在商业交易中,合同是重要的法律文件,保障交易双方的合法权益。合同的有效期限和终止条款应明确规定,以避免后期纠纷和争议。合同范本的使用要根据具体情况进行适度调整和修改,确保适应实际需求。
劳动合同反诉状篇一
1.判令被告立即返还房屋押金租金__________元;。
2.判令被告支付违约金_______________元整;。
3.判令被告承担诉讼费用。
事实与理由:_________________。
_____________(事实与理由),按照双方的《商铺租赁合同》约定被告已经构成根本违约,致使合同目的不能实现的,应承担违约责任。被告的行为某重违反了双方的协议约定,损害了原告的合法权益,为了维护原告的合法利益不受侵害,起诉至贵院,恳请贵院能依法维护原告的合法权益,维护法律的权威性和某肃性。
此致
_______________区人民法院。
起诉人:______________。
二零__________年__________月__________日。
劳动合同反诉状篇二
地址:___________________________________。
反诉请求:
1、依法判决被反诉人支付反诉人整改费用______________元;。
3、反诉费用由被反诉人承担。
事实与理由:
此致
__________________人民法院。
反诉人:_________________。
_________年____月_____日。
劳动合同反诉状篇三
(1)注明文书名称。
(2)上诉人和被上诉人的基本情况。
(3)案由:写明上诉人提出上诉的判决,裁定的案件名称、制作法院、制作时间及判决、裁定的编号,并表明上诉的态度。
2.正文。
(1)上诉请求;。
(2)上诉理由。
3.尾部。
(1)致送人民法院名称。
(2)附项。
(3)上诉人签名。
(4)上诉日期。
二、格式:
上诉人:_________________。
被上诉人:_________________。
上诉人因一案,不服人民法院_____________年_____________月_____________日(_____________)字第_____________号,现提出上诉。
上诉请求:_____________。
上诉理由:_____________。
此致
人民法院。
上诉人:_________________。
附:本上诉状副本_________________份。
注:本诉状格式亦可适用于经济案件中公民提起上诉。
劳动合同反诉状篇四
上诉人因_________________一案,不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决,现提出上诉。
上诉请求:________________。
事实和理由:________________。
此致
___________人民法院。
上诉人:______________(盖章)。
法定代表人:______________(签章)。
__________年_____月_____日。
附:_________________1、本上诉书副本______份。
2、有关证明材料______件。
劳动合同反诉状篇五
反诉请求:
1.请求被反诉人返还首付款_________________ 万元。
2.请求被反诉人承担支付违约赔偿金_________________ 元。
3.请求被反诉人承担本诉及反诉的诉讼费用。
事实和理由:
_________________年_________________月_________________日,反诉人与被反诉人签订《合同书》,约定反诉人向被反诉人购买大手机模具125套,反诉人支付首付款5万元,后又签订补充协议增加购买10套上述产品。合同约定被反诉人应在合同签订的10天内交付第一批产品10套,之后每6天向反诉人交付的产品不少于15套,在20__年1月15日前全部交货完毕,反诉人20__年1月15日前支付完全部货款。合同约定被反诉人不能按期交货,则应以双倍返还首付款,已交产品反诉人有权按购买价格全部退货。另约定产品免费保修一年,三个月内出现质量问题乙方应到现场维修服务,如无法修缮则应调换新产品,所有费用由乙方承担。合同签订后,被反诉人按期发了第一批货,以后每期发货都拖延时间,共分七八次,直到20__年3月中旬才发货结束,发货延迟导致双方无法正常结算。被反诉人的逾期行为,也造成反诉人对直接用户__________建行的逾期违约。__________建行将该批产品安装使用后,不到两月全部出现机箱变形,外漆裂开,机箱与屏幕之间的缝隙可插入手指,无法再正常使用。因被反诉人拒绝维修和更换该批产品,且其产品已无法使用,后__________建行将该批产品全部退回,我公司另行为__________建行更换了125套该批产品,并赔偿__________建行164890元。__________建行将该批产品退还反诉人后,反诉人积极与被反诉人协商退货事宜,协商过程中,被反诉人司机及反诉人司机将产品运回被反诉单位。反诉人要求被反诉人重新制作该模型,反诉人将协助其销售该商品以弥补双方损失,但被反诉人深知该批模具已不能再使用,于是一再拖延,后将反诉人起诉至法院。根据以上情况,特提出反诉,要求反诉人承担违约责任。请法院依法判决!
