合同中的争议可以通过协商、调解或法律途径解决，以保障合同的公正性和有效性。随着时间的推移，如果合同内容需要修改或补充，双方应及时协商和签署补充协议。欢迎大家参考以下合同样本，以便更好地起草自己的合同。
设备安装租赁合同篇一
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围。
1、工程承包范围：见技术合同。
三、合同工期：
四、工程质量标准：
五、合同价款。
六、组成合同的文件：
1、本合同合同书;。
2、中标通知书;。
3、技术合同和安全合同;。
4、投标书及其附件;。
5、本合同专用条款;。
6、本合同通用条款;。
7、标准、规范及有关技术文件;。
8、图纸;。
9、工程量清单;。
10、工程报价;。
11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。
双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。
七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、合同生效。
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。
发包人(公章)：承包人?(公章)：
法定代表人：法定代表人：
日期：?年月日?日期：年月日
设备安装租赁合同篇二
根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，甲方选择乙方作为电梯设备的安装方，现就电梯设备安装有关事宜签定合同，以资信守。
第一条、合同范围。
乙方为甲方的电梯进行安装调试(包括安装施工报批及有关安全施工手续)、验收检测、技术服务和培训及自技术监督局验收合格之日起第一年的维保费(含专用工具费及备品备件费)等。
第二条、合同金额。
1、合同总价款金额为：_______元，价格均为含税价。
2、本合同价款为乙方保管、吊安装、保险、调试、验收、保修、安装人员食宿等一系列工作内容所产生费用的总和，为本设备工程投入正常使用的唯一价款，甲方除按本总价款承担付款义务外，不再承担其他任何费用，该价格也不因市场或其他因素变化(甲方有明确要求增减设备及安装工程量的除外)而有所调整。
第三条、工程期限。
1、甲乙双方约定此次安装工程期限为_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______日。
2、乙方的工期不包括调试时间及验收时间，安装完成后，乙方应在十天内进行调试，并组织相关部门验收，逾期不组织验收影响甲方使用的，甲方可自行组织、申请验收，一切责任及费用由乙方承担，并由乙方向甲方支付5000元/天的违约金。
第四条、电梯施工图及施工组织计划。
乙方安装人员进场前30天向甲方提交切实可行的电梯施工图及施工组织计划。
第五条、付款方式。
1、付款方式：甲方以_________(现金/支票/转账)方式支付合同价款。
2、乙方银行帐号为：_________;。
开户银行：__________________;。
银行帐号：__________________。
3、本合同款项按以下方式支付：
(1)甲方在合同签订之日起________天内支付合同总价的10%(￥________元)，作为定金。
(2)甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(￥________元)。
(3)安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(￥________元)。
(4)安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(￥________元)，对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由出具的保证担保，担保函的内容以《供货合同》为准。付款同时，乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函，保函担保期限与电梯质保期一致。
第六条、检验标准。
双方根据“gb7588电梯制造与安装安全规范”、“gb10058电梯技术条件”等国家或行业电梯检验标准进行检验。
第七条、质量、安全要求。
1、乙方必须保证安装完成的工程满足合同及国家和行业相关规定的要求。
2、乙方必须保证安装人员及受其施工影响的其他施工队伍人员的安全，并负责为其安装人员购买相关的保险，对其安装人员违法引起的投诉和罚款承担连带责任。对因乙方原因引起的一切大小事故，其所有责任与损失均由乙方自行承担，甲方概不负责。
第八条、甲方的责任。
1、甲方任命______为甲方代表。
2、甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。
3、按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。
4、甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。
5、负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。
6、负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。
7、负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。
8、按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方，由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。
第九条乙方的责任。
1、乙方任命____为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。
2、乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性。
3、乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料，另须包括：本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑，包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。
4、乙方在安装工程开始前，须根据工程规范编制设计及施工详图，并提交甲方、设计人审批，所有施工图纸均应得到设计人确认。
5、乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间，乙方应作好施工原始记录。
6、井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。
7、负责电梯的安装、调试工作，移交备用件和随机资料一套。
8、负责吊装及搭棚工作。
9、负责施工所需的水电费，按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。
10、电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责，并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。
11、除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。
12、负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏，乙方自费予以修复。
13、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚，由乙方自行承担罚款和一切损失。
14、按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任，并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。
