合同的变更和解除需要经过双方协商一致，并按照法律程序执行。合同中的条款应当考虑到各种可能情况的发生，并加以详尽规定。找不到适用的合同模板吗？以下是一些合同范文，供您参考。
路面工程承建合同篇一
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，依照《中华人民共和国合同法》有关法律法规，就甲方油茶基地林地道路硬化工程发包给乙方施工事宜，经友好协商，达成如下一致协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
1、道路长度：约12公里的林地道路地面硬化，具体工程长度以双方验收确认的实际公里数为准。
2、硬化要求：铺设路面宽度为3.5米，厚度为20厘米的c25砼。
3、该工程施工仅为上述路面硬化项目，不包括路基、挡土墙、涵洞、排水沟等非路面硬化项目。
4、本工程开工日期暂定于年通知为准(但甲方必须提前十天通知乙方)。
1、本工程预计总造价为人民币确认的工程量及约定的工程单价具体结算。
2、本工程的路面硬化工程单价为每公里万元人民币(一切税费由甲方负责)，本单价不包含道路路面硬化以外的其他附属工程费用。甲方因工程需要由乙方一并施工其他附属工程的，双方另外商议附属工程单价。
五、付款方式：
1、本合同书签订后，甲方书面通知乙方开工且乙方设备、人员进场之日起___工作日内由甲方按预计工程总造价的'___向乙方支付预付款(进场费)。
2、完成1公里路面铺设工程，由乙方向甲方提交施工进度表，经甲方现场代表签字和财务审核认可，甲方应当于2个工作日内支付乙方完成工程量的85%工程进度款，从完成第2公里开始每完成1公里付90%工程进度款。
3、工程竣工经双方验收合格之日起7个工作日内，双方按照约定的工程单价及验收确认的实际工程量核定本工程的实际总工程款，扣除工程质保金3%，在一年内且无工程质量问题的(地基垮塌、沉陷、重车重压等这些因素除外)，甲方必须将留存的工程保质金3%全部且无息付给乙方。
1、工程质量按双方确认的上述硬化要求和规范进行施工，符合山林道路硬化基本质量要求。
2、工程保质期为一年(从工程竣工验收合格之日起算)。保质期内如因施工质量原因造成工程维修，由承包人负责出资维修，但因地基垮塌、沉陷、重车重压等非因乙方原因引起的工程质量问题均由甲方自行负责。
七、责任分担：
1、甲方保证发包乙方施工的本工程没有争议。
2、甲方派出施工员进驻场地现场指挥监督乙方施工。
3、甲方为乙方免费提供混凝土搅拌场地，并提供乙方施工所需水源、水管、电线及主干线到搅拌场地，分支线由乙方自行负责。
4、甲方负责妥善协调处理周边群众及外界社会关系。若出现纷争，所产生的一切费用均由甲方承担。
5、施工过程中因甲方不按合同规定按时付款或纷争矛盾造成乙方停工累计超过三天以上的，甲方必须补偿乙方在场人员每人每天100元误工补贴和机械每台300元/天/台班费。
6、乙方必须严格规范施工，并自觉接受甲方的监督管理，做到文明施工安全施工，确保施工质量和施工安全，工程施工期间发一切安全事故和质量事故，非乙方人为和不可抗拒等因素发生意外，由甲乙双方共同协商解决。
7、乙方施工过程中若出现不可抗力及不能协商的问题影响施工工期的，乙方必须立即报告甲方，由甲方协调并经双方代表共同签证后延期工期，其中若产生费用和责任的由乙方负担，是甲方责任的由甲方承担，非双方责任的各自承担。
8、甲方必须按约定给乙方付工程款。
八、安全保证金：
本合同签订时乙方向甲方交付___万元的安全施工保证金。该款项在工程乙方施工队进场后7个工作日内甲方必须全部退还乙方。
九、违约责任：
1、甲方必须按约定支付乙方工程款项。若逾期不给付的，必须按应给付工程款项总额的3%向乙方支付违约金，并赔偿乙方由此造成的所有损失。
2、甲方书面通知乙方进场开工，乙方无正当理由拒不进场施工履行合同或不交付安全保证金逾期15天的，视为违约，应当向甲方支付3%的违约金，甲方有权解除本合同。
3、除法定可以终止或解除合同或双方协商解除以外，任何一方不得单方解除合同，否则构成违约。
十、其他约定：
1、施工过程中的交涉以及和工程签证有关的事项双方必须以书面文字资料为准。
2、本合同未尽事宜双方应友好协商解决，双方无法解决的可以向由有管辖权的有关部门及人民法院诉讼处理。
3、本协议一经双方签字盖章生效。
4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
_____年____月____日。
路面工程承建合同篇二
甲方：
乙方：
因甲方工程需要，现委托乙方承建本水井工程，经甲乙双方商定签订合同如下：
一、合同名称：
二、工程位置：
三、供水井数：
四、承包范围：
预计井深____米，井颈____，____螺纹管，工程包括内容：裸眼钻探、电测判层、确定井位、扩孔成井、井管安装、换浆洗井、抽水试验、取水化验、资料提交(按照现场监理的要求提供一套完整的竣工资料，一式五份2正3负)。
五、预计工期乙方进场开工日算起____日。
六、工程造价____元每米，乘以钻井深度，以上单价不包括税金(需提供材料发票)。
七、付款：乙方进场开钻____日后甲方向乙方支付____万元整，工程施工到____甲方向乙方支付五万元整，工程完工后付款____%，经业主验收后付款到____%，剩余____%质保金，____年后付清。(____年内若水井出现质量问题，乙方无偿维修)。
八、双方责任：
甲方责任：
乙方责任：
