工作是我们每个人的日常,通过总结工作表现,我们可以找到提升自己的方法和方向。准备一篇精彩的演讲稿的技巧有哪些?感谢小编为我们提供的总结范文,让我们在写总结时有了更多的思路和方法。
水利水电工程施工论文篇一
现阶段,水利水电工程施工安全管理有很多问题,对此,应该认识到水利水电工程施工安全管控的瓶颈,认真分析、明确思路,弄清困境的来源,最后找出科学、合理的解决问题的方法。
2.1工作环境方面的原因。
由于社会经济高速发展,科学技术日益先进,水利水电工程建设数量越来越多。现阶段,水利水电工程建设环境复杂程度越来越高,有些项目建设在平缓区域,而有些建设在坡度较大的区域,水利水电工程建设的危险性越来越高。另外,很多水利水电工程过于追求外在和新颖度,施工难度较大,因此施工危险性较高。同时,水利水电工程施工工期较长,施工材料和设备较多,而且施工场地并不十分宽阔,导致危险性更大。
2.2施工人员、设备流动性强的原因。
当项目完成之后,工作人员本身的流动性,加上对设备的搬移,难免会出现一些安全问题,比如在搬设备的时候零件从高处掉落砸伤人员,此类问题可通过合理的管理尽量避免。
2.3工作人员本身的原因。
水利水电工程对于施工人员的体力要求较高,活动量较大,因此对于施工人员的体质要求较高,在施工过程中要求必须集中精力,由于施工环境对于人的情绪有很大的干扰,因此必须尽量保证施工环境的舒适度,而且在不同的施工时节,也应该适当调整施工人员的休息时间。
水利水电工程施工论文篇二
在工程建设中,难免会存在一些问题,影响工程的质量,水利水电工程是一项复杂而系统的工程,必然也存在很多问题,尤其是施工质量控制问题,如果不采取有效措施,及时加以解决,就会影响到工程质量,埋下安全隐患,因此,针对施工质量控制展开研究,是非常有必要的。
3.1施工材料问题。
施工材料是影响水利水电工程质量的首要因素。人们的生产生活在很大程度上都受到水利水电工程的影响,还有一些水利水电工程起到了抵抗洪涝灾害的重要作用,如水库、堤坝工程,其施工质量的好坏,直接影响到人们的生命和财产安全,一旦出现问题,就会导致严重的损失,以及难以想象的后果。当前,在水利水电施工中,施工材料质量不符合要求的现象较为普遍。在施工中,采用不合格或低劣的材料,很可能埋下很大的安全隐患。混凝土结构是水利水电工程中的重要结构,如果水泥、砂石等材料不合格,就会导致很大的安全隐患。此外,因为偷工减料而导致的问题也较为常见。
3.2质量意识薄弱。
目前,在水利水电工程中,较为忽视施工质量的问题,过于追求工程的经济效益。水利水电工程是复杂而系统的工程,时间紧、任务重,有时候为了缩短工期,或者为防止工期延误而造成的索赔,不按照施工工序来进行施工,将后期的施工环节随意提前,施工质量受到严重影响,水利工程的质量无法保障。大体积的混凝土结构在水利水电工程中较为常见,施工较为复杂,施工人员很容易认识错误,没能重视施工质量。另外,在一些水利水电工程中,出于效益的考虑,受到过多的行政干预,工期被随意压缩,工程施工的正常步骤被打乱,给施工管理带来不利影响。3.3监管问题及技术问题水利水电工程的监管工作对于工程的顺利进行、施工质量的提高有着十分重要的意义,然而在当前的水利水电工程中,监管市场不规范、自行监管不良等问题还较为严重。监管工作缺乏深度和广度,监管方法、监管手段也不够先进和合理。监管人员的责任心不强,素质也参差不齐。施工中的复杂技术问题在水利水电工程中十分常见,缺乏对新技术和新工艺的了解,无法充分掌握,因此在遇到问题时也很难找到有效的解决办法。
水利水电工程施工论文篇三
首先,我国水利水电工程的发展状态比较良好,存在状态比较稳定,没有什么比较大的施工问题,但是,仍然存在少数水利水电工程的施工质量不过关。这在一定程度上影响了我国水利水电工程整体发展的进度,并且对于人们的生命生活造成一定的影响,严重的话会有生命危险的发生。在水利水电工程建设过程中,基础处理施工技术是其最基本的建设技术,如果施工技术不达标,那么整个水利水电建设质量将存在问题,后果将不堪设想。另一方面,水利水电施工涉及范围比较广,施工环节中任何一环节出现问题或者状况,都会对整个水利水电工程质量造成一定影响。因此,在水利水电工程施工中,施工企业务必对施工技术进行创新和改进,对施工管理进行改善,从而不断提升我国水利水电工程建设的整个水平。在具体的施工过程中,施工方务必对于整个施工过程进行预测和设计,避免突发状况的发生,对于发生为状况,施工方一定要迅速进行处理,吸取经验,不断完善施工方案,提升施工设计的科学性。
土坝防渗加固处理技术是针对于渗水、跌窝的水库土坝,因为这类出现渗水的水库土坝会出现渗透问题,最后导致水库土坝变形。这类问题比较常出现在地理环境比较差的地域。而土坝防渗加固处理技术可以在水利水电工程建设的过程中,对问题坝体进行劈裂,并对坝基和坝体、坝剪进行灌浆施工,其防渗体能够连续,增加其稳定性和防渗透能力。
对于水利水电工程的坝坡混凝土面板处理技术而言,最关键的施工技术是无轨滑模方式的施工技术,其具体的施工工程是在保持混凝土浇筑水平的状态中,对浇筑的方向是从中心条块逐渐向双侧跳仓进行施工的。并且入仓方式一定是“u”型。在进行入仓操作时候,溜槽布料摆动也需要同时进行。在对水利水电工程进行坝坡混凝土面板处理时候,滑膜上部出口与卸料口的位置务必保持在1m之内,插点之间的位置长度保持在0.4m,最后在进行振捣施工时,务必保持振捣深度在新浇筑混凝土层底部5cm之下。
对于水利水电工程而言,大体积碾压混凝土技术是新型筑坝技术,其主要的施工特点是能够降低工程施工成本,保证施工进度,增加施工质量等。大体积碾压混凝土技术的主要操作设备是振动碾压机械设备,还有大型运输机设备。其最终结果是夯实混凝土。
水利水电工程的预应力锚固技术是重要的'施工技术,因为预应力锚固技术借助gsp,结合实际设计要求进行对基岩或建筑物进行相对应的施加预应力,从而改变基岩或建筑物的受力情况。除此之外,预应力锚固技术对于原建筑有加固作用,涵盖范围广,从一定程度增加工程的建筑效益。2.5、水利水电工程的软土处理技术与预应力锚固技术相比,水利水电工程的软土处理技术就比较基础常见。软土处理技术能够对于建筑施工软土地基进行针对性施工处理,从而促进水利水电工程的建设发展。对于实际施工中的软土地基,施工方可以根据实际情况,进行施工技术的选择,比较常见的施工技术主要有,置换法,排水法及夯实法。
3.1、施工流程规范化。
只有在水利水电工程建设中,严格遵守施工步骤和标准,才能保证施工进度和施工质量。因此,很有必要对其工程建设中的每一施工环节进行严格的规范,制定严谨的施工工序。首先,水利水电工程的施工建设务必遵守国家的施工标准,降低对环境的影响,走可持续发展道路,引进节能施工技术,设立绿色施工理念,增加水利水电工程的社会竞争力和工程效益。
3.2、严把材料设备关。
施工质量是整个工程的重中之重,只有在材料设备关进行严格把控,才能杜绝不合格材料进场,从施工基础上进行保证,对于混凝土的材料而言,务必保证石子粒径达标,不然,影响后续的混合料的配比,影响施工强度,导致工程建设质量不达标。因此,在材料的采购和进场过程,要严格把控材料的质量,严禁不合格材料出现;除此之外,施工人员务必对施工设备进行定期检修操作,增加施工设备的利用度,保证施工的正常进度。
3.3、增加质量管理力度。
管理人员是真个施工工程的主体,其管理水平对于施工质量也有一定的影响,因此,工程管理人员应该从小事抓起,提升自设的技术水平和管理水平,将工程责任制度落实到每个人,增加施工人员的主体性,提高施工人员的主动能动性,从而增加施工效率,保证施工质量。
3.4、提高行业人员技术操作水平。
技术人员也是施工正常进行的重要影响因素,提高技术人员技术水平,能有提高工程建设进度和保证建设质量,因此,在工程建设过程中,施工方应该定期对技术人员进行技能培训,提升技术人员的技术水平。总而言之,水利水电工程是一项涉及范围比较广的施工项目,而且对于人们的生活生产意义重大,因此,水利水电工程务必在施工过程中注重基础处理施工技术的应用,提高施工质量,保证施工进度的正常进行。在进行基础处理施工中,务必将影响因素进行全面的统计和分析,逐次进行处理。要根据具体的施工状况进行施工技术的选择,从而促进水利水电工程更好的发展。
参考文献。
[1]臧志明.试论水利水电工程的基础施工技术[j].科技创新与应用,2017,06:223.
