完工。

第十条工程承包方式。

本工程合同价款是该工程的人工费、机械费、辅材费、主材费。

第十一条安全责任。

施工中的安全责任由乙方自行负责,独立承担相应责任。

第十二条工程造价。

本工程的工程款:暂定__________元整(小写__________),本工程包工包料按实结算。

第十三条合同份数。

本合同正本2份,双方各执正1份。

第十四条该合同经双方代表签字、盖章后生效。

工程建设施工合同篇三

签定时间:__年__月__日。

依据《民法典》,__________(以下简称发包人)与__________(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。

一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

(一)工程概况:

1.工程名称:__________________________。

2.工程地点:__________________________。

3.工程规模及特性:_______________________。

4.工程总投资:静态:______________________。

动态:______________________。

5.工程总工期:_________________________。

(二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

(三)监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

(四)工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。

(五)建设监理报酬为(大写)______元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

(一)监理委托函或中标函。

(二)监理合同书。

(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

(四)专用合同条款。

(五)通用合同条款。

(六)监理招标书(或委托书)。

(七)监理投标书(或监理大纲)。

上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的'所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本___份,各执___份。

发包人:_______(盖章)监理人:_______(盖章)。

法定代表人:_____(签章)法定代表人:_____(签章)。

委托代理人:_____(签章)委托代理人:_____(签章)。

邮编:________邮编:________。

电话:________电话:________。

传真:________传真:________。

开户银行:______开户银行:______。

账号:________账号:________。

工程建设施工合同篇四

合同名称:

合同号:_____________________年月日。

发包方(甲方):

单位名称:中铁七局集团第二工程有限公司。

承包方(乙方):

单位名称:中铁二十一局集团第一工程有限公司。

资质等级及证书号:铁路工程施工总承包壹级a1031365010401本工程由发包方经比选并经建设单位(乌铁局工程项目管理所)审核同意后,确定由中铁二十一局集团第一工程有限公司进行施工,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

1.2工程地点:南疆线库尔勒至喀什段。

1.3承包范围:设计文件框架桥主体及附属工程。

1.4承包方式:包工包料。

2.1开工日期:本合同工程定于年月日开工。

2.2竣工日期:本合同工程定于年月日竣工。

本工程合同价暂定为4060000元(大写:肆佰零陆万元整)。(待工程竣工后以建设单位批准的工程结算价款为准)。

4.1乙方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范设计文件的要求组织施工。

4.2该建设工程项目执行铁道部现行的工程质量验收标准。安全质量。

监督按照《关于印发乌鲁木齐铁路局〈铁路建设工程质量安全生产监督管理细则〉的通知》(乌铁建[20xx]453号)文件要求执行。

4.3凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到验收的,由乙方承担违约责任及经济支出。由于非乙方原因达不到工程质量标准的,由责任方承担返工责任及经济支出。

4.4质量缺陷的经济责任。

所称质量缺陷是指工程不符合国家或铁道部的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。

乙方对工程质量缺陷的返修的经济责任按下款执行。

4.5.1乙方未按国家或铁道部有关技术标准、设计文件及合同规定要求施工,造成质量缺陷,由乙方承担经济责任。

4.5.2由于设计原因造成的质量缺陷,在施工之前,乙方应及时提出,如甲方及建设单位不改,乙方不承担经济责任,乙方发生的返修费用由甲方及建设单位按有关规定协调解决。

4.5.3因为乙方采购的材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷,由乙方承担经济责任。

5.1甲方须在开工前进行必要的技术交底,向乙方提供3套的设计文件和图纸。

5.2乙方要求增加设计文件和图纸的份数,由甲方提供,费用由乙方自负。

5.3乙方收到设计文件和图纸后,在2日内组织现场核对。

5.4非经甲方提供的设计文件,不能作为乙方施工依据。

5.5变更设计文件按本合同第16条办理。

6.1建设单位代表姓名:袁珍。

6.2甲方代表姓名:张毛成。

6.3建设单位委托的驻工地监理单位名称:乌鲁木齐铁建监理咨询有限公司。

总监理工程师姓名:

6.4乙方驻工地机构名称:南疆线库尔勒至喀什段平交改立交工程。

乙方项目经理:金龙。

乙方项目副经理:袁宪灿。

乙方技术总负责:张劲松。

6.5涉及营业线时,乙方施工各项目部必须配备满足需要的经考核合格的安全员、防护员、驻站联络员,并持证上岗。

7.1派驻工地机构和代表,履行甲方职责;向乙方提供由建设单位办理的与该工程相关的各种证件、批件、各种相关资料;负责因本工程施工与建设单位、监理单位和质量监督部门的协调工作及有关部门的交叉配合协调工作。

7.2按本合同约定,供应施工图及有关设计文件。组织乙方参加建设单位组织的图纸会审,向乙方进行设计图纸交底。

7.3向乙方提供具备施工条件的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。

7.4办理开工报告手续;审查乙方报送的实施性施工组织设计、既有线改造及过渡工程施工方案,并督促实施。

7.5负责办理本工程对建设单位的验工计价手续,及时将建设单位批准的本工程进度款拨付乙方。

7.6协助乙方维护合法权益,支持乙方正当行使权利。

7.7帮助及指导乙方解决施工生产及项目施工管理中的困难,为乙方按照经批准的施工组织设计进行施工创造良好的环境。

8.1乙方按照合同的约定完成本工程的施工,并在保修期内履行保修义务。

8.2编制实施性施工组织设计、既有线改造及过渡工程的施工方案,报送甲方,审定后组织实施。

8.3根据甲方及建设单位的要求,按期报送年、季度施工计划,用款计划,年、季、月工程统计报表,质量安全事故报表。于年末6天、季末5天、月末5天内报送工程形象进度及其他有关情况。

8.4按本合同约定的分工范围,做好材料和设备的采购、检验、加工和管理。

8.5涉及既有线改建或过渡工程施工,例如"天窗修"、提报施工计划等,必须严格执行乌铁总[20xx]426号《铁路营业线施工及安全管理实施细则》文件的有关规定。承担施工安全的主体责任,必须严格执行营业线施工的各项规章制度、科学制定施工方案,建立完善的施工安全责任制,落实施工安全措施和责任,严格责任追究,应严格按审定的方案、范围和批准的封锁慢行计划组织施工,认真落实施工安全措施。

8.6严格按照设计文件要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。

8.7坚持文明施工,对每日的施工料具均要分类堆放,集中管理,防止机械和料具侵限现象的发生。对铁路线路旁和两线间的旧轨、旧枕、配件等路料,要做好清理、回收工作,对暂时不能回收的,要分类堆码整齐,并派专人看守。对暂时不能上道的新轨,要按规定码放、加固,并派人巡检。对线路旁的建筑施工垃圾要及时进行全面清理,确保线路安全和整洁美观。并做好施工现场环境保护、劳动保护安全生产。