爱护甲方公共设施，不得于当地群众发生矛盾冲突，责任后果自负。负责全部成精材料的准备合运输包括水、电等费用。负责钻探施工设备，工具的准备，并运输至工地。钻井必须保证成井至甲方要求的出水量，若达到合适出水量，应及时与甲方沟通，若未能达到合同要求(干眼)，乙方重新施工，期费用由乙方承担。乙方进场后及施工过程中，要及时做好安全教育、安全警示、安全设施，若行为不当造成的一切安全事故及违法行为包括施工人员违反操作规程出现的'一切事故由乙方承担，甲方概不负责。按合同技术要求，工程项目如期完成施工任务，保证工程质量。
九、合同自双方签字之日起生效。
十、本合同一式四份，甲方两分乙方两份。
十一、合同一经双方签字即生效任何乙方不得违约，若任何一方不是由国家政策方面原因，而单方中断合同时，应向另一方赔偿经济，赔偿费为合同额的____%。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
路面工程承建合同篇三
委托方（甲方）：
承建方（乙方）：
经双方协商，订立合同如下：
一.服务内容。
1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。
2、经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。
甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。
在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线和线路测试）。
线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。
二.质量保证及保修。
甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。
乙方对其销售的产品提供____年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起____年。（硬件保修____年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。
对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
四.合同报价。
合同报价见附件“网络工程报价明细”。
五.付款方式。
路面工程承建合同篇四
承包人：_________________。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目。
1、工程名称：______________道路工程。
2、工程地点：_________________。
3、承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)。
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价(暂定)________________元单价(综合单价包干)。
6、质量标准：合格。
27、工期：_________________工程总日历工期天________________，具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二、技术标准。
1、技术标准：_________________。
(2)质量评定执行相关质量检验评定标准：_________________所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三、双方权利和义务。
1、发包人的权利和义务。
(1)负责场地三通一平。
(2)确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验。
(3)提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料。
(4)负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要。
(5)进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序。
(6)按合同约定支付工程款。
2、承包人的权利和义务。
(1)本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完成施工准备。
(2)严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计。
签名：_________________。
日期：_________________
路面工程承建合同篇五
经双方协商，订立合同如下：________________。
一.服务内容。
1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。
2、经双方协商，乙方的施工开始______日期为__________年__________月__________日，交工______日期为__________年__________月__________日。
甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。
在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作(不包含网络布线和线路测试)。
线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。
二.质量保证及保修。
甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费(网线，交换机，路由器)。