[2]邱峰,陆娇妍.水利水电工程中基础处理施工技术分析[j].绿色环保建材,2017,01:170.
水利水电工程施工论文篇四
(一)环保进度监理。
环保进度监理就是对水利水电工程施工中的生态环境保护措施实施的总体进度的监理,环保进度监理与主体施工实施进度需要满足“三个同时”的要求,即同时设计、同时施工和同时运行。只有实现“三个同时”,才能保证环境保护措施实施的进度合理。在进度监理的技术措施层面,需要建立环保施工规划,运用高效合理的施工技术及方法。在进度监理的经济措施层面,若出现因承包商自身的原因导致的拖延环保措施实施进度的,环境监理师需要向其发出整改令,同时处以相应的经济处罚。在进度监理的合同措施层面,需要遵照合同以保证环保工作进度要求。
(二)环保投资监理。
环保投资监理就是按照审批通过的水利水电工程生态环保总投资的要求对其进行投资监理,确保环保资金的有效使用。环保投资建立要对环保资金的专项资金计划签署相关的环境监理意见,并监督环保资金的拨款和使用情况,最大程度的实现资金的合理调配,杜绝出现挪用或占用环保资金的情况。在环保投资监理的组织措施层面,监理公司需要明确内部的环境监理职责和分工,把环保投资监理的责任落实到人。在环保投资监理的技术措施层面,监理师需要对环保施工单位施工方案的设计和定稿进行严格审核,选择合理的环保工期开展环保施工。在环保投资监理的经济措施层面,必须对环保施工的预计支出和实际开支进行比较分析。在环保投资监理的合同措施层面,监理师要根据合同相应条款支付环保施工款项,避免资金被挪用或占用。
(三)环保质量监理。
环保质量监理需要严格遵循水利水电工程建设的各项环境保护有关文件,以及国家对水利水电工程施工的相关要求实施,避免出现新的生态污染情况,确保监理符合主体工程环境保护验收要求。通过监督水利水电工程建设承包商是否严格遵照环保施工规划保护土地资源,是否采取相关措施预防施工活动中造成的生态破坏。对机械、材料、施工方法和施工人员等容易影响生态环境的因素进行监督,确保施工地点的生态环境能与工程施工协调统一,在遵循自然和生态规律的前提下,避免产生新的污染和生态破坏。另外,环保质量监理还需对环保施工图、施工场地的布局与规划、施工队伍建设等环节进行监督。
二、水利水电工程施工中环境监理操作程序。
在实际的环境监理中,环境监理师根据环境监理规划、实施细则和监理方案,对施工单位实行监督,若在监督过程中发现存在污染及生态破坏的现象或有出现苗头,影响环保进度,环保投资质量的情况,需立刻要求施工单位限期整改;在施工单位整改完毕以后,还需由环境监理师进行现场核实,确认达标后才能继续进行施工。此外,环境监理师还需倡导施工单位建设环境友好型企业,若出现严重问题,则按照业主授权的权限对施工单位作出相应处罚,或者建议业主责令施工单位停止施工。
三、水利水电工程施工中环境监理的具体实施。
(一)增强施工人员的生态环境意识。
在水利水电工程施工过程中,施工单位和施工人员的生态保护意识能对工程施工中的生态环境产生直接影响。环境监理的内容需要先以增强施工单位与施工人员的生态环境意识为根本出发点,可以通过调查问卷、谈话等方式,了解施工单位和施工人员生态环保意识的强弱,根据了解到的实际情况有针对性的对有关的施工人员进行定期的培训,培训内容包括生态环境知识、法律法规、职业道德等内容,从而不断增强施工人员的生态环保观念,使其积极主动的参与到水利水电工程施工的环境保护中。
(二)监督检查取料场地和周边的生态环境。
监督检查取料场地和周边的生态环境重点在以下几个方面,首先,砂料加工会对河流下游的水质产生破坏,特别是污染指标悬浮物,务必要事先经过沉砂池澄清废水后才能排放,且尽可能的.实现废水循环再利用。其次,取砂不能影响周边的生态环境,特别是不能对珍惜动植物造成永久性破坏。河边取砂不能破坏河水流向,也不能出现堵塞河道的现象。再者,要严格防范取土场周边的植被遭到破坏,且留意取土后可能出现的山体滑坡及水土流失现象。同时要严格防范石料厂取料后可能发生的坍塌及水土流失等现象。
(三)监督库岸和周边的生态环境。
监督库岸和周边的生态环境的侧重点在于,严格查看施工过程是否存在滥采滥挖、施工废弃物随意堆放、毁林、毁草等现象,检查施工地区恢复是否落实,野生动植物是否得到保护等问题。若存在扬尘现象则要及时洒水降尘;对于燃油机械产生的废气和烟尘,砂石料加工产生的粉尘,水泥及石灰装卸产生的粉尘,混凝土搅拌产生的粉尘等,需要严格按照要求采取环保措施。对于在施工过程中出现的噪音,包括机械运转噪音、运输噪音,砂石加工搅拌噪音,隧道爆破噪音,钻机凿孔噪音等,需要采取相应的措施,尽可能降低噪音的产生。
(四)监督河流和周边的生态环境。
环境监理师需要定期或临时有针对性的抽查施工现场,严格监督施工给河流和周边生态造成的实际影响,对污水排放不达标的施工单位予以限期整改根据施工地点的环境管理要求,加强监管营区生活污水处理,将其集中排放于污水处理池;同时,建设防渗公测并进行定期消毒。
(五)监督移民安置区和周边的生态环境。
由于水利水电工程的建设常常会牵涉到当地居民的移民搬迁问题,因此环境监理需要配合业主对移民搬迁安置区和周边的生态环境进行监察,例如,配合业主为移民发展高效生态农业、旅游业以及养殖业等产业。另外,环境监理师还需监督施工单位是否对移民安置工作中的生态环境保护工作,施工过程中的各项环境保护工作落实到位。对移民安置区的自来水状况、化粪池和废物池等设施,以及即将出现的环境问题进行检查,避免造成新的水土流失;对于可能出现的移民安置不当或移民生活环境发生改变等问题要形成高度注意,避免引发社会矛盾而影响施工的正常进行。
(六)施工地生态环境恢复。
四、结语。
综上所述,水利水电工程施工中环境监理能有效协调施工给生态环境带来的影响,可以更好的解决已经存在或即将产生的生态问题。因此,为了确保水利水电工程施工和环境的协调发展,必须认真开展施工环境监理工作,通过提高施工人员的生态环境意识,监督检查取料场地和周边的生态环境,监督库岸和周边的生态环境,监督河流和周边的生态环境以及监督移民安置区和周边的生态环境,恢复植被等措施,有效监管施工过程,最大程度的减少因施工造成的环境破坏。
水利水电工程施工论文篇五
水利水电工程通常在露天条件下开展,会受到突发性因素的影响而导致施工存在难度,如地理环境、水文和气候等。在实际施工中很难对这些影响因素进行预测,而一旦发生会对施工造成影响,除了给施工带来难度之外,在施工方案方面也难以作出取舍,甚至对施工质量控制都带来不小的挑战[1]。
1.2施工工期引起的施工困难。