8.8按照规定提交竣工文件,参加竣工验收工作。

8.9及时向甲方提报验工计价资料。

8.10对已完工的工程和安装的设备,在验交前应负责保管,保证其处于完好状态。

8.11对工程质量保修期的规定按照国家《建设工程质量管理条例》和铁道部的有关规定执行。具体要求如下:

8.11.1本工程保修期自建设单位签认验收报告次日起年。保修金为合同承包总价的5.0%。保修期满后且无保修责任全额无息退还。

8.12严格执行和自觉服从乌鲁木齐铁路局关于安全监察的有关规定及安全监察队的检查,与运输设备产权管理单位签订安全协议,同时执行投标时有关安全风险抵押金的规定。

8.13严格按建设单位制定的《施工安全信息汇报、反馈、考核管理办法》及《关于加强调度指挥信息管理的规定》文件要求。在营业线路上施工或进行影响营业线安全的施工,必须经铁路局或站段审核批准,按规定要求日期上报施工计划申请,铁路局审批的项目于施工开始前月的15日前上报甲方和建设单位施工技术部(工作站或项目部),提报的施工计划应包括:施工方案设计(施工项目、作业内容、地点和时间、影响范围、施工方案及验收安排)施工组织设计(施工组织及负责人、施工安全和质量的保障措施及防护办法、列车运行条件)、施工安全协议书等基本内容;施工技术部(工作站或项目部)审核签字后,于20日前汇总上报至安调部,由安调部统一向运输处提出月度施工计划申请表。对施工中影响安全的重要信息和一般信息,按《施工安全信息汇报、反馈、考核管理办法》及时进行汇报、反馈。

8.14乙方在接到设计文件后,必须自觉的与监理方进行施工图现场核对及设计优化。并及时将结果上报甲方和建设单位。

9.1乙方在接到由建设单位下达的年度投资计划一个月内,向甲方和建设单位以书面形式提出年度施工进度计划,并于每一季度最后一个月下旬提出下一季度工程进度计划。

9.2甲方代表应在收到乙方年度施工进度计划3天内,以书面形式予以批准或提出修改意见并通知乙方,逾期未批复,可视为同意乙方报告,乙方可据此组织施工。

9.3经甲方和建设单位同意的施工进度计划,是本合同的组成部分,双方必须遵守。

9.4由于非乙方原因造成进度滞后,乙方应以书面形式报甲方代表备案。

10.1乙方应按本合同规定的开工日期开始施工。如乙方不能按时开工,应在合同开工日期前7天,书面向甲方代表和建设单位提出延期开工理由和要求的报告。

10.2甲方应在接到乙方报告后3天内答复。如甲方在规定时间内未予答复,可视为同意乙方要求,工期相应顺延。

10.3甲方代表不同意延期开工要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣工日期不予顺延。

10.4由于非乙方原因不能按时开工,甲方应在合同开工日期前3天,以书面形式通知乙方后推迟开工日期,并对乙方因此造成的经济支出给予适当补偿,并顺延工期。

11.1在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工,并在3天内提出处理意见。

11.2乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工。

程。

11.3乙方在接到甲方代表书面复工通知后,继续施工。

11.4停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,工期相应顺延。停工责任在乙方,乙方负违约责任,并承担所发生的费用,同时工期不顺延。

12.1工期延误原因及责任。

12.1.1不可抗力,非甲、乙方责任。

12.1.2施工图不能按规定日期提交,属甲方责任。

12.1.3重大设计变更引起工程量变化,属建设单位责任。

12.1.4发生重大工程质量事故,属造成事故责任方责任。

12.1.5主要材料、设备推迟到货,属采购方责任。

12.1.6建设资金不到位,属建设单位责任。

12.1.7年度计划调整,属建设单位责任。

12.1.8其它原因,依其性质确定责任方。

12.2工期延误后果及处理。

12.2.1非乙方原因造成工期延误,乙方在情况发生后24小时内,就延误工程内容、原因及要求向甲方代表提出书面报告,甲方代表在收到报告后2天内予以确认、答复,逾期未答复,乙方即可视为延期要求已被确认,由此造成的损失,甲方应予以补偿。

12.2.2乙方原因造成工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。

12.2.3非甲、乙双方原因造成工期延误,由双方协商解决。

根据工期安排,乙方在确保工程质量的前提下,必须做到时间过半任务过半,否则甲方将根据现场的工程实际进度情况,调整施工任务。

14.1乙方在施工现场必须建立完善的质量保证体系,并设立专职质检人员,负责施工过程工程质量的管理和检查。

14.2乙方应随时接受甲方及监理工程师的监察、检验,不合格的工程按要求返工或修改,并承担返工或修改的费用。

14.3甲方原因造成工程返工或修改,引起的经济支出,由甲方承担。

15.1在通知监理工程师对隐蔽工程检查前,乙方应严格进行自检。

15.2乙方自检合格后,按部、路局有关规定格式填写隐蔽工程检查证。

及附件,于隐蔽前24小时,通知监理工程师或到现场进行检查,并在检查证上签字,方可继续施工。

检查不合格或检查证及附件与实际不符,监理工程师不予签证,待乙方改正后重新检查签证。

15.3如监理工程师接到通知后,在规定时间内未能到现场检查时,乙方注明原因,即可继续施工。监理工程师事后如有疑问,认为确需再行检查,可以提出重新检查,如检查结果合格,其检查返工费用由监理单位负责,否则由乙方负责。乙方同时将检查结果书面报甲方和建设单位备案,如乙方未报甲方和建设单位备案,建设单位有权进行重新检查,其费用由乙方负责。

监理工程师在接到隐蔽工程检查通知后,不按时到现场,对危及安全的工点,乙方有权视现场情况予以隐蔽,其后果由监理单位承担。乙方同时将处理结果书面报甲方及建设单位备案,如乙方未报甲方及建设单位备案,建设单位有权进行重新检查,其费用由乙方负责。

15.4乙方未按规定通知监理工程师到现场进行检查,需重做检查及返工的费用均由乙方负责。

15.5与设计资料差异较大的隐蔽工程,乙方在通知监理工程师的同时,还应通知设计单位参加检查、签证。乙方同时将检查、签证结果书面报甲方及建设单位备案,如乙方未报甲方及建设单位备案,甲方有权进行重新检查,其费用由乙方负责。

15.6乙方应接受监理工程师的旁站监理、随时抽查和重点检查,并提供必要的检查条件。

15.7在既有的铁路运输设备区域或地方设备(通信设施、电力设施等)区域内施工时,乙方必须提前7天与设备产权管理单位联系,签订设备保护协议,设立防护区域,树立防护标志并派出防护员到现场负责防护工作,同时报甲方及建设单位备案。否则造成的一切后果及损失均由乙方负责。