乙方对其销售的产品提供__________年质保(交换机)，对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之______日起__________年。(硬件保修__________年，人为损坏无质保)对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。
对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
四.合同报价。
合同报价见附件“网络工程报价明细”。
甲方：______________。
乙方：______________。
路面工程承建合同篇六
委托方（甲方）：
承建方（乙方）：
经双方协商，订立合同如下：
一.服务内容。
1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。
2、经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。
甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。
在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线和线路测试）。
甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。
乙方对其销售的产品提供____年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起____年。（硬件保修____年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。
对于计算机_____或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
四.合同报价。
合同报价见附件“网络工程报价明细”。
五.付款方式。
合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的____作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的?设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。
六.违约条款。
合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币____元。
本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。
本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由____人民法院解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
地址：地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
年月?日?年月?日。
路面工程承建合同篇七
经双方协议，电气工程承包给电工作业班组，包价为________元，订立以下条款：
一、合同双方：
甲方：太和二建第一项目经理部。
乙方：电工作业班组。
二、承包内容：
电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装配电箱安装、避雷接地等施工图纸所含概的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、双方责任：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计、施工规范及施工技术交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，发生事故的责任自负。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责维修，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准一律不给计算工资，不合格的一律返工重作，并扣罚返工所用的材料费。
7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、工长、技术员和质量检查员签字后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权拒绝不合理的工作安排。甲方提供安全保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全抵押金_______元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，班组作业完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。
10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付抵押金_______元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。
11、乙方在施工中质量优良、节约材料、文明施工，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予_______。1-0。_______元/2奖励。