水利水电工程具有极大的工程量,在实际施工中所需的工期一般很长,比如国内三峡水利水电枢纽工程的施工总工期长达十六年。在较长的工期内,水利水电施工单位要根据严格的施工规范展开施工,既保证施工进度又保障工程质量,具有极大的施工困难。同时,在这个过程中,施工现场会发生极大变化,甚至会与原有的施工设计有所差别,从而带来施工设计变更的问题。
1.3环境保护引起的`施工困难。
水利水电工程虽然是利用水资源来为人类社会造福的重要工程,但是在施工过程中却难免会产生弃渣,而且弃渣量极大。一旦没有对其进行良好的处理,容易使其流进河道并让河床升高,出现淤积问题,容易弱化河道过流功能,严重时会对工程周围的生命财产安全与生态环境都造成极大影响。因此,在水利水电工程施工中还需考虑到环境保护的问题,这也是其施工中的极大难点。
水利水电工程施工论文篇六
施工单位必须保证其群体防治机制、安全生产责任机制健全;有关部门应当督促与检查施工单位的安全专属机构的建立情况、其中配置的安检人员是否称职,保证构建的安全保障体系完备、有效。
3.2技术措施。
为加强安全管理,必须在施工中采取有效的安全技术对策,在水利水电施工的实际开展中,要对施工设计与计划中的安全技术对策加强审查;还应为施工企业设计安全技术方案提供便利,使方案有效的服务于新技术与新工艺的应用。
3.3检查措施。
为使施工安全性得到有力保障,应当在安全管理中对措施执行的有效性进行检查,这就要求应当由专人在施工阶段时常到现场进行检查,特别是应当关注施工管理者和操作工作的专业素养、安全意识是否到位。施工现场检查的具体内容包括:安全资料、机械电气、架子搭设、施工文明及“三宝、四口、五临边”。
3.4教育措施。
企业应当加强对施工人员的安全教育培训,应当完善安全生产教育机制,让安全管理制度可以被每位员工深刻牢记,同时,企业还应当让施工者熟练掌握安全施工技巧,在展开实际施工工作中,施工者的操作要专业化、规范化,既不伤害到他人,也不会被他人伤害。此外,“防范为主”是安全管理的重要原则,企业应当在制度上规定上岗的施工人员、管理人员必须接受过良好的安全教育培训,并应采取措施在员工中做好安全知识的普及,使他们在头脑中形成良好的安全观念。
3.5处理隐患与事故。
如果在施工中发现违规指挥操作、安全隐患等情形必须责令工人停工,如有需要,应当告知监理工程师,要求整改、及时复查,并促进解决。应当加强对施工企业的监督管理,使其对“伤亡事故调查处理机制”严格执行,认真、细致地调查伤亡事件,若出现不及时整改重大事故隐患的情形,必须严加处理,要向有关政府部门依法上报,不得姑息。
3.6补救措施。
企业必须具备完善的应急救援组织、专门的救援人员、完备的应急救援设施与工具,并且,还应当时常组织演练。安全组织措施和技术措施应当切实做好,保证任何安全措施工作开展均建立在良好落实的基础上。“七防”、“三保”应当重点抓好,即“七防”:防止车辆交通事故、防止坍塌、防火、防止机器耗损、防止触电、防止物体击打、防止高处坠落物体;“三保”:保证人身安全、保护设施安全、保证工程质量。
4结论与建议。
“安全生产”应当是施工单位所有员工的责任,不论是管理者、还是普通工作均应接受良好的安全教育培训,保证工作中可以严格遵守安全管理相关规范、标准,同时,“预防为主、防治结合”的原则应当施工安全管理中得到重视,而非在出现安全问题后再进行补救,亡羊补牢的做法是不可取,因为安全事故的危害非常大。
参考文献:。
水利水电工程施工论文篇七
在坝体施工方面,主要包括填筑施工、路基施工和路面施工等三个方面[2]。首先,填筑施工是坝面流水作业,需结合施工图纸要求划分施工段长度与施工方向。通常坝面宽度为15m,长度为40~100m。在填筑施工中,需充分考虑当时的季节气候条件与施工强度,采用设计规划中规定的坝体铺料方法来进行施工,并注重做好填筑材料施工时间的合理控制。在夏冬季施工时,尤其需注意将热量损失控制在最低化的程度,提高施工效率;其次,路基施工可借助80hp推土机清理坝面路基,并压实路基,然后进行测量放线,做好土方路面回填施工,再挖掘路基路槽。要求施工人员必须遵循施工图纸的规范要求予以施工;最后,路面施工需根据规定的比例,通过运输车辆将碎石等施工材料置于路面之上,并利用推土机进行压实,然后开始摊铺施工。要求相关人员严格控制石料厚度,再开展土体填埋施工,并做好洒水养护工作,最后采用压路机进行平整压实施工。
2.2坝坡混凝土面板施工技术的要点。
在实际施工中,需使用无轨滑模从中心向两侧进行浇筑施工。要求每层面板混凝土高度控制在25~30cm,以分层布料方法进行施工,卸料口和滑膜上口需维持1m距离,同时注重插点间距不可大于40cm。在混凝土振捣施工中,需确保其振捣深度在新浇层混凝土下面5cm的位置。在施工中不可将混凝土堆放于模板上口,单层混凝土浇筑结束后,需进行一次滑升,其高度可控制在25~30cm,滑升速度则可控制在1~2m/h。最后在混凝土脱模后予以修正磨平施工,再进行压面处理。
2.3导流围堰与减压排水施工技术的要点。
水利水电工程中需要修筑围堰来解决施工导流这一问题,要求工程单位考虑围堰结构的稳定性,防止水速过快或者水量太大而过多地冲击围堰。因此,在制定施工导流方案时,要充分考虑所在区域的自然环境与水利水电工程施工进度要求。在减压排水施工中,需对滑坡体后缘最厚的区域进行减压,以避免整体滑坡带来过大的影响。同时,工程单位需修建排水沟,避免地表水渗进滑坡体时而导致其出现滑动趋势,还可通过填平坡体低洼部分来增加地表水的排出,保证滑坡体维持一定的稳定性,为水利水电工程的安全稳定性提供保障。
首先,工程单位需注重在施工设计与施工方案制定时,充分考虑地质地貌,做好相关勘查工作,特别是塌陷地质、山地丘陵和河流泉水等,可便于施工,也可节省人物财等资源;其次,在不可避免发生变更时,工程单位应该结合具体情况,并通过多方论证,对施工方案进行合理的更改。尤其要注重考虑综合性的因素,应对水利水电工程本身具有的多变性[3];最后,工程单位需注意合理分析自然气候和季节时段的潜在影响因素。水利水电工程会受到自然气候及季节等因素的影响,一旦发生突发情况就容易导致施工停滞,严重时会出现瘫痪。因此,工程单位需注重做好施工工期内的自然气候与季节时段变化预测与监测的工作,保证工程施工顺利开展。
4结束语。
水利水电工程施工而言,外界干扰因素、施工工期和环境保护工作等方面带来的施工困难是施工企业需要克服的重大课题,要求施工人员必须熟练掌握各项施工技术要点,尤其需控制好一些重要事项的施工,全面保障水利水电工程顺利施工。
参考文献:
[1]庞琦.水利水电施工技术现状及改进措施研究[j].住宅与房地产,2018(5):189.