15、负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用，以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。
16、工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后，由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。
17、乙方在进场施工前，应与总承包单位协调确定各自的权利义务，在施工期间应服从总承包单位的统一管理，但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。
18、竣工验收合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。
19、应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。
20、乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。
第十条、违约责任。
1、乙方在规定安装期后10天仍未能安装完毕的，甲方有权单方面终止合同，另请施工单位安装，所需费用从乙方所交付设备及所完成安装工程总价款中扣除，同时由乙方从中支付10%的违约金。
2、由于乙方的任何情况造成相关部门无法正常验收，甲方有权拒付合同要求的款项，并要求乙方方赔付相关经济损失。
3、除不可抗力外，甲乙双方无正当理由单方面废止合同的，须向另一方赔偿其全部损失。
风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
第十一条、争议纠纷解决。
1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。
2、甲乙双方在履行合同中发生争议的，除双方合同停止施工外，乙方都应继续履行合同，保持施工连续，并在任何情况下，均须保护已完工程。
3、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
4、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。
第十二条、其他约定。
九、合同生效及其他。
1、本合同条款均为不可撤销条款，双方的确定不以相关法律条款及司法解释而免责。
2、未尽事宜，由双方另行协商签订补充合同，补充合同是本合同的组成部分，具同等法律效力。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式五份，甲方叁份，乙方贰份，均具同等法律效力。
设备安装租赁合同篇三
甲方(需方)：
乙方(供方)：
根据《中华人民共和国经济法》有关规定，为明确权利和义务，经甲、乙双方协商就校园监控设备一事达成协议如下：
一、设备及安装总造价：人民币元(大写：元整)，(附详细子目设备清单)。
二、付款方式：
1、甲乙双方自合同签订之日起，甲方支付给乙方，总造价30%的首付款人民币元)。
2、乙方在收到首付款三天内，按照合同附页(设备清单)所规定产品的清单、型号、规格、数量交付至甲方指定现场，经甲方现场保管人员现场验收后，甲方给乙方支付设备安装总造价的50%，计人民币元)。
3、乙方将安装调试完毕，甲方管理人员验收合格后，甲方给乙方支付设备安装总造价的17%，计人民币元(大写：。)。
4、安装完毕甲方验收后，剩余设备安装总造价的3%计人民币质保金，按售后服务质保书履行，在壹年后支付给乙方。
三、甲乙双方责任。
1、甲方积极配合乙方的设备安装，以保证顺利进行。
2、乙方提供的售后服务，工程交验后，乙方对所提供的设备提供保修壹年，甲方需专人管理设备，由乙方负责培训甲方人员安全操作，熟悉产品性能太简单和保养。
四、本合同自签订之日起生效，未尽事宜协商解决，甲乙双方如有任何一方违约，交仲裁裁决。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
设备安装租赁合同篇四
签订合同双方：
购货单位：_____________________________(以下简称甲方)。
供货单位：______________________________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合厨房工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同：
第一条工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程项目：
第二条工程期限。
1、乙方收到甲方预付款后____天内将第一批产品运输到施工现场。
2、现场安装在场地具备安装条件的财政部下，_______________前完成交付使用。_________________在__________________前完成。
3、如遇下列情况，工期相应顺延。
(3)在施工中因停水、停电连续影响4小时以上者;。
(4)甲方未按合同规定向乙方拔付工程进度款而影响施工进度者;。
(5)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然因发生的火灾、地震等)影响工程进度时。
第三条工程合同总价。
1、本工程合同总价为人民币________元，大写_______元整;含______市增值税销售发票。
2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：
(1)发生重大设计更变;。
(2)施工中经甲方同意新增的工程项目。
第四条工程质量和检查验收。
1、乙方必须严格按施工图纸进行施工、并接受甲方工程主管的监督检查;。
2、工程竣工验收，应以施工图纸、项目清单为依据;。
3、工程竣工后，乙方发出竣工通知书，甲方应在收到竣工通知书三日内组织人员进行竣工验收。验收合格后，双方签署工程验收书，并将工程移交给甲方管理，如甲方拖延验收，其保管费用和造成的损失由甲方承担。
4、已竣工未验收工程，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验合格;。
5、工程交付甲方验收后，保修期为2年。在保修期内如使用方人为损坏，乙方仅收取零部件成本费，不收取维修费。
第五条双方责任事项。
1、甲方。
(1)现场开工这前将厨房施工现场清理妥当;。
(2)无偿提供施工现场用水、用电及协作配合;。
2、乙方。
(1)严格按合同及清单生产、施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;。
(2)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;。
(3)对所做工程提供终身维修服务。
第六条工程价款的支付与结算。
5、合同总价的___%作为贰年期限的质保金，期满五天内支付给乙方;。
8、在工程结算中，乙方任何人不得以公司名义向甲方借款，如果借款需经乙方财务部和法人代表签字同意后方可借支。
第七条违约责任。
1、质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付使用的，逾期每天按合同总价的百分之一偿付逾期违约金。
2、工程交付时间不符合规定的，应分清甲方或乙方的责任，如因甲方原因，甲方须提供整改，如乙方原因按第1条执行。
3、甲方自行承担厨房工程中土建及水电驳部件，应当符合厨房工程的整体设计要求。
4、工程未经验收，甲方提供使用或擅自动用，由此面产生的质量或其它问题，由甲方承担责任。
第八条争议有解决方式。
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会以申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第九条附则。
本合同未有说明的其他事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》规定执行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
设备安装租赁合同篇五
供方：(以下简称甲方)。
需方：(以下简称乙方)。