四、承包款结算方法：乙方在必须每月_______日前报上月工作量，履行签字手续后结算80%工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清。
五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，双方签字后生效。
甲方签字：
签约日期：
乙方签字：
签约日期：
合同范文2。
【篇一】房屋建筑合同范本。
甲方：
乙方：
甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：
一、承包方式。
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目。
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。
三、承包价格。
每平方米人民币大写：元，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式。
合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。
五、双方责任。
甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。
乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求。
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全。
劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
八、工期要求。
主体工程工期为75(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在年月日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。
九、后期维修。
因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任。
十、其它。
其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方签字(章)：
乙方签字(章)：
路面工程承建合同篇八
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，依照《中华人民共和国合同法》有关法律法规，就甲方油茶基地林地道路硬化工程发包给乙方施工事宜，经友好协商，达成如下一致协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
1、道路长度：约12公里的林地道路地面硬化，具体工程长度以双方验收确认的实际公里数为准。
2、硬化要求：铺设路面宽度为3.5米，厚度为20厘米的c25砼。
3、该工程施工仅为上述路面硬化项目，不包括路基、挡土墙、涵洞、排水沟等非路面硬化项目。
4、本工程开工日期暂定于年通知为准(但甲方必须提前十天通知乙方)。
1、本工程预计总造价为人民币确认的工程量及约定的工程单价具体结算。
2、本工程的路面硬化工程单价为每公里万元人民币(一切税费由甲方负责)，本单价不包含道路路面硬化以外的其他附属工程费用。甲方因工程需要由乙方一并施工其他附属工程的，双方另外商议附属工程单价。
五、付款方式：
1、本合同书签订后，甲方书面通知乙方开工且乙方设备、人员进场之日起工作日内由甲方按预计工程总造价的向乙方支付预付款(进场费)。
2、完成1公里路面铺设工程，由乙方向甲方提交施工进度表，经甲方现场代表签字和财务审核认可，甲方应当于2个工作日内支付乙方完成工程量的85%工程进度款，从完成第2公里开始每完成1公里付90%工程进度款。
3、工程竣工经双方验收合格之日起7个工作日内，双方按照约定的工程单价及验收确认的实际工程量核定本工程的实际总工程款，扣除工程质保金3%，在一年内且无工程质量问题的(地基垮塌、沉陷、重车重压等这些因素除外)，甲方必须将留存的工程保质金3%全部且无息付给乙方。
1、工程质量按双方确认的上述硬化要求和规范进行施工，符合山林道路硬化基本质量要求。
2、工程保质期为一年(从工程竣工验收合格之日起算)。保质期内如因施工质量原因造成工程维修，由承包人负责出资维修，但因地基垮塌、沉陷、重车重压等非因乙方原因引起的工程质量问题均由甲方自行负责。
七、责任分担：
1、甲方保证发包乙方施工的本工程没有争议。
2、甲方派出施工员进驻场地现场指挥监督乙方施工。
3、甲方为乙方免费提供混凝土搅拌场地，并提供乙方施工所需水源、水管、电线及主干线到搅拌场地，分支线由乙方自行负责。
4、甲方负责妥善协调处理周边群众及外界社会关系。若出现纷争，所产生的一切费用均由甲方承担。
5、施工过程中因甲方不按合同规定按时付款或纷争矛盾造成乙方停工累计超过三天以上的，甲方必须补偿乙方在场人员每人每天100元误工补贴和机械每台300元/天/台班费。
6、乙方必须严格规范施工，并自觉接受甲方的监督管理，做到文明施工安全施工，确保施工质量和施工安全，工程施工期间发一切安全事故和质量事故，非乙方人为和不可抗拒等因素发生意外，由甲乙双方共同协商解决。
7、乙方施工过程中若出现不可抗力及不能协商的问题影响施工工期的，乙方必须立即报告甲方，由甲方协调并经双方代表共同签证后延期工期，其中若产生费用和责任的由乙方负担，是甲方责任的由甲方承担，非双方责任的各自承担。
8、甲方必须按约定给乙方付工程款。
八、安全保证金：
本合同签订时乙方向甲方交付万元的安全施工保证金。该款项在工程乙方施工队进场后7个工作日内甲方必须全部退还乙方。