水利水电工程施工论文篇八
摘要:在项目建设过程中成本管理是一项重要的管理内容,同时也是企业进行全面管理的关键所在。企业是以盈利为目的的,合理对成本进行管控就能提升利润空间。因此在项目建设过程中,企业要严格遵守节约原则,对成本进行全面动态控制,加强对成本的管理,以提升企业的竞争力,使企业在市场竟争中占有一定的优势。
工程建设是综合性非常强的工作,不同于施工管理,其涉及到了多个管理对象,及对象的不同环节与内容,如建设工程的前期投资,中期建设,后期使用等,包含的内容有资金,质量,工程进度等。是一项综合性的监控与协调过程。就目前而言对工程项目的管理主要是施工过程及工程质量。通过对项目可行性进行分析,对施工成本进行控制。在保证质量的基础上减少不必要浪费,同时又要适应不同规模的建设平台的需要,是工程项目建设面临的问题。
1.行业竞争激烈。在竞争的压力下,建设施工企业在招标过程中通过压低部分报价的方式来迎合招标企业的心理,部分企业甚至是低于预算价格,以此来保障自己能够顺利中标。由于项目的建设周期较长,施工所需要的材料价格存在不稳定性,市场变化在项目建设的最初阶段无法进行有效判断,而采购人员在物资采购过程中面对是庞大的信息及信息面,材料的最新动态及双方资料共享都会存在一定问题。所有的这些因素都会给成本控制工作带来影响,增加了项目成本管理工作的不稳定性。
2.没有完备的成本管理的体系与制度。所有的企业都重视成本管理工作,但是不是所有的企业都能够做好成本管理工作。部分企业没有专业的管理人员,没有从组织结构设计方面考虑到成本管理工作的需要,对工程建设所需要的资金,工量,工期评估存在不足。部分企业是零时成立的管理机构,对工程情况了解不足,双方之间沟通不畅。部分单位在项目的评估,招投标等重要阶段借机抬高了造价,导致了最终投资额超过了预算标准,给施工单位造成了严重负担。
3.项目在施工过程中存在变更的不确定性。作为基础建设设施,其质量的好坏,关系到了人民群众的生命健康安全。但是由于工程建设的自然环境状况较为恶劣,受到多方面因素的影响,为工程建设带来了许多的不确定性,由于不确定因素的存在,就会对企业成本管理工作带来不利的影响。
1.成本预算控制标准。该项标准也可以被称之为预算定额控制标准,是由水利水电造价相关部门颁发的以定额为施工成本的标准。该项标准的不足之处在于难以体现施工单位管理水平与技术水平。通常情况下,市场竞争的价格要低于预算定额编制价格,预算定额作为标准,所体现的实际控制意义不大。从投资方面看,目前我国水利水电投资大多是依赖于国家,工程管理体制还不是很键全,而部分专业性质的咨询市场还存有不足。鉴于此,预算定额就成为了判断工程造价科学合理性的基础,建设单位也需要借此来对造价进行相应的控制。
2.合同施工控制成本标准。该项标准主要是将施工合同中的成本作为施工成本控制的标准,基于合同的形式,其适用性很强,在许多管理项目中都有应用。价格方面则是将合同价格作为成本价格,将各个施工单元的指标换作价格和工序单价。采用合理的方法对各主体进行核算,可以通过相关手段及方法的应用来降低施工成本。考虑到市存在竞争情况,某些情况下甚至是恶性竞争,企业施工的实际成本要高于单价施工或者是合同中的成本,在施工及管理工作中,对相关主体进行核算要付出更大的代价,并且承包指标也不能有效降低。以标准作为合同施工成本,发挥的作用有限。企业在实际操作过程中,要对单价进行有效的控制的,在中标后要行对施工承包合同进行综合性评价。此环节不利于工作开展的因素是工作量较大。
3.企业实物消耗控制标准。此标准指的是施工企业依据一定的技术与管理水平所编制的实物消耗量定额,并以此作为实际施工成本控制的标准。在中标之后,企业结合工程实际情况和实物定量对合同价进行调整,对总的盈亏进行评价时也是采用此标准,对于单盈亏的情况同样适用,之后则是将其作为各个施工单元及部门的盈亏承包标准,在项目实际管理的过程中,以实物消耗量进行定额,可以对市场自竞争转化为垄断竞争的情况起到一定缓解作用。也能够使工程项目在管理过程中,从传统的经验管理逐渐过渡到科学合理型管理。采用此种方法时,要考虑到工作量的问题,定额编制工作需要的时间较长,工作量较大,涉及到的范围较大,技术条件也较为复杂,是一项系统综合性的工程,需要一定的人财物力支持,也需要企业具备较高的管理水平与技术。因此在中小型的水利水电企业中编制工作不容易做好。
成本管理的方法。成本管理贯穿于工程的整个过程,主要包含了成本的预测、决策、计划、控制、核算、分析、考核等方面。企业在进行成本管理时,为了确保能够达到目标,要有组织,系统的开展工作。成本预测主要是运用统计学的相关方法以及对自身经验的总结,为保证项目将来的费用都在预算之内,对成本进行的推测与合理分析。在满足自身某些要求的前提下,在成本管理方案选择方面,企业可以选择高效益,低成本管理方案,主要针对的是管理工作中存在的薄弱环节,从而使企业的管理水平得以提升。成本决策依据的是工程项目的成本预测和相关资料,对施工过程中某些成本问题采用合理的方式进行判断,最后得出最优方案。该环节在成本管理工作整体流程中占有重要地位,是成本计划制定的前提也是企业效益提升的有效途径。成本计划。成本计划通常采用的是货币形式,然后对成本水平,生产费用,成本降低率及相应的措施进行编制,其本质是一种管理工具,用来对项目成本进行合理的管理,也可以理解为目标达成一种程序。其发挥的作用在于企业加强对成本的控制,企业奋斗的目标得以明确,推动了企业的发展。成本控制,水利水电工程在施工的过程中对成本的控制主要是通过一系列的调解及预防措施,对影响成本的相关因素实施调解。通过成本控制可以避免超支现象发生,实现预期成本,是实施全面成本管理的一个重要环节。成本核算。工程核算的内容是将实际生产所消耗的费用进行分类核算,分类标准主要有费用的性质及发生地点。最后对实际成本进行计算。成本核算主要包括了两个方面内容。其一是对工程费用进行归类集中整理,对实际成本进行计算,其二则是通过合理的方法对工程单位成本及总体成本进行相应的计算。成本管理的依据就在于核算工作提供的相关信息。成本分析。分析工作主要是利用核算和相关材料,通过对项目成本变动情况进行分析,找出影响成本变化的因素,并在此基础上找到降低成本的方法。成本分析可以对成本计划的执行情况进行评价,找出导致成本上升的关键因素,并制定成本计划与管理决策。成本考核,当项目工程完成后,要依据相关的制度对项目成本进行考核,考核的方式为目标成本与实际成本进行对比。通过对比结果对计划完成情况进行评定,并对相关工作人员进行奖励或者是惩罚。成本考核类似于企业管理工作中的绩效管理及员工激励。考核制度的实施,可以调动员工的生产积极性与工作主动性,保证总体工作目标的顺利达成,从而推动企业的发展。
2.项目成本控制需要遵守的原则。成本控制工作首先要遵守的就是节约原则,成本控制的目的就在于资源节约。在这一原则下,施工首先要做好事前监督与过程控制。对施工环节要经常开展检查,避免出现浪费与错差。及时对施工方案进行优化,提升项目管理的科学合理性,进而对整体施工项目起到节约作用。成本控制第二个原则是全面控制。全面控制包括了全员与全过程,施工涉及到的单位都要参与到成本控制工作中来,成本控制工作要贯穿于施工整个过程。第三个原则是动态控制。施工过程中情况是在不断变化的,成本控制工作要随着项目条件的变化相应变化。所谓的动态控制主要是将料、工、机投入到施工的过程,通过观察将实际数值与目标值进行比对,观察是否存有偏差,在偏差存在的情况下还要找背后的'原因,并制定相应的解决措施。
1.控制标准的制定。标准直接影响到了成本控制的效果,甚至是整体工作的成败,不同的工程项目需要制定的控制标准不一样,标准不一样就会导计算方法不同,最终的成本也不一样。标准制定要依据施工企业管理水平,承包合同管理类型,在此基础上制定出合适的标准。如预算定额、合同施工成本、实物控制消耗成本等。目前成本控制标准主要以下几种。第一是合同施工成本控制标准,该标准就是以合同所规定的成本作为控制标准。此种标准在实际的应用中较为广泛,其原因在于采用该标准,项目成本控制就有了目标。实际操作过程中,施工单位会将成本与标准进对比,将项目进行分割,每一项成本控制都对应着一道工序。第二则是预算定额控制标准,该标准是以国家或者是行业标准作为控制标准,该标准对企业实际操作没有太大的指导意义,其原因就在于国家或者是行业标准通常情况下高于工程实际或合同规定的标准。第三则是实物消耗定额标准。该标准是在工程承包后,企业依据自身的消耗量制定的标准,对于中小型企业而言有一定的难度。
2.施工过程记录。施工成本的主要内容包括了人,材,机。记录内容主要是消耗量,同时也有现场施工工艺,施工准备,场地布置,工作,休息,维护的时间等。记录的内容尽可能完整详细。只能保存了完整的记录才会知道成本的具体数值,耗费点存在于何处,是否与预定的标准相符等。3.记录内容分析及整理。在对原始资料审核的基础上,用科学的方法对记录进行加工处理,并使之条理系统化。结合到管理与施工的实际情况,总结经验并撰写施工成本分析报告。记录工作是基础,而对内容进行分析才是工作的关键。只有通过对数据进行分析,才能挖掘出数值潜藏的价值。用数据对施工过程说明,既清晰又有力。数据又是后期工作开展的基础。在报告形成之后,要将其传达到需要控制的单元及环节,重点问题要重点落实。同时要做好监测工作,动态跟进追踪。
成本控制首先要增强成本控制意识,对施工环节中的设计变更工作进行严格控制,以此来防范施工成本超出预算范围。鉴于导致设计变更的因素是多方面的,应该完善变更与签证方面管理制度,,明确签证与变更的权限范围。对于变更前后差异较大的,应该先对其变更的合理性,可行性进行评估。相关方面负责人要对变更予以认可,以便与实际情况相符。其次是要对施工的材料进行控制,而材料控制的主要内容又是价格,同时要兼顾到数量,二者都会影响到施工环节的工程造价水平。其次是要对责任成本进行控制,在编制预算的前提下对各项成本行为进行有效的约束,借助于成本比对过程,对存在的问题采取相应的措施。并对工程预算之外的费用进行严格控制。再者是要加强质量管理工作,施工过程中导致成本上升的主要原因就在于返工现象的存在,避免返工现象出现也对资源的有效节约。生产与管理部门都应该严格的按照相应标准开展工作。在施工过程中,保证对工程进度的高度关注,在规定时间内完成规定任务。最后则是对施工方案进行优化。方案优化工作要结合到项目施工现场实际情况,在全面考虑的基础上设计不同的方案,并从经济,技术性方面考虑选择最合适的。建设过程中还要积极的学习借鉴先进的技术及工艺,并推动现有技术与工艺的改革与创新。
六、结语。
水利水电工程建设要严格遵守国家相关的法律与规范,对设计与评审环节要严格把握。水利水电行业作为建筑行业的一个重要组成部分,有必要对其进行成本控制。在保证工程质量的同时,让成本得到控制,从而全面提升工程项目的社会与经济效益,推动水利水电行业的健康可持续发展。
参考文献:
[4]唐慧哲.水利工程项目施工成本管理存在的问题与对策[j].吉林水利,2013(11).
水利水电工程施工论文篇九
工程施工管理人员自觉性和自律性较低,为确保工程建设质量,加大执法监查,可以有效的改变这种现状。加强执法力度,一种是提高施工企业人员的重视工程质量的意识,起到宣传作用,让每个人都参与工程质量建设中去。另一种情况也对施工企业人员起到监督作用。严格执法,杜绝一些影响工程质量的问题发生。完善举报制度,公开曝光会对工程施工质量产生负面影响的行为及相关单位,严格执法,对工程施工质量责任处理要依法进行,加强相关政策法规的宣传与普及工作,完善相关政策法规体系。重视加强执法力度,是保障工程质量的关键因素,必须需要专人负责。