一、产品要求。
供应产品为蓝莓酒发酵、存储设备;商标、型号、数量、金额及数量详见合同附件清单。
二、供方责任。
(一)本合同中蓝莓酒发酵存储设备的供应及安装调试工作，从设备的生产制作、安装材料配备、设备运输、到安装调试等环节均由供方负责，供方确保在约定的完工期内，符合需方的生产运作要求。
(二)设备必须按照供需双方预先确定的设备图纸制作安装，供方负责本合同的设备安装调试，设备交货使用保修期为1年。若因供方设备质量问题而对需方造成经济、安全损失的，应由供方负责赔偿。
(三)供方负责配置设备使用说明书和部分随机工具，供方收到预付款35天内将设备运到需方现场，设备到场后，需方按合同清单点货验收。若供方不能在合同约定日期运输到场，每日需按总价款的5‰交付需方罚款。
(四)设备到场后，供方负责进行组装安装调试，需在自供方收到预付款起70天内完工，如遇停电或自然原因而延误施工，工期顺延。
三、需方责任。
(一)需方若不按合同结算方式付款，认定为自行放弃，供方有权不退预付款。
(二)需方负责对供方到场设备、以及安装调试完成后的设备进行验收确认。
(三)需方为供方提供设备安置、安装调试所需场地，为供方工作提供便利条件。
四、价款金额、结算方式及结算期限。
(一)产品总价金额为万元。供方的制造安装工期为天，以预付款汇出时间银行凭证为起始生效。
(二)运输方式及达到站、港的费用负担，供方负责。
(三)结算方式及期限：设备合同签订后5日内预付总金额20%的价款(带票)，发货前再付总金额30%(带票)，安装调试完毕(供方保证需方安全正常生产，且不在本合同约定金额外，另增加资金购置额外部件)。再付总金额40%(带票)，余额10%(带票)为质保金，质保期满后无质量问题，再支付给供方。(“带票”即：供方提供相应数额的增值税发票)。
(四)供方人员到需方现场施工，需方负责其住宿问题。
五、违约责任。
解决合同纠纷方式：双方友好协商解决，或按合同法，由需方当地法院裁决。
设备安装租赁合同篇六
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条、建筑消防设施概况：
(一)建筑名称：(二)安装施工范围：竣工图纸内的自动喷淋系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、气体灭火系统、空气采样早期烟雾探测系统、大空间智能型主动喷水灭火控制系统、电气火灾报警系统、防排烟系统(不包含防火门及防火卷帘)维修至正常。
(三)开工日期：年月日
竣工日期：年月日
第二条、图纸、预算交付。
甲方在开工前十日向乙方提供竣工图纸壹套;。
乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条、合同价款、拨款和结算。
合同价款：
工程款支付：
(一)材料、机具进场后，甲方付给乙方预付款。
(二)维修结束，甲方验收合格后，甲方支付给乙方总工程款的。
(三)维修结束一年后甲方付清余款。
第四条、双方责任。
(二)乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排。
第五条、验收和工程质量。
乙方在竣工后协助甲方组织验收;。
工程质量：要求系统达到正常运行状态。
第六条、违约责任。
(一)甲方责任。
3、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。
(二)乙方责任。
第七条、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取()的方式解决：
a向()仲裁委员会申请仲裁。
b向()人民法院提起诉讼。
第八条、如需担保，另立合同。
第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
第十条、本合同正本两份，双方各执一份，副本(四)份送公安消防、工商行政管理等有关部门。
第十一条、其他。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
设备安装租赁合同篇七
甲方： 开鲁县三棵树小学 (以下简称甲方)
乙方： 通辽格瑞德复合材料有限公司 (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，双方经友好协商，就三棵树小学新建餐厅空调安装达成如下协议：
第一条 工程内容：
工程名称： 新建餐厅空调安装
工程地点： 开鲁县三棵树小学
承包范围和内容：中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
合同工期：
开工日期：20xx 年11 月1日
竣工日期：20xx 年11月10日
工期总日历天数为：10 天
第二条 双方责任：
甲方责任：
1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定，
2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。
4、负责现场水电供应，以满足乙方正常施工、调试。
乙方责任：
1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。
3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员，若发生安全问题由乙方负责任。
第三条 合同价款及支付：
1、合同价款：本合同总金额大写： 贰万 元整。
3、付款账号：
银行账号：
持卡人：
开户行：
第四条 质量标准、验收及工程质量保证：
1、工期：同合同工期。
2、质量标准：《通风与空调工程施工质量验收规范》。
3、竣工验收：
3.1、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。
3.2、乙方提交竣工资料和报告后，甲方应在三日内组织验收;如甲方在三日内不组织验收，则视为验收合格。
4、工程质量保证：
4.1、产品自交付调试完成后保质24个月。在质保期内，由于乙方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由甲方负责。
4.2、乙方在接到甲方维修要求后，将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场，及时排除故障。
设备安装租赁合同篇八
甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：
从____年____月____日到____年____月____日
甲方：xxx厂 乙方：____
____年____月____日 ___年____月____日
设备安装租赁合同篇九
合同编号：
xxxxx项目。
甲方：中山市嘉路华花园有限公司。
乙方：***********有限公司。
日期：
本合同于二oo八年月日由法定地址设于*********的******有限公司。
(以下简称甲方/发包人)与法定地址设于*************的*********有限公司(以下简称乙方/承包人)签订。
根据本合同规定的条款，甲方同意购买，乙方同意出售下述电梯（以下简称产品、设备或货物）：
1、合同范围。
1.1乙方为甲方供应中山嘉路华花园项目全部电梯，货物规格及数量详见合同附件一和附件二，本合同范围包括全部电梯、轿厢内信息显示系统、随机件、备品备件及专用工具等的设计、供应、进口报批、运输、保管、安装调试及检测（包括国家及地方法定检测部门的检测、合同规定的其他检测等）、协助报装报验、申领并保证获发检验合格报告书、安全检验合格证及电梯使用登记证、培训、保修期服务、技术文件交付等工作和服务。电梯安装由双方另行签订安装合同。
1.2以下项目为暂定项目，其价款不包含在本合同总价内：
（1）所有乘客电梯的轿厢内二次装修；
（2）保修期满后5年内全面维修保养服务。
甲方根据需要可决定暂定项目是否由乙方负责，甲方决定暂定项目任何一项由乙方负责的，将相应调整合同范围和合同价款。
甲方可决定电梯轿厢内二次装修由乙方负责或甲方另行发包，如甲方将电梯轿厢内二次装修另行发包的，由乙方负责对二次装修承包单位进行管理和协调。
1.3除本合同另有明文规定外，任何电梯正常运作所需的设备、零部件、专用工具、备品备件、技术资料、工作、服务等，即使在合同文件、货物清单或单价细目表中未列入、未报价或所列数量不足，也均属合同范围，由乙方承担，其费用视为已包含在合同总价内。