变更设计的.分类、程序、分工及费用处理,按《乌鲁木齐铁路局变更设计管理办法》(乌铁建[20xx]517号)办理。

16.1ι类变更设计经原批准单位批准后,甲方应在收到建设单位文件后3天内向乙方发出变更设计文件。

16.2类变更设计经建设单位审定后,甲方应在收到建设单位文件后3天内向乙方发出变更设计通知单。

16.3类变更设计经建设单位审定后,甲方应在收到建设单位文件后,立即向乙方发出变更设计通知单。

16.4建设单位以"变更设计通知单"决定的、、类变更设计,乙方必须实施。

16.5、、类变更设计按照批准权限批准后,按批准的增减费用调整合同价款。

除在合同中明确的由建设单位供应的材料设备和必须经过招投标确定的材料设备外,其余材料设备均由乙方自行采购。凡由建设单位供应和经过招标选定的材料设备,乙方均不得再向供应方收取任何形式的费用。

所有物资,扣除由建设单位负责采购的材料设备外,其余的均由乙方自行采购。主要设备及材料必须通过招投标的方式确定供应商。所有材料设备必须满足设计和规范的要求,进入施工现场前必须报监理工程师进行检查和取样,并在监理工程师的监督下进行实验,合格后方准进场。所有材料设备必须具有产品说明书、出厂合格证、使用说明书、三包证书和材料实验报告。

本合同签订后任何一方不得擅自改变合同价款.但有下列情况之一的可作调整:

19.1人力不可抗拒的自然灾害损失;

19.2国家计划有重大调整;

19.3铁道部发文批准调整的有关费用;

19.4已正式批准的、、类变更设计;

19.5按招标文件和本合同确定的合同价款调整原则,约定的其他增减或调整。

19.6本合同执行期内的铁道部发布的有关造价调整文件。

19.7任何施工方法的变更引起的费用增减,一律不予调整。

19.8凡未经甲方及建设单位同意,乙方自行采购的高于预算价格的设备、材料,其超出部分的费用由乙方自行承担。

本工程按照施工合同生效后7日内支付合同价款的25.0%为预付工程备料款,即1015000元(大写:壹佰零壹万伍仟元整)。本工程预付款在计价付款到合同价的50%时一次性扣回。

验工计价依据工程进度,按照月度估验、季度、年度验工计价及末次验工清算分阶段办理。

21.1月估验工程款:乙方应按甲方要求,并根据当年投资计划(扣除列入当年计划的设备)及施工组织设计安排.提出季度用款计划,在规定时间内上报甲方。

21.2季度验工计价:乙方按当季实际完成的工作量,分章节编制季度验工计价表,经监理工程师签认后,于规定的时间内报甲方,作为季度结算。

工程建设施工合同篇五

发包方:

承包方:

甲方经相关部门批准,在建盖砖混结构房屋层,约平方米。现经甲乙双方平等、自愿协商,达成如下承揽施工协议供双方共同遵守:

一、工程包工不包料。乙方自带全部建筑施工工具,自行进行建筑施工,乙方完成全部工程施工并清除室内全部建筑垃圾,甲方按建筑每层人民币元/平方米支付工时费,结算面积以双方验收时共同确认的面积为准。

二、工期自年月日起至年月日止。

三、工程质量及验收标准按双方确认的书面文件,无书面文件的按国家标准执行。

四、工程劳务费在浇地梁时付元;第一层浇顶时付元;第二层浇顶时付元;其余款项在房屋验收、结算后扣除3%的保修金后一次性付清。发生的所有与劳务有关的税、费全部由乙方承担。

五、甲方主要义务。

1、提供施工图纸给乙方,图纸经乙方签字后作为施工和验收的依据。

2、签收乙方提出的材料计划并按乙方要求的材料数量和质量提供各种建筑材料。

3、按约定按时支付费用及时验收。

六、乙方主要义务:

1、按甲方要求和建筑规范完成打地板、浇顶、砌砖、贴瓷砖(室内、室外墙面装饰)、腻子粉涂刮等工程,工程应达到甲方扫地即可入住坐房。

2、提前提出合理、合规范的材料用料计划交甲方购买,对甲方购买回使用的材料进行验收、签收。

3、为甲方提出、提供合理、合规范的'施工方案和许多技术。

4、乙方负责出檐盖青瓦压高及室内半墙瓷砖(厨房、客厅、卫生间、楼梯走道)。

5、柱梁无凸凹无蜂窝,如出现柱梁空洞大,由乙方负责返工。赔偿经济损失。

6、房屋支砖粉刷平整度不得超过1公分。

7、标高3.42米,一层二层3.42米。

七、乙方必须合法用工,对所用工人负责完全的法律责任:乙方必须按安全生产规程施工、文明施工,施工过程中的一切安全事故责任由乙方自行负完全责任。

八、乙方应本着合理、合规的原则节约用材,造成返工、浪费的,乙方负赔偿责任。

九、工程按国家标准合格等级和双方书面约定进行验收、交付。

十、工程质量保修按国家规定执行,保修期一年,自验收合格后开始计算,在保修期内,乙方依法承担保修责任。保修期满,房屋无质量问题,保修金退还乙方。

十一、任何一方违约则赔偿对方因此造成的全部损失(含误工、诉讼、工程误期等)。

十二、本协议未尽事宜依据国家法律、法规处理,双方补充协议具有合同效力。

十三、此合同一式二份,双方各执一份,签字后生效发生法律效力。

十四、发生争议双方协商解决或依法诉讼。

工程建设施工合同篇六

发包方:

承包方:

依据国家法律法规并结合本工程具体情况,达成协议如下:

第一条、工程概况。

1.工程名称:

2.工程地点:

3.工程范围和内容:

第二条、工程期限。

1.本工程合同总工期为__天(日历天,从开工之日算起)。

2.本工程开工日期__年__月__日,竣工日期__年__月__日。

1.本工程造价为人民币351元/米。

2.承包方式:包工包料。

第四条、工程价款的支付与结算。

1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。

2.支付:

第五条、工程质量:施工要求按土建工程预算书。达到质量标准。

第六条、安全责任。

承包方保证安全施工,无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的,由承包方承担全部责任,并应及时处理。

第七条、现场管理。

承包方作好施工现场管理工作,工程施工不得影响厂区日常经营。

第八条、违约责任。

由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方约金__元。

第九条、本协议一式两份。各执一份。

发包方:

承包方:

签订日期:

工程建设施工合同篇七

由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。

1、工程地点:_________________。

2、工程名称:_________________。

1、承包内容污水站全部土建工程。

2、工程造价一次性包死。

3、工程工期:_________________自开工内完成承包全部承包内容。

1、污水地底板验收合格后付30%,主体验收合格后付至70%,发包方进行竣工验收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。

2、工程质量:______________。

帮助乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方提供施工图纸并交底。

严格按照施工图及相关规范进行施工,必须遵守安全文明施工相关规定,承担因为安全和质量造成的责任和费用。

1、保修期:_________________发包方竣工验收后日历天共计六个月。

2、质保金:_________________承包总价的10%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。

