每一次总结都可以让我们更加清晰地认识自己。怎样学习和掌握词语是我们提高语文素养时需要重点解决的问题。小编为大家整理了一些精选的总结范文，希望可以激发大家写作的灵感。
工程委托书的格式篇一
承包方(乙方)：梁文君(注：个人承包)。
按照《中华人民共和国经济合同法》和《安防工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
概括：兹云南省怒江自制州兰坪县，黄登水电站，扩建云南省第十四局厂房宿舍消防控制室，供第十四局职工工作之用。
1.1工程名称：扩建第十四局厂房工程。
1.2工程地点：云南省怒江自制州兰坪县，黄登水电站。
1.3承包范围：扩建云南省第十四局职工厂房。
1.4承包方式：有建设全过程承包。
1.5工期：本工程自20xx年5月1日开工，于20xx年11月15日竣工。
1.6合同总价款(人民币大写)：柒拾叁万元人民币整。
第2条、甲方工作。
2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物、协调好工程现场出现的影响施工进度的事项、清除工程现场的不安全因素、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.4如需要拆改原有建筑环境或设备管线，负责到有关部门办理相应手续。
2.5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条、乙方工作。
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划。
3.2指派梁文君为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或甲方要求进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆、改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条、关于工期的约定。
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、甲方不能及时配合及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
4.5由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4.6由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
4.7工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第5条、关于工程价款及结算的约定。
5.1双方商定本合同价款采用第种：甲。
(甲)固定价格。
(乙)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。
(丙)可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
5.2本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。
5.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天一个星期内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在一个月天内，结清尾款。
第6条、关于材料供应的约定。
6.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的'合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
6.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第7条、有关安全生产和防火的约定。
7.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
7.2乙方在施工期间应严格遵守《安防工程安全技术规程》、《弱电安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
7.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
7.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第8条、奖励和违约责任。
8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方叁万元人民币整。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的20%支付滞纳金。
8.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金伍万元人民币整。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方一万元人民币整，作为奖励。
8.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
8.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆、改原有建筑环境或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。
8.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑环境或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
8.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品，造成损失由甲方负责。
8.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第9条、争议或纠纷处理。
9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
第10条、附则。
10.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
10.2本协议书共：两份，双方各执一份。
10.3本合同履行完成后自动终止。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
年月日年月日。
工程委托书的格式篇二
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：梁文君(注：个人承包)。
按照《中华人民共和国经济合同法》和《安防工程承包合同条例》的.规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
概括：兹云南省怒江自制州兰坪县，黄登水电站，扩建云南省第十四局厂房宿舍消防控制室，供第十四局职工工作之用。
1.1工程名称：扩建第十四局厂房工程。
1.2工程地点：云南省怒江自制州兰坪县，黄登水电站。
1.3承包范围：扩建云南省第十四局职工厂房。
1.4承包方式：有建设全过程承包。
1.5工期：本工程自20xx年5月1日开工，于20xx年11月15日竣工。
1.6合同总价款(人民币大写)：柒拾叁万元人民币整。
第2条、甲方工作。
2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物、协调好工程现场出现的影响施工进度的事项、清除工程现场的不安全因素、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.4如需要拆改原有建筑环境或设备管线，负责到有关部门办理相应手续。
2.5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条、乙方工作。
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划。
3.2指派梁文君为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或甲方要求进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆、改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条、关于工期的约定。
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、甲方不能及时配合及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
4.5由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4.6由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
4.7工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第5条、关于工程价款及结算的约定。
5.1双方商定本合同价款采用第种：甲。
(甲)固定价格。
(乙)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。
(丙)可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
5.2本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。
5.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天一个星期内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在一个月天内，结清尾款。
第6条、关于材料供应的约定。
6.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
6.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第7条、有关安全生产和防火的约定。
7.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
7.2乙方在施工期间应严格遵守《安防工程安全技术规程》、《弱电安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
7.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
7.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第8条、奖励和违约责任。
8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方叁万元人民币整。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的20%支付滞纳金。
8.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金伍万元人民币整。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方一万元人民币整，作为奖励。
8.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
8.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆、改原有建筑环境或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。
8.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑环境或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
8.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品，造成损失由甲方负责。
8.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第9条、争议或纠纷处理。
9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
第10条、附则。
10.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
10.2本协议书共：两份，双方各执一份。
10.3本合同履行完成后自动终止。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
年月日年月日。
工程委托书的格式篇三
下面小编为大家整理了一些关于工程款付款。
委托书。
格式范文，供大家参考,希望对大家有帮助!