要确保工作质量,首先要提高施工企业人员质量意识,积极选择质量对水利水电工程的重要性。其次要提高施工管理人员的技术水平,很多施工企业都认为管理人员不重要,都是高新聘用技术人员,但现在很多质量问题都是管理出现漏洞造成的,要提高工程质量,必须提高施工管理人员技术水平,不仅需要有一定管理经验,还需要懂水利水电工程技术。
3.3建立健全施工质量管理体系,加强设计过程的质量控制。
施工企业在施工过程中必须落实质量责任制,制定岗位质量责任、质量规范及考核办法,监督施工单位推行全面质量管理。监督监理单位履约情况,避免配备资质较低的监理人员。建立健全施工质量检查体系,建立质量管理机构并制定相配套的质量管理制度。水利水电工程质量保障,不仅是技术问题,更是管理问题,科学的管理是保障水利水电工程质量关键因素。
参考文献:。
[1]卢珊.农村水利水电工程管理发展分析[j].工程技术研究,(07).。
[2]《水利科技与经济》总目录[j].水利科技与经济,2016(12).。
[5]许懿.水利水电工程全阶段造价管理[j].科技资讯,2016(31).。
水利水电工程施工论文篇十
电工程运行的可靠性,也可以保证工程的经济效益,应用自动化系统,可以提高工作的效率,还可以保证电能的质量,可以减少工作人员的劳动力,减轻其劳动强度,也可以改善劳动的条件以及环境,也是提高电源有效性的重要操作方式。应用自动化系统,可以利用计算机以及监测技术对系统运行状况进行检查,可以消除水利水电工程中存在的安全隐患,还可以分析出电厂运营的状况,在发生事故后,可以缩短维修的时间,可以保证电力系统尽快恢复正常使用。应用自动化系统,可以减少大量人力资源的投入,可以降低电能的生产成本,有利于提高企业的经济效益。
水利水电工程自动化具有一定的复杂性,其包括多项内容,而且会受到较多因素的影响,不同大小的水利水电工程中,应用的发电站组以及设备不同,这些设备影响着系统自动化运行的程度。水利水电工程有着多种工作方式,其运行的模式影响着系统的工作效率。水利水电工程自动化运行影响这电能生产的效率,自动化系统可以发挥监督的作用,可以对工程质量进行控制,在监控的过程中,还需要应用较多的辅助设备,这管理这些设备时要做好独立控制,避免设备之间互相干扰、互相影响。另外,利用电气自动化技术,还可以实现对水工建筑物的运行情况的控制。
2.1完成对水轮发电机组运行模式的自住智能控制。首先,应用电气化完成了同时完成关停机,发电转调相与调相转发点的管理控制,从在没有人的时候,它能独立的完成工作。其次,电气自动化可以很智能的使发电站组在最经济的情况下健康运行,它可以智能的根据实际情况与系统的指令自动启动一定数目的机组,从而可以让负荷很经济的在运行的机组间分配。因为它可以控制发电机组的关和闭,因此他就可以根据负荷的要求自动变换机组,从而把有用功提高到最大,把无用功降到最低。最后,如果出现工作事故或者洪涝期间机组频率低时,它可以智能的使备用机组投入工作,但当汛期时,它可以智能断开一些机组。
2.2行使对水轮发电机组及其周围重要设备的运行状态的监测。比如说可以检测发电机组的定子与电子中的电路安全,同时可以检测发电机定子绕组和铁芯中温度是不是超过了设定的温度,此外,对发电机组润滑度与制冷系统的监督,对机组变速系统的监督。当这其中之一出现故障,电气自动化会果断智能的采取措施,同时向检测人员发送警讯与紧急呼叫。
2.3行使对周围重要设备的智能控制。包括对各种油泵、水泵和空压机等的控制,一旦发生问题,其他辅助设备可以快速投入运行。2.4行使对重要电气设备(如变压器、母线及输电线路等)的控制、检测和保护。
2.5行使对水工建筑物运行状态的控制和监测比如对于发电机组是否良好工作的检测控制,对于拦污闸有没有阻塞的控制,水位高低的检测,同时可以对饮水压力管起保护作用。
随着水利水电工程自动化水平的提高,水轮发电机组所需自动化元件愈来愈多,其作用就愈重要。但由于目前主机配套的自动化元件的性能不够稳定、灵敏度差、精度低等因素的不足使水利水电工程的自动控制的安全受到不同程度的影响,这就需要对设备进行选型和自动化设计。轴流转浆式水轮机被广泛应用于中低水头电站。由于其涡轮叶片,导叶协联行动和涡轮的水行头随不同进而应用。这将为电厂创造更多的经济效益。汽轮机发电机组制造商都有不同的头下的导叶开度和相关曲线的叶片角度,调整工厂在这条曲线集州长导向叶片和叶片的涡轮机制造关联关系。然而,由于工厂的实际操作,涡轮头和下游水位化,以及厂家提供的交通参数有很大的不同,它是由联邦曲线机组运行性能差,不能达到最佳状态。在机组调试过程中,并在未来的运行可以是不同的头和上下游水位和手动合作相关的导叶,并取得了最好的联营曲线,然后修改原有的关联曲线输入plc离开单位实际的最佳状态。
水利水电工程关系着人们的生活质量,应用电气自动化技术,可以提高人们的生活质量,还可以提高电力生产的效率。电气自动化是一项先进的技术,将其应用在水利水电工程中,可以实现对系统运行情况的监督,可以了解电力企业的生产经营状况,还可以对系统以及发电机组中存在的故障进行检测,在发现安全隐患后会自动发出警报,这可以帮助技术维修人员及时找到故障位置。本文对电气自动化在水利水电工程中的应用情况进行了分析与介绍,希望可以使电气自动化技术更加完善。
水利水电工程施工论文篇十一
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条:工程地点:________________________。
第二条:工程内容:________________________。
第三条:承包方式:乙方包工包料。
第四条:工程价款及调整。
1、工程价款:_______元。
2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整:
(1)甲方代表确认的工程量增减;
(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;
(3)工程造价管理部门公布的价格调整;
(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;
(5)合同条款以外得其他增减或调整。
第五条:付款方式。
1、工程款支付方式:银行转账。
2、工程付款:该工程由乙方垫资,工程竣工后政府安排资金到位,甲方一次性支付工程款。
3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。
第六条:合同工期。
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期:________年____月____日。
2、如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。
(1)甲方不能按合同约定提供开工条件;
(2)工程量变化和设计变更;
(3)工程款未按时支付;
(4)不可抗力(如地震台风火灾等)。
3、由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。
4、乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元,反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条:工程质量要求风险提示:工程质量未符合标准的归责。
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
1、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量检查,作好质量检查记录,并向甲方递交自检报告。
2、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书,并经州水利工程质量监督站认可,方可从事质量检测工作,检测人员必须持证上岗。
第八条:材料设备风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应,按规定需群众投工投劳备运砂石料等,承包方应积极配合。
2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证,都要经甲方检查验收,签交物资验收合格单,方可进场,已进场的物资未经甲方许可签署出场证书,不得运出场外。
3、已进场的物资,若发现不合格,供料一方必须迅速将其运出场外。
4、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,均不得用于本工程,若属材料人员失职或其他原因造成不良后果,由责任一方负责。
第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任。
1、甲方:
(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;
(3)按时支付工程款项;
(5)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;
(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;
(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;
(8)组织工程竣工验收工作。
2、乙方:
(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;
(2)做好施工安全防范措施,确保施工安全;
(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;
(5)参加工程竣工验收工作。
第十条:保修风险提示:保修责任的起算。
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_____个月。
第十一条:工程停建或缓建:
1、因政策调整,人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建,是合同不宜继续履行,双方应签订工程停缓建协议。
2、工程停缓建后,乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作,并将自有机械设备,以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件,并支付撤出的一切费用,同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
3、已订货的材料设备器具等款项,由甲方承担,应退货的由订货方负责退货,不能退货的货款和退货发生的费用,由甲方承担。
第十二条:违约责任风险提示:明确违约责任。
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
1、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工,甲方有权终止合同。
2、按民法典的有关规定,如工程质量不符合设计要求,甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工,费用乙方自理。不按甲方意见返工,甲方有权不支付费用。
3、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担,由甲方造成的损失由甲方承担。