此致
_________________人民法院。
反诉人:_________________。
法定代表人:______________。
劳动合同反诉状篇六
订立合同双方:甲方:乙方:依据《中华人民共和国民法典》之规定,为了明确双方的权利与义务关系,经友好协商,现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款,以便共同遵照执行。
第一条合同概要双方同意由乙方承接甲方的安防监控工程,由乙方提供系统所需的相关设备及部件,并由乙方负责系统的安装、调试以及开通后系统运行的技术服务。
第二条技术要求该安防监控工程应当具备基本的防盗功能,具体技术要求是:
1),设备清单应当与《预算书》(详见本合同的附件完全一致,该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认。
第四条工程款及支付方式本合同项下的工程款总额为元整,大写:人民币整。工程款支付方式为:
1、本合同签定后____日内,甲方支付乙方总工程款的20%作为预付款,即元整,大写:人民币整。
2、本合同附件一所载明的设备到位并经甲、乙双方验收确认后,甲方应支付乙方总工程款的60%,即元整,大写:人民币整。
3、乙方对工程安装调试完毕后,由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后,经双方签字确认,甲方应在____日内支付乙方总工程款的17%,剩余工程款总额的3%做质保金,保修期________年届满后____日内支付给乙方。上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和________年期的设备保修、维护费用,但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。经甲方同意所增加的预算外工料费用,双方应在工程完工后另行一次性结清。
第四条工程设备的验收。
1、甲方付清预付款后,乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方,甲方验收后应予确认并负责保管。
2、乙方依合同所订时间将工程设备及其部件运至指定地点时,甲方应即时接收并妥善保管全部货物。
第五条工程安装、调试甲方付清总工程款的60%后,应负责提供系统安装和调试的必要条件,做好施工方的现场协调工作,积极为乙方提供良好的工作环境。条件具备后,甲方通知乙方开始施工。乙方应当在接到甲方通知后____日内将工程安装完毕,在安装完毕后____日内调试完毕。系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的,应立即返工直到达到标准。
第六条技术支持及服务。
1、在系统正式投入施工后,乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施,并保证进度。
2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行,并接受甲方的监督。
3、乙方为甲方培训操作人员。
第七条验收和移交系统调试开通壹周内,甲乙双方主管部门组成验收小组,验收小组由双方各指派2名人员组成,验收小组对系统作全面验收,验收合格后各方签字确认,并由乙方移交给甲方。乙方应当在甲方付清总工程款的60%后____日内将工程移交给甲方使用。
第八条设备保修。
1、出现简单技术问题时,乙方应提供电话咨询。
2、电话咨询无法解决的,对复杂技术问题,乙方应24小时内到现场服务重大技术问题应在48小时内到现场服务。
3、系统开通后________年内如出现使用故障,乙方负责维修,如故障是因人为或意外引起的,需调换的设备或零件的费用由甲方负责,乙方负责维修。
第九条违约责任。
1、甲方的违约责任。
(1)中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等,应当赔偿乙方因此造成的损失。(。
2)中途解除合同,甲方支付乙方违约金,违约金为未履行部分工程款总额的40%。(。
6)由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。
2、乙方的违约责任。
(1)提供的设备不符合技术要求。
(2)未按合同规定的期限交付工程。
(3)未按合同规定的质量技术要求交付工程。
(4)未提供设备保修服务。
第十条责任的免除。
1、因不正确的保管、安装、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题,均应由本方承担责任。
2、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的,均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失,损失扩大的,由该方承担责任。
第十一条合同的变更和解除本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条合同生效与终止。
1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。
2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。
乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________________年____月____日。