3、合同生效日期:_________________合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。

甲方:_________________乙方:_________________。

发包单位:(甲方)。

承包人:(乙方)。

根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

第1条:工程概况。

工程名称:九龙明珠d标段。

工程地点:

含如下内容:地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。

工程总价:按下室占地面积×18元(此价格含不可考虑的因素,没有任何价格调差)。

工期:

第2条:合同使用标准和法律。

1、合同使用标准:gbj7—89、jgj94—94。

2、适用法律:中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例。

第3条:甲方工作。

1、公布工地各项管理制度,对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促,监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。

2、按照合同条款按时按量支付工程款。

3、如乙方不服从甲方指挥,不能按时完成甲方规定的施工任务,或发生重大失误导致工程停工,甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的,由乙方负责赔偿。

4、负责加强安全管理、完善安全规章制度,做好安全设防。

5、对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不服从甲方现场施工员的安排,不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的,甲方有权另行安排人员完成,造成的一切费用均由乙方负责,对消极对待、屡教不改的,甲方有权终止协议;中途退场的,甲方有权不付任何工资费用。

第4条:乙方工作。

1、乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作,至该工作内容全部完成为止,

2、乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除,标高测量中乙方必须派人员配合,严禁用炮机凿除,人工破除过程中不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的.要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑,并掩埋在车库底板以下。

3、前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工,施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员,如进度达不到要求,甲方有权终止合同,并按完成的50%结算。

4、乙方进场后,甲方负责提供住宿及生活水电,乙方自带破桩工具(包括空压机)。在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合,确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。

第5条:工程款。

工程款支付金额和时间:按地下室后浇带分成六块,每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清,甲方违约的责任:甲方不按期付款,乙方有权停工,甲方应承担乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金,乙方只提供收款收据。

第6条:合同的生效与终止。

合同签字之日起生效,工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。

第7条:合同份数:甲乙双方各执2份。

第8条:合同款未尽事宜,经双方协商后,用补充协议补充或协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程建设施工合同篇八

甲方:。

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规及xxx市人民政府104号《关于协调xxx路c/r(1-7)#地块开发建设有关问题的会议纪要》,由乙方中标承接xxx西段及本地块西侧小区道路工程的建设任务。经双方协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,特签订本项目合同。

第1条项目概况。

1.项目名称:xxx西段(xxx路至xxx路)及小区道路(xxx路至xxx)工程项目(以下简称2条道路工程项目)。

2.项目地点:xxx市xxx区。

3.项目内容:该项目主要内容包括两部分:

(1)xxx西段(xxx路至xxx路)土石方工程、路基路面工程、盖板涵及排水工程(其中盖板涵在设计k0+000位置向资江延伸46米)、人行道工程、管线工程(含电力套管)、绿化工程、路灯亮化工程、交通设施等工程,工程范围以市城市规划设计院s-18号施工图纸为准。

(2)小区道路(xxx路至xxx)工程范围以市城市规划设计院。

2012s-70号施工图纸为准。

4.项目工期:总工期十二个月,从7月开工至6月竣工。

5.项目价款:本合同工程包工包料,双方商定采取施工图范围内预算总包干方式,总价为人民币贰仟陆佰万元整(2624万元)。社会矛盾处理及预算内的增减工程均在包干总价之内。如因施工过程中施工图范围内的设计变更引起的工程量增减或材料价格涨跌,不再办理决算增减造价事宜,在施工图范围以外的如因地形原因引起的所增加的工程,经xxx市建设局批准确定可由甲方和xxx市建设局另行签订施工补充协议,并将此部分变更和签证所产生的费用与大包干费用之和一并结算。

6.特别说明。

(1)甲方作为本项目的投资人,拥有项目的投资权,施工管理权;。

(4)乙方在本项目招标过程中所发生的费用以及后期管理费用由乙方自行承担。

第2条项目承包方式及工程价款的支付。

1、项目承包方式。

(1)本项目由乙方全额垫资建设。合同签订后10个工作日内乙方向甲方指定的银行帐户一次性交纳人民币1000万元做为项目保证金。乙方未能按时足额交纳项目保证金的,甲方有权解除本合同。

2、工程款的支付方式。

(1)支付进度。

1.合同签订乙方进场十天后,甲方向乙方支付合同价款的20%作为备料款。

2.乙方完成合同工程量60%时,甲方向乙方支付合同总价款的60%的工程进度款。

3.乙方完成合同工程量95%时,甲方向乙方支付合同价款的80%。

4.工程竣工,并经甲方组织有关部门验收合格后,甲、乙双方一个月内办理完结算,工程款支付到结算总金额的95%。

6.余款为结算金额的5%,作为本工程的保修金,待本工程竣工验收合格满一年后七天内支付5%。

(2)工程款结算。

1.工程竣工经验收合格后,双方结算工程价款;。

2.乙方提交正式税务发票(或甲、乙双方协商,并经税务征管部门同意,可由甲方代扣税金),甲方应按约定的时间内将相应的工程价款转账支付到乙方指定账户。乙方未按本条要求提交相关资料,甲方有权顺延支付相应款项的时间,且不承担逾期付款的违约责任。

第3条双方权利和义务。

1.甲方权利和义务。

(1)甲方派出为现场代表,并配备适当的工作人员,负责项目现场监管工作及监理公司的选择,并承担相应费用。

(2)有权对项目进行跟踪审计监督,有权定期检查乙方的财务状况;。

(3)有权代扣代缴本项目建设过程中应由乙方承担的费用及税金;。

(4)甲方负责提供给乙方本项目施工图纸三套,并负责组织图纸会审和技术交底工作;。

(5)开工前应及时向乙方提供坐标和高程;。

(6)设计变更及拌和场设置地点必须经甲方审批同意;。

(7)审批道路基层处理应采用安全合理的方案;。

(9)有权享有法律法规规定的其它权利。

2.乙方权利和义务。

(1)派出为项目经理,同时配备一批思想素质好、技术水平高、指挥协调能力强的施工骨干,和一批具有类似工程施工经验的工程技术人员及技术工人,加强工程管理,严格按设计和规划施工。如乙方配备的主要管理人员不能满足履行本合同条件的要求时,在接到甲方的通知后,乙方应及时更换或增加人员。

(3)拥有依据本合同约定收取合同价款和有权享有法律法规规定的其它权利;。

(5)应依法缴纳和承担因实施本项目所产生的应由乙方承担的一切费用及税金;。

(6)全面负责本项目的投资,确保本项目投资款额按计划到位,满足本项目建设的需要;。

(11)处理本工程施工过程中引发的纠纷;。

(19)负责及时办理好施工用水用电等手续,将施工用水用电接入到施工道路规划红线内(或拌和场内)并承担相关费用。

(1)乙方应在进行建设工程的整个期间实行根据国际或国家相关标准制定的质量控制计划。乙方应向甲方及xxx市建设局持续提供完整的有关已完成或正在进行的建设工程每一部分的质量控制结果的文件。