4、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量,进度达不到要求时,甲方有权终止合同,变更施工队伍,由此所造成的损失由乙方负责。
第十三条:纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。
第十四条:其它。
1、如甲方要求变更工程内容,改变安装范围及条件,应征得乙方的同意,并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算,否则乙方有权拒绝设计和施工。
2、工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号,否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。
第十五条:合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。
水利水电工程施工论文篇十二
_________(发包人名称)(以下称发包人)拟修建_________工程,接受了_________(承包人名称)(以下称承包人)的投标,双方达成如下协议,并于_________年_________月_________日签订了本协议书,合同总金额为人民币(大写)_________。
1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。
2.本合同包括下列文件:(示例)。
(1)协议书(包括补充协议);
(2)中标通知书;
(3)投标报价书;
(4)专用合同条款;
(5)通用合同条款;
(6)技术条款;
(7)图纸;
(8)已标价的工程量清单;
(9)经双方确认进入合同的其他文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。
5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效(若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效)。
6.本合同一式_________份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本_________份,发包人执_________份,承包人执_________份,其余副本由发包人分送有关单位。
发包人(盖章):_________承包人(盖章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
地址:_________地址:_________。
网址:_________网址:_________。
电话:_________电话:_________。
电传:_________电传:_________。
传真:_________传真:_________。
电报挂号:_________电报挂号:_________。
邮政编码:_________邮政编码:_________。
开户银行:_________开户银行:_________。
账号:_________账号:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点:_________签订地点:_________。
水利水电工程施工论文篇十三
_________(发包人名称)(以下称发包人)拟修建_________工程,接受了_________(承包人名称)(以下称承包人)的投标,双方达成如下协议,并于_________年_________月_________日签订了本协议书,合同总金额为人民币(大写)_________。
1本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。
2.本合同包括下列文件:(示例)。
(1)协议书(包括补充协议);。
(2)中标通知书;。
(3)投标报价书;。
(4)专用合同条款;。
(5)通用合同条款;。
(6)技术条款;。
(7)图纸;。
(8)已标价的工程量清单;。
(9)经双方确认进入合同的其他文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。
5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效(若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效)。
6.本合同一式_________份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本_________份,发包人执_________份,承包人执_________份,其余副本由发包人分送有关单位。
发包人(盖章):_________ 承包人(盖章):_________。
地址:_________地址:_________。
网址:_________网址:_________。
电话:_________电话:_________。
电传:_________电传:_________。
传真:_________传真:_________。
电报挂号:_________电报挂号:_________。
邮政编码:_________邮政编码:_________。
开户银行:_________开户银行:_________。
账号:_________账号:_________。
签订地点:_____。
水利水电工程施工论文篇十四
水利水电工程基于力学、水文学等相关理论,研究水利水电工程建设工程设计及施工管理方法,减少水灾、提高水资源的综合利用。目前,我国乃至全球水资源危机不断加剧,治理江河、发展水电、开发利用水能这一清洁再生能源,以及优化配置水资源已逐渐成为一个重要任务。随着经济的迅速发展,水利水电工程施工技术创新已成为促进水利水电工程建设的重要手段,备受业界的普遍关注,熟练掌握并运用水利水电工程施工技术对于工程正常建设具有关键性作用。深入了解水利水电工程施工技术,才能对水利水电工程进行全方位控制管理,进而实现水利水电工程建设经济社会效益的明显提高。结合水利水电施工建设经验分析探讨水利水电工程的施工技术,并有效解决工程施工中的技术瓶颈。
2.1填筑坝体施工技术。
坝面流水作业是填筑坝体的关键施工技术,在流水作业中一般应包括以下四方面内容。一是对坝面流水作业方向和具体工作段进行划分时,一定要与坝面面积相符,并达到施工机械正常作业所需的各项实际要求。通常情况下,宽度相对于碾压机械最小能错车与压实的宽度应宽一些,需达到10―20米宽;长度与碾压机械在作业过程中所需要求相符,一般情况下应达到40―100米宽度。二是结合坝面流水作业的主要内容将填筑坝体工序进行合理划分,填筑铺料方式、具体面积、施工季节及施工等因素对于填筑坝体工序的主要步骤具有决定性作用。三是应对土料作业的填筑时间进行合理控制,在夏季冬季施工过程中,为防止过多的热量流失,一定要尽最大可能减少流水作业的循环时间。四是在流水作业实施前,一定要严格制定流水作业程序的各个工序数量及每项流水作业所需的单位时间。完成流水作业后,可依次进行卸料及平料等工作。
2.2硬化上坝路面技术。
2.2.1路基的施工方法针对上游坡面清基应用于现状路面的施工,通常可采用推土机进行实施,并压实待施工路面的路基,然后,依次开始测量放线,同时按照工程要求将回填土方工作做好。回填工作以符合设计高程为标准,再放线进行测量,同时开始挖掘路槽工作,使其与各项设计参数相符,以满足泥结石的铺筑要求。整理好路基的相关工作后,提交给现场监理对其进行检测合格后,方可继续实施下一道工序内容。
2.2.2泥结石路面的施工方法根据断面比例采用自卸汽车将工程施工所需碎石进行铺倒,利用推土机配合人工开始实施摊铺工序,在整个摊铺过程中,需要现场技术人员进行必要地现场技术指导,一定要对铺石厚度及时检查,按照每30平方米一个的密度抽查是否符合设计要求,铺石厚度应不小于20厘米,在对其整平后,开始铺筑6厘米土料,再接着实施洒水工作,依次进行旋耕机拌和,人工整平等工序,各工序全部完成后采用15吨振动平压路机对泥结石路面进行碾压。
2.2.3预制及埋设砼道缘砼道缘预制主要集中在预制场进行,依据路面设计道缘尺寸制作相应的砼模具,采用350升砼拌和机在预制场对砼实施拌和,施工运料采用1吨翻斗自卸车,利用人工方式入仓,振捣主要采用平板振动器,应用人工方式完成收面。对施工过程中采用的各类材料应进行严格检查和验证,只有通过检验合格的材料,才可应用于本工程施工过程中。在埋设砼道缘的工作中,一定要先进行放线测量,放样定线主要位于待施工的'泥结石路面两侧,再利用人工方式开始挖槽,开挖达到设计高程并将其全部夯实,将打桩和挂线工作全部完成后,才能将道缘开始安装,安砌道缘石过程中,采用1吨机动三轮将施工所需材料向施工现场进行运送,采用人工搬运方法安砌,砂浆勾缝与路面达到同一水平,在两侧都进行勾平缝施工。施工采用的砂浆拌合应全部在施工现场进行,其中分别进行三遍干湿拌合,安砌完成后,及时将其进行覆盖,并对其定时洒水以利于养护,使砼表面一直保持比较湿润的状态,提高其硬度与质量。道缘石安砌完成后,直到凝固砂浆达到设计所需强度后,对道缘石两侧回填土方,并采用杵子进行逐层夯实,使其最终达到施工设计所应到达到的压实度。
3.水利水电工程施工过程中的技术操作要点。
3.1认真准备好土石坝的相关施工技术工作。
准备土石坝的相关施工技术主要应严格执行以下两方面内容。一是规划好施工料场。主要是对施工料场进行合理规划与使用,在施工土石坝的整个过程中具有十分重要的作用。施工料场规划工作的完成程度与效果,不仅对坝体施工质量、施工工期及工程建设造价等方面都具有一定的影响;而且与施工现场周边的农林业生产也具有十分密切的关系。在开始施工土石坝之前,为实现坝体施工的设计要求,一定要与施工设计图纸相结合,深入调查研究所有施工料场,进而规划好施工料场这项具体工作。二是开挖及运输施工所需的土石料。在施工建设土石坝的整个施工过程中,一般都需要利用好工程机械互相配套完成各项施工工序,已达到设计目标。具体工序一般分为开挖施工料场、施工材料运输,坝面平料及压实等内容,确保整个施工工艺流程的实施顺利,进而达到综合机械化施工,以完成设计施工的预期目标。
3.2土料压实工作应认真实施。
在具体施工过程中,针对防渗体等粘性土料而言,采用压实干表观密度和施工含水量这两个指标用于对压实标准的严格控制。针对砂土及砂砾石而言,这两种材料作为坝体或坝壳填筑的主要施工材料,需要其具有较高的填筑密度,并严格符合设计要求。针对石渣及堆石体材料而言,它们可用于制作坝壳材料,采用空隙率作为一个重要的压实指标。针对选取压实机械的方法而言,一定要与原状土具有的状态结构、常用填筑方法、筑坝施工材料性质、强度及具体作业面积等指标紧密结合,合理选择适宜的碾压设备类型,一定要使其性能满足设计施工质量要求的所需标准。
4.结语。
综上所述,水利水电工程施工技术对于工程正常建设具有直接关系,特别是对于水利水电工程施工企业发展至关重要,在实践中灵活应用水利水电工程施工技术已成为水利水电工程人员应引起重视的一项重要内容,对于提高水利水电工程建设施工质量发挥十分重要的作用。
水利水电工程施工论文篇十五