九、违约责任：
1、甲方必须按约定支付乙方工程款项。若逾期不给付的，必须按应给付工程款项总额的3%向乙方支付违约金，并赔偿乙方由此造成的所有损失。
2、甲方书面通知乙方进场开工，乙方无正当理由拒不进场施工履行合同或不交付安全保证金逾期15天的，视为违约，应当向甲方支付3%的违约金，甲方有权解除本合同。
3、除法定可以终止或解除合同或双方协商解除以外，任何一方不得单方解除合同，否则构成违约。
十、其他约定：
1、施工过程中的交涉以及和工程签证有关的事项双方必须以书面文字资料为准。
2、本合同未尽事宜双方应友好协商解决，双方无法解决的可以向由有管辖权的有关部门及人民法院诉讼处理。
3、本协议一经双方签字盖章生效。
4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：
代表(签章)。
身份证号码：
电话号码：
乙方：代表(签章)身份证号码：电话号码：
签订时间：
路面工程承建合同篇九
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。
1、工程名称：三星组公路硬化。
2、工程地点：江西省宜春市袁州区彬江镇三星村三星组。
工程量：长1000米、宽米、厚米。承包方式：工程总承包。
1、开工日期：
2、竣工时间：
1、工程质量评定等级为优良；
2、符合国家质量验收标准。
1、采用一次性包死总价的固定方式，总价为壹拾万元整。
2、合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。
1、工程开工时先预付工程承包总价的百分之三十。
2、工程按时保质量验收合格后付清工程总价的余款。
1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。
2、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实要更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。
3、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。
4、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
5、平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，给予整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。
6、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收。
1、乙方在收到甲方正式施工通知三日内向甲方提交施工组织方案。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的80%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。
3、施工中的水、电、食宿、工具等设施的'约定：乙方自行解决。
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
1、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商。
2、履行其它本协议约定的义务以及负责。
1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期质量要求。
2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。
3、应注重保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
5、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的1%承担违约金。
3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，有乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%—10%承担违约金。
1、本协议经双方签章后生效。
2、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
3、本协议一式两份，每份四页，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
路面工程承建合同篇十
甲方：
乙方：
立合同单位：
以下简称甲乙双方经甲乙双方协商，就花屋组至吴屋路段修筑事宜达成协议，特订立如下合同。
一、工程范围：
1、吴屋组塘岸从东角至西角浇注混泥土墙，底宽米，面宽米，高平路面低米，每5米一个墩柱，1米x1米并一收缩缝，水泥c25标准海螺，沙渣按标准配料，取塘内土填空。
2、土方工程，吴屋组已征山界内的所有立方清理拉至李家垅口填实，王家垅园填土方同样清理拉至李家垅口，全线路面整平压实，并清理边沟。
3、涵管七处29米，其中有筋涵40ф3米，30ф2米，务处安装顺畅。
4、吴屋塘东角砌石摆长8米，平均宽40公分，高平路面。
二、工程总造价为陆万叁仟捌佰元整。完工日期为本年农历腊月二十日前（十五个有效工作日）。
三、付款方式：路料到场付工程款的40%，混泥土墙成功付工程款的40%，整个工程完工经验收合格后除留肆仟元作为质保金外付清（质保金为1年）。