(2)甲方委托的xxx市建设局现场管理人员有权在工作期间参与或检查乙方的质量控制检验及方法,以确认建设工程的任何部分符合本合同规定的质量要求。乙方应协助进行此类检查。

(3)甲方或其指定机构有权在建设期间对建设工程进行监督和检查。乙方应当提供给甲方或其正式授权代表和代理人进行检查所需的与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。同时乙方应当提供进入项目场地(包括向甲方的代表提供临时办公设施)的便利条件以及甲方合理要求的协助和设备,以便甲方对建设工程进行监督和检查。

(4)如果建设工程或其任何部分产生不符合本协议的质量或安全要求,甲方可以就此给予乙方通知。如果乙方在收到甲方的通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷,甲方有权自己进行或聘请第三方进行必要的修正工作,其风险和费用由乙方承担,费用由甲方从回购款中直接抵扣。在上述情况下,乙方应允许甲方的雇员、代理人或其它指定单位为此目的进入项目场地和建设施工场地。

(5)甲方未监督、检验或拒收建设工程的任何部分不应视为放弃其在本合同下的任何权利,也不能免除乙方在本合同项下的任何义务。尽管有上述规定,为尽量减少纠正缺陷的费用,甲方在知悉该缺陷之后应尽早通知乙方,要求乙方尽快采取补救措施。

(6)本项目工程质量等级按现行《市政道路工程质量检验评定标准》由有关部门进行评定,必须达到合格以上(含合格)标准。对工程质量的争议,提请xxx市建设行政主管部门裁决,所需费用及因此造成的损失,由裁决败诉方承担。

(7)乙方必须认真做好施工日记和材料试验用试件检测等工作。分项工程完成后,均要进行质量自检,自检合格且报请甲方、监理验收并签证。

(8)凡经甲方按相关规范要求验收为不合格的工程,由乙方无条件返工,并承担所有费用,且工期不能顺延。

(9)本项目使用原材料、成品、半成品必须符合设计要求及相关规定,须经监理方、甲方验收后方可使用。

(10)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

(11)甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

(12)乙方在动力设施、输电线路、地下管道、临街交通要道附近等施工时,应按有关规定制定安全防护方案,施工开始后应告知监理方、甲方,经监理方、甲方批准认可后实施。

(13)实施爆破作业时,乙方须办理好有关手续并在施工前7天内以书面形式通知监理工程师,并提出相应的安全防护措施方案,经监理工程师和甲方批准后实施。

(14)本合同所有工程全部施工完毕后按有关验收规范进行初验,初验符合要求后,视为交付时间,交付使用一年后进行正式验收。

(15)甲方在收到初验申请后一星期内组织质量评定进行初验,验收合格后即可移交给甲方使用,在保修期内,因质量原因的缺陷修复由乙方负责。

(16)乙方应在竣工验收前十五天内向甲方提交竣工验收申请,并附完整竣工资料(一式四份)。竣工验收通过后,乙方应在一百八十天内完成全部竣工备案手续。

第5条项目移交。

(1)本项目移交前,乙方应按甲方的要求提交本项目资产清册,资产清册应包括全部单项工程项目所有资产应列明项目,具体内容按相关规定办理。在项目竣工验收合格后乙方及时向甲方移交整个项目。

(2)本项目移交前,乙方应在工程移交完毕三十日历天内从现场与工程中清除并运走乙方的所有设备、剩余材料、残物、垃圾和临时工程。乙方应保持现场与工程处于相关规范规定的清洁和安全状态。

(3)乙方应在项目通过竣工验收合格后三十个日历天内向甲方移交项目完整的竣工档案(含电子文件)、资产清册、维修操作手册(若有)、质量保修书和其他资料。

(4)本项目移交由甲方牵头组织,乙方将项目资产直接移交给相关职能部门。

第6条保修金及保修金的返还。

(1)本工程保修按国务院现行《建设工程质量管理条例》及相关的实施细则、标准执行,保修期两年,自交付使用之日起计算。保修期内出现的质量问题,由乙方负责无偿返工并承担相应的责任与费用。

(2)质保期内,由于施工原因造成的质量问题,乙方接到甲方通知的七天内无条件保修,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用在保修费内扣除,不足部分由乙方支付或从保修金款中直接抵扣。

(3)保修期满后30天内,甲方必须一次性返还乙方的保修金。

工程建设施工合同篇九

建设单位:(甲方)。

施工单位:(乙方)。

甲方新建围墙工程由乙方负责承建,为了确保工程质量,进一步明确甲、乙双方的责任,确保按照建设要求完成工程任务,拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下:

第一条:工程标准。

以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准(图纸附后)。

第二条:工程承包费。

实体墙每延米约元,文化墙每延米约元。工程质量按甲方要求,以实际验收工程质量为标准,进行结算。

第三条:付款方式。

按工程造价的总预算,甲方先预约乙方工程款的%计元,结工后凭“围墙工程验收结账单”结算,剩余金额一次性付清。

第四条:工程质量要求。

按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。

第五条:合同预定。

基础土方完成后,经甲方验收方可施工,施工期限为天内完工,遇雨雪顺延。

第六条:双方责任。

1、甲方:

(1)承担工程款不能按时到位而出现的误工责任和经济损失;。

(3)不负责乙方施工中的任何不安全事故。

2、乙方:

(1)在施工中,必须按规范施工,符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求;。

(2)承担施工中所发生的不安全事故引起的责任;。

(3)承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷;。

(4)承担水、电通至施工现场的协调责任,保证通路平整,满足施工、运输需要。

第七条。

本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字后生效。

甲方:乙方:

甲方代表:乙方代表:

20____年月日。

附件一:

一、工程劳务费;开挖围墙基沟槽,要求公分、深公分,每立方米元,折合每米为元(如遇沙石另协商);夯实回填三七灰土,厚公分,每米元;砌墙砖机制红砖,按墙(每米个墩子,文化墙墩子留里边,墩子为扁三七)高米(包括地下基础在内),渭河沙立方、水泥(号旋窑水泥)公分、白灰立方。文化墙外粉刷用水泥沙浆、并挂白顶部用料,流水瓦块,三曲瓦块,筒瓦块,以上费用均包括施工所需的各种工具及器械在内,均为乙方自备。

二、材料供应及价格:乙方包工包料、负责运料到施工现场。以上价格一次性包死,不做调整。

以上材料价格中包括运送到施工现场的费用,乙方不得索要其它任何运输费用。

以上合同附件与合同正文具有同等效力。

甲方:乙方:

甲方代表:乙方代表:

20_____年月日。

工程建设施工合同篇十

第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义:

(1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。

(2)“业主”是指承担直接责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。

(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。

(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

(6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。

(7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。

(8)“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

监理单位的义务。

第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

第五条监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。

第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

第七条在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

业主的义务。

第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。

第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。

第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十一条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表,负责与监理单位联系。更换常驻代表,要提前通知监理单位。