劳动合同反诉状篇七
典当借贷反诉状范文反诉人(一审本诉被告):______________,男,汉族,________年________月________日出生,住________________。
被反诉人(一审本诉原告):______________,男,汉族,________年________月________日出生,住________________。
第三人:______________,女,汉族,________年________月________日出生,住________________。
反诉请求。
3、判令被反诉人承担本案发生的全部诉讼费用。
事实与理由。
被反诉人_______________以________年________月________日从反诉人处骗取的________________元借条为据,要求反诉人偿还其所谓的借款,并发生讼争。事件发生后,反诉人通过与其母亲,即本案第三人交谈,方知被反诉人采取欺骗手段,谎称与第三人合作投资购买商品房为由,并多次向第三人索要购买商品房的投资费用,第三人在听信被反诉人的情况下,从其管理的反诉人银行卡账户上进行资金的划转,期间分别于________年________月________日、________年________月________日两次划款人民币________________元、________________元至被反诉人名下,________年________月________日从被反诉人账户转回至反诉人银行卡账户________________元,进出抵消总计划出款项________________元至被反诉人名下。第三人从事上述行为时均未告知反诉人,直至本案本诉发生后,反诉人才知道本案的全部真相。
此致
________________人民法院。
反诉人:________________。
________年________月________日。
劳动合同反诉状篇八
反诉原告(本诉被告):,住所地……。
法定代表人/主要负责人:,……(写明职务),联系方式:……。
委托诉讼代理人:,……。
反诉被告(本诉原告):,……。
……。
(以上写明当事人和其他诉讼参加人的姓名或者名称等基本信息)。
……。
事实和理由:
……。
证据和证据来源,证人姓名和住所:
……。
此致
×人民法院。
反诉人(公章和签名)。
×年××月××日。
【说明】。
1.本样式根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条、第一百二十条第一款、第一百二十一条制定,供公民提起民事诉讼用。
2.反诉应当向人民法院递交反诉状,并按照被反诉人数提出副本。
3.反诉时已经委托诉讼代理人的,应当写明委托诉讼代理人基本信息。
4.反诉被告是自然人的,应当写明姓名、性别、工作单位、住所等信息;被反诉人是法人或者其他组织的,应当写明名称、住所等信息。
5.反诉状应当加盖单位印章,并由法定代表人或者主要负责人签名。
来源:最高人民法院网。
劳动合同反诉状篇九
法定代表人:_________________。
联系电话:_________________被反诉人(本诉原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________。
联系电话:_________________。
反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。
反诉请求。
2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担。
事实和理由。
此致
________人民法院。
反诉人:_________________。
日期:_________________
劳动合同反诉状篇十
根据有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件:
第二条租赁期限。
自年月日至年月日。共订天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前日内,重新签订合同。
第三条租金。
租金收取:
第四条押金(保证金)。
经双方协商,出租方收取承租方押金元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。
第五条租赁物资的维修保养。
租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
第六条出租方变更。
一、在租赁期间,出租方如将租凭物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。
二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。
第七条违约责任:
1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金%的违约金。
3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金%的违约金。
4.其它违约行为。
二、承租方违约责任:
1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金%违约金。
2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金%的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金%的违约金。