兹委托广西建工集团第一安装有限公司代为办理来宾市兴宾。
区土地开发整理中心兴宾区城厢乡马上村等2个村土地整治项目b标段项目支付材料款的付款事宜,付款金额为人民币开户名：
账号：
开户银行：。
代付的材料款我承认用于抵扣广西建工集团第一安装有限公司应付给我方的工程款。如该项目的材料出现质量、安全等问题，或者由材料问题引起的经济纠纷、法律纠纷等情况，均由我委托方承担。
特此委托。
委托方(签字或盖章)：
身份证号：
深圳中壹建设工程有限公司：
本人因参加工程施工招标已中标，该项目款项将分笔汇入你公司账户。
汇出人户名：账号：
现我委托中壹建设工程有限公司请将以上工程款汇至以下账户，由此产生的一切风险由我个人承担，与贵公司无关。
开户单位(开户名)：开户行：账号：
该委托书有效期自年月日至年月日止。
特此声明。
委托人签字：
电话：
xxxx公司：
我方因承包贵司xxxxxxxx工程(。
合同。
编号：xxxxxx)，现贵司应支付我方本期工程款，共计：元(大写：)。因我方原因，现委托贵司将上述款项中的元(大写：)汇入以下账号：
户名：
账号：
开户行：
汇入以上账号款项视为贵司支付我方的工程款，届时贵司可从我方工程款中直接予以抵扣，若由此引发的一切经济、法律责任均由我司承担，与贵司无关。
附：1、法定代表人身份证复印件加盖公章。
2、营业执照复印件加盖公章。
委托人：(盖章)。
法定代表人：
工程委托书的格式篇四
致：深圳xxxxxxxx团股份有限公司兹委托贵单位承建海南儋州xxxxxxxx沙盘模型底座施工，具体工程委托约定如下：
1、工程范围：海南儋州xxxxxxxx沙盘模型底座。
2、施工依据：配合营销部顺利开放。
3、工期：（填写工期及开工日期）
4、工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行。
5、工程结算依据：本工程计价办法采用全费用总价包干：82293.16元（人民币：捌萬贰仟贰佰玖拾叁点壹陆）；计价项目及单价见报价单。
6、保修：按照合同第五条有关条款。
7、付款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%，余款待保修期满后14天内一次付清。（如无保修时，办理完毕结算后14天内一次付清。）。
8、违约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金200元/天处罚，处罚总金额不超过本委托工程造价10％；由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延。
9、其他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，
28天内提交工程结算资料；否则，视为被委托单位经济权利放弃。
签约代表（盖章）：（工程部经理或主管领导签字）签约代表（盖章）：（被委托单位签字）。
日期：xxxx年xx月xx日日期：xxxx年xx月xx日工程量清单
工程名称：（填写工程名称，同上）。
编号：
（填写委托编号，同上）。
工程委托书的格式篇五
致：深圳xxxxxxxx团股份有限公司兹委托贵单位承建海南儋州xxxxxxxx沙盘模型底座施工，具体工程委托约定如下：
1、工程范围：海南儋州xxxxxxxx沙盘模型底座。
2、施工依据：配合营销部顺利开放。
3、工期：（填写工期及开工日期）
4、工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行。
5、工程结算依据：本工程计价办法采用全费用总价包干：82293.16元（人民币：捌萬贰仟贰佰玖拾叁点壹陆）；计价项目及单价见报价单。
6、保修：按照合同第五条有关条款。
7、付款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天内支付至结算造价的`95%，余款待保修期满后14天内一次付清。（如无保修时，办理完毕结算后14天内一次付清。）。
8、违约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金200元/天处罚，处罚总金额不超过本委托工程造价10％；由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延。
9、其他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，28天内提交工程结算资料；否则，视为被委托单位经济权利放弃。
签约代表（盖章）：（工程部经理或主管领导签字）签约代表（盖章）：（被委托单位签字）。
日期：
工程委托书的格式篇六
xx开发建设有限公司：
我方承建贵司的已完成了1—4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层；地下室结构完成2500m2；水电预埋等工作。我方的合同（协议）支付申请表也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支（大写）xx万元整，（小写）xx0000。00元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。工程款申请报告。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。
附件：（合同（协议）支付申请表；合同（协议）支付记录明细清单；
工程管理确认报告；合同条件支付清单）各壹份。
施工单位：xx建设有限公司。
项目负责人：
日期：xx年xx月xx日
工程委托书的格式篇七
委托人：_____________性别：_____________身份证：_____________被委托方：义马市商务大厦一、二楼商铺业主委员会。
本人工作繁忙，不能亲自办理位于义马市商务大厦_____________商铺经营权对外招商、签订租赁合同等与商铺管理相关的一切事宜，特委托业主委员会作为我的合法代理人，全权代表我办理相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予认可，并承担相应的法律责任。
业主委员会有转委托权。
委托人：_____________。
注：业主委员会成员。
_____年_____月_____日。
只要是委托人真实意思表示，并亲笔签字的都是有效的。在效力上来说，经过公证的委托书会更有公信力。
委托书。
在诉讼中，是指委托代理人取得诉讼代理资格，为被代理人进行诉讼的证明文书，其记载的内容主要包括委托事项和代理权限，并由委托人签名或盖章。但在其他民事法律行为过程中，也可能存在有授权委托的法律文书。在香港，这类委托书会以契约形成，将个人的某些权力，委派于他人身上。最常见的是用于物业管理上，例如业主已移民外国，业主在港的物业，他委派一个可信的人替他管理，亦可以透过委托书要求受委托人替他将物业出租或出售。
境外当事人出具的`委托书的效力。
对于境外当事人出具的授权委托书，人民法院应当根据不同当事人的具体情况进行审查。对于自然人的，应当由其本人或者其法定监护人出具授权委托书;对于法人的，应当由其法定代表人或者有权出具授权委托书的部门或者个人出具;属于其他组织的，应当由其负责人出具。上述当事人出具的授权委托书，均应当履行公证及认证手续，否则没有法律效力。
工程委托书的格式篇八
委托人：性别:身份证号:
被委托人:性别:身份证号:
本人工作繁忙,不能亲自办理户籍迁移以及档案去向的相关手续,特委托
____________作为我的合法代理人,全权代表我办理相关事项,对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任.
委托期限:
委托人:
年月日
工程委托书的格式篇九
过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以承认。代理人无转委权。
特此委托。
代理人：性别：年龄：
单位：部门：职务：
承包单位：（盖章）。
法定代表人：（签字、盖章）。
日期：年月日
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
工程委托书的格式篇十
身份证编号：________。
身份证编号：________。
本人工作繁忙，不能亲自办理xxx的.相关手续，特委托____________作为我的合法代理人，全权代表我办理相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，并承担相应的法律责任。
委托期限：自签字之日起至上述事项办完为止。
委托人：
_年_月_日。
工程委托书的格式篇十一
申诉人(刑事案件的当事人及其法定代理人、近亲属、委托律师)(写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等基本情况，律师只需写明姓名及其所在律师事务所名称)
申诉人 对 人民法院 年 月 日( )字第______号刑事判决(或裁定)，提出申诉。
请求事项
(写明请求事项的要点)
事实与理由
(写明基本的案情事实、审判结果以及具体的申诉理由和法律依据)
此致
__________人民法院
申诉人：
代书人：
年 月 日(附：原审________书抄件一份)
工程委托书的格式篇十二
出入境检验检疫局：
本委托人郑重声明：保证遵守《中华人民共和国进出口商品检验法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国卫生检疫法》等有关法律，法规之规定和检验检疫机构制定的各项规章制度。如有违法行为，自愿接受检验检疫机构的处罚并负法律责任。
本委托人所委托的受委托人向检验检疫机构提交的“报检申请单”和随附的各种单证所列内容是真实无讹的，具体委托情况如下：
本单位将于_____年_____月间进口/出口如下货物：
品名：______________合同号：__________
现委托_________公司(地址：_____________________)代表本公司办理所有检验检疫事宜，期间产生的一切相关的法律责任均由本公司承担。请贵局按有关法律法规予以办理。
委托方名称：_________________________
单位地址：___________________________
邮政编码：___________________________
联系人：_______________(委托方盖章)
联系电话：___________________________
工程委托书的格式篇十三
本委托书声明：我(姓名)系(建设单位名称)的法定代表人,现授权委托(施工单位名称)的(姓名)为我公司申报消防相关事宜的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我前往贵大队办理消防申报与之有关的事宜。
代理人无转委托权,特此委托。
代理人：性别年龄。
身份证号码：
法定代表人：
建设单位：
工程委托书的格式篇十四
致______：
我单位因业务需要，现委托xx律师事务所作为我单位的合法委托代理单位，授权其代表我单位进行业务款项代收工作。本的授权范围为：代表我单位与贵单位进行业务款项代收活动有关的一切事务。在整个业务款项代收过程中，该代理单位的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理单位行为的全部法律后果和法律责任。
代理单位无权转换代理权。特此委托。
委托单位法人(签字盖章)：
日期：
工程委托书的格式篇十五
____公证处：
我作为(单位)的法定代表，委派(姓名、性别、出生年月、工作单位、职务、住址)
为全权代表，与我单位的公派##人员签订《##协议书》，并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。
本委托书有效期自年月日至年月日。
委托单位：
法定代表(签字)
年月日
工程委托书的格式篇十六
委托人：
在委托人与一案中，特聘请为本案的特别授权代理人。代理人的代理权限：代为调查取证，代为申请政府信息公开，代为提起权属争议调查申请，代为提起违法查处申请，代为向有关部门进行控告、申诉，代为申请协调、裁决、听证、代为提起行政复议申请、代为起诉、承认、变更、放弃诉讼请求、进行和解、调解、代为提起上诉，代为出庭，代为出席听证会，代收相关文书材料等特别授权代理；代理人的`代理期限：自_______年_____月_____日起至上述代理事宜办理终结止。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/13415299.html】