1.4甲方可根据工程本身和日后经营使用的需要对电梯数量、要求和服务内容等予以适当的增减，并按调整情况和相应合同单价调整合同总价，如工作量显著增大的，并合理调整工期；乙方不得要求任何额外费用、其他索赔。
2、生产制造厂商。
部件为进口件（详见附件七），如乙方因产品升级换代等原因需要更改配臵的，应经甲方书面同意，且更改后的配臵应比原配臵更优，有关费用已包含在合同总价内。
3、合同价款。
3.1电梯产品的供货清单见附件一，本合同总金额（即供货合同价款）为rmb。此金额已包括：本合同规定所有电梯产品（包括临时电梯）及其所有零部件、相关配件、专用工具、随机备品备件等的价款，技术服务费、技术资料和软件（含知识产权）费（含使用费）、进口报批手续费、包装费、运杂费、装卸费、检测检验费、保管费、保险费、关税、税费等各种费用、税费、规费、利润等，电梯供货至甲方中山嘉路华花园工地现场（以下简称工地现场）所需的的全部费用，与本合同产品相连接的其它设施、设备、装臵的接口和连接所需的费用；亦已含保修费（含保修期内的维护保养费），以及办理法规、规章及有关部门规定的安装、使用电梯的所有许可、批准手续的费用，保证甲方取得全部电梯的验收证和使用证的费用。
3.2除甲方要求增减合同范围相应调整合同价款外，本合同价款按固定总价包干，不因其他任何原因而调整。
4、到货及保管。
4.1合同签订之日起10个日历天内乙方提供预埋孔、件的图纸及电梯设计图纸给甲方审核确认，乙方按合同附件三《中山嘉路华花园电梯供货及安装进度计划表》约定的时间内将全部电梯产品运到工地现场，乙方负责运输和报关手续，承担关税（如为进口产品）、运费、保险费、其他税费等相关的所有费用。并由乙方负责按双方另行签订的安装合同约定完成电梯安装及调试。
未提前通知而影响货物进场的全部责任由乙方承担。甲方可以协助乙方与总承包人协商货物存放场地有关事宜。
4.3甲方亦有权视中山嘉路华花园工程的整体安排，要求分批或延期发货，或调整每次发货的电梯规格、数量，乙方应予配合，合同总价款不增加。甲方要求全部或部分延期交货的，工期顺延。但延期交货必须提前3个月通知乙方，以便乙方调整生产进度。
4.4保管的费用及责任由乙方承担，乙方应对进场货物进行妥善的包装、围蔽、保护等。除产品质量不合要求外，非经甲方事先书面同意，所有已进场货物不能运出工地。
4.5货物送达工地后，甲方要求开箱检查的，乙方应予以配合，但甲方的检查仅是对货物外观或数量的初步查验，不减轻乙方按期交货责任及产品质量责任。如发现货物本身或其部件缺漏、损坏等，乙方应及时补齐，造成工期延误或其他损失的，由乙方承担全部责任。
4.6若因甲方中途更改电梯规格，交货期将视具体情况而顺延。但以下部分更改若甲方提前2个月通知乙方，则交货期不变：
1）厅门、门套、轿厢壁板、按钮等装修材料变化（采用进口材料除外）；
2）不锈钢蚀刻图案的变化；
5、包装：
须用坚固的新木箱／纸箱包装，如为进口产品，应符合中华人民共和国国家检验检疫标准及相关规定。须适合长途运输、能有效防湿、防潮、防震、防锈、耐粗暴搬运。由于包装不良所发生的损失或由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，乙方应负担由此而产生的一切费用和/或损失。
6、唛头：
乙方应在每件包装上，用不褪色油墨清楚地标刷件号、尺码、毛重、净重、“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样，并刷有下列唛头：中山市嘉路华花园有限公司。
7、付款条件：
7.1合同签署生效后，甲方在收到乙方银行按附件四格式出具的金额为合同总价款30％的不可撤销银行履约保函后14天内，将合同总价款的30％付给乙方。
7.2每批电梯（到货电梯的规格及数量由甲方双方依4.2条确定）的曳引机及控制柜运到甲方工地现场，经甲方初步检验数量及外观无异常(仅为初步查验，不视作交付。交付按合同第7.3条款规定)，且该批电梯开始安装后14个工作日内支付该批电梯货款金额的50％。
7.3每批电梯由乙方安装、调试、测试、检验完毕，乙方向有政府部门规定的电梯检测检验机构申请检验报告书和安全检验合格证，并取得工程所在地质量技术监督局颁发的电梯使用登记证等所有相关使用电梯的许可后，向甲方申请验收，甲方有权依据工程进度和工程要求确定验收时间，经甲方按合同要求验收合格后，且乙方将该批电梯及其本合同第10条所述技术文件及竣工资料于交付给甲方后14个工作日内，支付给乙方该批电梯货款金额的15％。
电梯验收合格并交付甲方使用前，乙方负责电梯的看管、维护和保养。电梯经质量技术监督局验收合格后到交付甲方使用时间不超过12个月，在此期间甲方未经乙方同意不得使用未交付使用的电梯。
7.4合同总价的5％作为保修金，保修期为两年，电梯的保修期分别从电梯依第7.3条款交付甲方之日起算。保修期起计满一年且电梯设备及其工程无发现任何质量问题，且乙方已完成该期间相应保修责任，甲方于20个工作日内将合同总价款的2％支付给乙方；保修期起计满两年且电梯设备及其工程无发现任何质量问题，且乙方已完成相应保修责任及无违约行为，甲方于保修期满后30个工作日内将合同总价款的3％支付给乙方。
7.5以上各期付款，甲方以支票或银行转帐方式支付，每次付款前，乙方应将下列单据提交给甲方，甲方方予支付货款：
(1)付款申请书及与付款金额一致且甲方税务部门认可的普通销售发票壹份。
(2)已达到付款条件的证明文件,其中:。
依7.2条付款应提交装箱单壹份，注明毛、净重、尺码和所装货物每。
设备安装租赁合同篇十
安装地点：_____________
一、甲、乙双方以友好协商，就甲方委托乙方制作事宜，依据《中华人民共和国合同法》达成一致，特签订本合同。
二、合同金额
合同总金额：_____________大写：_____________
三、付款方式：
1、合同签字后，甲方付予乙方施工结束后作为贷款，合同生效。
2、乙方按甲方要求把货送到甲方指定的施工现场后，甲方验收无误后付给乙方。
3、在乙方安装调试完毕，验收合格后甲方付给乙方合同余款。
4、其它要求。
四、工期要求：
甲、乙双方商定从合同签字之日起
1、乙方由于人员等不能保证正常施工造成工期延误不能按时验收，乙方则每天按工程施工费的1%承担责任。
2、由于甲方的原因造成工期延误及交工后延期付款，乙方概不承担任何责任。甲方应承担乙方工期延误的.费用，按其工程施工费的1%承担责任。
3、在乙方安装货物并施工完毕后，三个工作日内甲方进行验收，如不进行验收视为验收合格，乙方将货物移交甲方代表负责。
五、售后服务：
1、乙方负责进行终身维护，免费维修年，免费期过后乙方只收取维修所需的成本费。
2、乙方接到甲方维修通知后2天内到现场，7个工作日必须维修完毕。
3、乙方必须保证合同内所提质量要求，否则甲方将不予付款。
六、其它：
1、甲、乙双方保证信守合同全部条款，除人力不可抗拒外力因素外，任何一方违约，则违约方必须承担另一方的损失。
2、甲方未按合同要求付款，每超过一日，应偿付乙方合同总金额1%的违约金。
由于乙方原因未按期完工的，每超过一日，应偿付甲方合同总金额1%的违约金。
3、执行本合同过程中，如发生纠纷，由双方协商解决，若协商解决不成，由于乙方所在地仲裁机构仲裁。
4、付申请报告一份和本同协议同等法律效益。
七、生效：
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，自甲、乙双方代表签字即日起生效。
设备安装租赁合同篇十一
乙方：______________。
红河集团新疆卷烟厂联合工房项目塔吊安装、升降、拆卸，总高度40m，暂定升至40m的施工项目。
乌市经济技术开发区二期延伸区。
小写：16.1000.00(大写)壹拾陆万壹仟元整。
1.自本合同签订之日起的10天内，甲方应按合同总价的30%预付给乙方，共48300元;(肆万捌千叁佰元)。
2.乙方安装，特检验收合格，交付甲方使用后，甲方付给乙方48300元;(肆万捌千叁佰元)。
3.甲方应在乙方就该设备拆卸告知后，正式拆卸前付给乙方32200元;(叁万贰千贰佰元)。
4.甲方应在乙方完成该施工项目塔吊、拆卸后按合同付清余款：32200元(叁万贰千贰佰元)给乙方。
1.甲方必须把经检验合格完整的设备交给乙方安装;(厂家的随机资料)。
2.塔机的每一次安装、升降、拆卸时，甲、乙方安全员必须到场;。