4.其它违约行为。
第八条争议的解决方式。
第九条其它约定事项。
第十条本合同一式份,合同双方各执份。本合同附件份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
出租方(章)承租方(章)。
单位地址:单位地址:
法定代表人:(或委托代理人)法定代表人:(或委托代理人)。
电话:电话:
电挂:电挂:
邮政编码:邮政编码:
开户行:开户行:
帐号:帐号:
劳动合同反诉状篇十一
原告:___________________________,女,汉族,________年____月____日出生。
原告:___________________________,男,汉族,________年____月____日出生。
原告:___________________________,女,汉族,________年____月____日出生。
原告:___________________________,女,汉族,________年____月____日出生。
被告:___________________________,女,汉族,________年____月____日出生。
诉讼请求:_________________。
1、请求人民法院依法分割原、被告共同所有的面积为____平方米房屋;。
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:_________________。
此致
__________人民法院。
具状人:_________________。
________年______月_______日。
劳动合同反诉状篇十二
上诉人(一审被告):______________,男,_____________年_____月_____日出生,汉族,住___________________,身份证号:________________。
被上诉人(一审原告):______________市_______________区_______________服装有限公司,住所地________________。法定代表人_______________。
第三人:______________,男,_____________年_____月_____日出生,汉族,住________________,身份证号:__________________。
上诉请求:_________________。
2、由被上诉人承担本案一、二审全部诉讼费用。
事实与理由:_________________。
上诉人认为,一审法院认定事实不清,适用法律不当。本案第三人并非上诉人的员工,上诉人根本没有委托第三人对涉案的货物质量、数量等予以确认,更没有委托其代为签收对账单。第三人签收对账单行为为个人行为,由此导致的法律后果应由期个人承担,上诉人对此不负任何责任。此外,被上诉人对第三人签收对账单事宜,未尽到应有的谨慎审查义务,且向一审法院提供的《交货质量特别约定》、《对账单》证据存在重大瑕疵,其并未完成举证责任,应承担举证不能的不利后果。一审法院在未查清事实基础上,错误适用法律,违背事实根据,严重损害了上诉人合法权益。
此致
___________人民法院。
具状人:___________。
____年_____月_____日。
劳动合同反诉状篇十三
反诉人(本诉被告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________号。法定代表人:_________________王__________,__________有限公司经理。
被反诉人(本诉原告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________号。法定代表人:_________________李__________,__________有限公司经理。
反诉请求:
1.要求被反诉人支付__________费_____________元。
2.被反诉人应负担案件全部受理费。
事实与理由:_________________反诉人与被反诉人于_________年月日签订了合同。合同约定:________________。反诉人认为:_________________。基于上述事实,特依照《中华人民共和国民事诉论法》第五十二条的规定;提出反诉,请法院依法公正判决,以维护反诉人的合法权益。
此致
_______________人民法院。
反诉人:_________________。
__________年_____月_____日。
劳动合同反诉状篇十四
答辩人:陈某,男,19年月日生,汉族,住省县镇号。
被答辩人:王某,女,19年月日生,汉族,住省县号。
答辩人就被答辩人所诉民间借贷纠纷一案,具体答辩如下:
被答辩人所称答辩人因家庭生活用钱向被答辩人借款人民币三万。
元这一说法与实际情况完全不符。
事实是被答辩人向答辩人支付工资款,且被答辩人至今尚欠答辩人工资款人民币四万元。
xx年4月,答辩人经李某介绍,承包由被答辩人王某等3人(以下简称工程甲方)转承包的位于的部分工程,具体负责4号楼的土工工程施工。
工程甲方承诺于工程结束后一个月内向答辩人支付全部工程款七万元。
工程于xx年5月20日完工后,工程甲方仅支付工资款三万元,尚欠答辩人四万元工资款未支付。
此后答辩人多次催促被答辩人等工程甲方对工程予以结算,以便支付剩余工程款,工程甲方始终不予理睬。
xx年8月30日,答辩人找到工程甲方三人,再次要求对工程给予结算并支付剩余工程款。