_________(发包人名称)(以下称发包人)拟修建_________工程,接受了_________(承包人名称)(以下称承包人)的投标,双方达成如下协议,并于_________年_________月_________日签订了本协议书,合同总金额为人民币(大写)_________。
1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。
2.本合同包括下列文件:(示例)
(1)协议书(包括补充协议);
(2)中标通知书;
(3)投标报价书;
(4)专用合同条款;
(5)通用合同条款;
(6)技术条款;
(7)图纸;
(8)已标价的工程量清单;
(9)经双方确认进入合同的其他文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的`发包人的全部义务和责任。
5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效(若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效)。
6.本合同一式_________份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本_________份,发包人执_________份,承包人执_________份,其余副本由发包人分送有关单位。
地址:_________ 地址:_________
网址:_________ 网址:_________
电话:_________ 电话:_________
电传:_________ 电传:_________
传真:_________ 传真:_________
电报挂号:_________ 电报挂号:_________
邮政编码:_________ 邮政编码:_________
开户银行:_________ 开户银行:_________
账号:_________ 账号:_________
签订地点:_________ 签订地点:_________
注:若承包人为联合体,除责任方处,其他各方的法定代表人(或委托代理人)也均应在本协议书上签名并盖单位公章。
水利水电工程施工论文篇十六
发包方:
承包方:
依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同如下:
工程名称:
工程地点:
工程承包范围:根据施工图纸要求。
自本项目监理单位发出的开工令起______日历天。
合格(按设计施工合同质量要求)。
金额:_______元。
1、甲方主要义务和责任。
(1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场,由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。
(2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。
(3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交乙方施工。
(4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。
2、乙方主要义务和责任。
(1)在本合同签字生效后,7天内进场开工。
(2)负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
(3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示,切实履行职责,采取必要措施,确保施工安全及工程质量并按期完工。
(4)在施工过程中,未经甲方及监理人许可,乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,若擅自变更,甲方不予承认签证。
(5)工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。
(6)乙方应编制施工组织设计,施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批,并对现场施工负全部责任。
1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方和监理人现场代表确认后,工期应顺延:即由于工程量变化,设计变更,一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。
2、在本项目建设施工过程中,若乙方严重违反合同规定,以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时,甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同,乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改,经甲方或监理人发布同意复工的指令后,方可复工。
1、本工程质量要求达到合格。
2、乙方必须严格按照本地区工程施工图(包括设计变更图纸)等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收,并保证工程量达到合格。
3、若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方负责。
4、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准,提供各类检测试验报告,钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后,方可使用:必须按规定制作砼砂浆试块送检,若试验组数不足及质量不合格,乙方应承担责任。
5、验收前7天,乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核,验收后7天内,乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。
6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前,乙方均需向甲方和监理人报告复核,经复核检查符合要求后方可隐蔽,否则,甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程,因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。
1、本工程由乙方采购供应的材料,设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。
2、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求,进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。
3、材料在用于工程前,必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书,并经监理单位核查后投入使用,没有质保书的材料不得使用,所有材料和构件检验合格后方可使用。
4、对材料质量怀疑的,应对该材料按现行国家有关规定进行检验,合格的可用于工程,不合格的中标人应将其清除出施工现场,检验费用由责任方负责。
1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款,预付款的比例应控制在当年(指合同签订后的一年,以此类推)工作量的15%之内(当年工作量在1000万元以上的,比例应适当调低)。当工程款支付到合同款的50%(含工程预付款)时,刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。
2、按工程量结算,按月核定完成工程量的85%,暂停付款。预留15%作为工程尾款,待工程竣工验收合格并结算后,再支付至工程结算总价的95%,余下的5%作为保修金,保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的,招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后,应将保修金支付给中标人。
3、保修期为半年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,若乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。
4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告,监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认,甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。
1、工程验收合格后7天内,乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后,由建设单位送有造价审核单位审核。
2、本工程价格采用固定单位包干,工程结算时,工程量根据图纸要求施工,按时决算:单位按乙方的投标报价书上的单价计算。
3、合同价款于合同成立后不得调整,但本次招标的范围外发生的项目,设计变更或其他原因引起的工程量变化,合同价款可按下列方法调整:
(1)在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位,其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。
(2)在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价,仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。
(3)市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。
1、违约。
甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知,要求甲方在10天内履行合同,否则有权暂停施工,直到解除合同,甲方应承担违约责任,支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。
(1)由于承包人的原因未能按合同规定日期完工,承包人除自行承担赶工所增加的费用外,每延误一天,承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后,在保证工程质量的前提下,若比合同规定的完工日期提前完工时,则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。
(2)乙方应承担本工程安全责任,用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故,责任由乙方承担。
(3)不可抗力:若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用,甲方应给予补偿。
2、纠纷处理。
承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。