3.乙方所需的一切资料，数据，报告，证书。
1.自合同签订之日起2天内乙方应将营业执照、资质证书(复印件)、特殊工种作业人员名单交甲方备存。
2.乙方进入施工现场必须服从甲方，建设方项目部管理，遵守制度，听从安全人员指导。
3.乙方施工人员食宿自理。乙方承包范围：包安装，包拆卸，包机械，包人员，报备案，包所需资料，包各种特检验收费用。
1.乙方在安装，拆卸，顶升施工中，严格按照安装，拆卸方案及产品使用说明书进行，并报有关部门和其它有关部门批准后方能进行。
2.设备安装完工后经过安检部门检测合格后，交付于甲方使用，双方签字认可。
3.在安装，拆卸，顶升过程中，如出现安全事故(非设备质量事故)由乙方自行负责。
因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况，包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，应依法向乌鲁木齐水磨沟区人民法院起诉。
1.甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同总价款20%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
2.本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力;。
4.本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份，具有同等法律效力。
甲方法人：______________乙方法人：______________。
年月日：_____________________。
设备安装租赁合同篇十二
甲方:。
乙方:。
经甲、乙双方友好协商,甲方同意将地段,全部土石方工程发包给乙方施工,现就有关条款明确如下:。
一、工程内容:地段内土石方挖填与平整运弃。
二、工程地点:。
三、工程量:土石方约万立方米左右,在线内组织施工,工程结算按实际完成工程量计算。
四、承包方式:采用包工的.方式,单价以元/m3基数。本工程全部渣土、运输、倒土及渣土办证手续费用等所有费用,全部由乙方负责,石方和混凝土结构双方协商另行计价。
五、结算方法:乙方进场后,甲方先付元给乙方进场费,以后按立方米结算一次,以此类推。余款在工程竣工后经验收合格,在乙方完工七天内进行工程验收工程,并且出结算表,凭结算表一个月内付清。
六、税收由甲方承担。
七、甲方责任。
1、水、电源由甲方提供。
2、甲方派技术人员到现场协助乙方搞好施工指导,加强工程质量监督,确保工程质量达到要求,并及时进行隐蔽工程质量验收。
3、甲方负责派专人及时签收认定所做工程量,以配合乙方顺利进行后续工作。
八、施工日期:从开工日起有效天内完成上述项目的施工任务。设计变更,以及自然灾害等不可抗拒的因素,以及节假日渣土办通知停工,如出现石方,(造成工期延误,工期相应顺延。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商补充完善协议。
十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字或盖章后生效,并具有同等法律效力,工程款付清,合同终止。
设备安装租赁合同篇十三
合同编号：
甲方 ：
乙方 ：
根据《中华人民共和国合同法》及国务院2009年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成润滑的安装及报装报检的相关事宜约定如下：
1、工程名称： 润滑安装
2、设备型号、数量及安装费用：
备注：1、本合同总价包含全部润滑设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。
2、发票类别：普通发票。
2、润滑安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 % 。
以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后，乙方应向甲方递交情况报告，甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。
(6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准
(7)有更高标准版本的按高标准执行
根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。
1、 本合同中 号梯的安装工期为 日历天，自甲方书面通知开工之日起计算至润滑安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件：
(1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;
(2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;
(4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;
(5)甲方按本合同约定支付了相应款项。
如非乙方的原因，使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等)，乙方对所造成的延期和误工不负责任，甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响润滑安装、调试的，由乙方承担延误工期的违约责任。
2、乙方在甲方进行润滑安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导，发现土建不符合润滑安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测，确认土建参数是否符合润滑安装要求，如需要整改的，乙方应于签订本合同后三日内，一次性提出书面整改意见，如乙方不在合同约定时间提出整改意见，或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的，责任由乙方承担，发生的整改费用也由乙方承担。
3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工，如因甲方延误工期的情况发生，乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设，待甲方复函后按函意执行。
1、乙方免费负责办理润滑报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。
2、安装结束后，乙方以书面形式报告甲方，并提供相关资料，向质监部门提出验收报告，并承担验收费用。
3验收中如有涉及乙方责任的整改项目，乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续，整改期间所发生的费用由乙方承担;因此延误工期的，乙方还应承担延误工期的违约责任。
1、甲方责任
1)按照乙方要求协助乙方完成润滑设备现场起吊、并协助乙方完成润滑到货时的卸货和到存储地点的搬运，以上费用由乙方负责。
2)在乙方进场前，在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的润滑部件存储库房和工具室。润滑部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。
3)在乙方的协助下提供符合润滑总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。
4)机房内每台润滑设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的，乙方负责安装，相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识)，以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊，提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合润滑规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开)，在安装开工前，电源应提供到润滑机房内。润滑安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。