第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利,以及监理机构主要成员的职能分工,及时书面通知已选定的第三方,并在与第三方签订的合同中予以明确。

第十三条业主应为监理机构提供如下协助:

(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十四条业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施,对监理单位自备的给予合理的经济补偿。

第十五条如果双方约定,由业主免费向监理机构提供职员和服务人员,则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。

监理单位的权利。

第十六条业主在委托的工程范围内,授予监理单位以下监理权利:

(1)选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。

(2)选择发包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。

(3)工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向业主的建议权。

(4)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,自主向设计单位提出建议,并向业主提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价,或延长工期,应当事先取得业主的同意。

(5)工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,自主向承建商提出建议,并向业主提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期,应当事先取得业主的同意。

(6)工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权,重要协调事项应当事先向业主报告。

(7)报经业主同意后,发布开工令、停工令、复工令。

(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备,有权通知承建商停止使用;不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业,有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理机构复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向业主报告,如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向业主作出书面报告。

(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。

(10)在工程承包合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及结算工程款的复核确认权与否定权,未经监理机构签字确认,业主不支付工程款。

第十七条监理机构在业主授权下,可对任何第三方合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用,或质量、进度,则这种变更须经业主事先批准。在紧急情况下未能事先报业主批准时,监理机构所作的变更也应尽快通知业主。在监理过程中如发现承建商工作不力,监理机构可提出调换有关人员的建议。

第十八条在委托的工程范围内,业主或第三方对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当业主和第三方发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当其双方的争议由政府建议行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时,应当提供作证的事实材料。

业主的权利。

第十九条业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权。

第二十条业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

第二十一条监理单位调换总监理工程师须经业主同意。

第二十二条业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。

第二十三条业主有权要求监理单位更换不称职的监理人员,直到终止合同。

监理单位的责任。

第二十四条监理单位的责任期即监理合同有效期。在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十五条监理单位在责任期内,应当履行监理合同中约定的义务。如果因监理单位过失而造成了经济损失,应当向业主进行赔偿。累计赔偿总额不应超过监理酬金总数(除去税金)。

第二十六条监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。

因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行,监理单位不承担责任。

第二十七条监理单位向业主提出赔偿要求不能成立时,监理单位应当补偿由于该索赔所导致业主的各种费用支出。

业主的责任。

第二十八条业主应当履行监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理单位造成的经济损失。

第二十九条业主如果向监理单位提出的赔偿要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理单位的各种费用支出。

合同生效、变更与终止。

第三十条本合同自签字之日起生效。

工程建设施工合同篇十一

签定时间:____年____月____日。

依据《_____》,__________(以下简称发包人)与__________(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。

一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

(一)工程概况:

工程名称:__________________________。

2.工程地点:__________________________。

3.工程规模及特性:_______________________。

4.工程总投资:静态:______________________。

动态:______________________。

5.工程总工期:_________________________。

(二)监理范围:按照专用合同条款中约定的'范围承担监理业务。

(三)监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

(四)工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。

(五)建设监理报酬为(大写)______元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

(一)监理委托函或中标函。

(二)监理合同书。

(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

(四)专用合同条款。

(五)通用合同条款。

(六)监理招标书(或委托书)。

(七)监理投标书(或监理大纲)。

上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本___份,各执___份。

发包人:_______(盖章)监理人:_______(盖章)。

法定代表人:_____(签章)法定代表人:_____(签章)。

委托代理人:_____(签章)委托代理人:_____(签章)。

邮编:________邮编:________。

电话:_______电话:_______。

传真:_______传真:_______。

开户银行:______开户银行:______。

账号:_______账号:_______。

工程建设施工合同篇十二

第二百六十九条【定义】建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。

第二百七十条【合同形式】建设工程合同应当采用书面形式。

第二百七十一条【招标投标】建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

第二百七十二条【总包与分包】发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。

总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

等文件订立。

第二百七十四条【勘察、设计合同主要内容】勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。

第二百七十五条【施工合同主要条款】施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

第二百七十六条【建设工程监理】建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

第二百七十七条【发包人检查权】发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。

第二百七十八条【隐蔽工程的验收】隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第二百七十九条【竣工验收】建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。

建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

第二百八十条【勘察、设计人质量责任】勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

第二百八十一条【施工人的质量责任】因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

第二百八十二条【质量保证责任】因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。

第二百八十三条【发包人违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第二百八十四条【发包人原因致工程停建、缓建的责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第二百八十五条【发包人的原因致勘察、设计、返工、停工或修改设计的责任】因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

第二百八十六条【工程价款的支付】发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

第二百八十七条【适用承揽合同的规定】本章没有规定的,适用承揽合同的有关规定。

工程建设施工合同篇十三

为了确保施工安全,保证工程质量,按期完成施工任务,切实加强施工各项管理,公司和施工队负责人对_____工程达成以下协议:

甲方:建筑工程有限公司。

乙方:施工队负责人。

一、施工队负责人要牢固树立“以人为本,安全第一”的安全意识,做好工地的各项安全工作。支付各项安全设施投入费用并承担施工安全责任。每天施工前都要对民工进行安全交底。如若疏于安全管理,在危险施工段没有竖立安全警示牌标记,所造成的伤亡及车辆事故,责任自负。

二、施工队负责人要积极主动地履行公司与建设单位(发包方)所签订的工程合同及协议,约定的各项条款,必须保质保量按期完工。违约者承担相应责任及费用。

三、施工队负责人要支付该项工程中所有费用。在资金困难时自筹资金,首先要支付民工工资,不得以公司名义出具拖欠工程材料款,民工工资及各种运输费用等欠款手续,由此造成的不良后果,公司概不承担任何责任,并按该工程合同价款的15%罚款。

四、施工队负责人负责该项工程资料的收集、整理,并承担资料费用。

五、公司按建设单位拨付资金额扣除税金和一定费用后,支付给项目负责人,用于工程开支。

六、项目施工现场负责人凡有不自觉遵守公司工程管理的各项规定的行为,公司将视其情节,做出严肃处罚。

七、本协议一式两份,双方签字后生效。

工程建设施工合同篇十四

甲方(发包方):

委托代理人:

乙方(承包方):

委托代理人:

依照《_____》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,乙方承揽甲方安装工程,经双方友好协商达成共识,签订本合同。

一、工程概况。

工程名称:

工程地点:

二、工程范围:

三、材质要求:

四、技术要求:

五、工程说明:

六、施工方式:包工包料,预留端口符合相关技术要求。

七、工程质量及要求。

1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。

2、材料供应。

(1)本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合合同要求和现行国家标准。

(2)乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料;所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件,并对材料质量负责。

(3)、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品,否则,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。

1、准备工期:______个日历天。

2、安装工期:_____个日历天。

3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方,乙方必须在规定时间到达施工现场,开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。