四、双方责任，甲方负责施工期间周边矛盾，乙方负责施工安全，如出现工伤事故，甲方概不负责。
此合同一式三份，甲乙双方各执一份，村委会留一份并自签字之日生效。
甲方代表：
乙方签字：
路面工程承建合同篇十一
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，依照《中华人民共和国合同法》有关法律法规，就甲方油茶基地林地道路硬化工程发包给乙方施工事宜，经友好协商，达成如下一致协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
1、道路长度：约12公里的林地道路地面硬化，具体工程长度以双方验收确认的实际公里数为准。
2、硬化要求：铺设路面宽度为3.5米，厚度为20厘米的c25砼。
3、该工程施工仅为上述路面硬化项目，不包括路基、挡土墙、涵洞、排水沟等非路面硬化项目。
4、本工程开工日期暂定于年通知为准(但甲方必须提前十天通知乙方)。
1、本工程预计总造价为人民币确认的工程量及约定的工程单价具体结算。
2、本工程的路面硬化工程单价为每公里万元人民币(一切税费由甲方负责)，本单价不包含道路路面硬化以外的其他附属工程费用。甲方因工程需要由乙方一并施工其他附属工程的，双方另外商议附属工程单价。
五、付款方式：
1、本合同书签订后，甲方书面通知乙方开工且乙方设备、人员进场之日起工作日内由甲方按预计工程总造价的向乙方支付预付款(进场费)。
2、完成1公里路面铺设工程，由乙方向甲方提交施工进度表，经甲方现场代表签字和财务审核认可，甲方应当于2个工作日内支付乙方完成工程量的85%工程进度款，从完成第2公里开始每完成1公里付90%工程进度款。
3、工程竣工经双方验收合格之日起7个工作日内，双方按照约定的工程单价及验收确认的实际工程量核定本工程的实际总工程款，扣除工程质保金3%，在一年内且无工程质量问题的(地基垮塌、沉陷、重车重压等这些因素除外)，甲方必须将留存的工程保质金3%全部且无息付给乙方。
1、工程质量按双方确认的上述硬化要求和规范进行施工，符合山林道路硬化基本质量要求。
2、工程保质期为一年(从工程竣工验收合格之日起算)。保质期内如因施工质量原因造成工程维修，由承包人负责出资维修，但因地基垮塌、沉陷、重车重压等非因乙方原因引起的工程质量问题均由甲方自行负责。
七、责任分担：
1、甲方保证发包乙方施工的本工程没有争议。
2、甲方派出施工员进驻场地现场指挥监督乙方施工。
3、甲方为乙方免费提供混凝土搅拌场地，并提供乙方施工所需水源、水管、电线及主干线到搅拌场地，分支线由乙方自行负责。
4、甲方负责妥善协调处理周边群众及外界社会关系。若出现纷争，所产生的一切费用均由甲方承担。
5、施工过程中因甲方不按合同规定按时付款或纷争矛盾造成乙方停工累计超过三天以上的，甲方必须补偿乙方在场人员每人每天100元误工补贴和机械每台300元/天/台班费。
6、乙方必须严格规范施工，并自觉接受甲方的监督管理，做到文明施工安全施工，确保施工质量和施工安全，工程施工期间发一切安全事故和质量事故，非乙方人为和不可抗拒等因素发生意外，由甲乙双方共同协商解决。
7、乙方施工过程中若出现不可抗力及不能协商的问题影响施工工期的，乙方必须立即报告甲方，由甲方协调并经双方代表共同签证后延期工期，其中若产生费用和责任的由乙方负担，是甲方责任的由甲方承担，非双方责任的各自承担。
8、甲方必须按约定给乙方付工程款。
八、安全保证金：
本合同签订时乙方向甲方交付万元的安全施工保证金。该款项在工程乙方施工队进场后7个工作日内甲方必须全部退还乙方。
九、违约责任：
1、甲方必须按约定支付乙方工程款项。若逾期不给付的，必须按应给付工程款项总额的3%向乙方支付违约金，并赔偿乙方由此造成的所有损失。
2、甲方书面通知乙方进场开工，乙方无正当理由拒不进场施工履行合同或不交付安全保证金逾期15天的，视为违约，应当向甲方支付3%的违约金，甲方有权解除本合同。
3、除法定可以终止或解除合同或双方协商解除以外，任何一方不得单方解除合同，否则构成违约。
十、其他约定：
1、施工过程中的交涉以及和工程签证有关的事项双方必须以书面文字资料为准。
2、本合同未尽事宜双方应友好协商解决，双方无法解决的可以向由有管辖权的有关部门及人民法院诉讼处理。
3、本协议一经双方签字盖章生效。
4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
路面工程承建合同篇十二
甲方：
乙方：
因甲方工程需要，现委托乙方承建本水井工程，经甲乙双方商定签订合同如下：
一、合同名称：
二、工程位置：
三、供水井数：
四、承包范围：
预计井深____米，井颈____，____螺纹管，工程包括内容：裸眼钻探、电测判层、确定井位、扩孔成井、井管安装、换浆洗井、抽水试验、取水化验、资料提交(按照现场监理的要求提供一套完整的竣工资料，一式五份2正3负)。
五、预计工期乙方进场开工日算起____日。
六、工程造价____元每米，乘以钻井深度，以上单价不包括税金(需提供材料发票)。
七、付款：乙方进场开钻____日后甲方向乙方支付____万元整，工程施工到____甲方向乙方支付五万元整，工程完工后付款____%，经业主验收后付款到____%，剩余____%质保金，____年后付清。(____年内若水井出现质量问题，乙方无偿维修)。
八、双方责任：
甲方责任：
乙方责任：
爱护甲方公共设施，不得于当地群众发生矛盾冲突，责任后果自负。负责全部成精材料的准备合运输包括水、电等费用。负责钻探施工设备，工具的准备，并运输至工地。钻井必须保证成井至甲方要求的出水量，若达到合适出水量，应及时与甲方沟通，若未能达到合同要求(干眼)，乙方重新施工，期费用由乙方承担。乙方进场后及施工过程中，要及时做好安全教育、安全警示、安全设施，若行为不当造成的一切安全事故及违法行为包括施工人员违反操作规程出现的一切事故由乙方承担，甲方概不负责。按合同技术要求，工程项目如期完成施工任务，保证工程质量。