5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。
2、乙方责任
1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方，经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定，服从现场整体管理，并且对工作内容范围的安全负安全责任。
2)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。
3)完成保证五方通话、消防润滑及润滑监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试，并完成润滑轿厢内监控摄像头的安装。
4)乙方应提供润滑起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工润滑的脚手架，润滑安装完工后拆除，安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。
5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作，按照国家润滑安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作，直至符合相关的设计要求和质量验收标准，出具设备安装检验报告和产品合格证书。
6)负责润滑安装及质量的自检验收。
7)润滑安装后，如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的，由乙方负责整改或重做，费用乙方负责。
8)参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工，落实协调会议要求。
9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故，由乙方全额负责。
10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报，并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作，负责代办润滑注册登记证、准运证，同时，承担报装、报验等费用。
11)负责润滑设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。
12)润滑验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内，将润滑设备及相关资料移交甲方。
13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。
14)施工中产生的各种废弃物，由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。
16)如施工过程中，乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品，如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的，乙方应承担赔偿责任。
17)负责润滑五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防润滑与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。
18)负责自润滑机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。
润滑设备及润滑安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《 润滑购销合同》中的第8条约定的内容执行。
1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项，否则每延误一天，乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由甲方承担赔偿责任。
2、因乙方原因迟延完工的，逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由乙方承担赔偿责任。
指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、*乱或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的，可不承担由此造成的责任。
1、本合同所有条款均为打印文字，文本不得涂改，自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，双方协商，另行签订补充协议，经双方盖章后生效。
2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等法律效力。
3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
4、本合同正本一式陆份，甲方执行肆份，乙方执行贰份，自双方盖章之日起生效。
甲 方
单位名称
签约代表
签订日期年 月 日
乙 方
单位名称
签约代表
签订日期年 月 日
设备安装租赁合同篇十四
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条建筑消防设施概况：
（一）建筑名称：
（三）开工日期：___年___月___日
竣工日期：___年___月___日
第二条图纸、预算交付。
（一）甲方在开工前十日向乙方提供经公安消防部门审批的设计图纸叁套；
（二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条合同价款、拨款和结算。
（一）合同价款：
（二）合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款。
（三）设备到达甲方，甲方付给乙方设备款。
第四条设备供应：
第五条双方责任。
（二）乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。
第六条图纸变更。
设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日。
书面通知对方，并经公安消防部门批准。
第七条验收和工程质量。
（一）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收；
（二）消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。
第八条保修。
（一）保修内容：见安装施工范围；
（二）保修期限：自验收合格之日起保修半年；
（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
第九条违约责任。
（一）甲方责任：
3工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；
4超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的%向乙方偿付逾期的违约金。
（二）乙方责任：
2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
第十条本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（a）的方式解决：
a向仲裁委员会申请仲裁。
b向人民法院提起诉讼。
第十一条如需担保，另立合同。
第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
第十三条本合同正本两份，双方各执一分，副本份送公安消防、工商行政管理等有关部门。