工程甲方称,如答辩人要取得剩余工程款,必须签订相应协议,要求答辩人承担工程质量验收不合格的全部责任及业主托款或扣除工程款的全部责任。
在工程甲方三人的胁迫下,答辩人迫于无奈,与工程甲方签订了显失公平的协议书。
此后,被答辩人王某手写借条,要求答辩人将其从被答辩人处已领取的三万元工资款描述为欠款,并要求答辩人签字,口头称工资款正式结算要等验收后。
综上,被答辩人在诉讼中所称借款根本不存在,三万元应当为被答辩人向答辩人支付的工资款。
现被答辩人恶意歪曲事实,利用答辩人急于取回剩余工资款的急迫心情,胁迫答辩人签下显示公平的协议书及颠倒黑白的借据。
对于答辩人这一极不诚信的行为,请法官予以明察。
恳请法院驳回被答辩人的全部诉讼请求。
此致
市人民法院。
答辩人:
附:证据材料份。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
劳动合同反诉状篇十五
1.请求法院判令原被告的子女史某由原告抚养。
2.被告每月支付原告子女抚养费1000元整。
2.本案的诉讼费用由被告承担。
事实和理由:_________________。
此致
__________人民法院。
具状人:_________________。
________年____月____日。
劳动合同反诉状篇十六
原告:_________________李_____,女,_____年_____月_____日出生,汉族,某市人,公司职员。
住所地:_________________。
北京市西城区某楼联系电话:_________________。
住所地:_________________。
北京市某区某室联系电话:_________________。
诉讼请求:
1.请求法院判令原被告的子女史某由原告抚养。
2.被告每月支付原告子女抚养费1000元整。
2.本案的诉讼费用由被告承担。
事实和理由:_________________。
此致
北京市某区人民法院。
具状人:_________________。
___年___月____日。
劳动合同反诉状篇十七
法定代表人:______________。
委托代理人:______________。
被反诉人(本诉原告):______________。
法定代表人:______________。
反诉请求:______________。
1、判令被反诉人赔偿损失元(暂计至起诉之日,后续损失将按实际追加请求);。
2、反诉诉讼费用由被告承担。
事实和理由:
反诉人向被反诉人出售__产品,被反诉人陆续收货付款。后因被反诉人无力付款,将未用完的产品退回反诉人,并承诺尽快付清欠付货款。此后,被反诉人于20__年月日付款__元,于20__年月日付款__元。在反诉人等待被反诉人进一步付款之际,被反诉人恶意提起诉讼,并申请法院查封反诉人的银行存款__元。
反诉人的这笔存款,是用来购进原材料的,但因被反诉人的错误查封,致使反诉人无法支付材料款,并因材料不能及时到位,造成直接经济损失__万元。此后,反诉人为了保证公司运营,从民间高利借款__元,每月利息损失__元。为应诉,反诉人损失律师费__元。截止反诉之日,因被反诉人错误申请财产保全,反诉人共遭受损失__元,且损失仍在扩大。
被反诉人没有任何证据证明反诉人应当承担产品责任,并且被诉人因无力付款而退回的货物,当即被另一客户使用,不存在任何产品质量问题。因此,被反诉人的诉讼请求应予驳回,被反诉人的财产保全申请错误,且已给反诉人造成了实际经济损失。反诉人请求贵院在查明本诉事实、判决驳回原告起诉的同时,判决支持反诉人的请求。
此致
______________人民法院。
具状人:______________。
____年_____月_____日。
劳动合同反诉状篇十八
地址:______________。
法定代表人:______________。
委托代理人:______________。
被反诉人(本诉原告):______________。
地址:______________。
法定代表人:______________。
反诉请求:______________。
1、判令被反诉人赔偿损失元(暂计至起诉之日,后续损失将按实际追加请求);。
2、反诉诉讼费用由被告承担。
事实和理由:
反诉人向被反诉人出售__产品,被反诉人陆续收货付款。后因被反诉人无力付款,将未用完的产品退回反诉人,并承诺尽快付清欠付货款。此后,被反诉人于20__年月日付款__元,于20__年月日付款__元。在反诉人等待被反诉人进一步付款之际,被反诉人恶意提起诉讼,并申请法院查封反诉人的银行存款__元。
反诉人的这笔存款,是用来购进原材料的,但因被反诉人的错误查封,致使反诉人无法支付材料款,并因材料不能及时到位,造成直接经济损失__万元。此后,反诉人为了保证公司运营,从民间高利借款__元,每月利息损失__元。为应诉,反诉人损失律师费__元。截止反诉之日,因被反诉人错误申请财产保全,反诉人共遭受损失__元,且损失仍在扩大。
被反诉人没有任何证据证明反诉人应当承担产品责任,并且被诉人因无力付款而退回的货物,当即被另一客户使用,不存在任何产品质量问题。因此,被反诉人的诉讼请求应予驳回,被反诉人的财产保全申请错误,且已给反诉人造成了实际经济损失。反诉人请求贵院在查明本诉事实、判决驳回原告起诉的同时,判决支持反诉人的请求。
此致
______________人民法院。
具状人:______________。
____年_____月_____日。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/11758035.html】