九、合同自双方签字之日起生效。
十、本合同一式四份，甲方两分乙方两份。
十一、合同一经双方签字即生效任何乙方不得违约，若任何一方不是由国家政策方面原因，而单方中断合同时，应向另一方赔偿经济，赔偿费为合同额的____%。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
路面工程承建合同篇十三
(甲方)：
(乙方)：
签订时间：年月日。
甲、乙、双方根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，本着诚实守信、互惠互利的原则和商业合作精神，在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方购买钢材的有关事宜订立本合同，双方共同遵照执行：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、钢材数量：预计本工程钢材供应总量约为吨。
四、有关钢材的采购事宜由甲乙双方另立《补充协议》共同确定，《补充协议》与本合同具有同等法律效力。
五、质量标准。
5.1.钢材质量及抽检应符合现行国家规范要求。
5.2钢材标牌应完整，《质量合格保证书》应齐全，钢材应平直(螺纹钢材)、无损伤，钢材表面不应有裂纹。
5.3盘圆钢材均为高线。
5.4.符合其他有关国家和地方行业标准规定。
5.5双应签订材料使用责任书作为本合同附件。
六、钢材质量的验收确认。
6.1.甲、乙双方共同依据国家及地方的相关技术标准及合同约定，对乙方供货到施工现场的钢材质量及数量进行验收，并签字确认。
6.2.乙方供货到现场的钢材经甲方表观检验如有质量异常现象，甲方应即时通知乙方，甲方有权拒收并做退换货处理，因退换货造成的一切损失和费用由乙方承担。
6.3.甲方负责现场验收，出现数量异议的，现场认定;钢材用于工程之前的质量异议期限为甲方收货之日起七日内,若出现质量异议，甲方在发现质量问题3日内告知并向乙方书面提出，双方请有鉴定资格的机构进行责任认定，造成损失的由责任方承担。
七、计量、结算、付款方式。
7.1计量方式。
钢材的数量和质量问题由甲方负责与乙方确定，甲方按实际收货量与乙方据实结算。
7.2结算方式。
甲乙双方按双方签订的《钢材产品购销补充协议》相关条款执行。货款由甲方支付给乙方，乙方开具钢材发票给甲方，同时由乙方负责向甲方提供运杂费(含装卸)发票。
7.3付款方式：
根据双方代表签名(甲方指定的代表人为：乙方指定的代表人为：)确认的钢材数量，分别根据甲乙双方签订的《钢材产品购销补充协议》相关条款执行。
八、甲方(需方)责任。
8.1、负责按照合同约定支付款项。
8.2、甲方需提前3天向乙方提供需求计划以便乙方备货及安排车辆。
8.3、根据工程进度需要，甲方应提前向乙方报送准确的钢材使用月计划和周计划，以便乙方有足够的时间备货和送货。
8.4、甲方应保证施工现场场地相对平整、畅通，有足够的调车场地及堆放场地，并安排人员负责调度指挥，保证车辆及随机人员有序进出。
8.5、甲方负责对乙方供应的钢材数量、质量进行复检(检验合格后使用)，甲方对于其验收通过的钢材数量和质量承担全部责任。
九、乙方(供方)责任：
9.1.为确保工程质量，乙方负责供应符合相关质量标准及合同约定强度等级的钢材。
9.2.接到甲方钢材供应计划表后，乙方应按甲方要求按时将钢材送达工地。
9.3.乙方应根据甲方提供的供应计划发货，保证施工进度需要。
9.4.因钢材质量不合格或供应不及时，导致甲方的直接或间接经济损失由乙方承担。
9.5.乙方应设专人与甲方共同协调钢材供应事宜。
9.6.乙方运送车辆及随机人员进入现场后，应戴安全帽，并服从甲方负责人员的统一调度指挥，因乙方运送车辆及随机人员自身原因引发安全事故的，由乙方承担全部责任，如甲方因此受到处罚或权利主张的，乙方应赔偿甲方的全部损失。
9.7.甲方对现场的钢材数量及表观质量有异议时，甲方应立即通知乙，乙方应在四小时内到达现场处理，不得延误，否则每发生一次延误，乙方应向甲方支付伍仟元整的违约金，由此导致的直接或间接经济损失由乙方承担。
9.8在合同履行期间，乙方指派(联系电话：)作为接受甲方通知的联系人。甲方按该联系方式进行沟通，同时涉及需求计划及异议的，以书面通知(传真)视为对乙方的有效送达。
十、合同有效期：
年月日起至全部义务履行完毕。
十一、合同附件：
甲、乙双方的营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书、法人代表授权委托书，双方相关工作人员通讯录(姓名、职务及电话)。双方合作过程中的往来文件是本合同的重要组成部分，视同本合同附件。
十二、解决合同纠纷的方式。
本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，若协商不成，可向项目所在地人民法院提起诉讼。
十三、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，各方代表签名盖章后生效，未尽事宜双方协商友好解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
路面工程承建合同篇十四
甲方：
乙方：
一、由甲方负责承建，由于工程施工需要，现将此工程的需要部分钢材约吨(以实际供应货量为准)委托乙方负责供应，经双方好友协商达成如下协议：