第十四条其他。
合同订立日期：___年___月___日
甲方（章）：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
乙方（章）：地址：法定代表人：委托代理人：开户银行：帐号：邮政编码：
___年___月___日。
设备安装租赁合同篇十五
_______________（以下简称“甲方”）为实施________________________（合同名称），已接受_______________（以下简称“乙方”）对该项目的投标。甲方和乙方共同达成如下合同。
1．本合同书与下列文件一起构成合同文件，合同文件的优先顺序如下：
（1）合同书；
（2）中标通知书；
（3）投标文件及投标文件附录；
（4）技术标准和要求；
（5）图纸；
（6）已标价的工程量清单；
（7）其他补充文件；
2.合同暂估总价为：人民币（大写）__________元整（__________）。最终合同价款为签约合同单价（已标价的工程量清单）乘以实际发生的工程量为准。
合同签订生效后15个工作日内甲方向乙方内支付合同暂估总价款的___%（即______）作为工程预付款。按照月工程进度支付进度款，由乙方每月末向监理和甲方申报当月工程量，经监理人和甲方审核签字生效后28日内支付。
预付款分二次扣完，第一个月结算时扣___%，第二个月结算时扣____%，预付款抵扣完后按实际进度款支付。
工程款付至合同总价款的90%时，停止付款；工程竣工验收合格并在乙方向甲方出具全额发票后支付至合同实际总价款的95％，剩余5%为质保金。质保期一年。质保期内无质量问题，质保期满后28日内无息支付全部质保金。
3.合同形式：固定单价合同。
4.合同工期：_________。工期每推迟一天罚款_____元，工期每提前一天每天奖励_____元，以监理和甲方签字为准。
5.乙方项目经理：______。
6.工程质量达到_________优良标准。
7.履约保函的金额为合同暂估价的5%，履约保函的有效期为________。
8．工程范围及工作内容：
工程范围为现有机电设备的拆除和新机电设备的安装、调试。
（1）机械设备拆除和安装包含的工作内容为：原有设备的拆除并运至指定地点并摆放整齐，按甲方要求做好设备防护；新设备的卸货、验收、保管、安装、调试；设备基础一次灌浆和二次灌浆；设备运输过程中造成的变形、损坏的修复等。单价含设备供货范围之外的全部材料。
（2）非标准件及工艺管道制作及安装工作内容为：非标件制作、安装、除锈、防腐涮漆等。单价含主材和辅材。乙方需提供主材质量合格证。
（3）水路管道的安装工作内容为：旧管道的拆除，管道沟渠开挖和回填、管道制作安装、管件安装、阀门安装、法兰安装、除锈防腐、管道试验（压）等。单价含所需主材、阀门和辅材等。
（4）电缆敷设工作内容含：旧电缆的拆除、电缆敷设、电缆挂牌、电缆穿线号、电缆桥架安装、钢管敷设、电缆头制作安装、电缆支架制作安装、电缆接线、电缆试验及检测、电缆送电、挖填土、铺砂、盖砖、揭盖、盖板等。工程量含电力、控制、信号、仪表、计算机等电缆量。以电缆长度为准计算工程量，其他均折算到单价之中。单价含除电缆外的所需全部材料。
（5）变压器工作内容含：变压器安装、调试、试验、检测、油过滤、母线安装、隔离开关安装、负荷开关安装、绝缘子安装、基础槽钢及支架的制作安装、送电及变压器附件仪表的安装等全部相关内容。单价含全部所需辅材。
（6）电控设备工作内容：各种盘箱柜安装、基础槽钢支架制作安装、送配电系统调试、自动化控制系统打点及调试、电气控制柜送电调试、端子板外电缆接线、机旁按钮盒、机旁端子盒的安装、接线、调试、分线盒的制作、安装、接线等。分线盒、机旁按钮盒、机旁接线盒计价进入相应盘柜回路，不单独计算数量。单价含除设备之外的全部所需材料。
（7）自动化仪表（一次仪表）工作内容含：设备供货厂家提供的各种电气、仪表的安装、调试、一、二次仪表校验、仪表附件（管件、接头、阀门等）的安装、脱脂、研磨以及材料费、仪表用的各种液体管路敷设、支架的制作安装等。单价含仪表设备本身所带部件之外的全部材料。
（8）照明线路工作内容含：照明配电箱安装、灯具的安装、电缆敷设、电缆头制安、钢管敷设、导线敷设、支架的制作安装等。工程量为站区内外照明线路的灯具总数。单价含全部所需辅材。配电箱、灯具、线缆由甲方提供。
（9）防雷接地工作内容含接地极制作安装、避雷针制作安装、接地母线敷设、接地系统调试，包含沟槽开挖和回填。单价含所需的全部材料。
（10）一次灌浆和二次灌浆工作内容含：基础孔和基础面的清理、模板支护、灌浆、养护等。单价含灌浆料等全部材料。
9．乙方应服从设备制造厂家技术人员的指导，严格按技术规范施工。
10．乙方按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
11.甲方按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。
12．甲方提供施工电源接口，由乙方负责引到施工现场，费用由乙方承担。乙方应遵守甲方的用电管理，禁止私拉乱扯，用电必须装表计量。每月25日共同抄表结算一次，电费在当月工程进度款中扣除。电费单价为_____元/kw・h。
13．甲方免费提供施工用水，乙方自行接到用水地点。
14．乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配置专职安全员，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放劳动保护用具。由于乙方原因造成的事故，由乙方承担全部责任；给甲方设备和人身造成损失的，由乙方负责赔偿。
15．工程第三者责任险、人身意外伤害险、进场的工程施工设备和材料等一切保险均由乙方负责投保。投保的费用计入各工程量单价，甲方不另行支付。乙方应于申请工程开工前提交保单复印件并提交原件核验。
16．争议的解决
甲乙双方因合同发生争议，可按合同条款的约定，采用以下方式解决。
（1）双方协商解决；
（2）协商不成时向甲方所在地人民法院提起诉讼。
（1）双方约定停止施工；
（2）法院要求停止施工。
17．已标价的工程量清单
18.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
19.本合同经双方代表签字并加盖单位公章后生效。
20.本合同书一式6份，其中甲方保存3份，乙方保存3份。
法定代表人：法定代表人：
或授权代表人：或授权代表人：
传真：______________传真：_________________
邮政编码：_______邮政编码：_____________
开户银行：开户银行：____________________
账号：账号：_____________________
合同签订日期：年月日
合同签订地点：
设备安装租赁合同篇十六
(以下简称甲方)。
(以下简称乙方)。
甲方将安排林承磊任该项目的项目经理，全权负责该项目协调工作;工程部唐二军任项目经理助理，协助项目经理处理本项目的协调工作。乙方派工协助甲方之机械式停车设备(以下统称停车设备)安装工程，经双方同意订立本合约，其权利及义务如下：
第一条、安装工程基本资料(附停车设备平面配置图：
psh-460d/x-kx,pjs-200x-kx)：
1、工程名称：
2、安装地点：
3、机型及数量：(人民币：元)。
4、工程期限：自11月5日起，至月15日止(含电控)，甲方将按照优山美地安装进度表(工程进度附表1)对各阶段进度组织验收。
第二条、工程价款及支付方式(工程进度附表1)：
1、安装工程款总价：合计人民币拾贰万陆仟陆佰叁拾元整(126630元)。
2、付款方式依工程施工进度：
第一期付款：钢结构进场验证施工人员(按照第十一条，第4项条款)三日内，支付总安装费的百分之三十(30%)。计人民币叁万柒仟玖佰捌拾玖元整(37989元)。
第二期付款：钢结构部分、安全机构部分、载车板部分即整体结构全部安装完毕经工程部检验合格后，支付总安装费的百分之三十(30﹪)。计人民币叁万柒仟玖佰捌拾玖元整(37989元)。
第三期付款：整体工程安装完成(含电控)经业主、特检院共同验收通过，如甲方或特检院提出有整改项，整改完成经甲方验收后支付总安装费的百分之四十(35﹪)。计人民币肆万肆仟叁佰贰拾点伍元整(44320.5元)。第四期付款：经业主方验收通过后三个月支付总安装费的百分之五(5﹪)。计人民币陆仟叁佰叁拾壹点伍元整(6331.5元)。