3、本合同一式_____份。其中正本_____份,双方各执___份,副本___份,双方各执____份。
甲方:(公章)。
法定代表人:(签字)。
_____年____月____日。
乙方:(公章)。
法定代表人:(签字)。
_____年____月____日。
水利水电工程施工论文篇十七
发包人:
承包人:
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:
二、工程承包范围:
三、合同工期开工日期:________年____月____日;
四、质量标准:合格,争创优良。
五、合同价款:_____万元(主体工程预算价)。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。
七、发包人工作。
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
八、承包人工作。
1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1、2机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
九、材料。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十、质量和验收。
十一、安全施工承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十二、合同价款及支付。
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十三、工程预付款合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十四、进度工程款支付每月____日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月____日前支付90%进度款给承包人。
十五、完工结算完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在____月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十六、质量保修金。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期________年。保修期满后半月内结算保修金。
十七、违约、索赔、争议风险提示:明确违约责任。
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
1、本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按民法典规定标准进行赔偿。
2、若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。
3、双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由_____人民法院进行裁决。
十八、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。
十九、未尽事宜,双方另行协商。
二十、本合同一式____份,双方各执____份。
发包人:
承包人:
________年____月____日。
水利水电工程施工论文篇十八
随着广大人民群众法律意识的普遍提高,越来越多事情需要用到合同,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编收集整理的水利水电工程施工合同范本,欢迎大家分享。
发包单位:(简称甲方)。
法定代表人:
地址:
承包单位:(简称乙方)。
法定代表人:
地址:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条:工程地点:________________________。
第二条:工程内容:________________________。
第三条:承包方式:乙方包工包料。
第四条:工程价款及调整。
1、工程价款:_______元。
2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整:
(1)甲方代表确认的工程量增减;
(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;
(3)工程造价管理部门公布的价格调整;
(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;
(5)合同条款以外得其他增减或调整。
第五条:付款方式。
1、工程款支付方式:银行转账。
2、工程付款:该工程由乙方垫资,工程竣工后政府安排资金到位,甲方一次性支付工程款。
3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。
第六条:合同工期。
1、双方商定总工期为_______天。
开工日期:____年____月____日;
竣工日期:_____年____月____日。
2、如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。
(1)甲方不能按合同约定提供开工条件;
(2)工程量变化和设计变更;
(3)工程款未按时支付;
(4)不可抗力(如地震台风火灾等)。
3、由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。
4、乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元,反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条:工程质量要求。
1、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量检查,作好质量检查记录,并向甲方递交自检报告。
2、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书,并经州水利工程质量监督站认可,方可从事质量检测工作,检测人员必须持证上岗。
第八条:材料设备。
1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应,按规定需群众投工投劳备运砂石料等,承包方应积极配合。
2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证,都要经甲方检查验收,签交物资验收合格单,方可进场,已进场的物资未经甲方许可签署出场证书,不得运出场外。
3、已进场的物资,若发现不合格,供料一方必须迅速将其运出场外。
4、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,均不得用于本工程,若属材料人员失职或其他原因造成不良后果,由责任一方负责。
第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任。
1、甲方:
(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;
(3)按时支付工程款项;
(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工;
(5)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;
(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;
(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;
(8)组织工程竣工验收工作。
2、乙方:
(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;
(2)做好施工安全防范措施,确保施工安全;
(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;
(5)参加工程竣工验收工作。
第十条:保修。
保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_____个月。
第十一条:工程停建或缓建:
1、因政策调整,人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建,是合同不宜继续履行,双方应签订工程停缓建协议。
2、工程停缓建后,乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作,并将自有机械设备,以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件,并支付撤出的一切费用,同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
3、已订货的材料设备器具等款项,由甲方承担,应退货的由订货方负责退货,不能退货的货款和退货发生的费用,由甲方承担。
第十二条:违约责任。
1、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工,甲方有权终止合同。
2、按经济合同法的有关规定,如工程质量不符合设计要求,甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工,费用乙方自理。不按甲方意见返工,甲方有权不支付费用。
3、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担,由甲方造成的损失由甲方承担。
4、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量,进度达不到要求时,甲方有权终止合同,变更施工队伍,由此所造成的损失由乙方负责。
第十三条:纠纷处理。
承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。
第十四条:其它。
1、如甲方要求变更工程内容,改变安装范围及条件,应征得乙方的同意,并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算,否则乙方有权拒绝设计和施工。
2、工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号,否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。
第十五条:合同生效与终止。
本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。
第十六条:本合同一式____份,其中:甲方____份,乙方___份,均具有同等法律效力。
发包单位:
法定代表人:
____年____月____日。
承包单位:
法定代表人:
____年____月____日。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/13338209.html】