1、单价以，每月以日日日这三天的网上公布价(中午12点为准)来平均得出本月所产出的钢材价格作为结算价。
2、另外在每吨钢材加元包括运输费，利润，税票等一切费用作为结算结合价。
3、如在本月指定三天遇到周末成节日期间网上无发布价格，只能往前推到前天有发而所价格来总评。
4、在供货期间，甲方需要的规格型号在网上发布的但显示缺货，乙方自行调配，必须供应，价格按照合同内执行，如甲方需要的规格型号网上又无发布的双方另行商定价格。
5、品牌确定双方指定：没有的钢材由业主指定的或双方约定的钢材在网上发布的单价为准。
二、双方的权利和义务。
1、乙方应按本合同要求的产品技术指标，保证产品质量。
2、乙方保证按时保质保量把货物运到甲方指定地点，交货并听从甲方现场管理人员的指挥。货到工地，工地上无甲方指定的收货人或被指定的收货人，无理拒绝签收的，乙方可以将钢材运回，并视为甲方已违约，甲方需承担所有由此造成的经济损失。
3、乙方保证在供货期限内，都将按双方合同约定的价格保质保量供给甲方，缺车费由甲方负责。
4、甲方必须在每月20日-26前以书面形式加盖公章提出下月的钢材使用计划及到货时间给乙方，每批次甲方提前五个工作日以传真形式通知乙方，乙方按照甲方提出的计划及数量保证及时供货。如临时急用的规格型号，乙方应及时配合调货，价格另行协商。
三、检验与计量。
1、钢材质量必须达到(gb1499-2-20xx)国家标准，乙方应对产品质量负终生责任。乙方提供的钢材到甲方指定现场后，产品的出厂质量报告，合格证，必须加盖乙方单位章交给甲方，由甲方对产品的质量，数量和规格进行验收，经甲方实验室及监理单位按有关规定抽检、试验若达到国标要求。由甲方开具六联单并在六联单上签字确认作为乙方向甲方结算依据，六联单必须由项目部材料员开具方能个有效。
2、货到工地先检测后使用(在五日内)，甲方若未检测先使用与乙方无关，如甲方检测达不到国家质量标准，必须在货到工地三天内通知甲方，并附检测报告单，同时甲方有权要求退、换货，运输费用由乙方负责。
3、螺纹钢、圆钢和型钢按理算，盘条检斤。
四、价格和结算。
1、盘条、圆钢、螺纹钢和型钢等各种型号规格以____________________发布的以______日_____日______日这三天的__________________公布价来总平均得出，本月所产生的钢材价格作为基础，另外每吨再加_____________元为结算综合单价，综合单价包括运输、利润、税费等一切费用。
2、每月底进行结算一次，结算钢材款的税票在本月25号前应及时交给甲方。在下个月15日前付清上月全部贷款。如甲方未能按时付款则应承担应付款的违约金(每月每100元按2.00元利息计算给乙方)，乙方有权终止供货。
3、钢材供货合同期满当月底双方进行供货终止结算，并在1个月内还清所有贷款。
4、付款方式：甲方以银行电汇方式向乙方付款，乙方必须在每月25日之前提供完税的增值税普通发票。
五、其它。
1、便道必须畅通，如便道不能畅通所产生的一切费用由甲方负责，因运输过程中自行造成的一切损失甲方不负任何责任。乙方负责将货物运送到甲方本标段的任何施工点。
2、本合同未尽事宜双方可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、如遇到自然灾害，恶劣天气等不可抗拒的原因而导致供货不及时，乙方不承担违约责任，但必须提供有效证据。
4、本合同在履行过程中发生争议，由合同签订地法院管辖，所产生的诉讼费、律师费、差旅费等，一切费用由违约方承担，担保人对甲方承担担保责任。
5、本合同份，每方各执一份。各方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
路面工程承建合同篇十五
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，由乙方承担探矿工程，为保障工程顺利进行明确双方责任和义务达成如下协议：
一、工程项目：单孔孔深。
二、钻孔直径：钻孔，如果遇到特殊情况不得。
三、单价：
四、总工程量。
五、甲方责任和义务：
1、甲方责任钻孔设计，孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。
2、甲方责任负责三通一平场地平整及外部协调。
3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题，如搬家人力不够由甲方给予协调。
4、甲方提供乙方人员住宿。
5、甲方需承担乙方无故停工造成的损失，由甲方赔偿乙方的误工费，如当地百姓阻挠施工等，不可抗拒力除外。
六、乙方责任和义务。
1、乙方负责按设计要求施工并提供合格的'钻孔。
2、乙方负责钻孔质量，严格按照六大指标执行。
七、工程验收及付款方式：
1、工程验收：单孔完工后，由甲方进行验收，验收合格后，以实际进尺计算工程费。
2、付款方式：用现金支付，甲方预付给乙方材料、运输费等相关的费用元，乙方来回往返车费由甲方承担。全部工程结束后，甲方扣除乙方进场费用，一周内结算清。
3、甲方支付给乙方工程费用，不得超过一周。
八、钻孔在实际进尺中如孔内出现坍塌、粉化、溶洞、出水等突发情况下，甲方应向乙方提供所需的材料等一切费用。在钻孔打不进去的情况下按实际进尺计算工程费用。
九、其它：本协议未及事宜，由甲乙双方协商解决。
十、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，本合同由双方代表签字之日起生效。
甲方：
乙方：
___年__月__日。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/11669808.html】