3、本合同安装费不开具发票。
4、本合同安装费包含施工用电和安装人员生活用电。(电表由安装队安装)。
第三条、(1)、检验费用由甲方承担。
(2)、因甲方发货不及时乙方要第一时间主动反馈，并积极配合甲方，加班加点、增加人员把损失的工期弥补过来。
第四条、出货作业：
1、甲方出货时乙方应负责接货，其卸货费由乙方承担，并事先勘查现场，协调物料放置事宜。
2、甲方排定出货日期并提前通知乙方准时到工地接货，并妥善保管。
3、若乙方无故不到场接货，甲方从总工程款中扣除百分之五(5%)，作为处罚金，且由甲方安排搬运，所发生的费用一并从乙方工程款中扣除。
4、乙方接货时要对货物数量、质量进行确认，签字确认后出现差异的责任由乙方承担。
第五条、双方配合工作范围及承担义务：
1、乙方负责保管停车设备零部件，使其不受潮、不变形、不失少。
2、乙方负责安装所需脚手架的搭设，及其产生的费用。
3、甲方协助乙方与业主单位解决安装人员的膳宿问题，费用由乙方承担。
4、甲方调配技术员提供技术支持。
5、乙方负责人(芮捷)在整个项目开始至结束必须在现场管理与协调，包括车库业主单位的协调，并将协调结果及时向甲方汇报，否则乙方承担瞒报、漏报的相应责任。一旦发现乙方负责人(芮捷)离开项目所在地扣款500元/天(扣款从项目剩余工程款中直接扣除)。
6、乙方负责人要定期参加甲方的项目会议，一次不参加从所剩工程款中罚200元。
第六条、接货作业：
1、乙方负责安全卸货及搬运到指定地点，并配合人车安全管制。
2、物料堆放应求稳固、整齐并集中摆放，不可凌乱影响出入安全。
3、物料堆放应有适当的垫高、防浸措施，易弯曲变形物品不得重压，整齐排放后应覆盖，以防雨水浸入。
4、乙方负责保管物料，到货应清点，货抵工地清点后，若有遗失、被窃、损毁等乙方应负全责。
5、货抵工地后乙方须配合甲方管理人员，于当日清点所有零部件。因特殊现场或台数较多无法一日清点完成，须于3日内完成，并于出货单上签字确认。
6、若未在规定时限内完成物料清点手续，甲方视出货数量无误，乙方应对缺少及损坏的物料负完全责任。
7、甲方所供应之物料被乙方变卖或提供其他厂商使用，甲方除有权终止承揽合约外并有权依法追究乙方法律责任及赔偿。
第七条、安装作业：
1、乙方在接到甲方进场通知后，当天安排人员、工具进场施工。若无故未按时进场施工，经甲方电话催告仍未进场，甲方有权终止合同，如因此造成甲方损失，乙方应负全部赔偿责任。
2、乙方必须使用甲方所供材料进行安装作业，并按设计图的要求完安装作业。
3、乙方从事安装作业应符合甲方要求的品质，并无减少或灭失价值。施工过程应符合作业规范，未特别指明作业规范者，应符合工程惯例或约定的作业标准。
4、乙方安装作业如未符合甲方要求的品质，应于甲方指定期限内无条件负责整改到符合约定品质，乙方不得以任何理由拒绝。
5、乙方于安装工程进行中，应负责主动与业主协调下列事项：
(1)、立柱基座固定后，协调业主，柱基水泥灌浆工程。
(2)、注意排水管路不得影响设备装置组立空间。
(3)、梁下净高之再确认。若因其他管线影响净高应协调业主改善。
(4)、现场建筑物尺寸与放样图尺寸不符时，协调处理。
(5)、电源预设位置协调告知。
(6)、消防试水应告知业主三天前通知甲方配合处理。
(7)、乙方从事安装作业应在合同期限内完成。
6、乙方安装过程中因现场因素须停工者，除现场与业主协调外，应电告甲方共同协议结果，否则逾期依违约论。
7、乙方于安装完成后，对剩余物料依下列原则处理：
(1)、整理并搬运到地面楼层，联络甲方余料运退事宜。
(2)、乙方借用之工具器皿应缴回原借出单位。
(3)、乙方应负责停车设备材料包装废弃物的清理及清运，以及每日工作后正常的清洁工作。
8、停车设备调试完成后，应保留适当人员直至政府部门验收整改，并再次验收合格为止，方可撤离人员，乙方应做好设备的清洁及防护及现场的清洁工作。
9、工程进行中禁止擅用非甲方供应之物料，及乙方来路不明之原物料等，由此造成的工期、质量方面责任，由乙方承担，甲方保留对乙方的追溯责任。
10、甲方供应材料，于安装过程中，乙方发现有误的，应立即告知甲方更替;并由甲方查明原因。乙方不得擅自更改或就不良品安装。倘有类似状况，经甲方品质检验不合格，仍归属乙方责任。
11、各合同附表与合同具有同等法律效力，未按期完成，乙方承担违约责任，甲方将视影响程度，追究乙方责任，从工程款中扣除一定款项作为补偿。
12、安装作业人员必须持有特种设备作业人员证，如发现未持证安装，一切责任由乙方承担。
第八条、与现场建筑物配合尺寸的汇报与制作：
1、建筑物预留尺寸与设计图不符，须变更停车设备材料与之配合者，乙方应汇报现场尺寸，由甲方变更设计，并重新制作。
2、配合业主现场需要的固定栏杆安装，由甲方供应材料，于工程进行中乙方应配合现场制作，制作费用已包括在总价内。
3、其他有关甲方制作上需要的现场尺寸，经甲方通知后，于工程进行中，乙方应配合汇报现场尺寸。
第九条、安装品质认定：
1、甲方执行品质认定检查，依甲方设计图为准。
2、甲方执行检验阶段如下：(附表恒盛豪庭项目检验附表2、3、4)。
(1)、第一阶段：放样及钢结构安装完成品质检验。
(2)、第二阶段：梁柱结构体、传动系统、安全机构部分及载车板整体结构全部完成品质检验。
(3)、第三阶段：停车设备整体安装、调试完成品质检验。
3、乙方安装作业进行到上述各阶段之前三天，应预先通知甲方派员工来检验，乙方须于事前做好自行检查，填写相关资料。
4、经甲方品质检验确认后，乙方如有不符合甲方约定品质要求，在甲方开列整改通知单后，应在规定时间内修改到符合要求为止。乙方不得以任何理由拒绝或要求追加工程费用。
5、完工检查中无法察觉，或未经察觉之品质缺失，属安装作业不良者使用中发觉，经甲方告知，乙方应负责修改。乙方不得拒绝、拖延或要求追加工程费用。
第十条、人员管制：
1、乙方应以甲方的名义实地安装工程，对外视同甲方员工，进场应着制服，施工应符合本地的劳工安全卫生管理办法。
2、现场需配合协调时，乙方即应代表甲方主动与工地负责人协调不得推诿。但协调时不得超越授权范围、损失及甲方权益。
3、乙方不得任用甲方因案开除以及自甲方离职一年内之员工。
4、乙方不得雇用甲方在职员工，支援从事乙方的安装作业。
5、乙方安装本工程不得再另行招聘其他厂商参与安装，若有特殊情况，应事先报备并经甲方核准。
6、乙方禁止把本项目任何按装项目转包，一旦发生将从总工程款中扣100%的工程款并追究相关法律责任。
第十一条、安全卫生管理办法：
1、乙方进行工程中应依下列安全卫生法令做好安全措施。
(1)、当地安全卫生管理办法。
(2)、工地营造安全卫生设施标准。
(3)、乙方在施工场地内，特别注意防火、放电工作，严禁从事违法活动。
2、乙方从事本工程安装作业，必须严格执行合同所载之各项内容，从合同签订日起到维保期限止，倘有隐蔽工程或在甲方检查中未发现的安装质量问题发生，一概由乙方负责整改，直到甲方检验合格为止，与甲方无涉。若因而造成甲方损失，乙方应负责赔偿所有损失。
3、乙方必须对安装作业人员投保.(工程意外险)，责任由乙方承担。
4、乙方提供安装人员信息留甲方工程部存档。(符表5)所填写施工人员每天必须在作业现场，如发现缺席每天扣50元/次。
第十二条、逾期罚款：
1、除因天灾、人力不可抗拒之因素，或经由甲方或业主认可之原因外，乙方应依本合同于完工期限完成全部工程。
2、乙方从事本工程安装必须在安装期限内完工，如因乙方原因造成不能按时完工，所有责任均由乙方承担，甲方保留对甲方直接或间接的名誉损失。
第十三条、特别条款：
1、乙方因从事安装工作，从甲方获得的商业机密技术图纸资料，应严予保密，不得向第三者透露。
2、乙方从事本停车设备安装作业，自工程完成日起，永不得经营该项目的维修保养业务。
3、如因工程安装质量问题致使一次检验无法通过，则需复检及相关招待之费用应由乙方承担。
第十四条、附则：
1、超出本合同行为以外事项，在甲、乙双方发现后，可协议另设临时附加条款，该附加条款应视为主合同之一部分。
2、本合同如有未尽事宜，依照国内各有关法令处理，若无规定时依甲方解释为准。
3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
立约人。
甲方：乙方：
年月日年月日。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/11710514.html】