九、工程价款与支付方式。

1、工程总价:_____元整。大写_______。

2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。

3、合同生效后,甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款,剩余5%作为质保金,验收合格经确认无质量问题,乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。

十、工程验收。

1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向供电部门和甲方提供完整竣工资料,并组织验收,依通过电力部门验收为准,但违法违规通过验收的除外。

2、验收不合格的部分,乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求,但不影响正常使用,可采取折价措施。若工程难以实现合同目的,乙方除退还甲方已支付的工程款外,还应赔偿甲方相应损失。

十一、工程质保期。

2、合同质保期满后的维修,由甲方购置材料,乙方负责维修、更换,发生费用由双方协商解决。

十二、双方责任。

1、甲方。

(1)负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作,满足安装施工条件。

(2)派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。

(3)负责用电前的(用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄)四项手续办理。

2、乙方。

(1)合同签订后3日内乙方应根据施工要求,与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。

(2)负责施工场地的临时生活设施安排,材料进入工地后负责卸车和保管。

(3)在施工中乙方应经常进行安全施工教育,若发生工伤事故,由乙方自行负责。

(4)及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。

(5)现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管,并清理好场地。

(6)按照有关规定提供竣工验收资料,办理竣工验收报告,并承担验收所发生的一切费用。

(8)协助甲方办理用电前的(用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄)四项手续。

十三、违约责任。

1、因乙方的原因,工程延期交工,每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。

2、其他违约本合同有约定的依照约定,无约定的按《_____》执行,违约方承担对方的经济损失。

十四、合同争议的解决方式。

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执,应通过友好协商解决。如不能解决,双方同意通过___________委员会进行_____。该_____委员会作出的裁决是最终的,甲乙双方均应受其约束,任何一方不得向法院或其它机关申请变更,除非_____委员会指定。_____费由败诉方承担。

十五、附则。

1、本合同双方签字盖章后生效。

2、本合同一式_____份,乙方____份,甲方___份。

3、本合同履行地点:_____________。

甲方:(公章)。

委托代理人:

_____年____月_____日。

乙方:(公章)。

委托代理人:

_____年____月_____日。

工程建设施工合同篇十五

立合同双方:

(以下简称甲方)。

(以下简称乙方)。

甲方为了加快推进霍邱____项目区b厂区基础设施建设。经____区指挥部统一规划安排,b厂区需要开挖,经________年____月____日竞争性谈判,乙方中标。根据《中华人民共和国民法典》,经________年____月____日甲乙双方共同协商,现将该工程施工的有关事项协议如下:

一、开挖____位置:本工程位于甲方厂区内。

第二条厂区道路以南、105国道以东地块。

二、具体工程量及工程总价:经测量总工程量为278000立方米,其中挖坚石43560立方米,挖坚土76440立方米,挖松土158000立方米。工程总价为伍拾壹万捌仟元整(元)。

三、甲方责任:甲方负责开挖区的土地征用及附属物的清除、协调有关土地纠纷,有权监督乙方施工质量,按时支付工程款。

四、乙方责任:乙方负责施工中所有人员机械材料按时进场,严格按施工质量要求施工,设好路障和安全警示牌,严格安全生产制度。石x爆破要有专业人员负责实施,爆破器材(雷管、炸药)要有专人负责、分库保管,做到台账明确。爆破时间要明确公示,爆要有专人瞭望,以免不必要的事故发生。

五、质量要求:土方开挖,要挖填到位(具体以甲方提供的高程点为准),坚石开挖边坡比为1:0.4,并保持坡脚尽量在一条线上,所有场地平整要达到建设厂房要求。

六、本工程要求从签订合同之日起130天内完成。

七、施工安全:乙方施工期间必须严格按照操作程序施工,如出现安全或施工事故、损坏公私财物,一切后果均由乙方承担,甲方概不负责。

八、付款方式:乙方完成工程量的百分之五十时,甲方付给乙方工程总价的百分之三十,乙方完成全部工程,经甲方验收合格,甲方再付给乙方工程总价的百分之六十,其余百分之十工程款以工程验收合格开始,半年后一次性付清。

九、此合同经甲乙双方共同协商完成,为更好地履行合同,在此合同生效之时,乙方向甲方支付履约金壹拾万元,如无违约,工程完成合格验收后,甲方无息全额退还。如单方违约,由违约方赔偿另一方经济损失壹拾万元整。

十、本合同一式叁份,报____区指挥部一份,甲、乙双方各执一份,恐后无凭,立此合同为据。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________。

________年____月____日 ________年____月____日。

工程建设施工合同篇十六

甲方:

乙方:

甲、乙双方就乙方承建甲方围墙事宜,为明确双方的权利、义务,经协商一致,签订本合同:

一、工程范围及内容:

1、乙方承建甲方位于地块的施工围墙工程,围墙长度约1950米左右。

2、该围墙的建筑施工按照甲乙双方确认的施工图进行。

3、由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用,以保证围墙的安全建设和使用。

4、乙方在围墙施工的同时,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。

二、工程质量:

1、乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准。

2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

3、乙方所承建围墙在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。

三、工期:20xx年__月__日20xx年__月__日。

四、工程价款及支付:

1、甲乙双方协商确定,围墙承建单价为每米元(全部费用包干)。

2、本工程无预付款,工程款按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。具体如下:

a、工程款按每完成500米验收合格后支付已完成工程量的80%进度款;。

c、留工程决算总价的5%作为保修金。保修金在保修期满乙方履行全部保修责任后一月内支付(保修期为两年,自工程验收合格次日起算)。

五、成品及半成品保护:

2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。

3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作,杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷,乙方应自行与有关责任方协商解决,确保工程项目正常进行。

六、施工管理及协调:

1、乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。

2、为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象。若发生上述事件,乙方应自行与责任方协商解决。

4、在乙方施工过程中,如果发生安全事故,由乙方自己承担责任,与甲方无关。

5、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。

七、工程质量保修与售后服务:

在保修期内,所发生的故障,由乙方负责无偿返修,乙方应在接到甲方电话通知24个小时内上门维修,并在五天内排除故障,超过此时间限制,乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。在保修期内围墙垮塌导致人身伤亡事故,由乙方承担全部责任。

八、违约责任:

1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。

2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误,则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金1000元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级,其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。

3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约,甲方有权变更或解除合同。

九、本合同一式四份,双方各执贰份。其中村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。

十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议、本合同附件与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章,设计变更和签证应由甲方加盖公章。

十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议,应协商解决,若协商未果,当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。

工程建设施工合同篇十七

(以下简称甲方)。

(以下简称乙方)。

甲方为了加快推进霍邱____项目区b厂区基础设施建设。经____区指挥部统一规划安排,b厂区需要开挖,经________年____月____日竞争性谈判,乙方中标。根据《中华人民共和国民法典》,经________年____月____日甲乙双方共同协商,现将该工程施工的有关事项协议如下:

一、开挖____位置:本工程位于甲方厂区内。

第二条厂区道路以南、105国道以东地块。

二、具体工程量及工程总价:经测量总工程量为278000立方米,其中挖坚石43560立方米,挖坚土76440立方米,挖松土158000立方米。工程总价为伍拾壹万捌仟元整(元)。

三、甲方责任:甲方负责开挖区的土地征用及附属物的清除、协调有关土地纠纷,有权监督乙方施工质量,按时支付工程款。

四、乙方责任:乙方负责施工中所有人员机械材料按时进场,严格按施工质量要求施工,设好路障和安全警示牌,严格安全生产制度。石x爆破要有专业人员负责实施,爆破器材(雷管、炸药)要有专人负责、分库保管,做到台账明确。爆破时间要明确公示,爆要有专人瞭望,以免不必要的事故发生。

五、质量要求:土方开挖,要挖填到位(具体以甲方提供的高程点为准),坚石开挖边坡比为1:0.4,并保持坡脚尽量在一条线上,所有场地平整要达到建设厂房要求。

六、本工程要求从签订合同之日起130天内完成。

七、施工安全:乙方施工期间必须严格按照操作程序施工,如出现安全或施工事故、损坏公私财物,一切后果均由乙方承担,甲方概不负责。

八、付款方式:乙方完成工程量的百分之五十时,甲方付给乙方工程总价的百分之三十,乙方完成全部工程,经甲方验收合格,甲方再付给乙方工程总价的百分之六十,其余百分之十工程款以工程验收合格开始,半年后一次性付清。

九、此合同经甲乙双方共同协商完成,为更好地履行合同,在此合同生效之时,乙方向甲方支付履约金壹拾万元,如无违约,工程完成合格验收后,甲方无息全额退还。如单方违约,由违约方赔偿另一方经济损失壹拾万元整。

十、本合同一式叁份,报____区指挥部一份,甲、乙双方各执一份,恐后无凭,立此合同为据。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________。

工程建设施工合同篇十八

劳务发包人(简称甲方):

劳务承包人(简称乙方):

依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及有关行政法规,经甲乙双方协商达成一致定立本合同,其有关事宜如下:

第一部分:工程概况。

(1)本工程属二层基础,一层商品住宅楼,前后和东山墙为37cm砖,西山墙为24cm砖,开挖深1.6m,宽1.2m,要求40cm素土,30cm三七灰土,楼顶为楼板棚顶,上面用架木做造型,上楼板属于甲方。

(2)上下水、暖、电、刮瓷、油顶、不属于本合同范围,白灰属于乙方,室内房心土由甲方供应。

(3)建筑面积按前墙的长乘以面积的宽为平方米,其中前墙长为米乘宽米,另加前后出檐公分,一层面积共计工程总造价为人民币大写元整(元)。

(4)本合同承包为包工不包料形式,所有建筑用料由甲方提供,且甲方需保证三通,水通、电通、路通、包括用料的保障。

第二部分:付款方式及开竣工日期

(1)开工时预付40%的工程款及其生活费:

(2)一层顶封后预付40%的工程费。

(3)其余20%的工程款项在工程竣工验收后一次性付清。第三部分:工程质量。

(1)本工程质量归双方研究要求达成合格,内墙为砂灰墙面。

(2)本工程按图纸施工,中途需改动的地方必须经双方协商一致方可操作。

(3)由于甲方材料不合格,造成的质量问题由甲方承担,乙方造成的质量不合格问题由乙方承担。

第四部分:乙方责任。

(1)乙方有责任教育工人严格控制执行操作规程,安全施工,防炎,防盗。

(2)在施工过程中,因甲方材料不足,水不通,电不通,造成的务工损失由甲方负责。

(3)安全问题由甲方造成的安全问题由甲方负责,由乙方造成的安全问题由乙方负责。

第五部分:甲方责任。

(2)工程未验收,甲方提前使用,由此而发生的质量或其它问题由甲方承担责任。

第六部分:本合同的生效及终止。

(1)本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

(2)本合同自签订之日起生效。

(3)本合同待工程结束后由甲方付款剩余款项而自行终止。

工程建设施工合同篇十九

甲方(发包方):

委托代理人:

乙方(承包方):

委托代理人:

依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,乙方承揽甲方安装工程,经双方友好协商达成共识,签订本合同。

一、工程概况。

工程名称:

工程地点:

二、工程范围:

三、材质要求:

四、技术要求:

五、工程说明:

六、施工方式:包工包料,预留端口符合相关技术要求。

七、工程质量及要求。

1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。

2、材料供应。

(1)本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合合同要求和现行国家标准。

(2)乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料;所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件,并对材料质量负责。

(3)、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品,否则,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。

1、准备工期:______个日历天。

2、安装工期:_____个日历天。

3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方,乙方必须在规定时间到达施工现场,开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。

九、工程价款与支付方式。

1、工程总价:_____元整。大写_______。

2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。

3、合同生效后,甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款,剩余5%作为质保金,验收合格经确认无质量问题,乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。

十、工程验收。

1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向供电部门和甲方提供完整竣工资料,并组织验收,依通过电力部门验收为准,但违法违规通过验收的除外。

2、验收不合格的部分,乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求,但不影响正常使用,可采取折价措施。若工程难以实现合同目的,乙方除退还甲方已支付的工程款外,还应赔偿甲方相应损失。

十一、工程质保期。

2、合同质保期满后的`维修,由甲方购置材料,乙方负责维修、更换,发生费用由双方协商解决。

十二、双方责任。

1、甲方。

(1)负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作,满足安装施工条件。

(2)派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。

(3)负责用电前的(用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄)四项手续办理。

2、乙方。

(1)合同签订后3日内乙方应根据施工要求,与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。

(2)负责施工场地的临时生活设施安排,材料进入工地后负责卸车和保管。

(3)在施工中乙方应经常进行安全施工教育,若发生工伤事故,由乙方自行负责。

(4)及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。

(5)现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管,并清理好场地。

(6)按照有关规定提供竣工验收资料,办理竣工验收报告,并承担验收所发生的一切费用。

(7)工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。

(8)协助甲方办理用电前的(用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄)四项手续。

十三、违约责任。

1、因乙方的原因,工程延期交工,每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。

2、其他违约本合同有约定的依照约定,无约定的按《民法典》执行,违约方承担对方的经济损失。

十四、合同争议的解决方式。

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执,应通过友好协商解决。如不能解决,双方同意通过______仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的,甲乙双方均应受其约束,任何一方不得向法院或其它机关申请变更,除非仲裁委员会指定。仲裁费由败诉方承担。

十五、附则。

1、本合同双方签字盖章后生效。

2、本合同一式_____份,乙方____份,甲方___份。

3、本合同履行地点:_____________。

甲方:(公章)。

委托代理人:

_____年____月_____日。

乙方:(公章)。

委托代理人:

_____年____月_____日。

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/13466375.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档